CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA
El día 02 de febrero de 2024, POR UNA PARTE: Ec. Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxx, titular de la cédula de identidad Nº 0.000.000-0 y el Ing. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, titular de la cédula de identidad Nº 0.000.000-0, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Xxxxxx 000 xxxx 0x, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx. POR OTRA PARTE: el Cr. Xxxxxxx Xxxxx, titular de la cédula de identidad N°0.000.000-0, actuando en nombre y representación xx XXXXXXX S.A. (en adelante “el Contratista”), constituyendo domicilio en la xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 0000, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, CONVIENEN LO SIGUIENTE:
PRIMERO – ANTECEDENTES: I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a Licitación Nº C/150 para la ejecución de obra “Ruta 26, tramo: 383k300 - 417k000 (Ruta 7)” habiéndose recibido las ofertas el día 27 xx xxxxx de 2023. II) Con fecha 08 de noviembre de 2023 se suscribió contrato con FONPLATA, organismo financiador de la presente obra a través del Programa URU-24/2023. III) El día 19 de diciembre de 2023, recibimos el informe de la Comisión Asesora de la DNV con el análisis de las ofertas presentadas. IV) Por resolución del Directorio del día 20 de diciembre de 2023, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa XXXXXXX S.A.
SEGUNDO – OBJETO: El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos designados: “Ruta 26, tramo: 383k300 - 417k000 (Ruta 7)”, de acuerdo con las leyes, decretos y reglamentos vigentes, los documentos de licitación; las enmiendas, aclaraciones y comunicados efectuados por el Contratante relativos a los trabajos durante el plazo del llamado a licitación; la propuesta presentada por el Contratista y las órdenes de servicio que sean impartidas al Contratista para la ejecución de estos trabajos.
TERCERO – PRECIO: El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de $435.500.012,00 (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y cinco millones quinientos mil doce con 00/100) sin impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista. Los pagos se harán efectivos a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado.
En el caso de que el día 28 sea un día inhábil se entenderá que se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Se consideran días hábiles para efectuar el pago, aquellos en que funcionen las oficinas del contratante y se efectuará dentro del horario fijado para ello.
CUARTO – MONTO IMPONIBLE: Se autoriza una partida máxima por concepto de monto imponible de jornales básicos de $ 52.260.001,44 (pesos uruguayos cincuenta y dos millones doscientos sesenta mil uno con 44/100) a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsión Social. El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del personal directamente afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias de las mismas y las entregará junto con el prefacturado (formulario de pago azul y blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de Programación del Concedente (Rincón 575-sexto piso). Las planillas podrán ser entregadas en la citada Gerencia hasta un día hábil posterior al vencimiento de la presentación de nómina de B.P.S.
En caso de superarse el monto básico xxxx xx xxxxx, ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras variaciones xxx xxxx inicial, la Contratante procederá a notificar al contratista. Este dispondrá de un plazo de 3 (tres) días hábiles para evacuar la vista conferida; cumplido o vencido el mismo, la Contratante resolverá en consecuencia.
Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.
Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas en los certificados de obra.
A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se tomará la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.
QUINTO – FORMA Y LUGAR DE PAGO: Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el domicilio del mismo, a los veintiocho días calendario subsiguiente al mes del certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste dispondrá de un plazo de 1(un) día hábil para presentar la factura.
El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos mencionados, supera los 3 (tres) días hábiles del plazo pactado en la cláusula Cuarto del presente contrato, se aplicará una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto día hábil del plazo original.
El pago de IVA de las facturas correspondientes a los certificados de obra, se realizará mediante certificados de crédito una vez que sean emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI).
En las situaciones que el Contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la Contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.
De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.
A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 (un) año, calculadas por el BCU para los 3 (tres) meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.
Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.
Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.
En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.
Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.
Si el Contratista hubiera generado a la Contratante deuda con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, haya presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haya generado deudas al Contratante por este concepto.
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.
El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están incluidos en otros precios del contrato.
De acuerdo con el Art. 30.6, de la Sección X xxx Xxxxxx de Licitación, el Contratante declara que no certificará montos de obra que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el Concedente de la concesión.
El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto.
SEXTO – PLAZO: El plazo para la ejecución de los trabajos será de 20 (veinte) meses contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas. Las obras objeto del presente contrato podrán dar comienzo una vez realizada la inscripción de las mismas en el Banco de Previsión Social (BPS).
SEPTIMO – EQUIPAMIENTO: El Contratista queda comprometido a disponer en tiempo y forma el equipo incluido en su oferta y que el Contratante considere imprescindible para el buen cumplimiento de este contrato. Todo retiro, modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo del Director de Obra.
OCTAVO – PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE
FLUJO DE FONDOS: De acuerdo a lo previsto en los Documentos de licitación que rigen esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por el Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo II.
NOVENO – GARANTIA: El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza de MAPFRE Uruguay Seguros S.A., N° 0090000486136 por un monto de USD 1.200.000.- (dólares estadounidenses un millón doscientos mil).
DECIMO – MULTAS: Se estará a lo dispuesto en el Pliego que rige la presente Licitación. Las multas se descontarán indistintamente de los certificados de obra, de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier otro pago que adeude al Contratista por cualquier concepto, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.
DECIMOPRIMERO – NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS: El Contratista queda
obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales. Deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las normas mencionadas anteriormente y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier incumplimiento al respecto.
DECIMOSEGUNDO – RESPONSABILIDAD: El Contratista deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de los documentos que forman parte de esta contratación y será de su exclusivo cargo todo riesgo y daño derivado de la ejecución del contrato, causado a sus empleados, al Contratante, a terceros y a bienes públicos y privados. En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado (incluido los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costos y costas legales) contra el Contratista o contra los Socios o Directores de ésta, los que se constituyen en responsables solidarios por los incumplimientos. La potestad de repetición contra sus Socios o Directores se limitará a los casos de Dolo o Culpa Grave del Contratista.
DECIMOTERCERO – COMPENSACION DE CREDITOS: El Contratante está
facultado a compensar total o parcialmente sus créditos por diversos conceptos, con las sumas debidas al Contratista por relaciones contractuales o de cualquier dinero que se le adeudare al Contratista.
DECIMOCUARTO – SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista
deberá presentar en toda oportunidad en que el Contratante se lo reclame durante la vigencia del presente contrato y hasta que éste tome posesión de las obras objeto del mismo, la documentación que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16074 de fecha 10 de octubre de 1989 (Obligatoriedad del seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) por su parte y por los Subcontratistas que propusiera.
Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.
DECIMOQUINTO – SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL CONTRA TODO RIESGO: El Contratista deberá tener contratado durante toda la vigencia del presente contrato y hasta la recepción definitiva de las obras objeto del mismo por parte del Contratante, un seguro de responsabilidad civil
extracontractual por un monto de U$S 1:000.000.- (dólares estadounidenses un millón). Dicho seguro será de cargo del Contratista y el asegurado deberá ser, la Corporación Vial del Uruguay S.A.
Toda modificación en las condiciones de dicho seguro, deberán ser aprobadas previamente por escrito por el Contratante.
Todos y cada uno de los actos que cubren este seguro, una vez ocurridos, deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas.
DECIMOSEXTO – CESION DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: La cesión de
este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.
Todos los cambios contractuales deben ser comunicados a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo no mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de contrato, el Cesionario debe constituir las mismas garantías que el Cedente.
DECIMOSEPTIMO – CESION DE CREDITOS: Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución escrita del Contratante, donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) que la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y d) cualquier otra condición o aclaración que el Contratante estime pertinente.
La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a Tributos, incluidos aportes sociales.
DECIMOOCTAVO – RESCISION DEL CONTRATO: La rescisión del contrato se producirá por las causas enunciadas en los documentos del llamado.
DECIMONOVENO – PRELACION DEL CONTRATO: El presente contrato tiene prelación en relación al resto de los documentos que forman parte de esta contratación.
VIGESIMO – DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.
VIGESIMOPRIMERO – COMPETENCIA: El Contratista acepta la competencia de los tribunales de la República Oriental del Uruguay a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.
VIGESIMOSEGUNDO – VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato se firma ad- referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
ANEXO I
Ruta 26, Tramo: 383K300 - 417K000 (Ruta 7) | ||||||
Grupo | Rubro | Denominación | Unidad | Metrajes | PRECIO UNIT $ | IMPORTE |
1 | 1 | MOVILIZACIÓN | Global | 1 | 13.100.000,00 | 00.000.000,00 |
2 | 6 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | M3 | 900 | 190,00 | 171.000,00 |
2 | 7 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO | M3 | 1.761 | 150,00 | 264.150,00 |
2 | 8 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO | M3 | 1.861 | 350,00 | 651.350,00 |
2 | 25 | ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE | M2 | 238.125 | 10,00 | 2.381.250,00 |
2 | 26 | EJECUCIÓN DE ENSANCHE DE PLATAFORMA | M | 67.400 | 96,00 | 6.470.400,00 |
2 | 71 | RECUPERACION AMBIENTAL | GLOBAL | 1 | 13.100.000,00 | 00.000.000,00 |
4 | 94 | CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA | TON | 6.463 | 5.313,00 | 00.000.000,00 |
5 | 101 | MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA | TON | 748 | 1.550,00 | 1.159.400,00 |
5 | 102 | MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA | TON | 51.488 | 1.550,00 | 00.000.000,00 |
6 | 111 | EJECUCIÓN XX XXXXX BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN | M2 | 314.490 | 12,00 | 3.773.880,00 |
6 | 115 | EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN REFORZADA | M2 | 392 | 40,00 | 15.680,00 |
6 | 118 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA | M2 | 323.390 | 9,00 | 2.910.510,00 |
7 | 131 | BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60 % (CON TRANSPORTE) | M3 | 39.705 | 409,00 | 00.000.000,00 |
7 | 133 | BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80 % (CON TRANSPORTE) | M3 | 41.665 | 409,00 | 00.000.000,00 |
7 | 135 | MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE) | M3 | 7.077 | 520,00 | 3.680.040,00 |
7 | 181 | RECICLADO DE PAVIMENTOS | M2 | 307.750 | 65,00 | 00.000.000,00 |
9 | 211 | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS | M3 | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 |
9 | 212 | AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS | M3 | 1.909 | 999,00 | 1.907.091,00 |
10 | 227 | HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T.SUP.) | M3 | 513 | 15.000,00 | 7.695.000,00 |
13 | 263 | HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T.SUP.) | M3 | 256 | 27.000,00 | 6.912.000,00 |
13 | 274 | ALCANTARILLAS XX XXXXX DE HORMIGÓN ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES) | M | 275 | 6.500,00 | 1.787.500,00 |
13 | 275 | ALCANTARILLAS XX XXXXX DE HORMIGÓN ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES) | M | 88 | 10.500,00 | 924.000,00 |
13 | 281 | CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS XX XXXXX | M3 | 81 | 35.000,00 | 2.835.000,00 |
17 | 382 | SEÑALIZACIÓN DE OBRA | GLOBAL | 1 | 2.196.668,00 | 2.196.668,00 |
20 | 429 | ACONDICIONAMIENTO XX XXXXXXXX | M2 | 740 | 300,00 | 222.000,00 |
32 | 536 | CORDÓN CUNETA | ML | 220 | 2.000,00 | 440.000,00 |
39 | 606 | REFUGIO PEATONAL | C/U | 2 | 150.000,00 | 300.000,00 |
41 | 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH | C/U | 10 | 165.000,00 | 1.650.000,00 |
41 | 621-6 | DEFENSAS METÁLICAS H1W4Ó5 A | M | 1.926 | 1.700,00 | 3.274.200,00 |
41 | 624 | POSTE METÁLICO PARA SEÑAL | M | 366 | 1.160,00 | 424.560,00 |
41 | 624-1 | SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20 | C/U | 11 | 13.500,00 | 148.500,00 |
41 | 624-2 | SOPORTE PARA SEÑALES 2.40*2.40 | C/U | 2 | 27.000,00 | 54.000,00 |
43 | 632 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS | M2 | 880 | 500,00 | 440.000,00 |
69 | 873 | CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE | ML | 230 | 1.500,00 | 345.000,00 |
131 | 2113 | ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS | M2 | 485 | 450,00 | 218.250,00 |
152 | 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO | TON | 3.166 | 44.824,00 | 000.000.000,00 |
000 | 0000 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA | M3 | 514 | 40.600,00 | 00.000.000,00 |
000 | 0000 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS | M3 | 5 | 57.612,00 | 288.060,00 |
301 | 3010 | SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS | M2 | 108 | 6.250,00 | 675.000,00 |
301 | 3012 | SEÑALES CLASE 3 INSTALADAS | M2 | 10 | 7.256,00 | 72.560,00 |
304 | 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE | M2 | 1.661 | 440,00 | 730.840,00 |
304 | 3044 | LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE | M2 | 13.287 | 440,00 | 5.846.280,00 |
304 | 3045 | AMARILLO APLICADO EN CALIENTE | M2 | 3.876 | 440,00 | 1.705.440,00 |
304 | 3046 | SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE | M2 | 210 | 1.200,00 | 252.000,00 |
304 | 3042 | TACHAS INSTALADAS | C/U | 3.691 | 180,00 | 664.380,00 |
305 | 3051 | SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES) | M2 | 96 | 450,00 | 43.200,00 |
304 | 5154 | SUPERFICIES PREFORMADAS | M2 | 72 | 2.050,00 | 147.600,00 |
407 | 4063 | ELEMENTOS DE CONTRALOR | GLOBAL | 1 | 204.920,00 | 204.920,00 |
80 | 912 | ALIMENTACIÓN | PER.M | 80 | 52.534,00 | 4.202.720,00 |
81 | 914B | SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN CON CHOFER | VEH.MES | 20 | 100.000,00 | 2.000.000,00 |
82 | 915B | SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFER | VEH.MES | 40 | 70.000,00 | 2.800.000,00 |
89 | 929 | ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN | CASA.MES | 20 | 30.000,00 | 600.000,00 |
89 | 930 | ALOJAMIENTO DIRECTOR DE OBRA | PER.MES | 20 | 30.000,00 | 600.000,00 |
79 | 910 | ILUMINACIÓN EMPALME RUTA 26 Y RUTA 7 | GLOBAL | 1 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
SUBTOTAL | 435.500.012,00 | |||||
ANEXO II
Ruta 26, Tramo: 383K300 - 417K000 (Ruta 7 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Grupo | Rubro | Denominación | Unidad | Metrajes | PRECIO UNIT $ | IMPORTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 |
1 | 1 | MOVILIZACIÓN | Global | 1 | 13.100.000,00 | 00.000.000,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
2 | 6 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | M3 | 900 | 190,00 | 171.000,00 | 2,50% | 2,50% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||
2 | 7 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO | M3 | 1.761 | 150,00 | 264.150,00 | 2,50% | 2,50% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||
2 | 8 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO | M3 | 1.861 | 350,00 | 651.350,00 | 2,50% | 2,50% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||
2 | 25 | ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE | M2 | 238.125 | 10,00 | 2.381.250,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
2 | 26 | EJECUCIÓN DE ENSANCHE DE PLATAFORMA | M | 67.400 | 96,00 | 6.470.400,00 | 2,50% | 2,50% | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||
2 | 71 | RECUPERACION AMBIENTAL | GLOBAL | 1 | 13.100.000,00 | 00.000.000,00 | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 50,00% |
4 | 94 | CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA | TON | 6.463 | 5.313,00 | 00.000.000,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
5 | 101 | MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA | TON | 748 | 1.550,00 | 1.159.400,00 | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | |||||||||||
5 | 102 | MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA | TON | 51.488 | 1.550,00 | 00.000.000,00 | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | |||||||||||
6 | 111 | EJECUCIÓN XX XXXXX BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN | M2 | 314.490 | 12,00 | 3.773.880,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
6 | 115 | EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN REFORZADA | M2 | 392 | 40,00 | 15.680,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
6 | 118 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA | M2 | 323.390 | 9,00 | 2.910.510,00 | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | |||||||||||
7 | 131 | BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60 % (CON TRANSPORTE) | M3 | 39.705 | 409,00 | 00.000.000,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
7 | 133 | BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80 % (CON TRANSPORTE) | M3 | 41.665 | 409,00 | 00.000.000,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
7 | 135 | MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE) | M3 | 7.077 | 520,00 | 3.680.040,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
7 | 181 | RECICLADO DE PAVIMENTOS | M2 | 307.750 | 65,00 | 00.000.000,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
9 | 211 | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS | M3 | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
9 | 212 | AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS | M3 | 1.909 | 999,00 | 1.907.091,00 | 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 5,00% | ||||||||||||
10 | 227 | HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T.SUP.) | M3 | 513 | 15.000,00 | 7.695.000,00 | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | |||||||||||||||
13 | 263 | HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T.SUP.) | M3 | 256 | 27.000,00 | 6.912.000,00 | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | |||||||||||||||
13 | 274 | ALCANTARILLAS XX XXXXX DE HORMIGÓN ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES) | M | 275 | 6.500,00 | 1.787.500,00 | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | |||||||||||||||
13 | 275 | ALCANTARILLAS XX XXXXX DE HORMIGÓN ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES) | M | 88 | 10.500,00 | 924.000,00 | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | |||||||||||||||
13 | 281 | CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS XX XXXXX | M3 | 81 | 35.000,00 | 2.835.000,00 | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | |||||||||||||||
17 | 382 | SEÑALIZACIÓN DE OBRA | GLOBAL | 1 | 2.196.668,00 | 2.196.668,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
20 | 429 | ACONDICIONAMIENTO XX XXXXXXXX | M2 | 740 | 300,00 | 222.000,00 | 60,00% | 40,00% | ||||||||||||||||||
32 | 536 | CORDÓN CUNETA | ML | 220 | 2.000,00 | 440.000,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
39 | 606 | REFUGIO PEATONAL | C/U | 2 | 150.000,00 | 300.000,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
41 | 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH | C/U | 10 | 165.000,00 | 1.650.000,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
41 | 621-6 | DEFENSAS METÁLICAS H1W4Ó5 A | M | 1.926 | 1.700,00 | 3.274.200,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
41 | 624 | POSTE METÁLICO PARA SEÑAL | M | 366 | 1.160,00 | 424.560,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
41 | 624-1 | SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20 | C/U | 11 | 13.500,00 | 148.500,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
41 | 624-2 | SOPORTE PARA SEÑALES 2.40*2.40 | C/U | 2 | 27.000,00 | 54.000,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
43 | 632 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS | M2 | 880 | 500,00 | 440.000,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
69 | 873 | CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE | ML | 230 | 1.500,00 | 345.000,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
131 | 2113 | ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS | M2 | 485 | 450,00 | 218.250,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
152 | 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO | TON | 3.166 | 44.824,00 | 000.000.000,00 | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | |||||||||||
152 | 2135 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA | M3 | 514 | 40.600,00 | 00.000.000,00 | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | |||||||||||
153 | 2136 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS | M3 | 5 | 57.612,00 | 288.060,00 | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||
301 | 3010 | SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS | M2 | 108 | 6.250,00 | 675.000,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
301 | 3012 | SEÑALES CLASE 3 INSTALADAS | M2 | 10 | 7.256,00 | 72.560,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
304 | 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE | M2 | 1.661 | 440,00 | 730.840,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
304 | 3044 | LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE | M2 | 13.287 | 440,00 | 5.846.280,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
304 | 3045 | AMARILLO APLICADO EN CALIENTE | M2 | 3.876 | 440,00 | 1.705.440,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
304 | 3046 | SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE | M2 | 210 | 1.200,00 | 252.000,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
304 | 3042 | TACHAS INSTALADAS | C/U | 3.691 | 180,00 | 664.380,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
305 | 3051 | SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES) | M2 | 96 | 450,00 | 43.200,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
304 | 5154 | SUPERFICIES PREFORMADAS | M2 | 72 | 2.050,00 | 147.600,00 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 5,00% | ||||||||||||||
407 | 4063 | ELEMENTOS DE CONTRALOR | GLOBAL | 1 | 204.920,00 | 204.920,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
80 | 912 | ALIMENTACIÓN | PER.M | 80 | 52.534,00 | 4.202.720,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
81 | 914B | SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN CON CHOFER | VEH.MES | 20 | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
82 | 915B | SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFER | VEH.MES | 40 | 70.000,00 | 2.800.000,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
89 | 929 | ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN | CASA.MES | 20 | 30.000,00 | 600.000,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
89 | 930 | ALOJAMIENTO DIRECTOR DE OBRA | PER.MES | 20 | 30.000,00 | 600.000,00 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
79 | 910 | ILUMINACIÓN EMPALME RUTA 26 Y RUTA 7 | GLOBAL | 1 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% | ||||||||||||||||
Ruta 26, Tramo: 383K300 - 417K000 (Ruta 7 ) | ||||||||||||||||||||||||||
Grupo | Rubro | Denominación | Unidad | Metrajes | PRECIO UNIT $ | IMPORTE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16 | MES 17 | MES 18 | MES 19 | MES 20 |
1 | 1 | MOVILIZACIÓN | Global | 1 | 13.100.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | M3 | 900 | 190,00 | 171.000,00 | 4.275 | 4.275 | 8.550 | 17.100 | 17.100 | 34.200 | 34.200 | 25.650 | 17.100 | 8.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO | M3 | 1.761 | 150,00 | 264.150,00 | 6.604 | 6.604 | 13.208 | 26.415 | 26.415 | 52.830 | 52.830 | 39.623 | 26.415 | 13.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO | M3 | 1.861 | 350,00 | 651.350,00 | 16.284 | 16.284 | 32.568 | 65.135 | 65.135 | 130.270 | 130.270 | 97.703 | 65.135 | 32.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25 | ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE SUB-BASE | M2 | 238.125 | 10,00 | 2.381.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.063 | 238.125 | 357.188 | 476.250 | 476.250 | 357.188 | 238.125 | 119.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26 | EJECUCIÓN DE ENSANCHE DE PLATAFORMA | M | 67.400 | 96,00 | 6.470.400,00 | 161.760 | 161.760 | 323.520 | 647.040 | 647.040 | 1.294.080 | 1.294.080 | 970.560 | 647.040 | 323.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 71 | RECUPERACION AMBIENTAL | GLOBAL | 1 | 13.100.000,00 | 00.000.000,00 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 344.737 | 6.550.000 |
4 | 94 | CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA | TON | 6.463 | 5.313,00 | 00.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716.896 | 3.433.792 | 5.150.688 | 6.867.584 | 6.867.584 | 5.150.688 | 3.433.792 | 1.716.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 101 | MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA | TON | 748 | 1.550,00 | 1.159.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.970 | 115.940 | 115.940 | 173.910 | 231.880 | 173.910 | 115.940 | 115.940 | 57.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 102 | MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA | TON | 51.488 | 1.550,00 | 00.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.990.320 | 7.980.640 | 7.980.640 | 11.970.960 | 15.961.280 | 11.970.960 | 7.980.640 | 7.980.640 | 3.990.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 111 | EJECUCIÓN XX XXXXX BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN | M2 | 314.490 | 12,00 | 3.773.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.694 | 377.388 | 566.082 | 754.776 | 754.776 | 566.082 | 377.388 | 188.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 115 | EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN REFORZADA | M2 | 392 | 40,00 | 15.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.840 | 7.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 118 | EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA | M2 | 323.390 | 9,00 | 2.910.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.526 | 291.051 | 291.051 | 436.577 | 582.102 | 436.577 | 291.051 | 291.051 | 145.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 131 | BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60 % (CON TRANSPORTE) | M3 | 39.705 | 409,00 | 00.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.967 | 1.623.935 | 2.435.902 | 3.247.869 | 3.247.869 | 2.435.902 | 1.623.935 | 811.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 133 | BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80 % (CON TRANSPORTE) | M3 | 41.665 | 409,00 | 00.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.049 | 1.704.099 | 2.556.148 | 3.408.197 | 3.408.197 | 2.556.148 | 1.704.099 | 852.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 135 | MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE) | M3 | 7.077 | 520,00 | 3.680.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.002 | 368.004 | 552.006 | 736.008 | 736.008 | 552.006 | 368.004 | 184.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 181 | RECICLADO DE PAVIMENTOS | M2 | 307.750 | 65,00 | 00.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.188 | 2.000.375 | 3.000.563 | 4.000.750 | 4.000.750 | 3.000.563 | 2.000.375 | 1.000.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 211 | AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS | M3 | 2 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 212 | AGREGADOS PETREOS FINO PARA TRATAMIENTOS | M3 | 1.909 | 999,00 | 1.907.091,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.355 | 190.709 | 286.064 | 381.418 | 381.418 | 286.064 | 190.709 | 95.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 227 | HORMIGÓN SIMPLE CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T.SUP.) | M3 | 513 | 15.000,00 | 7.695.000,00 | 384.750 | 1.923.750 | 1.923.750 | 1.923.750 | 1.539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 263 | HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLAS (CON T.SUP.) | M3 | 256 | 27.000,00 | 6.912.000,00 | 345.600 | 1.728.000 | 1.728.000 | 1.728.000 | 1.382.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 274 | ALCANTARILLAS XX XXXXX DE HORMIGÓN ARMADO DE 60 CM (SIN CABEZALES) | M | 275 | 6.500,00 | 1.787.500,00 | 89.375 | 446.875 | 446.875 | 446.875 | 357.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 275 | ALCANTARILLAS XX XXXXX DE HORMIGÓN ARMADO DE 80 CM (SIN CABEZALES) | M | 88 | 10.500,00 | 924.000,00 | 46.200 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 184.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 281 | CABEZALES DE H.ARMADO CLASE VII P/ALCANTARILLAS XX XXXXX | M3 | 81 | 35.000,00 | 2.835.000,00 | 141.750 | 708.750 | 708.750 | 708.750 | 567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 382 | SEÑALIZACIÓN DE OBRA | GLOBAL | 1 | 2.196.668,00 | 2.196.668,00 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 | 109.833 |
20 | 429 | ACONDICIONAMIENTO XX XXXXXXXX | M2 | 740 | 300,00 | 222.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.200 | 88.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 536 | CORDÓN CUNETA | ML | 220 | 2.000,00 | 440.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 606 | REFUGIO PEATONAL | C/U | 2 | 150.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
41 | 620 | TERMINAL DE IMPACTO TL3 MASH | C/U | 10 | 165.000,00 | 1.650.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 247.500 | 82.500 |
41 | 621-6 | DEFENSAS METÁLICAS H1W4Ó5 A | M | 1.926 | 1.700,00 | 3.274.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.840 | 654.840 | 654.840 | 654.840 | 491.130 | 163.710 |
41 | 624 | POSTE METÁLICO PARA SEÑAL | M | 366 | 1.160,00 | 424.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.912 | 84.912 | 84.912 | 84.912 | 63.684 | 21.228 |
41 | 624-1 | SOPORTE PARA SEÑALES DE 2.40*1.20 | C/U | 11 | 13.500,00 | 148.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 22.275 | 7.425 |
41 | 624-2 | SOPORTE PARA SEÑALES 2.40*2.40 | C/U | 2 | 27.000,00 | 54.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 8.100 | 2.700 |
43 | 632 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS | M2 | 880 | 500,00 | 440.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 873 | CORDONES DE HORMIGÓN SIMPLE | ML | 230 | 1.500,00 | 345.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.500 | 172.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 2113 | ACONDICIONAMIENTO DE ISLETAS | M2 | 485 | 450,00 | 218.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.125 | 109.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 2134 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO | TON | 3.166 | 44.824,00 | 000.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.095.639 | 14.191.278 | 14.191.278 | 21.286.918 | 28.382.557 | 21.286.918 | 14.191.278 | 14.191.278 | 7.095.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 2135 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE EMULSIÓN ASFALTICA | M3 | 514 | 40.600,00 | 00.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043.420 | 2.086.840 | 2.086.840 | 3.130.260 | 4.173.680 | 3.130.260 | 2.086.840 | 2.086.840 | 1.043.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 2136 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS | M3 | 5 | 57.612,00 | 288.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.030 | 144.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 3010 | SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS | M2 | 108 | 6.250,00 | 675.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 101.250 | 33.750 |
301 | 3012 | SEÑALES CLASE 3 INSTALADAS | M2 | 10 | 7.256,00 | 72.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.512 | 14.512 | 14.512 | 14.512 | 10.884 | 3.628 |
304 | 3043 | LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE | M2 | 1.661 | 440,00 | 730.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.168 | 146.168 | 146.168 | 146.168 | 109.626 | 36.542 |
304 | 3044 | LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE | M2 | 13.287 | 440,00 | 5.846.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169.256 | 1.169.256 | 1.169.256 | 1.169.256 | 876.942 | 292.314 |
304 | 3045 | AMARILLO APLICADO EN CALIENTE | M2 | 3.876 | 440,00 | 1.705.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.088 | 341.088 | 341.088 | 341.088 | 255.816 | 85.272 |
304 | 3046 | SUPERFICIES APLICADAS EN CALIENTE | M2 | 210 | 1.200,00 | 252.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 37.800 | 12.600 |
304 | 3042 | TACHAS INSTALADAS | C/U | 3.691 | 180,00 | 664.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.876 | 132.876 | 132.876 | 132.876 | 99.657 | 33.219 |
305 | 3051 | SUPERFICIES PINTADAS(CORDONES, PUENTES) | M2 | 96 | 450,00 | 43.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 6.480 | 2.160 |
304 | 5154 | SUPERFICIES PREFORMADAS | M2 | 72 | 2.050,00 | 147.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.520 | 29.520 | 29.520 | 29.520 | 22.140 | 7.380 |
407 | 4063 | ELEMENTOS DE CONTRALOR | GLOBAL | 1 | 204.920,00 | 204.920,00 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 | 10.246 |
80 | 912 | ALIMENTACIÓN | PER.M | 80 | 52.534,00 | 4.202.720,00 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 | 210.136 |
81 | 914B | SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN CON CHOFER | VEH.MES | 20 | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
82 | 915B | SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN SIN CHOFER | VEH.MES | 40 | 70.000,00 | 2.800.000,00 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
89 | 929 | ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCIÓN | CASA.MES | 20 | 30.000,00 | 600.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
89 | 930 | ALOJAMIENTO DIRECTOR DE OBRA | PER.MES | 20 | 30.000,00 | 600.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
79 | 910 | ILUMINACIÓN EMPALME RUTA 26 Y RUTA 7 | GLOBAL | 1 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.000.000 |
SUBTOTAL | 435.500.012,00 | |||||||||||||||||||||||||
Avance Mensual | 8.721.550 | 6.202.250 | 6.391.172 | 6.769.017 | 13.426.374 | 20.902.452 | 38.203.539 | 42.793.907 | 58.602.118 | 69.442.116 | 51.763.184 | 34.462.096 | 29.713.883 | 14.184.322 | 4.902.359 | 4.201.464 | 5.612.664 | 5.362.664 | 4.728.236 | 9.114.643 |
Avance Acum. | 8.721.550 | 14.923.799 | 21.314.972 | 28.083.989 | 41.510.363 | 62.412.815 | 100.616.354 | 143.410.261 | 202.012.380 | 271.454.496 | 323.217.680 | 357.679.776 | 387.393.658 | 401.577.980 | 406.480.340 | 410.681.804 | 416.294.468 | 421.657.132 | 426.385.369 | 435.500.012 |
Para constancia y en prueba de conformidad ambas partes suscriben el presente contrato:
Por CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.
Firmado digitalmente
XXXXX
XXXXX
Firmado digitalmente por XXXXX XXXXX
XXXX XXXX
por XXXX XXXX XXXX XXXXX
XXXX XXXXXXX
XXXX XXXXXXX Xxxxx: 2024.02.05
10:00:03 -03'00'
XXXX FOLLE Fecha: 2024.02.08
15:56:55 -03'00'
Ing. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Ec. Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxx Director Presidente
Por XXXXXXX S.A.
XXXXXXX
Firmado digitalmente por
XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXXX
Fecha: 2024.02.02
14:48:52 -03'00'
Cr. Xxxxxxx Xxxxx