Contract
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN GALERÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA XX XXXXXXX 3
1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO 3
2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA 3
5. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 4
7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 8
8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA DEFINITIVA 9
10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DEMORA 10
11. RIESGO Y XXXXXXX Y REVISIÓN DE PRECIOS 10
12. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 10
15. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 14
17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 14
18. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 15
19. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 15
20. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 15
21. RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS 15
22. SECRETO, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 15
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN GALERÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA XX XXXXXXX 17
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 17
ANEXO I - PROPOSICIÓN ECONÓMICA 18
ANEXO II - PLIEGO DE CONDICIONES, PRESUPUESTO, Y PLANO
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN GALERÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA XX XXXXXXXx
1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO
1.1. Naturaleza y forma de contratación
El presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por las presentes cláusulas administrativas y por la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
Se tramitará mediante expediente de tramitación ordinaria, procedimiento abierto sin publicidad comunitaria, regulado en los artículos 64 y 65 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
1.2. Objeto
El objeto de este condicionado es la contratación de las obras de reforma de la instalación de calefacción en galería de la Universidad Pública xx Xxxxxxx.
Nº de Expediente: O-ABR0002/2014
2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA
El órgano de contratación de este expediente es el Gerente, según lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad.
La Unidad Gestora del contrato será la Unidad de Mantenimiento.
3. IMPORTE DEL CONTRATO
3.1. El presente contrato tiene un precio máximo de 67.720,58 euros, IVA excluido (IVA 21%:14.221,32; Total IVA incluido: 81.941,91 euros).
Se ejecutará con cargo a la partida 730/11.00/622.00 “Edificios y otras construcciones” del Presupuesto de Gastos de 2014.
3.2. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios propuestos por el adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje, tasas y toda clase de tributos, en particular el IVA.
3.3. El contrato se entenderá a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario. Los gastos de los anuncios de licitación y rectificación, en su caso, que se publiquen en los Boletines Oficiales y cualquier otro medio de difusión, así como los de formalización de contrato, irán a cargo del adjudicatario.
4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán celebrar contratos públicos las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada y españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional y no se encuentren incursos en causa de prohibición de contratar, según lo establecido en el artículo 10 y siguientes de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos, requisitos que deberán concurrir en el momento de finalización del plazo de presentación de ofertas.
La empresa debe estar inscrita en el registro industrial como empresa instaladora o mantenedora de instalaciones térmicas.
5. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se presentarán en el Registro General de la Universidad, en un plazo de dieciocho días naturales contados desde el día siguiente al envío del anuncio de licitación al Portal de Contratación xx Xxxxxxx.
De conformidad con lo indicado en el art. 55 de la Ley Xxxxx de Contratos Públicos, cada licitador no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en participación conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de estas normas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas por él suscritas de modo individual o como integrante de una agrupación.
La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas con un licitador, de acuerdo con la definición recogida en el art. 16 de la Ley Xxxxx de Contratos Públicos, supondrá, igualmente, la inadmisión de las ofertas presentadas por el licitador y por sus empresas vinculadas.
No se admitirán variantes.
Las ofertas irán en tres sobres cerrados y firmados por el licitador, figurando en la parte exterior lo siguiente:
1. Título del procedimiento y número de expediente.
2. Nombre o razón social, domicilio, C.I.F. y números de teléfono y de fax del licitador.
3. Número del sobre.
Sobre nº 1: en éste se adjuntará toda la documentación administrativa indicada en el apartado 5.1.
Sobre nº 2: en éste irá toda la documentación técnica indicada en el apartado 5.2.
Sobre nº 3: en éste irá única y exclusivamente la propuesta económica, según el modelo xxx xxxxxx (Xxxxx X).
Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado o se presenten en alguno de los Registros Oficiales que autoriza el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el empresario deberá comunicar este hecho, dentro del plazo de presentación de proposiciones, en la Sección de Gestión Económica de la Universidad, mediante fax al número x00 000 000000. En ningún otro caso se admitirá la oferta.
Las ofertas irán firmadas y rubricadas por los licitadores o por los representantes legales.
El hecho de participar en el procedimiento supone que cada licitador acepta todas las cláusulas del presente pliego, así como lo que prevé la legislación actualmente vigente sobre la materia.
Los interesados podrán solicitar por escrito, a la dirección de correo electrónico xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen pertinentes, que serán contestadas hasta seis días naturales antes de la fecha límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con diez días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las respuestas serán publicadas en el Portal de Contratación xx Xxxxxxx.
5.1. Documentación administrativa
Toda la documentación a presentar por los licitadores habrá de ser original o copia autenticada administrativa o notarialmente.
Las empresas participantes y, en su caso, los representantes legales, deberán presentar los siguientes documentos (según art. 54 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos):
A) Acreditación de la personalidad jurídica del contratista y, en su caso, su representación. 1º. Si la empresa fuese una persona individual deberá presentar el Documento Nacional de Identidad, o fotocopia autenticada notarial o administrativamente del mismo, o documento que reglamentariamente le sustituya.
Si la empresa fuese una persona jurídica deberá presentar la escritura de constitución o, en su caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberán acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo.
Las demás empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática española en el Estado correspondiente.
2º. Poder notarial bastante al efecto, a favor de la persona que hubiera firmado la proposición en nombre de la empresa y Documento Nacional de Identidad de la persona apoderada. En el caso de personas jurídicas, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
La aportación de la copia del certificado de inscripción en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Xxxxx xx Xxxxxxx, regulado por D.F. 174/2004, de 19 xx xxxxx, junto con una declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la documentación relacionada en los puntos 1º y 2º, respecto a su personalidad y representación.
3.- Si varios licitadores se presentan constituyendo una unión temporal de empresarios o en participación conjunta, cada uno de los licitadores deberán acreditar su capacidad de obrar conforme a lo señalado en los apartados 1 y 2.
En ambos casos, tales licitadores deberán aportar un documento donde sus componentes indiquen los nombres y circunstancias de cada uno de ellos, el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la unión o concurrencia, y nombren un representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las diversas empresas o personas físicas concurrentes como por el citado apoderado.
Las personas físicas o jurídicas integrantes de entidades carentes de personalidad jurídica deberán presentar documentación en la que consten los mismos extremos señalados en el párrafo anterior.
B) Acreditación de constitución de garantías cuando así lo exija el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Para participar en el presente procedimiento no será necesaria la constitución de una garantía provisional.
C) Declaración de que la empresa no está incursa en causa de exclusión del procedimiento de licitación.
El licitador deberá aportar declaración jurada que acredite que en sus órganos de administración no figura ninguna de las personas a que se refiere la Ley 5/2006, de 10 xx xxxxx, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se afirme, bajo su responsabilidad, que ni la empresa ni sus administradores están incursos en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar del artículo 18 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
D) Acreditación de su solvencia económica y financiera, técnica y profesional.
Solvencia económica y financiera exigida
Una declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades objeto del contrato, referida a los tres últimos ejercicios disponibles.
Solvencia técnica o profesional
Declaración sobre la maquinaria, el material y el equipo técnico del que dispondrá el empresario para ejecutar el contrato.
Declaración de las obras realizadas en los tres últimos años en las que se hayan instalado tuberías xx xxxxx soldada de diámetro igual o superior a DN 150, con un mínimo de 50 m de tubería completamente instalada (soportación, dilatadores, pintado, calorifugado…).
Listado, en su caso, de todas las subcontratas que vayan a participar en la obra. El listado presentado será vinculante para el contratista principal, no pudiéndose realizar la obra con otros subcontratistas no incluidos en el listado. En caso de que los subcontratistas sean sustituidos, será necesaria la previa acreditación de que los sustitutos disponen, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el sustituido, y será necesaria la autorización expresa de la entidad contratante.
E) Certificación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Certificaciones que acrediten hallarse al corriente de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.
Certificaciones que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Las certificaciones tendrán validez a efectos de participación en los procedimientos de licitación, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha de expedición. Si las certificaciones
caducasen antes de la adjudicación del contrato, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar certificaciones actualizadas a requerimiento del órgano de contratación.
F) Declaración de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.
Declaración responsable del licitador de que se halla al corriente de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
G) Declaración empresas vinculadas.
Declaración del licitador o, en su caso, de su apoderado o representante, en la que se indique si tiene o no empresas vinculadas según la definición de las mismas contenida en el artículo 16 de la Ley xxxxx de Contratos Públicos. En caso afirmativo, dicha declaración deberá ir acompañada de la relación exhaustiva de sus empresas vinculadas.8
H) Para las empresas extranjeras.
Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponder al licitador o candidato.
5.2. Documentación Técnica
-El tipo de soportes portantes, soportes aislados y patines que propone para la sustitución. Se deben definir por medio de croquis detallados o catálogos con indicación del modelo concreto propuesto. Se valorará también las propuestas para la adecuación de los soportes existentes.
-Listado de los medios materiales y de elevación y manipulación de cargas que pone a disposición de este contrato para las tareas a realizar.
-Listado de medios humanos: Personal que asigna a la obra, con indicación de cualificación y experiencia. Incluso subcontrataciones con aportación de carta de compromiso por parte de la empresa subcontratista.
-Programa de trabajo, indicando las operaciones a realizar, orden de las mismas y tiempo estimado de realización.
-Mejoras propuestas por el licitador. Las mejoras a valorar serán sobre el tratamiento anticorrosión, el aislamiento térmico de la instalación y de las calidades propuestas.
Solamente se valorará la documentación incluida en el sobre nº 2.
5.3. Oferta Económica
todos los gastos necesarios hasta su correcta puesta en funcionamiento en los locales de la Universidad Pública xx Xxxxxxx.
No se presentará presupuesto desglosado ni mediciones, únicamente se presentará el Anexo I.
6. MESA DE CONTRATACIÓN
El procedimiento será informado por la Mesa de contratación y resuelto por el Gerente. La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros:
Mesa titular:
Presidente: - X. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Gerente.
Vocales: - D. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, Jefe de la Unidad de Mantenimiento.
- X. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Gestor de Mantenimiento.
- Xx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Interventora.
Secretaria: - Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx San Xxxxxx, Técnico de la Asesoría Jurídica.
Mesa suplente:
Presidente: - Xx. Xx Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Jefa de la Sección de Gestión Económica. Vocales: - D. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Gestor de Mantenimiento.
- X. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Gestor de Mantenimiento.
Secretaria: - Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Jefa de la Sección de la Asesoría Jurídica.
De cada sesión de la Mesa de Contratación se levantará el acta correspondiente por la Secretaria de la Mesa. La actuación de la Mesa de Contratación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 59 a 63 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La Mesa evaluará la documentación técnica y para formular la propuesta, atenderá los siguientes criterios y ponderación:
El órgano de contratación, previamente a la adjudicación, podrá recabar cuantos dictámenes e informes estime pertinentes.
El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato al licitador que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan establecido en el condicionado, o declarar desierto el procedimiento, motivando en todo caso su decisión.
Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma:
- Propuesta económica: Hasta 65 puntos
El valor máximo corresponderá a la oferta económica más baja, realizándose una regla de tres inversa para obtener la puntuación del resto de empresas.
- Memoria Técnica: 35 puntos
Se valorarán las soluciones presentadas de la siguiente manera:
- Tipo de soportes nuevos y solución para los existentes: 11 puntos
- Medios materiales y humanos: 10 puntos
- Programa de trabajo : 6 puntos
- Mejoras propuestas por el licitador: 8 puntos
8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA DEFINITIVA
La empresa que haya resultado adjudicataria deberá presentar como requisito previo e indispensable para la formalización del contrato los siguientes documentos:
1) Constitución, a disposición del órgano de contratación, de una garantía definitiva por importe del 4 % del valor estimado del contrato. Dicha garantía se constituirá en metálico, mediante aval bancario, o en las restantes formas previstas en el artículo 95 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
La garantía definitiva queda afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. El periodo de garantía debe ser de 2 años para todos los trabajos realizados, y a su fin se devolverá al licitador la cantidad depositada a excepción de aquellas cantidades que hayan debido ser dispuestas por la UPNA para reparar desperfectos.
2) Si la adjudicataria es una unión de empresarios constituida temporalmente al efecto, deberá aportar la escritura pública de constitución de la misma.
3) Documentación acreditativa del modelo preventivo adoptado para la prevención de los riesgos laborales, así como en particular en lo que se refiere a la capacitación técnica de los recursos preventivos presentes en la obra en las fases que así lo requieran. De conformidad con los artículos 30, 31 y 32 bis, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre.
El contrato se formalizará en documento administrativo en el plazo de 15 días naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la adjudicación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante podrá elevarse a escritura pública cuando lo solicite el contratista, siendo a su xxxxx los gastos derivados de su otorgamiento.
Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá optar por resolver el contrato, en los términos establecidos en el artículo 94 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto para la demora en la ejecución del contrato.
9. COMIENZO DE LAS OBRAS
La ejecución del contrato comenzará el día siguiente al de la formalización del contrato.
10. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DEMORA
Los trabajos se iniciarán con la firma del contrato, y finalizarán antes del 30 de septiembre de 2014.
Este contrato se ejecutará con estricta sujeción a los compromisos adquiridos por el adjudicatario en su oferta, las cláusulas técnicas y administrativas particulares que rige el presente contrato y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Universidad Pública xx Xxxxxxx.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Universidad Pública xx Xxxxxxx podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 103 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se prevea su existencia en el proyecto de obras, las condiciones técnicas del condicionado o la oferta presentada por el adjudicatario o cuando la demora en el cumplimiento de tales plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Universidad Pública xx Xxxxxxx un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
11. RIESGO Y XXXXXXX Y REVISIÓN DE PRECIOS
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los tributos, tasas y gastos ocasionados como consecuencia del presente contrato o de su ejecución. A todos los efectos se entenderá que en las ofertas y en los precios propuestos por el adjudicatario se incluyen todos los gastos que tenga que realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son beneficios, seguros, transporte, descarga, montaje, tasas y toda clase de tributos, en particular el IVA.
Los precios de adjudicación no se someterán a revisión dada la brevedad del plazo de ejecución de la obra.
12. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el condicionado administrativo y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de
éstos diere al contratista la Universidad Pública xx Xxxxxxx. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.
Los materiales y equipos a emplear serán los que figuran en el estudio.
Muestras y materiales
A partir de la fecha de notificación de la adjudicación, el contratista deberá preparar y presentar a la Universidad Pública xx Xxxxxxx, para su aprobación, las muestras de aquellos elementos que interviniesen en la construcción.
Medios materiales y humanos
Todas las unidades de obra se considerarán completamente terminadas, incluyéndose todos los elementos y accesorios, aunque no estén especificados en los detalles de las distintas unidades.
Se entiende comprendido en la mano de obra el pago de jornales, con todas las cargas que en virtud de las obligaciones legales en vigor estén establecidas o se establezcan con carácter general; el de la herramienta necesaria y el de todos los elementos auxiliares de la obra, no solamente para que ésta se realice en las debidas condiciones de seguridad y garantía para las personas y cosas, sino también para la ejecución de la misma.
Será también de cuenta del adjudicatario la aportación de todo el material, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, andamios, vallados, almacenes de materiales, elevadores accesorios de montaje, equipos de protección individual y colectiva y personal y, en general, de todos aquellos elementos que sean precisos en número y calidad para la buena ejecución de las obras.
El adjudicatario se encargará de aportar y utilizar los medios necesarios para evitar desperfectos en los equipos existentes dentro de la galería, como puede ser proteger bandejas eléctricas, luminarias, y otras instalaciones.
Los equipos de trabajo utilizados estarán, en todo momento, conformes a la normativa vigente, debiendo contar con la documentación exigida (en el marcado CE), en particular aquellos incluidos en el Anexo IV del RD 1435/92 de Máquinas. Un listado exhaustivo de los equipos que se utilizarán en la obra será enviado y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Los equipos de protección colectiva e individual, cumplirán con la normativa que les sea de aplicación. En particular aquellos que protegen de los riesgos xx xxxxx o atrapamiento, caída en altura y protección química, debiendo enviarse un listado junto con la documentación que acredite su conformidad, a la sección de Salud laboral y Gestión Medioambiental, que, en su caso, deberá aprobarlo.
Limpieza
Se realizará una limpieza diaria y limpieza final en la zona de trabajo evitando la acumulación de materiales que pueda perjudicar la seguridad en los trabajos a realizar. Será de cuenta del adjudicatario la retirada hasta los puntos de reciclaje correspondientes de todo el material sobrante de la obra (tubos, soportes, aislamientos, embalajes, etc.).
Coordinación de actividades empresariales.
En cumplimiento al R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales en materia de Coordinación de actividades empresariales, la empresa adjudicataria remitirá, antes del inicio de las obras al Servicio de Prevención de la Universidad la siguiente documentación:
- Nombre y teléfono de contacto de la persona responsable de la seguridad y la salud para las actividades a desarrollar en la Universidad.
- Evaluación de Riesgos específica de la ejecución del contrato en la Universidad haciendo especial mención a la condición subterránea de los trabajos a realizar.
- Información sobre los riesgos que, debido a la ejecución del contrato, pueden ocasionar a terceros o en las instalaciones de la Universidad.
- Las medidas de prevención y protección que se adoptarán para los riesgos identificados.
- Certificación de la formación específica en materia de seguridad y salud de los trabajadores.
Dicha documentación se entregará antes del inicio de las obras. Las obras no empezarán hasta que se apruebe.
El adjudicatario se compromete a un estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.
Las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos, que desarrollen algún tipo de trabajo en la obra motivo de este contrato, están obligadas a seguir las indicaciones de la Sección de Salud Laboral y Gestión Medioambiental.
Así mismo, las empresas y trabajadores autónomos presentes en la obra, estarán obligados a cumplir inmediatamente las instrucciones que, en materia de prevención de riesgos laborales, les transmita la Empresa contratista o los Técnicos de la Unidad de Mantenimiento o de la Sección de Salud Laboral y Gestión Medioambiental de la Universidad, pudiendo, en caso de RIESGO GRAVE, paralizar transitoriamente la ejecución de los trabajos que supongan la exposición a tal RIESGO, hasta que el hecho causante del riesgo sea eliminado o controlado.
Se realizará un inventario exhaustivo de las sustancias que supongan un riesgo para la salud de los trabajadores, recogidas en el RD. 363/95 por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas, debiendo contar en todo momento en la obra con sus fichas de datos de seguridad y un correcto etiquetado.
La obra contará con los almacenes de sustancias químicas que le sean exigibles según el RD.668/1980, sobre regulación del almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, teniendo en cuenta su compatibilidad.
Serán, asimismo, por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para el cumplimiento de la normativa de seguridad laboral vigente y la limpieza esmerada parcial y final de la obra.
En el caso de incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas, en materia de prevención de riesgos laborales, se exigirán las responsabilidades que correspondan al contratista
principal. Pudiendo ser motivo de resolución del contrato el incumplimiento reiterado de la exigencia de responsabilidad al respecto.
Realización de pruebas y puesta en marcha de las instalaciones
Serán a cuenta del adjudicatario, según el Reglamento de Instalaciones Térmicas: estanqueidad, regulación hidráulica, etc…
El adjudicatario designará un jefe de obra para tratar todos los temas relacionados con la obra. Deberá estar localizable por teléfono móvil, en horario laboral, durante el desarrollo de las obras.
13. TRABAJOS DEFECTUOSOS
El contratista adjudicatario es exclusivamente responsable de la ejecución de las obras que haya contratado y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le libre de responsabilidad la circunstancia de que la Universidad Pública xx Xxxxxxx, hayan examinado y reconocido la construcción durante la obra o los materiales empleados.12
El contratista se compromete a ejecutarlas con la debida solidez y perfección, sujetándose a cuantos detalles de construcción y órdenes reciba de la Universidad Pública xx Xxxxxxx, durante el curso de los trabajos
Si la obra no se sujetara estrictamente a los referidos planos e instrucciones, el contratista deberá demolerla a sus expensas, hasta dejarla a completa satisfacción de la Universidad Pública xx Xxxxxxx.
14. OBLIGACIONES LABORALES
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la Universidad.
El personal de la empresa adjudicataria de la obra no adquirirá relación laboral alguna con la Universidad por ser dependiente única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario respecto al citado personal, con arreglo a la legislación laboral.
Todos los trabajadores destinados por la empresa a la ejecución de la obra deberán tener suscrito el correspondiente contrato de trabajo. Asimismo, el adjudicatario deberá tener de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste sus servicios en la obra contratada y cumplir estrictamente la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.
El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirá y hará cumplir a todos sus trabajadores y empresas subcontratadas, las normas y procedimientos operativos de trabajo que vengan establecidos por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
La Universidad podrá requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de alta o baja de la Seguridad Social de la totalidad del personal destinado a los trabajos adjudicados, así como copia de las liquidaciones de cuotas efectuadas a la Seguridad Social. Siempre que lo solicite la Universidad el contratista deberá poner a su disposición, además, la información
precisa sobre los contratos del personal de su empresa destinados a la ejecución del presente contrato. Cualquier cambio que se produzca deberá ser notificado con carácter previo y de forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reducción en el número de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitución por personal que no posea la misma cualificación laboral.
15. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA
Finalizadas las obras se procederá, en el plazo de quince días, al acto formal de recepción, al que concurrirá un facultativo designado por la Unidad Gestora del Contrato, como representante de la Universidad, y el contratista asistido por el personal que considere oportuno, documentándose en un acta de fin de obra.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Universidad Pública xx Xxxxxxx y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y se señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El plazo de garantía para el presente contrato queda fijado en dos años, contados desde la fecha del acto formal de recepción.
Transcurrido dicho plazo de garantía sin objeciones por parte de la Universidad Pública xx Xxxxxxx quedará extinguida la responsabilidad del contratista, salvo lo dispuesto en los casos de vicios ocultos, según lo establecido en el art. 136 y siguientes de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
16. ABONO DE LAS OBRAS
El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada con arreglo al precio convenido y a las condiciones establecidas en el presente condicionado.
Siendo el tipo de contrata a medición, las cantidades a percibir por el adjudicatario serán las resultantes de aplicar los precios unitarios del presupuesto a las unidades de obra realmente ejecutadas, incrementadas por los coeficientes de gastos generales y beneficio industrial y aplicando al importe total el porcentaje correspondiente a la baja realizada.
17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en las prestaciones que lo integran por motivos de interés público.
Dichas modificaciones se regirán por lo dispuesto en los artículos 105 a 109 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
Las modificaciones realizadas por el adjudicatario sin previa autorización de la Universidad Pública xx Xxxxxxx, conforme a los párrafos anteriores, no generarán ninguna obligación por parte de la Universidad Pública xx Xxxxxxx.
18. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Sin perjuicio de derecho que asiste a la Universidad Pública xx Xxxxxxx para resolver el contrato, en los términos establecidos en este Pliego y en la Ley Xxxxx de Contratos, cuando por culpa o negligencia del adjudicatario o de su personal se incumpla cualquiera de las condiciones de su ejecución, el contratista queda obligado a satisfacer a la Universidad Pública xx Xxxxxxx una indemnización por los daños y perjuicios causados.
La exigencia de dicha indemnización se acordará por el órgano de contratación mediante el oportuno procedimiento, con audiencia previa del contratista.
19. CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Se señalan como causas de resolución del contrato de obras las previstas en los artículos 124 y 125 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
El procedimiento para su declaración y efectos se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley Xxxxx.
20. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
La cesión y subcontratación del contrato sólo serán admisibles en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 110 y 111 de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
21. RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS.
Las reclamaciones en materia de contratación pública se interpondrán y resolverán según lo establecido en los artículos 210 y siguientes y en la Disposición adicional decimotercera de la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos.
Los licitadores deberán identificar una dirección electrónica para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos, en el caso de reclamación en materia de contratación pública.
22. SECRETO, CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
1.-Xxxxx xx xxxxxxx y confidencialidad.
El contratista garantizará el cumplimiento por parte de todo su personal del deber xx xxxxxxx y confidencialidad para con cualquier información, datos, estudios, investigaciones, y similares
concernientes a la Universidad Pública xx Xxxxxxx, de los que dicho personal pueda tener conocimiento con ocasión de la prestación del servicio o actividad contratada.
Si, dada la naturaleza del servicio contratado, el personal de la empresa adjudicataria no debe realizar trabajos que impliquen tratamiento de datos de carácter personal, tendrá absolutamente prohibido el acceso a los mismos, y la obligación de guardar secreto respecto de aquéllos datos de esta índole que pueda accidentalmente conocer durante la prestación del servicio contratado.
El deber xx xxxxxxx y confidencialidad respecto de cualquier dato personal y también respecto de la información de la Universidad permanecerá incluso después de finalizada la relación contractual que vincule al personal con la empresa contratista prestadora del servicio o actividad contramatada.
Si el servicio o actividad contratada requiere que la empresa realice tratamiento de datos de carácter personal se suscribirá el correspondiente contrato que, para tal finalidad, exige el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
2.- Protección de datos
Los datos personales recogidos por la Universidad en este expediente serán incorporados y tratados en el fichero denominado Sistema de Información de Gestión Económica, creado por Resolución 731/2005, de 29 xx xxxxx, del Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx (XXX 000 xx 00 xx xxxxxx 0000), xxxx finalidad incluye la gestión de los expedientes de contratación administrativa de la UNIVERSIDAD PÚBLICA XX XXXXXXX, y no podrán ser cedidos salvo en los supuestos previstos en la Ley. El Órgano responsable del fichero es el Gerente y el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante la presentación de la correspondiente instancia, dirigida al Secretario General de la Universidad, presentada en el Registro General de la Universidad Pública xx Xxxxxxx, Campus Arrosadía, 31006 Pamplona, Navarra, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la LOPD.16
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN GALERÍA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA XX XXXXXXXx
1.- INTRODUCCIÓN
La instalación de calefacción del Campus Arrosadía está centralizada y el agua caliente se distribuye por medio de una red subterránea existente en la galería principal.
Esta instalación tiene más de 20 años y sufre el deterioro lógico en muchos puntos de la misma, por lo que se ha previsto realizar a lo largo de varios años, en función de la disponibilidad presupuestaria, las reparaciones necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio y reducir el consumo energético.
2.- OBJETO
El objeto de este condicionado es la contratación de las obras de reforma de la instalación de calefacción en galería de la Universidad Pública xx Xxxxxxx.
Se pretende hacer reparaciones y sustituciones de elementos que están muy deteriorados, así como instalar protecciones para evitar el deterioro provocado en tuberías, aislamientos y soportes por las filtraciones de agua. Para ello, la Unidad de mantenimiento ha realizado un estudio de las actuaciones necesarias, el cual consta xx xxxxxx de condiciones, presupuesto, y plano.
Nº de Expediente: O-ABR0002/2014
3.-INSTALACIÓN ACTUAL
La instalación de calefacción centralizada consta, entre otros elementos, de un anillo de tuberías de 2.878 mts, con diámetros variables entre DN65 y DN200, la cual suministra agua caliente a las subcentrales existentes en cada uno de los edificios ubicados en el Campus
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Los trabajos a realizar se describen en el pliego de condiciones, presupuesto, y plano que componen el anexo II.
Se realizarán básicamente de los siguientes trabajos:
− Sustitución de puntos fijos y soportes, alineación y nivelación de tuberías.
− Limpieza, pintado de tuberías y sustitución de aislamientos.
− Instalación de válvulas xx xxxxx, purga y vaciado.
− Sustitución de tramos de tubería que se descubran deteriorados.
− Sustitución a cometida de calefacción a edificio
Para cualquier aclaración o consulta respecto a este pliego de prescripciones técnicas ponerse en contacto con la Unidad de Mantenimiento de la Universidad Pública xx Xxxxxxx en el teléfono 000 000000 o en la dirección de correo electrónico xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx .
ANEXO I - Proposición Económica
D/Dña. .........................................................................................................................................
con DNI ..............................................y domicilio en ................................................................
calle .............................................................................................................................................
actuando en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda). .......................
....................................................................................................... con NIF ................................
y domicilio en ................................................. calle ...................................................................
......................................................................................................................................................
teléfono. .......................................................... , fax .....................................................................
dirección de correo electrónico: ..................................................................................................
DECLARA QUE acepta los condicionados administrativos y técnicos para concurrir a la convocatoria para la contratación de las obras de reforma de calefacción en galería de la Universidad Pública xx Xxxxxxx, sometidos expresamente a la Ley Xxxxx 6/2006, de 9 xx xxxxx, de Contratos Públicos, y se compromete a prestar el servicio de referencia con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones por la cantidad que a continuación se indica (en números y letras):
Oferta económica:
Importe euros
21% IVA euros
TOTAL euros
..................................., ......... de ............................... de ...............
(lugar, fecha y firma del licitador)
Firmado: ..................................................................................