PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DE LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ETAP DE IBARRA- OROZKO Y LA ETAP DE MANZÁRRAGA, DE LOS DOS EQUIPOS DE CETOLAR DE ADARO Y URIOGOITI, ASÍ COMO...
PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES DE LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA ETAP XX XXXXXX-OROZKO Y LA ETAP XX XXXXXXXXXX, DE LOS DOS EQUIPOS DE CETOLAR XX XXXXX Y URIOGOITI, ASÍ COMO DEL CONTROL DE TODOS LOS DEPÓSITOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO Y DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE ACUERDO CON LA UNIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA QUE CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DE OROZKO.
INDICE
2 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO
3 SERVICIOS A PRESTAR POR XX XXXXXXXXXXXXX
0 XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXX XXXXX
7 INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DE CONTROL
10 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
12 VALORACIÓN Y ABONO AL CONTRATISTA
13 PENALIDADES POR BAJO RENDIMIENTO DE POTABILIZACIÓN, PARADAS DE INSTALACIÓN Y/O DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.
1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO
El objeto del presente pliego es completar y desarrollar determinados aspectos contenidos en el pliego de clausulas administrativas particulares, a fin de establecer las bases de licitación y condiciones técnicas de ejecución, por las que se regirá la contratación del “Servicio de Mantenimiento, Conservación y Explotación de la ETAP xx Xxxxxx-Orozko y la ETAP xx Xxxxxxxxxx, de los dos Equipos de Cetolar xx Xxxxx y Uriogoiti, así como del Control de todos los Depósitos de la Red de Abastecimiento del municipio y del Control de la Calidad de las Aguas de acuerdo con la Unidad de Control y Vigilancia que corresponde al Ayuntamiento de Orozko”.
De acuerdo con la legislación vigente sobre aguas, el adjudicatario del servicio no poseerá ningún derecho sobre la propiedad, utilización o destino de las aguas depuradas, o de cualquier subproducto que se genere en el proceso de potabilización.
Asimismo, no adquirirá ningún derecho sobre las instalaciones, maquinaria y demás elementos de la planta existentes en el momento del comienzo del contrato o que pudieran incorporarse en el transcurso de este.
2 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO
En el Anexo I se hace una descripción de las características técnicas de la ETAP objeto del presente contrato.
3 SERVICIOS A PRESTAR POR EL ADJUDICATARIO
Dentro de los cometidos del contratista se incluyen específicamente las labores necesarias para que los elementos de los sistemas de saneamiento y tratamiento de agua potable objeto del presente concurso, cumplan los cometidos para los que fueron diseñados y para que lo hagan en condiciones óptimas de funcionamiento, sin olores y de forma continua e interrumpida.
Se incluirá dentro de este concepto de explotación, mantenimiento y conservación cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el contratista de cuantos gastos ellos generen, incluidos los de personal, análisis y control de las diferentes etapas, reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones, seguros, reactivos, gastos de administración, gestión, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios especificados en este apartado.
Estarán así mismo incluidos los gastos de normal mantenimiento, reparaciones normales y manutención de todos los elementos de las plantas y parcelas que ocupen, haciéndose responsable del buen uso de todas las instalaciones, comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a reparar las averías que se produzcan por uso indebido o como normal consecuencia del funcionamiento.
Así mismo, el adjudicatario, a su cuenta y riesgo, prestará el servicio de apoyo a la UCV Orozko, para ello deberá realizar las funciones que el Decreto 178/2002 BOPV asigna a las Unidades de Control y Vigilancia en el ámbito de prestación previsto en este contrato, entre otras las siguientes:
• Elaborar y ejecutar programas anuales de control y vigilancia de los sistemas del abastecimiento y de la calidad del agua.
• Controlar el estado de las conducciones, de las captaciones, depósitos y sistema de tratamientos de las aguas.
• Transmitir al Sistema de Información de la Red los resultados de calidad del agua y la información sobre las características y componentes de los Sistemas de Abastecimiento, de acuerdo a los requisitos técnicos establecidos por el gestor del sistema.
• Comunicar a los Centros comarcales de Salud Pública y a las Autoridades Locales la información referente a la calidad del agua y a las actividades de captación, tratamiento y distribución, así como a los sucesos que puedan tener incidencia en la calidad sanitaria del agua distribuida a la población.
• Colaborar en las investigaciones de brotes de posible origen hídrico y en las dirigidas a mejorar la calidad del agua.
En el caso de un anormal funcionamiento de las instalaciones (disminución de la calidad del agua potable,…) la analítica adicional a realizar será a cargo del contratista.
Será de cuenta y cargo del Contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren necesarias para la realización del objeto del contrato.
El Contratista queda obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que el Ayuntamiento de Orozko, la Administración Estatal, Autonómica o Local correspondiente designen en el ejercicio de sus competencias.
Por otro lado, no permitirá visitas de terceras personas sin que medie autorización expresa de las citadas Administraciones.
El Contratista queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los aparatos, herramientas, repuestos y acopios de materiales necesarios para abordar la explotación, mantenimiento y reparaciones rutinarias.
El césped y la jardinería de exterior estarán en todo momento en las adecuadas condiciones de limpieza, riego, siega, poda y estado nutricional de modo que cumplan la finalidad para la que se han diseñado. Se efectuarán las oportunas reparaciones, reposiciones y replantaciones que sean necesarias.
Las reparaciones de elementos esenciales en los que no es posible la continuidad de la marcha de las instalaciones se hará dentro del plazo máximo de 24 horas. Si se trata de elementos existentes en el mercado y cuya reparación no pueda hacerse en el citado plazo, deberán ser reemplazados de manera provisional o definitiva por otros iguales o similares,
previa conformidad de la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Orozko, a cargo del Contratista.
En el caso de averías de elementos esenciales cuya reparación no sea posible en 48 horas y no existan otros similares en el mercado, previo estudio y dictamen de la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Orozko, el Contratista utilizará el sistema de tratamiento de agua potable de una manera parcial.
A efectos de garantizar la adecuada funcionalidad de los equipos existentes en las instalaciones, deberá disponerse de un stock mínimo de elementos de repuesto conforme a las indicaciones de los fabricantes.
Los gastos derivados de “grandes reparaciones” serán a cargo del Ayuntamiento de Orozko, siempre y cuando la avería o deterioro del equipo o elemento correspondiente no haya sido provocado por negligencia, imprudencia del adjudicatario, o no realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo recomendados por el fabricante o que hubieran resultado técnicamente aconsejables a criterios del Ayuntamiento de Orozko, entendiéndose como “gran reparación” la que suponga un desembolso superior a un 3% del importe anual previsto para el total del servicio en ejecución material objeto del presente contrato.
En el plazo máximo de tres meses (3) desde el inicio de explotación del servicio, el Contratista remitirá un informe que indicará las partes de la obra civil de las instalaciones ejecutadas en hormigón armado, en las que se detecte afección por corrosión en sus armaduras.
El Ayuntamiento de Orozko, a su xxxxx, podrá establecer mejoras o ampliaciones de carácter secundario, que sean en beneficio de los sistemas de saneamiento y depuración.
En el caso previsto en el párrafo precedente, el Ayuntamiento de Orozko queda en total libertad para efectuar las mejoras o ampliaciones por medio del Contratista o por cualquier otro sistema.
El Contratista garantizará durante la explotación la adecuada utilización y tratamiento de residuos sólidos y pastosos generados en las plantas conforme a sus características y de acuerdo con la normativa específica aplicable en cada caso.
Mensualmente se inspeccionarán los drenajes generales de las plantas que no dispongan de tratamiento de fangos. Asimismo, se comprobará el estado de los arroyos a los cuales se vierten las purgas de la decantación y agua xx xxxxxx de filtros. En caso de producirse acumulación de fangos en algún punto se informará al Ayuntamiento de Orozko de la situación.
No se permitirá el lavado de tanques, cisternas o contenedores que transporten reactivos o retiren fangos de la Planta en ningún punto xxx xxxxxxx de la ETAP para evitar que, a través del drenaje general las aguas procedentes de lavados de tanques, cisternas y contenedores viertan al xxxxxx correspondiente.
El Contratista deberá atender cuantas ordenes dicte la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Orozko, a cuyo fin existirá en las instalaciones, un Libro de Ordenes foliado, firmado y sellado por dicha Dirección, contra las cuales podrá recurrir el contratista en el caso de disconformidad,
dentro del plazo máximo de 48 horas, sin perjuicio del carácter ejecutivo de la decisión adoptada por la Dirección Técnica.
El Contratista queda comprometido a mantener las instalaciones sin olores apreciables, para cuyo fin deberá atender con el mayor celo y exactitud a todas las operaciones y pasos de los tratamientos de las aguas y de los lodos y tomar las precauciones y medidas precisas para evitar tales molestias. Asi mismo, tendrá especial cuidado y precaución al efectuar cualquier operación de la que pudiera derivarse algún vertido contaminante. Si accidentalmente se produjera algún vertido, sólido líquido, de cualquier sustancia contaminante, se procederá a la inmediata limpieza y adecuación del área afectada.
El Contratista será directamente responsable, en relación con terceros, de los daños causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del sistema de tratamiento de agua potable, para lo cual tendrá suscrita la póliza de seguros correspondiente que deberá acreditar ante el Ayuntamiento de Orozko para su aprobación.
Deberá quedar cubierta la responsabilidad civil por contaminación, robo e incendio. Asimismo el contratista pondrá especial atención en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y su correspondiente normativa de desarrollo, disponiendo además de todos los elementos necesarios para la adecuada protección de los trabajadores.
El Contratista deberá entregar al término del plazo de vigencia del Contrato todas las instalaciones en el mismo grado de eficacia operativa y bondad de conservación en que las recibe.
En el plazo de 30 días contados desde la fecha de comienzo del servicio, el Contratista redactará un Inventario de todos los materiales, equipos, aparatos, instrumentos, dispositivos, herramientas y repuestos que existan, así como de acopios de materiales para la explotación y mantenimiento del sistema, inventario que deberá ser validado por la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Orozko, la cual efectuará cuantas comprobaciones estime oportunas de las particularidades del funcionamiento de las instalaciones.
Dentro de los 30 primeros días de vigencia del Contrato, el contratista deberá aportar la siguiente documentación:
a) Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservación para todos los elementos y equipos de las instalaciones y estaciones de bombeo.
• Plan de mantenimiento preventivo y conservación.
• Plan de lubricación
• Plan de pintura
• Fichas de maquinas para cada elemento funcionalmente independiente, que recogerán, como mínimo, lo siguiente:
o Características del equipo
o Datos del fabricante
o Localización en la planta
o Ficha de lubricante y engrase
o Elementos de recambio esenciales y auxiliares
o Horas de funcionamiento
Estas fichas de maquinas deberán mantenerse actualizadas, recogiendo las operaciones de mantenimiento preventivo que le hayan sido efectuadas a la maquina, así como la siguiente información referente al historial de averías:
o Fecha de avería y de resolución.
o Descripción de la avería
o Medios y repuestos utilizados en la resolución de la avería
o Mejoras que se hayan efectuado a la máquina para evitar que se produzcan las averías ya sufridas u otras.
• Órdenes de trabajo
• Listado de históricos de mantenimiento preventivo y correctivo por equipos.
El Plan de Mantenimiento incluirá una descripción de las operaciones más usuales incluidas en el mismo, así como la periodicidad de dichas operaciones para cada elemento.
El Plan de Lubricación estará adaptado a los diferentes equipos de las instalaciones, con los tipos de lubricantes a emplear y frecuencia de lubricación.
Los lubricantes a emplear serán los recomendados por el fabricante de cada elemento, o en su lugar, otros de características y calidades equivalentes.
El Plan de Mantenimiento deberá incluir también un Plan específico de pintura. Se aplicará la pintura y tratamiento superficiales con una periodicidad tal que garantice el perfecto estado de las instalaciones en todo momento, siendo de obligado cumplimiento que a la conclusión del contrato queden pintados todos los elementos y equipos de la ETAP y reparar las deficiencias que se observen debido a la corrosión. En caso contrario se estará a lo dispuesto en el presente apartado, deduciendo en su caso de la liquidación final del contrato el importe presupuestado al efecto. El tipo y color de la pintura deberá ser aprobado por la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Orozko.
El Plan de Mantenimiento propuesto por el Contratista deberá ser aprobado por la dirección Técnica del Ayuntamiento de Orozko, que además podrá incluir en el mismo las operaciones e inspecciones adicionales que estime oportunas para el correcto mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones. Todo elemento de las instalaciones será revisado como mínimo una vez al año.
Con toda la información anterior, el contratista estará obligado a confeccionar y llevar al corriente un Libro de Averías, Incidencias y Operaciones de Entretenimiento para cada elemento de la instalación. Dichos libros se podrán mantener en soporte informático, realizando copias de seguridad de forma periódica, si bien a la finalización del contrato se deberá entregar una copia impresa al Ayuntamiento de Orozko.
El Plan de Mantenimiento Preventivo y conservación incluirá la realización de las inspecciones reglamentarias de las instalaciones por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA). Las instalaciones que como mínimo deberán ser sometidas a inspección por un OCA serán:
o Instalaciones eléctricas de baja tensión
o Instalaciones para almacenamiento de productos químicos.
El Contratista velará porque en todo momento las instalaciones de las plantas cumplan con la legislación vigente, y subsanará, en colaboración con el Ayuntamiento de Orozko, todas aquellas deficiencias que puedan ser detectadas en las inspecciones realizadas por el OCA. Los gastos de las deficiencias detectadas serán con cargo al contratista y dentro del alcance del presente contrato.
b) Listado y Periodicidad de las operaciones de mantenimiento rutinarias a efectuar por el operador de planta.
c) Contratos específicos de mantenimiento suscritos con las empresas fabricantes de los equipos para la realización del mantenimiento preventivo por los mismos.
• Centros de transformación
• Soplantes xx xxxxxx
• Bombas de elevación
En cualquier caso, el explotador se responsabilizará del adecuado funcionamiento de todos los equipos, y si realiza su mantenimiento deberá acreditar su solvencia, capacitación y disposición de medios materiales, proporcionando la misma garantía que la brindada por el fabricante o suministrador.
d) Inventario de Stock mínimo de elementos de repuesto de los equipos electromecánicos principales de las instalaciones en base a las recomendaciones de los fabricantes. Se entenderán como equipos principales aquellos que al quedar fuera de servicio parcial o
totalmente pueden comprometer el adecuado funcionamiento de las instalaciones desde el punto de vista de caudales a tratar y/o calidad/grado de depuración.
e) Evaluación de riesgos, Manual de prevención de riesgos laborales, Plan de Prevención,
Plan de Formación y Plan de Emergencia. Para la evaluación de riesgos se
recomienda el método publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Además, deberá aportar la relación de medios y Equipos de protección Individual en base a la evaluación de riesgos y duración de exposiciones a las mismas, tipos y constitución física del trabajador.
El incumplimiento de los requisitos anteriores referidos a mantenimiento de equipos, apartados a), b), c) y d) podrá dar lugar a que el contratista asuma los gastos que puedan derivarse de grandes reparaciones así como a la penalización equivalente a la perdida de la parte fija de la retribución que se corresponda con los gastos que en concepto de mantenimiento haya propuesto el contratista en su estudio y oferta económica. El incumplimiento del requisito referido a seguridad y salud, apartado e) podrá dar lugar a la perdida de la parte fija de la retribución al contratista mientras dure la demora.
El periodo efectivo de aplicación de la penalización que en su caso resulte, se calculará en días y se corresponderá al período durante el cual el contratista no acredite oficialmente ante el Ayuntamiento de Orozko la precitada documentación y elementos de Stock. Dicha penalización será fijada en las certificaciones a que se hace referencia en la clausula 12 del presente pliego.
Con periodicidad trimestral se presentará un informe de Vigilancia Ambiental. A tal fin el contratista elaborará un informe en el que se refleje, además de los rendimientos de depuración, controles semanales sobre el estado general de las instalaciones, estado y evolución del proceso depurativo, estado del mantenimiento, cumplimiento de las normas de seguridad y salud, destino del efluente y residuos generados, impacto ambiental de las instalaciones: ruidos, olores, aumento de los vectores de infección, grado de integración paisajística de las obras, caudales tratados y desviación respecto de las previsiones de proyecto en cuanto a dimensionamiento de las instalaciones, etc… Así mismo, en dicho informe se reflejarán conclusiones relativas al rendimiento de depuración obtenido, en línea de agua y resultados de salinidad del efluente. El incumplimiento del requisito aquí referido, podrá dar lugar a la perdida de la parte fija de la retribución al contratista mientras dure el periodo de demora.
Por el mero hecho de presentar oferta, se presupone a los Concursantes un conocimiento profundo de las instalaciones objeto de este pliego, comprometiéndose quien en su momento resulte adjudicatario, a realizar cualquier trabajo, dosificar cualquier reactivo, tanto en tipo como en cantidad o efectuar las labores que fuesen necesarias, para obtener el mejor rendimiento posible de las instalaciones, sin que sufra variación el presupuesto total de adjudicación, independientemente de los valores de referencia UE en su momento se eligiesen para la elaboración de la oferta económica.
CAUDALES Y PARÁMETROS DE CALIDAD DE LAS AGUAS
i. Caudales de agua a tratar
Los caudales máximos a tratar serán los previstos en su correspondiente proyecto de construcción y que se especificará en el anejo de este Pliego.
El caudal medio a tratar será función de la demanda y en su caso de los caudales disponibles en las aportaciones de la planta, en cada época del año. En ningún caso se tratarán en la planta caudales superiores al demandado, de forma que en ningún momento sea necesario el vertido a drenaje de los excesos de agua tratada.
ii. Calidad del agua a tratar
Las características medias de las aguas a tratar sufren la variabilidad propia de las aguas superficiales.
Los contenidos en sólidos en suspensión y la turbidez del agua bruta tienen grandes variaciones originadas por las lluvias.
Esta circunstancia obliga al Explotador a mantener una continuada vigilancia de las instalaciones, de forma que la respuesta a una variación sensible de las características del agua bruta sea inmediata.
iii. Calidad del agua tratada
Los índices de calidad del agua tratada deberán cumplir lo establecido en el Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
El número de ensayos de autocontrol que habrá de realizarse viene fijado en el RD 140/2003 de 7 de febrero.
iv. Métodos de análisis
Los análisis para la determinación de los parámetros a medir se harán de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 150/2003, de 7 de febrero, por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. En caso de no existencia de valores de referencia o límites para determinados parámetros analíticos que no aparezcan en norma oficial, se hará referencia al valor más estricto de dichos parámetros, de entre las Normas Internacionales de reconocido prestigio.
v. Proceso de tratamiento
El adjudicatario deberá llevar a cabo cuantos ensayos y análisis sean precisos en los puntos unitarios del tratamiento, para el control del proceso de tratamiento.
Asimismo, previa autorización explícita del Ayuntamiento de Orozko, el adjudicatario podrá montar las instalaciones experimentales para ensayar posibilidades de mejora en los rendimiento y calidades de las aguas tratadas, ateniéndose a para ello a las condiciones que señale el Ayuntamiento.
Se exigirán en las operaciones unitarias del proceso de tratamiento los siguientes rendimientos medios:
a) DECANTACIÓN
Fangos decantación
Las pérdidas de agua por purgas no podrán sobrepasar el porcentaje del 1,5% del agua decantada, siempre y cuando la turbiedad del agua bruta sea inferior a 10 NTU.
Rendimientos
Las aguas decantadas al caudal nominal, deberán responder, como mínimo, a las siguientes características límites:
Turbiedad: Reducción del 85% de la turbiedad en el agua bruta, expresando el resultado en unidades nefelométricas de turbiedad (N.T.U.) o en su defecto, en mg/l de sílice (mg/l de SiO2), o bien, la limitación cuarta de este apartado, escogiéndose la más restrictiva.
Color: Reducción del 80% de color aparente del agua bruta, expresando los resultados en unidades colorométricas o de Alien Hazen.
Materias en suspensión: Las aguas decantadas tendrán un contenido máximo de 5 mg/l de materia en suspensión.
b) FILTRACIÓN
Xxxxx xx xxxxxx
Las pérdidas de agua en el lavado de filtros no podrán superar el 1,5% del agua filtrada, siempre que la turbiedad del agua bruta no exceda de 10 NTU.
Garantías
Color menor de 1 mg/l en la escala Platino Cobalto.
Turbiedad inferior a 1 unidad nefelométrica de turbiedad (N.T.U.). Pérdidas de arena filtrante menor del 5% anual
vi. Realización de análisis
La realización de las analíticas se llevará a cabo en:
Laboratorio de la ETAP
o Análisis diarios de autocontrol del agua tratada.
o Control, análisis y ensayos del proceso de tratamiento.
o Análisis de parámetros de agua bruta y agua tratada que puedan realizarse con los aparatos existentes en dicho laboratorio.
Laboratorio homologado
El adjudicatario deberá realizar los análisis que a continuación se especifican, en un laboratorio debidamente homologado, presentando la documentación necesaria al respecto al Ayuntamiento de Orozko:
o Análisis completo de caracterización del agua bruta.
o Análisis ocasionales de agua bruta
o Análisis completo de agua tratada
o Análisis ocasionales de agua tratada.
La periodicidad de dicha analítica será la fijada por la normativa vigente.
vii. Contrastes analíticos de ensayos
Para comprobar el cumplimiento del contrato, el Ayuntamiento de Orozko podrá llevar a cabo cuantos análisis y ensayos crea conveniente. El adjudicatario estará obligado a prestar toda la ayuda que solicite el Ayuntamiento de Orozko, para llevar a cabo dicha comprobación, y deberá de aceptar los resultados obtenidos a todos los efectos.
4 PERSONAL
Todo el personal que emplee el Adjudicatario para la prestación de sus servicios deberá percibir como mínimo, los salarios fijados en el correspondiente Convenio Colectivo y estará en todo momento al corriente de las cuotas de la Seguridad Social.
De conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación laboral, el cambio de titularidad en la contrata, que eventualmente pudiera producirse como consecuencia de la resolución del presente concurso, no extinguirá por si misma los derechos y las relaciones laborales existentes, si las hubiere, con anterioridad a dicho cambio de titularidad, extremo que deberán tener en cuenta los licitadores en sus ofertas.
El Adjudicatario no podrá alegar la falta de personal para suspender, retrasar o reducir los servicios objeto de este pliego, debiendo siempre disponer del necesario para su desarrollo, sin repercusión alguna en el precio.
El personal de apoyo técnico que la empresa indique como personal de apoyo en el transcurso de la explotación, y que a tal efecto detalle en el apartado de personal de su oferta, deberá personarse en las instalaciones cuando sea necesario. A tal efecto, si por parte del Ayuntamiento de Orozko es requerida la empresa para ello, deberá personarse en la ETAP la persona requerida en un plazo máximo de 48 horas, reduciéndose a 24 horas en caso de urgencias.
Asimismo el Adjudicatario se compromete a tener un responsable con capacidad de decisión al frente del servicio que pueda ser localizado en cualquier momento.
Se entenderá que todo ello son condiciones que en caso de resultar la oferta seleccionada, no podrán ser variadas unilateralmente por el Adjudicatario en el transcurso del plazo de vigencia del Contrato.
El personal titulado deberá ser el que figure en la oferta del adjudicatario, el cual una vez asignado no podrá ser sustituido sin autorización del Ayuntamiento de Orozko salvo causa fuera del alcance del adjudicatario, y siempre que su sustitución se haga por otro titulado de igual o superior experiencia o calificaciones con la aprobación del Ayuntamiento de Orozko.
Si el Ayuntamiento de Orozko observase la inadecuación de cualquiera de las personas que integran el equipo del adjudicatario, bien por que quede patente a su juicio su falta de competencia, bien porque no se adapte al funcionamiento del equipo, exigirá la sustitución por la persona idónea.
El personal deberá atender con toda corrección a los representantes del Ayuntamiento de Orozko en cuantas visitas, inspecciones y trabajos efectúen en las instalaciones, proporcionándoles, asimismo todos los datos o detalles que le soliciten. En el caso de falta reiterada de atención o de incorrección, el Explotador estará obligado a la sustitución de la persona causante de ellas, si así lo pidiera el Ayuntamiento de Orozko. Asimismo, deberá atender todas las visitas debidamente autorizadas.
El Adjudicatario será el responsable del cumplimiento de cuanto en materia de salud laboral contemple la normativa general vigente en cada momento por parte de todo el personal del Servicio, así como por el correspondiente a contratas exteriores y eventuales de su propia empresa.
Todos los elementos de seguridad utilizados en el desarrollo de las actividades deberán ser homologados y adecuados para el desempeño de los trabajos a realizar.
En caso de accidente laboral será la propia empresa contratista la responsable de los gastos ocasionados por el mismo. Deberán remitir al Ayuntamiento de Orozko, en el plazo máximo de un mes a partir de la firma del contrato, el correspondiente protocolo, a efectos de su conocimiento.
Todo el personal del Servicio será objeto de reconocimiento médico, al menos una vez al año, por cuenta del Adjudicatario. Este remitirá al Ayuntamiento de Orozko, en plazo máximo de un mes a partir de la firma del contrato el correspondiente protocolo, a efectos de su conocimiento.
El Adjudicatario será responsable de la impartición del Plan de Formación en las materias de Salud Laboral, nuevos métodos de trabajo, perfeccionamiento de los existentes y adiestramiento del personal de nuevo ingreso, para todos los trabajadores adscritos al Servicio. Dicho Plan de Formación será supervisado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Orozko. El Adjudicatario remitirá, en el plazo máximo de un mes a partir de la firma del Contrato, el correspondiente Plan, a efectos de su conocimiento.
El Adjudicatario en el transcurso del primer mes del comienzo de los servicios, deberá someter a la aprobación del Ayuntamiento de Orozko el correspondiente Plan de Prevención y Seguridad Laboral conteniendo como mínimo: la clasificación de las zonas susceptibles de riesgos potenciales, las medidas de prevención que se implantarán y los equipos de seguridad de que serán dotadas cada una de las instalaciones, así como la realización y formalización del Plan de Emergencia.
El referido Plan de Prevención y Seguridad deberá ser conocido por todos los trabajadores, para lo cual el Adjudicatario impartirá a los trabajadores las acciones formativas necesarias, aportando al Ayuntamiento de Orozko la documentación acreditativa correspondiente.
Todo el personal del Adjudicatario, de servicio en la E.T.A.P y demás instalaciones cuyo mantenimiento, conservación y explotación es objeto del Contrato, deberá actuar correctamente uniformado e identificado. Las características de las prendas y elementos de identificación serán previamente sometidas a la aprobación del Ayuntamiento de Orozko.
El Ayuntamiento de Orozko no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal perteneciente a la empresa adjudicataria durante la vigencia del Contrato, ni a su terminación.
x. Xxxxxxxxx mínima
El personal mínimo para cumplir el servicio se dotará de:
o 1 Delegado del servicio
o 1 Jefe de Planta
o 1 Oficial 1ª
Las secciones y funciones previstas se cubrirán de forma que se trabajen anualmente las horas establecidas en el convenio colectivo vigente y teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
El personal exigido en este Pliego, será el mínimo a efectos del Contrato, no pudiendo el Explotador pretextar la falta del mismo para suspender, retrasar o reducir los servicios objeto del Contrato, debiendo siempre disponer del necesario para su desarrollo, sin repercusión alguna en los cánones.
Se debe garantizar la presencia de personal los días laborables de lunes a viernes, durante todo el año.
Por otra parte, la empresa adjudicataria dispondrá de un servicio xx xxxxxxx que atenderá las emergencias que se produzcan en las instalaciones fuera del horario normal de trabajo, tanto en días laborables como festivos, para lo cual se dotará de teléfonos móviles al retén xx xxxxxxx. La empresa adjudicataria atenderá estas emergencias con el personal que en su caso fuera necesario y con un tiempo de respuesta máximo de 2 horas a partir de la hora en que ha
ii. Cualificaciones profesionales
Las cualificaciones profesionales mínimas correspondientes a los puestos de trabajo serán las siguientes:
o Delegado del Servicio de la empresa adjudicataria: Cualificación de Titulado Medio/Superior con experiencia demostrada mínima de cinco (5) años, en explotación y mantenimiento de infraestructuras de agua.
o Jefe de Explotación de la empresa adjudicataria: Cualificación de Titulado Medio/Superior con experiencia demostrada mínima de tres (3) años, en explotación y mantenimiento de infraestructuras de agua.
o Oficial de planta: Cualificación de FP II electromecánico con experiencia en equipos electromecánicos y electrónicos y programas informáticos de mantenimiento.
5 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Los controles internos del funcionamiento de las Plantas y resto de instalaciones del sistema de tratamiento objeto de este contrato se realizarán por el Contratista por su cuenta y cargo. Los costes que de ello se deriven estarán incluidos en la tarifa de explotación y mantenimiento.
En tal sentido, el Contratista se compromete a realizar los Planes de Análisis de acuerdo a la normativa aplicable, en el número y plazos fijados y se obliga a presentar a la Dirección Técnica del Ayuntamiento de Orozko los Partes de Explotación para cada una de las instalaciones y mantener al día en la instalación para su posible inspección, la documentación a partir de la cual se elabora el Parte Mensual de Analítica y Parte de Control.
Al margen de los análisis y controles exigidos al Contratista en este Pliego, el Ayuntamiento de Orozko o sus representantes realizarán sus propios análisis y controles, que serán considerados como oficiales, y cuyo coste no será con cargo al Contratista.
El Ayuntamiento de Orozko se reserva además el derecho de arbitrar cuantas medidas de supervisión, inspección y vigilancia estime convenientes, bien sea de forma sistemática o aleatoria, tendentes a comprobar el grado de fiabilidad de los datos aportados por el Contratista, así como estudiar la posibilidad de mejoras en el rendimiento o funcionamiento de las instalaciones.
Los análisis y ensayos realizados por iniciativa directa del Ayuntamiento de Orozko podrán ser efectuados en las propias instalaciones de la Planta o en laboratorios externos a ella.
6 INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DE CONTROL
El Contratista custodiará en las instalaciones el Libro de Ordenes, el Inventario completo y el Libro de Averías, Incidencias y Operaciones de Entretenimiento.
Por otro lado, la documentación que el Contratista debe remitir mensualmente al Ayuntamiento de Orozko corresponde a los datos obtenidos en los Planes de Análisis y los Partes Mensuales de control. Partes que constituirán el denominado Parte Mensual de Explotación, así como toda la documentación necesaria que requiere la UCV para dar cumplimiento al Decreto 178/2002 de 16 de Julio de BOPV.
Los antedichos informes deberán ser rellenados completamente, no admitiéndose un retraso superior a seis días en dicha tarea, y deberán ser guardados y custodiados debidamente en el emplazamiento de la planta.
Al final de cada mes natural, el Contratista remitirá al Ayuntamiento de Orozko una copia de la documentación referida.
En los tres primeros meses del contrato, el Contratista presentará al Ayuntamiento de Orozko fotocopias compulsadas de los TCs correspondientes cuyos originales deberá custodiar en planta.
7 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS
El contratista deberá comunicar en todo caso y por escrito, al Ayuntamiento de Orozko cualquier anomalía que afecte de manera significativa a la calidad del efluente.
A tales efectos, se entenderá que la calidad del efluente del tratamiento resulta significativamente afectada cuando se rebasen para cualquier parámetro, las características de la calidad del agua tanto de manera conjunta como individual de cualquiera de los parámetros y dicha situación se mantenga durante 1 ó más días consecutivos, o 2 ó más días no consecutivos a la semana. En tales supuestos, la comunicación se efectuará con carácter inmediato tras la detección de dicha situación anómala, debiendo el contratista arbitrar con carácter urgente las medidas oportunas para corregir dicha situación las cuales serán puestas en conocimiento del Ayuntamiento de Orozko, la cual directamente o a través de su Asistencia Técnica de Control quedará facultada para cursar directrices al contratista tendentes a mejorar la calidad del agua tratada.
En caso de no comunicación de dichas incidencias en tiempo y forma al Ayuntamiento de Orozko, facultará al mismo a penalizar al contratista con la pérdida de abono de la Parte Fija correspondiente al día/días en que se esté produciendo la incidencia y no se haya comunicado al Ayuntamiento de Orozko, bien directamente o a través de su Asistencia Técnica de Control.
8 COBERTURA DE RIESGOS
El adjudicatario adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de los trabajos quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total responsabilidad los daños y perjuicios que puedan originarse como consecuencia de la ejecución de los trabajos si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad.
El adjudicatario quedará obligado antes de la firma del contrato, a facilitar a la Dirección Técnica, la documentación que acredite haber suscrito a su cargo una póliza de seguros que cubra los riesgos de las personas afectadas que de manera permanente, temporal ó accidental, se encuentren en la instalación; así como los propios de la prestación del servicio, dando cobertura tanto a su propio personal como a los facultativos de la Dirección, por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos contemplados en este Pliego (incluso la responsabilidad civil por contaminación ambiental), en la cuantía de SEISCIENTOS UN MIL DOCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS ( 601.012,10 € ).
Asimismo, el adjudicatario se compromete a suscribir una póliza de seguro por robo e incendio, por importe mínimo asegurado de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €).
Se atenderá en todo momento al cumplimiento de las correspondientes medidas de seguridad, salud en el trabajo respecto de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Protección de Riesgos Laborales.
9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del Contrato se fija en un (1) año.
No podrá subcontratarse, bajo ningún concepto, la explotación de las ETAP a otra empresa distinta de la que se presenta al Concurso y sea adjudicataria del mismo.
10 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto anual de licitación (IVA incluido) se fija en SESENTA MIL EUROS (60.000, 00
€/año), cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores.
11 VALORACIÓN Y ABONO AL CONTRATISTA
Se entiende por retribución al Contratista el abono a realizar por parte del Ayuntamiento de Orozko a cambio de la prestación de los servicios contratados. La retribución es expresada en forma binómica y se abonará mediante certificaciones mensuales.
RETRIBUCIÓN = TERMINO FIJO
TERMINO FIJO = F x D
Siendo F = cuota fija, expresada en euros por día, (IVA no incluido).
D = número de días del mes, en que la planta haya estado funcionando.
El Contratista remitirá al Ayuntamiento de Orozko los Partes de Explotación, en el plazo de los diez primeros días del mes siguiente.
El Director Técnico, a la vista de la información recibida del Contratista y de la resultante de los análisis y controles oficiales, expedirá las certificaciones de valoración y abono correspondientes en el plazo xx xxxx días contados a partir de la recepción de los Partes de Explotación, y remitirá al Contratista una copia de las mismas, a los efectos de su conformidad o reparos, que podrá formular en el plazo de quince días, contados a partir de la recepción de los expresados documentos. Asimismo, en dichas certificaciones se incluirán las penalizaciones en su caso procedentes, conforme a lo dispuesto en la cláusula 13 del presente Pliego
En su defecto, y pasado éste plazo, estos documentos se entenderán aceptados por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.
El abono de las certificaciones mensuales, tendrá el carácter de pagos a cuenta, realizándose contra factura expedida acorde con la normativa vigente. Cumplido el contrato se procederá a
certificar formalmente su recepción o conformidad en los términos establecidos en la legislación vigente.
Al término del contrato, y en el plazo de los quince días siguientes, el Director Técnico preparará la liquidación del mismo que dará a conocer al Contratista, quien dispondrá de otros quince días desde la fecha de su recepción, para manifestar su conformidad o reparos.
En la liquidación se incluirá también, en su caso, las indemnizaciones a que tenga derecho el Contratista por haberse producido demora en el abono de las cantidades que den a derecho a percibir en fechas anteriores comprendidas en el periodo de vigencia del contrato, y se descontarán asimismo las penalizaciones a que se hubiese hecho acreedor.
También se deducirá de la liquidación el importe del plan de pintura ofertado por el contratista en caso de no entregar éste las instalaciones en adecuadas condiciones de pintura.
12 PENALIDADES POR BAJO RENDIMIENTO DE POTABILIZACIÓN, PARADAS DE INSTALACIÓN Y/O DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.
Cada hora en que el sistema de tratamiento quede fuera de servicio por causas imputables al Contratista, se establecerá una sanción del 5 % de la cuota fija de retribución.
Si la paralización fuera parcial o afectase a algún elemento electromecánico de cualquier tipo, sobre el cual no se haya efectuado de manera adecuada el mantenimiento preventivo, y consecuencia de ello dicho elemento quede fuera de servicio, dicha sanción será la mitad de la señalada anteriormente.
Si la paralización durase más de 24 horas seguidas o si se produjera más de 72 horas en el mismo mes, por cada hora en exceso, se aplicará la sanción doble de la citada.
En caso de incumplimiento de la dedicación del personal ofertado por el contratista, facultará al Ayuntamiento de Orozko a penalizar al contratista con la pérdida del abono de la Parte Fija correspondiente a los días en que se produzcan estas circunstancias.
Esta misma sanción será de aplicación en el caso de no producirse la remisión al Ayuntamiento de Orozko de copia de los TCs de personal en caso de modificación de los mismos.
Asimismo, la no reparación y/o puesta en marcha de un equipo, su sustitución por otro o la adopción de medidas a este respecto de cualquier índole con la diligencia adecuada, cuando el elemento en cuestión resulte esencial para el correcto grado de depuración, facultará al Ayuntamiento de Orozko para la aplicación de la precitada sanción, correspondiendo a la misma determinar los casos en los que por criterios técnicos resulte oportuno su aplicación.
En caso de que en una misma parada haya intervalos que merezcan la calificación de parcial y otros que la merezcan de total, se computará cada intervalo con su propia tarifa diferenciada, con el posible recargo por el exceso de 24 horas también a tarifas diferenciadas.
La no presentación en forma y plazo de la documentación especificada en el punto 7 facultará al Ayuntamiento de Orozko para la paralización del abono y retribución al contratista hasta que esta sea entregada y resulte conforme a las especificaciones que para la misma se establece.
Igualmente, el incumplimiento de lo dispuesto en el punto 3 "Servicios a realizar por el contratista", en lo referente a sus apartados a), b), c), d) e) y f) así como en el 8 "Comunicación de incidencias" en lo referente a la comunicación de las mismas, facultará al Ayuntamiento de Orozko a aplicar las correspondientes penalizaciones en la forma y modo dispuestos en dichos apartados.
Tal como se indica en el apartado correspondiente, en el estudio económico deberá especificarse claramente en el apartado dedicado al mantenimiento, el coste propuesto en concepto de jardinería, pintura, conservación de obra civil y mantenimiento de equipos electromecánicos. El incumplimiento de las labores de mantenimiento previstas para cada uno de ellos, facultará al Ayuntamiento de Orozko a penalizar al contratista con la pérdida xxx xxxxx del importe de la partida correspondiente, durante el periodo de tiempo en el que se observase el mismo.