PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES PARA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
En base al Pliego único de bases y condiciones Generales, para esta contratación se deberá tener en cuenta el siguiente articulado.
Art. 1º - LEGISLACIÓN QUE RIGE
1.1°. Anulación de otras disposiciones: Se deja constancia que queda sin efecto cualquier disposición contenida en las Cláusulas Generales que se opongan a lo que se expresa en las presentes Clausulas Particulares de Contratación Directa.
1.2°. Redeterminación de precios: El Contrato estará sujeto a redeterminación de precios, de acuerdo con la metodología y normas desarrolladas en Decreto Nº 490/23 y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional, tomando como mes base EL CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE OFERTAS.
Art. 2º - CÓMPUTO DE PLAZOS
Todos los plazos establecidos en este Pliego y en toda otra documentación relacionada con el llamado a esta Contratación, se computarán en días hábiles administrativos para la UNCUYO, salvo que en forma expresa se establezcan en días corridos. Cuando el vencimiento de algún plazo coincida con un día feriado o día inhábil, se prorrogará hasta el primer día hábil administrativo siguiente.
Art. 3º - NOTIFICACIONES
Todas las notificaciones entre el Contratante y Comitente con los interesados, Proponentes, Adjudicatarios o Contratistas, se realizarán válidamente a través del domicilio especial y del domicilio electrónico declarado para tal fin y se considerará notificado el día hábil siguiente al de su difusión.
Art. 4º - CONTENIDO XXX XXXXXX DE CONDICIONES PARTICULARES
1. Nombre del Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
2. Identificación del expediente por el que tramita el procedimiento de selección: EXPEDIENTE: 19682/2023.
3. Tipo de procedimiento de selección: CONTRATACION DIRECTA.
4. Objeto de la Obra: 3º LLAMADO - RIO NEGRO - INSTITUTO XXXXXXXX - CENTRO ATÓMICO BARILOCHE - REFUERZO LOSAS LABORATORIO FÍSICA EXPERIMENTAL
5. Plazo de ejecución de la Obra: cuatro (04) meses
6. Presupuesto Oficial: $ 92.045.800,00
7. Sistema de ejecución: AJUSTE ALZADO
8. Se otorgará un anticipo financiero del 50% del monto del contrato.
9. Plazo de mantenimiento de las Ofertas: La propuesta será mantenida durante un lapso de cuarenta y cinco días (45) días. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de QUINCE (15) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.
10. Moneda de cotización: pesos argentinos con IVA incluido.
11. Forma y moneda de pago: pesos argentinos.
12. Plazo de pago de los certificados: El pago de cada certificado se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la fecha de presentación, en forma completa, de la documentación pertinente
13. Si se admite la ejecución total o parcial de la Obra por subcontratistas.
Art. 5º - ACLARACIONES Y CONSULTAS:
5.1º - Consultas
Las consultas a los Pliegos deberán efectuarse hasta el dia 17 de octubre de 2023, únicamente, a la dirección de correo electrónico, xxxxx@xxxx.xxx.xx, con copia a xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, con la siguiente leyenda en el asunto:
“CONSULTA – EXPEDIENTE: 19682/2023: OBRA: 3º LLAMADO - RIO NEGRO - INSTITUTO XXXXXXXX - CENTRO ATÓMICO BARILOCHE - REFUERZO LOSAS LABORATORIO FÍSICA EXPERIMENTAL”
Además, deberán informar los siguientes datos de la Empresa: Nombre o razón social:
Nº de CUIT:
Domicilio:
Correo electrónico:
Los plazos para responder las mismas serán como mínimo de cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura. Se enviran por correo electrónico, a todas las empresas que hayan realizado consultas y/o hayan manifestado su intención de participar del llamado.
Los posibles oferentes podrán informarse periódicamente de la emisión de Circulares, en el Portal de la UNCuyo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx
No se aceptarán consultas telefónicamente y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.
5.2º - Circulares con consulta y sin consulta.
El Contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego, de oficio o como respuesta a consultas formuladas por los Interesados. Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberán informarse periódicamente sobre su existencia y requerirlas. A su pedido, el Licitante les extenderá constancia del número de Circulares emitidas. De no requerirse la información, los proponentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.
Las Circulares Modificatorias serán publicadas en el Portal de la UNCuyo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.
Art. 6º - CAPACIDAD LEGAL, TÉCNICA Y FINANCIERA
6.1º - Capacidad legal
Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse.
No es condición necesaria estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.
Deberá presentar el reporte de inscripción del Registro de Empresas Constructoras de la UNCuyo.
6.2º - Capacidad técnica Experiencia de obra
Tener experiencia, durante los últimos ocho (8) años, de al menos tres contratos de construcción de edificios con estructura metálica con superficie total igual o mayor a 500 m2, que incluya ítems similares a los del presente proyecto. Si el proponente declara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán acreditar un avance de obra superior al 60%.
Si las obras fueron ejecutadas en UTE, el oferente debe acreditar una participación en la misma mayor al 50%.
En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se requerirá que cada Empresa integrante de la UTE, haya ejecutado al menos una obra con las características solicitadas.
Los oferentes deberán agregar a su propuesta la documentación respaldatoria (Memorias, Especificaciones Técnicas, Planos, Contrato de Obra, Certificados, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá ser original o estar
certificada por escribano público o autoridad competente.
El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio.
Representante Técnico
El representante técnico de la empresa debe ser un Ing. Civil o Electromecánico, con por lo menos 5 (cinco) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y magnitud similares durante por lo menos dos de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin deberá presentar al Contratante para su aceptación el Curriculum Vitae respectivo.
El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Contratante.
Equipos destinados a la obra
Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicación, al momento de la cotización. El Contratante podrá verificar el estado de los mismos.
Art 7° - REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION DE OFERTAS
7.1º - Forma de presentación de las Ofertas
Se deberá presentar toda la documentación en papel, debidamente foliada, firmada y sellada en todas sus hojas por los representantes legal y técnico del proponente, hasta el día 24 de octubre de 2023 hasta las 10:00 hs.
El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes:
- NOMBRE DE LA OBRA:
- LICITACIÓN PÚBLICA N°
- (IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE)
- (DIA Y HORA DE APERTURA)
Las ofertas serán presentadas en Centro Atómico, Laboratorio de Física Experimental, Instituto Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx 0000, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxx Negro, lugar éste donde se llevará a cabo la apertura de los sobres, el día y hora indicados en la invitación.
La presentación de la propuesta significará de parte del proponente el pleno
conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a Contratación Directa.
No se aceptarán, bajo ningún concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con posterioridad al día y hora estipulada para la presentación de las propuestas, aunque se justifique por el matasellos u otro elemento que se hubieran despachado a tiempo.
Salvo que tuvieran un costo, no será requisito para presentar Ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber descargado los PCP, PET y PETG del portal UNCuyo; no obstante, ningún oferente, ni aún quienes no los hubiesen descargado, podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
La correcta presentación por parte del Proponente de la Documentación Contractual requerida y la veracidad de la información contenida en la misma es condición necesaria para que la Oferta resulte admisible.
Sin perjuicio de ello, el Comitente podrá requerir la presentación de información adicional que se considere necesaria para determinar la admisibilidad y conveniencia de la Oferta.
No podrá rechazarse Propuesta alguna en el acto de apertura.
Se podrá tomar vista de los Pliegos de la presente Contratación en el Portal de la UNCuyo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.
7.2º - Documentos que integran la Oferta
La Oferta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación:
1. Garantía de mantenimiento de oferta, establecida según Art. 7.3 xxx Xxxxxx de Cláusulas Generales, por un monto mínimo de $920.458,00
2. Declaración de constitución domicilio electrónico oficial y uno alternativo, para ser notificado fehacientemente, conforme lo establece el ANEXO DE COMUNICACIONES adjunto.
3. Certificado acreditando la visita al lugar de emplazamiento de la obra. Los proponentes solicitarán, durante el plazo de preparación de las Propuestas, al correo electrónico: xxxxx@xxxx.xxx.xx, la fecha y hora para efectuar la visita, con la presencia de la persona responsable definida por la CIMS.
4. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.
5. Declaración jurada manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.
6. Nómina de referencias comerciales y bancarias.
7. Designación de un profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y conformidad de dicho profesional, de acuerdo al Art. 4.2.1, de estas Cláusulas Particulares de Licitación Pública.
8. Declaración que para cualquier situación judicial que se suscite, el proponente acepta la competencia de los Tribunales Federales, con asiento en la ciudad xx Xxxxxxx.
9. Declaración jurada de que la propuesta será válida por un período de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la fecha límite estipulada para la presentación de las propuestas y se considerará de renovación automática su mantenimiento, salvo manifestación en contrario por escrito.
10. La oferta económica: conforme el ANEXO I – Oferta del Contratista.
11. El presupuesto desagregado por ítem, indicando unidad de medida, volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda, en soporte digital. Debe presentarse en un archivo digital de formato EXCEL.
12. Análisis de Precios, según modelo adjunto, de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, según modelo ANEXO A., que se adjunta en estos PCP. Debe presentarse un archivo digital de formato EXCEL.
13. Plan de Trabajo y Curca de Inversión, por ítem. Debe presentarse en un archivo digital de formato EXCEL.
14. Certificado de habilitación de la Empresa y del Representante Técnico, por parte del Consejo Profesional correspondiente a la jurisdicción del oferente
15. Constancia de Inscripción en el Registro de Constructores de la UNCuyo.
En caso de no poseer dicha inscripción, deberá realizarse mediante la página xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Para consultas, podrá contactarse con la Dirección de Logística y Administración de CIMS, al correo electrónico: xxxxx@xxxx.xxx.xx.
16. Nómina de obras ejecutadas por la Empresa
17. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la propuesta. Para Sociedades presentar copias del Contrato y Estatuto Social certificado por escribano público. Para Empresas unipersonales, presentar Fotocopia DNI.
18. Balance General del último ejercicio económico anual, con informe de auditor, certificado por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción del oferente. Las personas físicas o jurídicas que no estén obligados por las normativas vigentes a confeccionar Balance General, deberán presentar una Declaración Jurada de Bienes y
Deudas, cuya antigüedad no podrá exceder los 90 días corridos de presentación de la oferta, certificada por Contador Público Nacional, firma que deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción del oferente.
19. Declaración Jurada de ACEPTACIÓN DE PLIEGOS, ETP Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: conforme ANEXO IV.
La propuesta debe estar debidamente foliada, firmada y sellada en todas sus hojas por los representantes legal y técnico. Toda la documentación mencionada en este artículo, se presentará en papel y escaneada en un único archivo PDF. Los documentos de los puntos 13, 14 y 17, se presentarán, además, en archivos de formato Excel.
7.3º - Garantía de Mantenimiento de Oferta
El monto de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta debe ser al menos de
$920.458,00.
En caso de presentar Póliza de Seguros de Caución la garantía deberá estar nominada a nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, sita en Centro Universitario, Ciudad xx Xxxxxxx, Provincia xx Xxxxxxx - CUIT N° 30-54666946-3.
Además de los requisitos que se establecen en PCG, debe el asegurador aceptar en forma expresa la competencia de los Tribunales Federales con asiento en la Provincia xx Xxxxxxx y hacer mención que la póliza se ajusta en todo a las disposiciones del Decreto Nacional 411/69.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
1) Certificado de depósito efectuado en el Banco Patagonia: CBU 0340060900600003539024
Cuenta: CC $ 60-600003539-2 CUIT: 30546669463
Al momento de realizar la transferencia o el depósito, deberá indicar:
- Tipo de garantía: Garantía de Mantenimiento de Oferta o “GMO”
- Nombre de la empresa
- Nº y nombre de expediente
2) Fianza bancaria.
3) Póliza de Seguro de Caución.
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio y facturas, ni otro tipo de garantía que no estéprevista en este PUCG.
Art. 8º - LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN
8.1° PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas
serán examinadas y evaluadas por una Comisión Evaluadora, designada por el Comitente a tal efecto, la cual podrá requerir de los proponentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias para la evaluación de las propuestas. Los proponentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
La Comisión Evaluadora procederá al análisis en primer lugar, de la oferta más baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los requerimientos de las clausulas establecidas en los pliegos, constituyéndose en una propuesta admisible y aconsejará el descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad.
A los fines de la evaluación, se estipula un tope máximo del 20% por sobre el presupuesto oficial actualizado al momento de la apertura. Para lo cual, las ofertas que superen dicho tope se considerarán inadmisibles.
8.2° DICTAMEN DE EVALUACIÓN: La máxima responsabilidad de la Comisión Evaluadora será la de aconsejar la aceptación o rechazo de las Propuestas y emitir el Acta de Evaluación, dentro de los veinte (20) días hábiles desde la fecha en que las actuaciones fueron puestas a disposición de la Comisión Evaluadora.
El Acta de evaluación se notificará, en forma fehaciente, a todos los proponentes y se dará vista del mismo, durante los cinco (5) días posteriores a la comunicación.
8.3°. ADJUDICACION DE LA OBRA: El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Licitación y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por la decisión que tome, ni tener obligación alguna de informar las razones de tal decisión, y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes. Podrá asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.
8.4° DESESTIMACIÓN DE PROPUESTAS: No serán considerado defectos formales subsanables, siendo causal de inadmisibilidad de la oferta y consecuente rechazo formal, las siguientes situaciones:
a) Garantía de Mantenimiento de Oferta: La falta de presentación o presentación deficiente de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego, no podrá ser subsanada.
b) Requisitos impositivos y previsionales vigentes: La Universidad, en el día de la Apertura de Sobres, verificará la situación de deuda de la CUIT de cada Oferente, mediante el Web Service, indicado en la Resolución General AFIP Nº 4164/2017. El
Comprobante de deuda que emitirá la Web deberá decir: “no tiene deuda”, para que la propuesta cumpla con el requisito impositivo y previsional.
En caso de verificarse la existencia de deudas de algún oferente, se intimará, por única vez, a regularizar su situación en el término de cinco (5) días. Una vez vencido ese plazo, se verificará nuevamente la situación de los oferentes notificados.
Las ofertas de los oferentes que continúen con deuda ante AFIP, serán declaradas inadmisibles
c) Capacidad Técnica: Se evaluara la capacidad técnica del oferente de acuerdo a lo requerido en el Artículo 6°. La Comisión Evaluadora podrá requerir, en el plazo perentorio de cinco (05) días, la presentación de documentación complementaria para comprobar la experiencia en obra y/o la experiencia profesional de Representante técnico.
Si con dicha documentación complementaria no se cumple con los requisitos establecidos para la capacidad técnica, la oferta será desestimada.
d) Objeto licitado y/o Plazo de ejecución: No se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al objeto licitado, o al plazo de ejecución de obra estipulado en Pliego.
e) Planilla de Cotización y Análisis de precios: La falta de presentación del Presupuesto y los Análisis de Precios, según lo requerido en los puntos E y H, del artículo
5. 4°, de este Pliego, será causal de rechazo de la oferta.
Art. 9º - CONTRATO
9.1º - Sistemas de contratación de obras públicas
La contratación de la obra se hará el sistema de AJUSTE ALZADO CON UN PRESUPUESTO OFICIAL DE $ 92.045.800,00
Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en la documentación.
El Oferente cotizará un Precio Único, Global e Invariable para la ejecución de los ítems, incluidos en el presupuesto por el sistema de ajuste alzado.
El Contratista se compromete a ejecutar los ítems, por la suma única e invariable que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto contratado no variará cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada.
No se reconocerá diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.
9.2º - Obligaciones a cargo del contratista:
Correrán por cuenta y cargo de la Contratista, incluido en el monto del Contrato de obra, los siguientes elementos:
- Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecución de las obras objeto de la presente licitación,
- El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para su ejecución, según corresponda (planos, especificaciones técnicas, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.) y que la Inspección le solicite, debiendo someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca.
- El contratista preparará todos los planos o croquis de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado sacará las copias que necesite para su uso y entregará al comitente el original, en material a determinar por la inspección a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético.
- El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en el lugar de las Obra. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
- El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública de la Provincia.
- El Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesario realizar.
9.3º - Aclaraciones sobre el depósito de garantía de contrato:
Dentro de los CINCO (05) días hábiles de notificada la adjudicación y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario suministrará al Contratante la Garantía de cumplimiento del mismo, por el cinco por ciento (5 %) del importe total, haciéndolo única y exclusivamente en las formas y opciones que determina el Art. 14º de la Ley de Obras Públicas y sus Leyes y Decretos modificatorios, citándose a continuación algunas de las modalidades contempladas:
4) Certificado de depósito efectuado en el Banco Patagonia: CBU 0340060900600003539024
Cuenta: CC $ 60-600003539-2 CUIT: 30546669463
Al momento de realizar la transferencia o el depósito, deberá indicar:
- Tipo de garantía: Garantía de Cumplimiento de Contrato o “GCC”
- Nombre de la empresa
- Nº y nombre de expediente
b. En Aval Bancario (Decreto nº 7928/49).
c. En Seguro de Caución (Ley 17.804 -Decreto Nacional 411/69 y Providencias N. º 182 y 444/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación).
d. No se admitirá constituir la Garantía con pagaré
Esta garantía debe mantenerse hasta la recepción definitiva de la Obra.
9.4º - Firma del contrato:
La firma del contrato deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días corridos posteriores a la comunicación de adjudicación de los trabajos.
9.5º - Anticipo Financiero
Para la presente obra se prevé un anticipo financiero del 50%.
Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo el Contratista deberá, dentro de los diez (10) días del inicio de la obra, suministrar una Garantía a favor del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado, tener el Contrato de obra sellado por ATM y el Acta de Inicio de los trabajos firmada por las partes.
Es requisito para la procedencia del anticipo financiero que el Contratista presente una contragarantía del CIEN POR CIENTO (100 %) del monto a percibir, constituida en algunas de las siguientes formas:
a. Depósito bancario a nombre de UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - Depósito de Garantía de Contrato en Tesorería, Anexo Rectorado:
Datos de la cuenta:
b. En Seguro de Caución (Ley 17.804 -Decreto Nacional 411/69 y Providencias Nº 182 y 444/82 del Tribunal de Cuentas de la Nación).
c. No se admitirá constituir la Garantía con pagaré.
No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no
esté expresamente indicado en el PUCG.
Además, si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, no presentara el Contrato sellado por ATM o no iniciara la obra, el Comitente no efectivizará el Anticipo y esto no constituirá causal xx xxxx en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.
Los montos abonados en concepto de anticipo financiero no estarán sujetos al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 490/23 o el que en el futuro lo reemplace, a partir de la fecha de su efectivo pago.
El pago del anticipo se efectuará en un solo pago.
A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificación mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podrá sustituir la garantía del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente
Art. 10°- INICIO DE OBRA
10.1°. Documentación a presentar. El contratista deberá presentar, 48 hs. antes de iniciar la obra, en la Coordinación de Infraestructura Mantenimiento y Servicios, la documentación que se detallan a continuación:
a. Copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construcción – Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentación Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 552/01, como así también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.
b. Certificado de ART con nómina de personal y cláusula de no repetición a favor de la UNCuyo 30-54666946-3 y de la Comisión Nacional de energía Atómica CNEA 30- 54666021-0
c. Programa de Seguridad aprobado por ART
d. Aviso de Inicio de obra presentado en ART
x. Xxxxxxxxxx de entrega de EPP Resolución SRT 299/11
f. Seguros de automóviles y demás maquinarias que ingresen al predio para retiro de residuos. (Camiones, Tractores y demás)
g. Carnet habilitante de los conductores de los mencionados rodados
h. Seguro de accidentes que cubra al personal técnico profesional y que no se encuentre bajo la cobertura de la Ley 24.557, del inc. 1 del presente artículo. El personal de Inspección de Obra y salvo expresa excepción por parte del Comitente, deberá ser asegurado por el Contratista a su cargo, contra accidentes. En tal caso,
las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cumplir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad permanente y muerte.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio.
i. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, RC Construcción, por un monto mínimo de $2.000.000,00, a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución de obras de construcción, refacciones, remodelaciones, ampliaciones de obras existentes, demoliciones totales y parciales; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello. Debe incluir Coberturas adicionales para cubrir daños a edificaciones linderas, excavaciones, obras viales y coberturas especiales para empresas constructoras.
j. El contratista deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la póliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepción Provisoria.
10.2°. Seguro de Accidentes Personales
Este seguro cubrirá al personal que no esté en relación de dependencia con el Contratista y que se utilice en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a laObra y deberá contemplar los riesgos a los que se encuentra expuesto.
Asimismo, el personal permanente y/o eventual de la Inspección de Obra y todo personal con este tipo de cobertura deberá ser asegurado por el Contratista contra accidentes personales de acuerdo al riesgo.
La suma asegurada no deberá ser menor a 500 módulos o su equivalente en pesos argentinos, con cobertura farmacéutica y ser de tipo prestacional y no a contra reembolso. El valor del Módulo será el regulado por la Universidad Nacional de Cuyo al momento de la firma del contrato.
10.3°. Requisitos: Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a. Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente.
b. Todas las pólizas de seguros, con sus correspondientes comprobantes de pago, o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista de su
responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
c. En caso que se haya iniciado la obra y se detecte la falta de alguna de la documentación mencionados en el Art. 12.1°, se procederá a la suspensión de ésta, con cargo al contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del contrato.
En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas x xxxxx del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente
Art 11°- PLAN DE TRABAJO
La Empresa Contratista deberá ajustar el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión, a la fecha cierta de iniciación de la obra.
Art. 12º - SISTEMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LA OBRA EJECUTADA
12.1°. Medición de los trabajos
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboración y bajo la supervisión de la Inspección, efectuará la medición asentándola en la planilla de medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la Inspección de Obra oportunamente. La medición y certificación de los trabajos no implica conformidad con los mismos, la que se otorgará mediante la recepción provisoria y la recepción definitiva.
Se entenderá por trabajos ejecutados, a los fines de la medición, a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la Obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente, de acuerdo con lo estipulado en la Documentación Contractual.
Al finalizar el período a certificar, el Representante Técnico y el Inspector de Obra establecerán el avance registrado en el período para cada uno de los ítems de la Obra a través del acta de medición.
Una vez realizada la medición en la Obra, el Inspector de Obra lo asentará en la planilla de medición, y preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.
Cuando el Contratista no se encontrará presente al momento de la medición o estuviera disconforme con el resultado de aquella, el acta de medición deberá confeccionarse con el criterio sustentado por la Inspección de Obra.
12.2°. Elaboración de los certificados
El acta de medición servirá de base para la confección del certificado de obra en el
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al Cómputo y Presupuesto aprobados.
Una vez realizada la medición en la Obra, el Inspector de Obra lo asentará en la planilla de medición, y preparará, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder. En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al mes de ejecución el porcentaje de anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuará el certificado de reajuste correspondiente al período asentado.
Cada Certificado de Obra deberá ser acumulativo, es decir que comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la Obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del Certificado que le antecede.
Los Certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la medición y liquidación final y éstas sean aprobadas por la Dirección de Obra.
En forma previa o concomitante a la presentación de los certificados el Contratista debe entregar a la Inspección de Obra una copia del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento del impuesto a los Ingresos Brutos y de los aportes previsionales y sindicales del personal afectado a la Obra y la constancia de pago de los seguros. La falta de entrega de cualquiera de los comprobantes mencionados o su adulteración impedirá el pago del certificado correspondiente.
12.3° Pagos
12.3.1° Certificados de obra: Los pagos se harán mediante certificaciones mensuales, elaborados en base a las planillas de medición de obras, según lo detallado en el art 12.2°.
12.3.2° Retenciones: De cada certificado se efectuarán las retenciones establecidas en:
a) la Resolución General N° 1439 de la AFIP (retención IVA), b) Resolución General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c) Resolución General N° 4052 de la AFIP (SUSS sistema Único de Seguridad Social).
12.3.3° Fondo de Reparo: Del importe total de cada certificado, ya sean de valores básicos de contrato, los determinados por unidad de medida o los de reajuste de precios, se retendrá el importe del cinco (5) % en concepto de fondo de reparo, el que podrá ser sustituido por una póliza de seguro de caución al efecto.
Art. 13º - TRABAJOS NO CONTRATADOS:
En todos los casos, cuando se produzcan trabajos adicionales, serán considerados como Ampliación de Contrato Original de Obra Pública, en consecuencia, la Empresa Contratista deberá firmar el contrato complementario, efectuando la ampliación de la garantía de contratación y el sellado xx xxx correspondiente.
Art. 14°- RECEPCIÓN PROVISORIA
Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción Provisoria de la Obra objeto del Contrato.
Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la recepción provisional, siempre y cuando la Inspección verifique que realmente es así y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.
La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo de ejecución de la obra. Sí éste período supera el plazo contractual, incluyendo todas las prórrogas aprobadas, corresponde la aplicación de la multa establecida en el Artículo 49 Multas, de las Clausulas Generales y Particulares
Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos.
Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.
Se efectuará una única recepción provisional de las obras, aun cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales.
Se labrará un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.
En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos.
14.1°. Pruebas para la Recepción Provisoria
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá, de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el contratista en su oferta.
Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, autenticada por la Inspección, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria.
Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Art.1.6 de éste PCP.-
14.2° Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente: Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de Recepción Provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguientes TREINTA (30) días.
Vencido el plazo se producirá la Recepción Provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional.
Art. 15°- PLANOS DEFINITIVOS DE OBRAS
15.1°. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria: Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:
15.1.1° Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e Instalaciones: El Contratista presentará a la Inspección, con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e Instalaciones.
El contenido, que será definido por la Inspección, deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones que correspondan, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.
La documentación será verificada por la Inspección, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección.
La documentación conforme a obra estará integrada por planos, especificaciones y memorias de las obras ejecutadas, incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista (ambientales, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).
Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles que hubiere y de todas las instalaciones electromecánicas.
Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de H°A° con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.
Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.
Art. 16º - PLAZO DE GARANTIA:
Después de la Recepción Provisoria, las obras serán mantenidas y reparadas, por el Contratista, a su exclusivo cargo durante un lapso de doce (12) meses, al cabo del cual, si la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios no tuviese objeciones que formular, se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos.
Art. 17º - DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONTRACTUAL, FONDO DE REPAROS
El Fondo de Reparos (5%) descontado de los certificados de pago o la póliza de caución que lo sustituya, se devolverá al efectuarse la Recepción Definitiva, de acuerdo a lo establecido por el Art. 46º. de las Cláusulas Generales.
Art. 18º - PLAZO DE EJECUCIÓN:
Los trabajos se iniciarán dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de contrato; labrándose el Acta de Iniciación correspondiente. Los mismos se entregarán terminados dentro de los CUATRO (04) meses.
Art. 19º - APLICACION DE MULTAS
19.1° INCUMPLIMIENTO DE PLAZO DE EJECUCION: El contratista incurrirá en una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de atraso en la entrega de la obra, no podrá argumentar ampliación de plazo por falta de suministro eléctrico o
agua de construcción o cualquier otro argumento que no sean por causas climáticas. Esta multa tendrá como tope en su cálculo hasta el 10% del monto del contrato incluido ampliaciones por adicionales o re determinaciones.
19.2° POR INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El contratista
incurrirá en una multa equivalente al 0,01% por cada operario que no cuente con los elementos básicos que establece la citada norma y se le descontará de la Certificación de Obra.
19.3° POR INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE SERVICIO: El contratista incurrirá en una multa equivalente al 0,01% del monto del contrato por cada Orden de Servicio incumplida. Se procederá a descontar en el certificado inmediato posterior al de notificado el incumplimiento de la Orden de Servicio.
Art. 20º - LEYES DE RIESGOS DEL TRABAJO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Además de lo prescripto en Art. 57° de Cláusulas Generales, se deberá cumplir con la normativa legal aplicable en materia ambiental y con la documentación interna de la CNEA, de acuerdo a los Procedimiento Operativos y Seguros, que como Anexos, se adjuntan a este Pliego
• PO-12S-200-003: Habilitación y Control de Seguridad de las Empresas Contratistas
• PO-EN-CCAB-0: Requisitos Ambientales para Obras y Servicios en C.A.B
• SEGUROS PARA TODA PERSONA QUE INGRESE A REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TAREA
Art. 21º - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Será de aplicación a los contratos que se celebren en el marco de lo previsto en el presente Xxxxxx, el mecanismo que prevé el Régimen de Redeterminación de Precios establecido por el Decreto N° 490/23 o el que en el futuro lo reemplace, sus normas complementarias y aclaratorias.
21.1° Variación de Referencia / Admisibilidad
Los precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada de los precios superiores en un 2% (DOS POR CIENTO) a los del contrato o al precio surgido de última redeterminación de precios, según corresponda. Teniendo en cuenta la normativa vigente.
21.2° Cálculo de la Adecuación Provisoria
El Contratista deberá solicitar la adecuación provisoria en forma expresa y con la información expuesta en el modelo de nota del Anexo I: SOLICITUD DE ADECUACIÓN
PROVISORIA/DEFINITIVA DE PRECIOS.
En dicha presentación se deberá acreditar que se ha verificado la variación de referencia, indicando los índices utilizados a tales efectos.
21.3° Cálculo de la Redeterminación Definitiva
Una vez aprobada la Redeterminación Provisoria, el Contratista tendrá noventa (90) días corridos para hacer efectiva la presentación de la correspondiente Redeterminación Definitiva. Ver Anexo I: SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA/DEFINITIVA DE PRECIOS.
El cálculo de la redeterminación de precios definitiva se corresponderá con los mismos meses utilizados para las adecuaciones provisorias aprobadas.
Los precios de los contratos correspondientes a la parte faltante a ejecutar deberán ser redeterminados en forma definitiva, a solicitud de la contratista o de oficio, a la finalización el contrato.
En cuanto a su determinación, se calculará la Variación de cada uno de los Insumos que componen los Análisis de Precios, de cada uno de los Precios Unitarios del Contrato de tal forma a obtener los Nuevos Precios Unitarios Redeterminados y componer de esa manera el Nuevo Precio del Contrato Redeterminado.
ANEXO A
MODELO – ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes.
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación:
COEFICIENTE DE RESUMEN
Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios
COSTO NETO | 100,00 | % | 1,000 | (A) |
Gastos Generales e Indirectos 13 % Beneficio 10 % Incidencia sobre (A) | 23,00 | % | 0,23 | |
SUBTOTAL 1 | 1,23 | (B) | ||
Costos Financieros 2 % Incidencia sobre (A) | 2,00 | % | 0,02 | |
SUBTOTAL 2 | 1,25 | (C) | ||
I.V.A., etc 21 % Incidencia sobre (C) | 21,00 | % | 0,2625 | |
SUBTOTAL 3 | 1,5125 | |||
COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) | 1,5125 |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3)
Código INDEC | Descripción INDEC | DESCRIPCION | Cant. | U | Precio | U | Sub total | U |
37440-1 141015310-1 141015310-1 271041281-1 | Cemento Portland normal Arenas Arenas Xxxxxx xx Xxxxxx o Acero | Materiales: ▪ Cemento ▪ Piedra ▪ Arena ▪ Acero | 300,00, 75 0,65 50,00 | Kg/m3 m3/m3 m3/m3 kg/m3 | 0.12 28.00 9.00 0.55 | $/Kg $/m3 $/m3 $/Kg | 36.00 21.00 5.85 27.50 | $/m3 $/m3 $/m3 $/m3 |
SUBTOTAL MATERIALES (A) | 90.35 | $/m3 | ||||||
51580-12 51580-13 | Oficial Medio Oficial | Mano de Obra: ▪ Oficial ▪ Medio Oficial | 1,20 1,80 | Día/m3 Día/m3 | 25.17 23.50 | $/día $/día | 30.20 42.30 | $/m3 $/m3 |
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) | 72.50 | $/m3 | ||||||
71240-11 2693-42921-2 | Alquiler de Camión Volcador Herramienta de mano | Equipos: ▪ Fletes Camión ▪ Herramientas | 1,00 1,00 | Gl/m3 Gl/m3 | 7.00 3.00 | $/gl $/gl | 7.00 3.00 | $/m3 $/m3 |
SUBTOTAL EQUIPOS (C) | 10.00 | $/m3 | ||||||
COSTO NETO TOTAL (D) (A+B+C) | 172.85 | $/m3 | ||||||
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.55 = | 267,92 | $/m3 | ||||||
PRECIO DEL ITEM: | 267,92 | $/m3 | ||||||
ANEXO B
ESTRUCTURA DE COSTOS
Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Art 6, a) del Decreto 1295/02, considerando para el Cálculo de Variación de Referencia, a la presente Licitación, en la categoría Obras de I. Arquitectura, 1. Obras de restauración o reciclaje
Estructura de costos para establecer el porcentaje de adecuación provisoria
ANEXO I Decreto 1295 | I Arquitectura |
1.Restauracion | |
Mano de Obra | 0,35 |
Albañilería | 0,10 |
Aceros Hierro aleteado | 0,45 |
Costo financiero | 0,03 |
Gastos Generales | 0,07 |
TOTAL | 1 |
Para determinar la estructura de ponderación de insumos principales, la estructura de costos estimada y las fuentes de información de los precios correspondientes, será de aplicación lo establecido por el Art 15 del Decreto 1295/2002.
ANEXO COMUNICACIONES
En mi carácter de oferente de la Contratación Directa de Obras Nº 05/2023 manifiesto expresamente que aceptare como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72 y conforme a la Circular Nº 15/2004 ONC, a las comunicaciones que me curse la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, por cualquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, fax, carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción.
A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ...........................................................................................
Nº DE CUIT: ......................................................................................................................
CALLE: ................................................................................... Nº ......................................
PISO.............................................................. DEPTO .......................................................
T.E................................................................. FAX ............................................................
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL .................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO ALTERNATIVO ......................................................................
LOCALIDAD .................................................. CODIGO POSTAL......................................
PROVINCIA.......................................................................................................................
HORARIO DE ATENCIÓN:................................................................................................
Declaro que queda a mi responsabilidad notificar a Ud. cualquier cambio relativo alguno de los datos establecidos en la presente notificación hasta la recepción definitiva de la obra.
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE
ANEXO I - Oferta del Contratista
Notas al Formulario de Oferta del Contratista
El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta junto con su Oferta.
Nombre: Dirección:
[fecha]
[nombre del Contratante] [insertar la dirección]
Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:
[nombre o identificación de la Licitación] y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar
[nombre o identificación del Contrato]
de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjunta a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es:
[Cantidad en números] [Cantidad en palabras]. El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Particulares PCP.-
Esta Propuesta, junto con la aceptación por escrito del Contratante, constituirá un Contrato obligatorio entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con la Garantía de Oferta requerida por los Documentos de Licitación y especificados en el Pliego de Cláusulas Particulares
Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Dirección real:
Dirección postal: [calle y n°]
[Ciudad] [código postal]
[Provincia]
ANEXO II - Calificación Técnica
1. Calificación y experiencia del Representante Técnico propuesto
Adjuntar CURRICULUM VITAE
Datos Personales: | |
Título Habilitante: | |
Antigüedad: | |
Experiencia en Obras | |
Identificación de Obras (Proyectos Ejecutados) | Tiempo de Participación en las Obras |
2. Antecedentes de Obras ejecutadas y en ejecución
De obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos ocho (8) años, de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.1 del PCP.
Adjuntar documentación respaldatoria que permita verificar la experiencia de obra declarada. La Documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada por escribano público o autoridad competente, según lo indicado en Art 13.1 del PCP
Nombre del proyecto | Nombre del Contratante y persona a quien contactar | Tipo de trabajos realizados y fecha de comienzo y terminación |
1) .................................. 2) .................................. 3) ................................... 4) .................................. 5) .................................. 6) .................................. 7).................................... 8) ................................... 9) .................................. n).... |
3. Equipos principales del Contratista
Propuestos para la ejecución de las Obras. Indicar toda la información que se solicita a continuación.
Ítem | Descripción, marca y edad (años) | Estado (nuevo, bueno, deficiente), cantidad de unidades disponibles y nº de identificación | Propio, arrendado (nombre del arrendador), por comprar (nombre del vendedor) | Lugar para ser inspeccionado |
1) ............................. 2) ............................. 3) ............................. 4) ............................. 5) .............................. 6) .............................. 7) .............................. 8) .............................. 9) .............................. n).... |
ANEXO IV – ACEPTACIÓN DE PLIEGOS Y E.T.P. DECLARACIÓN JURADA
Los que suscriben , representantes legal y técnico de la firma , con facultades suficientes para este acto, DECLARAN BAJO FE DE JURAMENTO que haber leído la documentación que conforma la Contratación Directa Nº 05/2023 – tramitada por Expediente 13958/2023 consistente en: Pliegos de Cláusulas Generales y Particulares, Planilla de cotización, Anexo HyS, Especificaciones Técnicas, Planos y Circulares respectivas.
FIRMA: ACLARACIÓN:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
FIRMA: ACLARACIÓN:
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:
Presentación de los Estados Financieros
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (BALANCE GENERAL) AL .... DE... DE... COMPARATIVO CON LOS EJERCICIOS ANTERIORES
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota )
Inversiones (Nota. )
Créditos (Nota )
Bienes para consumo o comercialización (Nota. )
Otros activos (Nota )
Total del activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Anexo. )
Bienes de uso (Anexo. )
Activos intangibles (Nota )
Otros activos (Nota )
Total del activo no corriente TOTAL DEL ACTIVO PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota )
Previsiones (Nota. )
Fondos específicos (Nota. )
Total del pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
(VER EJEMPLIFICACION PASIVO CORRIENTE)
TOTAL DEL PASIVO
PARTICIPACION DE TERCEROS EN SOCIEDADES CONTROLADAS SUBTOTAL
PATRIMONIO NETO
(Según estado respectivo)
TOTAL
COMPONENTES FINANCIEROS IMPLICITOS SIGNIFICATIVOS
Segregados adecuadamente
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIAS
Informados en detalle Denominación:
ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el.../.../... comparativo con los dos anteriores Ventas netas (Anexo...)
Costo de las mercaderías (servicios) vendidas (Anexo...) Ganancia (pérdida) bruta
Gastos de comercialización (Anexo...) Gastos de administración (Anexo...) Resultado de inversiones permanentes Otros ingresos y egresos
Resultados financieros y por tenencia (a) Generados por activos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultado por exposición a la inflación Otros resultados por tenencia Generados por pasivos
Intereses
Diferencias de cambio
Resultados por exposición a la inflación Otros resultados por tenencia
Impuesto a las ganancias
Participación de terceros en sociedades controladas Ganancia (pérdida) ordinaria
Resultados extraordinarios (Nota...)
Ganancia (pérdida) del ejercicio
(a) Al segregar, debe considerarse el criterio de síntesis en la exposición que debe imperar en los estados básicos.
Modelo de Contrata CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO representada en este acto por la/el Señor/a Rector/a …………………………, (D.N.I. Nº ………………..), con domicilio en Centro Universitario, Ciudad xx Xxxxxxx, Provincia xx Xxxxxxx, en adelante "LA UNIVERSIDAD" por una parte, y por la otra el/la Señor/a , quien
acredita su identidad con D.N.I. Nº , en su carácter de representante legal de
la firma …………………………………………………………………, adjudicataria de la Contratación Directa Nº 05/2023, Resolución Nº XXXX/2023-, de fecha ….. de de
202…, EXP: 19682/2023, con domicilio en ,
se conviene en celebrar el presente contrato, con sujeción a las siguientes cláusulas. ------
-
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: La firma precitada que en adelante se denominará "EL CONTRATISTA", se obliga a llevar a cabo los trabajos denominados:
…………………………………………………………………………………………………………
…, sita en Ciudad de Bariloche, Provincia de Río Negro, en un todo de acuerdo a la documentación a que se refiere la CLAUSULA SEGUNDA. -----------------------------------------
-
CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato el Pliego de único de bases y condiciones generales para las contrataciones de obras públicas, el Pliego de cláusulas particulares para contratación directa de obras, el Plan de trabajos y Curva de inversión, la Memoria descriptiva, las Especificaciones técnicas generales, las Especificaciones técnicas particulares, los Planos, seguros y requisitos ambientales CNEA, la Oferta y Análisis de precios. --------------------------------------
-
CLAUSULA TERCERA: SISTEMA DE CONTRATACION: Los trabajos enunciados en la CLAUSULA PRIMERA se contratan por los sistemas de AJUSTE ALZADO. -------------------
-
CLAUSULA CUARTA: MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato, por la ejecución total de la obra descripta en la CLAUSULA PRIMERA, asciende a la suma de
…………………………………………………………………………... ($ ..-), de
acuerdo al siguiente detalle: TOTAL $ ..-
I.V.A. $ ..-
NETO $ ..-
Pagaderos conforme al Pliego único de bases y condiciones generales para las contrataciones de obras públicas y al Pliego de cláusulas particulares para licitaciones públicas de obras.
-
CLAUSULA QUINTA: ANTICIPO FINANCIERO: Esta previsto un anticipo financiero del
…………………………………….., del monto del contrato, que asciende a la suma de Pesos: ……………………………………………………………………. ($ ….-),
debiéndose constituir una contragarantía del 100% (cien por ciento), por dicho anticipo en las formas indicadas en el Pliego único de bases y condiciones generales para las contrataciones de obras públicas y en el Pliego de cláusulas particulares para licitaciones públicas de obras.
-
CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION Y MULTA: "EL CONTRATISTA" deberá
dar comienzo a los trabajos de que se trata, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha en que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO le imparta por escrito la orden respectiva, debiendo entregar los mismos dentro del plazo de días
corridos, contados a partir de la fecha del Acta de iniciación de Obra. En caso de incurrir en xxxx, "EL CONTRATISTA" será pasible de las multas establecidas en el Pliego único de bases y condiciones generales para las contrataciones de obras públicas y en el Pliego de cláusulas particulares para licitaciones públicas de obras. ---------------------------------------
-
XXXXXXXX XXXXXXX: AFIANZAMIENTO: “EL CONTRATISTA" afianza la contratación mediante la presentación en este acto de una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, extendida a la orden de Universidad Nacional de Cuyo, mediante Póliza de Seguro de Caución Nº……………………., de
………………………………………………………, por la suma de Pesos:
………………………………………………………….. ($ ………………..-). -------------------------
-
CLAUSULA OCTAVA: FONDO DE REPARO: De las certificaciones mensuales se descontará de cada certificado el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el FONDO DE REPARO el que será devuelto conjuntamente con la garantía al finalizar el período de la misma.
-
CLAUSULA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO: Se aplicarán las normas establecidas en la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus Decretos Complementarios. ----
-
CLAUSULA DECIMA: JURISDICCION: Las partes establecen en calidad de jurisdicción pactada, la de los Tribunales Federales de la Ciudad xx Xxxxxxx de la Provincia xx
Xxxxxxx, constituyendo domicilio en los denunciados en el encabezado del presente contrato, en los que serán válidas todas las notificaciones y/o comunicaciones que se cursaren.
-
En prueba de conformidad con el presente contrato, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad xx Xxxxxxx, a los días del mes
de del año 202X.
-