SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (ÁREA ADMINISTRATIVA O DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE XXXXXX)
|
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (ÁREA ADMINISTRATIVA O DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE XXXXXXX)
|
CONVENIO MODIFICATORIO N° __________/20__
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
(ÁREA ADMINISTRATIVA O DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE XXXXXX)
CONVENIO MODIFICATORIO N° _____________________
CONTRATISTA: |
OBJETO: |
|
IMPORTE: |
$__________ (CON LETRA/100 M.N.), INCLUIDO EL IVA. |
VIGENCIA: |
|
PLAZO DE EJECUCIÓN: |
CONVENIO MODIFICATORIO N° XXXXXXX, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO N° _______________, DEL ___ DE _________ DE 20__, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR EL(LA) C. ____________________, EN SU CARÁCTER DE _________________________ Y, POR LA OTRA, [EL(LA) C. _________ O LA EMPRESA DENOMINADA ____________________, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL(LA) C. ____________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________], A QUIENES SE LES DENOMINARA “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, Y DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAÚSULAS:
A N T E C E D E N T E S
1.- Con fecha ___ de ________ del 20__, “LAS PARTES” celebraron el Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado N° _______________, en el cual “LA CONTRATISTA” se obligó a realizar la obra descrita en la Cláusula Primera del Contrato consistente en ______________________________________________________________________, en el Municipio de _______________, Estado de __________.
2.- En la Cláusula Segunda del instrumento a que se refiere el numeral anterior, se estipuló que “LA SEDESOL” pagaría a “LA CONTRATISTA” por los trabajos objeto del Contrato la cantidad total de $__________ (con letra /100 M.N.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado.
3.- En la Cláusula Tercera del Contrato antes mencionado, “LA CONTRATISTA” se obligó a realizar la obra objeto del mismo, en un plazo de ___ (con letra) días naturales, iniciando los trabajos el día ___ de ________ del 20__, y terminarlos a más tardar el día ___ de ________ del 20___, de conformidad con el Programa de Trabajo aprobado, elaborando el finiquito correspondiente conforme al artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
4.- “LA SEDESOL” por conducto de su Residente de Obra, ha determinado la necesidad de aumentar el monto del Contrato Principal a través del presente Convenio Modificatorio por las razones siguientes:
DICTAMEN TECNICO
Derivado de ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
5. Con base en las consideraciones técnicas, operativas y presupuestales expuestas en el documento a que se hace referencia en el numeral que antecede, el (señalar cargo del servidor público) de la (Área Administrativa o Delegación Federal en el Estado de __________), autorizó el aumento de los volúmenes de los conceptos __________ y, en consecuencia, el incremento del monto del Contrato Principal, mediante oficio N° __________ de fecha ___ de __________ de 20__.
6. Para la celebración de este Convenio Modificatorio, “LA SEDESOL” manifiesta que cuenta con los recursos presupuestales necesarios, de conformidad con el oficio N° _____________, de fecha _______________, emitido por _________________________.
7. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 fracciones VIII, XII, XX y XXIII, y 33 fracciones I, II, VII, y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, previo a la celebración del presente instrumento legal, obtuvo la dictaminación jurídica correspondiente mediante el Oficio Nº 510.- _______, emitido por la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos.
Con base en el contenido de los antecedentes que han quedado consignados y con fundamento en las Cláusulas Primera y (señalar cláusula del Contrato Principal que dispone las modificaciones al mismo) del Contrato especificado en el numeral 1 que antecede, así como en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 99, 100, 101 y 109 de su Reglamento, “LAS PARTES” manifiestan que es su voluntad celebrar el presente Convenio Modificatorio, sujetándose a las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO MODIFICATORIO.
El objeto del presente Convenio Modificatorio consiste en aumentar (el monto y/o la vigencia) del Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado N° ____________________, en virtud de las justificaciones que se mencionan en el Antecedente 4 (Dictamen Técnico) del presente Convenio Modificatorio. En consecuencia, se modifican el catálogo de conceptos respecto a los conceptos __________, de acuerdo a los volúmenes y montos que se expresan en el Anexo __________ del presente instrumento.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL.
“LAS PARTES” convienen que el aumento en el monto del Contrato Principal es por la cantidad de $__________ (con letra /100 M.N.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado, lo que representa un incremento del ___% (con letra), respecto del monto originalmente pactado en la Cláusula Segunda del Contrato Principal. Consecuentemente el monto total contratado resulta ser por la cantidad de $__________ (con letra /100 M.N.), incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. (Este párrafo aplica en caso de que se modifique el monto.)
“LAS PARTES” convienen que el importe del Contrato Principal no sufre variación alguna, por lo que el monto total se mantiene en los términos de la Cláusula Segunda del contrato en mención. (Este párrafo aplica en caso de que NO se modifique el monto.)
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL.
“LAS PARTES” acuerdan que se modifique(n) la(s) fecha(s) de (inicio y/o terminación) que comprendía el plazo de ejecución del Contrato Principal en ___ (Con letra) días naturales lo que representa un incremento del ___% (con letra), respecto del plazo pactado en la Cláusula Tercera del Contrato Principal. Consecuentemente el plazo total de ejecución resulta ser de ___ (Con letra) días naturales, siendo la fecha de inicio el día ___ de ______ del 201_ y estableciéndose la nueva fecha de terminación para el día ___ de ______ del 201_. (Este párrafo aplica en caso de que se modifique el plazo de ejecución.)
“LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecución de los trabajos no sufre variación alguna, por lo que el plazo de ejecución se mantiene en los términos de la Cláusula Tercera del Contrato Principal que se modifica. (Este párrafo aplica en caso de que no se modifique el plazo de ejecución.)
CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO MODIFICATORIO
El presente Convenio Modificatorio se encontrará vigente del ___ de __________ de 20__ al ___ de __________ de 20__.
QUINTA.- GARANTÍAS.
“LA CONTRATISTA“, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la firma del presente instrumento, entregará a “LA SEDESOL” la modificación a la garantía de cumplimiento del Contrato otorgada anteriormente, respecto a los obligaciones contraídas en el Contrato Principal, para lo cual deberá presentar una póliza de fianza adicional, modificación o endoso, por el 10% (diez por ciento) (del monto y/o plazo de ejecución) que se incrementa(n), a que se refiere(n) la(s) Cláusula(s) (Segunda y/o Tercera) antes señalada(s), en la que se estipule que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el Contrato Principal.
SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”.
“LA CONTRATISTA” expresa su conformidad con las modificaciones a que se refieren las Cláusulas anteriores y se obliga a realizar los trabajos de acuerdo al programa de ejecución de los trabajos detallados por conceptos, cantidades e importes correspondientes y que debidamente firmado por “LAS PARTES” forma parte integrante del presente Convenio Modificatorio y del Contrato Principal.
SÉPTIMA.- SUBSISTENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL.
“LAS PARTES” convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este Convenio Modificatorio, rigen todas y cada una de las Declaraciones y Cláusulas del Contrato Principal suscrito el ___ de ________ del 201_, y sus Anexos.
OCTAVA.- INCORPORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.
“LAS PARTES”, convienen en que el presente Convenio Modificatorio se incorpore al Contrato Principal suscrito el ___ de ________ del 201_, para que forme parte integral del mismo.
Leído que fue por “LAS PARTES” que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal se firma el presente Convenio Modificatorio en ________ tantos, al margen y al calce, de ________ fojas útiles, en la Ciudad de __________, Estado de __________, el ___ de __________ del 20__.
POR “LA SEDESOL”
______________________________ EL(LA) C. _______________________ (cargo) |
POR “LA CONTRATISTA”
______________________________ EL(LA) C. ____________________(cargo) |
(señalar la Unidad Administrativa encargada de la Supervisión)
_______________________________ EL(LA) C. _______________________ (cargo) |
|
LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO N° _________________/20__, DE FECHA ___ DE ________ DE 20__, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR (ÁREA ADMINISTRATIVA O DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE __________), Y POR LA OTRA [EL(LA) C. _________ O LA EMPRESA DENOMINADA ____________________, S.A. DE C.V.], POR UNA IMPORTE DE $__________ (CON LETRA /100 M.N.), INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO , Y UNA VIGENCIA DEL _____ DE __________ AL _____ DE __________ DE 20__.