MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxx, recibirá ofertas hasta las 11:00 am del lunes 00 xx xxxxxxx 0000, para el proyecto que consiste en la mejora y construcción de 100 metros en calle Machete.

Se realizará una visita no obligatoria de pre oferta, programada para el día Jueves 26 de octubre, 2017, a las 10:00 am, saliendo del Edificio Municipal. Se solicita puntualidad. El oferente que resulte adjudicado sin haberse presentado a la visita deberá ajustarse a las indicaciones del Ingeniero Municipal durante la ejecución del proyecto, por lo cual la Municipalidad no atenderá reclamos o modificaciones que se deriven de la inasistencia a la visita de pre oferta.

Cualquier aclaración o duda sobre las condiciones del cartel deben presentarse por escrito en forma personal ante el departamento de Proveeduría, o al correo electrónico xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx, dirigido a Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx quién además será la encargada de tramitar todo lo relacionado con la contratación.

El contenido presupuestario para la presente contratación es de ₵20.000.000,00 bajo la partida 03.02.13.05.02.02; según presupuesto ordinario 2017.

El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este pliego de condiciones, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

I. CONDICIONES GENERALES.‌‌‌

1. PRESENTACION DE OFERTAS:

Deberán presentarse escritas en idioma español a máquina, sin borrones, entrerrenglonaduras ni tachaduras; en caso de error, la corrección correspondiente deberá salvarse mediante nota. La oferta deberá ser presentada antes de la hora de cierre de recepción de ofertas en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE SANTA XXX x

CONTRATACION DIRECTA NO. 2017CD-000026-01

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN XXXXX XXXXXXX, X XXXXX”

0. XXXXXXXX XX XX OFERTA:‌‌‌

El plazo de vigencia de la oferta será de 30 días hábiles contados a partir de la apertura de las ofertas. A falta de indicación expresa en la oferta del término de su vigencia, se asumirá el plazo mínimo exigido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

4. COTIZACIONES:‌

4.1. Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables, en moneda nacional, libres de impuestos y sin sujeción a condición alguna no autorizada por este cartel.

4.2. El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes (en caso de divergencia entre esas dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras) libre de todo tipo de impuestos.

4.3 El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución del trabajo de cada partida, incluyendo imprevistos, seguros y utilidad del Contratista.

5. FORMA DE PAGO:‌

5.1. Las obras de esta licitación se cancelarán mediante pagos parciales al Contratista, de acuerdo con cálculos basados en el progreso semanal del trabajo terminado y del equipo y materiales suplidos conforme lo presente el contratista y lo apruebe el Ingeniero Inspector. Estos pagos parciales se harán efectivos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, después de la aprobación del Ingeniero Municipal a cargo.

5.2. Los pagos se efectuarán en colones costarricenses.

5.3. Toda factura por avance de obra deberá estar debidamente timbrada.

6. ELEGIBILIDAD:‌

La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones y especificaciones del cartel, así como lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de tal manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o a especificaciones significativas xxx xxxxxx, constituyen motivo de exclusión de la oferta.

7. FALSEDAD DE LAS OFERTAS:‌

Las declaraciones y demás documentos que acompañan las ofertas serán consideradas verdaderas y cualquier falsedad en que se incurra causará el rechazo de la oferta.

9. FORMA DE RENDIR LAS GARANTIAS:‌‌‌

La garantía de cumplimiento se rendirá de conformidad a lo estipulado en el artículo No. 42, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Las garantías no podrán ser depositadas mediante transferencia bancaria a una cuenta municipal.‌

10. CLAUSULA PENAL:

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de lo adjudicado, se impondrá una multa de ₡10.00 (Diez colones exactos) por cada mil colones adjudicados, por cada día natural de atraso, de acuerdo con el cronograma de entrega. La municipalidad podrá rebajar este monto de la facturación de la obra recibida independientemente de la garantía de cumplimiento.

11. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES:‌

El oferente deberá presentar las declaraciones juradas que estipula el artículo 65 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, que son:

11.1. Encontrarse al día con los impuestos nacionales.

11.2. Que no le afectan las causales de prohibición dispuestas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

11.3. También deberá presentar una declaración jurada, donde haga constar que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En caso de ofertar como persona física debe amortizar a la CCSS bajo la modalidad de trabajador independiente. En caso de resultar adjudicatario, de previo a inicio de la correspondiente ejecución, deberá presentar una certificación emitida por la CCSS, donde se hace constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja.

11.4. Certificación de que se encuentra al día en el pago con las obligaciones con el FODESAF, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, vigente al momento de la apertura de las ofertas. En caso de no aportarse, la administración realizará impresión de la consulta en la página Web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el día de apertura.

11.5. Certificación emitida por el INS de encontrarse al día en el pago del seguro obligatorio por riesgo laboral.

11.6 Certificación de inscripción en el CFIA de la Constructora y del Ingeniero responsable de la obra.

12. PLAZO PARA ADJUDICAR:‌

Dicha ventaja no está determinada, necesariamente por el factor precio, sino por la conjugación de éste con otros aspectos que a continuación se enumeran y ponderan:

FACTOR DE CALIFICACION	PUNTAJE MAXIMO
Monto de la oferta	90,00
Experiencia del oferente	10,00
TOTAL	100,00

Los factores se definen de la siguiente manera:

13.1 Monto de la oferta: 90 Puntos ‌

La oferta que cotice el menor precio tendrá 90 puntos y las restantes tendrán puntos en forma proporcional, según la siguiente fórmula:

Menor precio ofrecido * 90 puntos

Precio a evaluar

13.2 Experiencia del oferente: 10 Puntos ‌

El contratista deberá presentar cartas de satisfacción de clientes de las obras similares que están ofertando. Los criterios de experiencia para las empresas que participen serán los siguientes:

FACTOR PUNTOS	# DE PROYECTOS SIMILARES
10	Más de 10
8	8-10
5	4-7
2	1-3

3. Las obras similares deben contemplar actividades similares a las solicitadas en la presente Licitación.

a. Aspectos Generales de la Evaluación Base de Calificación ‌

La calificación se realiza con base cien, lo cual implica que el mayor puntaje posible que puede obtener un oferente es cien, según los criterios y forma de calificarlos descritos anteriormente.

14. PLAZO DE ENTREGA:‌

La administración ha estimado un plazo de 25 días calendario como un plazo razonable. Plazos diferentes a este (mayores o menores), serán sometidos a criterio técnico del Ingeniero (a) municipal a cargo, y la posible adjudicación quedará sujeta a que sea viable realizarlo dentro del plazo que esté presentando el oferente, de acuerdo a recomendación técnica.

15. DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, UTILIDAD E IMPREVISTOS ‌

Con la oferta económica, deberá adjuntar el siguiente cuadro descriptivo, donde se especifica los porcentajes y montos correspondientes.

Descripción	% (1)
Costos Directos
Costos Indirectos (2)  Administración  Otros gastos administrativos
Utilidad
Imprevistos
TOTAL	100%	Monto Oferta

Todos estos porcentajes están en función del total del monto de la oferta.

(1) Los costos indirectos se dividen en Administración y otros gastos administrativos.

16. ACLARACIONES:‌

17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

17.1. Es obligación ineludible del adjudicatario regirse estrictamente a las exigencias del cartel y a los términos de su oferta.

Consecuentemente el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos instrumentos, dará lugar a la ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la rescisión del respectivo contrato si la municipalidad lo estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional, el resarcimiento de daños y perjuicios al Estado en virtud de la informalidad.

17.2. En caso de que el adjudicatario requiera subcontratar alguna empresa, deberá indicarlo en su oferta, con un detalle de las empresas a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de las mismas. En ningún caso el porcentaje a subcontratar podrá ser superior al 50% del monto total adjudicado.

17.3. El adjudicatario estará en la obligación de presentar la constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo, del proyecto adjudicado, previo a la firma del contrato. En dicha constancia deberá indicarse de manera clara y precisa el detalle de la adjudicación, como monto, actividad o servicio contratado y lugar en el que se realizarán los trabajos.

18. RESPONSABLE DE LA OBRA:‌

El contratista deberá indicar en su oferta el nombre del profesional responsable de la obra.

El profesional que se asigne deberá tener la suficiente autoridad para discutir y resolver todos los problemas que se presenten en la ejecución de los trabajos y será quien se relacione con el ingeniero inspector.

Deberá estar debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) y estar al día con sus obligaciones.

Para verificar lo anterior deberá incluirse en la oferta la certificación del C.F.I.A. actualizada.

18. CUADERNO DE BITACORA.‌

El contratista será el responsable de colocar un libro de bitácora con rayado común, con original y dos copias, debidamente foliado y empastado, que servirá de comunicación oficial única y legalmente válida entre el Ingeniero Inspector y el Contratista, siendo este último el responsable de su custodia.

20. NOTIFICACIONES:‌‌‌

Los proponentes deben señalar en sus ofertas un lugar cierto en la ciudad de San Xxxx, para oír notificaciones o atender otras diligencias relacionadas con el proyecto.

21. CRONOGRAMA DE EJECUCION:‌

El oferente deberá presentar en su oferta un programa o Cronograma de Ejecución, a título general (original y una copia) del orden cronológico en que irá ejecutando las actividades para ejecutar la obra (Diagrama xx Xxxxx), mostrando las actividades incluidas en la Ruta crítica.

Además, incluirá un Cronograma Financiero, el cual tendrá coincidencia lógica con las actividades descritas en el cronograma de ejecución, el cual estará sujeto a revisiones, quedando el adjudicatario obligado a realizar las reprogramaciones necesarias.‌

22. ORDEN DE INICIO

El Ingeniero Municipal responsable del Proyecto, asignado por la Dirección de Inversión y Obras, será el encargado de dar por escrito la orden de inicio, al contratista.

De no iniciarse las obras en esa fecha, sin que medie debida justificación ante la Dirección de Inversión y Obras y su correspondiente visto bueno, se procederá al cobro de multas por atraso de inicio con un monto igual a tres colones por cada mil adjudicados, por cada día natural de atraso.‌

23. AJUSTE DE PRECIOS:

A la empresa favorecida con esta contratación le serán reconocidas las variaciones de precios, actualizando negativa o positivamente los costos de los diferentes renglones de pago, utilizándose los índices de la Dirección General de Estadística y Censos (MEIC), de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 y 31 de la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento.

Lo anterior siempre y cuando resulte titular de este beneficio conforme al ordenamiento jurídico establecido; y el oferente presente junto con su oferta la justificación de los precios en que basó la misma.

El reajuste de precios se pagará sobre obra realizada y de acuerdo al avance real por actividad según el cronograma de ejecución y la tabla de pagos de Reajustes de Precio debidamente aprobados por la inspección y la Municipalidad de Santa Xxx.

Se aplicará la fórmula de reajustes de precios, según Decreto Ejecutivo No. 3114-MEIC, publicado en la Gaceta No. 94 del 17 xx xxxx, 2006 y su reforma según Decreto Ejecutivo No. 33218-MEIC, publicado en la Gaceta No. 139 del 19 de julio del 2006.

La solicitud de reajuste de precios se debe presentar en un tiempo no mayor a 8 días naturales después de presentar la factura del avance.

Contraloría General de la República y los porcentajes de administración y utilidad consignados en el Desglose de Presupuesto.

La realización de toda obra extraordinaria deberá quedar sujeta a la aprobación de parte del Concejo Municipal.

25. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES:‌

Cualquier condición no prevista en el cartel, se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.‌

26. AMPLIACIONES DE PLAZO DE ENTREGA:

Las solicitudes para ampliar plazos de entrega se analizarán y concederán en completo apego a lo establecido en el Articulo No. 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Toda ampliación del plazo requerirá la aprobación de la Alcaldía Municipal, previa consulta técnica a Dirección de Inversión y Obras.

27. RESCISION DEL CONTRATO:‌

En todo momento y de manera unilateral la Municipalidad tiene la prerrogativa de rescisión del contrato, cuando ello se fundamente en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o sea, por causas relativas directamente, al interés público, sin perjuicio a la indemnización que de ella se derive.

28. RESOLUCION DEL CONTRATO:‌

En el caso de que durante el proceso de construcción el Contratista se atrasare por causas que no fueran de fuerza mayor o caso fortuito, o no presentase el programa de trabajo, la Municipalidad tendrá el derecho de dar por rescindido el contrato, sin más trámite y sin derecho a reclamo de daños por parte del Contratista, pasando a poder de la Municipalidad, la garantía de cumplimiento.

Si el Contratista es declarado en quiebra o insolvente o hiciera cesión general de sus bienes a favor de sus acreedores o si se le nombrara un curador por ese motivo o si insistentemente se rehusara a proporcionar la cantidad y calidad de mano de obra o materiales adecuados, o si inobservare las leyes, reglamentos o instrucciones del Inspector o si fuere de otro modo culpable de violación sustancial de cualquier artículo estipulado en el contrato, la Municipalidad, bajo certificación del Inspector de que existe suficiente causa para justificar esa acción, puede sin perjuicio de cualquier otro derecho o solución, luego de dar una notificación escrita con siete días de anticipación al Contratista, dar por terminado el contrato y tomar posesión del sitio y de los materiales que en él se encuentran, y concluir la obra con el método que considere conveniente. En tal caso el contratista no tendrá derecho a recibir más pagos hasta que se concluya la obra.

29. ARBITRAJE:‌‌‌

Cuando fuera necesario recurrir al arbitraje para dirimir un conflicto planteado, se procederá de conformidad con la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, y según las siguientes disposiciones:

29.1. Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes después de firmado el contrato respectivo en cuanto a aspectos de orden técnico en lo relativo a la ejecución de las mismas, será resuelta por un árbitro, que deberá ser nombrado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos xx Xxxxx Rica a solicitud escrita conjunta de ambas partes.

29.2. Tanto la Municipalidad como el Contratista someterán por escrito a dicho árbitro los puntos de discrepancia a fin de que este se pronuncie al respecto. El fallo del mismo deberá producirse dentro del término de quince días hábiles.

29.3. Los honorarios del árbitro serán cubiertos conjuntamente por la Municipalidad y el Contratista por partes iguales.

30. MULTAS ‌

Cuando por causa atribuible al contratista en cuanto a la forma o método constructivo en el proceso de realización de las obras se determine por parte de la Municipalidad que la calidad de los trabajos y los materiales no cumple con lo establecido en las especificaciones del presente Cartel, se sancionara el incumplimiento a las condiciones de calidad de las especificaciones, de acuerdo con el procedimiento siguiente.

El precio unitario del contrato será afectado por un factor de pago de la calidad de los materiales.

La Municipalidad utilizará para efectos de cálculo del factor de pago, los datos de verificación de la calidad de los materiales que la municipalidad contratará o realizará con el laboratorio de su preferencia.

Se calcula el porcentaje de cumplimiento para los rangos de tolerancia definidos en la siguiente tabla, donde el porcentaje de cumplimiento se determinará aplicando Inferencia estadística a partir de la estimación de la media y desviación estándar para un lote de materiales cuyo pago se evalúa considerando una distribución “t student” con una cantidad de grados de libertad correspondiente a la cantidad de datos de verificación de calidad menos uno.

31. AUTORIZACIONES ‌

El oferente con la sola presentación de la oferta autoriza a la Municipalidad a solicitar referencias bancarias de la empresa y a clientes, sobre la calidad de los trabajos realizados y otros que la Municipalidad determine donde el oferente haya participado.

En caso de comprobarse por parte de la administración que la experiencia indicada sea falsa u omita

33. VICIOS OCULTOS ‌

La administración tiene la facultad de reclamar al contratista la indemnización por cuales quiera deficiencias comprobadas en las cantidades y calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna parte de la obra, que implique destrucción parcial o total, o riesgo inminente de que ocurra respecto de lo establecido en los planos, especificaciones y bitácora del proyecto. Si se trata de obra pública, el término para reclamar la indemnización por vicios ocultos será xx xxxx años, contados a partir del recibo definitivo de la obra.

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRATACION DIRECTA NO. 2017CD-000026-01 ‌

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN XXXXX XXXXXXX, X XXXXX”

0. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:‌

El proyecto consiste en la mejora y construcción de 100 metros xx xxxxx Machete.

2. TABLA DE CANTIDADES:‌

Ítem	Tareas	Cantidad	Unidades	Unitario	Total
1	Suministro y colocación de base estabilizada BE-25 20 cm	862.50	m2
2	Suministro y colocación de imprimación (1,20 l/m2).	862.50	m2
3	Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 10 centímetros de espesor	862.50	m2
4	Eliminación final de los desechos sólidos producto de las actividades constructivas, en un depósito fuera del Cantón de Santa Xxx.	1.00	global
Total					-

 El oferente para el cálculo del material de ajuste de la sub-base considerará dentro del precio del mismo, el material existente, en los planos constructivos se incluye los datos de los espesores actuales del material del camino.

 Todos los trabajos de concreto deben ser con concreto premezclado.

 El Contratista para su oferta deberá de incluir dentro del renglón de sub.-base y base inclusive, el costo de la excavación correspondiente (o gaveta) donde se colocará la nueva estructura de pavimento, esta situación será para cuando los niveles sean inferiores a los de la rasante actual.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN:‌

Indicaciones generales

a. Se deberá respetar todas las indicaciones del cartel, los planos instructivos, los niveles y líneas indicadas en tablas y en el sitio por la topografía e ingeniería municipal, cualquier omisión a estas indicaciones y su posterior corrección correrá por cuenta del contratista, salvo se cuente con previa autorización por escrito en la bitácora del proyecto de parte de la Inspección Municipal.

b. Las actividades detalladas no están dadas en forma secuencial y será responsabilidad del contratista la programación de éstas para la correcta construcción y el cumplimiento de los plazos establecidos.

c. El contratista deberá visitar el sitio antes del inicio de la construcción y aclarar las dudas en la Municipalidad de Santa Xxx.

d. El contratista suministrará los materiales, la mano de obra y la maquinaria que utilizará en cada una de las actividades relacionadas con la obra.

e. La vigilancia diurna y nocturna del sitio de construcción, materiales y maquinaria será responsabilidad del contratista y deberá ser considerada dentro del costo de la obra.

f. El contratista tomará todas las previsiones para garantizar la seguridad de terceros durante todo el desarrollo del presente proyecto.

g. Será responsabilidad del contratista la coordinación con las entidades públicas (Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), para que se evite la destrucción de tuberías, poliductos y cableados debido a actividades de construcción.

k. Se debe colocar la señalización para prevención tanto diurna como nocturna en el sitio de las obras y en cualquier apilamiento de material en el sitio.

l. El personal deberá contar con el equipo de seguridad (chalecos, cascos, etc.) necesario en el sitio de las obras.

m. El contratista debe gestionar los respectivos permisos ante el CFIA para obtener bitácora del proyecto.

4. ESTUDIOS RELACIONADOS ‌

Los estudios que dan origen a las presentes Especificaciones Técnicas pueden ser consultados en la Dirección de Inversiones y Obras. Los factores limitantes más importantes tomados en cuenta y las conclusiones respectivas se enumeran a continuación:

4.1 Levantamiento topográfico:‌

La Unidad de Estudios Topográficos de la Municipalidad realizó un levantamiento de datos para establecer la ubicación planimétrica de puntos importantes, como linderos de propiedades, ubicación de estructuras del alcantarillado y postes.

4.2 Estudio de escorrentía:‌

Se realizó una estimación de los patrones de escorrentía a través del análisis de la hoja cartográfica Colón con escala 1:10.000 del Instituto Geográfico Nacional xx Xxxxx Rica y se realizó una inspección de los alrededores para estimar los patrones de escorrentía. Se estableció que la cuenca hasta el punto de interés es pequeña, pero que existe una depresión natural que conduce las aguas hacia la zona crítica del proyecto. Se concluye que es necesario encausar las aguas a través de tubería y darle protección a las estructuras de captación por medio de pavimento flexible.

5. GENERALIDADES ‌

5.1 Objetivo:‌

Estas Especificaciones tienen por objetivo establecer un conjunto de reglas que, además de los Planos, rijan tanto los aspectos técnicos de la construcción de las obras en que se apliquen, así como los aspectos que promueva la protección, conservación y minimización del uso de los recursos naturales disponibles. Sin embargo, éstas podrán ser ampliadas o modificadas por lo comunicado en los anexos que se emitieran durante el proceso de licitación.

5.2 Definiciones:‌

• ACI: Instituto de los Estados Unidos dedicada a mejorar el diseño, construcción, mantenimiento y reparación de estructuras de concreto, cuyo nombre en inglés es “American Concrete Institute”.

• ASTM: Se refiere al organismo de los Estados Unidos encargado de normalizar procedimientos y especificaciones cuyo nombre en inglés es “American Society for Testing and Materials”.

• CBR: Ensayo de proporción de soporte de California, cuyo nombre en inglés es “California Bearing Ratio”, para la determinación de la resistencia mecánica del material utilizado como sub-base o base.

• Contratista: Se refiere al contratante, persona física o jurídica, con personería y capacidad suficiente según corresponda, y que haya sido adjudicatario en firme del respectivo concurso.

• FLH: Se refiere a la oficina federal de carreteras que establece el programa de transporte y gestión de servicios de ingeniería para la planificación, diseño, construcción y rehabilitación de carreteras en Estados Unidos, cuyo nombre en inglés es “Federal Lands Highway”.

• Inspección: Se refiere al profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Ingeniería en Construcción designada por la Municipalidad de Santa Xxx para verificar que la construcción sea realizada de acuerdo a los Planos, las Especificaciones Técnicas y el Contrato.

• MEIC: Se refiere al Ministerio de Economía Industria y Comercio.

• Municipalidad: Se refiere a la Municipalidad de Santa Xxx.

• Tercero: Se refiere a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, ajena a las partes contratantes.

5.3 Alcance:‌

Estas Especificaciones Técnicas y Ambientales, definen el tipo y la calidad de los materiales, equipos y personal necesarios para ejecutar los trabajos de forma correcta y completa. Se considerarán como parte de éstas Especificaciones las siguientes normas, en su versión vigente:

• 10854-MEIC “Norma Oficial de especificaciones para los Agregados Finos y Gruesos para Concreto”.

• AASHTO T-104 “Standard Method of Test for Soundness of Aggregate by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate”.

• AASHTO T-210 “Standard Method of Test for Aggregate Durability Index”.

• AASHTO T-278 “Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester”.

• AASHTO T-96 “Standard Method of Test for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine”.

• ASTM D-698 “Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort” (Xxxxxxx Standard).

• ASTM D-1557 “Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort” (Xxxxxxx Modificado).

• ASTM D-1883-05 “Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory- Compacted Soils”.

• ASTM D-3042 “Standard Test Method for Insoluble Residue in Carbonate Aggregates”.

• ASTM D-4791 “Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate”.

• FLH T-507 “Determining Fractured Faces on Coarse Aggregates”.

Todas las obras a ejecutar deberán ser realizadas de acuerdo a las mejores prácticas reconocidas por la ingeniería, la industria de la construcción costarricense y los trámites administrativos vinculados con el ambiente.

5.4 Resolución de discrepancias entre los documentos:‌

Los Planos y las Especificaciones Técnicas son complementarios. Lo que se indique en uno es vinculante con respecto al otro. En caso de discrepancia real o aparente en los Planos o en las Especificaciones Técnicas, o entre ambas, el Contratista tiene la obligación de someterlas a consulta ante la Inspección para su debida interpretación o decisión. La interpretación auténtica corresponderá a la Inspección y su decisión será tomada como definitiva.

5.5 Administración de cambios:‌

La Municipalidad se reserva el derecho de hacer cambios en los Planos o en las Especificaciones Técnicas, con la salvaguarda del equilibrio económico del Contrato entre las partes. Ningún aspecto relacionado con los Planos o las Especificaciones Técnicas puede ser variado por persona alguna distinta a la designada por la Dirección de Inversiones y Obras de la Municipalidad.

Los cambios en las Especificaciones Técnicas o Ambientales deben constar por escrito en el libro de bitácora del proyecto que la Municipalidad mantendrá en el sitio de la obra bajo custodia del Contratista. Los cambios en los sistemas constructivos o en la configuración geométrica de los elementos de la construcción deben ser indicados en los Planos.

Solamente se pueden realizar cambios cuando se determine mediante estudios técnicos y económicos la viabilidad de las obras y la existencia de contenido económico. Se realizarán cambios en las Especificaciones Técnicas solamente cuando, a juicio de la Inspección:

• Se detecte algún error evidente o comprobable a través de análisis teóricos o pruebas

El Contratista no deberá realizar cambios sin contar con la aprobación escrita de la Inspección.‌

5.6 Inspección de las obras:‌

Todo material y mano de obra estará sujeto a la aprobación por parte de la Inspección, quien efectuará la vigilancia necesaria para que la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales.

La Inspección tendrá la potestad de rechazar la mano de obra no calificada, los procedimientos inadecuados, los materiales y aquella parte de la construcción realizada que se considere defectuosa. Los elementos rechazados deberán sustituirse inmediatamente después de recibir la notificación por parte de la Inspección, sin costo adicional para la Municipalidad. Los materiales defectuosos deberán retirarse del sitio de la obra conforme lo indique la Inspección.

El Contratista garantizará el libre acceso a la obra y a los sitios donde se almacenen los materiales con el objeto de realizar las inspecciones que se consideren necesarias. Se deberá prestar además, sin costo adicional, todas las facilidades, mano de obra y materiales necesarios para las pruebas técnicas o ambientales que requiera realizar la Inspección. Estas pruebas e inspecciones se efectuarán de tal manera que no atrasen en forma innecesaria la obra. En caso de duda sobre la calidad de los productos entregables resultantes, la Inspección podrá solicitar que se realicen pruebas de laboratorio. Tanto las pruebas de laboratorio como los procedimientos de obtención y traslado de las muestras serán pagados por el Contratista.

La Inspección suministrará, con prontitud razonable, todos los dibujos e instrucciones que juzgue necesarios para la correcta ejecución del trabajo, siempre de acuerdo con los documentos del Contrato. Las instrucciones emanadas de la Inspección son obligatorias y todos los trabajos deben ser ejecutados de acuerdo con ellas. Las actividades descritas en documentos no están dadas en forma secuencial, a menos que se indique lo contrario expresamente y por escrito. Será responsabilidad del Contratista la programación de las obras para la correcta construcción y el cumplimiento de los plazos establecidos. La Inspección no está obligada a suministrar al Contratista instrucciones de carácter general, comunes y corrientes, sobre la manera de desarrollar el trabajo, asuntos que serán de la sola competencia del Contratista, previa aprobación de los programas de trabajo generales o específicos por parte de la Inspección.

5.7 Trámites de servicios básicos:‌

El trámite y pago de los permisos provisionales, mínimos y correctos de conexión eléctrica y de agua potable, y cualesquiera otros servicios básicos para la construcción de las obras, deberán ser realizados y pagados por el Contratista. El tiempo que se requiera para la realización de los pasos que lleven a la provisión de los servicios básicos forma parte de la obra, por lo que el Contratista deberá considerarlo en la programación de las actividades de construcción.

• Muestre conductas que pongan en peligro la integridad física de alguna persona o de bienes públicos o privados.

• Ponga en riesgo la calidad de los materiales de construcción, la maquinaria y los entregables finales e intermedios

• Retrasen injustificadamente el desarrollo de las labores de construcción o que impidan las labores de Inspección y control de las obras.

5.9 Materiales, procedimientos y equipos ‌

Los materiales, equipos y trabajos son descritos con sus nombres comunes y corrientes en su significado técnico o profesional, de acuerdo con las prácticas usuales y de la mejor calidad.

En caso de que deba emplearse en la obra un material para el que no se establecieron especificaciones, se entenderá que se trata de la mejor calidad disponible en su clase, con respecto a las normas costarricenses.

El Contratista suministrará los materiales, la mano de obra y la maquinaria propia que utilizará en cada una de las actividades relacionadas con la obra. Los materiales deben ser nuevos, de la mejor calidad en su clase, que promuevan de manera razonable la protección del ambiente y de acuerdo a lo indicado en Planos y en estas Especificaciones Técnicas.

Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación de la Inspección. Si los materiales son instalados antes de ser aprobados, el Contratista será responsable por su remoción y su reposición sin cargo adicional para la Municipalidad, si en la opinión de la Inspección, el material o el equipo usado no satisface las Especificaciones escritas o los respectivos Planos o croquis constructivos.

Debido a que algunos defectos de los materiales pueden estar ocultos durante la aprobación previa a su respectiva utilización, la Inspección podrá posteriormente rechazar todo material que a su criterio esté defectuoso, aunque el mismo haya sido incorporado a la obra. El costo de la reposición de estos materiales, así como del acarreo y los trabajos que involucran cualquier cambio, correrán por entera cuenta del Contratista.

En el caso de los materiales prefabricados o industrializados, se deberán acatar todas las recomendaciones del fabricante para el transporte, manipulación, colocación y uso de todos los elementos. Igualmente debe acatarse toda recomendación sobre su almacenamiento. Si la Inspección lo considerare necesario, el Contratista deberá presentar las certificaciones de calidad de los materiales prefabricados o industrializados para su aprobación.

Si por conveniencia técnica, algunos equipos, artículos, materiales y procedimientos son designados por marcas de fábrica o por nombres de catálogos, deberán considerarse como designaciones tipo y no deberá tomarse como una preferencia exclusiva. En estos casos de designación de marca podrán emplearse, con la aprobación previa de la Inspección, materiales que brinden un resultado igual o

5.10 Obra falsa o temporal:‌

Todos los encofrados, puntales, anclajes, elementos de construcción, o estructuras de carácter temporal que sean necesarios para la obra serán suministrados por cuenta del Contratista y deben tener las características de resistencia, seguridad y servicio tales que garanticen la seguridad de las personas y los bienes de quienes participen en la construcción sin afectar negativamente la calidad del producto entregable final o sus partes.

La Inspección podrá ordenar, siempre que lo juzgue necesario y para el correcto desarrollo de las obras, la remodelación, modificación, refuerzo, cambio o alteración de cualquier obra temporal, usada por el Contratista y a xxxxx del mismo.

Si se utiliza obra falsa xx xxxxxx, esta será nueva, de primera calidad y se deberá humedecer abundantemente antes del vaciado del concreto para que no absorba el agua de la mezcla. Previo a la utilización de las formaletas, el Contratista preverá que el tipo de material a utilizar proporcionará un acabado uniforme a todas las superficies.

Los encofrados podrán ser retirados hasta que hayan transcurrido 14 días después de colado el concreto o a juicio de la Inspección. Se pueden establecer plazos diferentes al indicado supra cuando el concreto haya alcanzado al menos un 70 % de la resistencia especificada a los 28 días.

5.11 Limpieza e higiene del área de construcción:‌

Corresponderá al Contratista la correcta eliminación y responsabilidad de los residuos (dentro de los que se incluye tierra, escombros, basura etc.) que se produzcan como subproducto del Proyecto. El pago de los costos de eliminación de desechos corresponde al Contratista.

Asimismo, el Contratista deberá tomar las medidas adecuadas para la correcta eliminación de los líquidos utilizados en el proceso de construcción, sin que se cause daños a terceros.

Se deben tomar las medidas necesarias para que los materiales de construcción, equipos y materiales de desecho no sean un obstáculo, inconveniente o peligro para los trabajadores, la Inspección y terceros.

De igual modo, el Contratista proporcionará y mantendrá como mínimo un inodoro provisional adecuado (cabaña sanitaria), situado en el lugar aprobado por la Inspección y lo quitará o reubicará cuando así se requiera. Opcionalmente podrá realizar acuerdos con propietarios de otras instalaciones para los mismos propósitos.

5.12 Limpieza final:‌

El Contratista deberá retirar del sitio en el que se realizan las obras, todos los desechos y escombros producto de las actividades de demolición y construcción contratadas, sin causar daños a terceros o a sus bienes, deberá transportarlos y depositarlos en un lugar adecuado y autorizado por las instituciones correspondientes del cantón respectivo. Toda vagoneta que trasporte materiales dentro

labor de limpieza el acabado no es satisfactorio a juicio de la Inspección, el Contratista deberá realizar los cambios necesarios sin que esto signifique pago adicional por parte de la Municipalidad.

5.13 Seguridad y reparación de daños ocasionados a terceros:‌

El Contratista deberá impedir el acceso de personas ajenas a la construcción o a la Inspección, para resguardar la integridad física de terceros.

El Contratista deberá reparar a su entera cuenta y a satisfacción de la Inspección cualquier daño que causare su accionar a los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a terceros.

El Contratista es el encargado del mantenimiento en buen estado de los guías físicas proporcionadas por la Municipalidad para la realización de las obras de construcción, dentro de las que se incluyen los bancos de nivel y cualesquiera otros proporcionados por los topógrafos de la Municipalidad.

Los daños ocasionados a las acometidas, previstas y otras estructuras de servicios públicos ocurridas durante el proceso constructivo, deberán ser reparados por el Contratista asumiendo las costas correspondientes. En el caso de que la reparación deba ser realizada por alguna entidad de servicios públicos, el Contratista es el responsable por notificar la avería. Los atrasos ocasionados en las actividades de construcción por reparaciones propias o ajenas son responsabilidad del Contratista.

El Contratista deberá pagar o realizar la reparación de los daños ocasionados a terceros. No se aprobará ninguna factura a partir del momento de detectado el daño ni se considerará concluida la obra, hasta tanto no haya sido totalmente reparados o resarcidos.

Si las actividades de construcción afectaren el tránsito vehicular, reduciendo la capacidad de la vía, deberán tomar las precauciones necesarias para garantizar el tránsito vehicular y peatonal por medio de personal para controlar el tránsito y señalización adecuada para el día y la noche.

La responsabilidad por accidentes laborales en el sitio de las obras es del Contratista y no de la Municipalidad. El Contratista está obligado a cumplir con los lineamientos y reglamentos de seguridad vigentes establecidos por el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguros.

El Contratista deberá mantener en el sitio de construcción la siguiente documentación, o su equivalente:

• Comprobante de Seguro contra Riesgos del Trabajo para todo su personal.

• Comprobante de pago de la cuota patronal del Seguro Social.

5.14 Recepción de la obra:‌

Una vez concluida la obra, el Contratista dará aviso a la Inspección para que se establezca fecha y hora para:

• Las pruebas finales de funcionamiento. Consiste en la realización de las pruebas funcionales las cuales forman parte de las actividades de construcción, por lo cual el Contratista debe

• La recepción definitiva. Una vez concluidas las actividades pendientes, luego de la recepción provisional, se realiza una verificación final del cumplimiento de lo estipulado en los Planos, las Especificaciones Técnicas y el Contrato. Se levantará un acta que será suscrita por el Contratista y por la persona designada por la Dirección de Inversión y Obras, en donde se indicará el estado de la obra y la condición en la que se recibe, sea ésta a plena satisfacción o bajo protesta y cualquier otra observación relativa al cumplimiento de las obligaciones de las partes.

La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad al Contratista por incumplimientos o vicios ocultos.

6. PREPARACIÓN DEL TERRENO ‌

6.1 Limpieza inicial:‌

Se deberá eliminar la vegetación existente ubicada sobre el sitio de la construcción, y se removerá la capa orgánica del terreno no apta para la fundación de cimientos o usos similares.

6.2 Demoliciones:‌

El Contratista realizará las demoliciones necesarias para el cumplimiento de las actividades de la contratación y realizará las reparaciones en las propiedades privadas de manera que se mantenga la funcionalidad original de las instalaciones.

6.3 Movimientos de tierra:‌

Se deberán realizar las actividades de excavación para relleno, compactación y sustitución de material que se indiquen en Planos constructivos o en estas Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá contar con la maquinaria propia, suficiente y adecuada para realizar estas actividades.

Se deberán verificar los niveles del terreno. El Contratista realizará los movimientos de tierra necesarios para cumplir con los diferentes niveles finales indicados en los Planos.

Las paredes de las excavaciones que deban realizarse para las obras de construcción deben ser verticales y el fondo horizontal, a menos que el trabajo requiera lo contrario o que así sea indicado en los Planos.

Se realizarán rellenos donde se indique en Planos, con material xx xxxxxxxx que pertenezca a cualquiera de los tipos CL, ML o MH del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, libre de impurezas orgánicas y materiales de dudosa calidad. El material deberá ser aprobado por la Inspección con anterioridad a su colocación.

Se debe contemplar el costo de excavación en las actividades de la construcción de la estructura de

6.4 Compactación de suelo y materiales de sustitución:‌‌‌

La compactación de los terrenos, rellenos o sustituciones de material necesarios para la construcción de las obras deberán tener un grado de compactación mínimo de:

• 90 % de la densidad máxima, obtenida con la prueba ASTM D-698 (Xxxxxxx Standard) si el suelo es cohesivo.

• 95 % de la densidad máxima, obtenida con la prueba ASTM D-1557 (Xxxxxxx Modificado) si el suelo es granular.

En caso de duda, la Inspección puede solicitar pruebas de laboratorio para verificar el grado de compactación y será responsabilidad del Contratista el pago, contratación, coordinación para el muestreo, traslado de muestras y presentación de la documentación de las pruebas de laboratorio para comprobar el cumplimiento de las Especificaciones.

La compactación de los materiales del suelo, relleno o sustitución debe ser realizada en estricto apego a las siguientes indicaciones:

• La compactación de los materiales que deben agregarse deberá hacerse en capas de 20 centímetros de espesor como máximo.

• La compactación debe realizarse por medios mecánicos, tales como compactadores de rodillo, compactadores de plancha y compactadores “tamper” popularmente llamados “sapillos”.

Cuando se utilice lastre como material de relleno o sustitución, el porcentaje pasando por el tamiz de

0.075 milímetros (malla Nº 200) no deberá ser superior al 10 %

7. TRAZADO ‌

Una vez realizada la limpieza inicial del terreno, se fijarán puntos de referencia topográfica para la demarcación, alineamiento y nivelación de las obras por ejecutar (mediante el uso de estacas, niveletas, hitos, etc.). Después de que estas referencias sean aprobadas por la Inspección, no podrán ser variadas, removidas o alteradas. El Contratista tomará las precauciones para que estas referencias no sean alteradas por el movimiento de los trabajadores y de las máquinas.

El trazado de la obra se hará por el método tradicional de yuguetas, codales y cuerdas y el Contratista notificará a la Inspección, una vez concluido, para su debida verificación en el sitio.

8. BASE ‌

El Contratista suministrará, transportará, colocará y compactará el material sobre la sub-base y que servirá de soporte para la capa de rodamiento, con las características geométricas y de materiales indicados en los Planos y las Especificaciones Técnicas.

Tabla 8.1: Granulometría del material de sub-base ‌

Abertura xx xxxxx	% por peso pasando la malla
37,5 mm	100 ± 0
25,4 mm	97-100 ± 0
9,5 mm	56-70 ± 7
4,75 mm (Nº 4)	39-53 ± 6
425 µm (Nº 40)	12-21 ± 4
75 µm (Nº 200)	4-8 ± 3

Para que el Contratista pueda utilizar un material de distinta graduación a la indicada en estas Especificaciones Técnicas debe presentar con una semana de antelación una tabla con la distribución de tamaños a la Inspección para su aprobación.

El valor de CBR obtenido por medio de la prueba ASTM D-1883-05, no deberá ser menor de 60.

8.2 Construcción:‌

El material será colocado por el Contratista sobre la sub-base previamente preparada, y lo compactará con rodillos vibratorios autopropulsados xx xxxxxx lisas en capas cuyo espesor de material suelto no exceda veinte centímetros, hasta alcanzar el valor indicado en estas Especificaciones Técnicas. En aquellos sitios en los que no se pueda aplicar la compactadora de rodillo por razones estéricas, deberá utilizarse un compactador manual de menores dimensiones. La compactación deberá realizarla el Contratista con la maquinaria adecuada desde los extremos de la vía hacia el centro siguiendo la dirección de la línea de centro de la carretera, hasta completar todo la superficie.

9. IMPRIMACIÓN ‌

El Contratista suministrará, transportará y esparcirá la emulsión asfáltica sobre la base granular previamente preparada con el objetivo de impermeabilizar, unir las partículas y proveer adherencia entre la base y la capa de rodamiento.

9.1 Materiales:‌

seca. Por lo tanto, se requiere que las condiciones del tiempo sean secas en el momento de aplicación.

El Contratista distribuirá el material de imprimación uniformemente durante su colocación, cubriendo totalmente la superficie superior de la base, a una tasa de 1,50 l/m2 y eliminará cualquier exceso o acumulación. La Inspección tendrá la potestad de solicitar la variación en la tasa de colocación de la emulsión asfáltica. La temperatura de aplicación deberá ser mayor a 20º C y menor de 70º C.

Si se va a mantener el paso de vehículos deberá imprimarse la vía por secciones, para evitar el tránsito sobre las capas aplicadas. Es responsabilidad del Contratista establecer los dispositivos necesarios, incluyendo el personal, para que se respeten las restricciones de tránsito sobre la vía en construcción y para que los usuarios no sufran incomodidades innecesarias.

El Contratista deberá proporcionar protección a la vegetación y a las estructuras externas a la vía donde se colocará el pavimento para evitar que sean manchadas con la emulsión. Esta protección deberá ser mantenida hasta que la emulsión haya roto completamente. En Contratista será responsable por la limpieza y reposición de la vegetación dañada, de forma que se el daño sea resarcido en su totalidad.

El drenado de los tanques de emulsión con propósitos de limpieza deberá realizarse en la planta del Contratista. En caso de que se requiera realizar el drenaje en otro lugar, debe solicitarse la autorización a la Inspección.

10. CARPETA ASFÁLTICA MEZCLADA EN CALIENTE ‌

El Contratista suministrará, mezclará en planta, transportará, colocará a la temperatura adecuada y compactará una capa de concreto asfáltico sobre la imprimación de la base, debidamente preparada con anterioridad.

10.1. Materiales:‌

El Contratista obtendrá un concreto asfáltico con características homogéneas por medio de la mezcla mecánica de ligante asfáltico con partículas duras y durables xx xxxxxxxx mineral proveniente de la trituración xx xxxx. Si las condiciones de la mezcla y condiciones de aplicación lo requieren, se puede agregar relleno mineral y aditivos, previa aprobación de la Inspección.

Para el diseño de mezcla, se deberá utilizar el valor volumen de tránsito de 3 millones de ejes equivalentes.

Los materiales utilizados en el pavimento deberán cumplir con los requisitos indicados en la siguiente tabla:

Tabla 10.1 Requisitos de los materiales del pavimento

Material

Parámetro

Valor limitante

Agregado mineral

Tamaño máximo de las partículas

25,4 milímetros

Porcentaje de abrasión en Máquina Los Ángeles

35%

	AASHTO T-96
	Pérdidas en prueba de Sanidad de agregados	Disolución de Na2SO4	15 % máximo
		Disolución de MgSO4	20 % máximo (agregado grueso)
			35 % máximo (agregado fino)
	Caras fracturadas, FLH T- 507		55 % mínimo
	Partículas planas y alargadas ASTM D-4791		10 %
Mezcla asfáltica	Temperatura de mezcla de componentes		Temperatura que brinde una viscosidad cinemática del ligante de 150 a 300 centistokes con el ensayo AASHTO T-201, siempre que sea mayor a 120º C y menor de 170º C.
	Porcentaje de vacíos		Entre 3 y 5 %
	Porcentaje de vacíos llenos de asfalto		Entre 65 y 75 %

La mezcla de agregados debe cumplir con la siguiente distribución de tamaños:

Tabla 10.2 Granulometría de los agregados para mezcla asfáltica.

Abertura xx xxxxx	Porcentaje pasando
25mm	100
19mm	97-100
12,5mm	76-88
4,75mm(N°4)	49-59
2,36mm(N°8)	36-45
600µm(N°30)	20-28
300µm(N°50)	13-21

75µm(N°200)

3-7

10.2 Construcción:‌

La mezcla asfáltica será colocada por el Contratista sobre la superficie previamente preparada, con imprimación y libre de materiales sueltos o perjudiciales. Las superficies de concreto hidráulico con las que deberá quedar en contacto la mezcla asfáltica deberán ser pintadas con emulsión asfáltica.

El Contratista debe programar la producción y envío del concreto asfáltico para que toda la producción sea colocada y compactada sobre una superficie seca, sin presencia o amenaza de lluvia. La temperatura mínima que debe tener la mezcla asfáltica al momento de colocación será de 135º C.

El Contratista podrá sugerir cambios para brindar asfaltos con características equivalente o superiores presentándolo a la Inspección por medio de documento escrito con 15 días de anticipación a la colocación del material, para su análisis y aprobación.

Después de que el Contratista haya colocado y extendido la mezcla asfáltica en una superficie regular por medio de pavimentadora (finisher), deberá compactarla con rodillo vibratorio xx xxxxxx liso hasta alcanzar los niveles de % de vacíos establecido. En los tramos rectos de la vía (exceptuando las transiciones hacia las curvas con superelevación) la superficie superior de la capa de rodamiento deberá tener una inclinación, desde el centro descendiendo hacia el exterior, de un 2.5 %. La compactación debe realizarse con un movimiento paralelo a la línea central de la vía. Las franjas de compactación deben iniciar en el borde de la vía hacia el centro, traslapando la mitad del ancho de la compactadora.

La compactadora deberá mantener una velocidad uniforme, no mayor a 4,5 km/h. Se debe realizar la compactación desde la parte externa hacia el centro. En las curvas donde se ha eliminado el bombeo de la curva externa para brindar la superelevación, se debe iniciar la compactación en la sección interna de la curva. Se deberá compactar hasta eliminar las huellas de la maquinaria y se haya alcanzado, al menos, el grado de compactación establecido. Los cambios de velocidad o dirección deben realizarse fuera de la capa por compactar.

Las superficies de los tambores de compactación deberán humedecerse con la cantidad mínima de agua para evitar la adherencia de la mezcla.

La temperatura mínima de compactación será de 80º C. Si la mezcla colocada sufre contaminación, o en condición suelta, deberá ser retirada y reemplazada con mezcla fresca.

Se debe evitar la compactación en exceso que produzca superficie demasiado xxxx o la migración del ligante hacia la superficie. Se debe obtener una superficie con un valor mínimo de de resistencia al deslizamiento de 0,45 obtenido con la prueba AASHTO T-278.

11. PLAN DE INSPECCIÓN:‌

Las pruebas indicadas en este plan de inspección se refieren a los parámetros mínimos que se estimó servirán para definir la calidad de los sistemas constructivos y no limitan a la Inspección en la cantidad o tipo de prueba que se pueden realizar.

11.1. Aprobación de materiales:‌

El Contratista notificará el momento para la revisión de los materiales, el cual debe ser previo a su colocación. La aprobación quedará indicada en la bitácora del proyecto.

11.2. Matriz de parámetros de control:‌

Parámetro

Método de medición

Valores aceptables

Tolerancias

Lugar de aplicación

Nivel

Se coloca horizontalmente un nivel de 1 metro de longitud en contacto con la superficie por evaluar.

2 milímetros de deferencia en la separación de la burbuja con respecto a las marcas laterales + tolerancia.

± 1

milímetro

Superficie superior del tragante.

Plomada

Se coloca verticalmente un nivel de 1 metro de longitud en contacto con la superficie por evaluar.

2 milímetros de deferencia en la separación de la burbuja con respecto a las marcas laterales + tolerancia.

± 1

milímetro

Pared interior del tragante.

Espesor

Se coloca la cinta métrica en posición perpendicular con respecto a los planos que definen el espesor.

El valor especificado en planos + tolerancia.

± 5

milímetros

Losa superior de tragante.

Capa de concreto asfáltico.

Alineamiento

Se coloca el puntero láser en el inicio del sitio de medición y se apunta hasta alcanzar la parte más sobresaliente de la superficie por evaluar.

2 centímetros + tolerancia.

± 1

centímetro

Pared interna de la tubería.

Planitud

Se coloca un codal de 1 m de longitud en contacto con la superficie y se mide la máxima separación entre ambos.

2 milímetros + tolerancia.

± 1

milímetro

Eje longitudinal del cordón en secciones rectas.

Planitud de asfaltos

Se coloca un codal de 2 metros de longitud en contacto con la superficie,

tanto en dirección

1,5 cm + tolerancia.

± 1

milímetro

Superficie de rodamiento.

longitudinal como transversal y se mide la separación máxima entre ambos.

Regularidad de forma en plano vertical

Se coloca una plantilla con la forma requerida en contacto con la superficie y se mide la separación máxima entre ambos.

2 milímetros + tolerancia.

± 1

milímetro

Sección perpendicular al cordón y xxxx.

Porcentaje de inclinación

Se coloca un nivel de 40 centímetros de longitud horizontalmente y en dirección de la inclinación con uno de sus extremos en contacto con la superficie. Se mide la separación vertical del extremo libre del nivel.

Separación vertical correspondiente al porcentaje de

inclinación + tolerancia.

± 2

milímetros

Superficie de

fondo del tragante.

Eje longitudinal de tubería.

III. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES CONTRATACION DIRECTA NO. 2017CD-000026-01 ‌‌‌

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REHABILITACIÓN DE

LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALLE MACHETE, I ETAPA”

1.1. Objetivo:‌

Estas Especificaciones tienen por objetivo establecer los aspectos que promuevan la protección, conservación y minimización del uso de los recursos naturales disponibles.

1.2. Definiciones:‌

Los siguientes términos definen el significado con el cual serán utilizados en las presentes Especificaciones Ambientales:

• Contralor Ambiental: Funcionario municipal encargado de vigilar que el Contratista cumpla con la legislación ambiental y lo indicado en estas Especificaciones.

• Contratista: Se refiere al contratante, persona física o jurídica, con personería y capacidad suficiente según corresponda, y que haya sido adjudicatario en firme del respectivo concurso.

• Municipalidad:Se refiere a la Municipalidad de Santa Xxx.

1.3. Alcance:‌

Estas Especificaciones Ambientales, definen las condiciones de los materiales, maquinaria y personal necesarios para ejecutar los trabajos de forma amigable con el ambiente. Se considerarán como parte de éstas Especificaciones las siguientes normas, en su versión vigente:

• Contraloría Xxxxxxx xx xx Xxxxxxx 0000. XXXXXXX: “Manual de Compras Verdes”.

1.4. Resolución de discrepancias entre los documentos:‌

Las Especificaciones Ambientales complementan los otros documentos del presente cartel de licitación y tienen carácter vinculante. En caso de discrepancia real o aparente con otro documento, se someterá a consulta ante el Contralor Ambiental quien definirá junto a la Inspección la

Se realizarán cambios en las Especificaciones Técnicas o Ambientales solamente cuando, a juicio del Contralor Ambiental, se demuestre que la alternativa propuesta es ambientalmente más conveniente.‌

1.6. Inspección de las Obras:‌

El Contralor Ambiental tendrá la potestad de rechazar los procedimientos de construcción que sean energéticamente ineficientes o contaminantes.

1.7. Materiales, procedimientos y equipos:‌

El Contralor Ambiental podrá solicitar la presentación de documentación original de la maquinaria que compruebe el nivel de emisiones. Si los niveles de contaminación sobrepasan los permisibles, podrá solicitarse la sustitución de la maquinaria.

El Contratista deberá presentar las certificaciones de protección y conservación del ambiente cuando el Contralor Ambiental lo considere necesario.

Se dará prioridad a la utilización de materiales con características amigables con el ambiente.

1.8. Obra falsa o temporal:‌

El Contratista deberá dar preferencia a la utilización de obra falsa o temporal reutilizable, con el propósito de reducir la producción de residuos sólidos. Si se utiliza obra falsa xx xxxxxx, ésta deberá cumplir con los estándares ambientales (e.g.: Certificación de Reposición).

1.9. Limpieza e higiene del área de construcción:‌

Para salvaguardar la salud del personal de la construcción, y la salud pública en general, se debe proporcionar agua potable para consumo y aseo de los trabajadores. La utilización de inodoros provisionales x xxxxxxx sanitarias es obligatoria para todo el personal de la construcción.

1.10. Limpieza final:‌

La eliminación de los residuos (incluyendo líquidos) que se produzcan como subproducto de la construcción, deberá hacerla el Contratista sin que se cause contaminación del ambiente.

Al término de las actividades de construcción, el Contratista deberá retirar del sitio en el que se realizan las obras, todos los desechos y escombros producto de las actividades de demolición y construcción contratadas, deberá transportarlos y depositarlos en un lugar adecuado y autorizado por las instituciones correspondientes del cantón respectivo. Previo a la suscripción del Contrato, el Contratista deberá presentar copia de los documentos por medio de los cuales se demuestre la legalidad del lugar de disposición o relleno sanitario. Se advierte que en el Cantón de Santa Xxx no

2. PREPARACIÓN DEL TERRENO:‌

2.1. Limpieza inicial:‌

Durante el proceso de limpieza no se deberá eliminar más cobertura vegetal de la necesaria, de manera que se brinde la mayor protección y al suelo en contra de la erosión.

2.2. Demoliciones:‌

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias en los procesos de demolición para no producir daños al medio ambiente por derrame o esparcimiento de sustancias contaminantes o por otras causas.

3. CONCRETO:‌

El Contratista utilizará aditivos solamente cuando estos no produzcan contaminación al ambiente por los productos derivados de las reacciones químicas que éstos provoquen.

4. IMPRIMACIÓN:‌

Solamente se permite utilizar como material de imprimación la emulsión asfáltica con base en agua. Los disolventes orgánicos para emulsión no se deben utilizar debido a los gases contaminantes que producen.

El Contratista deberá proporcionar protección a la vegetación donde se colocará el pavimento para evitar que sean manchadas con la emulsión. Esta protección deberá ser mantenida hasta que la emulsión haya roto completamente. En Contratista será responsable por la limpieza y reposición de la vegetación dañada, de forma que se el daño sea resarcido en su totalidad.

ANEXO No. 1

MODELO DE DESGLOSE DE PRECIO UNITARIO

MUNICIPALIDAD DE SANTA XXX
DESGLOCE DE PRECIO UNITARIO
PROYECTO:
OFERENTE:
RENGLON DE PAGO (1):
DETALLE DE GRUPO INSUMO	%	PARCIAL
Materiales
Mano de Obra (2)
Combustibles
Lubricantes
Llantas
Repuestos
Costos Fijos (Gastos administrativos) (3)
Costos Indirectos
Imprevistos
Utilidad

TOTAL PRECIO UNITARIO (4)	100,00%
(1) Corresponde a renglón de tabla de cantidades de pago
(2) Incluye costo de cargas sociales
(3) El valor no podrá ser mayor de un 18%
(4) El Precio Unitario es igual precio unitario cotizado para el renglón de pago

ANEXO No. 2

MODELO DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA XXX
DESGLOCE DE PRESUPUESTO
PROYECTO:
OFERENTE:
DESCRIPCION	%	PARCIAL
Materiales
Mano de Obra
Combustibles
Lubricantes
Llantas
Repuestos
Costos Fijos
Otros costos indirectos
Imprevistos
Utilidad
TOTAL GENERAL (4)	100,00%
(4) El Total es igual monto de oferta totalizado

Document Metadata

Table of Contents

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Document Metadata