CAPITULO III ELABORACION DEL CONTRATO
CAPITULO III ELABORACION DEL CONTRATO
Conforme mencionado anteriormente, el Contrato consiste en el documento que establece las responsabilidades y obligaciones entre las partes. Las partes pueden ser Propietario, Cliente, Supervisión, Contratista, Subcontratista, Proveedor, etc.
Evidentemente pondremos el mayor énfasis en que las obligaciones, derechos y responsabilidades de la parte que representamos estén claramente identificadas. Sin embargo, es importante que las obligaciones, derechos y responsabilidades de la otra parte estén también claramente identificados a fin de que ambas partes dejen claramente establecido las responsabilidades de cada una de ellas. En la medida que estén mejor definidas las responsabilidades será más sencillo acompañarlas.
Cabe resaltar que es imposible poder determinar absolutamente todos los problemas que pueden ocurrir. Sin embargo en la medida que esté contemplado en el contrato la mayor cantidad de circunstancias será más sencillo el acompañamiento del mismo.
En la mayoría de las Licitaciones sean públicas o privadas con el Expediente de Licitación viene un Modelo del Contrato a ser suscrito por las partes. En algunos Contratos, como por ejemplo los que son Financiados por el Banco Mundial, el Modelo de Contrato debe ser respetado en su integridad. En casos como este es poco lo que podemos hacer en la fase de negociación del contrato más allá de incluir en nuestros costos todas las obligaciones que el Modelo de Contrato establece para el “Contratista”. En estos casos será sumamente ventajoso que la Propuesta sea parte integrante del Contrato.
Sin embargo, en la mayoría de los casos el Modelo de Contrato no es más que eso un Modelo de Contrato, siendo que una vez adjudicado el Proyecto al Contratista ganador habrá un proceso de negociación del Contrato a ser firmado. Esta etapa es quizás la más importante para el éxito del Contratista.
Es importante resaltar que la Propuesta ya contempla cuales fueron las consideraciones del Contratista para presentar el Presupuesto y cualquier desviación entre dichas consideraciones puede tener impacto en costo y/o plazo. Es decir desde la presentación de nuestra propuesta y antes de la firma del Contrato nos encontramos en un escenario donde podemos practicar la Administración Contractual.
Evidentemente los contratos tienen diversas formas pero normalmente abarcan los items que se mencionan a continuación:
1. Definiciones
2. Plazo del Contrato
3. Alcance de Trabajo
4. Programa de Trabajo
5. Valor del Contrato
6. Forma de Pago
7. Fianzas
8. Impuestos
9. Medio Ambiente
10. Control de Calidad
11. Descubrimientos Arqueológicos
12. Entrega de Terreno
13. Inspecciones
14. Suspensión de los trabajos
15. Termino de las Obras
16. Aceptación de las Obras
17. Seguros
18. Multas y/o Bonus de Anticipación de Plazo
19. Fuerza Mayor
20. Cambios
21. Resolución de Conflictos
22. Ley Aplicable
23. Idioma Anexos
A fin de acompañar en una forma más productiva el proceso de elaboración del Contrato considero deben estudiarse con mayor detenimiento cada uno de los items mencionados anteriormente:
1. Definiciones:
Las definiciones toman importancia en el sentido de que ahí se establece el alcance de cada uno de los términos utilizado en el Contrato. Es importante verificar que quede bien definido cada uno de los términos. Es posible que en un determinado Contrato uno de los factores importantes de la relación contractual como el significado de Entrega Parcial de Obra, Plazo Contractual, etc. este establecido únicamente en la parte de definiciones por lo que es la definición lo que norma este componente de la relación contractual.
2. Plazo del Contrato
El plazo para la ejecución de los trabajos debe estar claramente determinado en el contrato. La fecha de inicio y todos los requisitos para que ocurra la fecha de inicio. Asimismo, debe quedar claramente establecido cuales son las condiciones para que se dé el término del plazo contractual sea esta la Conclusión Total de los Trabajos, Termino Sustancial de Obra, u otro evento definido en el Contrato.
Como muestra de la importancia de los detalles antes descritos puedo citar el siguiente:
Proyecto: Rehabilitación Carretera Panamericana
Sur – Tramo Desvío Xxxxx – Puerto Viejo
Ubicación: Arequipa, Perú
Fecha de Proyecto: Agosto 1993 – Julio 1994
En el Contrato quedo establecido que los requisitos para el inicio del Plazo Contractual eran los siguientes:
Firma del Contrato
Suscripción del Acta de Entrega de Terreno
Pago del Adelanto
En este Proyecto se cumplieron los dos primeros requisitos, los mismos que fueron la Firma del Contrato y la Suscripción del Acta de Entrega de Terreno. Sin embargo, el pago del adelanto no ocurrió dentro del cronograma previsto en las bases y comenzó a retrasar el inicio del plazo contractual.
Como el inicio del plazo contractual era de conveniencia para la entidad contratante y el contratista se llegó a un acuerdo para obviar este requisito contractual.
De no haber habido un acuerdo, de acuerdo al Contrato, el Plazo Contractual pudo demorar su inicio en 25 días. En este caso en particular no existió ningún reclamo por alguna de las partes pero el Contratista pudo haber exigido el derecho a dilatar el inicio por el plazo antes indicado.
3. Alcance de Trabajo
Es importante que el Alcance del Trabajo quede claramente definido. En algunos contratos este ítem se detalla como parte de un Anexo al Contrato. En todo caso es importante que se haga mención a los planos y/o especificaciones técnicas que hacen parte del Alcance del Trabajo.
En los contratos practicados actualmente, normalmente el alcance puede ser de E, P, C y/o M siendo estas las siglas para E = Engineering, P = Procurement, C = Construcción, M = Management.
El Alcance del Trabajo deberá establecer que partes del proceso se está contratando conforme a las cuatro etapas mencionadas arriba.
4. Programa de Trabajo
Conforme mencionado en el Capítulo de Elaboración de la Propuesta, el programa de trabajo es normalmente elaborado en un software que permita introducir una red de precedencias. Los más utilizados en el mercado internacional y local son el Primavera y el Microsoft Project.
Esta red de precedencias nos permite evaluar las distintas etapas del contrato y principalmente los impactos que puedan ocurrir en la ruta crítica cualquier atraso sean por la Entidad Contratante o por el Contratista.
5. Valor del Contrato
El Monto del Contrato puede ser un monto referencial como es el caso de contratos que son a precios unitarios en los que el Valor del Contrato es el resultado de las cantidades estimadas multiplicadas por los precios unitarios En estos casos no existe mayor preocupación por el monto establecido dado que será modificado por las cantidades efectivamente ejecutadas hasta el final del contrato. Lo que si debe cuidarse es que en casos de Obras Públicas existe una limitación del 15% en el incremento del monto del Contrato. Caso que el monto exceda este 15%, el incremento deberá ser autorizado por la Contraloría de la República.
En Contratos a Suma Global el Valor del Contrato pasa a ser una pieza fundamental dado que representa el valor por el cual se ejecutarán todos los servicios contratados. En este caso cualquier incremento en el Valor del Contrato solo podrá ocurrir si hubiere un incremento el Alcance del Trabajo o alguna modificación en el mismo que afecte el Monto del Contrato.
Como un ejemplo de la importancia que puede tener el presupuesto del Contrato aun en obras a precios unitarios puedo presentar lo siguiente:
Proyecto: Rehabilitación Carretera Panamericana
Sur – Tramo Desvío Xxxxx – Puerto Viejo
Ubicación: Arequipa, Perú
Fecha de Proyecto: Agosto 1993 – Julio 1994
El Valor del Contrato quedó establecido en base a las cantidades estimadas provenientes del Expediente de Licitación elaborado por una empresa consultora para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El Expediente de Licitación contenía una serie de imprecisiones. Al momento de ejecución de los trabajos la Empresa Supervisora se vio en la necesidad de efectuar una serie de cambios autorizados por la Entidad Contratante. Dentro de los cambios se incrementó sustancialmente las zonas donde sería substituido el material de Base, y colocado imprimación y carpeta asfáltica nueva en lugar de un simple parchado conforme establecido en el Expediente antes mencionado. En algunos casos fue necesario modificar el eje de la vía para permitir que las curvas tuvieran radios de curvatura de acuerdo a los permitidos por las normas peruanas.
Los cambios antes mencionados obligaron a un incremento en las cantidades de algunos servicios y la disminución de las
cantidades de otros. El impacto final de los cambios fue que el monto del Contrato se incrementó en más de 10% del Valor Inicial (En el año 1994 el Monto máximo de incremento en el valor del contrato era de 10%). Esto conllevó a que se presente una solicitud de autorización de incremento en el monto del contrato ante la Contraloría de la República.
Sin embargo, la Contraloría de la República, a pesar de tener establecido un periodo de 30 días para la aprobación o desaprobación de cada caso, demoró cerca xx xxxx meses en su aprobación. Como consecuencia el Contratista tuvo un desbalance financiero por no recibir los pagos conforme venía ejecutando los servicios. Recordemos que el motivo del incremento en el monto del Contrato fue un Expediente de Licitación defectuoso.
Finalmente, la Contraloría de la República aprobó el incremento en el monto del Contrato y el Contratista presentó un reclamo por los efectos ocasionados por la demora en la aprobación por parte de la Contraloría el mismo que fue aprobado por la Entidad Contratante.
6. Forma de Medición y Pago
La forma de pago normalmente es establecida a través de la constatación del avance de obra mensual. Lo más común es que este avance de obra se determine mediante la presentación de las cantidades ejecutadas en un determinado mes y sean revisadas por la entidad contratante llegando finalmente a un consenso sobre las cantidades aprobadas por ambas partes. Esta modalidad es transparente pero debe tomarse en cuenta que para los servicios de construcción normalmente cada uno de los pagos es considerado un pago a cuenta el mismo que será verificado en su totalidad al final del Contrato.
Sobre esta opción es importante mantener un registro actualizado de los servicios ejecutados y las cantidades finales de cada servicio dado que uno puede terminar midiendo sus expectativas mes a mes pero encontrar al final del contrato que es objeto de un deductivo por haber medido de más a lo largo de los meses del contrato.
Otra modalidad también practicada para la medición de los servicios es mediante el cumplimiento de determinados hitos establecidos en el Programa de Trabajo. En caso que exista esta modalidad es sumamente importante verificar que los Hitos establecidos en el Contrato guarden correlación con los costos incurridos hasta las fechas de cada uno de los hitos. Es decir, si estamos ejecutando un determinado servicio y hemos incurrido en el 50 % de los costos, el hito y monto a ser pagados deben
corresponder en tiempo y monto a los costos incurridos a fin de que exista un equilibrio en el contrato que permita al Contratista ejecutar los trabajos.
Con relación al pago de las mediciones aprobadas debe constatarse que en el Contrato se pida la documentación que puede conseguirse dentro del plazo estipulado, por ejemplo la Factura con la medición aprobada. Sin embargo, existen contratos que piden certificación de pago de planillas, cts., etc., en los que debe verificarse que la documentación solicitada sea del mes anterior y no del presente mes dado que no habría tiempo suficiente para su presentación.
7. Fianzas
Dependiendo de la naturaleza de cada contrato y de las exigencias de cada Entidad Contratante pueden ser exigidas más o menos fianzas. La que normalmente se solicita es la Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato que garantiza el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos contractuales.
Otra fianza que es normal que sea solicitada es una fianza que reemplace un Fondo de Garantía. Es decir en determinados contratos se pide retener un porcentaje del monto a pagar como Fondo de Garantía. Sin embargo, normalmente las Entidades Contratantes permiten que este Fondo sea reemplazado por una Fianza lo cual resulta mucho más ventajoso dado que no compromete la liquidez del contrato.
8. Impuestos
Existen contratos que contemplan determinadas exoneraciones de impuestos. En estos casos es importante verificar que requisitos se piden para obtener y efectivamente aplicar las exoneraciones establecidas.
Proyectos que tienen incentivos a la inversión o que son de prioridad para el estado cuentan normalmente con este tipo de exoneraciones. Un ejemplo de esto es el que se presenta a continuación:
Proyecto: Termoeléctrica Termoemcali
Ubicación: Cali, Colombia
Fecha de Proyecto: Marzo 1997 – Abril 1999
En una de las revisiones del Contrato se modificó la cláusula de impuestos. En la modificación se cambió la redacción del texto en el cual quedo establecido que ningún Impuesto al Valor Agregado o I.V.A. como se conoce en Colombia, sería pagado por el Contratista, incluyendo los relacionados a compras de materiales, equipos o bienes a ser incorporados al Proyecto.
Este nuevo texto dio derecho al Contratista a que pida reembolso de todo el IVA incurrido mensualmente por la compra de materiales, equipos o bienes a ser incorporados al Proyecto.
La Entidad Contratante reclamó que el espíritu inicial del Contrato no contemplaba dicha exoneración. Sin embargo, dado que estaba estipulado claramente sin lugar a interpretación, la Entidad Contratante no tuvo otra alternativa de rembolsar al Contratista por el pago de dicho Impuesto.
Este ejemplo puede tomarse como una muestra de la importancia de acompañar todas y cada una de las cláusulas del Contrato lo que puede conllevar a resultar beneficiado por temas inicialmente no previstos.
9. Medio Ambiente
Tenemos que ser conscientes que en el mundo moderno existe una preocupación constante por la conservación del medio ambiente. Esto es importante para el mundo en que vivimos y lo que dejaremos para nuestros hijos. Dentro de lo que debemos considerar para esta parte del contrato es que todo lo que se exija al Contratista esté contemplado en el expediente de licitación. Caso el contrato no hubiere sido incluido en el expediente de licitación o el Plan de Manejo Ambiental no hubiere sido contemplado en el expediente de licitación deberemos verificar que fue contemplado en el Presupuesto.
Si los requisitos del Plan de Manejo Ambiental o el Contrato son mayores a los trabajos contemplados en el Presupuesto el Contratista tiene derecho a pedir un incremento en el Presupuesto. Esta situación puede ocurrir en la fase de elaboración, negociación y firma del contrato o en algunos casos se puede presentar durante la ejecución de los trabajos.
Como ejemplo del impacto que esto puede tener presento a continuación lo siguiente:
Proyecto: Termoeléctrica Termoemcali
Ubicación: Cali, Colombia
Fecha de Proyecto: Marzo 1997 – Abril 1999
En este proyecto el Plan de Manejo Ambiental fue de conocimiento del Contratista previo a la firma del Contrato. Todas las consideraciones del mismo fueron contempladas en el Presupuesto del Contratista.
Dentro de los requisitos del Plan de manejo ambiental, estaba contemplado que la Entidad Contratante realice determinados trabajos de supervisión del cumplimiento de los requisitos del Plan como por ejemplo:
Monitoreos de la cantidad de Polvo en la zona de trabajo
Informes de Auditoria realizados por una empresa supervisora en Manejo Ambiental en conjunto con el Propietario de la Planta
Control de Ruidos en la Zona de Trabajo
El Contratista como parte integrante de su Propuesta y Presupuesto había considerado hacer controles internos de polvo y audio para verificar que los niveles estén dentro de los permisibles de acuerdo a las normas colombianas para una zona de trabajo.
Durante la ejecución de los trabajos, la Entidad Contratante convocó al Contratista para participar en reuniones mensuales de Medio Ambiente. En la práctica lo que la Entidad Contratante comenzó a solicitar en estas reuniones fue que el Contratista realizara el trabajo de acompañamiento del Manejo de Medio Ambiente que el Propietario y/o la Entidad Contratante estaban en la obligación de hacer de conformidad con lo establecido con el Plan de Manejo Ambiental.
Luego de varias reuniones y de percibir la verdadera intención, el Contratista fue claro en manifestar que participar en las reuniones y enviar copia de los monitoreos internos del Contratista para el control de ruido y polvo eran trabajos que se podían realizar sin costo alguno dado que estaban contemplados en la Propuesta. Sin embargo, realizar informes detallados en conjunto con la empresa supervisora de medio ambiente o controles periódicos no contemplados en el Presupuesto de la Propuesta resultaban ser trabajos que no hacían parte del Alcance del Trabajo del Contratista y por lo tanto, su incorporación representaba un costo adicional al Monto del Contrato.
Finalmente, la decisión de la Entidad Contratante fue que el Contratista mantenga el apoyo que venía dando y la Entidad Contratante contrató con otras empresas especializadas los monitoreos requeridos y realizó las auditorias directamente con la empresa supervisora, siendo el Contratista solo un apoyo durante el proceso.
Esto muestra la importancia del seguimiento de la Administración Contractual en todas las partes del Contrato dado que la forma como fueron presentados estos trabajos daban a entender que eran de responsabilidad del Contratista. Sin embargo, debido al buen acompañamiento del Contrato el Contratista se vio exonerado de incurrir costos en trabajos que no hacían parte de su alcance.
10. Control de Calidad
En el área de Control de Calidad la mayor concentración debe estar en el nivel de controles que solicita la Entidad Contratante y si los mismos fueron informados durante la fase de licitación. Conforme mencionado anteriormente lo más usual es que el Contratista obtenga un borrador de la minuta del contrato en la fase de licitación, pero esto no siempre sucede de esta forma.
Para el área de control de calidad uno debe definir desde la propuesta un Plan de Control de Calidad que defina la política de la empresa y un Programa Específico que detalle todos los controles a ser establecidos de acuerdo a las políticas del Plan de la empresa y las exigencias de la Entidad Contratante.
Cabe mencionar que los planes, programas y certificaciones tipo ISO 9000 que tenga una empresa no representan nada sino existe un compromiso real de los trabajadores en todos los niveles. Asimismo, no trabajar con la calidad requerida puede significar sobre costos no contemplados en el Presupuesto y que pueden llegar a representar perjuicios para el Contratista.
Un ejemplo del impacto que esto puede representar es el siguiente:
Proyecto: Complejo Turístico Sauipe
Ubicación: Sauipe, Brasil Fecha de Proyecto: 1997-1999
Este proyecto se realizó bajo circunstancias no muy usuales pero que al final terminaron ocasionando perjuicios para el Contratista tanto de imagen como económicos.
El proyecto consiste en un complejo hotelero tipo “Resort” que incluyó la construcción de cinco hoteles cinco estrellas. En este complejo no estaban definidos los operadores al momento de iniciar el plazo contractual. Este hecho tenía un impacto importante dado que cada uno de los operadores era el responsable de definir los acabados para cada uno de los hoteles.
Los operadores fueron finalmente definidos durante la fase de construcción. Sin embargo, debido al plazo transcurrido muchas de las definiciones llegaron muy tarde en el proceso y los inversionistas y los operadores contaban con que el Contratista “tenía” que mantener el plazo de ejecución independientemente
de los numerosos cambios y modificaciones que llegaron demasiado tarde en el plazo del contrato
Como ilustración, en uno de los hoteles, la xxxx xx xxxx era de fabricación europea. Dentro de las especificaciones de la xxxx establecía colocar una conexión especial empotrada en la pared en la tubería que llevaba el agua. Sin embargo, para la fecha en la que la xxxx fue definida ya la tubería de todas las habitaciones estaba colocada. Por lo tanto, a la fecha de llegada de la xxxx no fue tomado en cuenta el requerimiento del fabricante con respecto al accesorio en la tubería en la pared.
La xxxx fue instalada y el Hotel fue inaugurado. Luego de varias semanas, pudo constatarse que todas las tinas de este hotel tenían una pequeña filtración de agua. Luego de analizar el porque del problema pudo detectarse que ninguna de las tinas tenía el accesorio que determinaba la especificación del fabricante.
Como consecuencia del problema ha sido necesario retirar las tinas en las más de 200 habitaciones del hotel, colocar el accesorio y volverlas a instalar.
Como reflexión del problema podemos ver que hubieron dos problemas durante la ejecución de los trabajos. El primero fue una falta de adecuado acompañamiento contractual. Es decir, si al momento de la definición del tipo de xxxx solicitado se hubiera registrado que esta xxxx demandaba rehacer las conexiones en todos los baños del hotel, posiblemente los cambios hubieran sido aprobados, o en su defecto hubiera sido modificado el tipo de xxxx que no afecte a las conexiones sanitarias ya instaladas. Sin embargo, por el apuro que existía no se verificó la incompatibilidad entre la especificación de la xxxx y la instalación existente. Esto nos lleva al segundo problema que fue la falta de control de calidad por el apuro en los trabajos que finalmente conllevó al trabajo mal terminado.
Hoy existe un reclamo contractual en elaboración por el Contratista por los sobre costos incurridos en virtud de la demora en las definiciones por parte de los operadores y los inversionistas. Sin embargo, debemos aceptar también que parte de los costos fueron producto de control no adecuado de la calidad.
11. Descubrimientos Arqueológicos
El tema de descubrimientos arqueológicos cobra vital importancia para Proyectos en Perú. El Instituto Nacional de Cultura es la autoridad del
gobierno encargada de cuidar y velar por la preservación de los descubrimientos arqueológicos.
Normalmente en los Contratos piden que el Contratista respete todas las exigencias del Instituto Nacional de Cultura y a su vez que el Contratista sea el responsable de notificar tan pronto sea identificado un determinado descubrimiento.
El impacto que un descubrimiento puede tener dependerá de cómo esta redactado este hecho en el Contrato. Es decir, quien debe asumir los riesgos de cambios de Proyecto. Si la responsabilidad del Contratista es únicamente de notificar, el impacto que puede tener es la espera en la definición del Instituto Nacional de Cultura sobre las acciones a tomar y en caso de ser requerido que se preserve el descubrimiento, el Contratista deberá hacer una reprogramación de sus trabajos. Sobre este aspecto, considerando que uno no puede saber que es lo que va a encontrar es importante que quede establecido que la Entidad Contratante asumirá los costos de cualquier cambio a fin de que el Contratista no salga perjudicado en el proceso.
Existen contratos, en cambio, como lo son los de Xxxx Xxxxxx o Suma Global en los que todos los riesgos y obligaciones son del Contratista. En un caso como este es importante que el Contratista considere en su presupuesto una contingencia sobre las implicancias de tener que modificar la ubicación de una determinada obra. Esto puede terminar representando costos elevados independientemente de quien asuma la responsabilidad de los costos y plazos del cambio.
Como ejemplo de un caso en el que esto ha pasado a ser representativo presentamos el siguiente:
Proyecto: Concesión Vial No. 6 – Tramo Pucusana –
Cerro Azul – Xxxxxx – Ica
Ubicación: Xxxx - Xxx, Xxxx Fecha de Proyecto: En Licitación
El Contrato a ser entregado en concesión corresponde a las obras de infraestructura necesarias para mejorar la Carretera Panamericana Sur completando la Autopista hasta Ica.
El Expediente de Licitación fue elaborado por una empresa de Ingeniería que definió el trazo más apropiado para la ampliación de la autopista. Con referencia a las interferencias arqueológicas, fueron identificadas aproximadamente 10 las cuales han sido analizadas en detalle por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de no tener “sorpresas” más adelante.
Del análisis efectuado se llega a la conclusión que en la localidad de Chincha el trazo de la Carretera proyectado pasa por una ciudadela pre-inca que se encuentra ubicada a la
entrada de la Ciudad de Chincha. En virtud de esto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contactó al Instituto Nacional de Cultura a fin de verificar que tipo de impedimento tendría el descubrimiento efectuado con el trazo de la obra. La conclusión del Instituto Nacional de Cultura fue que de confirmarse la ubicación de la ciudadela, tendría que recuperarse todos los trabajos ya efectuados y dejarlos en el estado en que se encontraban a fin de preservar dicha zona arqueológica.
Como resultado de lo anterior, y concientes de lo que puede representar el costo de rehacer trabajos por la confirmación de los descubrimientos ya efectuados, el Ministerio de Transportes se ha visto en la obligación de contratar el estudio de una variante en el trazo pasando la carretera por la localidad de Xxxxx xx Xxxx.
Conforme puede apreciarse, el impacto de los descubrimientos arqueológicos ha llegado a postergar todo el proceso de licitación afectando inclusive el costo de los trabajos a ser ejecutados.
12. Entrega de Terreno
Normalmente la Entrega de Terreno es uno de los items que ocurre primero en un Contrato. Sobre la Entrega de Xxxxxxx existen varios aspectos que deben tomarse en cuenta:
o Fecha de Entrega de Terreno: Conforme mencionado anteriormente, la fecha de la Entrega de Terreno en Obras Públicas y muchas obras privadas constituye una de las condiciones precedentes al inicio del plazo contractual. Es decir, si no se ha efectuado la Entrega de Terreno no se puede dar inicio en el Plazo de Ejecución de los trabajos. Esto puede pasar una condición delicada si es que la Entidad Contratante no tiene el terreno en condiciones de ser entregada a la fecha prevista en el Contrato.
o Entrega Parcial o Entrega Total de Terreno: En determinadas circunstancias la Entidad Contratante opta por efectuar una Entrega Parcial de Xxxxxxx a fin de no retrasar el inicio del Plazo Contractual y por consiguiente el de los trabajos. Si este fuere el caso, se debe establecer en el Acta de Entrega de Xxxxxxx cuales son los impedimentos del Contratista (si los hubiere) en iniciar la totalidad de los trabajos a fin de verificar su impacto con el Programa de Obras. Si las zonas no entregadas no afectan los trabajos iniciales no debería haber ningún impacto en el Plazo del Contrato.
o Servidumbres y Accesos: En la Entrega de Terreno es importante verificar si los accesos a las zonas de trabajo o servidumbre se encuentran de libre disponibilidad o existe algún tipo de impedimento que no permita al Contratista a llegar a las canteras, puntos de agua, campamentos, áreas de trabajo, etc.
Como ejemplo de un caso en el que esto ha pasado a ser representativo presentamos el siguiente:
Proyecto: Proyecto Especial Chavimochic – Primera
Etapa
Ubicación: Trujillo, Perú
Fecha de Proyecto: Julio 1988 – Junio 1994
Dentro de las actividades de la Primera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic se incluyó la ejecución de las Obras de Infraestructura Menor xx Xxxxx y Drenaje xx Xxxx y Virú.
El objetivo de las obras de drenaje era evitar que el agua de la irrigación inundara los puntos más bajos xxx xxxxx por el correr normal del nivel freático. Por lo tanto, en los puntos más bajos fueron instalados tubos de drenaje que conducían el agua de estos puntos a canales existentes de regadío o a canales que tuvieron que ser construidos para este fin.
El gran problema resultó la liberación de las zonas de trabajo, es decir, la Entrega del Terreno. Esto era de responsabilidad de la Entidad Contratante. La zona se encontraba ocupada en gran parte por agricultores de la región que eran pequeños propietarios. Esto conllevaba a que se tuviera que expropiar áreas que si bien no eran de gran tamaño podrían representar un porcentaje considerable de la propiedad de cada uno de los pequeños agricultores.
Si bien la demora en la Entrega del Terreno fue registrada por el Contratista y le dio derecho a una ampliación en el Plazo Contractual, no era de interés para la Entidad Contratante ni para el Contratista mantenerse indefinidamente esperando a que se libere la totalidad del terreno que permita ejecutar los trabajos.
En tal sentido, el Contratista incorporó una comisión de trabajo con personal especializado en el tema como apoyo a la Entidad Contratante en el proceso de Entrega de Xxxxxxx en la que los propietarios de los fundos donde ejecutarían los trabajos de drenaje.
Finalmente, esto agilizó el proceso y permitió que el plazo se afectara lo mínimo posible.
En el ejemplo anterior puede apreciarse que no sólo fue importante tener una actitud activa en la administración contractual, sino también fue importante tener una actitud pro-activa frente al problema a fin de solucionar algo que era de importancia para la Entidad Contratante y el Contratista.
13. Inspecciones
La Entidad Contratante tiene siempre el derecho de efectuar inspecciones a lo largo de la ejecución de los servicios. Esta inspección no se limita a la inspección física durante la construcción sino a pruebas en zonas donde el trabajo ya ha sido efectuado.
Por ejemplo, en un determinado relleno, la Entidad Contratante puede solicitar que se realice un ensayo de compactación a fin de verificar que se ha logrado obtener el grado de compactación requerido en las especificaciones técnicas del contrato.
De igual forma, la Entidad Contratante puede pedir verificar si el aislamiento de una tubería se encuentra instalado correctamente. En este caso habrá que desmontar un trabajo ya concluido y volverlo a armar.
Lo normal en este tipo de inspecciones es que si el trabajo se confirma estar realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas, la Entidad Contratante deberá asumir los costos de desmontar y montar la sección inspeccionada, incluyendo el material adicional que haya sido requerido.
Sin embargo, en caso se detecte alguna no conformidad en el trabajo inspeccionado, será de costo del Contratista el desmontaje y el re-trabajo a ser requerido.
14. Suspensión de los trabajos
La suspensión de los trabajos es una situación que podrá ocurrir de acuerdo a circunstancias que deben quedar claramente establecidas. Normalmente estas circunstancias son:
o Falta de Pago por la Entidad Contratante: La falta de pago por parte de la Entidad Contratante por un período establecido en el Contrato normalmente es causa para la suspensión de los trabajos. En Proyectos grandes no es anormal que existan períodos en los que la Entidad Contratante se queda sin recursos para proseguir con los trabajos.
Es importante que el Contratista tenga el derecho de suspender las actividades si es que no está recibiendo ingresos que le permitan ejecutar los servicios contratados.
o Por Orden de la Entidad Contratante: Existen diversos motivos que pueden conllevar a que la Entidad Contratante ordene la suspensión de los trabajos. Puede ser por motivos políticos, condiciones xx xxxxxxx (disminución del precio de un mineral en el caso de un proyecto minero), falta de dinero, etc.
En cualquiera de los casos antes mencionados, el Contrato deberá contemplar que se reconozcan los costos de Stand by del Contratista, en virtud que el mismo tendrá costos de espera no contemplados en el Monto del Contrato.
A continuación presento un ejemplo en el que la Entidad Contratante Proyecto: Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxx 0
Xxxxxxxxx: Xxx, Xxxxxxxx, Xxxx Fecha de Proyecto: Julio 2001 – Abril 2002
El Contrato suscrito tuvo como objeto la reparación de las estructuras de la Central Termoeléctrica Ilo 2 afectadas por el sismo xx Xxxxx del 2001 en la zona Sur de del Perú.
Dentro del Alcance del Contrato se encontraba la Ingeniería requerida para los trabajos de reparación. Sin embargo, conforme a las instrucciones de la Entidad Contratante el Objeto del Contrato incluía restituir las obras al estado en que se encontraban y no efectuar mejoras en las obras ya construidas.
El análisis de las memorias de cálculo del diseño original de la planta permitió observar que ninguna de las estructuras estaba cumpliendo con las normas peruanas de construcción ni con las normas americanas de construcción. Por lo tanto, de reconstruir o reparar las estructuras que habían sido afectadas se podría garantizar que la parte reparada no volvería a ser afectada en caso de producirse un sismo de magnitudes similares.
Sin embargo no se efectuaría ningún tipo de trabajo en las estructuras que no se estaban reparando, por ejemplo los muros o paredes que no presentaban fisuras. Esto representaba que al final de los trabajos las estructuras se mantendrían sin cumplir las normas de construcción y por ende sujetas a verse seriamente afectadas en un próximo sismo.
Al presentar el Contratista su informe preliminar con 30 días de haber iniciado los trabajos, la Entidad Contratante solicitó al Contratista paralizar los trabajos en gran parte de la obra a fin de que el Alcance del Trabajo incorpore las modificaciones necesarias en las estructuras a fin de que las mismas cumplan
tanto con las normas de construcción peruanas como con las norteamericanas.
Los trabajos quedaron paralizados por cerca de 20 días mientras se aprobó el nuevo diseño requerido. Los costos de la paralización fueron reconocidos por la Entidad Contratante en virtud, que era un contrato a costo reembolsable mediante tarifas pactadas.
15. Término de las Obras
En los Contratos el término de las mismas puede ocurrir con un evento o a través de varios eventos. Por ejemplo en Obras Públicas y muchas obras privadas es normal que se tenga el Término Sustancial de Obra.
El Término Sustancial de obra consiste en la entrega de obra por parte del Contratista a la Entidad Contratante de las obras terminadas con la excepción de detalles tipo limpieza, pintura final, u otros que no afecten la operación de los trabajos concluidos. Una vez presentada la solicitud las partes deben efectuar una inspección a los trabajos realizados a fin de determinar el listado de items pendientes. Existe un período que puede ser de 30 días o más para que el Contratista levante las observaciones presentadas. Una vez levantadas todas las observaciones ocurre el Término Final de Obra.
Resulta conveniente para ambas partes que el Contrato contemple la Entrega Parcial de Obra. Esto permite que la Entidad Contratante pueda efectuar un uso anticipado de parte del Proyecto y que el Contratista no se vea obligado a dar mantenimiento a la parte de la obra ya entregada.
Ejemplo de la importancia de la Entrega Parcial de Obras es la siguiente: Proyecto: Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxx 0
Xxxxxxxxx: Xxx, Xxxxxxxx, Xxxx Fecha de Proyecto: Julio 2001 – Abril 2002
El Contrato contemplaba fechas de conclusión para cada una de las estructuras. Estas fechas fueron modificadas de común acuerdo entre las partes conforme los acontecimientos que vinieron ocurriendo a lo largo del Contrato.
Sin embargo, el Contratista tuvo la oportunidad de efectuar Entregas Parciales de Obra. En este Proyecto esto era sumamente importante para las dos partes dado que se trataba de la reparación de una planta que se encontraba en operación.
El hecho de que existieran Entregas Parciales permitió que la planta esté paralizada el menor plazo posible dado que una vez que quedaron concluidas las obras críticas para poner en operación la planta, el resto de obras fueron ejecutadas con la planta en operación y cada estructura fue entregada en la medida que iba siendo concluida.
Por su parte el Contratista sólo tuvo responsabilidad por las estructuras mientras las mismas se encontraban en reparación por lo que no tuvo la necesidad de mantenerse dando mantenimiento, limpieza, etc. a las estructuras que ya se encontraban concluidas.
16. Aceptación de las Obras
La Aceptación de la Obra normalmente queda registrada mediante un Acta suscrita por las partes es decir, la Entidad Contratante y el Contratista o en todo caso por una certificación de la Entidad Contratante.
Sobre este aspecto lo importante es que el Contrato establezca qué eventos terminan con la aceptación de la obra tales como la vigencia de las Pólizas de Seguros, La Fianza de Fiel Cumplimiento, entre otros.
17. Seguros
El Contrato debe mantener una coherencia entre las pólizas de Seguro solicitadas y el Alcance de los Trabajos. Es decir, si bien el Contrato puede tener una cantidad innumerable de riesgos asegurables, los seguros de responsabilidad del Contratista deben guardar relación con los trabajos que el Contratista ha de realizar.
Las Pólizas que normalmente se solicitan son las siguientes:
o Responsabilidad Civil Patronal
o Responsabilidad Civil Frente a Terceros
o Accidentes Personales y Vida
o Vehículos y Maquinaria
Sin embargo, si el Contratista tiene a su cargo un Contrato a Suma Alzada, puede ser requerido que contrate una póliza de Seguro de Todo Riesgo que puede incluir riesgos de ingeniería e inclusive riesgos de operación por un período determinado.
Como ejemplo de la importancia que puede tener las pólizas de Seguros en un Contrato puedo mencionar lo siguiente:
Proyecto: Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxx 0
Xxxxxxxxx: Xxx, Xxxxxxxx, Xxxx Fecha de Proyecto: Abril 1998 – Agosto 2000
Las obras de la Planta fueron construidas por una empresa Japonesa que dentro de los compromisos de su Contrato suscrito con la Entidad Contratante estaba la emisión de una Fianza Bancaria de ejecución automática que garantice las obras construidas por un período de dos años después de la Recepción de las Obras.
Por otro lado, la Entidad Contratante contrató un seguro contra todo riesgo incluidos los de fuerza mayor y lucro cesante proveniente de cualquier paralización en la planta no prevista.
Luego de haber transcurrido un período de 10 meses en que la Planta ya se encontraba en operación, en Junio del 2001 hubo un sismo en la zona sur del Perú afectando Arequipa, Moquegua y Tacna que dañó seriamente las estructuras de la planta obligando a paralizar sus operaciones.
Entre los daños reportados luego del sismo se puede mencionar:
fisuras o rajaduras en más de la mitad de las paredes de la planta
Desplazamiento de los Pernos de Anclaje en la Fundación de la Caldera
Desalineamiento de los más de 3 Km. xx xxxxx del cerco perimétrico
Pérdida de las dos grúas para carga de carbón en el muelle.
El Monto estimado de los costos del siniestro incluyendo el lucro cesante asciende a US$ 50,000,000. Esto representa uno de los siniestros más grandes en la historia del Perú.
En virtud que fue demostrado que las estructuras no cumplían las normas de construcción, a la fecha se está llegando a un acuerdo sobre los montos finales que deberá asumir el Seguro y lo que deberá asumir la empresa japonesa que estuvo a cargo de la construcción.
El ejemplo anterior ilustra la importancia de tener pólizas de seguro que garanticen los riesgos existentes. En el caso antes mencionado el Seguro contratado por la Entidad Contratante aseguraba una planta termoeléctrica en funcionamiento que tenía la energía vendida a Southern Perú y por lo tanto mantenía obligaciones que cumplir.
18. Multas y/o Bonus de Anticipación de Plazo
La incorporación de multas y/o incentivos por anticipación de plazo se hace cada vez más común en los Contratos de Obra hoy en día.
El concepto detrás de una multa por retraso en el plazo contratado es forzar a que el Contratista no se retrase en la construcción de la obra para lo cual se incorpora en el Contrato una penalidad que de alguna forma traspasa el perjuicio de la Entidad Contratante por la demora ocasionada.
Uno de los puntos que debe tomarse en cuenta en estos casos es al igual que en el tema de Xxxxxxx se guarde coherencia entre el Monto de las Multas y el Monto del Contrato del Contratista. Por ejemplo, un contrato no puede tener una penalidad máxima del 50% del Monto del Contrato dado que crea un desbalance violento entre el monto contratado y la penalidad asociada.
Las multas normalmente se establecen por día o semana de atraso en la entrega de las obras con un valor asociado al retraso diario o semanal. Asimismo, es sumamente importante que se establezca el monto máximo de multas. Definitivamente no se puede dejar sin definir el monto máximo dado que en caso contrario se estaría firmando un cheque en blanco sin monto máximo.
En determinados contratos existe la posibilidad de incorporar multas por no cumplir con determinadas fechas hito en el Contrato. Si este caso existiera deberá especificarse el nivel de la multa y en todo caso serían aplicables únicamente si el plazo total de la obra no se cumple. Es decir, se convierten en penalidades a cuenta que solo se pueden ejecutar al final del contrato si es que aun aplican.
Es también importante analizar la posibilidad de considerar un monto en el presupuesto de la oferta del Contratista como contingencia de cualquier posible atraso en la entrega de las obras.
Con relación a los “Bonus” o incentivos por anticipación en el Plazo Contractual considero que son indispensables para mantener el sentido de la equidad. Si la Entidad Contratante se perjudica por el retraso en la conclusión de las obras y por consiguiente en el funcionamiento del Proyecto, es lógico suponer que la Entidad Contratante se beneficiará por la anticipación en el plazo y por consiguiente por la anticipación en la puesta en funcionamiento del Proyecto.
Es normal que los bonus no sean en la misma magnitud que las multas pero la incorporación de los bonus (sino hubieran sido contemplados originalmente) y el monto de los mismos siempre es algo que puede ser negociado en la fase de firma del contrato.
Como ejemplo de las implicancias de aplicación de bonus o multas puedo mencionar lo siguiente:
Proyecto: Termoeléctrica Termoemcali
Ubicación: Cali, Colombia
Fecha de Proyecto: Marzo 1997 – Abril 1999
Este contrato contemplaba un esquema de multas o “liquidated damages” y un Bonus por anticipación de plazo o“Early Completion Bonus”. El Contratista realizó todos sus esfuerzos por conseguir una anticipación en el plazo contractual.
Por motivos de responsabilidad de la Entidad Contratante el plazo de ejecución de los trabajos fue afectado. Esto conllevó a una disputa contractual entre la Entidad Contratante y el Contratista.
Las partes llegaron rápidamente a un acuerdo de la no aplicación de las multas dado que quedó ampliamente demostrado que las demoras en la entrega de la obra correspondieron a eventos de responsabilidad de la Entidad Contratante.
Sin embargo, la disputa se prolongó sobre los derechos a recibir el Early Completion Bonus. En efecto, el Contratista efectuó todos los esfuerzos por concluir los trabajos anticipando el plazo contractual. En la fase de pruebas de las turbinas fue detectado un problema de fabricación en la turbina de combustión que demoró la entrega final de los trabajos en un plazo similar.
Considerando que el suministro de las turbinas era de responsabilidad de la Entidad Contratante, la demora en la entrega final fue de responsabilidad de la entidad contratante. Esta posibilidad no estaba contemplada en la cláusula de bonus lo que dio origen a la disputa contractual.
Finalmente, las partes acordaron un monto global como parte del reconocimiento de todos los items que fueron reclamados por el Contratista por los impactos ocurridos durante el Contrato.
19. Fuerza Mayor
El concepto de Fuerza Mayor se encuentra estipulado en el Código Civil peruano por lo que puede hacerse referencia a él en los contratos.
Son considerados eventos de fuerza mayor eventos tales como Actos de Dios incluyéndose inundaciones, terremotos, huracanes, etc., guerra sea declarada o no, revolución, Paro Nacional, etc.
Normalmente se concede el plazo por los efectos creados por el evento de fuerza mayor. Sin embargo, lo que varía de contrato en contrato es quien asume la responsabilidad por los costos que se originen por los eventos de fuerza mayor.
Considero que este factor puede ser muy importante y por ende debe intentarse que el Contratista no sea quien asuma los costos de fuerza mayor. En caso que esto resulte como la única alternativa deberá contratar una póliza de seguros que cubra esta eventualidad en virtud de que uno no tiene el control de la posibilidad de esta ocurrencia y puede terminar representando costos elevados que originen un perjuicio representativo para quien asuma el costo.
A continuación presento un caso que muestra el nivel de impactos de un evento de Fuerza Mayor:
Proyecto: Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxx 0
Xxxxxxxxx: Xxx, Xxxxxxxx, Xxxx Fecha de Proyecto: Julio 2001 – Abril 2002
En Junio del 2001 ocurrió un sismo fuerte en el Sur del Perú afectando principalmente las provincias de Arequipa, Moquegua y Tacna. En virtud de este evento de Fuerza Mayor, fueron requeridos ejecutar trabajos de reparación y mejoramiento en las instalaciones de la Planta Termoeléctrica que se encontraba recientemente inaugurada.
Este evento que sin duda es un evento de fuerza mayor, ha tenido una serie de complejidades encontradas en el proceso de reparación que se detallan a continuación, y que nos permiten apreciar las particularidades que se pueden presentar en el proceso contractual de acompañamiento del siniestro o evento de fuerza mayor.
El sismo ocurrido definitivamente es considerado un evento de Fuerza Mayor. En efecto este hecho no ha sido cuestionado por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, al momento de estudiar las reparaciones que resultaban necesarias para volver a poner la planta termoeléctrica en funcionamiento, fueron descubiertos nuevos hechos no conocidos por algunas de las partes involucradas.
Al momento de verificar las memorias de cálculo de los edificios se pudo constatar que los mismos no cumplen los requisitos de las normas de construcción peruanas ni con las normas de construcción americanas. El diseño de la empresa que realizó la construcción de la planta debía respetar ambas normas de
construcción y se pudo verificar de las memorias de cálculo que no cumple con esta exigencia.
Esto conllevó a que si se reparaban las estructuras que habían sido afectadas esto garantizaría que únicamente las partes del edificio reparadas cumplirían con la norma. Sin embargo, el resto del edificio que podía incluir partes representativas del mismo, podrían verse seriamente afectadas en un sismo de magnitud similar por no encontrarse de acuerdo con las normas de construcción.
En virtud de lo anterior tanto la Entidad Contratante como el Seguro llegaron a la conclusión que era indispensable que se ejecuten trabajos de reforzamiento de las estructuras de una manera general en la planta a fin de que las mismas cumplan con las normas de construcción peruanas y las americanas.
Es importante mencionar que la póliza del seguro contratada por la Entidad Contratante tenía como cobertura restituir las estructuras hasta reponerlas al estado en que se encontraban antes del siniestro. Es decir, la cobertura del seguro no cubre ningún tipo de mejora a las estructuras de la planta termoeléctrica.
Recordemos que la necesidad de incorporar mejoras en las estructuras fue estrictamente por el hecho de que las mismas no cumplían con las normas de construcción. Por lo tanto, la necesidad de estas mejoras radica en el incumplimiento contractual de la empresa que hizo la construcción inicial. En virtud de esto, la Entidad Contratante solicitó que las mejoras requeridas sean asumidas por la empresa que hizo la construcción inicial. En virtud de la negativa de dicha empresa, la Entidad Contratante a la fecha ha ejecutado la Fianza Bancaria entregada por la empresa que hizo la construcción inicial invocando incumplimiento de contrato por no haber cumplido con las normas de construcción.
A su vez las obras de reparación y mejoramiento ya se encuentran concluidas en su totalidad y la planta sólo estuvo paralizada desde Junio 23 hasta Octubre 22 del 2001.
Conforme mencionado anteriormente el ejemplo anterior caracteriza las distintas complejidades que pueden aparecer ante la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y la importancia de tener un contrato que identifique las responsabilidades de cada una de las partes.
20. Cambios
La cláusula de cambios establece que eventos representan cambios en el contrato y de que forma dan derecho al Contratista para presentar reclamos.
En efecto, en Contratos donde el Contratista es responsable únicamente de la construcción y no tiene dentro de su alcance la Ingeniería, los cambios normalmente se producen por modificaciones en el Diseño, por demoras en la entrega del diseño, por interferencias encontradas en el diseño, etc.
El Contratista debe manifestar la ocurrencia del cambio en un período determinado desde el momento del descubrimiento u ocurrencia del mismo. Este hecho debe ser sustentado y los efectos del mismo en costo y plazo deben ser solicitados por el Contratista a la Entidad Contratante.
La aprobación normalmente ocurre mediante un adicional al contrato o a través de una Orden de Trabajo nueva o una Orden de Cambio.
En contratos a suma global los cambios normalmente ocurren porque el Contratista encuentra la necesidad de efectuar una modificación al Alcance original del Contrato o por solicitud de la Entidad Contratante. Dado que el Contratista es el responsable de la Ingeniería y el Alcance original se encuentra establecido en el Contrato, la ocurrencia de cambios puede ser menos frecuente en estos contratos en comparación a contratos de precios unitarios por ejemplo.
Presento a continuación un ejemplo de reclamos originados por cambios en el contrato:
Proyecto: Termoeléctrica Termoemcali
Ubicación: Cali, Colombia
Fecha de Proyecto: Marzo 1997 – Abril 1999
Este proyecto fue un contrato de construcción a precios unitarios en el cual la Entidad Contratante a su vez tenía un Contrato EPCM es decir, Engineering, Procurement, Construction and Management a Suma Alzada con el propietario de la planta.
Dentro de las condiciones de este Contrato la Entidad Contratante era el responsable por la ejecución de la Ingeniería y el Suministro de los materiales y equipos más importantes de la planta.
El Programa de Trabajo de la Obra contemplaba las fechas máximas para la entrega de los documentos de ingeniería requeridos para cada frente principal de trabajo y la entrega de los materiales y equipos más importantes.
Durante la ejecución de los trabajos, la Entidad Contratante fue consistentemente retrasando la entrega de los diseños y materiales importantes. Este hecho fue reportado por el Contratista en la medida que las fechas de entrega no se venían cumpliendo.
En virtud de esto el Contratista presentó diversos reclamos en virtud del cambio que se venía presentando por no cumplir con las fechas previstas en el Programa de Trabajo y por ende en el Contrato. Esto dio derecho al Contratista a reclamar por el mayor plazo necesario y los mayores costos originados por las demoras de responsabilidad de la Entidad Contratante.
Finalmente todos estos reclamos fueron agrupados en un reclamo general que fue negociado por las partes llegando a un monto final aprobado.
21. Resolución de Conflictos
Existen varias formas que pueden ser utilizadas para la resolución de conflictos. Esto involucra pasar por varios procesos antes de llegar a la última instancia.
Lo más usual es que una de las partes presente su pretensión o reclamo en virtud de los derechos otorgados por alguna de las cláusulas del contrato. Cuando la otra parte no está de acuerdo se inicia el proceso de resolución de conflictos.
En el proceso de resolución puede darse una o varias de las siguientes etapas:
o Negociación Directa: Considero que es productivo que exista la posibilidad que ocurra la negociación directa entre las partes, es decir, que dada la negativa formal de un acuerdo sobre el tema en disputa las partes tengan la oportunidad de tratarlo con sus más altos directivos a fin de intentar conciliar la diferencia.
o Conciliación: El tema de conciliación tiene en teoría la bondad de promover que las partes lleguen a un entendimiento sobre el tema en disputa con el apoyo de un conciliador o una cámara o entidad de conciliación. Sin embargo, la experiencia que hemos obtenido no ha sido muy productiva dado que las partes no están en la obligación de someterse a ninguna decisión. El conciliador busca la mejor solución que resuelva la disputa pero ninguna de las partes esta obligada a tomarla. Lo que si ha sido útil en este mecanismo es mostrar ante una próxima instancia que se ha agotado esfuerzos previos antes de llegar a la última instancia.
o Arbitraje o Resolución en Poder Judicial: Normalmente esta representa la última instancia donde terceras partes deberán determinar el conflicto de las partes. Ante estas dos alternativas considero que definitivamente la opción de arbitraje brinda una opción más ágil y transparente al proceso. A continuación presentamos un ejemplo que muestra la ventaja de resolver un conflicto por Arbitraje en lugar de mediante la vía judicial.
Proyecto: Proyecto Yanacocha
Ubicación: Cajamarca, Perú
Fecha de Proyecto: Agosto 1996 – Diciembre 2001
Dentro de los servicios contratados el Contratista subcontrató el alquiler de maquinaria de diversas empresas. En el transcurso de cuatro años y medio de trabajos sólo cuatro disputas con Subcontratistas llegaron a su máxima instancia, tres de las cuales correspondieron a empresas constituidas en Cajamarca y una a una empresa Subcontratista establecida en Lima.
El modelo de Subcontrato utilizado hasta mediados del año 1999 establecía que el mecanismo de resolución de conflictos sería mediante el poder judicial. Esto fue modificado a partir de esta fecha en que se modificó el mecanismo de resolución de conflictos a Arbitraje.
De los cuatro conflictos dos se resolvieron en la vía judicial y dos mediante arbitraje. Sin embargo, existieron diferencias importantes entre los dos mecanismos. En primer lugar el conflicto en el poder judicial iba a ser un proceso de aproximadamente cuatro años si llegaba hasta la última instancia apelable.
Conflicto en Vía Judicial
En uno de los conflictos por la vía judicial el monto en controversia de acuerdo al Subcontratista ascendía aproximadamente a US$ 200,000.00. A este monto le incremento US$ 1,000,000 (Un Millón de Dólares Americanos) correspondientes a Daños y perjuicios teóricos del Subcontratista. A su vez, el Subcontratista interpuso una medida cautelar de US$ 1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil y 00/100 Dólares Americanos) de las facturas que la Entidad Contratante tuviera tenía pendiente de pago al Contratista
A pesar de la incoherencia de los montos presentados, una jueza suplente en un juzgado en Cajamarca aceptó la medida cautelar con el simple juramento del Subcontratista que si su demanda se consideraba infundada el mismo asumiría el costo financiero de la medida cautelar.
El Contratista tuvo que presentar varias apelaciones hasta conseguir que se levante la medida cautelar interpuesta injustamente y en contra de lo que la ley manda. Finalmente el conflicto fue resuelto mediante una negociación entre las partes y fue suscrito un Acta Transaccional en la que quedó establecido que las partes renunciaban a cualquier futura reclamación sobre los motivos en controversia.
Este es un ejemplo de los hechos que pueden presentarse en procesos en el poder judicial principalmente en localidades pequeñas en donde el Contratista puede tener un paso temporal por la ejecución de un determinado proyecto y terminar regresando innumerables veces a acompañar todos los procesos judiciales que le hubieren sido interpuestos.
Proceso Arbitral:
En cambio como ejemplo de arbitraje podemos citar un conflicto establecido por una empresa subcontratista en el Proyecto Yanacocha. La empresa Subcontratista intentó llevar el conflicto al poder judicial pero conforme a lo establecido en el contrato el conflicto fue derivado a un proceso arbitral.
Las partes constituyeron sus árbitros, y en un plazo bastante rápido menor a los seis meses se definió el proceso en disputa.
Los problemas de corrupción que puedan existir en el poder judicial no pueden ser generalizados pero definitivamente un proceso arbitral es más transparente en virtud de que ambas partes tienen la oportunidad de elegir quienes será los árbitros a encargarse del proceso.
Asimismo, el tiempo que demanda un proceso en el poder judicial puede llegar hasta cuatro años si el tema va hasta la Corte Suprema. Sin embargo, un proceso arbitral normalmente no excede un período de seis meses.
22. Ley Aplicable
La ley aplicable representa las leyes de que país serán las que apliquen para la resolución de cualquier tema, incluido los conflictos, que no este incluido en el Contrato.
Si el Proyecto se desarrolla en el Perú definitivamente la ley aplicable deberá ser la ley de la República del Perú.
Cuando se trata de Proyectos Binacionales este tema deberá estudiarse en detalle a fin de no ir en contra de la constitución de los países que hacen parte del Proyecto.
A continuación presento un ejemplo que muestra como este tema tuvo que ser modificado en la fase de negociación del Contrato.
Proyecto: Termoeléctrica Termoemcali
Ubicación: Cali, Colombia
Fecha de Proyecto: Marzo 1997 – Abril 1999
El Borrador del Contrato presentado en la fase de Licitación indicaba que la Ley Aplicable sería la del Estado de New York, en Estados Unidos de Norteamérica.
En virtud que la Entidad Contratante y el propietario de la planta eran empresas establecidas en Estados Unidos, ambas empresas presionaron por mantener esta cláusula del Contrato conforme estaba en el borrador inicial.
Sin embargo, a través de informes de asesoría legal pudimos demostrar a la Entidad Contratante que de no tener a la Ley Colombiana como ley aplicable sería ir en contra de la constitución de Colombia en virtud de que el proyecto se ejecutaría en su totalidad en territorio Colombiano.
Finalmente, la Entidad Contratante aceptó modificar la Ley aplicable a la de Colombia.
De no haberse efectuado esta modificación, el Contrato se regiría por las leyes Colombianas y por las leyes del Estado de New York, llevando una serie de problemas al momento de entrar en vigencia.
23. Idioma
La Entidad Contratante tiene la potestad de definir el idioma en que será llevado a cabo el Contrato y las comunicaciones del mismo. Sobre el tema del idioma básicamente el Contratista debe prever en su oferta el cumplimiento de este requisito. Es decir, deberá contar con personal que sea fluente en el idioma requerido en el contrato a fin de poder participar en las reuniones y redactar las comunicaciones e informes requeridos en el Contrato.
Otro tema que debe tomarse en cuenta es que si el idioma del Contrato no es el idioma local, los planos son utilizados en campo por personal que normalmente solo domina la lengua materna. Es por ello que en contratos
donde el idioma del mismo es el Inglés por ejemplo, las notas en los planos deberían aparecer en los dos idiomas a fin de poder cumplir con los requisitos del contrato y que el mismo sea entendible por el personal de campo realizando los trabajos.
Proyecto: Termoeléctrica Termoemcali
Ubicación: Cali, Colombia
Fecha de Proyecto: Marzo 1997 – Abril 1999
En este contrato conforme indicado anteriormente el idioma inglés fue el idioma del Contrato. Sin embargo, todos los planos tenían las notas en los dos idiomas a fin de permitir que los mismos sean entendidos por todo el personal de campo trabajando en Colombia.
Anexos
Los anexos al Contrato son parte integrante del mismo. Los anexos más comunes son los siguientes:
I. Condiciones Particulares: Las condiciones particulares normalmente contienen información particular del tipo de servicio que se va a ejecutar y detalles de cómo manejar algunos aspectos de estos detalles.
II. Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas que fueron utilizadas para la elaboración de la propuesta son normalmente parte integrante del Contrato. Esto pasa a ser sumamente importante dado que queda incorporado en el contrato las condiciones con las que fue dado el precio para el Contrato.
III. Planos: Al igual que las especificaciones técnicas, los planos que fueron parte del los documentos de licitación normalmente son incorporados al contrato.
IV. Oferta: Es sumamente conveniente que la oferta pase a ser parte integrante del Contrato dado que todo lo que el Contratista dejó en su propuesta pasa a ser base contractual de cualquier vacío que hubiere en el resto de documentos del Contrato. Es mucho más fácil determinar los impactos que pueda estar teniendo el Contratista en un determinado Proyecto cuando miramos que fue lo que el ofreció en su Oferta y que es lo que efectivamente ocurrió durante la ejecución de los trabajos.
Preguntas de Repaso:
1. ¿Cuáles son las formas de medición y pago más usadas?
2. ¿Qué impacto pueden tener los descubrimientos arqueológicos en un Proyecto?
3. ¿Cuáles son las causas más comunes para la Suspensión de los trabajos?
4. ¿Qué consideraciones deben tenerse sobre las multas y/o bonus por Anticipación de Plazo?
5. ¿Cuáles son las etapas que pueden darse en la Resolución de Conflictos?
Preguntas de Ampliación de Panorama:
1. ¿Qué conceptos considera deben incorporarse en las “Condiciones Particulares” de un Contrato?
2. ¿Por qué es importante incorporar la oferta como parte integrante del Contrato?
3. ¿Cómo son tratados los Eventos de Fuerza Mayor en obras del estado (Ley No. 26850)?