Licitación Pública Nacional Nº 03/2018
Licitación Pública Nacional Nº 03/2018
C O N I C E T
LICITACION Nº 03 – Año 2018
OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE)
4ª ETAPA: Obras albañilería general/Completamiento y Cerramientos Torre norte Monto Presupuesto Oficial $ 20.001.013
Plazo de Ejecución cuatrocientos veinte días (420) días corridos
AÑO 2018
INDICE
Capitulo I Objeto y Conceptos generales
Art. 1.: OBJETO
Art. 2.: DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADOS
Art. 3.: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Art. 4.: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS
Art. 5.: INFORMES SUPLEMENTARIOS
Art. 6.: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES – ORDEN DE PRELACIÓN Art. 7.: CÓMPUTO DE PLAZO
Art. 8: EVENTOS COMPENSABLES
Art. 9: Advertencia Anticipada
Art. 10: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Art. 11: VISITA A OBRA
Capítulo 2 Proponentes
Art. 12: OFERENTES O PROPONENTES
Art. 13: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Art. 14: INHABILITACIÓN
Art. 15: CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL
Capítulo 3 Lugar y forma de presentación de las propuestas
Art. 16: PROPUESTA - FORMA DE PRESENTACION
Art. 17: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA Art. 18: SISTEMA DE CONTRATACION
Art. 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Art. 20: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Art. 21: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA Art. 22: PERDIDA DE LA GARANTIA DE OFERTA
Capítulo 4 Apertura y Evaluación de propuestas
Art. 23: ACTO DE APERTURA DE OFERTAS Art. 24: VISTA DE LOS ACTUADOS
Art. 25:INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS Art. 26: ACEPTACION DE LAS OFERTAS Art. 27: LICITACION DESIERTA
Art. 28: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Art. 29: DICTAMEN
Art. 30: IMPUGNACION DEL DICTAMEN Art. 31: ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN
Art. 32: GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Art. 33: FORMALIZACION DEL CONTRATO
Art. 34: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
Capitulo 5 Anticipo - Medición, Certificación y Pago - Fondo de Reparo / Seguro de caución
Art. 35: ANTICIPO
Art. 36: PAGOS
Art. 37: XXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXXX / XXXXXX XX XXXXXXX Xxx. 00: VARIACIONES DE COSTOS
Capitulo 6 Ejecución de las Obras
Art. 39: PLAZO DE EJECUCIÓN Art. 40: ACTA DE INICIACIÓN
Art. 41: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Art. 42: RECEPCION PROVISORIA
Art. 43: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA Art. 44: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Art. 45: RECEPCION DEFINITIVA
Capítulo 7 Obligaciones del Contratista
Art. 46: GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA Art. 47: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
Art. 48: PERSONAL DEL CONTRATISTA Art. 49: SALARIOS Y LEYES SOCIALES
Art. 50: SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO Art. 51: LIMPIEZA DE LA OBRA
Art. 52: TASAS Y TRIBUTOS QUE GRAVAN LA EJECUCIÓN
Capitulo 8 Rescisión
Art. 53: QUIEBRA, LIQUIDACION SIN QUIEBRA Y CONCURSO CIVIL Art. 54: RESCISION POR INCAPACIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA Art. 55: RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA
Art. 56: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA Art. 57: RESCISION POR CAUSA DEL COMITENTE
Art. 58: RESCISION POR MUTUO ACUERDO Art. 59: TOMA DE POSESION DE LA OBRA Art. 60: INVENTARIO Y AVALUO
Art. 61: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS
Capitulo 9 Multas
Art. 62: XXXX EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS
Capitulo 1 – Objeto y Conceptos generales
Art. 1: OBJETO
El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario para la ejecución de la Obra: OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE) - 4ª ETAPA: Obras albañilería
general/Completamiento y Cerramientos Torre norte, ROSARIO. Provincia de Santa Fe. La presente licitación se realiza a través del sistema de Ajuste Alzado con un Presupuesto Oficial de $ 20.001.013,00 (Pesos Veinte millones un mil trece).
Art. 2: DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADOS
A los efectos de la aplicación xxx Xxxxxx y todo otro documento contractual relacionado con la Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras se emplearán las siguientes denominaciones:
MUNICIPALIDAD: Municipalidad xx XXXXXXX
PROVINCIA: Provincia Santa Fe+
COMISION EVALUADORA: Comisión integrada por representantes de CCT CONICET ROSARIO y/o funcionarios que éste designe al efecto, para la evaluación de las ofertas.
COMITENTE: Es el CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E INSTITUTO DE
FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE) .Efectúa el llamado, apertura, adjudicación, contratación y pago de los certificados.
AUTORIDAD DE CONTROL: Es el CCT CONICET ROSARIO Tiene a su cargo la supervisión general de la obra. Otorga conformidad previa a la adjudicación y los pagos, las modificaciones de plazo, modificaciones de obra, adicionales de obra y a la devolución de garantías y de fondos de reparo.
INSPECTOR DE OBRA: Funcionario designado por el comitente, que inspecciona y verifica la correcta provisión de equipos, ejecución de trabajos y prestación de servicios contratados con el Contratista y ante quien debe dirigirse éste por cualquier tramitación relacionada con las obras.
PROPONENTE / OFERENTE: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que ha presentado su oferta a la Licitación
OFERTA / PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presenta el oferente a la Licitación integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, planilla de cotización y en general todo otro documento que guarde relación con aquella.
PREADJUDICACION: Documentación conteniendo informe elaborado por el órgano designado por el CCT CONICET ROSARIO para el análisis, comparación de ofertas y sus recomendaciones.
PREADJUDICATARIO: El proponente aceptado cuya propuesta aconseja adjudicar el órgano designado por el CCT CONICET ROSARIO
ADJUDICATARIO: Oferente a quien se le ha adjudicado la licitación, pero que aún no lo ha formalizado.
PRECIO CONTRACTUAL: Precio (ya sea de un ítem, de la totalidad de la obra, etc.) que figura en la documentación contractual formalizada por las partes, sin la inclusión de ningún tipo de variación de costos.
CONTRATISTA: Empresa, consorcio, unión transitoria de empresas, etc. que ha formalizado el Contrato y se encuentra obligada a la ejecución de los trabajos y provisiones, en los términos del mismo.
REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional con incumbencia acorde con las características de las obras que se licitan, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos y legales, pudiendo ejercer la función de Conductor Técnico de la Obra.
SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos y/o servicios con destino a la obra, previa aprobación expresa de la Inspección de Obra.
PROVEEDOR: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinadas provisiones con destino a la obra.
DIAS HABILES/ADMINISTRATIVOS: Son los días en que funcionan las oficinas del CCT CONICET ROSARIO.
Art. 3: FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
La presentación de las ofertas se hará en el CCT CONICET ROSARIO., en la forma establecida en el Capitulo 3, Artículo 16 del presente pliego, aceptándose la recepción de las mismas 10:00 hs del día 13 de Diciembre de 2018 y siendo la apertura de las mismas 13 de Diciembre de 2018 a las 10:30 hs.
Toda la documentación se ajusta al Régimen de Contrataciones para Obras del CONICET, salvo en aquellas materias y características especiales que se estipulan en las bases generales y particulares. Sobre plazos regirán las disposiciones del Código Civil para su cómputo, siempre que no se disponga expresamente otra cosa en este artículo. En materia de Higiene y Seguridad Laboral, serán de aplicación las Leyes 19587; 24557; Decretos 911/96; 1338/96, Res. 059/97, 35/98, 231/96,319/99, demás reglamentaciones vigentes, nacionales, provinciales y municipales.
Art. 4: CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS
Los pliegos y toda la documentación que integra las bases de la licitación podrán consultarse y COMPRARSE DE LUNES A VIERNES DESDE EL 8 de Octubre de 2018. Tel 0000- 0000000 - mail: administración@rosario- xxxxxx.xxx.xx , de 10:00 a 13:00 horas.
Los pliegos se entregarán con un cargo de $ 2.800,00.-
Art. 5: INFORMES SUPLEMENTARIOS
Las aclaraciones y consultas de carácter técnico y administrativo que deseen formular los interesados deberán ser planteadas por escrito en el CCTCONICET ROSARIO y se responderán en la siguiente forma: Consultas a formular por Empresas, se podrán presentar hasta 15 (quince) días antes de la Licitación.
El CCT-CONICET ROSARIO comunicará por escrito a todos los que hayan adquirido el Pliego las aclaraciones solicitadas o modificaciones hasta cinco (5) días hábiles antes de la apertura de la Licitación.
Art. 6: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES - ORDEN DE PRELACIÓN
El presente pliego, anexos y especificaciones técnicas, planos adjuntos y las aclaraciones complementarias que el Comitente haya hecho conocer por escrito a los oferentes, memoria descriptiva, oferta, acta de adjudicación y notificación de la misma, conformarán juntamente con el contrato, el que se instrumentará de acuerdo a lo indicado en los Art. 33 y 34, los instrumentos contractuales que condicionarán la relación entre las partes.
Toda la documentación deberá estar foliada y firmada por las partes en todas sus páginas y planos. En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos, se procederá de la siguiente manera:
1.- Si es evidente un error será corregido donde se encuentre
2.- Si no es aplicable los documentos primarán en el siguiente orden:
DOCUMENTACION GRAFICA:
Planos y gráficos incluidos en el presente Pliego
Planos de detalles
Planos de conjunto
PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Art. 7: Cómputo de Plazos
Salvo que se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego y en toda otra documentación relacionada con la Licitación, serán computados en días o meses corridos.
Art. 8: EVENTOS COMPENSABLES
Se considerarán eventos compensables los siguientes:
(a) El contratante/comitente sin justificación alguna, no permite el acceso a una parte del sitio de las obras con posterioridad a la entrega del mismo, una vez firmado el Contrato y aprobado el Plan de Trabajos por parte de la Dirección de Obra.
(b) El Inspector de Obra ordena una demora, sin justificación, que retrasa la emisión de planos, no emite los planos, las especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las obras.
c El Inspector de Xxxx, en forma injustificada, ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los mismos trabajos y se comprueba posteriormente que no presentaban defectos.
(d) El Inspector de Xxxx imparte una instrucción para resolver una condición imprevista, causada por el Comitente o cuando se deban ejecutar trabajos adicionales indispensables por razones de seguridad.
(e) Cuando otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Comitente, por razones injustificadas no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el contrato, en la medida que causen demoras o costos adicionales al Contratista.
(f) El Inspector de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.
8.1 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos finalicen en la fecha prevista para ello, se podrá prorrogar la fecha prevista para la finalización de la obra. El Inspector de Xxxx será el encargado de determinar la fecha prevista de terminación de Obra.
8.2 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del comitente se vieran perjudicados, si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Inspector de Obra.
Art. 9: ADVERTENCIA ANTICIPADA
El Contratista deberá advertir al Inspector de Obra cuanto antes sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Inspector de Xxxx podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.
Art. 10: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES
Quien concurre a una Licitación no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de este Pliego, y el sólo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde las obras deben ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, agua de construcción, condiciones climáticas, etc.
No se admitirán por ningún motivo reclamos posteriores que se funden en la falta absoluta o parcial de conocimiento o información, o en deficiencia de la que se tenga, o interpretación equivocada de la misma; tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las condiciones complementarias y especificaciones particulares y anexos, de los planos, y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, ninguna ley, reglamento o disposición inherente a obras públicas o que con ella tenga atingencia.
Art. 11: VISITA DE OBRA
Se exige que el Oferente visite e inspeccione la zona de obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. Se expedirá certificado de visita a obra, corresponde que el Anexo I sea firmado por la Dirección de Obra en el momento de la visita técnica obligatoria.
El Comitente suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar esas inspecciones, a condición de que el Oferente y su personal eximan al Comitente y su personal de toda responsabilidad por los daños a las personas y a los bienes que resulten de esa visita.
Capítulo 2 – Proponentes
Art. 12: OFERENTES O PROPONENTES
Podrán ser proponentes únicamente las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de acuerdo con las leyes en vigencia y/o personas físicas, individuales o sociedades de hecho.
La duración de la sociedad establecida en su Estatuto o Contrato Social, no podrá ser menor que el plazo que se fije para la ejecución de las obras y sus posibles prórrogas.
Art .13: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
La capacidad técnica se establecerá:
a) Mediante los antecedentes que las empresas registren ante el Comitente
b) Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados:
c) Tener experiencia como contratista en la construcción de por lo menos 3 obras ejecutadas similares a la licitada (en superficie y complejidad) en los últimos cinco (5) años, como así mismo deberá demostrar fehacientemente la capacidad técnica para la ejecución de instalaciones especificas.
d) Se tomarán en cuenta las obras que se encuentren en ejecución en más de un 70%, Referencias de los trabajos realizados 2013-2017
La capacidad financiera se establecerá:
e) Presentación del Estado Contable de los últimos tres ejercicios, dictaminados por Contador Público independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda a la jurisdicción del proveedor.
f) Facturación anual promedio de las obras realizadas en los últimos 3 años debe ser de 0,5 veces el monto total del presupuesto oficial.
En el caso de obras realizadas en Argentina y contratadas en moneda nacional, se aplicará el siguiente Factor de Actualización (FA):
Año 2014 FA=1,6
Año 2015 FA=1,3
Año 2016 FA=1,1
Año 2017 FA=1,0
g) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros. Los oferentes deberán presentar toda la documentación necesaria para demostrar la solidez financiera de la empresa.
Para su cálculo el oferente debe acompañar el Estado Contable de los últimos dos ejercicios, dictaminados por Contador Público independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económica que corresponda a la jurisdicción del proveedor. Podrá optar por la presentación de una certificación contable dictaminados por Contador Público independiente y certificado por Consejo Profesional de Ciencias Económica que corresponda a la jurisdicción del proveedor informando los indicadores solicitados.
1) Antecedentes económicos financieros: La Comisión evaluadora en base a la información referente a los dos (2) últimos Balances evaluará los siguientes aspectos:
Situación económico-financiera.
Se realizará el análisis de la situación económica, correspondiente a los estados contables de los dos (2) últimos ejercicios, se establecerá el promedio de ambos valores y se cotejará con los puntajes exigidos para cada uno de los indicadores de acuerdo con la siguiente tabla:
INDICE | FORMULA | VALORES ACEPTABLES |
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE | Activo Cte. / Pasivo Cte. | Mayor o igual a 1,50 |
INDICE DE LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ACIDA | Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente | Mayor o igual a 1,30 |
INDICE DE SOLVENCIA | Total Activo / Total Pasivo | Mayor a 1,70 |
IMPORTANCIA DEL PASIVO EXIGIBLE | Pasivo Corriente / Activo Total | Menor o igual a 0,50 |
El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente en el promedio y además en el último ejercicio.
En el caso en que el oferente sea una APCA, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la APCA, en función de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la APCA. y, la suma los valores así obtenidos será el puntaje de la APCA, en el rubro.
La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del Comitente de los que aporten los mismos Proponentes o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.
Asimismo deberán presentar toda otra documentación que a juicio del Comitente resulte conveniente.
Art .14: INHABILITACIÓN
No podrán ser proponentes los comprendidos en los siguientes casos:
a. Las sociedades sancionadas o las sociedades que fueren sucesoras de sociedades sancionadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o el Estado del país de origen, cuando existieran indicios suficientes, por su gravedad, precisión y concordancia para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.
b. Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y en las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.
c. Las Empresas en concurso, quiebra o liquidación.
d. Las personas físicas que se encuentren en igual condición a los casos precedentes. Asimismo, no podrán ser proponentes las sociedades cuyos integrantes estén comprendidos en idénticas causales, salvo en caso de sociedades anónimas en que se hará extensivo sólo a los miembros del Directorio.
e. Los condenados a cualquier clase xx xxxx por delitos de falsedad, estafa o contra la propiedad. En caso de encontrarse procesado por dichos delitos la inhibición rige hasta el momento de absolución o sobreseimiento.
f. Estar condenado por causa criminal.
g. Encontrarse inhabilitado por el Banco Central de la República Argentina y/o la entidad reguladora del país de origen.
h. Las restricciones definidas en los apartados e y f no son aplicables a aquellos condenados que hubieran cumplido con la condena correspondiente.
Art. 15: CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL
Los proponentes deberán fijar domicilio legal, incluyendo número de teléfono, fax y correo electrónico.
Capitulo 3 - Lugar y forma de presentación de las propuestas.
Art. 16: PROPUESTA. FORMA DE PRESENTACION.
El sobre deberá estar perfectamente cerrado, lacrado y deberá tener la leyenda.
Licitación Pública Nacional Nº 03/2018 “Obra: OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE) - 4ª ETAPA: Obras
albañilería general/Completamiento y Xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, XXXXXXX. Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xx.
Dirección: Xxxxxx Y Esmeralda
Advertencia: NO ABRIR antes del día 13 de Diciembre de 2018 a hs 10:30
El proponente deberá entregar el mismo por sí o por interpósita persona en el CCT CONICET ROSARIO., Xxxxx Xxxxxx y Xxxxxxxxx hasta las 10:00 hs. del día 13 de Diciembre de 2018
Art. 17.: DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRARÁ LA OFERTA
El sobre a presentar contendrá la documentación que se detalla a continuación. Las hojas deben estar foliadas y debidamente firmadas por el proponente o el representante legal.
Documentación:
1) El recibo de pago xxx xxxxxx otorgado por el CCT CONICET ROSARIO
2) Garantía de Mantenimiento de Oferta-Art 20 y declaración de mantenimiento de oferta Art 19.
3) Autorización para solicitar referencia completa sobre capacidad financiera, incluyendo una nómina de Bancos, Casas de Negocios de notoria seriedad, etc. que puedan informar sobre el particular.-
4) Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);
5) Capacidad financiera, presentación de los tres últimos balances de ejercicios financieros debidamente certificados por Contador Publico Nacional certificado por el Consejo profesional de la jurisdicción a la que corresponda.
El balance del último ejercicio, será el correspondiente al ejercicio cerrado con más de 3 (tres) meses de anticipación a la fecha de apertura de la licitación.
Según Art 13, incisos e,f
6) Declaración Jurada de cumplimiento con las obligaciones de carácter laboral y provisional, mencionando las leyes que la rigen.
7) Sus antecedentes técnicos y una nómina de las obras ejecutadas según el Art 13 incisos a,b,c,d.
8) Designación y Curriculum Vitae del Representante Técnico que sea designado para la Obra.
9) Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;
10) La presentación de una Declaración Jurada con el detalle de los elementos, equipos, maquinarias y útiles que pondrá al servicio de la obra.
Aclaración: El Transporte de materiales y todo tipo de enseres destinados a la obra será por cuenta y cargo del Contratista el transporte.
11) Declaración Jurada que el oferente o ninguno de los socios de la Empresa es Agente del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
12) Declaración Jurada de que está inscripto y dé cumplimiento con las obligaciones tributarias, ante la Dirección General xx Xxxxxx, AFIP y todo ente de recaudación estatal.
13) Declaración Jurada de conocimiento y aceptación xxx Xxxxxx, como así también del lugar donde se ejecutarán los trabajos- XXXXX X.
14) Xxxxxxx presentar copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente, Copia del mandato social, Copia del Contrato Social y Estatutos
15) Listado de subcontratistas respecto de los distintos rubros.
16) Listado de ART con personal en relación de dependencia ACTUALIZADO
17) Cumplimiento de la resolución general 4164/17 AFIP
18) Certificado de capacidad de contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores
Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos
a) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;
b) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
c) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;
d) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;
f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.
Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos establecidos para Oferentes individuales; y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas.
19) La propuesta, que será en triplicado, específicamente entendida como la oferta, y el plazo de ejecución de la obra motivo de la presente licitación. La propuesta económica para la obra completa. La que será en pesos de curso legal en la República Argentina de acuerdo al modelo de presentación de propuestas (Anexo IV), la propuesta será con IVA incluido. La propuesta deberá redactarse en idioma nacional y en pesos de curso legal de la República Argentina, no debiendo tener enmiendas, raspaduras ni testaduras que no hubieran sido salvadas, debiendo tener firmadas y selladas todas sus fojas por el Proponente o su representante Legal.
20) Presupuesto detallado donde el Oferente cotizará los Precios Unitarios de cada Ítem, el Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Único de su Oferta. La modalidad del contrato es Ajuste Alzado.
21) Planillas de análisis de precios según la Resolución del Ministerio de Economía y Secretaría de Obras Públicas y supletoriamente por el Decreto Nacional Nº 691/16 y complementarios.
22) Un Plan de Trabajos. Dicho plan deberá consignar y será confeccionado en función del plazo de ejecución indicando en forma gráfica y numérica los elementos que a continuación se especifican:
1º.- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor que la de los rubros del Presupuesto Oficial.-
2º.- Detalle de las certificaciones mensuales de obra parcial y acumulada en función del desarrollo anterior.-
3º.- Gráfica de la certificación de la obra mensual acumulada, en función al punto anterior.-
4º.- Declaración Jurada con un detalle de los porcentajes utilizados en la confección de los Análisis de Precios realizados para determinar el monto de su oferta.
Los proponentes deberán presentar a la Comisión Evaluadora toda otra documentación adicional que les sea solicitada a los fines de ampliar la información volcada en la propuesta.
Art. 18: SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras se contratarán, por el sistema de “ajuste alzado, con presupuesto oficial detallado”. Por este sistema el oferente cotiza un precio único y global para la ejecución de la obra contratada, quien se compromete a ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta para terminarla totalmente y para que funcione de acuerdo al fin para que fue proyectada, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en su oferta, salvo que las diferencias provengan de Adicionales debidamente autorizados.
Las certificaciones parciales serán afectadas por el porcentaje en más o en menos que resulte de la comparación del monto ofertado con el del Presupuesto Oficial.
Ajustes de precios, corresponde de acuerdo al Art. 38.
Art. 19: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los Proponentes están obligados a mantener su oferta durante un lapso de noventa (90) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de la Licitación (13 de Diciembre de 2018), prorrogables indefinidamente por igual período, salvo expresa comunicación de la Empresa donde decline su oferta. En dicho caso, el aviso de caducidad de la oferta deberá ser realizado en todos los casos por el oferente en forma fehaciente y con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha de vencimiento de dicho periodo.
Art. 20: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente deberá asegurar el mantenimiento de su oferta por los plazos establecidos en el Artículo 19, mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita si es mayor a $5.000.000,- y del cinco por ciento (5%) del importe del Presupuesto Oficial de la obra que se licita si es menor a $5.000.000,-
Esta garantía podrá ser formalizada mediante:
Fianza mediante póliza de seguro de caución, extendida por una compañía habilitada para operar en la República Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del comitente. Esta garantía de oferta deberá tener vigencia de 90 días y podrá ser extendida automáticamente por igual plazo según art. 19
Dinero en efectivo depositado en garantía en el Banco …………..
Art. 21: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
Al adjudicatario se le devolverá su garantía cuando esté perfeccionado el Contrato según lo indicado en el Art 31. Al resto de los oferentes se les devolverá la garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación.
En caso de ser rechazadas todas las propuestas, la devolución de los depósitos de garantía se operará a solicitud de los proponentes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al fallo final emitido por la Comisión Evaluadora.
Art. 22: PERDIDA DE LA GARANTIA DE OFERTA
El proponente que desistiera de su oferta antes de la extinción del plazo de validez estipulado en el artículo Art.19 o del establecido para la prórroga, perderá automáticamente la garantía de la propuesta.
Capitulo 4 – Apertura y Evaluación de propuestas
Art 23: ACTO DE APERTURA DE OFERTAS
En el día y hora fijados en el presente Pliego de Condiciones (ó el día hábil siguiente, si el designado resultara no laborable), se procederá a la apertura de los sobres en acto público, en el orden de su recepción, en presencia de los funcionarios expresamente designados al efecto por el Comitente y el público que desee presenciar el acto.
Los representantes de los proponentes deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en forma.
Toda documentación aclaratoria solicitada con posterioridad a la apertura, que no sea entregada bajo constancia de firma, con el sello fechador xx Xxxx de entrada del Centro Científico Tecnológico CONICET ROSARIO y dentro del plazo que se indique en la solicitud, motivará la desestimación de la oferta.
Las ofertas presentadas se considerarán de propiedad exclusiva del Comitente, y no serán devueltas a los oferentes salvo el caso de arribo tardío.
De todo lo actuado se labrará un Acta de Apertura en la que constará:
Las ofertas recibidas con posterioridad a la hora del cierre de la Recepción de Ofertas anunciada, serán devueltas al oferente sin abrir.
De todo lo actuado se labrará un Acta de Apertura en la que constará:
Nómina de propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura
Observaciones efectuadas por los presentes
Toda otra información que se estime de interés, importe de la oferta, garantía de mantenimiento de oferta (importe y forma)
Todos los proponentes podrán efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados con este acto licitatorio. Se efectuarán en forma verbal y constarán en Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación. Estas observaciones no tendrán carácter de impugnación formal y sólo serán tomadas en cuenta para el análisis de las ofertas.
Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por el funcionario del Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, oferentes y personas presentes que deseen hacerlo.
Una fotocopia certificada del Acta, con toda la documentación y prueba de la publicidad del acto licitatorio, será agregada a las actuaciones administrativas que lleve el Comitente.
No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.
Art. 24: VISTA DE LOS ACTUADOS
Efectuada la apertura de las propuestas, los oferentes podrán tomar vista durante dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Podrán pedir copias a su propia xxxxx.
Art. 25: INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Será causal de rechazo de la oferta el incumplimiento de lo exigido en el Art. 14 del presente Xxxxxx y la falta de documentación indicada en el Art. 17 punto 2, 19 y 20 del presente Xxxxxx, la cual es considerada imprescindible. En caso del punto 2 del Art 17, será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la misma no se encuentre constituida en forma debida o fuera insuficiente al monto requerido en el Art 20.
Además, el Comitente rechazará toda propuesta en la que se compruebe:
Que exista acuerdo tácito entre dos a más licitadores o conductores técnicos.
Que una misma persona integre la dirección de sociedades que formulen ofertas en forma separada.
Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada.
Que la propuesta económica no esté debidamente firmada por el oferente o sus representantes.
Durante el proceso de análisis de las ofertas, si alguna de ellas no se ajustara sustancialmente a los requisitos, es decir, si contuviera divergencias sustanciales o reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, no se seguirá considerándola, dejando constancia de tal decisión y justificándola debidamente en el informe del análisis efectuado.
Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las divergencias ni efectúe cambios del precio ofertado.
Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, hasta que se haya anunciado la preadjudicación del Contrato.
Art. 26: ACEPTACION DE LAS OFERTAS
El Comitente puede rechazar todas las propuestas en caso de considerarlas inconvenientes, sin que esto otorgue derecho a reclamo de ningún tipo de parte de los oferentes. Asimismo, podrá disponer la nulidad de lo actuado en caso de existir vicios que así lo determinen.
La presentación de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicación.
Art. 27: LICITACION DESIERTA
El Comitente a su solo juicio podrá declarar desierta la Licitación cuando las ofertas no sean a su juicio convenientes, en cuyo caso, los oferentes no tendrán derecho a reclamo económico alguno, salvo la devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Asimismo, podrá rechazar todas las ofertas si son todas superiores al Presupuesto Oficial, en un porcentaje que así lo justifique.
Art. 28: EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Antes de proceder a la evaluación minuciosa de las Ofertas el Comitente determinará si cada una de ellas:
Cumple con los requisitos de elegibilidad
Ha sido debidamente firmada
Está acompañada de las garantías requeridas
Se ajusta sustancialmente a las condiciones de los documentos de la Licitación
Una oferta se ajusta substancialmente a las condiciones de la Licitación, si está de acuerdo con todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación, sin ninguna desviación o reserva importante.
Una desviación o reserva importante es aquella que:
Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad de la ejecución de las Obras
Limita de una manera sustancial, incompatible con los documentos de Licitación, los derechos del Comitente o las Obligaciones del Oferente en virtud del contrato
Xxxx rectificación afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que hubieran presentado ofertas ajustadas substancialmente a las condiciones de la Licitación.
La Comisión Evaluadora procederá al examen de las propuestas y podrá requerir de los oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarios. La solicitud de aclarar y la respuesta se harán por escrito, debiendo los oferentes dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro de los tres (3) días hábiles. Si no se cumpliera en término dicho pedido se dará por retirada la propuesta
Art. 29: DICTAMEN
Dentro de los diez (10) días hábiles de tomadas las vistas indicadas en el Art. 24, la Comisión Evaluadora deberá emitir Dictamen de Evaluación de las propuestas, el que constará en un acta. Cuando la complejidad lo requiera la Comisión Evaluadora podrá requerir al Comitente una prórroga. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.
El dictamen se notificará a las empresas dentro de los dos (2) días hábiles de emitido.
El menor precio de una oferta, no determina que ésa sea la propuesta ganadora, la Comisión Evaluadora se reserva el derecho de emitir dictamen, y adjudicar la obra a otra propuesta, que no sea la correspondiente a la oferta de menor precio. Será obligación de esta Comisión explicar en el dictamen cuáles han sido las razones que han fundamentado su decisión.
Art. 30: IMPUGNACION DEL DICTAMEN
Los proponentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación pudiendo en ese lapso volver a tomar vista de las actuaciones.
Vencido el plazo para efectuar el reclamo y resueltos los que se hubieran presentado, el Comitente emitirá en acto la Adjudicación.
Las impugnaciones presentadas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.
Art. 31: ADJUDICACION DE LA LICITACION
Producido el dictamen de la comisión evaluadora y cumplido los plazos establecidos en los Art. 29 y 30, el Comitente comunicará el acto de adjudicación a todos los proponentes, en el domicilio que éstos hayan señalado, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la adjudicación.
Una vez ocurrida dicha notificación, el Comitente no podrá ya adjudicar a otro o declarar desierta la Licitación, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o cuando llegasen a su conocimiento hechos por él desconocidos al momento de la calificación preliminar, que pudiesen afectar la capacidad del adjudicatario de cumplir el Contrato.
El Contratista, en caso de que fuera Sociedad en formación, deberá cumplimentar su constitución en Sociedad Comercial regular dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de Adjudicación.
El contrato queda perfeccionado mediante la notificación de la adjudicación y aceptación de la misma por parte del adjudicatario.
Art. 32: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El contratista deberá afianzar el cumplimiento de sus compromisos con un monto equivalente al 10% del monto total del contrato incluyendo impuestos, este depósito de garantía podrá ser realizado a través de una póliza de seguro de caución que ampare el cumplimiento del contrato con los adicionales que se requieran en clausulas particulares xxx xxxxxx, extendida por una compañía aseguradora habilitada para operar en la República Argentina por la
Superintendencia de Seguros de la Nación con carácter de Fiador Solidario y principal pagador, a satisfacción del Comitente.
Esta garantía se hará efectiva al momento que quede perfeccionado el contrato y mantendrá su vigencia durante toda la duración del contrato.
Art. 33: FORMALIZACION DEL CONTRATO
Una vez cumplimentados los plazos establecidos de lo dispuesto en los Art. 29 y 30 y notificado el acto de adjudicación, el adjudicatario deberá comparecer para suscribir el Contrato ante el Comitente dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la notificación. Los sellados que pudieran corresponder serán por cuenta del adjudicatario.
Art. 34: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA
La Empresa deberá presentar en cada rubro que sea subcontratado, un listado de subcontratistas, quedando a juicio de la Dirección de obra la posibilidad de vetar alguno de ellos debido a sus antecedentes o experiencia propia de la Dirección de Obra con los mismos.
Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente ambas partes suscribirán, sin que el orden de enunciación represente prelación de unos sobre otros lo cual fuera indicado en el Art. 6:
Contrato de Locación de Obra
Presente Pliego
Planos y Planillas de Licitación (aquéllos presentados al momento de la oferta)
Especificaciones Técnicas de la Obra
Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos
Memoria descriptiva
Oferta
Acta de Adjudicación
Plan de Trabajo
Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación:
Acta de iniciación de los trabajos
Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Dirección de Obra y los restantes registros y libros
Planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél
Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el Comitente
Otros comprobantes, planos y elementos que el Comitente considere apropiado agregar.
Capitulo 5 – Anticipo - Medición, Certificación y Pago. Fondo de Reparo/Seguro de caución.
Art. 35: ANTICIPO
Se entregará un anticipo cuyo monto máximo será de 20 %.
El comitente solicitará las garantías que considere conveniente como resguardo del presente pago anticipado. Estas garantías podrán ser formalizadas mediante póliza de seguro de caución, extendida por una compañía aseguradora habilitada para operar en la República Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación con carácter de Fiador Solidario y principal pagador, a satisfacción del Comitente.
Art. 36: PAGOS
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo supervisión de la Inspección efectuará la medición. Conformada la mensura por la Inspección, el Contratista preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra. Cada certificado debe comprender lo trabajos realizados en el periodo y el acumulado al certificado anterior.
Todos los certificados representan pagos a cuenta susceptibles de rectificación por diferencias menores hasta la Recepción Definitiva.
Retenciones sobre los certificados:
Sobre todos los certificados de obra se retendrá el 5% de su valor total en concepto de Fondo de reparos.
Este Fondo quedará en poder del COMITENTE hasta la recepción Definitiva de la obra en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
Sustitución de Fondo de reparos:
En cualquier momento, durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir el fondo de reparos retenido del certificado por una garantía formalizada mediante póliza de seguro de caución, extendida por una compañía aseguradora habilitada para operar en la Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación con carácter de Fiador Solidario y principal pagador, a satisfacción del Comitente.
Pago de certificados:
El pago de cada certificado se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde la conformidad prestada por la Repartición técnica interviniente, previa presentación de la factura correspondiente.
En los casos que el Contratista optara por transferir la factura, correspondiente a un certificado aprobado con derecho a su cobro, a un tercero, bajo normas vigentes, el comitente no reconocerá ningún compromiso especial de pago a dicho tercero, estando sujeta esta factura a los compromisos y obligaciones que el contratista posee con el comitente.
Art. 37: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPARO/SEGURO DE CAUCION
Realizada la recepción definitiva de los trabajos por parte del comitente, se procederá a devolver al Contratista dentro de los cinco (5) días hábiles el importe por el que se halle constituido el Fondo de Reparo/Seguro de Caución.
Art. 38: VARIACIONES DE COSTOS
El Contrato estará sujeto a la redeterminación de precios en el marco del Decreto Nacional 691/16 y toda otra disposición emitida por el Gobierno Nacional.
De acuerdo al artículo 31 del Anexo del citado Decreto y en atención a las características particulares del objeto de la licitación, únicamente se tramitarán solicitudes de Redeterminación Definitiva (ANEXO VI).
Asimismo, en cumplimiento del artículo 5º del Anexo del Decreto 691/16 el Oferente presentará, para cada ítem del Listado de cantidades y actividades un análisis detallado de los precios unitarios, indicando para cada trabajo el personal requerido (nivel, cantidad y afectación), jornales, cargas sociales, el equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, el rendimiento previsto, el costo de los materiales en origen y el de su transporte a pie de obra, etc. (Se adjunta planilla modelo, Anexo V).
Además, en los análisis de precios se establecerán claramente los parciales y totales que determinan el costo al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficio, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos.
El análisis de precios solicitados deberá ajustarse a la siguiente estructura de cálculo:
a) Mano de Obra
b) Cargas Sociales (% de a)
c) Materiales y equipos
d) Costo Costo = a) + b) + c)
e) Gastos Generales (% de d)
f) Costo = Costo Costo + Gastos Generales = d) + e)
g) Beneficio = (% de f)
h) Gastos Financieros = (% de f)
i) Precio Unitario sin impuestos = costo + beneficio + gasto financiero = f) + g) + h)
j) Precio Unitario Final = Precio Unit. sin Imp. + impuestos = i) + Imp.
Por último, según establece el citado Decreto, los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada de esos precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%), y deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. Se detalla, entonces, a continuación, la señalada estructura de ponderación:
RUBRO | % Incidenci a | Indice Mes BASE | Indice Mes de Redetermi nación | FACTOR de Actualización de Precios a Mes de Redeterminaci ón | Resultant e | FUENTE Información INDEC | de |
(D) | (E) | (F) | (G) = (F)/(E) | (H) (G)*(D) | = | ||
Mano de Obra | 0,30 | X | X | X | XX | Cuadro 1.4 | |
Albañilería | 0,20 | X | X | X | XX | Cuadro 1.5 | |
Hormigón elaborado | 0,10 | X | X | X | XX | Cuadro 1.9 | |
Carpintería metalica y Herrería | 0,25 | X | X | X | XX | Cuadro 1.5 | |
Inst. Eléctrica | 0,02 | X | X | X | XX | Cuadro 1.5 | |
Transporte | 0,08 | X | X | X | XX | ICC | |
Amortización equipo | de | 0.05 | Cuadro 3.2.29 | ||||
Otros | |||||||
TOTAL | 1,0000 | XXX |
El resultado de (H) debe ser mayor que 1,05 para poder redeterminar
Capitulo 6 - Ejecución de las Obras
Art. 39: PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución de la obra motivo de la presente Licitación fíjase un plazo de 420 días (Cuatocientos veinte días) corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obras, el que no podrá ser variado por el oferente.
Durante el plazo de Ejecución de la Obra se exigirá que todos los rubros e ítems registren un avance físico parcial y acumulado mensual acorde con lo establecido en el Plan de Trabajo, no siendo aceptable ningún tipo de atraso, salvo que éste estuviera justificado en forma satisfactoria a solo juicio del Comitente.
Art. 40: ACTA DE INICIACIÓN
El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización del Comitente. Esta se instrumentará mediante el Acta de iniciación de Obras, que se librará por duplicado con entrega de un ejemplar al contratista, en la que se indicará:
Xxxxx y fecha del Acta Motivo
Nombre de los intervinientes (profesional representante técnico, etc) Copia contrato ART
Cualquier otro antecedente que las partes consideren oportuno.
Art. 41: LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO
Las relaciones entre la Autoridad de Control y el contratista se mantendrán por medio de Órdenes de Servicio. Para las mismas se llevará el Libro de Órdenes de Servicio.
No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones que las de la Autoridad de Control al Contratista, que las efectuadas por medio del citado registro.
Art. 42: RECEPCION PROVISORIA
Terminados la totalidad de los trabajos se confeccionará el Acta de Recepción Provisoria de la Obra.
Art. 43: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA
Entre la Recepción Provisoria y la Definitiva correrá el plazo de conservación y garantía el cual será de trescientos sesenta (360) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de recepción Provisoria.
Durante este plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se detectaran, así como la conservación y limpieza de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, exceptuándose de esta obligación los efectos resultantes del uso indebido de las obras.
Art. 44: LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA
Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar el Fondo de Reparo se efectuará la Liquidación final de la obra.
Esta liquidación se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados mensuales.
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre mediciones y certificaciones mensuales.
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista.
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de liquidación definitiva para la ejecución de la obra contratada.
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo dentro de los 5 días hábiles, a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final.
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término xx xxxx
(10) días hábiles. Vencido ese término, se procederá a afectar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente para cubrir la deuda, el Comitente procederá al cobro de la misma por la vía legal que corresponda.
Art. 45: RECEPCION DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales.
Para la aprobación de la Recepción Definitiva por el Comitente, será requisito indispensable que se encuentre terminada y verificada por los niveles técnicos la liquidación final de la obra. La aprobación de esta liquidación por autoridad competente del Comitente podrá hacerse en el mismo acto que la aprobación de la Recepción Definitiva.
Si el Contratista no realizase los trabajos de conservación y reparación necesarios, previa intimación y vencido el término que se establezca, el Comitente procederá a recibir la obra de oficio y determinará la proporción en que se afectarán las garantías y créditos pendientes.
De las Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.
Capítulo 7 – Obligaciones del Contratista
Art. 46: GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá realizar las gestiones necesarias ante las reparticiones municipales, para la aprobación de los planos municipales tanto de iniciación como de finalización de obra.
El contratista dará cumplimiento a las leyes argentinas, ordenanzas y reglamentos que rigen la ejecución de las obras y realizará los trámites que impongan las autoridades competentes en la órbita de su actividad.
Art. 47: CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
El Contratista realizará las construcciones Provisorias que fueran indispensables para la ejecución de las obras, tales como depósitos y baños, los que se dispondrán de manera tal que correspondan a sus fines y se mantendrán en condiciones de higiene.
Art. 48: PERSONAL DEL CONTRATISTA
La Contratista sólo se servirá del personal competente en sus respectivas tareas y designado en suficiente número, para que las obras se ejecuten de acuerdo al Plan de Trabajo en forma regular y óptima; la totalidad del personal estará a cargo del Contratista, quien asume la responsabilidad de empleador, dando cumplimiento a todas las obligaciones laborales y previsionales establecidas en las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales.
En el caso de contratar personal extranjero que trabaje en la República Argentina, el Contratista deberá velar por el estricto cumplimiento de la legislación que le concierne. Será el Contratista igualmente responsable de la correcta indumentaria y aseo del personal a su cargo, como así también de las condiciones de trabajo y seguridad.
A las medidas que establezca se deberá ajustar todo el personal que trabaje en la obra, tenga o no relación de dependencia con el Contratista.
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, el Comitente podrá solicitar el retiro del servicio y/o sanción para todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la marcha de los trabajos.
Frente a una falta grave y que se verifique en circunstancia de excepción, la Autoridad de Control podrá ordenar el retiro inmediato del servicio del personal que la haya provocado. Lo expuesto lo es sin perjuicio de las sanciones que pueden corresponder al Contratista por el hecho de su dependiente.
El Contratista o Empresa que subcontrate deberá estar inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción. El Contratista deberá mantenerse al día, con la única tolerancia que admiten las leyes respectivas, el pago al personal empleado en las obras, abonando íntegramente los salarios estipulados y dando cumplimiento a todas las disposiciones legales relativas al personal que tenga relación de dependencia directa con el Contratista.
Art. 49: SALARIOS Y LEYES SOCIALES
La Contratista deberá dar pleno cumplimiento a todas las Leyes Laborales aplicables y de Seguridad Social, debiendo exhibir a la Autoridad de Control los correspondientes recibos de jornales y comprobantes de pago de las Leyes Sociales cada vez que le sean requeridos.
Art. 50: SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de la presente Licitación y todas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro, no pudiendo aducir desconocimiento de las mismas.
El Contratista deberá tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, Señalización y Tránsito para que desde la firma del Acta de Iniciación y hasta la Recepción Provisoria proporcione todas las medidas de seguridad y mantenga las mismas (luces, vallas, guardas, señales de peligro, carteles indicadores, vigilancia, etc.) cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Autoridad de Control o por cualquier autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y conveniencia de la población, de los dependientes del Contratista y del Comitente.
El Contratista adoptara toda medida razonable y suficiente para la protección de las personas en la obra y lindante a ella.
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.587, de la Ley 24.051 de Residuos peligrosos y sus normas reglamentarias modificatorias y complementarias, del Decreto 911/96 para la industria de la construcción, de la Resolución reglamentaria 231/96, resoluciones anexas y conexas y aquellas que en el fututo las complementen o sustituyan.
Todo el personal de obra se deberá desempeñar con casco dentro del horario de trabajo, independientemente de las tareas que realice. El personal de conducción de vehículos deberá usar casco cuando descienda de los mismos. Igualmente todo el personal deberá contar con botines de seguridad, salvo en los casos en que sea necesario el uso de botas de goma. La Contratista deberá cumplir con las protecciones auditivas y/o visuales en los casos necesarios.
Para los trabajos que lo requiera, con motivo de protejer la vida y los bienes, el contratista dispondráá de los equipos extintores de incendio que se requieran según la exposición a riesgo.
En caso de disponer en obra de productos peligrosos, corrosivos, explosivos o inflamables deberá almacenarlos en lugar seguro dispuesto a tal fin con las identificaciones suficientes y las medidas de seguridad acordes. En obra se podrá disponer de las cantidades necesarias para los trabajos diarios. Será exclusiva responsabilidad del contratista contar con las autorizaciones para su traslado, almacenamiento y manipulación que exija la normativa.
El Contratista se obliga a disponer en obra de los equipos de protección personal suficientes para su personal y reemplazos que debiera realizar. Todo equipo de seguridad personal debe estar apto para su función.
El Contratista se obliga a disponer en obra, y mantener, un botiquin con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.
El Contratista en caso de subcontratar trabajos, en adelante subcontratistas, extenderá estas obligaciones, que asume libremente y en cumplimiento de las leyes y normativas, a sus subcontratistas, respondiendo ante el comitente y los organismos de control por ellos como si fueran sus propios empleados.
Seguros
Asimismo, asume la responsabilidad de cualquier accidente que ocurra a su personal y terceros, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.
El contratista se compromete a dar comunicación fehaciente inmediata de todo incidente que pudiera obligar al Comitente.
El contratista se obliga a mantener al comitente indemne por sus actos u omisiones ejecutados durante existencia de este contrato, por daños a cosas de terceros o lesiones a terceros, sean o no parte de este contrato, de sus empleados, contratistas, por multas, sanciones y apercibimientos.
El Adjudicatario está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, y durante esta mensualmente, pólizas de seguros extendidas por Compañías de Seguros habilitadas para operar en Argentina por la Superintendencia de Seguros de la Nación y aceptadas por el Comitente, y la documentación respaldatoria que se seguidamente se exige, y toda aquella que el comitente crea conveniente para mantener su indemnidad.
Se aceptarán únicamente pólizas con textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En caso de que la Superintendencia de Seguros de la Nación inhabilite a la Aseguradora a emitir pólizas por el tiempo que sea o retire su habilitación, el contratista y/o subcontratistas deberán reemplazar todas las pólizas afectadas, a su entero costo, en un plazo que no podrá exceder los 7 días corridos.
Las fechas, plazos y lugares de entrega de la documentación referente a seguros serán establecidos y comunicados por el comitente antes del inicio de la obra.
Todas las demoras de los trabajos contratados por incumplimiento de la presentación de la documentación requerida en este punto está sujeta a las penalidades establecidas en este contrato.
Los certificados de cobertura que se requieren deberán tener vigencia no menor a 30 días, en caso de trabajos que requieran periodos menores a 30 días los certificados deberán indicar una vigencia no menor a este periodo.
No se reconocerá como valida toda documentación emitidas por productores de seguros y agentes institorios. Solo se aceptará documentación emitida por la Aseguradora.
En caso de coberturas que deban ser subscriptas en el extranjero por no otorgarse en la República Argentina por Aseguradoras habilitadas por las Superintendencia de Seguros de la Nación, se deberá solicitar la aceptación del comitente antes de su contratación. El contratista se obliga a entregar al comitente toda la documentación que requiera en el idioma original de la poliza y traducido al castellano por traductor público matriculado, a su entero costo.
1. Riesgos del Trabajo (ART).
El Contratista se obliga a presentar al Comitente el cumplimiento de las obligaciones y toda documentación que se exija por la normativa vigente, aunque no se haga mención expresa en este apartado.
Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la Aseguradora, con la nómina del personal afectado a la obra.
Declaración de Obra presentado a la ART
Plan de Seguridad presentado a la ART
Libre deuda emitido por la Aseguradora, no podrá adeudar más de dos periodos. Caso de adeudar más de 2 periodos está obligado a cancelar dicha deuda para ingresar en obra.
Ultimo Formulario F931 y su nómina. Constancia de Pago.
Altas tempranas del personal que no figura en el F931
Cartelería de la ART para colocar en obra con Teléfono de emergencias médicas.
Constancias de las capacitaciones que exige la normativa vigente y de las que crea conveniente exigir el comitente para mantener la seguridad de las personas y resguardar los bienes.
Constancia de los exámenes preocupacionales.
Cláusula de no repetición a favor de las entidades que se indican:
o CONICET : CUIT Nº 30-54666038-5
o CCT ROSARIO : CUIT Nº 30-68086600-3
o CEFOBI : CUIT Nº 30-67452215-7
o IFISE : CUIT Nº 30-67452178-9
2. Seguro de Vida Obligatorio – Decreto Ley 1657/74
Deberá presentar certificado de cobertura, emitido exclusivamente por la Aseguradora, con la nómina del personal afectado a la obra.
Ultimo Formulario F931 y su nómina. Constancia de Pago.
3. Accidentes Personales
Todas aquellas personas que no están alcanzadas con la obligación de la Ley de Riesgos de Trabajo, para realizar cualquier tarea en obra deberán presentar:
Cobertura que ampare como mínimo el Fallecimiento Accidental $ 500.000.-, la Invalidez Total o Parcial permanente Accidental hasta $ 500.000.- y la Asistencia Médica Prestacional hasta $ 500.000.-, que incluya traslados de emergencia y rehabilitación sin franquicias. De no ser otorgada este tipo de cobertura por Aseguradas en la República Argentina, se aceptará póliza que ampare como mínimo $ 500.000.- por fallecimiento accidental, $ 500.000.- por invalidez y $ 50.000.- para asistencia Médica Farmacéutica.
La Póliza / certificados de cobertura, deberán indicar claramente las tareas que realizan los asegurados en la obra y la altura hasta la que ampara esta cobertura.
Certificado de cobertura con nómina o constancias de pago emitidos exclusivamente por la compañía Aseguradora.
La Póliza, endoso y/o certificado deberán indicar claramente la actividad que realiza en obra y la altura máxima que ampara la misma.
En ningún caso se aceptara póliza, endoso y/o certificado de cobertura que designe como Beneficiario al comitente, al CONICET ó cualquiera de sus instituciones vinculadas.
Cláusula de No repetición a favor de los entes que se indican:
o CONICET : CUIT Nº 30-54666038-5
o CCT ROSARIO : CUIT Nº 30-68086600-3
o CEFOBI : CUIT Nº 30-67452215-7
o IFISE : CUIT Nº 30-67452178-9
4. Accidentes Personales Todo Riesgo Construcción
El contratista deberá presentar antes del inicio de la obra, objeto de esta licitación, póliza de Todo Riesgo Construcción que ampare como mínimo los Amparos A, B, C, E y F, y las cláusulas que aseguren la continuidad de la obra en caso de siniestro cubierto por dicha póliza.
El asegurado de la póliza será el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA – CUIT 30-54666038-5, con domicilio en Xxxxx Xxxx 0000 Xxxx 0, XXXX, quien será en beneficiario de toda indemnización que corresponda.
La vigencia de la póliza será la establecida en este contrato para el cumplimiento del mismo más un periodo de mantenimiento de 180 días. Es obligación del Contratista prorrogar la vigencia de la póliza en caso de producirse demoras en el cronograma inicial.
La Suma Asegurada se deberá ser la suficiente para evitar infraseguro. El Contratista se obliga a mantener la Suma Asegurada suficiente.
5. Responsabilidad Civil Emergente de los trabajos a realizar
La póliza deberá ser emitida con exclusividad para este contrato y su alcance de cobertura deberá contemplar la totalidad de los trabajos a realizar por el contratista.
La Suma Asegurada en ningún caso podrá ser inferior a $ 5.000.000.- y ningún sublimite podrá ser menor al importe mencionado.
La franquicia no podrá superar el 10% del siniestro con un límite máximo del 3% de la Suma Asegurada.
El contratista se compromete a mantener indemne al comitente por cuanto deba de la franquicia o por sobre la Suma Asegurada. El comitente tendrá derecho a retener de las facturas adeudadas los importes que crea convenientes para mantener esta indemnidad.
Los bienes y personal no afectado a este contrato en forma directa del comitente serán considerados terceros.
Deberán ser incluido como Co-Asegurado el CONICET y [Unidades ejecutoras], siendo reconocido al mismo tiempo por la aseguradora como tercero ante daños ocasionados por el asegurado a los bienes y personal de [CONICET, CCT ROSARIO, CEFOBI, IFISE] no involucrados directamente con las tareas de este contrato.
Cláusula de No repetición a favor de CONICET y/o [CCT ROSARIO, CEFOBI, IFISE]
El contratista se obliga a extender estas obligaciones a los subcontratistas que de él dependan.
El Comitente podrá modificar las Sumas Aseguradas mencionadas como mínimas durante el transcurso de la Obra y la documentación requerida, según los trabajos que se deban realizar. Esta modificación será por comunicación fehaciente autorizada por el funcionario del comitente responsable de obra y aceptación del Departamento de Infraestructura del CONICET.
Cuando se acumulen dos (2) advertencias producidas por la Autoridad de Control por no cumplimiento de las normas aquí establecidas en un mismo mes, se podrá penalizar a la Contratista anulando la certificación del ítem en dicha quincena, sin perjuicio de las multas que por esa u otra razón pueda aplicar la Dirección de Obra.
Cuando la Autoridad de Control detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de la vestimenta y/o equipamiento adecuado y/o sin contar con las coberturas de seguros requeridas y/o en estado que pueda poner en riesgo su vida y la de otros exigirá el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurará provisoriamente el frente de trabajo a costo exclusivo del contratista.
Art. 51: LIMPIEZA DE LA OBRA
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de trabajo. El almacenamiento en obra de productos que estén considerados peligrosos, explosivos, inflamables, radiactivos y/o corrosivos deberá realizarse en lugares debidamente identificados cumpliendo con la normativa vigente para su almacenamiento. El comitente se obliga a declarar a las Aseguradoras su existencia y deberá proveer al comitente del documento de conformidad de la Aseguradora que los mismo no serán motivo de caducidad de las coberturas. El Contratista será responsable por la remediación, pago de multas, pago de indemnizaciones, gastos por paro de obra por autoridad competente, por contaminación que se produzca por descuido, almacenamiento deficiente, manipulación mal realizada de productos contaminantes y/o radiactivos.
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Dirección de Obra impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes recibidas se hará pasible a la aplicación de una multa de hasta un cinco por mil (5/1000) del monto contractual por cada día, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al Contratista.
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares estructuras xxx xxxxxxx, movilizando y cargando los restos de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Autoridad de Control. Sin este requisito no se considerará terminada la obra.
La Autoridad de Control exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el Acta de Recepción Provisoria mientras que en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición. Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las precedentes disposiciones serán por cuenta exclusiva del Contratista.
Art. 52: TASAS Y TRIBUTOS QUE GRAVAN LA EJECUCIÓN
Serán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista el pago de todos los tributos, impuestos, tasas, etc. Nacionales o Provinciales y/o concesionados o a concesionar, creados o por crearse, que graven la ejecución de la obra y/u otras
actividades principales y complementarias al objeto de la obra, salvo aquéllos que específicamente se encuentren exceptuados en este pliego.
Capitulo 8 - RESCISION
Art. 53: QUIEBRA, LIQUIDACION SIN QUIEBRA Y CONCURSO CIVIL
La quiebra, la liquidación sin quiebra, o el concurso civil de acreedores deI Contratista producirá, de pleno derecho, la rescisión del Contrato.
Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados desde la fecha de auto de quiebra, liquidación sin quiebra, o declaración de concurso podrá el Comitente aceptar que otra persona propuesta por los acreedores a través de la Sindicatura, inscripto en la especialidad correspondiente del Registro de Licitadores, se haga cargo del Contrato en iguales condiciones, siempre que tenga suficiente capacidad técnico-financiera para el monto total de la obra y haga efectivas iguales garantías que el Contratista interdicto.
Art. 54: RESCISION POR INCAPACIDAD O MUERTE DEL CONTRATISTA
En caso de incapacidad sobreviniente o muerte del Contratista, y siempre que los trabajos no fueran interrumpidos, el Comitente podrá rescindir el contrato si dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos sus representantes legales o herederos, según corresponda, no lo tomaren a su cargo ofreciendo las mismas garantías que las exigidas por el contrato, siempre que a juicio del Comitente tuvieren o suplieren las condiciones necesarias de capacidad técnico-financieras para el cumplimiento del mismo.
En caso de que los trabajos fueran interrumpidos, el Comitente podrá rescindir el contrato en cualquier momento. Declarada la rescisión por muerte o incapacidad, el Comitente abonará a la sucesión o curador lo que se le adeude. Art. 55: RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA
El Comitente tendrá derecho, además, a rescindir el contrato en los siguientes casos:
Cuando el Contratista proceda con dolo, fraude, o grave negligencia, o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en las bases de la Licitación, para la iniciación de las obras.
Cuando el Contratista no llegue a justificar las demoras en la ejecución de las obras en caso de que la parte a ejecutar no corresponda al tiempo previsto en los plazos de trabajo, y a juicio del Xxxxxxxxx.xx puedan terminarse en los plazos estipulados.
Cuando el Contratista infrinja las leyes del trabajo en forma reiterada.
Cuando el Contratista transfiera todo o en parte su contrato, con otro para la construcción o subcontrate sin previa autorización del Comitente.
Cuando el Contratista abandone o interrumpa los trabajos sin causa justificada por un término de siete (7) días en más de tres (3) ocasiones o por un período único mayor a treinta (30) días.
En los casos contemplados en los párrafos c y f el Comitente.deberá intimar al Contratista.
El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá determinar la declaración de la caducidad del Contrato por decisión unilateral del Comitente. Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas, procederá la rescisión por incumplimiento en los siguientes casos:
a- Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal propio y/o del Comitente e Inspección Técnica.
b- Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de la Obra.
c- Por inobservancia, reticencia y ocultamiento de información referida a la Obra que obstruyera el ejercicio de las atribuciones conferidas por el presente Pliego al Comitente e Inspección Técnica.
d- Por abandono de la obra.
e- Por transferencia de la obra.
f- Por no haber constituido los seguros pertinentes a la ejecución de obra.
Art. 56: CONSECUENCIAS DE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CULPA DEL CONTRATISTA
Resuelta la rescisión del Contrato por las causales contempladas en el artículo anterior, la misma tendrá las siguientes consecuencias:
El Contratista responderá por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del nuevo Contrato que éste celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución de éstas por administración.
El Comitente tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional sin aumento de ninguna especie, los bienes de trabajo y materiales necesarios para la continuación de la obra.
Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, el Contratista incurso en dolo, fraude o grave negligencia perderá el depósito y retenciones en garantía. Asimismo se promoverá su suspensión en el padrón de proveedores del estado.
Art. 57: RESCISION POR CAUSA DEL COMITENTE
El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del Contrato en los siguientes casos:
Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de terrenos, emisión de la orden de iniciación de la obra o realización del replanteo.
Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual excedan las condiciones y porcentaje obligatorio en el establecido.
Cuando por causas imputables al Comitente, se suspenda la ejecución de la obra por un período continuo de más de noventa (90) días hábiles.
Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajo, en más de un 50% como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.
Cuando el Comitente demore la emisión o pago de uno o más certificados, injustificadamente
En todos los casos, el Contratista intimará previamente al Comitente para que en el término de treinta (30) días corridos, normalice la situación. Vencido este término sin que se haya normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la rescisión del Contrato por culpa de éste, quien deberá pronunciarse dentro del término xx xxxx (10) días corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el Comitente se pronunciare se entenderá denegada la rescisión y el Contratista podrá acceder a las acciones que correspondan según sea la personería del primero. Los efectos de esta rescisión serán:
Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.
Certificación final de los trabajos recibidos.
Devolución o cancelación del Fondo de Reparo, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la Recepción Definitiva.
Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción Provisoria de la obra.
Art. 58: RESCISION POR MUTUO ACUERDO
Ambas partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento. También en el caso de no obtenerse la aprobación municipal correspondiente para la ejecución de los trabajos licitados se procederá a la Rescisión del Contrato, la cual se considerará dentro de lo establecido en este artículo.
Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:
Ocupación y Recepción Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre y posterior Recepción Definitiva, pasado el Plazo de Garantía.
Devolución del Fondo de Reparo cuando se termine la obra proseguida, si ello es posible y transcurra el Plazo de Garantía o cuando hayan transcurrido cinco (5) años desde la formalización de la rescisión, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista. En ese caso los montos que insuma su reparación se deducirán del Fondo de Reparo.
Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.
Cálculo de la utilización del Anticipo en base a las facturas de materiales presentadas hasta el momento, según lo especificado en el Art. 35, hasta el momento de producirse la rescisión, y devolución del mismo en el caso de verificarse su no utilización hasta el momento de producirse la rescisión.
El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.
No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, lucro cesante ni daño emergente como consecuencia de la rescisión.
Art. 59: TOMA DE POSESION DE LA OBRA
Cuando se produzca la rescisión por las causas estipuladas en el Art. 55, diligenciada la notificación de la rescisión o simultáneamente con ese acto, el Comitente dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y materiales, formalizando el Acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario correspondiente.
A fin de permitir la subrogación en los derechos y obligaciones que el Contratista hubiere contraído con terceros, será obligación del mismo facilitar al Comitente la documentación y antecedentes que le sean exigidos.
Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarse una medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de Recepción Provisoria, dejándose constancia de los trabajos no aprobados por mala ejecución u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista.
Art. 60: INVENTARIO Y AVALUO
Una vez acordada la rescisión, se realizará un inventario de materiales, equipos, útiles y bienes, a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El Comitente citará para ello al Contratista y si éste o su representante no concurrieran, el primero lo podrá realizar por sí y ante sí, enviando al Contratista una copia del acta que se labre.
El avalúo se realizará por acuerdo de partes.
Art. 61: LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS
Acordada la rescisión, el Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que le señale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolerá con cargo a la cuenta del primero.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran recibidos, tanto terminados como inconclusos, materiales y elementos aceptados a preciso de valúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Ese crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.
Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.
Capitulo 9 - MULTAS
Art. 62: XXXX EN LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS
El contratista se hará pasible por demora en la terminación del trabajo, imputables al mismo, de una multa diaria calculada mediante las siguientes fórmulas.
Demora que no exceda la cuarta parte del plazo contractual M= 0.10 C/P
Cuando haya excedido el período anterior M= 0.30 C/P
M. importe de la multa a aplicarse por día corrido
X. xxxxx de la obra P plazo de la obra
Los montos resultantes serán acumulativos.
ANEXO I
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA
Ciudad de,. de 20….
Señores
De nuestra mayor consideración:
La Firma (Empresa).................................... que suscribe, de nacionalidad. , con domicilio legal
en....................... Calle......................... Nro.........., manifiesta que:
Conoce la totalidad de los documentos que integran el legajo licitatorio, el terreno donde se realizará la obra, las particularidades de la misma, los precios de la mano de obra locales.
Declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades para ser oferente y todo otro dato exigido por el Pliego de Condiciones.
Acepta todas las condiciones y requisitos de la Licitación y se compromete a ejecutar, en caso de resultar adjudicatario, todas las obras a las que se refiere la documentación que se acompaña.
Saluda a Ud. muy atte.
Firma y aclaración
DNI N˚
ANEXO II
DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Ciudad de,...................................................... de 20…..
Señores
De nuestra mayor consideración:
La Firma (Empresa).................................... representada legalmente por el/los Señor/es......................................................................................................., abajo firmantes, de
nacionalidad..........................., con domicilio legal en....................... Calle......................... Nº , de la Ciudad
de , declara, por medio de la presente, que conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la Licitación Pública Nº………….., durante un plazo de sesenta días hábiles (60), prorrogables indefinidamente en forma automática por igual periodo, según lo dispuesto en el Artículo 20 xxx Xxxxxx de Condiciones que forma parte de la Licitación antedicha.
Firma y aclaración
ANEXO III
CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL PROPONENTE
Ciudad de,..........................................de 20…..
Señores
De nuestra mayor consideración:
La Firma (Empresa).................................... que suscribe, de nacionalidad. , con domicilio legal
en....................... Calle......................... Nº.........., de la Ciudad de, presenta su propuesta para la Licitación Pública Nº …………. financiada con fondos propios del Instituto…..-CONICET y declara expresamente que:
Conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas, todo lo cual se encuentra foliado del Nº...... al Nº.....
Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica.
Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación.
Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.
Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación.
(Si es Sociedad Nacional) Declara que, para cualquier controversia que se suscite, acepta la Justicia Ordinaria de la ciudad donde el Comitente en sus Pliegos de llamado a Licitación.
(Si es Sociedad extranjera) Declara que para cualquier controversia que se suscite, acepta las Normas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio.
Se acompaña:
Constancia de la Garantía de la Oferta, consistente en................... (indicar instrumento de integración), de acuerdo a lo establecido por Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, extendida por. (indicar el Banco o Compañía,
en caso de que corresponda) por la suma de.................... ($. )
DATOS DEL PROPONENTE
Denominación de la Firma o Unión Transitoria de Empresas o Consorcio o Joint Venture:
.........................................................................................................................................................
Nacionalidad de la/s firma/s:
.........................................................................................................................................................
Domicilio legal:
.........................................................................................................................................................
Tipo de Sociedad:
.........................................................................................................................................................
Antigüedad de la Sociedad con su denominación actual:
.........................................................................................................................................................
NOTA: si corresponde indicar si es continuadora de otra sociedad.
.........................................................................................................................................................
Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás representantes del proponente......................................................................................................................................
ANEXO IV
MODELO DE FORMULARIO DE LA OFERTA
Ciudad de,...................................................... de 20…..
Señores
De nuestra mayor consideración:
La Firma (Empresa).................................... que suscribe, de nacionalidad. , con domicilio legal
en....................... calle......................... Nº.........., habiendo examinado los Planos, Pliego de Condiciones y Pliegos de Especificaciones Técnicas para la ejecución de las Obras y recogido en ellos los datos y condiciones con que se realizarán las mismas, se compromete a ejecutar las Obras de acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de pesos...................... ($ ), en un todo de acuerdo al detalle de la propuesta
y el Plan de Trabajo que se adjuntan.
Convenimos en mantener esta Oferta por un período de sesenta días hábiles (60), prorrogables indefinidamente en forma automática por igual periodo, salvo comunicación expresa de la Empresa según Art 20, a partir de la fecha de presentación de las Ofertas. La Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento.
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la Oferta de Menor Xxxxxx ni cualquier otra de las que reciban.
Xxxxx y fecha: .................................................
Domicilio legal: ...............................................
Firma la presente propuesta en carácter de Representante Técnico de la Empresa...........................................
el................................ Inscripto en elColegio Profesional correspondiente a la Ciudad…….. …………….
bajo el Nº..................
ANEXO V - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS
ANEXO VI
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUACIÓN DEFINITIVA
FECHA SOLICITUD DD MM AAAA CONTRATISTA
CUIT
DOMICILIO CONSTITUIDO T.E.
DOMICILIO ELECTRONICO OBRA
(nombre completo, DNI), en mi carácter de (presidente/socio
gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra / la adecuación definitiva de precios de la Obra previsto por el Decreto 691/16, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.
Licitación Pública/Privada N° | |
Fecha de Apertura de Ofertas | |
Fecha de firma del Contrato | |
Plazo Contractual | |
Fecha de Inicio de Obra | |
Redeterminación N° | |
Porcentaje de Variación | |
Mes y Año del disparo |
Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. Saludo a Ud. muy atentamente.
....................................... FIRMA Y ACLARACIÓN
ANEXO VII
Planilla Computo y presupuesto tipo a confeccionar por el oferente
CONSEJO OBRA: LI OBRA: CE 4ª ETAPA: PLANILLA ITEM | NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS- CONI CITACION Nº xx - Año 201x NTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E Obras albañilería general/Completamiento y Cerramientos Torre DE PRESUPUESTO DESCRIPCION | CET INSTITUTO norte U.M. | DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE) Centro Científico Tecnológico Rosario Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y COMPUTO Precio Unitario Precio Total | Técnicas Incidencia | ||
01 | Preliminar | |||||
01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO - DESMALEZAMIENTO | m2 | 20 | |||
01.02 | OBRADOR, DEPÓSITO, SANITARIOS | m2 | 20 | |||
01.03 | CERCO PERIMETRAL DE OBRA | ml | 172 | |||
01.04 | INSTALACION ELECTRICA DE OBRA | GL | 1 | |||
02 | Procedimientos y Cumplimientos | |||||
02.01 | CARTEL DE OBRA | UN | 1 | |||
02.02 | REPLANTEO | Gl | 1 | |||
3 | Movimientos de Tierra | |||||
03.01 | EXCAVACIONES CON CARGA Y RETIRO DE SOBRANTES | m3 | 15 | |||
03.02 | RELLENO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN CON APORTE XX XXXXX | m3 | 15 | |||
04 | Mampostería | |||||
04.01 | LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 12x18x33. TABIQUES INTERIORES | m2 | 550 | |||
LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 18x18x33 + LADRILLO COMUN | ||||||
04.02 | PANDERETE | m2 | 30 | |||
05 | Cubiertas y Zinguerias | |||||
AZOTEA TRANSITABLE CON PENDIENTE (CONTRAPISO ALTURA | ||||||
05.01 | PROMEDIO=12 CM). Terminación con carpeta cemento 1:3 | m2 | 13 | |||
AZOTEA NO TRANSITABLE CON PENDIENTE (CONTRAPISO ALTURA | ||||||
05.02 | PROM=10CM). MEMBRANA CON ALUMINIO | m2 | 16 | |||
05.03 | CUBIERTA XX XXXXXX GALVANIZADAS Nº25 CON ESTRUCUTRA | m2 | 184 | |||
CUBIERTA XX XXXXX PLEGADA DWG Nº16 CON ESTRUCTURA | ||||||
05.04 | METALICA SOBRE PUENTES EN TORRE NORTE Y CUERPO CENTRAL. NO INCLUYE COLUMNAS DE PNC 150 | m2 | 10 | |||
ZINGUERIA DE CIERRE. PROVISION Y COLOCACION DE CANALETA DE | ||||||
05.06 | DESAGUE | m2 | 26 | |||
06 | Revoques | |||||
06.01 | REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO | m2 | 500 | |||
06.02 | INTERIOR A LA CAL COMPLETO | m2 | 1000 | |||
06.03 | AZOTADO HIDROFUGO + GRUESO FRATAZADO | m2 | 300 | |||
07 | Contrapisos y Carpetas | |||||
07.01 | CONTRAPISO DE CASCOTE S/TERRENO NATURAL E=15CM | m2 | 50 | |||
CONTRAPISO HORMIGON H17/ X/ XXXXX XXXX 00/00 xx0xx XXXXXXX | ||||||
07.02 | (8cm) | m2 | 500 | |||
07.03 | CARPETA DE CEMENTO TN | 605 | ||||
VEREDA PERIMETRAL Hº LLANEADO TORRE NORTE - S/TERRENO | ||||||
07.04 | NATURAL E=15CM | m2 | 60 |
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS- CONICET OBRA: LICITACION Nº xx - Año 201x
OBRA: CENTRO DE ESTUDIOS FOTOSINTETICOS Y BIOQUIMICOS (CEFOBI) E INSTITUTO DE FISIOLOGIA EXPERIMENTAL (IFISE)
4ª ETAPA: Obras albañilería general/Completamiento y Cerramientos Torre norte
PLANILLA DE PRESUPUESTO
Centro Científico Tecnológico Rosario
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
ITEM
08
DESCRIPCION
Carpintería de Aluminio incluye vidrios. Provisión, colocación y sellado
U.M.
COMPUTO
Precio Unitario
Precio Total
Incidencia
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
Ventana de 8 paños batientes hacia afuera y 12 paños fijos. Tipo PLV1
s/planilla de carpinterías U 1
Puerta doble de abrir. Tipo P1 s/planilla de carpinterías U 1
Puerta de abrir. Tipo P2 s/planilla de carpinterías U 1
Puerta de abrir. Tipo P3 s/planilla de carpinterías U 1
Puerta doble de abrir. Tipo P4 s/planilla de carpinterías U 1
Ventana de un paño tipo batiente hacia afuera. Tipo V5 s/planilla de
carpinterías U 8
2 ventanas de dos paños corredizos, separadas por tubo de aluminio
60x60, a definir . Tipo V6 s/planilla de carpinterías U 4
s/planilla de carpinterías | |||
08.09 | Ventana de dos paños corredizos. Tipo V10 s/planilla de carpinterías | U | 4 |
08.10 | Ventana de dos paños corredizos. Tipo V11 s/planilla de carpinterías | U | 4 |
08.11 | Ventana de dos paños corredizos. Tipo V12 s/planilla de carpinterías | U | 8 |
08.12 | Ventana de dos paños corredizos. Tipo V13 s/planilla de carpinterías | U | 6 |
08.13 | Ventana de dos paños corredizos. Tipo V14 s/planilla de carpinterías | U | 3 |
08.14 | Ventana de dos paños corredizos. Tipo V15 s/planilla de carpinterías | U | 3 |
08.15 | Ventana de dos paños corredizos. Tipo V16 s/planilla de carpinterías | U | 1 |
09 | Instalación Sanitaria | ||
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TRAMOS POR TIERRA. CAVA PALEO AL | |||
BORDE, ULTERIOR RELLENO, APISONADO Y DESPARRAMO DE | |||
09.01 | SOBRANTE | m3 | 11,00 |
DESAGUES. PROVISION E INSTALACION XXXX ø 110 POLIP CON O´RING | |||
09.02 | ml | 23,00 | |
DESAGUES. PROVISION E INSTALACION XXXX ø 63 POLIP CON O´RING | |||
09.03 | ml | 13,00 | |
DESAGUES. PROVISION E INSTALACION XXXX ø 50 POLIP CON O´RING | |||
09.04 | ml | 6,00 | |
DESAGUES. PROVISION E INSTALACION XXXX ø 40 POLIP CON O´RING | |||
09,05 | ml | 2,00 | |
DESAGUES. PROVISION BA (COLOCACION CONTEMPLADA EN EL | |||
09.06 | TENDIDO XX XXXXX) | UN | 5,00 |
DESAGUES. PROVISION PPA (COLOCACION CONTEMPLADA EN EL | |||
09.07 | TENDIDO XX XXXXX) | UN | 3,00 |
PLUVIALES. PROVISIOJ E INSTALACION XXXX ø 110 POLIP CON O´RING | |||
09.08 | ml | 41,00 | |
09.09 | PLUVIALES. PROVISION E INSTALACIONES EMBUDOS | UN | 1,00 |
PLUVIALES. CAMARA DE INSPECCION 100x100 DE LADRILLOS | |||
COMUNES PROF APROX 3M C/AZOTADO HIDROFUGO, BASE Y TAPA DE | |||
09.10 | Hº. INCLUYE EXCAVACION | UN | 1,00 |
09.11 | AGUA FRIA. PROVISION E INSTALACION XXXX FUSION ø 0,013 (INCLUYE MONTANTES) | ml | 18,00 |
10 | Limpieza y Ayuda de Gremio | ||
10.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON CARGA Y RETIRO | UN | 1 |
10,02 | AYUDA A XXXXXXX | UN | 1 |
Ventana de 3 paños batientes hacia afuera y 11 paños fijos. Tipo PLV2 U 4
TOTAL OBRA:
20.001.013,00
100,00%
NOTA ACLARATORIA 1 SIN CONSULTA
Elementos para Inspección Obras:
10 Cartuchos tinta para Xxxxx Xxxxxx XX000X (4 Negros/2Cyan/2Yellow/2Magenta)