BASES DE LICITACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPLEMENTARIOS
BASES DE LICITACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPLEMENTARIOS
ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN. CONTENIDO 1
2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES 4
2.1. INTRODUCCIÓN 4
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 4
2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL SISTEMA 6
2.4. VALORES PROPUESTOS PARA EL PLAZO DE OBRA Y LAS PENALIZACIONES 24
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR PARA EL BORRADOR DE BASES DE LICITACIÓN DE LA OPERACIÓN TRONCAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL CORREDOR SEGREGADO DE
ALTA CAPACIDAD (COSAC I) 25
3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 25
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DEL SISTEMA. 32
BASES DE LICITACIÓN PARA EL CONCURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO TRONCAL VÍA EXPRESA
BASES DE LICITACIÓN PARA EL CONCURSO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO TRONCAL SUR
BASES DE LICITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DEL TRAMO TRONCAL NORTE
BASES DE LICITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DEL TRAMO TRONCAL CENTRO
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONCURSO DE IDEAS PARA EL DISEÑO DE PARADEROS
TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONCURSO DE IDEAS PARA EL DISEÑO DE TERMINALES
BASES DE LICITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE DE LOS PATIOS
1. PRESENTACIÓN. CONTENIDO
Las bases de licitación y términos de referencia complementarios a los que se refieren los términos de referencia del presente trabajo pueden revestir planteamientos diferentes según el proceso con el que se desee continuar con el proyecto.
Así, en el caso del diseño vial, se pueden plantear dos opciones:
a) Licitación de las obras con la ingeniería básica, exigiendo al contratista los elementos necesarios de ingeniería de detalle
b) Desarrollar la ingeniería de detalle para licitar las obras con la ingeniería de detalle
Esto daría lugar a dos planteamientos diferentes de cara a las bases de licitación y TdR complementarios, pues en el primer caso sería necesario únicamente las bases de licitación de la construcción, mientras que en el segundo serían necesarios los términos de referencia de la ingeniería de detalle.
Por otra parte, el caso de los paraderos y terminales, donde el nivel de detalle es diferente, los planteamientos tienen matices similares, En el caso de los paraderos, las opciones serían similares a las del diseño vial, mientras que en el caso de los terminales y patios, donde se alcanza un nivel de detalle de anteproyecto, si las obras se van a ejecutar por parte de la administración sería necesario la conversión del anteproyecto en proyecto, mientras que si se van a adjudicar en concesión sería suficiente con el anteproyecto para realizar la licitación.
Finalmente, para la operación del sistema no existen elementos suficientes para la elaboración de unas bases de licitación, al estar el componente económico- financiero (negocio del operador) fuera del contenido de este trabajo.
Según las indicaciones recibidas de PROTRANSPORTE, es intención de la administración contratante convocar concursos de proyecto y construcción directamente para los tramos de Vía Expresa y Corredor Sur, y convocar previamente concursos para la elaboración de la ingeniería de detalle en los tramos de los corredores Norte y Centro y los patios. Para paraderos y terminales, se plantea previamente a la ingeniería definitiva la realización de un concurso de ideas que aumente la participación e implicación de la sociedad en el proyecto. Con estos planteamientos, el contenido del presente documento es el siguiente:
✓ Diseño Vial
Para los tramos que saldrán a concurso de diseño y construcción, los documentos del proyecto (memoria, planos, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos) son componentes técnicos fundamentales de la licitación. Se incluyen los borradores de bases de licitación para los dos tramos que se plantea licitar de este modo y, como complemento, una propuesta adicional de elementos técnicos en cuanto a indicadores de calidad para la construcción y mantenimiento que se presentan en la primera parte de este documento. Los elementos de mantenimiento ponen el principal énfasis en los estándares de calidad a exigir y las auscultaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.
Para los tramos para los que se licitará inicialmente la ingeniería de detalle, se incluyen los borradores de las bases de licitación para esa ingeniería.
✓ Paraderos, Terminales y Patios
Se presentan las propuestas de bases de los concursos de ideas de paraderos y terminales, más los borradores de las bases de licitación de la ingeniería de detalle de los patios de estacionamiento y mantenimiento de vehículos.
✓ Operación del sistema
Se incluye como componente técnico de las bases de licitación una descripción del servicio a prestar por el concesionario.
2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES
Nota: El apartado 2.4. recoge una propuesta de valores concretos para la duración de la obra y las diversas penalizaciones, que en el texto del documento solo aparecen referidas con las letras A a N.
2.1. INTRODUCCIÓN
Se incluye a continuación, a modo de borrador, este documento en el que se definen las especificaciones técnicas necesarias para la realización de la construcción del sistema y su posterior mantenimiento.
En relación a los planes de construcción, éstos deberán ser propuestos por el adjudicatario pero, en cualquier caso, deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este documento.
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
El sistema se construirá ajustándose a lo especificado en el proyecto fase de la licitación, aunque durante el proceso constructivo puedan producirse en casos excepcionales modificaciones motivadas por circunstancias imprevisibles en el momento de la redacción del mismo.
Si las citadas modificaciones son introducidas a iniciativa de la Administración, el Adjudicatario no podrá negarse a realizarlas, si las mismas representan en su conjunto menos del A % del total de la inversión programada. En caso de igualar o superar dicho límite, y si el Adjudicatario se negase a realizar las modificaciones en cuestión, la Administración podrá ejecutarlas recurriendo a una licitación de contrato de obras siguiendo lo establecido en la ley.
Lo anteriormente indicado será igualmente válido, y con el mismo límite, en el caso de obras complementarias a realizar a iniciativa de la Administración.
En caso de que las modificaciones de proyecto u obras complementarias sean propuestas por el Adjudicatario, se requerirá la aprobación de la Administración para llevarlas a cabo.
Los ofertantes incluirán un plan de obra en el que se detallarán las actividades y los plazos correspondientes, comprometiéndose a su ejecución en ese sentido.
Dado que la construcción interferirá en el tráfico circulante, los ofertantes deberán proponer al margen de las soluciones contempladas en el proyecto base de la licitación, un programa de actuaciones para paliar al máximo posible los inconvenientes que en dicho tráfico se puedan producir, aunque sin interrumpirle en ningún momento.
En el caso de que se produzcan interrupciones en la construcción de la vía el Adjudicatario no tendrá derecho a percibir indemnización alguna.
El Adjudicatario pondrá a disposición de la Administración una Asistencia Técnica para la dirección de la obra y control de la calidad, que asistirá al Director Facultativo, representante de la Administración, en sus funciones de control e inspección de las obras. En este sentido, el Director Facultativo o persona en quien delegue, será quien determine aceptar o rechazar las diferentes unidades de obras, en cualquiera de sus fases de ejecución.
Durante el proceso constructivo del pavimento, se exigirán los valores del Indice de Regularidad Internacional, I.R.I., siguientes:
- Capa intermedia del pavimento: I.R.I. medio igual o menor que 2.
- Capa de rodadura: El valor máximo en un punto de metrado del I.R.I. será 3.
El I.R.I. medio será menor o igual que 1,25.
- En todos los casos, la desviación típica de la muestra de metrados del I.R.I. será de 0,25 como máximo.
Para la metrado del I.R.I., en las diferentes capas del pavimento los ofertantes deberán proponer el sistema a utilizar, que deberá ser aprobado por la Administración.
El Coeficiente de Rozamiento Transversal, C.R.T., será en todo caso, > = 0,45.
Al término de la obra, el Adjudicatario lo comunicará a la Administración, que realizará la comprobación material de la misma, que consistirá en la verificación del ajuste de la obra a las especificaciones técnicas del proyecto de base de la licitación y, en especial la capa de rodadura del pavimento deberá cumplir lo especificado en el apartado correspondiente para el IRI y para el CRT.
El resultado de esta comprobación material se reflejará en un Acta, que será suscrita por el Director Facultativo y por el representante del Adjudicatario. Si se pusieran de manifiesto en esta comprobación defectos en el estado de la vía, éstos se detallarán en dicha Acta, y se fijará un plazo al Adjudicatario para subsanarlos. Una vez cumplido este plazo, se procederá a comprobar que las obras se encuentran en perfecto estado, suscribiéndose el Acta correspondiente.
Plazo máximo de ejecución de las obras
El plazo máximo de ejecución de las obras será de B meses.
2.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL SISTEMA
Se incluye en este epígrafe, el conjunto de condiciones que se deben cumplir en materia de conservación para asegurar el buen funcionamiento del sistema.
Son operaciones destinadas a mantener al sistema y su zona de afección en un nivel óptimo de servicio. Estas operaciones se clasifican en:
a) Limpieza
b) Auscultación
c) Reparación y reposición
d) Operaciones especiales
a) Limpieza
Son las operaciones destinadas a la limpieza del vial del sistema y todos los elementos que lo conforman.
Se incluyen, al menos, las siguientes:
- De carácter general.
- Limpieza de calzadas(2), isletas(2), bermas(2), veredas(2), paraderos, patios, zonas de estacionamiento(2), retirada de vertidos accidentales de aceites o gasóleos, animales muertos, residuos, basuras y otros objetos(1).
- Drenaje(3).
- Limpieza de cauces, cunetas, sumideros, caños, bermas, desagües, cajas, pozos de registro y drenes subterráneos.
- Segado y despeje de la vegetación en bermas, cunetas, medianas, isletas, glorietas y bermas.
- Poda y subida de árboles y arbustos en bermas, cunetas, medianas, glorietas, isletas, bermas y zonas de estacionamiento(4).
- Señalización vertical, carteles y otros sistemas de información, balizamientos barrera de seguridad.
- Limpieza de los elementos de iluminación(3).
Periodicidad y plazo de ejecución.
De acuerdo con el número que acompaña a cada operación, estas actividades se realizarán con la periodicidad y plazo de ejecución que se definen a continuación.
- Operaciones con nº 1. Siempre que aparezca la necesidad y con
ejecución inmediata.
- Operaciones con nº 2. Con carácter general, al menos una vez al mes.
· Operaciones con nº 3. Al menos dos veces al año.
- Operaciones con nº 4. Al menos una vez al año en la época apropiada.
La periodicidad y plazo de ejecución de las operaciones aquí definidas no podrá ser alterada, salvo que así lo establezca la Administración. En el momento de la comprobación material de las obras, se presentará a la Administración una programación anual en la que se recogerán las fechas previstas para la ejecución de las operaciones periódicas aquí definidas, para su aprobación por la Administración.
Además de esta programación anual, se deberá presentar, antes del comienzo de cada mes, una programación detallada de las actividades a realizar en el mismo, así como una memoria de las actuaciones realizadas en el mes anterior.
La Administración podrá modificar, por razones de necesidad o conveniencia, la programación aprobada de las operaciones citadas, quedando obligado el Adjudicatario a acatar esta modificación. Así mismo, podrá requerir del Adjudicatario que aumente los medios materiales y humanos en caso de considerar que no son suficientes para terminarías en el plazo previsto.
Este incremento de medios será costeado por el Adjudicatario, sin que signifique coste adicional alguno para la Administración.
Medidas de seguridad.
El Adjudicatario dispondrá en sus almacenes del número suficiente de señales, balizas, etc., necesarias para efectuar la correcta y preceptiva señalización de los trabajos que efectúe en el sistema y en su zona de influencia. A tal efecto, deberá atenerse a lo especificado en la normativa vigente.
Cualquier daño que se produzca por incumplimiento de lo anteriormente expresado, será responsabilidad única y exclusiva del Adjudicatario durante el período establecido de cinco años, sin que la sanción por parte de la Administración exima al mismo de sus responsabilidades.
Penalizaciones y Sanciones.
Pueden obedecer a las siguientes causas:
a.- Realizar con deficiente calidad según el criterio de la Administración alguna de las operaciones citadas, total o parcialmente. El Adjudicatario deberá realizar otra vez la operación hasta la total desaparición de las deficiencias. Independientemente de la nueva ejecución, podrá sufrir una penalización de hasta, C soles por kilómetro y día para cada una de las operaciones deficientemente ejecutadas.
b.- Falsear la memoria de actuaciones mensuales. La penalización podrá ascender hasta un D % de la cantidad certificada por el Adjudicatario a la Administración por todos los conceptos en el mes correspondiente.
c.- No realizar una operación incluida en el apartado anterior en el plazo previsto en el programa mensual, supondrá una penalización de hasta el E % de la cantidad facturada por el Adjudicatario a la Administración por todos los conceptos en el mes correspondiente.
d.- El Incumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene podrá ser sancionado por un importe de hasta F soles por cada día natural transcurrido desde la fecha en que se informe por escrito de dicho incumplimiento al Adjudicatario.
e.- El incumplimiento de la normativa vigente, o de las que, en su caso, puedan aprobarse durante el periodo de mantenimiento, supondrá una penalización de hasta G soles por cada día natural transcurrido desde la fecha en que se informe dicho incumplimiento al Adjudicatario.
b) Auscultación
Algunos elementos del sistema y su entorno deberán ser objeto de auscultaciones periódicas, con el fin de averiguar el grado de necesidad de actuación sobre ellos.
A continuación se detallan las auscultaciones necesarias y las medidas a tomar en caso de necesidad.
b1) Señalización horizontal. Marcas viales.
La misión principal de una marca vial, debe ser su visibilidad, durante el mayor tiempo posible, así como las condiciones de seguridad en la rodadura en cualquier circunstancia. Por ello, una marca vial ha de cumplir, entre otros, los siguientes requisitos esenciales:
- Visibilidad nocturna
- Visibilidad diurna
- Resistencia al deslizamiento
- Relación de contraste
1. Visibilidad nocturna
El valor del coeficiente de retrorreflexión de las marcas viales utilizadas en la señalización del sistema, de carácter permanente, debe ser igual o superior a 150 mcd/lux.m2.
El valor del coeficiente de retrorreflexión de las marcas viales utilizadas en la señalización del sistema, de carácter temporal debe ser igual o superior a 225 mcd/lux.m2.
La determinación del coeficiente de retrorreflexión se llevará a cabo según las indicaciones de la normativa correspondiente.
2. Visibilidad diurna
Factor de luminancia.
Los valores mínimos del factor de luminancia B, de las marcas viales utilizadas en la señalización de vías son los siguientes:
Factor de luminancia de marcas viales de color blanco: 0,30 Factor de luminancia de marcas viales de color amarillo: 0,20
La determinación del factor de luminancia se llevará a cabo según las indicaciones de la normativa correspondiente.
Relación de Contraste.
La relación de contraste entre la marca vial y el pavimento, no será inferior a 1,7 determinado por la siguiente ecuación:
Rc = (Bm - Bf) / Bf
donde Bf es el factor de luminancia del pavimento adyacente a la marca, y Bm es el factor de luminancia de la marca vial, medidas en las condiciones indicadas en la normativa correspondiente.
Resistencia al deslizamiento.
El valor del coeficiente de resistencia al deslizamiento no será en ningún caso inferior a 0,45.
Los ensayos se realizarán sobre tramos completos, entendiendo como tramo la porción de vial comprendido entre dos intersecciones significativas.
El Adjudicatario procederá a repintar todas las marcas viales de un tramo, cuando como consecuencia de un ensayo se compruebe que la media de determinaciones en el mismo, resulta inferior a los valores que a continuación se expresan.
Deberá ser:
- Coeficiente de retrorreflexión. > = 150 mcd/lux.m2
(marcas viales permanentes)
- Factor de luminancia (color blanco) > = 0,30
- Resistencia al deslizamiento (CRT) > = 0,45
- Relación de contraste. > = 1,70
Será suficiente el incumplimiento de solamente una de las condiciones anteriores, para que exista la exigencia de repintado del tramo correspondiente.
Las auscultaciones de marcas viales se realizarán cada seis meses, estando obligado el Adjudicatario a proporcionar los resultados a la Administración de forma inmediata.
En el caso de ser necesario el repintado de uno o varios tramos, el Adjudicatario propondrá a la Administración la fecha idónea para su realización, que deberá ser la más próxima que permitan las condiciones meteorológicas.
En caso de no comenzar en la fecha prevista, el Adjudicatario será penalizado con una cantidad de hasta H soles diarios, .
Si transcurrido un plazo suficiente, según el criterio de la Administración, el Adjudicatario no comienza las labores de repintado, sufrirá una penalización que podrá alcanzar hasta cinco veces el coste de repintado, calculado éste según los criterios de la Administración, lo cual no le eximirá de la obligatoriedad de su realización.
b2) Estructuras y pequeñas obras de fábrica.
Se entiende como estructura la obra de paso con vanos de luz superior a diez metros. Pequeña obra de fábrica es una obra de paso con vanos de luz superior a tres metros e inferior a diez metros.
Un sistema correcto de conservación de estructuras y pequeñas obras de paso. requiere un inventario de las mismas, que incluya situación (identificación), características y su estado de funcionamiento, de forma que permita actuaciones ordenadas, precisas y rápidas.
Por este motivo el Adjudicatario elaborará una aplicación informática que contemple los conceptos antes mencionados, y que permita el acceso a la ficha de cada una de ellas de una forma eficaz y sencilla.
Para ello, cada ficha deberá contener la “historia” de cada obra de paso, incluyendo:
- Identificación (vía, P.K., término municipal).
- Características de la vía que sustenta (sección, trazado en planta y alzado, etc.)
- Datos geométricos (acompañados de croquis y planos digitalizados)
- Datos estructurales
- Datos funcionales
- Datos de proyecto y construcción
- Función que permite la obra
- Obstáculo que salva la obra
- Itinerarios alternativos
- Fotografías digitalizadas
- Otros datos (l.M.D., etc.)
- Estado de conservación
- Actuaciones realizadas
Respecto del estado de conservación, pueden definirse las inspecciones siguientes:
- Rutinaria: Es una inspección visual que se realiza por los técnicos de conservación de la vía. Debe hacerse cada tres meses.
- Principal general: Se realiza por especialistas en estructuras. Es una inspección visual que debe repetirse cada quince meses.
- Principal detallada: Se realiza por especialistas en estructuras. Exige medios
de auscultación, y debe repetirse cada cinco años.
- Especial: Se produce como consecuencia de detección de graves deficiencias en el comportamiento de la estructura, detectadas en una inspección inmediata anterior. Exige medios especiales de auscultación, y suele precisar una intervención inmediata.
Inicialmente, y conjuntamente con la creación de la ficha de cada obra de paso, se realizará una inspección rutinaria sobre su estado, y se elaborará un informe tipo. empleando los índices de gravedad subjetivos, pero suficientemente sancionados por la práctica, que se recogen a continuación:
Índice 1. Defectos “a priori” sin consecuencia importante.
Índice 2. Defectos que indican que la estructura pudiera correr el riesgo de tener una evolución patológica.
Índice 3. Defectos que indican el comienzo de una evolución patológica.
Índice 4. Defectos que indican que se está produciendo una evolución patológica.
Índice 5. Defectos que se pueden traducir en una modificación del comportamiento de la estructura o una parte de ella.
Índice 6. Defectos que se traducen en la proximidad del estado límite de servicio de toda la estructura o parte de ella necesitando una restricción en el uso, o su puesta fuera de servicio.
Como consecuencia de la inspección rutinaria primera, se asignará a cada obra de paso un índice de gravedad, y se procederá en consecuencia. A lo largo del período de concesión, el Adjudicatario deberá realizar las inspecciones citadas en los plazos especificados, modificando el índice anterior asignando, de acuerdo con el comportamiento de la estructura, y tomando las medidas correctoras necesarias.
Los resultados de las inspecciones deberán ponerse en conocimiento de la Administración, así como las medidas previstas para corregir las deficiencias.
En caso de no realizar las inspecciones preceptivas en los plazos fijados, el Adjudicatario recibirá una penalización de hasta I soles por obra de paso y día.
Si no realiza las medidas correctoras derivadas de las inspecciones, el Adjudicatario será penalizado con una cantidad de hasta diez veces el importe de la corrección necesaria. Este importe será calculado según los criterios de la Administración.
Las penalizaciones no serán excluyentes entre sí.
b3) Pavimentos
La auscultación en pavimentos se realizará por tramos, entendiendo como tales, la porción de vía comprendida entre dos intersecciones significativas.
El Adjudicatario deberá realizar metrados periódicas de los parámetros siguientes:
- Regularidad superficial.
Se utilizará el Índice de Regularidad Internacional (IRI). Para ello, se tomarán metrados cada 20 metros en cada uno de los sentidos. Los resultados para cada tramo deberán ser los que a continuación se indican.
- Valor máximo de una metrado = < 3.
- IRI medio de 50 metrados = < 1,25.
- Desviación típica de la muestra de 50 metrados = < 0,25.
El ensayo se realizará cada seis meses, comenzando la cuenta de tiempo en la fecha de la comprobación material de las obras de construcción del sistema.
El Adjudicatario deberá informar a la Administración del resultado de cada ensayo en el momento en que éste obre en su poder.
En el caso de que alguna de las tres especificaciones anteriores supere los valores citados, el Adjudicatario deberá, de forma inmediata, proponer a la Administración las medidas que se tomarán para conseguir que los índices con valores superiores alcancen las magnitudes exigidas. Cuando la Administración apruebe las medidas propuestas, el Adjudicatario deberá ejecutarlas de forma inmediata, de acuerdo con las condiciones meteorológicas.
Si no se entregan a la Administración los resultados de cada ensayo, o no se propone de forma inmediata el conjunto de medidas correctoras, o no se comienza su ejecución cuando lo permitan las condiciones meteorológicas según el criterio de la Administración, el Adjudicatario sufrirá una penalización de hasta J soles diarios .
Si transcurrido un plazo suficiente, según el criterio de la Administración, el Adjudicatario no comienza la ejecución de los trabajos propuestos, sufrirá una penalización que podrá alcanzar hasta diez veces su coste, calculado este según los criterios de la Administración, lo cual no le eximirá de la obligatoriedad de su realización.
- Coeficiente de rozamiento.
Se determinará el Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT). Para ello se dividirá cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud, efectuando 50 metrados en cada uno de ellos. Los resultados para cada subtramo deberán ser los que a continuación se indican.
CRT > = 0.45
El ensayo se realizará cada seis meses, comenzando la cuenta de tiempo en la fecha de la comprobación material de las obras de construcción de los viales del sistema.
El Adjudicatario deberá informar a la Administración del resultado de cada ensayo en el momento en que éste obre en su poder.
En el caso de que el índice CRT medio medido resulte menor que 0,45 el Adjudicatario deberá, de forma inmediata, proponer a la Administración las medidas que se tomarán para conseguir que el índice alcance la magnitud
exigida. Cuando la Administración apruebe las medidas propuestas, el Adjudicatario deberá ejecutarlas de forma inmediata, de acuerdo con las condiciones meteorológicas.
Si no se entregan a la Administración los resultados de cada ensayo, o no se propone de forma inmediata el conjunto de medidas correctoras, o no se comienza su ejecución cuando lo permitan las condiciones meteorológicas según el criterio de la Administración, el Adjudicatario no comienza la ejecución de los trabajos propuestos. sufrirá una penalización que podrá alcanzar hasta cinco veces su coste, calculado éste según el criterio de la Administración, lo cual no le eximirá de la obligatoriedad de su realización.
- Deflexiones.
El Adjudicatario deberá, una vez conocido el pavimento propuesto por el Adjudicatario proponer expresamente las condiciones que deberán cumplir las deflexiones en el período de mantenimiento fijado de cuatro años, así como el esquema y periodicidad de las auscultaciones correspondientes.
- Perfil transversal, textura, fisuración.
Estos parámetros se encuentran en iguales condiciones que las deflexiones, por lo que será aplicable para ellos lo expresado en el apartado anterior.
c) Reparación y Reposición
Son operaciones de reparación y mejora de los viales del sistema y su entorno. Se incluyen las siguientes:
-. Operaciones de carácter general:
- Reparación, reconstrucción y mejora de bermas(1).
-. Pavimentos flexibles:
- Cepillado(5).
- Fresado(5).
- Reparación de blandones(1).
- Reparación de baches(1).
- Sellado de fisuras(5).
- Refuerzos(5).
-. Pavimentos rígidos:
- Recalce xx xxxx de hormigón(5).
- Renovación del sellado de juntas(5).
- Reparación de desconchados(1).
- Tratamientos localizados con resinas(5).
- Reparación de fisuras por fresado longitudinal(5).
- Reparación de fisuras por demolición parcial(5).
- Renovación de losas defectuosas(5).
- Refuerzos(5).
-. Drenaje superficial y profundo:
- Reparación de cunetas, sumideros, caños, bermas, desagües, imbornales, cajas, pozos de registro y drenes subterráneos(1).
- Formación y construcción xx xxxxx(1).
- Protección de cunetas y cursos de agua(1).
-. Taludes, terraplenes y entorno del vial:
- Replantaciones(4).
- Reposición de marras y resiembras o hidrosiembras(4).
- Riego(1).
- Siega de césped y desbroces(1).
- Abonado(4).
- Conservación de los alcorques(4).
- Tratamientos fitosanitarios(4).
-. Señalización vertical:
- Recolocación(1).
- Reposición(1).
-. Señalización horizontal:
- Reposición (repintado)(5).
-. Carteles de información:
- Reparación(1).
- Recolocación(1).
- Reposición(1).
-. Otros sistemas de información. Semaforización
- Reparación(1).
-. Marcas viales
- Borrado(1).
-. Balizamiento (captafaros, etc.)
- Recolocación(1).
- Reposición(1).
-. Muros de mediana
- Reconstrucción(1).
-. Barreras de seguridad
- Elevación(1).
- Reposición(1).
-. Barandillas
- Reparación(1).
- Repintado(1).
-. Reparación de isletas y bordillos(1).
-. Obras de fábrica(5).
Periodicidad y plazo de ejecución
De acuerdo con el número que acompaña a cada operación, estas actividades se realizarán con la periodicidad y plazo de ejecución que se definen a continuación.
- Operaciones con nº 1. Siempre que aparezca la necesidad y con ejecución inmediata.
- Operaciones con nº 2. Con carácter general, al menos una vez al mes.
- Operaciones con nº 3. Al menos dos veces al año.
- Operaciones con nº 4. Al menos una vez al año en la época apropiada.
- Operaciones con nº 5. La periodicidad y plazo de ejecución se determinan, para cada operación, en el apartado b) Auscultación correspondiente.
La periodicidad y plazo de ejecución de las operaciones aquí definidas, no podrá ser alterada, salvo que así lo establezca la Administración. En particular, para las operaciones con nº 1, el criterio de necesidad puede apreciarse de forma subjetiva en algunos casos. No ocurre así en las operaciones de recolocación y reposición de señalización vertical, reparación, recolocación y reposición de carteles de información, reparación de otros sistemas de información, recolocación y reposición de balizamiento, elevación y reposición xx xxxxxxxx de seguridad y barandillas de protección de peatones, en los que regirá el carácter de “inmediato” de la operación. En el resto de ellas, el Adjudicatario dispondrá de cuarenta y ocho horas para mantener las operaciones necesarias.
Mensualmente, el Adjudicatario presentará a la Administración, memoria de las actividades realizadas correspondientes a este apartado c) Reparación y Reposición, que incluirá metrados y plazo de ejecución.
La Administración podrá requerir del Adjudicatario que aumente los medios materiales y humanos dispuestos para ejecutar las operaciones, cuando así lo estime conveniente. Este incremento de medios será costeado por el Adjudicatario, sin que signifiquen coste adicional alguno para la Administración.
Penalizaciones
a. Por cada día de retraso en el comienzo de cada una de las operaciones indicadas, el Adjudicatario sufrirá una penalización de hasta K soles .
b. Realizar con deficiente calidad, según el criterio de la Administración, alguna de las operaciones citadas total o parcialmente. El Adjudicatario deberá realizar otra vez la operación hasta la total desaparición de las deficiencias. Independientemente de la nueva ejecución, podrá sufrir una penalización de hasta L soles diarios por cada una de las operaciones deficientemente ejecutadas.
d) Operaciones especiales
Son actuaciones de carácter puntual, en las que concurren circunstancias muy especiales como pueden ser imposibilidad de previsión, ejecución nocturna, urgencia absoluta, etc. En el caso de existir discrepancias para catalogar una operación de este tipo, prevalecerá en cualquier caso, el criterio de la Administración.
Como ejemplo, pueden citarse, cortes de vía por hundimientos, corrimientos de terreno, reparación urgente de obras de fábrica, atención a accidentes, tratamientos fitosanitarios, etc.
Estas operaciones se ejecutarán a requerimiento de la Administración y otros Organismos Oficiales.
Estas actuaciones urgentes se podrán en conocimiento de la Administración en el más breve plazo posible y, asimismo, deberán figurar en las memorias mensuales, indicando tipo de actuación, fecha, lugar, duración y medios empleados.
Periodicidad y plazo de ejecución
Todas las operaciones contempladas en el apartado d) Operaciones especiales, comenzarán a realizarse de forma inmediata, es decir, en el momento en que el Adjudicatario tenga conocimiento del hecho.
Penalizaciones
a. Por cada día de retraso en el comienzo de las operaciones indicadas, el Adjudicatario sufrirá una penalización de hasta M soles .
b. Si se realizase con deficiente calidad, según el criterio de la Administración, alguna de las operaciones citadas total o parcialmente, el Adjudicatario deberá realizar otra vez la operación hasta la total desaparición de las deficiencias. Independientemente de la nueva ejecución, podrá sufrir una penalización de hasta N soles por cada una de las operaciones deficientemente ejecutadas.
c. Si no se realizase la operación, será de aplicación lo expresado en el apartado Penalizaciones del apartado c) Reparación y Reposición.
2.4. VALORES PROPUESTOS PARA EL PLAZO DE OBRA Y LAS PENALIZACIONES
A | 10 |
B | 24 |
C | 350.000 |
D | 5 |
E | 3 |
F | 2.000.000 |
G | 3.500.000 |
H | 350.000 |
I | 350.000 |
J | 350.000 |
K | 350.000 |
L | 350.000 |
M | 3.500.000 |
N | 350.000 |
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR PARA EL BORRADOR DE BASES DE LICITACIÓN DE LA OPERACIÓN TRONCAL DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD (COSAC I)
3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA
o Aspectos Generales
El sistema comprende cuatro componentes: (i) infraestructura adecuada para transporte masivo, (ii) sistema operativo eficiente, (iii) sistema de recaudo moderno y
(iv) una institución de planeación, gestión y control permanente del sistema. La infraestructura, gestión, control y planeación del sistema son provistos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, mientras la operación y recaudo son contratados con el sector privado.
El sistema que se proyecta es una primera etapa de un sistema tronco alimentador, estructurando la oferta de transporte (con una adaptación eficiente a la demanda) en un corredor de 26 km de longitud que discurre desde la Avenida Xxxxx Xxxxx (al norte de la ciudad) hasta el distrito de Chorrillos (al sur de la misma).
Esta primera fase incluye tres áreas de actuación diferentes. (i) El paseo de la República (Vía Expresa o el Zanjón), ya en funcionamiento con calzada exclusiva para el transporte público, (ii) El acceso x Xxxxxxxx y Chorrillos, a través de las avenidas Bolognesi, Escuela Militar y Prolongación del Paseo de la República, y (iii) El acceso al Centro y Norte de la ciudad, con una doble vía a través de las Avenidas de España y Xxxxxxx Xxxxxx por un lado y Emancipación y Lampa por el otro, para llegar a Caquetá y Xxxxx Xxxxx como acceso al corredor Norte.
El sistema se compone xx xxxxxxxx exclusivos para autobuses, corredores principales o troncales que en su mayoría estarán destinados exclusivamente para la operación del Sistema y en otros compartirán con el transporte privado y el resto de transporte público. Los carriles exclusivos están ubicados en el centro de las vías por las que
discurre sobre los cuales circularán vehículos de transporte masivo de alta capacidad. Asimismo, esta red de corredores principales será complementada por rutas secundarias (alimentadoras), que serán operadas con buses de menor capacidad.
Los paraderos del sistema se sitúan en el centro del sistema, lo que obliga a la apertura de puertas a izquierda de los autobuses; son de plataforma elevada (aproximadamente 90 cm), con cobro de la tarifa en el paradero, esto es, fuera del autobús.
Todos los paraderos disponen xx xxxxxx de adelantamiento para los autobuses, lo que permite un diseño de explotación flexible, con unas rutas expresas y otras con parada en todos los paraderos.
Los paraderos del sistema troncal son espacios cerrados y cubiertos, con pago a la entrada, que se ubican en el separador central de las Troncales cada 500 metros en promedio. El sistema también incluye infraestructura de acceso peatonal y otros modos de transporte, así como talleres y patios para realizar las labores de mantenimiento y estacionamiento de los buses, respectivamente.
Para maximizar la oferta existen servicios Troncales de dos tipos: expresos y corrientes. Los servicios expresos se detienen solamente en estaciones determinadas. Los servicios corrientes sirven todas las estaciones a lo largo del recorrido.
Los vehículos que se utilizan en los servicios Troncales del Sistema son buses articulados con capacidad de 160 pasajeros y para los servicios alimentadores se utilizan vehículos de capacidad media y baja (ómnibus convencional, microbuses)
La operación del Sistema es realizada por empresas privadas bajo estrictas condiciones establecidas en contratos de concesión y operación y bajo un control centralizado. Las empresas operadoras se seleccionan a través de procesos de
licitaciones públicas. La remuneración se realiza en función de los kilómetros recorridos y la tarifa ofertada.
o Infraestructura Del Sistema
El proyecto tal y como esta definido, se sintetiza en las siguientes características físicas:
Acondicionamiento vial de los 28.6 Km. xx xxxxxxxx segregados, divididos 26.3 Km. xxx xxxxxxxx principal y los 2.3 Km. aproximadamente xxx xxxxx del centro de la ciudad (Emancipación –Lampa).
Construcción de 36 paraderos, a lo largo de todo el corredor troncal del sistema. Los cuales se encuentran separadas a una distancia promedio de 500 metros aproximadamente, con plataformas a 90 centímetros de la vía para permitir el acceso a nivel a los vehículos articulados. Cada una de los paraderos posee accesos peatonales a desnivel o a nivel según el caso, diseñadas específicamente para facilitar a los usuarios el uso del Sistema.
Construcción de 2 terminales, en la xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxx en Chorrillos, que permitan la integración de las rutas de alimentación con las troncales además de ser el inicio y final de todos los servicios del sistema, por lo que; sus dimensiones garantizan la facilidad en la ejecución de las maniobras que este circuito supone.
Construcción de 2 patios de operación, en los que se realizan las labores de estacionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de la flota que presta el servicio de transporte masivo, que garantizan diariamente la calidad y seguridad de los vehículos en operación. Además, estos sitios cuentan con la infraestructura adecuada para la administración de la operación.
Los puntos de acceso a los paraderos se ubican en la mayoría de los casos en sus extremos, salvo las estaciones de la Vía Expresa del Paseo de la República, dotados de torniquetes que permiten el cobro y control de la entrada y salida de los usuarios, y al menos de una cabina de venta de medios de pago para el uso del Sistema.
o Vehículos De Operación Del Sistema
La operación xxx xxxxxxxx troncal del sistema será operada con vehículos articulados de alta capacidad (160 pasajeros) cuya velocidad no podrá exceder los 60Km/hora. Los vehículos referidos deberán obedecer las especificaciones técnicas adecuadas a las características de la infraestructura que se utilizará para su funcionalidad, y al diseño operativo del sistema, los que deberán garantizar la mitigación del impacto ambiental de su operación en la ciudad de Lima, y que deberán cumplir como mínimo los estándares exigidos por la normatividad peruana vigente.
Los vehículos deberán ser mantenidos durante el tiempo de la concesión en condiciones de calidad que serán establecidas y controladas sistemáticamente por la autoridad competente designada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Los vehículos operarán de manera exclusiva para el Sistema, y serán de propiedad de los concesionarios privados.
La operación del servicio de alimentación del sistema será a través de vehículos convencionales de capacidad media y baja, es decir ómnibus convencionales y/o microbuses.
o Operación Del Sistema
La operación del Sistema tendrá integración entre rutas troncales y alimentadoras, e igualmente podrá tener integración con otros sistemas de transporte, tales como; las ciclovías.
El sistema se operará con 6 rutas que recorren toda la longitud del sistema, es decir desde el terminal norte en el Naranjal hasta el terminal sur en Chorrillos, de las cuales 2 rutas ingresan al centro de lima y realizan a lo largo de su recorrido 18 paradas, 1 ruta que realiza 34 paradas, 1 de 22 paradas, 3 con 18 paradas y 1 de 19 paradas, las que no ingresan al centro de Lima.
El diseño de las rutas se ha realizado sobre la base de la demanda y las necesidades de viaje de la ciudadanía limeña, respondiendo a tres objetivos, básicamente: (i) mejorar los tiempos de recorrido, (ii) mejorar la capacidad del sistema y (iii) adaptar la oferta a la demanda esperada, con lo cual se obtiene un total de 436.084 viajeros diarios que acceden al sistema troncal.
La planeación estructural del sistema, metas y proyectos de expansión, crecimiento e integración de nuevas troncales al Sistema serán desarrolladas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la unidad que ella designe.
Como complemento del sistema tronco alimentador se incluye la definición de una serie de rutas alimentadoras, que funcionan en el flujo normal del tráfico para aproximar a los viajeros al sistema. El sistema alimentador se compone de 12 rutas; distribuidas en 8 rutas para la zona norte, a través de los tres corredores más importantes de la zona como son la Av. Xxxxx Xxxxx, Av. Universitaria y Panamericana Norte, mientras que; por el Sur con 4 rutas, todas ellas procedentes de las actuales rutas de la Vía Expresa del Paseo de la República.
o Operadores Del Servicio Troncal
La operación troncal del Sistema se desarrolla a partir de la actividad de varios operadores privados, vinculados al Sistema mediante contratos de concesión no exclusiva suscritos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante relación contractual que se encuentra sometida a los términos y condiciones del respectivo contrato.
Los concesionarios desarrollan las actividades requeridas para la movilización de pasajeros a través de los corredores troncales del Sistema.
Como responsabilidad de los operadores privados, está la prestación del servicio de transporte mediante el cumplimiento de los servicios, frecuencias y horarios que le sean asignados por el gestor del Sistema, el suministro del equipo rodante necesario para la operación, el control y mantenimiento de su flota, la administración y responsabilidad de vigilancia y control de las áreas de parqueo de los patios de operación y la dotación, administración, mantenimiento y operación de las áreas de soporte técnico que la Municipalidad Metropolitana de Lima le otorgue en administración para el desarrollo de las actividades propias de la concesión.
Los ingresos de los operadores troncales se determinarán de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato.
o Operadores Del Servicio de Alimentación
La operación de alimentación del Sistema se desarrolla a partir de la actividad de varios operadores privados, quienes desarrollan las actividades requeridas para la movilización de pasajeros desde áreas específicas urbanas de la ciudad hacia los terminales de integración del Sistema troncal, a través de servicios que son definidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, y que tienen por objeto maximizar la ocupación de la troncal y la cobertura del Sistema.
Los operadores del sistema alimentador se vinculan al Sistema mediante la suscripción de contratos con La Municipalidad Metropolitana de Lima, y su actividad está regulada contractualmente de acuerdo con las condiciones y reglas de operación que se establecen en los respectivos contratos.
Como responsabilidad de las empresas operadoras de la alimentación del sistema está la prestación del servicio de transporte en el sistema alimentador, garantizando el cumplimiento de los servicios, frecuencias y horarios que le son asignados por la
Municipalidad Metropolitana de Lima, y cuyo control se efectúa en las llegadas y salidas de los terminales de integración.
El operador de la alimentación tiene la responsabilidad de incorporar al servicio los autobuses de alimentación, así como el equipo necesario para la operación, el control y el mantenimiento de su flota.
Los ingresos de los operadores de la alimentación se determinarán dé acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato.
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DEL SISTEMA
RUTAS TRONCALES
La definición de los puntos xx xxxxxx de cada ruta es la siguiente:
Paradas | R1 | R2 | R4 | R8 | R9 | R10 |
Naranjal | X | X | X | X | X | X |
Xxxxxxxxx | X | X | X | X | ||
Xxxxxxxx | X | X | X | |||
Los Jazmines | X | X | X | X | ||
Xxxxx Xxxxx | X | X | X | |||
Metro X.Xxxxx | X | X | X | |||
UNI - Puerta 5 | X | X | X | |||
Xxxxxx - UNI Puerta 3 | X | X | X | |||
Parque del Trabajo | X | X | X | |||
Caquetá | X | X | X | X | ||
2 xx Xxxx | X | X | X | |||
Quilca | X | X | X | X | ||
España | X | X | X | |||
Pza Castilla | X | X | ||||
Tacna | X | X | ||||
Unión | X | X | ||||
Colmena | X | X | ||||
Xxx Xxxx | X | X | X | X | X | |
Xxxxxx Xx Xxxxxxxx | X | X | X | |||
Xxxxxx | X | X | X | X | ||
Canada | X | X | X | |||
X.Xxxxx | X | X | X | X | X | |
Corpac | X | X | X | X | ||
Xxxxxxxx | X | X | X | |||
Xxxx | X | X | X | |||
Angamos | X | X | X | |||
Xxxxxxx Xxxxx | X | X | X | |||
Xxxxxxxxx | X | X | ||||
28 de julio | X | X |
Paradas | R1 | R2 | R4 | R8 | R9 | R10 |
Rep Panama | X | X | X | X | ||
Ovalo el Progreso | X | X | X | |||
Municipalidad Barranco | X | X | X | |||
Estadio Barranco | X | X | X | X | ||
Xxxxxxxx Xxxxx | X | X | X | |||
METRO | X | X | X | |||
Matellini | X | X | X | |||
La Curva | X | X | X | X | X | X |
Terminal Chorrillos | X | X | X | X | X | X |
TOTAL PARADAS | 34 | 19 | 18 | 18 | 18 | 22 |
Las paradas en rojo corresponden a la ruta por el centro de la ciudad (Emancipación / Lampa)
Con este número de paradas, las velocidades comerciales previstas en cada ruta son las siguientes:
Ruta | Vel (km/h) |
R1 | 25,71 |
R2 | 29,34 |
R4 | 26,78 |
R8 | 29,72 |
R9 | 26,51 |
R10 | 28,16 |
Estas rutas requieren los siguientes intervalos para su adecuación a la demanda en cada periodo horario:
Intervalo (min) Frecuencia (buses/hora) | ||||||
Ruta | AM | HV | PM | AM | HV | PM |
R1 | 5,3 | 5,0 | 3,5 | 11,3 | 12,0 | 17,1 |
R2 | 3,6 | 5,0 | 4,7 | 16,7 | 12,0 | 12,8 |
R4 | 3,5 | 4,7 | 17,1 | 12,8 | ||
R8 | 3,3 | 4,3 | 18,2 | 14,0 | ||
R9 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 20,7 | 17,1 | 14,6 |
R10 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 15,4 | 15,0 | 14,3 |
SISTEMA ALIMENTADOR
El sistema alimentador se compone de 12 rutas. Un resumen de las zonas atendidas es el siguiente:
Zona norte
La alimentación en la zona norte se organiza en 8 rutas, por tres corredores: Xxxxx Xxxxx, Universitaria y Panamericana Norte.
• Las rutas LN06 y XX00 xxxxxxxx a la zona de Chinchaysuyo. Se propone su operación con Microbuses dadas las características de la zona (estado del viario y pendientes)
• La ruta LN09 atiende a la zona de Collique y el sector norte de la Avenida Xxxxx Xxxxx. Se propone su operación con Xxxxxxx.
• La ruta LN32 atiende a la zona de la Anevida Puno. Se propone su operación con Microbuses dadas las características de la zona (estado del viario y pendientes)
• La ruta LN31 atiende a la zona de la Avenida Xxxxxxxx. Se propone su operación con Microbuses dadas las características de la zona (estado del viario y pendientes)
• Las rutas LN21 y XX00 xxxxxxxx la demanda de la Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx XX00 se incluye para reforzar la oferta en la zona más próxima al terminal Norte, fundamentalmente en hora punta, sin necesidad de incrementar más la frecuencia de la ruta principal. Se propone su operación con Xxxxxxx.
• La ruta LN41 atiende a la demanda de la ruta SO02, por Panamericana Norte, llegando hasta el distrito xx Xxxxxx Piedra. Se propone su operación con Xxxxxxx.
En el gráfico siguiente se presenta un esquema de las rutas alimentadoras en la zona norte.
XX00
XX00
XX00
XX00
XX00
XX00
XX00
Terminal Norte
LN06
Zona sur
La alimentación en la zona sur se organiza en cuatro rutas, todas ellas procedentes de las actuales rutas de la Vía Expresa.
• La ruta SO-08 atiende la zona de la Av. Alameda Sur. Se propone su operación con Xxxxxxx.
• La ruta SO-02 atiende la zona de la Avenida 12 de Octubre, llegando hasta el Asentamiento Humano América en San Xxxx de Miraflores. Se propone su operación con Xxxxxxx.
• La xxxx XX-00 atiende la Avenida Huaylas (Antigua Panamericana Sur). Se propone su operación con Xxxxxxx.
• La ruta SO-07 atiende la zona de la Avenida Guardia Civil. Se propone su operación con Xxxxxxx.
En el gráfico siguiente se presenta un esquema de las rutas alimentadoras en la zona sur.
SO-07
SO-02
SO-03
SO-08
Terminal Sur
La Curva
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA, CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD (COSAC I),
TRAMO: TRONCAL VÍA EXPRESA
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS
MEDIANTE
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
ÍNDICE
CONVOCATORIA
I. BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN
I.1.- ASPECTOS GENERALES
1.ASPECTOS GENERALES 2
2.FINANCIAMIENTO 3
3.PRÁCTICAS CORRUPTIVAS 3
4.OFERENTES ELEGIBLES 4
5.CONSULTAS Y ACLARACIONES 6
6.MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 7
7.VISITA A LA ZONA DEL PROYECTO 7
I.2.- DE LA OFERTA
8.PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 9
9.GARANTÍA DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS 11
10.PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 12
11.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 16
12.APERTURA DE OFERTAS 16
13.EVALUACIÓN DE OFERTAS 17
14.CONFIDENCIALIDAD 19
15.ACLARACIÓN DE OFERTA 19
16.RECHAZO DE OFERTAS 20
17.DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 20
18.LICITACIÓN DECLARADA DESIERTA 21
19.GARANTÍAS CONTRACTUALES: 21
20.IMPUGNACIONES 22
I.3.- DEL CONTRATO
00.XX LA FIRMA DEL CONTRATO 23
00.XX LOS ADELANTOS 25
00.XX LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS 26
00.XX LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 27
00.XX LAS VALORIZACIONES Y PAGOS 29
26.ADELANTOS ESPECÍFICOS Y MATERIALES EN CANCHA 30
00.XX LAS OBRAS ADICIONALES 31
00.XX LOS RECLAMOS 32
00.XX LOS PLAZOS Y SUS AMPLIACIONES 33
30.TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN CONTROLADA 35
00.XX LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 35
00.XX LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 37
33.DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 38
34.MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 39
35.PRUEBAS TÉCNICAS DE CONTROL DE CALIDAD 39
36.OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 40
37.INGENIERO RESIDENTE Y ASISTENTE 40
38.DERECHO DE VÍAS Y TERRENOS PARA LA OBRA 41
39.CANTERAS 41
40.IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA 42
41.ACUERDOS VERBALES 42
42.ACCIDENTES 42
I.4.- OTROS
43.PREMINENCIA DE ESTAS BASES 44
44.RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 44
45.SANCIONES 45
II. FORMULARIOS
Nº 1. PRESENTACIÓN DE OFERTA
Nº 2. MODELO DECLARACIÓN JURADA
Nº 3. MODELO DECLARACIÓN JURADA SOBRE REQUERIMIENTOS DE NACIONALIDAD
Nº 4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Nº 5. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA
Nº 6. EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA OBRAS VIALES ÚLTIMOS 10 AÑOS
Nº 7. RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE EL POSTOR SE COMPROMETE A UTILIZAR EN LA OBRA
Nº 8. LISTA DE CANTIDAD DE OBRA-PRESUPUESTO OFERTADO Nº 9. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Nº 10. ESTADO ECONÓMICO DEL OFERENTE
III. MODELO DE CONTRATO
IV. BASES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN
IV.1.- ALCANCE
IV.2.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN IV.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ANEXO 1: EVALUACION COMPARATIVA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
CONVOCATORIA
ENTIDAD: PROTRANSPORTE DE LIMA
PRÉSTAMO BID Nº. BANCO MUNDIAL Nº
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. (NÚMERO)
CONVOCATORIA
La Municipalidad de Lima ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, con cargo al PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA, CORREDOR
SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD (COSAC I), los préstamos BID Nº. y Nº.
para financiar parcialmente el costo del Proyecto TRONCAL VÍA EXPRESA, y parte de los recursos de estos préstamos han sido asignados a la realización de pagos elegibles a efectuarse con arreglo al contrato para la construcción de las obras objeto de esta licitación.
Por lo anterior y de acuerdo con lo resuelto por PROTRANSPORTE (ENTIDAD CONTRATANTE), se convoca a las firmas, nacionales o extranjeras y/o consorcios de firmas, provenientes de países miembros del BID y/o del Banco Mundial, con experiencia como redactores de proyectos y contratistas de obras, para que presenten sus ofertas para la realización del Proyecto Constructivo a nivel de ingeniería de detalle, y la Ejecución de las Obras de los tramos mencionados, consistente en las siguientes actividades:
Movimiento de tierras, pavimentos, drenaje, estructuras, señalización y semaforización, reposición de servicios, medidas correctoras de impacto ambiental, ejecución de paraderos y patios, y seguridad e higiene.
Las condiciones generales de la licitación son las siguientes:
1. Plazo de Ejecución
2. Precio de Licitación
3. Precios de los documentos de licitación
4. Lugar de Adquisición de los Documentos de Licitación
5. Calendario del Concurso:
Fechas de la venta de los documentos, Plazo de consultas,
Plazo de respuestas a las consultas,
Fecha, hora y lugar de recepción de propuestas,
Lima, a del 2003
MUNICIPALIDAD DE LIMA. PROTRANSPORTE
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA
BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº PARA EJECUCIÓN DE OBRAS:
CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD (COSAC I), TRAMO: TRONCAL VÍA EXPRESA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN
El contratante desea recibir ofertas para la construcción de la obra (complementación del diseño y mantenimiento de la obra) que se describe a continuación:
Se espera que el Licitante ganador terminará las Obras en la Fecha contractual especificada en estos documentos de licitación.
En este documento de licitación, los términos “propuesta” y ”oferta” y sus derivados (proponente/oferente, etc.) se emplean como sinónimos, y “día” significa calendario.
1.2. SISTEMA DE LICITACIÓN
La Licitación es en base a la modalidad Concurso Oferta.
1.3. ENTIDAD LICITANTE
PROTRANSPORTE, como organismo ejecutor del Programa Nacional de Transporte Urbano en adelante se denominara PNTU.
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será de 5 meses para el Proyecto de Construcción, y de 12 meses para la Ejecución de las Obras.
2. FINANCIAMIENTO
La municipalidad de Lima ha recibido préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en adelante "los Bancos ", para que con aportes xxx Xxxxxx Publico financie gastos elegibles en virtud del Contrato objeto de estos Documentos de Licitación.
3. PRÁCTICAS CORRUPTIVAS
3.1. Los Bancos exigen que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación y el Contratante), así como los oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con financiamiento de los Bancos, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, los Bancos actuarán frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.
- “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.
- “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.
- “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes.
- “Colusión”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.
3.2. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo de los Bancos, que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con motivo de un financiamiento de los Bancos, ha incurrido en prácticas corruptivas, los Bancos:
- Rechazarán cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o.
- Declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de financiamiento de los Bancos. La inhibición que establecen los Bancos podrá ser temporal o permanente; y/o.
- Cancelará, y/o acelerará el repago de la porción xxx xxxxxxxx destinado a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario xxx xxxxxxxx o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario.
3.3. El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución del contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha información deberá incluirse en el Formulario de Presentación de Oferta.
3.4. El Oferente deberá permitir a los Bancos, o a quien éstos designen, inspeccionar o realizar auditorias de los registros contables y estados financieros de los contratistas relacionados con la ejecución del contrato.
4. OFERENTES ELEGIBLES
4.1. Solo podrán participar las empresas constructoras nacionales y de países miembros del BID y/o del BIRF y que demuestren solvencia financiera, capacidad técnica, solidez legal y organización administrativa suficiente para ejecutar las obras.
4.2. Requisitos de Nacionalidad
- Las empresas proponentes deben cumplir el requisito de nacionalidad es decir pertenecer a un país miembro del BID o del Banco Mundial. Para determinar la nacionalidad de una firma oferente, el Licitante deberá verificar que:
- La firma esté constituida y en funcionamiento, de conformidad con las disposiciones legales del país miembro donde la firma tenga su domicilio principal.
- La firma tenga la sede principal de sus negocios en territorio de un país miembro.
- Más del 50% del capital de la firma sea de propiedad de una o más personas naturales o jurídicas de uno o más países miembros o de ciudadanos o residentes "bona fide" de esos países elegibles.
- La firma constituya parte integral de la economía del país miembro en que esté domiciliada.
- No exista arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de otros beneficios tangibles de la firma sean acreditados o pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o residentes "bona fide" de los países miembros; o a personas jurídicas que no sean elegibles de acuerdo con los requerimientos de nacionalidad de este párrafo.
- Cuando se trate de un contrato para la ejecución de obras, sean ciudadanos de un país miembro, por lo menos, el 80% del personal que deba prestar servicios en el país donde la obra se lleve a cabo, ya sea que las personas estén empleadas directamente por el contratista o por subcontratistas. Para los efectos de este cómputo, si se trata de una firma de un país distinto al de la construcción, no se tendrán en cuenta los ciudadanos o residentes permanentes del país donde se lleve a cabo la construcción.
4.3. Las normas anteriores se aplicarán a cada uno de los miembros de un consorcio (asociación de dos o más firmas) y a firmas que se propongan para subcontratar parte del trabajo.
4.4. Las empresas participantes en esta licitación deberán suministrar al Licitante la información pertinente para determinar su nacionalidad, ya sea en los formularios de precalificación, en los de registro o en los de licitación, según corresponda.
4.5. Un oferente, incluido todos los miembros de un consorcio, asociación, o grupo, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, solo podrá presentar una oferta, no se evaluarán las ofertas aisladas de los miembros de un consorcio, asociación o grupo. Esto, sin embargo, no limita la participación de subcontratistas en mas de una oferta. Para estos efectos:
- Se entiende que formen parte de un mismo grupo económico o financiero, las empresas que tengan directores, accionistas (con participación de mas del 5%), o representantes legales comunes, y aquellas que dependan o subsidien económica o financieramente a otra empresa.
- Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico o financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicio de consultoría, tenga la capacidad de proveer bienes, construir obras, no podrán proveer bienes o construir obras en un proyecto en que dicha empresa o su filial o empresas del mismo grupo económico o financiero haya participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto de la licitación. La determinación de si existe o no conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante.
4.6. Condiciones Referentes a Asociaciones
- Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de una asociación.
- Los postores que se presenten asociadas deberán presentar un contrato de promesa de asociación que contenga cuando menos la información siguiente:
• Empresa que forma la Asociación que será un máximo de tres (3)
• Porcentaje de participación de cada empresa
• Declaración expresa de responsabilidad solidaria
• Compromiso de no modificar los términos del contrato de asociación mientras la obra no quede concluida
• El nombre del Representante Legal de la Asociación
4.7. Condiciones de las Empresas
- No estar impedida de contratar con el Estado.
- No podrán ser postores de esta licitación, las empresas constructoras que en los últimos tres años hayan tenido algún juicio derivado de la ejecución de obras, ejecutoriado en su contra o rescisión de contrato por causas imputables a la empresa contratista u obras intervenidas por la Entidad Contratante por causa imputable al contratista.
4.8. Materiales, Equipos y Servicios Elegibles
- Todos los materiales, equipos y servicios a suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por los Bancos, deberán tener su origen en los países elegibles.
- A los fines de la cláusula precedente, se entenderá por “origen” el lugar en que los materiales han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, manufacturados o procesados, o el país en que como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de sus componentes importados
- La nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes, no determina el origen de los mismos
5. CONSULTAS Y ACLARACIONES
5.1. Las consultas o aclaraciones que deseen hacer los postores sobre los documentos de licitación, deberán ser formuladas por escrito, adjuntando la grabación del mismo documento en un diskette de 3 1/2", utilizando el procesador de textos Word. Pueden así mismo, formularse consultas vía fax. Las consultas deberán ser dirigidas a la siguiente dirección:
5.2. Las consultas se recibirán como máximo hasta la fecha indicada en el aviso de la Convocatoria, en las oficinas del CONTRATANTE, hasta las 13.30 horas.
5.3. Todas las respuestas a las consultas, serán efectuadas por el CONTRATANTE y se proporcionaran por escrito en un único documento que cubrirá todas las consultas presentadas. Se incluirán las Addenda y documentos complementarios a que hubiera lugar. Las respuestas a las consultas serán recogidas en las oficinas del CONTRATANTE, a partir de la fecha indicada en el aviso de la Convocatoria.
5.4. Todos los Postores deberán recabar indispensable y obligatoriamente la documentación indicada anteriormente pues forma parte de estas Bases. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por no haber recabado dicha documentación oportunamente, solo perjudicará al Postor, no pudiendo ser causal de impugnación ni reclamo alguno.
5.5. Queda entendido que toda aclaración, enmienda o documento complementario emitido por el CONTRATANTE, formará parte del documento de Licitación.
6. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
6.1. El Contratante, por cualquier motivo y en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, podrá modificar los documentos de licitación mediante Addenda, ya sea por iniciativa propia o como consecuencia de una aclaración hecha a pedido de un posible oferente.
6.2. Todo Addendum que se emita constituirá parte de los documentos de licitación y se proporcionarán por escrito de conformidad con la subcláusula 5.3.
6.3. A fin de que los posibles oferentes cuenten con un tiempo razonable para considerar un Addendum en la preparación de sus ofertas, el Contratante prorrogará si fuere necesario el plazo para la presentación de las mismas.
7. VISITA A LA ZONA DEL PROYECTO
7.1. El postor deberá visitar e inspeccionar la Zona de Obras y sus alrededores y obtener por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del postor. El CONTRATANTE llevará cabo una visita el día y hora señalado en la convocatoria. Los licitantes interesados deberán comunicarse con la siguiente persona:
I.2.-DE LA OFERTA
8. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS
8.1. La presentación de las propuestas implica el reconocimiento y aceptación del postor a todas las disposiciones y normas contenidas en el Expediente de Licitación y en el Régimen Legal Nacional.
8.2. Costo de la Oferta. El postor sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El CONTRATANTE no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo la licitación o su resultado..
8.3. Idioma de la Oferta. La oferta que prepare el postor, así como la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Postor y el Contratante, deberán redactarse en idioma español. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Los documentos legales de las firmas extranjeras si fuera el caso, deberán acompañarse con su traducción al español. Para efectos de interpretación de la oferta prevalecerá dicha traducción.
8.4. Documentos que componen la Oferta. La presente Licitación comprende los siguientes documentos:
- Aviso de convocatoria.
- Expediente Técnico:
• Volumen I: Bases de Licitación, Modelo de Contrato, Anexo a las Bases, Formularios para la presentación de las ofertas.
• Volumen II: Memoria Descriptiva del Proyecto.
• Volumen III: Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuesto, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Relación de Equipo Mínimo.
• Volumen IV: Planos del Proyecto.
• Anexo: Consultas y Respuestas a Consultas. Addenda y Circulares, Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios, Cualquier otro documento requerido en los documentos.
8.5. Formularios de presentación de Ofertas.
- El Postor deberá presentar el formulario de presentación de Oferta que se incluye en posteriores apartados. Este formulario deberá llenarse sin alteraciones en su formato y no se aceptarán sustitutos. Deberán completarse todos los espacios en blanco con la información solicitada.
- El Oferente deberá suministrar la lista de cantidades y precios utilizando el formulario suministrado, Formularios de Oferta.
8.6. Ofertas Alternativas: No se aceptarán Ofertas Alternativas.
8.7. Precios de la Oferta y Descuentos.
- Los precios y descuentos cotizados por el Postor en la Presentación de Oferta y en la Lista de Cantidades, deberán ajustarse a los requerimientos que se especifican a continuación:
• El Postor indicará los precios y tarifas para todos los rubros (items) de trabajo descrito en las cantidades. Si una Lista de Cantidades incluye rubros sin precio, se entenderá que el precio faltante está incluido en el precio de otros rubros y, por tanto, no serán pagados por el Contratante.
• El precio que se debe cotizar en la Presentación de Ofertas, será el precio total de la oferta con exclusión de cualquier descuento que se hubiese propuesto.
• El Postor deberá cotizar todo descuento incondicional, así como la metodología para su aplicación, en la Presentación de Oferta.
• Los precios cotizados por el Postor permanecerán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a variaciones de ninguna índole.
• Todos derechos, los impuestos y otros pagados por Postores bajo el contrato, por cualquier causa, deberá ser incluido en las tarifas y precios y en el total de la oferta presentada por el Postor.
8.8. Monedas de Ofertas y de Pago.
- Los Postores cotizarán los precios y tarifas unitarios en las siguiente monedas, por separado:
• para insumos de las obras que el postor espere suministrar desde el país del Contratante en moneda nacional, y,
• para insumos de obras que el postor espere suministrar desde el exterior (denominados los requerimientos en moneda extranjera”), ya sea i) exclusivamente en moneda del país del licitante o bien, si lo prefiere ii) exclusivamente en dólares de Estados Unidos de América, entendiéndose que el licitante que espere incurrir en gastos en moneda distinta de la establecida en i) y ii) de esta cláusula con respecto a una parte de los requerimientos en divisas, y que desee que se le pague en las mismas monedas, deberá indicar las monedas y montos correspondientes en su oferta.
- Los postores deberán indicar los requerimientos esperados en moneda extranjera incluyendo, pero no limitándose, a las necesidades específicas para:
• Personal y mano de obra extranjero ocupados directamente en los trabajos;
• Gastos de seguridad social, seguro, atención médica y otros beneficios del personal y mano de obra mencionados, y los gastos de viajes internacionales, materiales importados, temporal o permanente;
• Depreciación y uso de maquinarias y equipos importados del Contratista, incluyendo repuestos necesarios para las Obras, Cargos por seguros y fletes correspondientes a materiales, maquinaria y equipos importados del Contratista, incluyendo repuestos, y;
• Gastos generales, comisiones, utilidad y cargos financieros que se originen fuera del país del Contratante en relación a las Obras.
- El contratante podrá solicitar a los postores aclaraciones acerca de los requerimientos en divisas y la justificación de que los montos incluidos en los precios y tarifas unitarios indicados en la Oferta son razonables y se ajustan a la subcláusula
- La moneda en que se evaluarán las Propuestas será el Nuevo Sol.
8.9. El postor considerará los precios unitarios sin el I.G.V: que pudiera afectar directamente los componentes de estos. En consecuencia, el I.G.V. que corresponda a la Propuesta del Contratista se consignara en forma separada sobre el total del monto ofertado.
9. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LAS PROPUESTAS
9.1. El Postor deberá incluir como parte de su oferta, en su versión original una garantía de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta consistirá en una Carta Fianza Bancaria, extendida por institución bancaria nacional o extranjera de primer orden, de un país miembro del BID y/o del Banco Mundial, autorizada para operar en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros conforme a la Ley de Bancos, solidaria, incondicional, irrevocable de realización automática y sin beneficio de
excusión, a favor del Contratante por un monto de US$ y un
período de una validez mínimo de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de presentación de Propuestas. Solo se aceptaran cartas fianzas en dólares americanos. Esta garantía bancaria debe ajustarse al formulario de garantía de seriedad de oferta que figura en los Anexos a este documento.
9.2. Solo se aceptarán Cartas Fianzas de bancos extranjeros que sean otorgadas a través de su banco corresponsal acreditado en Lima. No se aceptaran Cartas Fianzas de Financieras, ni de compañías de seguros.
9.3. Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de seriedad de oferta será rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitación.
9.4. Las garantías de seriedad de oferta de los Postores cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, serán devueltas lo antes posible una vez que el adjudicatario haya presentado la garantía de cumplimiento.
9.5. La garantía de seriedad de oferta podrá ser ejecutada por el Contratante:
- a) si el adjudicatario:
(i) no firma el Contrato, o
(i) no suministra la garantía de cumplimiento
(ii) no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la subcláusula 13.5.3.
10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
10.1.Formato y Firma de la Oferta: El Postor deberá preparar un original de los documentos que constituyen su oferta, y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. Adicionalmente, el Postor deberá presentar una copia de la oferta y marcar claramente con la palabra “COPIA” En caso de cualquier discrepancia prevalecerá el original.
10.2.Plazo para la presentación de Ofertas:
- Las propuestas deberán ser dirigidas y entregadas a más tardar en la hora y fecha señalada en la convocatoria en la siguiente dirección:
- El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas, emitiendo addendum de acuerdo con la subcláusula 6.3, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Postores que hubieran estado sujetos al plazo original, estarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.
10.3.Ofertas Tardías: Después de la fecha y hora señaladas no será recibida ninguna propuesta ni documentación alguna. Toda oferta que se presente después del plazo fijado para la recepción será rechazada y devuelta sin abrir. La entrega se realizara ante Notario Publico levantándose luego el Acta correspondiente.
10.4.Contenido: Las Propuestas estarán constituidas por los documentos que se indican a continuación y se presentarán en un (01) sobre cerrado, Cuyo contenido será el siguiente:
- Documentos Generales (subcláusula 10.8 de estas bases).
- Propuesta Técnica y Económica (subcláusula 10.9 de estas bases).
10.5.Presentación y Ordenamiento: El sobre en que se presentará la Propuesta, deberá llevar la siguiente inscripción: Postor: Licitación
Pública Internacional Nº para ejecución de obras de
Contratos xx Xxxxxxxx Nº /OC-PE (BID) y N° -PE-BIRF.
10.6.Los documentos presentados en el sobre (válido tanto para el original como para la copia), serán foliados e identificados con los mismos títulos y ordenados en la misma secuencia que se utiliza en los subcláusulas 10.8 y 10.9 de las presentes bases.
10.7.Todos los documentos serán sellados firmados por el Representante Legal. 10.8.Documentos Generales: Serán presentados con el contenido y orden siguiente.
- Documentos Legales:
• Identificación del Postor y Representante autorizado. Se indicará el nombre del Postor o razón Social de la empresa o de cada una de las empresas que integran la Asociación. Se indicará también la dirección teléfono y fax para el envío de documentación referida a la presente licitación. El Contratante no será responsable de los documentos que el postor no reciba por datos mal proporcionados. Asimismo se hará constar el nombre del Representante legal, quien en el caso de que su representada obtenga fa Buena Pro, deberá ser una persona domiciliada en el país. Se presentará en FORMULARIO Nº 1.
• Escritura Pública de Constitución Social. Se presentará copia simple de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa o de cada una de las empresas asociadas, si se trata de una Asociación. Las escritura pública de empresas extranjeras, otorgadas en idioma español, deberá contar con certificación del Consulado de Perú en su país de origen, y si fueran otorgados en idioma diferente, además una traducción legalizada.
• Promesa de Asociación Legalizada. Se presentará copia de la promesa de Asociación, suscrita par los representantes legales de cada una de las empresas asociadas de acuerdo a las indicaciones de la subcláusula 4.3 de las presentes bases.
- Documentos Propios.
• Fianza de seriedad de la oferta, de conformidad con la cláusula 9.0 de estas bases.
• Visita a la zona de las obras. Declaración Jurada del postor en la que indique que ha visitado la Zona del proyecto y sus alrededores y ha obtenido por si mismo, bajo su propia responsabilidad, toda fa información que sea necesaria para la preparación de su oferta. Los gastos relacionados con dicha visita Correrán por cuenta del postor.El Contratante no se responsabiliza por errores u omisiones que el postor incurra en el proceso de licitación por no visitar las obras.
• Expediente Técnico de Licitación, deberá ser devuelto al Contratante el día hábil anterior al Acto de Presentación de las Propuestas, sellado y firmados
por el Representante del Postor, acción con la que certifica conocer los documentos y sus obligaciones. El contenido del expediente será el mismo al indicado en la subcláusula 7.4.2. Este deberá ser entregado en sobre cerrado.
10.9. Propuesta Técnica y Económica. Comprenderá la siguiente:
- Aspectos Técnicos:
• i) Experiencia como contratista de carreteras: Se pide diez años de experiencia como mínimo. Utilizando el Formulario No 6 se proporcionará información de la facturación de obras concluidas y en ejecución, sin incluir impuesto a las ventas. Se consignarán los montos facturados en cada uno de los años desde 1992 hasta 2002; ii) La información requerida en el item anterior, se puede limitar a obras concluidas, las cuales deberán respaldarse con certificaciones otorgadas por el cliente. Para obras realizadas en países donde no se acostumbran los certificados otorgados por el cliente, se presentará Declaración Jurada; iii) Los montos serán expresados en Dólares Americanos.
• Equipo de Construcción. El postor debe demostrar que dispone del equipo que haya propuesto para la realización de las obras (Formulario Nº6). Los equipos deben estar en buena condición de operatividad y ser adecuados a las características de la obra. El Contratante se reserva el derecho de verificar el equipo en el lugar señalado por el postor.
• La disponibilidad de equipo será respaldada por la constancia de propiedad, contrato o compromiso de alquiler o leasing. Para determinar la propiedad del equipo se aceptará la copia de la factura de compra o el certificado de un Auditor, que ese equipo figura en el último balance de la empresa (2002).
• Relación de los siguientes ratios financieros debidamente firmados por el contador general de la empresa postora en base al balance del ultimo año (2002)y de conformidad con el formulario Nº 10: Índice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) mayor o igual a 1.00; e Índice Patrimonial (Patrimonio Neto / Activo Total) mayor o) igual a 0.25.
• Programa de Trabajos: Se deberá presentar el calendario de obra valorizado, el diagrama xx Xxxxxx por partidas y, de considerarse necesario, subpartidas y el calendario PERT-CPM. Se deberá incluir, en concordancia con el programa de trabajo, la distribución del personal profesional asignado alas trabajos.
• Asimismo, se deberá calendarizar la adquisición de materiales, la movilización y utilización de equipo.
• Propuesta Económica. La oferta económica presentada en la "Carta Propuesta", indicará el monto total propuesto por el postor para la ejecución de la obra. Asimismo, se incluirá el presupuesto desagregado según modelo, en el que se indicará los metrados base y los precios unitarios ofertados (Formulario Nº 8).
• Los análisis de precios unitarios se presentaran para cada partida y mostraran en detalle los costas directos, es decir la mano de obra, equipos, materiales y todos los conceptos que les son accesorios. La presentación se hará de acuerdo al Formato Nº 9.
• Adicionalmente, se incluirá el análisis o sustento de la producción (rendimiento) de los equipos o conjuntos de equipos que participan en las labores propias de cada actividad que deberá ser analizada técnicamente en cuanto están destinados a sustentar el precio unitario de cada partida del presupuesto de la licitación.
• Los Costos Indirectos serán igualmente analizados incluyéndose todos los conceptos necesarios para la total y correcta ejecución de los trabajos.
• Adicionalmente indicará su expectativa de utilidad y el impuesto general de las ventas que corresponda.
• La propuesta económica con el IGV que afecte los componentes de los precios unitarios en la forma prevista en la subcláusula 8.9.
• Calendario de Avance de Obra (CAO) valorizado por partida y en porcentaje de avance mensual, incluyendo el metrado y el monto mensual a valorizar.
- Esquema para presentación de Propuesta
• Parte A: Contenido: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (devolución según subcláusula 8.4.2) Se deberá incluir la constancia de devolución firmada y sellada en el sobre cerrado, como constancia de haber presentado los documentos al Contratante.
• Parte B: Contenido: DOCUMENTOS LEGALES (Según Cláusula 10.8.1) Presentación original y copia simple.
• Parte C: Contenido: DOCUMENTOS PROPIOS DE LA LICITACIÓN (Según Subcláusula 10.8.2) Presentación original y copia simple.
• Parte D: Contenido: PROPUESTA TÉCNICA (Según Subcláusula 10.9.1) Presentación original y copia simple.
• Parte E: Contenido: PROPUESTA ECONÓMICA Presentación original y copia. (Según subcláusula 10.9.2.).
• Todos los documentos descritos anteriormente, se presentaran en un sobre debidamente cerrado y firmado en el acto de apertura de sobres.
10.10. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas.
- Un Postor podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, mediante el envío de una comunicación, por escrito y debidamente firmada por su representante autorizado. Deberá, además, incluir una copia de la autorización para firmar. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta. Todas las comunicaciones y, adicionalmente, los sobres correspondientes deberán identificarse claramente con los términos “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”, según corresponda; y ser recibidas por el Contratante antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.
- Las ofertas cuyo retiro hubiese sido solicitado, previo al vencimiento del plazo para presentación de ofertas, deberán ser devueltas a los Oferentes sin abrir.
- Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentación de ofertas y la fecha de vencimiento del período de validez de la oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Ofertas.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1.Los requisitos mínimos que los postores deberán cumplir son los siguientes: i) Promedio anual de facturación, informado en el Formulario Nº 6 igual o mayor a US$ ; ii) Demostrar poseer el equipo que propone en la relación del FORMATO Nº 7. iii ) Demostrar que los indicadores financieros, solicitados cumplen los siguientes valores mínimos: índice de liquidez mayor o igual 1.00, e índice Patrimonial mayor o igual a 0.25.
11.2.En el caso de asociaciones, estos índices deben ser cumplidos por la firma con mayor participación dentro del consorcio.
12. APERTURA DE OFERTAS
00.0.Xx Comisión de Recepción y Evaluación nombrada, constituida y en presencia xxx Xxxxxxx Público, procederá a recibir la documentación presentada por los postores.
00.0.Xx admitirá la remesa de la documentación por correos o courier al lugar, fecha y hora señalados anteriormente. Para tal efecto la Comisión de Recepción solicitará a la
Mesa de Partes, antes del inicio de acto, las propuestas recibidas par xxxxxx o courier. EI riesgo de la recepción oportuna será asumido por el postor.
12.3.Recepcionados los sobres conteniendo los documentos se procederá a la apertura de los mismos. La comisión abrirá los sobre de las ofertas en acto público a la hora, fecha y en la dirección especificada en el subcláusula 10.1, y en presencia de los representantes de los postores que deseen asistir.
00.0.Xx comenzar el acto publico y previa a la apertura de los sobres, el presidente de la comisión anunciará los nombres de todos los postores cuyas ofertas fueron recibidas y serán objeto de apertura. Si en este momento, algún oferente o representante autorizado manifiesta que su nombre fue omitido de tal lectura y posee evidencia documentada de haber presentado la oferta, la Comisión postergara la apertura de ofertas. Esta postergación podrá ser momentánea si la o las ofertas faltantes es o son encontradas en un tiempo razonable. En caso contrario, deberá suspenderse el acto público de apertura.
12.5.En la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los postores, las modificaciones sustituciones o retiros de ofertas y cualquier otro detalle que la comisión, a su discreción, considere apropiado anunciar. Ninguna oferta será rechazada en el acto de apertura. Las ofertas tardías serán devueltas sin abrir.
12.6.Las ofertas que no sean abiertas y leídas en el acto de apertura no serán evaluadas. 12.7.E1 notario publico elaborará un acta de la apertura de las ofertas, en la que se hará
constar las ofertas recibidas y sus montos, la existencia o falta de garantía recibida o de cualquier otro documento de la licitación, las modificaciones o sustituciones y retiro de ofertas, así como las observaciones que hubiesen manifestado los participantes, entregándose a cada uno, una copia del acta. Una vez entregada el acta, se tendrá por concluido el acto de apertura de ofertas.
12.8.Los postores acreditaran a su Representante ante la Comisión de Recepción y Evaluación, mediante carta con la firma legalizada notarialmente.
13. EVALUACIÓN DE OFERTAS
13.1.Examen Preliminar de las Oferta. La determinación por parte del Contratante de si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Para determinar si las ofertas se ajustan substancialmente a las condiciones de los documentos de licitación, el Contratante examinará las ofertas para confirmar que todos los documentos y documentación técnica solicitados según la subcláusula 10.8 han sido suministrados, y para determinar si cada documento suministrado está completo.
00.0.Xx considera que una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación cuando la misma concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que:
- afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el desarrollo de los trabajos especificados en rendimiento el contrato; o
- limita de manera sustancial, en discrepancia con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Postor emanadas del Contrato;
- o de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros postores que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de Licitación.
13.3.El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación. No se admitirán correcciones posteriores de desviaciones, reservas u omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba sustancialmente a los Documentos de Licitación, si lo haga como resultado de dicha corrección.
13.4.Calificación de los Postores: Antes de proceder a la evaluación detallada, la Comisión determinará si cada oferta cumple con los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 11.0 y a establecer la capacidad de contratación de los postores. Las ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos serán rechazadas.
13.5.Evaluación de Ofertas:
- La comisión evaluará y comparará únicamente las ofertas que ha determinado que se ajustan sustancialmente a los documentos de licitación.
- La verificación de la Propuesta económica, consistirá en la verificación de los cálculos aritméticos considerando los metrados base y los precios unitarios ofertados por el Postor, que deben mostrar consistencia en su cálculo.
- Si se encontrara errores aritméticos de dichos cálculos serán corregidos para obtener el monto real, así: (i) si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total obtenido multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido;
(ii) si la discrepancia resulta de un error de sumo o resta, se procederá de igual manera, esto es, prevaleciendo los precios unitarios y corrigiendo los totales y
(iii) si existiera una discrepancia entre las cantidades escritas en letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada y su garantía podrá ser ejecutada.
- La Comisión se reserva el derecho de verificar la conformidad de los equipos ofertados, como cuestión previa para que la Buena Pro sea otorgada. La
Comisión de Evaluación emitirá dentro de los 10 días, un informe sustentado sobre la evaluación de las propuestas y la selección de la oferta considerada mas baja.
- En la evaluación de ofertas no se tendrán en cuenta factores que no figuran en estas bases y en los documentos complementarios.
- La moneda en que se evaluarán las propuestas serán en Nuevos Soles (S/.) .El monto parcial o total ofertado en moneda extranjera será convertido en moneda nacional al tipo de cambia valor venta, vigente a la fecha de apertura e las ofertas, publicado por el Banco Central de Reserva.
- Los criterios de valoración se adjuntan en el Anexo 1 a este documento.
14. CONFIDENCIALIDAD
00.0.Xx se divulgará a los postores ni a cualquier otra persona que no este oficialmente involucrada en el proceso de esta licitación, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y calificación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del Contrato. La información podrá darse a conocer una vez que el Informe de Recomendación de Adjudicación del Contrato hubiese sido comunicado a todos los postores. Cualquier intento por parte de un postor de influir al Contratante en la revisión, evaluación, comparación y calificación de las ofertas o en las decisiones de adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su oferta.
14.2. Desde la fecha de apertura de las ofertas hasta la fecha de adjudicación del Contrato, si algún postor desease comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con esta licitación deberá hacerlo por escrito.
15. ACLARACIÓN DE OFERTA
15.1.Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto publico de apertura, la Comisión podrá solicitar a los oferentes aclaraciones sobre sus propuestas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta.
15.2.A efectos de confirmar la veracidad de la información aportada por los postores, el Contratante se reserva el derecho de dirigirse a los organismos públicos y/o privados que puedan aportar referencias sobre la forma como ha cumplido el postor y al cliente que los postores hubieran citado o a cualquier otra fuente supletoria de información. En caso de verificarse la inexactitud de lo declarado, podrá ser causal de rechazo de su oferta.
16. RECHAZO DE OFERTAS
16.1. El Contratante se reserva el derecho de rechazar aquellas ofertas que no se ajusten sustancialmente a los documentos de licitación.
16.2.Las propuestas incompletas y las que no conformen en lo esencial con las especificaciones o que no correspondan por entero a los documentos de licitación, serán rechazadas. Podrá, sin embargo admitir aquellas que presenten errores u omisiones de naturaleza subsanable, esto es, que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación. la Comisión podrá corregir el error o solicitar que, en un plazo razonable, el oferente suministre la información faltante. No se podrá considerar error u omisión subsanable, la falta de la firma de la oferta, la ausencia de garantía o cualquier corrección que altere la sustancia de su oferta o la mejore.
16.3.El Contratante podrá rechazar todas las propuestas presentadas en cualquier momento con anterioridad a la Buena Pro, cuando ninguna de ellas satisfaga el propósito de la licitación o cuando sea evidente que no ha habido competencia o cuando haya indicios de haberse producido colusión, sin que para ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes afectados por esa decisión.
17. DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
17.1.Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, el Contratante notificará al adjudicatario, por escrito, que su oferta ha sido aceptada. Al mismo tiempo, el Contratante notificará los demás oferentes el resultado de la licitación.
17.2.Hasta que el Contrato formal se prepare y ejecute, la notificación de la adjudicación constituirá una obligación contractual.
00.0.Xx oferente que haya resultado seleccionado se le notificará la adjudicación aceptando su oferta y se le enviará simultáneamente el texto de contrato incluido en los documentos de licitación.
17.4.El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 15 días a partir de la fecha en que reciba el formulario de contrato para firmar el contrato.
17.5.El Postor que habiendo obtenido la Buena Pro, sin que mediara fuerza mayor, no firmara el contrato el día que se le señale para este efecto, perderá su derecho. En este caso, el Contratante procederá a la ejecución de la Carta Fianza de Seriedad de Propuesta al que se refiere la cláusula de estas bases. El plazo máximo para la firma del contrato es de hasta 15 días calendario posteriores a la emisión de la Resolución otorgando la Buena Pro.
18. LICITACIÓN DECLARADA DESIERTA
18.1.El Contratante podrá declarar desierta la licitación por las siguientes razones: Cuando hayan sido rechazadas todas las propuestas, conforme a la cláusula 16; ii) Cuando los postores ganadores de la Buena Pro no acudieran a firmar el contrato de acuerdo a lo indicado en la subcláusula 17.6.
19. GARANTÍAS CONTRACTUALES:
19.1.Dentro de los quince días siguientes a la notificación de adjudicación y antes de la firma del contrato, el adjudicatario seleccionado deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido a continuación:
19.2.Garantía de Cumplimiento de contrato en forma de carta bancaria, solidaria incondicionada, irrevocable, de realización automática y sin beneficia de excusión, reajustable trimestralmente por aplicación del Índice de Precios al Consumidor, otorgada por entidad bancaria nacional o extranjera de un país miembro del BID o del Banco Mundial autorizada para operar en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros según Ley de Bancos; o a través de un banco corresponsal en Lima, válida por el tiempo de ejecución del proyecto, y hasta 60 días calendarios después de producida la recepción final conforme el cláusula 33 (Devolución de Garantías) a la orden del Contratante determinada como se indica a continuación.
19.3.El monto de la Garantía de cumplimiento de contrato será del 10% del monto del monto del presupuesto de adjudicación, reajustado al mes de la presentación de las propuestas.
19.4.Una vez que el adjudicatario haya presentado la garantía de cumplimiento de contrato, el Contratante devolverá inmediatamente a cada uno de Los oferentes no seleccionados Las respectivas garantías de seriedad de ofertas.
19.5.El hecho de que el adjudicatario no presente la garantía de contrato, conforme a lo anterior o no firme el contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la garantía de seriedad de oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato a la segunda oferta mas baja que cumpla sustancialmente con los documentos de licitación.
00.0.Xx Garantía de Buena Ejecución: se hará efectiva durante el proceso de construcción en forma de retención del 10% de las valorizaciones de obra por los trabajos realizados. Los montos retenidos serán depositados en el Banco que determine el contratista.
19.7.El Contratista cuya obra no se encuentre atrasada y alcance un avance de obra del setenta y cinco por ciento (75%), podrá sustituir hasta el 50% de la Garantía de Buena Ejecución por una carta fianza bancaria, solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión, reajustable trimestralmente por aplicación del índice de precios al consumidor, otorgada par una entidad bancaria
nacional o extranjera de un país miembro del BID o del Banco Mundial facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros según Ley de Bancos, o de un banco extranjero a través de un banco corresponsal en Lima, a la orden del Contratante y que deberá tener vigencia en los porcentajes y términos precisados en la subcláusula 19.1.
19.8.Solo se aceptaran Cartas Fianzas de banco extranjero que sean otorgados a través de un banco corresponsal en Lima y ejecutable en el país.
00.0.Xx se aceptaran Cartas Fianzas de financieras, ni de compañías de seguros.
19.10. Para calcular el monto de la garantía de cumplimiento de contrato y diferencial previstas en la subcláusula 19.1, los contratistas deberán considerar el presupuesto base reajustado y la propuesta económica mas el I.G.V. correspondiente.
20. IMPUGNACIONES
20.1.En beneficio de la protección jurídica de los oferentes, cualquier Postor no conforme con el otorgamiento de la Buena Pro tiene derecho a formular impugnación contra dicho otorgamiento, pero a más tardar (10) días después de la fecha de notificación de la adjudicación.
20.2.El Contratante hará conocer a los Bancos sobre cualquier protesta o reclamo producido por escrito, así como del trámite dado a los mismos, y las decisiones finales.
I.3.- DEL CONTRATO
21. DE LA FIRMA DEL CONTRATO
21.1.Una vez que el otorgamiento de la Buena Pro haya quedado consentido y/ o ejecutoriado, se procederá a la firma del Contrato.
21.2.Para este efecto, el Contratante dentro de los cinco días calendario siguientes a la emisión de la Resolución de Otorgamiento de la Buena Pro, comunicará al Postor favorecido el lugar y fecha en que se firmará el Contrato, la que no deberá exceder del plazo previsto en la subcláusula 17.6.
00.0.Xx el Postor favorecido, sin que mediara causa de fuerza mayor, no se acercaran a firmar el contrato en el lugar y fecha señalada en la comunicación a que se refiere la subcláusula 21.2, o no lo hiciera dentro de los siete días. posteriores a la fecha indicada perderán la Buena Pro otorgada, y además, la Garantía de Seriedad de su Propuesta, conforme a la cláusula 17.6 de estas bases.
21.4.Igualmente perderán la Buena Pro otorgada si no presentan las Cartas Fianzas a las que se refiere la subcláusula 19.1 a más tardar el día señalado para la firma del contrato, y para cuyo efecto no se computarán los siete días calendario a los que se refiere el párrafo precedente. Luego, si fuera el caso previa conformidad de los Bancos, se procederá de acuerdo a lo previsto en la subcláusula 19.6, llamando al Postor que ocupa el segundo lugar en la evaluación.
21.5.Previamente, y sin esperar la comunicación a la que se refiere la subcláusula 21.2, el postor presentará al Contratante, en formulario oficial, Declaración Jurada que indique.
- El nombre del Ingeniero Civil que se desempeñara como ingeniero Residente de la Obra, con indicación de su Número de Registro en el Colegio de ingenieros del Perú adjunto su certificado de habilidad, si fuera peruano. Para el caso de profesionales extranjeros, será suficiente la presentación de su titulo legalizado de ingeniero civil.
- La ubicación de los equipos mecánicos y su sustitución, si fuera el caso. Solo se aceptará la sustitución de equipos mecánicos por otros de capacidad o condición similar o superior a los originalmente ofertados siempre y cuando exista adecuada justificación para ello y sean de uso exclusivo para la obra.
21.6.El Contrato se ajustará a la pro forma adjunta a las Bases, incluyéndose las aclaraciones, precisiones o enmiendas que hubiera hecho el Contratante durante la etapa de consultas.
21.7.En el acto de firma del contrato se producirá el canje de documentos que se describe a continuación.
21.8.El Contratante entregará al Postor favorecido los documentos siguientes:
- Un juego del Proyecto Básico en formato digital.
- Una copia del Expediente Técnico de Licitación completa, cuyo contenido se describe en la subcláusula 7.4.2.
21.9.El Postor favorecido entregará al Contratante los documentos siguientes:
- Garantía de Contrato en forma de Carta Fianza en concordancia con la subcláusula 18.1 de estas bases.
- Calendario de Avance de Obra (CAO) indicado en la subcláusula 10.9.2.6 de acuerdo al plazo de ejecución indicado en la subcláusula 1.4.
- Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico.
- Calendario de Utilización del Adelanto en efectivo.
- Pólizas de Seguros indicadas en la subcláusula _.
21.10. El Postor entregará al Contratante los documentos de las cláusulas 21.9.2,
21.9.3 y 21.9.4 con una anticipación de tres días hábiles a la firma del contrato con la finalidad de que xxxx xxxxxxxxx, analizados y aprobados por el Supervisor de Obras antes de la firma del Contrato. Además de entregarse por escrito y gráficamente se entregará con un diskette en que la información esté desarrollada en Word para textos, Excel para hojas de cálculo y Microsoft Project para la programación.
21.11. El Calendario de Avance de Obras, El Calendario de Adquisición de Materiales, el Calendario de Movilización y Utilización de Equipo Mecánico y el Calendario de Utilización de Adelanto en Efectivo serán agregados al contrato como Anexo.
21.12. El Expediente Técnico de Licitaciones suscrito por el Postor, que corresponderá al indicado en las cláusulas 10.8.2.3 y 10.9.3 previa verificación, formará parte del Contrato como Anexo.
21.13. En caso que el Postor favorecido con la Buena Pro sea una Asociación deberá obligatoriamente elevar a Escritura Publica el Contrato de Asociación al que hace referencia la cláusula 10.8.1.3 de estas bases, dentro del termino máximo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en la que la Buena Pro haya quedado consentida y/o ejecutoriada. De conformidad al Art. 407 de la Ley General de Sociedades no se aceptará ninguna otra modalidad asociativa. Una copia simple notarial de dicho contrato de asociación será agregado al contrato de obra en calidad de anexo.
21.14. Tratándose de firmas extranjeras que no estuviesen inscritas en el Registro Nacional de contratistas de obras publicas, deberán hacerlo dentro del plazo de
cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la fecha en que haya quedado ejecutoriada la Buena Pro.
21.15. El Certificado respectivo, o copia legalizada del mismo, será alcanzado al Contratante y agregado al Contrato en calidad de Anexo.
21.16. Ejecutadas todas las acciones anteriores, el contrato suscrito podrá considerarse perfeccionado, y el Contratante podrá proceder a devolver al Contratista la Carta Fianza de Seriedad de la propuesta a la que se refiere en cláusula 9 de estas bases.
21.17. Si el Contratista hubiera dado inicio a los trabajos sin que el Contrato hubiera quedado perfeccionado, por omisión de cualquiera de los recaudos a que se refieren las subcláusulas 21.13 y 21.14 después de 30 días calendario de la firma del contrato, dará lugar a la retención del pago de las valorizaciones y si se extendiera a mas de 60 días calendario motivará la resolución administrativa del contrato.
21.18. Generalidades del Contrato
- El Calendario de Avance de Obra presentado en el acto de firma del contrato, determinará la aplicación, de los pagos de reintegro.
- El contratista no podrá transferir parcial o totalmente el contrato. Sin embargo, el contratista, con autorización expresa del Contratante y consentimiento de los Bancos podrá subcontratar parte de la obra en todo caso, la empresa subcontratista y su personal deben cumplir las mismas condiciones de nacionalidad que exigen los Bancos.
- El Contratista podrá subcontratar hasta el veinticinco por ciento del monto total del contrato, con sujeción a las disposiciones vigentes sobre la materia, pero le corresponde en todo momento, la responsabilidad total de la misma. El modelo de subcontrato será sometido a consideración del Contratante.
- El Contratante no tendrá trato alguno con el subcontratista ni con el personal del subcontratista a quien considera personal del contratista.
- El Contratista debe ejecutar los trabajos en estricto cumplimiento de los planos y de las Especificaciones Técnicas del Proyecto, no pudiendo introducir modificación alguna sin autorización escrita y previa del supervisor de la obra y/o del Contratante.
22. DE LOS ADELANTOS
22.1.El Contratante entregará a los contratistas, previa solicitud, en calidad de adelanto en efectivo, hasta el 20% del monto del contrato sin reajuste contra la entrega de la Carta Fianza de acuerdo a la subcláusula 22.3 de estas bases.
22.2.El adelanto en efectivo podrá entregarse fraccionadamente, dependiendo de la disponibilidad de caja de Contratante.
00.0.Xx Garantía del Adelanto en Efectivo será en forma de Carta Fianza, bancaria solidaria, incondicionada, irrevocable, de realización automática sin beneficio de exclusión, emitida por una entidad bancaria nacional o extranjera facultada para operar en el país por la Superintendencia de Banca y Seguros según la Ley de Bancos, valida por el tiempo de ejecución del proyecto, a la orden del Contratante y por el monto de dicho adelanto, incluyendo el IGV que corresponda.
00.0.Xx Carta Fianza de Garantía de Adelanto en Efectivo se mantendrá vigente por el equivalente al saldo no amortizado del adelanto. Podrá ser sustituido trimestralmente por otra carta con el mismo plazo y condiciones, por el equivalente al saldo no amortizado del adelanto.
22.5.En la emisión de carta fianza es válido lo dispuesto en las subcláusulas 18.8 y 18.9. 22.6.El monto de este adelanto será amortizado proporcionalmente, en función del monto
valorizado: A=p*(Monto valorizado); A = Amortización; p= Valor de adelanto expresado en porcentaje del monto del contrato.
00.0.Xx aplicará en cada una de las valorizaciones mensuales, hasta su total cancelación, debiendo estar totalmente pagada en la ultima valorización.
23. DE LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS
00.0.Xx Entidad Contratante hará entrega del terreno al Contratista, en acto que tendrá lugar dentro de los diez (10) días útiles siguientes a la firma de Contrato.
00.0.Xx Fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de Obra, será el día de entrega del terreno, salvo que la Entidad Contratante no haya cumplido con la entrega oportuna del Adelanto, habiendo el Contratista entregado la Fianza dentro del plazo prescrito en la subcláusula 22.1 de estas Bases. En tal caso el inicio de obra se contara a partir de la fecha de entrega del Adelanto.
23.3.Xxxxx la entrega de obra, se abrirá el Cuaderno de Obra, con original y 2 copias legalizado previamente por el Juzgado de la Localidad y será firmado y señalado en todas sus páginas por el Jefe de la Supervisión y por el Residente de Obra.
23.4.Dentro de los diez (10) días útiles de producida la entrega del terreno, el Contratista, a su costo, colocará letreros en el inicio y final de la Obra, en el cual indicará que la Obra se ejecuta con fondos del Contratante y los proporcionados par los Bancos según Contratos de Préstamos.
00.0.Xx el Contratista no concurriera en la fecha señalada para la entrega del terreno, se le comunicará notarialmente con un plazo no menor de tres (3) días útiles la fijación de una nueva fecha y, si en esa nueva fecha, tampoco concurriera, la Entidad procederá a resolver administrativamente el Contrato.
00.0.Xx la Entidad Contratante no hiciera entrega del terreno dentro de los treinta (30) días útiles de firmado el Contrato, deberá reconocer al Contratista una retribución por los gastos justificados en que haya incurrido probadamente.
00.0.Xx la demora en la iniciación de los trabajos, se prolonga por más de treinta (30) días calendario desde el inicio del plazo, sin que medie causa justificada, la Entidad Contratante dará por resuelto administrativamente el Contrato, por causal imputable al Contratista.
23.8.En tal caso, la Entidad estará facultada para adjudicar la Buena Pro al Postor que ocupo el siguiente lugar.
00.0.Xx se produce un atraso de treinta (30) días calendario en completar la movilización programada del equipo, será causal para resolver el Contrato, quedando la Entidad facultada para adjudicar la Buena Pro al Postor que hubiera ocupado el lugar siguiente.
23.10. Antes del inicio de las Obras el Contratista deberá contar con libros de planillas para la Obra. Asimismo acreditará su Registro Patronal, que será verificado por el Supervisor.
24. DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA
24.1.Las obras estarán sometidas durante su ejecución a la permanente supervisión control del Contratante y a la inspección de los bancos, El Contratista deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios del Contratante y de los Bancos para la revisión del Avance de las Obras bajo su ejecución y proporcionara la información que sea requerida.
24.2.Para estos efectos el Contratante designará una firma Supervisora para la obra a quien se denominará el Supervisor, quien por delegación, tendrá a su cargo el control técnico y económico, debiendo sus indicaciones ser atendidas por el Contratista.
24.3.El Supervisor tendrá autoridad suficiente para suspender los trabajos, rechazar los materiales, cuando así se justifiquen, para asegurar la calidad de la obra, y resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución.
24.4.El Supervisor no tendrá autoridad suficiente para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera implique ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización del Contratante.
00.0.Xx se presentan situaciones excepcionales que, en opinión del supervisor comprometan la seguridad de vidas humanas, o la seguridad de la obra, o de propiedad contigua, el Supervisor por excepción y dando cuenta al Contratante en el más breve termino, instruirá al Contratista para que lleve a cabo el trabajo y tome todas las medidas que sean necesarias para mitigar o reducir el riesgo y/o superar la situación de apremio. El Contratista deberá acatar de inmediato sin apelación, cualquier de aquellas instrucciones excepcionales.
24.6.El Cuaderno de obra, al que se refiere la subcláusula 23.4 es el medio de comunicación ordinaria entre el Contratista y el supervisor en la obra. Estará físicamente bajo la custodia y responsabilidad del Contratista y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante las autoridades del Contratante y los Bancos.
24.7.En el Cuaderno de Obra, el Contratista anotará:
- Para decisión, del Supervisor: sus pedidos de órdenes, consultas, aclaraciones, observaciones, etc., en directa relación a la obra.
- Para informar al Supervisor: sus reclamos y planteamientos en general vinculados a la obra que exceden la capacidad de decisión del Supervisor pero que necesariamente requieren de su pronunciamiento.
- Para conocimiento del Supervisor: trascripción del texto de su gestión que, en directa relación a su contrato, haya formulado ante el Contratante.
24.8.En el Cuaderno de Obra, el Supervisor anotará:
- Para cumplimiento por el contratista: sus órdenes y observaciones, así como sus respuestas a las consultas y/o pedidos de aclaración que hubiesen sido formuladas por el Contratista dentro de los cinco días hábiles de planteados.
- Para conocimiento del Contratista: sus opiniones sobre los reclamos y planteamiento del Contratista y el tramite dado, dentro de los cinco días hábiles de formulados.
- Para atención del Contratista: transcribirá las directivas especificas recibidas del Contratante y las disposiciones administrativas genéricas que en su concepto tengan vinculación con el desarrollo de los trabajos.
- En el Cuaderno de Obra también se consignarán las observaciones y/o comentarios que las autoridades a las que se refiere la cláusula 24.6 tengan a bien formular en las visitas que hagan a la obra.
24.9. Si en cualquier momento durante el proceso de construcción se evidenciara algún error de posición, niveles, dimensiones y/o alineamiento de cualquier elemento del proyecto, el Contratista procederá a rectificar el error a total satisfacción del Supervisor.
24.10. EI control que el Supervisor haga de la geometría que el Contratista materialice en la Obra no le exonerará a este en forma alguna de la exactitud de la misma, por lo que el contratista deberá presentar cuidadosamente todo punta de triangulación, punto de referencia, BMs, estacas, etc., empleadas en la ejecución de la obra. También aprobara los frentes de trabajo presentados par el Contratista. Asimismo ejecutará el control de la transitabilidad de la vía mientras dure la obra.
24.11. EI Supervisor ordenará que se retiren de la obra, por cuenta del contratista, los materiales que han sido rechazados por su mala calidad, dejándose constancia en el Cuaderno de Obra.
24.12. Las interrupciones o atrasos que eventualmente pudieran experimentar las obras a consecuencia del rechazo por el Supervisor, de material que no satisfagan las condiciones del Contrato, no facultan al Contratista a pedir prórroga del Contrato.
25. DE LAS VALORIZACIONES Y PAGOS
25.1.Las valorizaciones por conceptos de obra ejecutada serán mensuales, tendrán carácter de pago a cuenta, y serán elaborados con los precios unitarios de la propuesta económica, agregándoseles a continuación separadamente los montos por gastos generales y utilidad que figure en dicho presupuesto.
25.2.Las cantidades de obra ejecutadas serán determinadas conjuntamente por el supervisor y el ingeniero residente, él ultimo día de cada mes y, con esas cantidades, el supervisor formulara la valorización correspondiente. La fecha máxima de presentación al Contratante de la valorización aprobada por la supervisión y el contratista será el primer día útil del mes día siguiente.
25.3.El Contratante revisará las valorizaciones presentadas y, con sus reparos, si los hubiere, les dará el tramite para su pago, reteniéndose de dichas valorizaciones, lo siguiente:
- El Fondo de Garantía constituido por las retenciones mensuales del 10% por concepto de Garantía de Buena Ejecución, sin considerar el monto que por 1GV estén gravando las facturas del contratista.
- La Amortización del Adelanto en Efectivo, a que se refiere la cláusula 22.6.
- Cualquier ajuste motivado por errores detectados en valorizaciones pagadas anteriormente, de conformidad a su carácter de pago a cuenta al que se refiere la subcláusula 25.1.
- Cualquier otra deducción exigible par Ley o por el contrato.
- Descuento y/o retenciones por mandato judicial.
25.4. Las valorizaciones por conceptos del contrato principal, mayores gastos generales y otros, serán abonados en fecha no posterior al ultimo día hábil del mes siguiente al que corresponda la valorización.
25.5.A partir del vencimiento del plazo al que se refiere la cláusula 25.4 en caso que la parte de la valorización en moneda nacional y extranjera no hubiere sido cancelada, el Contratista tendrá derecho al abono de intereses. La tasa de interés legal efectiva para moneda nacional y/o extranjera será la vigente a la fecha. El calculo se hará en base al interés simple.
00.0.Xx la demora en el pago de una valorización, sin razón justificada, excediera de tres meses, el Contratista podrá paralizar la obra, y si dicha paralización llegara al quinto mes, podrá pedir la resolución de contrato y su liquidación.
00.0.Xx el Contratista hubiere paralizado la obra por los motivos previstos en la cláusula 25.6, al reanudarla tendrá derecho a que se le reconozcan los mayores Gastos Generales Variables en que necesariamente hubiera incurrido, debidamente comprobados, que provengan directamente de la paralización de las obras. En este caso, al reanudarse la obra el Contratista tendrá derecho, igualmente a un aumento proporcional en el Plazo de ejecución de la obra.
25.8.El Contratante dará tramite al pago de la valorización formulada, solo si esta se presenta debidamente suscrita por los representantes legales del Contratista y del Supervisor y acredite estar al día en el pago de sus aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social, mediante la presentación de una fotocopia de los documentos acreditativos del pago que deberá estar debidamente firmado por el supervisor como constancia de su conformidad. Este documento será anexado en cada una de las valorizaciones.
25.9.Las Valorizaciones serán tramitadas para efecto de pago, aun si hubiere reparos en su revisión, siempre y cuando estos no sean mayores al 15% de la valorización correspondiente. Cualquier ajuste será posible hacerlo en la valorización siguiente o en la liquidación final si el reparo hubiese sido en la ultima valorización.
25.10. Se entiende que las valorizaciones a las que se alude en el numeral anterior se refieren a obra contratada y a la obra adicional administrativamente aprobada.
26. ADELANTOS ESPECÍFICOS Y MATERIALES EN CANCHA
26.1. Con cargo al Presupuesto del Contrato de Obra, el Contratante, a solicitud y por cuenta del Contratista, cancelara en forma directa a los proveedores las facturas de materiales e insumos que se utilizaran en obra, los cuales íntegramente tendrán destino a la obra, caso contrario el Contratista se hará acreedor a las penalidades previstas para este caso. Las solicitudes para Adelanto de Materiales se efectuaran en concordancia con el Calendario de Adquisición de Materiales y en 60 días calendario previos al inicio de su utilización, y la Valorización de Materiales en Cancha para el mes vigente, deberá ser presentada a la aprobación del Supervisor el día 25 de cada mes, y este las presentara al Contratante en forma independiente simultáneamente con
la valorización mensual, adjuntando la Orden de Compra del Contratista y de la Factura Comercial respectiva.
26.2.El Contratante tendrá un plazo de 15 días para responder sobre la procedencia de dicha solicitud, vencido el cual se entenderá denegada, sin que ello pueda ser sustento de una solicitud de ampliación de plazo.
26.3.EI Contratante efectuara pagos al Contratista por el importe de los materiales e insumos puestos en obra, hasta par el ochenta por ciento (80%) del valor de dichos materiales e insumos, considerado en el Presupuesto, siempre que cumplan las especificaciones y no sean susceptibles de deterioro por acción del tiempo.
26.4.El valor de los materiales e insumos pagadas, deberán estar de acuerdo con el Metrado de la Obra y conjuntamente con todos los adelantos no deberán exceder el 60% del Contrato Vigente.
26.5.Los Adelantos para Materiales e lnsumos, deberán estar respaldados par la correspondiente Carta Fianza bancaria, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, vigente inicialmente por 90 días calendario desde la fecha de entrega del adelanto.
00.0.Xx amortización del Adelanto para Materiales e Insumos, se efectuará mensualmente en la valorización correspondiente en un monto equivalente al material utilizado. Para el caso de obras atrasadas las amortizaciones se realizarán en función al Calendario de Avance de Obra (CAO).
27. DE LAS OBRAS ADICIONALES
00.0.Xx Obras Adicionales no consideradas en el Expediente Técnico, ni en el Contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar Cumplimiento a la meta prevista de la Obra Principal dará lugar a un Presupuesto Adicional. Su ejecución se hará en base al proyecto aprobado por el Contratante.
27.2.E1 Contratante sin incurrir en la invalidación del Contrato podrá ordenar trabajos adicionales, o efectuar cambios por alteración, adición o disminución del trabajo, modificándose el monto del Contrato al producirse tales condiciones.
27.3.Las obras adicionales cuyos montas excedan el 15% del monto total del Contrato Principal modificado, requerirán para su ejecución de la aprobación y autorización previa del Contratante y, para su pago, la de la Contraloría General de la Republica.
27.4.Todos estos trabajos serán ejecutados bajo las condiciones del Contrato original, excepto que el plazo de ejecución de la obra podrá ser modificado como consecuencia de tales cambios.
00.0.Xx dar instrucciones, el Supervisor tendrá autoridad paral efectuar cambios de menor importancia en la obra y que no impliquen aumento en el presupuesto ni en el plazo
de ejecución, y que sean concordantes con el propósito de la abra en su conjunto, debiendo informar de ello al Contratante.
27.6.Todo trabajo adicional o cambio, salvo los casos excepcionales a los que se refiere que pongan en peligro la vida y la propiedad, será efectuado por orden escrita del Contratante. El Contratista no podrá reclamar por pagos adicionales al monto del Contrato, si tales trabajos no hubieran sido ordenados en la forma antes mencionada.
27.7.EI Contratista deberá proseguir la Obra con los cambios ordenados. El presupuesto de cualquier obra adicional o cambio deberá ser determinado de acuerdo a los precios unitarios del Contrato y de no existir se pactarán xx xxxxx acuerdo. En el Presupuesto Adicional solo se tendrá en cuenta los Gastos Generales Variables y la Utilidad. Si no hubiese acuerdo se ejecutaran por el sistema de Administración Controlada.
00.0.Xx el Contratista considera que cualquier instrucción, revisión, enmienda y/o adiciones a los planos, especificaciones u otros documentos recibidos después de la fecha del Contrato, provoca un presupuesto adicional al Contrato, deberá notificar por Cuaderno de Obra dentro de un plazo de siete (7) días calendario después de recibidas tales instrucciones, revisiones, enmiendas o adiciones, antes de proceder a la ejecución de los trabajos, excepto en los casos que pongan en peligro la vida o la propiedad.
27.9.Xxxxxx reclamo por mayor presupuesto, que no haya sido efectuado de la manera indicada en los numerales anteriores será tramitado. Para que la Entidad proceda a la devolución de garantías el Contratista deberá cumplir previamente con la entrega de los documentos prescritos en las Bases.
28. DE LOS RECLAMOS
28.1.Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones, reclamos y planteamientos del Contratista, vinculados directamente a la Obra, deben formularse en el Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos.
28.2.Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones, reclamos y planteamientos del Contratista, que no hubieran sido atendidos por el Supervisor conforme a su naturaleza dentro del termino previsto, facultan al Contratista a dirigirse directamente al Contratante, el que resolverá dentro del termino xx xxxx (10) días hábiles.
00.0.Xx la decisión del Contratante, por su esencia o por haber excedido el termino al que se refiere, afectara el Plazo de Ejecución de la Obra, se la tomará en cuenta para la prórroga correspondiente, en tanto, comprobadamente, afecte la ruta critica.
28.4.Todos los reclamos deberán canalizarse a través del Supervisor.
29. DE LOS PLAZOS Y SUS AMPLIACIONES
29.1.El Plazo de Ejecución de la Obra se expresa en días calendario; en la misma cláusula se considera también la posibilidad de su reducción. El plazo se contara desde el día de la entrega del terreno de acuerdo a las formalidades previstas.
29.2.El Contratista esta obligado a cumplir durante la ejecución de las Obras con los plazos parciales consignados en el Calendario de Avances de Obra (CAO).
00.0.Xx se produjeran atrasos parciales injustificados en el avance físico valorizado de la Obra que exceda del 20 % con respecto al monto total programado en el CAO, se seguirá el procedimiento siguiente:
- El Supervisor por Cuaderno de Obra, advertirá al Contratista de esa situación de atraso, exigiéndole que dentro de los ocho (8) días útiles elabore y presente un Calendario de Avance Acelerado (CAA) destinado a la recuperación del tiempo y asegurar la terminación de la obra en el plazo pactado. Si el Contratista no cumpliera en entregar el CAA dentro del termino de ocho (8) días hábiles de habérsele requerido, lo formulara el Supervisor, entregándolo bajo cargo al Contratista, dejando constancia en el Cuaderno de Obra y haciéndolo conocer de inmediato al Contratante.
- De no cumplirse tampoco el CAA, produciéndose nuevas atrasos injustificados que excedan el 20% del monto consignados en dicho CAA para alguna actividad, el Supervisor, por Cuaderno de Obra reiterara la advertencia, bajo responsabilidad, dentro del termino de la distancia infamara al Contratante, el que podrá iniciar el proceso de Resolución del Contrato.
29.4.El Contratista solo tendrá derecho a solicitar que se le conceda prorroga en el Plazo de Ejecución de la Obra, como consecuencia de las siguientes causas:
- Demora en la aprobación del trazo parcial o total de la obra.
- Atrasos y/o paralizaciones motivadas por moras en el pago de Valorizaciones por concepto del Contrato principal, adicionales y otros.
- Demora por desabastecimiento sostenido de materiales y/o insumos, en el mercado nacional debidamente comprobado y del cual se haya dejado constancia en el Cuaderno de Obra.
- Demoras por paralizaciones ordenadas por el Contratante.
- Demoras en la absolución de consultas que afecten el Plazo de Ejecución de la Obra.
- Ejecución de obras adicionales o modificación de obras, en tanto afecten la ruta critica del Calendario de Avance de Obra.
- Demoras por causas fortuitas o de Fuerza Mayor, entendidas como las causas no imputables a las partes; consistentes en eventos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, tales como terremotos, epidemias, aluviones, lluvias o nevadas extraordinarias debidamente sustentadas con documentos oficiales y comprobadas por el Supervisor, incendios no provocados por el Contratista, huelgas generales, conmociones bélicas, rebeliones, revoluciones. Se aclara que se consideran lluvias o nevadas extraordinarias cuando estas superen en 30% al promedio mensual de los últimos 10 años en el mismo periodo.
29.5.Solo será procedente otorgar prorroga cuando la causal invocada modifique y afecte la ruta critica de la Programación CPM; de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas a sea imposible su ejecución simultanea.
29.6.El pedido de prorroga deberá ser formulado por el Contratista en el Cuaderno de Obra y dentro de los quince (15) días hábiles de producida la causal invocada para dicha prorroga, sustentara documentadamente las razones que la fundamentan, para que sea admitida al análisis del Supervisor. Por excepción, cuando la causal invocada sea la de caso fortuito y Fuerza Mayor contempladas, él termino para pedir prorroga será de ocho (8) días hábiles.
29.7.El supervisor emitirá pronunciamiento dentro de ocho (8) días hábiles de formulado el pedido, y lo tramitará ante el Contratante, el que, con el informe del Supervisor, emitirá la Resolución que corresponda.
29.8.El Contratista dentro del termino de ocho (8) días hábiles de otorgada la prorroga deberá presentar el Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), el mismo que debidamente aprobado reemplazara para todos sus efectos al Calendario de Avance de Obra (CA0).
29.9.El Supervisor, con los reajustes que crea conveniente le dará su conformidad, de lo que dejara constancia en el Cuaderno de Obra.
29.10. En el caso que el Contratista no presentara el CAOA, lo formulará y aprobara el Supervisor, entregándolo bajo cargo al Contratista, dejando constancia en el Cuaderno de Obra y haciéndolo conocer al Contratante.
29.11. No se considerarán como motivo para la Ampliación de Plazo el estado de los caminos, lluvias estaciónales normales, condiciones geológicas que no signifiquen catástrofe, transporte, fletes y otros que debieron contemplarse a la presentación de la Propuesta, salvo caso excepcional y previo informe fundamentado del Supervisor.
29.12. Las prórrogas concedidas de acuerdo a lo establecido, Xxxxxx derecho al reconocimiento de Mayores Gastos Generales Variables, con excepción de los concedidos a causa de la necesidad de ejecutar obras adicionales o modificación de obras. Los Gastos Generales Variables se reconocerán considerando los siguientes aspectos:
29.12.1. Aquellos en que hubiera tenido que incurrir el Contratista por esa causa y que puedan ser demostrados mediante documentos sustenta torios de gasto real, producidos dentro del período de ocurrida la causal.
29.12.2. Estos gastos previo cumplimiento de lo indicado en la sub cláusula anterior, no excederá el monto del Gasto General Variable determinado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes que tengan concordancia con ese articulo.
30. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN CONTROLADA
30.1.El Contratante podrá ordenar por escrito la ejecución de trabajos no incluidos en los Planos y/o en las Especificaciones Técnicas.
00.0.Xx los trabajos ordenados no cuentan con partida específica y no se llega a un acuerdo sobre los nuevos precios unitarios ó a suma alzada los trabajos se ejecutarán de la siguiente manera:
- El Contratista será retribuido por todos los gastos que demande la ejecución de los trabajos, recibiendo por ello un pago adicional equivalente al 25% de dichos gastos para cubrir los gastos generales variables y utilidad.
- El término "gasto" incluye los pagos al personal que interviene directamente en la ejecución de tales trabajos, beneficios sociales de los mismos, materiales, combustibles, alquiler de equipos según tarifas utilizadas en el cálculo de Precios Unitarios del Contrato y otros gastos aprobados por el Supervisor.
30.3.Los trabajos ejecutados en esta forma serán objeto de una Valorización complementaria en el mes que se produjo.
30.4.Los trabajos que se ejecutan par Administración Controlada serán objeto de computo separado de los trabajos que se ejecuten por el sistema de precios unitarios, lo que se tendrá en cuenta en la medición final para efectos de Liquidación de Obra.
30.5.El monto acumulado de los trabajos a ejecutarse par Administración Controlado no podrá exceder del cinco par ciento (5 %) del monto del Contrato Principal, entendiéndose que dicho 5 % formará parte del 15 % de los Presupuestos Adicionales que puede autorizar directamente para su pago el Contratante
31. DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
31.1.El Contratante designará una Comisión de Recepción dentro de los 30 días calendario previos al vencimiento del Plazo vigente, la que estará constituida por tres ingenieros. El Supervisor actuará como asesor de la Comisión.
31.2.El Contratista solicitará la recepción por Cuaderno de Obra precisando la fecha en que ha dado termino a los trabajos contratados, incluyéndose adicionales y
modificaciones. El Supervisor dentro de los cuatro (4) días hábiles posteriores dará cuenta de este pedido al Contratante, así como de las observaciones que tuviera a ese respecto, verificando si la Obra efectivamente esta terminada e informando al Contratante sus conclusiones. Si el Supervisor considera que la Obra no esta concluida se lo comunicará al Contratista dentro de tres (3) días útiles.
31.3.Dentro de los ocho (8) días útiles de recibida la comunicación del Supervisor confirmando la terminación de la Obra, el Contratante fijará la fecha de la Recepción, haciéndola conocer a la Comisión de Recepción.
00.0.Xx Recepción de la Obra tendrá lugar en dos etapas:
- La Recepción Previa, que tendrá lugar dentro de los 30 días calendario de concluida la obra, y en la que la Comisión de Recepción verificará el cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas.
- Para este efecto, el Supervisor deberá haber presentado anticipadamente a la Comisión de Recepción un resumen de sus observaciones pendientes de cumplimiento y que deberán constar en el Cuaderno de Obra. Asimismo presentará al Contratante dentro de los cinco (5) días útiles antes de la Recepción Previa un Informe de Situación de la Obra ejecutada en la que estará incluido el resultado estadístico del control de calidad indicado en las Especificaciones Técnicas.
- De este acto se extenderá Acta que suscribirán los miembros de la Comisión de Recepción, el Contratista y/o el Supervisor, en la que se anotará como fecha de terminación aquella consignada por el Contratista y aceptada por el Supervisor.
- El Cuaderno de Obra deberá ser agregado a esta Acta.
- Si la Comisión de Recepción encontrará disconformidad entre las Obras y los Planos y Especificaciones Técnicas u órdenes, no recepcionará las obras, dejando constancia de ello en el Acta.
- En ese caso el Contratista deberá proceder a subsanar las observaciones dentro de un plazo que no excederá de 1/12 del Plazo de Obra vigente.
- El plazo al que se refiere el párrafo anterior no conlleva la aplicación de multa ni reconocimiento de abonos económicos por ningún concepto.
- Si el Contratista no iniciará la subsanación de las observaciones dentro de los quince (15) días desde que le fueran ordenadas, el Contratante podrá ejecutarlas directamente o por un tercero por cuenta del Contratista y con cargo a las Valorizaciones en trámite o a las garantías.
- La Recepción Final tendrá lugar dentro de los treinta (30) días calendario después de la Recepción Previa o dentro de los 30 días calendario después que el Contratista haya notificado por escrito haber ejecutado todas las subsanaciones
que se le hubieran ordenado, si ese hubiera sido el caso y haber cumplido con las obligaciones establecidas.
31.5.En ningún caso se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos, bajo pretexto de haber sido aceptados par el Supervisor.
00.0.Xx el Contratista no estuviese de acuerdo con la calificación de las Obras como defectuosas, podrá plantear reconsideración ante el Contratante, siendo indispensable que en el Acta figure dicho desacuerdo.
00.0.Xx obligación del Contratista, presentar dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la Recepción Final, la Memoria Descriptiva Valorizada y los Planos Post Construcción revisados y firmados por la Supervisión y por el representante del Contratista, así como acreditar que no adeuda beneficios sociales a sus trabajadores ni aportaciones al Instituto Peruano de Seguridad Social, AFPs., FONAVI, CONAFOVICER y SENCICO.
00.0.Xx no haber observaciones en la Recepción previa y de haberse cumplido previamente, esta automáticamente adquiere la condición de Recepción Final.
32. DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
32.1.Como cuestión previa el Supervisor procederá a la Liquidación de la Obra ejecutada, la que hará llegar al Contratante, debidamente suscrita por los representantes legales del Contratista y del Supervisor, dentro de los treinta (30) días calendario de producida la Recepción Final de Obra, para cuyo efecto se procederá de la forma siguiente:
- Las obras ejecutadas por el Sistema de Precios Unitario serán objeto de una medición final de obra consistente en la re-medición de todas las partidas ejecutadas bajo este, lo que de ser necesario obligará al ajuste de las cantidades que sustentaban las valorizaciones mensuales pagadas, obligando a la revalorización de las mismas.
- Las partidas ejecutadas bajo el sistema de Administración Controlada serán objeto de computo separado.
32.2.Con la Liquidación de Obra, se procederá a practicar la Liquidación del Contrato, para cuyo efecto, previamente, se habrán resuelto todos los reclamos pendientes del Contratista. El Supervisor revisará la liquidación del Contrato, cuyo borrador será elaborado y entregado por el Contratista dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la Recepción Final de la Obra; para tal efecto, en el transcurso de la ejecución de la misma, el Contratante entregará al Supervisor copia de los documentos sustentatorios de los pagos efectuados al Contratista; adicionalmente el Contratante proporcionará el estado económico financiero de la Obra y copias de los documentos referentes al Contrato. La Liquidación del Contrato será presentada por el Supervisor al Contratante para su aprobación, dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la Recepción Final de la Obra, de tal manera que el
Contratante con la Liquidación aprobada proceda a dictar la Resolución correspondiente aprobando la Liquidación del Contrato, dentro del termino de Noventa (90) días calendario de producida la Recepción Final de la Obra.
32.3.El Contratante reconocerá intereses simples a la tasa activa xx xxxxxxx establecida por el BCR, por los saldos netos impagos que cause la Liquidación de Contrato, computados desde la fecha en que se vence el término de noventa (90) días calendario al que se refiere la cláusula anterior.
32.4.En caso de atraso en la entrega de obra, por causa imputable al Contratista se le aplicará una multa equivalente al tres por diez mil del valor del contrato vigente, por cada día de atraso, la que se deducirá de las valorizaciones pendientes o de las garantías si fuera necesario. En tal caso el mayor costo por la extensión de los servicios del. Supervisor, será sufragado por el Contratista, independiente de la cifra que corresponde a la multa por obra atrasada. El monto se deducirá de las Valorizaciones mensuales y de ser necesario de la Liquidación de la Obra.
33. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
33.1.Para que el Contratante proceda a la devolución de garantías debe Cumplirse previamente, por el Contratista, lo siguiente:
- Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada y los Planos Post- Construcción.
- Que acredite que no tiene deuda alguna con el Instituto Peruano de Seguridad Social.
- Que acredite que no tiene pendiente reclamo alguno de carácter laboral por pago de salarios, indemnizaciones, reintegros, etc. de los trabajadores que prestaron servicios en la obra.
33.2.Cumplido lo anterior las garantías podrán ser devueltas en la forma siguiente:
- La Garantía de Cumplimiento del Contrato, a los sesenta (60) días calendarios de producida la Recepción Final de la Obra.
- La Garantía de Buena Ejecución, será devuelta en dos.partes: a) 50% dentro de los sesenta (60) días calendarios de producida la Recepción Final de la obra; b). 50% dentro de los treinta (30) días calendarios después de que el Contratista haya consentido la Liquidación del Contrato.
- En caso de haberse sustituido parcialmente el Fondo de Garantía por Carta Fianza, se devolverá la Carta Fianza hasta agotarla, antes de devolver el Fondo de Garantía según corresponda.
33.3.Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las obras no exonera al Contratista de sus responsabilidades, si en el curso de un año (1) siguiente a su recepción, la obra se destruye total a parcialmente o esta presenta graves defectos por vicios de construcción o de materiales.
00.0.Xx se llegará a producir la situación descrita en el Numeral anterior, el Contratante iniciará los trámites administrativos y por intermedio de la Procuraduría General de la República se procederá, por la vía correspondiente, a obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.
34. MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
34.1.El Contratista será responsable del Mantenimiento de Tránsito de la Carretera por la totalidad del tramo contratado, hasta la Recepción Final de la obra.
34.2.El Contratista deberá mantener el tránsito público y' comercial a su costo durante el período de construcción, asimismo deberá efectuar mantenimiento rutinario, conservando el camino de todo el tramo contratado en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesariamente o indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la carretera.
34.3.Los horarios, señalización diurna y nocturna deberán ser aprobados por el Supervisor, considerados en el Cuaderno de Obra y publicitados para conocimiento de los usuarios. De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las que se especifican en los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas señales el Contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
35. PRUEBAS TÉCNICAS DE CONTROL DE CALIDAD
35.1.El Contratista deberá contar con su propio laboratorio de pruebas a cargo de personal calificado, de tal manera que los resultados de las pruebas que haga puedan compararse con los que se obtenga en el laboratorio del Supervisor.
00.0.Xx se admitirán pruebas conjuntas, ni que el Contratista y el Supervisor contraten Laboratorios de una misma Institución.
00.0.Xx se podrá pasar de una etapa a otra de la Obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad del Laboratorio de Pruebas del Supervisor.
35.4.En caso que los ensayos requeridos no pudieran hacerse por el laboratorio del Contratista o del Supervisor, deberán hacerse por laboratorios de instituciones públicas o privadas distintas al Contratante, las que emitirán los certificados correspondientes. El laboratorio del Contratante será dirimente en caso de controversia.
35.5.Para la Recepción Previa de la Obra, el Supervisor efectuará el control de Calidad del Pavimento terminado mediante ensayos no destructivos en el pavimento.
36. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
36.1.El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que resulten como consecuencia de haber incurrido en dolo o negligencia.
36.2.El Contratista será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, ó a las propiedades privadas, o del estado durante la ejecución de estos trabajos.
36.3.El Contratista esta obligado a tomar como mínimo e1 80% de personal que cumpla la condición de nacionalidad que exige el BID. Si se trata de una empresa extranjera, para este computo no se tendrá en cuenta a los ciudadanos o residentes permanentes en el Perú.
36.4.El Contratista se obliga a mantener durante la vigencia del Contrato una Póliza Individual de Seguros de Accidentes de Trabajo para cada uno de sus servidores profesionales por un monto equivalente a cien (100) veces el haber mensual de cada uno de ellos. Una copia de la póliza será entregada al Supervisor, quien la evaluará y dará cuenta al Contratante.
37. INGENIERO RESIDENTE Y ASISTENTE
37.1.El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la Obra a un Ingeniero Residente, quien además de ser Ingeniero Civil colegiado y habilitado, será un profesional de reconocida experiencia y personalidad.
37.2.El Ingeniero Residente representa al Contratista en la obra, y todas las instrucciones que le fueran dadas, se entienden dadas al Contratista.
37.3.El Ingeniero Residente será la persona autorizada del Contratista para hacer anotaciones en su nombre en el Cuaderno de Obra.
37.4.Sin embargo, cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre en la Obra, será suplido por el Ingeniero de Xxxxxx y Pavimentos.
37.5.El Ingeniero Residente será asistido en la Obra por un número de ingenieros civiles colegiados y habilitados, a satisfacción del Supervisor, pero que serán, cuando menos, un ingeniero de suelos y pavimentos, un ingeniero de carreteras, un ingeniero de estructuras, un ingeniero de metrados y presupuestos, y un ingeniero mecánico electricista, cuya participación estará en concordancia con el Plan de Trabajo y Programa presentado en la oferta técnica.
37.6.El Contratista a pedido del Supervisor, separará de la Obra a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la obra.
38. DERECHO DE VÍAS Y TERRENOS PARA LA OBRA
00.0.Xx acuerdo a las Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras corresponde m de derecho de vía a cada lado del eje, mas m de propiedad restringida a cada lado del derecho de vía, resultando un total de m
38.2.El Contratista no ingresará a terrenos de propiedad privada sin contar con la autorización escrita del propietario.
38.3.Cualquier daño o reclamos ocasionados por ingreso no autorizado será considerado de responsabilidad plena del Contratista.
38.4.Los materiales de Construcción podrán ser almacenados sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que el almacenamiento no dificulte el tráfico, impida el drenaje o restrinja el proceso de la obra.
38.5.Los terrenos públicos adyacentes al derecho de vía deberán ser considerados de propiedad privada y se deberá obtener permiso u otra clase de arreglo de la dependencia encargada, previamente a su utilización por el Contratista, de igual manera el Contratante deberá requerir la evidencia del cumplimiento de las condiciones del permiso antes de efectuarse el pago final. Cuando en la ejecución de las obras el Contratista encuentre áreas arqueológicas en la zona de Trabajo, deberá dar parte inmediatamente al Supervisor para que este decida la acción a tomar.
39. CANTERAS
39.1.El Contratista tendrá la libre disponibilidad de los materiales, por los volúmenes que aparecen consignados en los documentos que forman parte del Expediente Técnico, de acuerdo con el Decreto Supremo N°011-93-TCC.
39.2.Cuando se trate de Canteras en actual explotación por terceras personas, el Contratista tomará todas las providencias con el objeto de no interferir con dichos suministros, en el caso de derechos mineros legalmente adquiridos.
00.0.Xx término de utilización de las Canteras, éstas deben quedar morfológicamente adecuadas al entorno ambiental y a satisfacción del Supervisor, y de ser el caso, sus caminos de acceso.
00.0.Xx construcción y mantenimiento de los caminos de acceso a las canteras es de responsabilidad del Contratista.
40. IMPUESTOS Y DERECHOS DE ADUANA
40.1.El Contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las Leyes del Perú.
40.2.En relación a los derechos de aduana, seguros, f1etes, gastos consulares y otros gastos de importación, el contratista deberá considerar lo siguiente:
- Tratándose de artículos y enseres para su propio uso, el Contratista deberá pagar y ser responsable por todos los gastos antedichos.
- Tratándose de materiales a ser incorporados a la obra, el Contratista deberá pagar y ser responsable por todos los gastos antedichos.
- Tratándose de equipos mecánicos, el Contratista podrá gestionar el internamiento temporal de equipos mecánicos para su uso exclusivo en este Proyecto, cumpliendo lo señalado en la Legislación Peruana. Tal gestión deberá ser efectuada por el Contratista ante las autoridades correspondientes, contando para ello con la opinión del Contratante quien se reserva el derecho de limitarlo en número, características y tiempo de permanencia, lo que expresará en un Certificado específico para ese efecto. Terminado el Contrato, esos equipos deberán reexportarse o bien internarse definitivamente pagándose la totalidad de los derechos de aduana. (VERIFICAR SI ESTO ES APLICABLE PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD)
41. ACUERDOS VERBALES
41.1.Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario del BID, BIRF. Contratante y/o Supervisor, antes o después, podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integra el Contrato.
42. ACCIDENTES
42.1.El Contratista se obliga a tener en obra, todo el equipo y servicio médico que fuera necesario, de acuerdo a las normas pertinentes, para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de los trabajos.
42.2. Dentro de las 24 horas de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento del que resultara o pudieran resultar daños a personas o a propiedad de terceros, y que fuera consecuencia o pudiera estar vinculado a alguna acción u omisión del Contratista o cualquier subcontratista o de cualquier agente o empleado de ellos y que fuera consecuencia de alguna manera de la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe de tal accidente o acontecimiento al Contratante,
para su conocimiento, con copia al Supervisor describiendo los hechos y las medidas adoptadas en forma precisa y completa.
42.3.Asimismo, el Contratista, deberá enviar inmediatamente al Contratante, solo para su conocimiento; y al Supervisor copia de cualquier comparendo, citación, notificación u otro documento oficial recibido por el Contratista o por cualquiera de sus subcontratistas o cualquier empleado, agente o representante del Contratista o de cualquier subcontratista, en relación con cualquier causa y con cualquier acto que fuera consecuencia de alguna manera del Contrato o de su ejecución.
42.4.Nada de lo aquí incluido eximirá al Contratista de la formulación de informes oficiales sobre accidentes que sean requeridos por el Ministerio de Trabajo u otra dependencia gubernamental.
I.4.- OTROS
43. PREMINENCIA DE ESTAS BASES
43.1.E1 siguiente orden de prelación de los documentos, del Expediente Técnico de Licitación, regirá en la presente Licitación Pública:
1) Convenios xx Xxxxxxxx N° /OC-PE Y -PE, concertados por la Municipalidad de Lima con el BID y con el Banco Mundial respectivamente.
2) Contrato
3) Bases de Licitación
4) Planos
5) Especificaciones Técnicas
6) Metrados
7) Memoria Descriptiva
8) Otros documentos (Especificaciones Generales del MTC, etc.)
La presente Licitación se regirá por estas Bases, las que el Postor acepta sin reserva.
44. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
44.1.El Contratante podrá resolver administrativamente el Contrato en los casos que, a su criterio, el Contratista:
- Incumpla injustificadamente los plazos de iniciación o de ejecución de obra o de cualquier estipulación contractual legal y/o reglamentaria sobre la materia.
- Paralice el trabajo o reduzca injustificadamente el ritmo de avance.
- No cuente con la capacidad económica o técnica, o no haya ingresado a obra el 100% del equipo exigido y ofertado por el Contratista, y que este equipo se encuentre apto para la operación normal de los trabajos.
44.2. La resolución del Contrato se sujetará al procedimiento siguiente:
- Producida la causa, sustentada en Informe Especial del Supervisor, el Contratante cursará al Contratista un Oficio de Apremio, precisándole los motivos,y dándole un plazo de 30 días calendarios para que regularice su situación.
- Vencido el término al que se refiere la cláusula anterior, sin que en opinión del Supervisor y, a juicio del Contratante, el Contratista haya regularizado su situación o haya hecho progresos substanciales en ese sentido, se le cursará Oficio Conminatorio del Contratante, dándole un término perentorio de 15 días calendario y, advirtiéndole que ese oficio es el último aviso antes de procederse a la resolución del Contrato.
- Sí, no obstante todos los apercibimientos anteriores, el Contratista no hubiera regularizado su situación, previa Resolución Directoral, se resolverá el Contrato.
-
44.3.El proceso resolutivo se sujetará las Normas Vigentes.
44.4.El Contratista podrá impugnar la resolución de su Contrato de conformidad a los términos previstos en las disposiciones legales citadas y el Reglamento General de Procedimientos Administrativos, pudiendo incluso recurrir en revisión ante el CONSULCOP.
00.0.Xx Resolución Administrativa del contrato por causa del contratista, que haya quedado consentida y/o ejecutoriada, acarrea la ejecución inmediata de todas las fianzas.
00.0.Xx resolución del Contrato, no impedirá la prosecución de los trabajos por el sistema que el Contratante considere más conveniente.
00.0.Xx llegarse a la resolución del Contrato, la parte del Adelanto en Efectivo no amortizado será devuelto en su totalidad, más los intereses a la tasa activo indicado par el BCR.
45. SANCIONES
45.1.El Contratista esta obligado a cumplir todas las obligaciones contenidas en el Expediente Técnico de Licitación y en el Contrato, haciéndose acreedor a las sanciones establecidas en las Bases.
45.2.Cuando el postor que obtenga la Buena Pro sea extranjero, y no estuviera inscrito en el Registro Nacional de Contratistas de Obras Públicas, deberá hacerlo en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario después de que quede ejecutoriado el otorgamiento de la Buena Pro. En caso contrario se le aplicará una multa de 3/10,000 del monto contractual, por cada día de atraso.
45.3.En caso de retardo injustificado en el inicio de los trabajos a los que se refiere la subcláusula 23.7, el Contratista abonará una multa equivalente al tres por diez mil (3/10,000) del monto contratado a partir de los quince (15) días hábiles después de la fecha de entrega del terreno o de inicio del plazo, por cada día de retraso, cantidad que le será descontada en la valorización correspondiente.
45.4.En caso de retardo injustificado en la finalización de los trabajos a los que se refiere la subcláusula 23.7, el Contratista abonará una multa equivalente al tres por diez mil (3/10,000) del monto contratado a partir de los quince (15) días hábiles después de la fecha de entrega del terreno o de inicio del plazo, por cada día de retraso, cantidad que le será descontada en la valorización correspondiente.
45.5.En caso de retardo injustificado en la fecha de finalización de las obras, el Contratista abonará una multa equivalente al cinco por diez mil (5/10,000) del monto contratado a partir del día hábil después de la fecha prevista de finalización.
45.6.Antes del inicio de las obras el Contratista deberá acreditar contar con la Póliza de Seguros de accidentes para su personal y de responsabilidad civil frente a terceros, documentos que serán verificados par el Supervisor. No se pagará la primera valorización si no se ha cumplido este requisito.
45.7.En caso de atraso por causas imputables al Contratista respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente se procederá de la siguiente manera:
- Atraso producirá una extensión de los servicios del Supervisor, lo que genera un mayor costo, por lo que el Contratista expresamente se obliga a pagar una cifra equivalente al monto total de los servicios antes indicados, cifra que será independiente de la cifra que corresponde a la multa por obra atrasada. El monto se deducirá de las Valorizaciones mensuales y de ser necesario de la Liquidación de la Obra.
00.0.Xx el Contratista no cumple con lo indicado, se hará acreedor a una multa de 1/3,000 del valor del Contrato vigente por cada día xx xxxx contados a partir del vencimiento indicado en esta cláusula.
00.0.Xx falta de Mantenimiento de Tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de construcción no será valorizada y estará sujeta a una multa del 5% de la Valorización del mes.
45.10. Las multas o sanciones serán aplicadas según corresponda, y el monto total de multas no tendrá limitaciones de ningún género.
45.11. Si las multas aplicadas al Contratista superan el equivalente al 10 % del Monto del Contrato vigente, el Contratante podrá aplicar la Cláusula Trigésima del Contrato; y será causal que le impedirá participar en otras licitaciones que convoque el Contratante.
FORMULARIOS
FORMULARIO Nº 1
PRESENTACION DE OFERTA
Fecha: LPI Nº:
A: (Nombre completo del Contratante)
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitación, incluyendo los adenda Nº:
;
De conformidad con los Documentos de Licitación nos comprometemos a ejecutar la siguientes obras:
;
El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el ítem (d) siguiente es: Nuevos Soles (S/ ) (en letras) más
Dólares Americanos (US$ ). IGV S./ más US$ Monto Total Nuevos
Soles (S./ ) más (US$ )
Dólares Americanos
Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Reconocemos que los formularios anexos a la licitación forman parte de nuestra oferta
Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de - días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Documentos de Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Documentos de Licitación, por la suma de
para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato;
Nuestra firma, incluyendo todo subcontratista o proveedor relacionado con cualquier aspecto del Contrato, tienen nacionalidades de países elegibles;
Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Documentos de Licitación;
Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por los Bancos para presentar ofertas;
Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al proceso de esta licitación o ejecución del Contrato:
Nombre del Beneficiario Dirección Xxxxxxxxx Xxxxx
[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.]
Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;
Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.
(Nombre) En calidad de que firma
Firma
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de (Indicar nombre completo del
Oferente)
El día del mes de .
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
FORMULARIO Nº2
Por el presente documento declaro que la empresa tiene su domicilio legal
en
Por el presente documento declaro que:
1º Con arreglo al Art. 1366 del Código Civil, que ninguno de los directivos accionistas o socios de nuestra(s) empresa (s) es actualmente funcionario público
2º Con arreglo a la ley 23835, que ninguno de nuestros directivos, funcionarios o accionistas está incurso en los términos e impedimentos a los que se refiere esta ley
Por el presente documento declaro el sometimiento de nuestra(s) empresa(s) a la legislación peruana y al fuero de los jueces de Lima.
Por el presente documento declaro que, en los últimos tres (3) años nuestra(s) empresa(s) no ha tenido juicios derivados de ejecución de Obras públicas con sentencia consentida o ejecutoriada en su contra, resoluciones contractuales, obras intervenidas por la Entidad Contratante por causa imputable al Contratista o que hayamos sido acreedores a multas, salvo las que con indicación de sus motivos y nombres de los demandantes, se expresan a continuación:
Las presentes declaraciones tienen el carácter de Declaraciones Juradas y aceptamos sin reservas que cualquier inexactitud u omisión comprobada es causal suficiente de nulidad de nuestra oferta.
Lima, de de 200
NOMBRE DEL POSTOR
(Sello)
Certificación Notarial
NOMBRE Y FIRMA DEL PREPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA PARTICIPANTE
NOTA: En el caso de las asociaciones o consorcios, este formulario será llenado por cada empresa que lo conforma
DECLARACIÓN JURADA SOBRE REQUERIMIENTOS DE NACIONALIDAD
Yo en mi calidad de representante legal de la empresa declaro bajo juramento, lo siguiente:
Que la empresa está constituida, organizada y en funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales de la República de como consta en los documentos legales presentados para esta licitación y puntualizados en la cláusula 8.4.1 (documentos legales de estas bases)
Que la sede principal de la empresa está situada en:-
.
Que el % de las acciones de la empresa pertenece a ciudadanos de como consta en el cuadro de composición de accionistas y fotocopias de las cédulas de identidad que se adjuntan. (El proponente puede adjuntar otros documentos autenticados sustitutivos que cumplan el objetivo señalado)
Que la empresa no ha celebrado acuerdo alguno en virtud del cual una parte sustancial de sus utilidades netas y otros beneficios tangible sean acreditados y/o pagados a personas naturales que no sean ciudadanos o residentes “bona fide” de los países miembros de los Bancos a personas jurídicas que no sean elegibles de acuerdo a los requisitos de nacionalidad de BID y del BIRF.
Que en caso de obtener la adjudicación del contrato, la empresa se compromete a cubrir las plazas de personal propuesto, considerando que por lo menos el 80% del total de personal que prestará servicios en la obra, sea ciudadano de un país miembro del BID o BIRF.
Que en la eventualidad de subcontratarse una parte de la Obras, el subcontratista cumplirá también los requisitos de nacionalidad expuestos.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA
SELLO
(Legalización Notarial)
Nota: En caso de Asociaciones, este formulario deberá ser llenado por cada empresa que conforme la Asociación o Consorcio
RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR EL POSTOR
Por la presente declaro la Relación de Documentos que he recibido para la Licitación Pública Internacional No _
Volumen I
Bases de Licitación Modelo de Contrato Anexo a las Bases:
Formularios para la presentación de las ofertas.
Volumen 11
Memoria Descriptiva del Proyecto
Volumen III Especificaciones Técnicas Metrados y Presupuesto
Calendario de Avance de Obra Valorizado Relación de Xxxxxx Xxxxxx
Volumen IV
Planos del Proyecto
Anexo
Consultas y Respuestas a Consultas. Addenda y Circulares. Aclaraciones, enmiendas o documentos complementarios
Nombre del Postor
Lima
Sello:
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR