Contract

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE XX XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XX XXXXX; POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA, REPRESENTADA POR LOS C.C. L.C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASISTIDO POR EL LIC. XXXXX XXXXXX XXXXXXX, DIRECTOR JURÍDICO Y EL LIC. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “LA SEDARPA” Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA “SETEYCO S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, QUIEN SERÁ DENOMINADA COMO “EL CONTRATISTA”, BAJO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, ANTECEDENTES, ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

E S P E C I F I C A C I O N E S

TIPO DE CONTRATACIÓN:	ADJUDICACIÒN DIRECTA
ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN:	UNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA EJECUTORA:	COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECURIA.
NO DE CONTRATO:	AD-GEV-FONREGION-SEDARPA-002-2012
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA DETERMINADO	A	BASE	DE	PRECIOS UNITARIOS	Y	TIEMPO
DESCRIPCIÒN DE LA OBRA:	“REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.
UBICACIÓN:	HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX.
ORIGEN DEL RECURSO:	FONDO REGIONAL (FONREGION 2012).
IMPORTE DEL CONTRATO:	$20’627,816.38 (VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N.)
I.V.A. 16% :	$3’300,450.62 (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 62/100 M.N.)
MONTO TOTAL CON I.V.A.:	$23’928,267.00 (VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
NOMBRE DE CONTRATISTA:	LA	EMPRESA	SETEYCO S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL APODERADO LEGAL:	X. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX:	XXXXXXXXXXXX XX. 0000 XXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X.X. 00000
R.F.C.:	SET070723AW8
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2012
PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	180 DIAS					INICIO: 00 XX XXXXX XXX 0000.
						TERMINACIÓN: 30 DEL 2013.	XX	XXXXX

A N T E C E D E N T E S

A. CON FECHA XXXX XX XXXXX DE 2012 MEDIANTE OFICIO No. SFP/D-018/2012 EL LIC. XXXXX XXXX XXXXXXXX, SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, EMITE EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) Y SE OTORGA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO REGIONAL (FONREGION 2012),

B. CON FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE MEDIANTE OFICIO No. SSE/1419/2012 EL C.P.C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX XX XX XXXXX, EMITIO REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÒN E INVERSIÒN (RPAI) Y REGISTRO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRA PÙBLICA (CPO- POA-01605-12), CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA UNIDAD PRESUPUESTAL SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE CONTRATAR A LA EMPRESA O PERSONA FÌSICA QUE EJECUTE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.

C. CON FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE Y MEDIANTE OFICIO No. CIA/1532- 1/2012 LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SOLICITÓ AL SUB-COMITE DE OBRA PÙBLICA, LA APROBACIÒN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÒN DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.

D. CON FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE Y MEDIANTE OFICIO No. CIA/1531- 1/2012 LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA A TRAVÈS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SOLICITO AL SUB-COMITE DE OBRA PÙBLICA, LA AUTORIZACION DEL DICTAMEN TÈCNICO DE PROCEDENCIA PARA LA EXCEPCION A LA LICITACIÒN PÙBLICA MEDIANTE ADJUDICACIÒN DIRECTA DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.

E. CON FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, EN LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUB-COMITÉ DE OBRA PUBLICA, SE SOMETIO LA APROBACIÒN PARA LA CONTRATACIÒN Y AUTORIZACION DEL DICTAMEN TÈCNICO DE PROCEDENCIA PARA LA EXCEPCION A LA LICITACIÒN PÙBLICA MEDIANTE ADJUDICACIÒN DIRECTA DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL

ESTADO DE VERACRUZ, ACORDANDO EL PROPIO SUB-COMITÈ LA CONTRATACION DE LA OBRA MEDIANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÒN DIRECTA.

F. CON FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, POR INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE DESPACHO SE TUVO A BIEN HABILITAR LOS DIAS QUE COMPRENDEN DEL

17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012, A DIVERSAS AREAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (RECURSOS FINANCIEROS Y RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES), COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y DIRECCIÓN JURIDICA, PARA EFECTOS DE CONTINUAR CON LAS ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN POR ADJUDICIACION DIRECTA DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.

G. CON FECHA DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, MEDIANTE OFICIO No. UA/1267/2012 SIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SE SOLICITO LA COTIZACION PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.

H. EL DÌA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE A LAS DIEZ HORAS, SE LLEVO A CABO LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.

I. CON FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE MEDIANTE EL OFICIO No. UA/1270/2012, EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÈ DE ADQUISICIONES Y OBRA PÙBLICA DE LA SEDARPA, ENVÌO A LA COORDINACIÒN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA LAS TRES COTIZACIONES DE LAS EMPRESAS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ELABORE EL DICTAMEN TÈCNICO-ECONÒMICO QUE SIRVA DE SUSTENTO PARA LA ADJUDICACIÒN.

J. CON FECHA VEINTISEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE Y CON OFICIO No. CIA/1537/2012 LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ENVIA EL DICTAMEN TÉCNICO-ECONOMICO DE FECHA VEINTICINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE, UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS; RESULTO FAVORECIDA LA EMPRESA “SETEYCO S.A. DE C.V. “, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, EN LO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA “REHABILITACION DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ.

P E R S O N A L I D A D

POR LA “SEDARPA”

1.- EL L.C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX ACREDITA LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA, CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. SECRETARIO DE DESPACHO, EN EL CUAL SE TIENE A BIEN NOMBRARLO TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÌCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA HOY DENOMINADA, SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURIO, RURAL Y PESCA.

2.- EL LIC. XXXXX XXXXXX XXXXXXX ACREDITA LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA, CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. SECRETARIO DE XXXXXXXX, EN EL CUAL SE TIENE A BIEN NOMBRARLO DIRECTOR JURÌDICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÌCULO 19 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA HOY DENOMINADA, SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURIO, RURAL Y PESCA.

3.- EL LIC. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX ACREDITA LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA, CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. SECRETARIO DE DESPACHO, EN EL CUAL SE TIENE A BIEN NOMBRARLO COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÌCULO 21 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA HOY DENOMINADA, SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECURIO, RURAL Y PESCA.

POR EL “PRESTADOR DE SERVICIOS”

1.- LA C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “SETEYCO S.A. DE C.V.” MEDIANTE INSTRUMENTO NUMERO DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (12,368), LIBRO SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE PÙBLICA DEL LIC. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX QUIEN ES TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DIECISIETE DE LA DECIMO SEPTIMA DEMARCACIÒN NOTARIAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., CON DOMICILIO PARTICULAR XXXXX XXXXXXX, Xx. 000-0, XXXXXXX XXX XXXXXX, XXXX XXX XXX, XXX. X.X. 00000, CON FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR No. 0000109906176.

D E C L A R A C I O N E S

I.- “LA SEDARPA”

A. QUE ESTA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 4º, 9º FRACCIÓN IX, 10, 29 Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE; Y DEMÀS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PÙBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ARTÌCULO 42 DEL DECRETO 326 EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 EN CORRELACIÒN CON EL ARTÌCULO 3 FRACCIÒN XVII DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÒN PARA EL EJERCICIO 2012; 98, 101,

102, 185, 186 FRACCIÒN III, XI Y XIII DEL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 19 FRACCIÓN I, VIII Y 20 FRACCION XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA (SEDARPA) QUE MEDIANTE DECRETO NÙMERO 554 DE FECHA 00 XX XXXX XX 0000, XXXXXX EXTRAORDINARIO 164, TOMO CLXXXV QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY OGÀNICA DEL PODER EJECUTIVO Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA, PASA A SER SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA, 5 Y 6 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÒN FINANCIERA PARA INVERSIÒN PÙBLICA Y EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

B. LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ; LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; LA LEY ORGÀNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE; CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 EN CORRELACIÒN CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÒN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA (SEDARPA) QUE MEDIANTE DECRETO NÙMERO 554 DE FECHA 00 XX XXXX XX 0000, XXXXXX EXTRAORDINARIO 164, TOMO CLXXXV QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÀNICA DEL PODER EJECUTIVO Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE FECHA, PASA A SER SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA; LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÒN FINANCIERA PARA INVERSIÒN PÙBLICA; LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ; MANUAL PARA LA INTEGRACIÒN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SUBCOMITÈS DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÙBLICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE; REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÈ PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRAS PÙBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE Y DEMÀS DISPOSICIONES JURÌDICAMENTE APLICABLES A LA MAYERIA.

C. QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN AV. AMERICAS No. 233, ESQ. XX. XXXXXXXXXX, XXX. XXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX- XXXXXXXX., XXX., X.X. 00000.

D. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ASIGNACIÒN DEL CONTRATO, OBJETO DE ESTA ADJUDICACIÒN, SE CUENTA CON RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONREGION 2012) DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, MEDIANTE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) No. SFP/D-018/2012 EMITIDO POR EL LIC. XXXXX XXXX XXXXXXXX QUIEN ES SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EN FECHA 00 XX XXXXX XX 0000; EL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) Y CPO-POA-01605-12 (REGISTRO EN LA CARTERA DE

PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA) AMBOS CON No. DE OFICIO SSE/1419/2012 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, EMITIDO POR EL C.P.C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, SUBSECRETARIOS DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ.

II.- “EL CONTRATISTA”

1. QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUE CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN, EQUIPO, RECURSOS ECONÓMICOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y HUMANOS; Y CUANTO SEA NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO; ACREDITANDO SU GIRO COMO EMPRESA CON: LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN XXX XXXXXX DE CONTRATISTA DEL ESTADO ANTE LA SEFIPLAN CLAVE No. 32863 CON UNA VIGENCIA HASTA EL 00 XX XXXXX XX 0000, XXXX ACTIVIDAD PREPONDERANTE SON: UNO.- LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, ELÉCTRICA Y MECÁNICA PARA CUALQUIER DESTINO, ASÍ COMO LA COMPRA, VENTA Y RENTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. DOS.- LA COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO, PERMUTA, COMODATO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, PROYECCIÓN, INSTALACIÓN, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO Y EN GENERAL LA COMERCIALIZACIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, PERFORACIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y CORRECTIVO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, EQUIPO Y MATERIAL ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, LA ASESORÍA; SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO XX XXXXX O EDIFICIOS, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, CAMINOS, CARRETERAS, VÍAS DE ACCESO Y PAVIMENTACIÓN DE LOS MISMOS, PUENTES, CANALES, CONSTRUCCIÓN PESADA, INFRAESTRUCTURA EN PUERTOS, AEROPUERTOS Y PRESAS, JARDINERÍA Y ORNAMENTACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS, CONVENIOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS. TRES.- URBANIZACIÓN DE UNIDADES HABITACIONALES Y FRACCIONAMIENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS, CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES PRIVADAS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA EDIFICIOS Y HERRERÍA EN GENERAL. CUATRO.- LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y TODO TIPO DE CAMINOS DE PAVIMENTOS DE CONCRETO O ASFALTO, RURALES O URBANOS, SEÑALAMIENTOS URBANOS, MANTENIMIENTO DE ZONAS FEDERALES, SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAYAS, PROTECCIÓN, CONSTRUCCIÓN PARA PROTECCIÓN DE PLAYAS Y XXXX, FORESTACIÓN DE ZONAS FEDERALES. CINCO.- CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DE DIVERSIONES, ÁREAS DE RECREO Y DEPORTIVAS PÚBLICAS O PRIVADAS, DE BALNEARIOS EN ZONAS FEDERALES Y PRIVADOS. SEIS.- CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS, BASUREROS, RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CALLES. SIETE.- ACARREO DE MATERIALES, RELLENOS, PÉTREOS O CEMENTANTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS ANTES MENCIONADAS. OCHO.- REALIZAR INSTALACIONES DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, SUBESTACIONES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS, OBRAS ELECTROMECÁNICAS, INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIONES DE GAS, INTERCOMUNICACIÓN Y EQUIPOS. NUEVE.-

LA URBANIZACIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE TODA CLASE DE TERRENOS Y LA REALIZACIÓN POR CUENTA PROPIA Y AJENA DE LAS OBRAS NECESARIAS Y EN GENERAL OPERAR COMO SOCIEDAD INMOBILIARIA EN LOS TÉRMINOS MAS AMPLIOS QUE LA LEY AUTORIZA PARA ESTA CLASE DE SOCIEDAD Y ACTIVIDADES. DIEZ.- EL ARRENDAMIENTO, COMPRA, VENTA, COMISIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INMUEBLES, BIEN SEAN CASA HABITACIÓN, EDIFICIOS, LOCALES COMERCIALES, Y DE SERVICIOS EN GENERAL DE TODA CLASE DE INMUEBLES. ONCE.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA, CONSULTIVA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, FINANCIERA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA DE DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN. DOCE.- LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE MERCADOS Y LA REALIZACIÓN DE AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. TRECE.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MEDIOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE COMPUTACIÓN RELACIONADOS CON LOS ANTERIORES FINES. CATORCE.- REALIZAR, SUPERVISAR O CONTRATAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES, URBANIZACIONES, ASÍ COMO FABRICAR, COMPRAR Y ENAJENAR POR CUALQUIER TITULO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN. QUINCE.- ADQUIRIR, ENAJENAR, OTORGAR EN GARANTÍA, ARRENDAR, OPERAR, POSEER, USAR, TRANSMITIR LA PROPIEDAD O POSESIÓN, PERMUTAR Y EN GENERAL REALIZAR CUALQUIER ACTO, CONTRATO O CONVENIO, EN RELACIÓN A LOS MUEBLES E INMUEBLES QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. DIECISÉIS.- EN SUS INSTALACIONES PODRÁ TENER ARTÍCULOS O MAQUINARIA ELECTRÓNICA, HIDRÁULICA Y MECÁNICA, PODRÁ HACER REPARACIONES, REMODELACIONES, MODIFICACIONES, ESTUDIOS, PROYECTOS, ANÁLISIS, INVESTIGACIONES Y PRESUPUESTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y PRESTACIONES EN TODO LO REFERENTE A SU OBJETO SOCIAL. DIECISIETE.- EDITAR LIBROS, INSTRUCTIVOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS, PUBLICACIONES Y TÉCNICAS DE TODO TIPO QUE SEAN NECESARIAS COMO MEDIO O CONSECUENCIAS RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. DIECIOCHO.- LA INSTRUMENTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORE EN LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL.. DIECINUEVE.- EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS, SUCURSALES, FRANQUICIAS, OFICINAS, DESPACHOS, AGENCIAS, DEPENDENCIAS, BODEGAS Y CUALQUIER OTRA MODALIDAD QUE DE ESTAS SE PUEDA DERIVAR, EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL O EL EXTRANJERO. VEINTE.- LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN, ENDOSO, ACEPTACIÓN O AVAL DE CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y TÍTULOS DE VALOR PERMITIDOS POR LA LEY, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, EN RELACIÓN CON LOS FINES ANTERIORES. VEINTIUNO.- LA OBTENCIÓN, EXPLOTACIÓN Y ENAJENACIÓN DE TODA CLASE DE PATENTES Y REGISTROS, CERTIFICADOS DE INVENCIÓN, MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES, INCLUYENDO CUALQUIER OTRO ACTO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONE CON LAS MATERIAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL E INVERSIONES.- VEINTIDÓS.- LA ADQUISICIÓN POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CUALESQUIERA CLASE DE NEGOCIACIONES, SOCIEDADES O ASOCIACIONES. VEINTITRÉS.- ACTUAR COMO AGENTE, FACTOR, FRANQUICIADOR, FRANQUICIATARIO, CONSIGNATARIO, COMITENTE, COMISIONISTA, ALMACENISTA O MEDIADOR, REPRESENTANTE LEGAL O CUALQUIER OTRA MODALIDAD QUE PERMITA LA LEY, DE TODO TIPO DE PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX. VEINTICUATRO.- OBTENER FINANCIAMIENTO DE CUALQUIER TIPO Y SIN LIMITACIÓN POR CUANTO HACE AL MONTO, PUDIENDO OTORGAR LAS GARANTÍAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL LOGRO DE LOS FINES

SOCIALES Y OTORGAR CRÉDITOS A SOCIEDADES DE LAS CUALES POSEA ACCIONES O EN LAS QUE TENGA PARTICIPACIÓN O RELACIÓN COMERCIAL O FINANCIERA. VEINTICINCO.- PARTICIPAR EN CUALQUIER TIPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS, CONVOCADOS PARTICULARES O LOS GOBIERNOS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES DE CUALQUIER PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LO ANTERIOR JUSTIFICÁNDOLO CON COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA NUMERO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO (12,228), LIBRO CIENTO CINCUENTA Y OCHO DE FECHA 00 XX XXXXX XXX 0000, XXXXXX XXXX XX XX PÚBLICA DEL LIC. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX QUIEN ES TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DIECIOCHO DE LA DECIMO SEPTIMA DEMARCACIÒN NOTARIAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., INSCRITA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 24991*17 CON FECHA DE REGISTRO 17 XX XXXXXX DE 2007, POR EL LIC. XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX, ENCARGADO DE LA OFICINA DEL REGISTRO XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXX.

0. QUE LA C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR, TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE; TENIENDO A SU CARGO TODAS LAS FACULTADES QUE LOS ESTATUTOS LE CONFIEREN, ESPECIAL Y SEÑALADAMENTE LAS CONTENIDAS EN LA CLAUSULA VIGÉSIMO NOVENA DEL INSTRUMENTO NUMERO DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (12,368), LIBRO CIENTO SESENTA Y UNO DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL SIETE, PASADA ANTE LA FE PÙBLICA DEL LIC. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX QUIEN ES TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO DIECIOCHO DE LA DECIMO SEPTIMA DEMARCACIÒN NOTARIAL CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER., INSCRITA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 24991*17 CON FECHA DE REGISTRO 16 DE OCTUBRE DE 2007, POR EL LIC. XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX, ENCARGADO DE LA OFICINA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ; Y QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL MANDATO OTORGADO NO LE HA SIDO REVOCADO A LA FECHA Y FIRMA DE ESTE CONTRATO, POR LO CUAL SU REPRESENTADO ES FIRME Y SÓLIDO RESPONSABLE DE LOS TERMINOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

3. QUE TIENE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES SU VOLUNTAD LLEVAR A CABO LAS ENCOMIENDAD DE LA “SEDARPA”

4. QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN XXXXX XXXXXXXXXXXX Xx. 0000 XXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X.X. 00000, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER.

5. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ASI MISMO QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN EL PRESENTE EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON XX XXXXXXXX 00-X XXX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXXXXXX

6. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL PRESTADOR DE SERVICIOS SE OBLIGA A PRESENTAR A LA SEDARPA EL OFICIO DE “SOLICITUD DE OPINIÓN” ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

FISCALES, MISMO QUE SE TRAMITARA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO; ESTA DISPOSICIÓN SE ENCUENTRA REGULADA POR EN EL APARTADO II.2.1.11 “PROCEDIMIENTO QUE DEBE OBSERVARSE PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2012 EMITIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES:

A).- QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTEN Y SE CONSIDERARÁN COMO LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA CONTRATADA, DE LOS CUALES SE MENCIONAN DE FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA LOS SIGUIENTES: LA LEGISLACIÓN APLICABLE (ANEXO 1 EN CD), EL PROGRAMA DE TRABAJO (ANEXO 2), CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 3), PROGRAMA CALENDARIZADO (ANEXO 4), ASÍ COMO TODOS AQUELLOS QUE SE DEN O CELEBREN CON MOTIVO DE LA NECESIDAD DE LA OBRA QUE SE CONTRATA. ATENTOS A LAS ESPECIFICACIONES, ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD, ANTECEDENTES Y DECLARACIONES MENCIONADAS, LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” BAJO SU PROPIA DIRECCIÓN Y RESPONSABILIDAD, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON ESTRICTA SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”, PERTENECIENTES AL ESTADO DE VERACRUZ. DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA “SEDARPA”, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES, ANEXOS Y ALCANCES CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE SE ESTABLECEN COMO LOS TÉRMINOS REQUERIDOS POR LA CONTRATANTE. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE.

“EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE OBLIGA A CONSIDERAR LOS CONCEPTOS APLICABLES A CADA CASO O SITUACIÓN QUE SE PRESENTE, MISMAS QUE SE CITAN DE FORMA ENUNCIATIVA A CONTINUACIÓN:

CLAVE		CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD
		PREPARACIÓN DEL TERRENO
1		TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M2	545,405.45
2		DESMONTE DE BERMAS	HA	120.00

3		RASTREO Y RELLENO DE EROSIONES DE BERMAS Y BANQUETAS EN CANALES Y/O DRENES, EFECTUADOS CON EQUIPO MECÁNICO. POR KILOMETRO TERMINADO	HA	120.00
		EXCAVACIÓN
4		DESAZOLVE XX XXXXXXX Y/O DRENES CON EQUIPO MECÁNICO, CUANDO EL VOLUMEN DEL MATERIAL EXCAVADO SEA MAYOR ADE 1000 M3/KM Y MENOR DE 3000 M3/KM. POR METRO CUBICO MEDIDO EN LA EXCAVACIÓN.	M3	480,000.00
		MOVIMIENTOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
5		ACARREO DE MATERIAL DE BANCO XX XXXXXXXX PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS A UNA DISTANCIA MENOR O IGUAL DE 1.0 (UNO) KILÓMETROS.	M3	480,000.00
6		ACARREO DE MATERIAL DE BANCO XX XXXXXXXX PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS A UNA DISTANCIA MAYOR DE 1.0 (UNO) KILOMETRO, POR CADA KILOMETRO ADICIONAL AL PRIMERO.	M3	960,000.00

NO SE PODRA ALEGAR FALTA DE INFORMACION, FALTA DE CLARIDAD DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO O FALTA DE COMPRENSION DE UNO DE ELLOS, COMO EXCUSA DE LA EJECUCION INADECUADA DE LOS TRABAJOS O COMO RAZÓN PARA RECLAMAR COSTOS ADICIONALES, TODA VEZ QUE OPORTUNAMENTE SE LE BRINDÓ EL TOTAL DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS TRABAJOS Y FUERON ACLARADAS LAS DUDAS DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA CONOCER LAS NOTAS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MISMAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN EN FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA:

 ELABORAR ORGANIGRAMA DE TRABAJO CON RESPECTO A SU PERSONAL, FUNCIONES ESPECÍFICAS, RESPONSABILIDADES.

 CONSIDERAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS SITIOS A TRABAJAR, CONSIDERANDO EL RECURSO HUMANO Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES.

ASI MISMO LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA SE REGIRÁN POR LOS ANEXOS EXISTENTES A ESTA FUENTE DE OBLIGACIONES Y POR AQUELLOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA NECESIDAD E INERCIA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN, DICHOS ANEXOS CONSTITUYEN OBLIGACIONES FIRMES DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- “LA SEDARPA” SE COMPROMETE A CUBRIR AL TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ESPECIFICADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, POR LA CANTIDAD $23’928,267.00 (VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) CANTIDAD QUE

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL COSTO SE INSERTA A CONTINUACIÓN PARA MAYOR DETALLE

MUNICIPIO	CONCEPTO	MONTO CONTRATADO
HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX.	“REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LA AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, D RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y OZULUAMA XX XXXXXXXXXX”	$20’627,816.38
	IVA 16 %	$3’300,450.62
	TOTAL:	$23’928,267.00

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO COMPRENDE TODOS LOS GASTOS DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMEN EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SU UTILIDAD.

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA SERÁ EN UN LAPSO 180 DIAS NATURALES, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO A PARTIR DEL DIA 02 DE ENERO DE 2013 Y A CONCLUIRLOS EL DÍA 30 XX XXXXX DE 2013, AJUSTÁNDOSE AL PROGRAMA DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUAL DEBERÁ SER APROBADO PREVIAMENTE POR LA “SEDARPA”.

CUARTA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- TODAS LAS ESPECIFICACIONES, DATOS, REPORTES, ESTUDIOS U OTROS DOCUMENTOS O INFORMACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, EN CUALQUIER FORMA, DESARROLLADA POR EL “EL CONTRATISTA” O PROPORCIONADA POR LA “LA SEDARPA” EN RELACIÓN CON LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “LA SEDARPA”.

EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL.

TODO CONCEPTO, PRODUCTO, PROCESO (PATENTABLE O NO), MATERIAL SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN POR DERECHOS DE AUTOR (INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A: DOCUMENTOS, ESPECIFICACIONES, CÁLCULOS, MAPAS, BORRADORES, NOTAS, INFORMES, DATOS, MODELOS, MUESTRAS, PLANOS, DISEÑOS Y SOFTWARE) O INFORMACIÓN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “LA SEDARPA” QUE HUBIERE SIDO DESARROLLADA, PRODUCIDA O LLEVADA A LA PRÁCTICA POR PRIMERA VEZ CON ASISTENCIA ESPECIALIZADA POR “EL CONTRATISTA” MOTIVO OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁ PROPIEDAD DE “LA SEDARPA” UNA VEZ CREADO, TANTO SI FUE ENTREGADA O NO A “LA SEDARPA” EN EL MOMENTO DE LA

CREACIÓN, DEBIENDO, EN SU CASO, SER ENTREGADA A “LA SEDARPA” CUANDO ÉSTA LO REQUIERA.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR Y MANTENER COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “LA SEDARPA”, Y NO PODRÁ USARLA O REPRODUCIRLA TOTAL NI PARCIALMENTE PARA FINES DIVERSOS DE LOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE “LA SEDARPA”.

DE IGUAL FORMA, AMBAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN EN CONSIDERAR COMO CONFIDENCIAL TODA AQUELLA INFORMACIÓN (TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, ETC.) DOCUMENTADA EN CUALQUIER SOPORTE MATERIAL QUE SE HAYA DESARROLOLADO Y ESTÉ RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN O DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, ASÍ COMO AQUELLA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE ORIGINE CUALQUIER RECLAMO O CONTROVERSIA TÉCNICA.

QUINTA: ANTICIPO.-“EL CONTRATISTA” DE FORMA EXPRESA MEDIANTE OFICIO S/N DE FECHA 28 DE DICIEMBRE MANIFESTO QUE RENUNCIA AL ANTICIPO POR CONTAR CON LA SOLVENCIA NECESARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU DESARROLLO; ASI COMO PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE INSUMOS QUE DEBAN OTORGAR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEXTA: FORMA DE PAGO.- “EL CONTRATISTA” PRESENTARA ESTIMACIONES QUINCENALMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y LA FACTURA MISMA QUE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE MARCA EL CODIGO FIZCAL DE LA FEDERACIÓN, ESTAS SERÁN PRESENTADAS A LA SUPERVISIÓN LOS DÍAS 16 Y 1º DE CADA MES, PARA QUE “LA SEDARPA” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN EL PERÍODO QUINCENAL, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LA QUE SERÁ EL DÍA ÚLTIMO DE CADA PERIODO ACORDADO, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, (CON DOMICLIO UBICADO EN XX. XXXXXX XX. 000 XXXXXX XXX XXXXXX X.X. 00000 XXXXXX, XXX.) DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN; ASIMISMO CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS DENTRO DEL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA SEDARPA” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA XX XXXXX, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN LA CLAUSULA PRIMERA O POR MAYOR VALOR DE LO CONTRATADO, ESTE DEBERÁ ESTAR INDICADO EN LA BITÁCORA Y CONTAR PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE “LA SEDARPA” PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO POR PARTE DE “LA SEDARPA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CONFORME AL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

I. NÚMEROS GENERADORES;

II. NOTAS DE BITÁCORA;

III. CROQUIS;

IV. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS EN CASO DE APLICAR;

V. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN;

VI. AVANCES DE OBRA, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO, Y

VII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, TRATÁNDOSE DE AMORTIZACIONES PROGRAMADAS.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LAS FACTURAS, NI LAS LIQUIDACIONES QUE HAYAN SIDO PAGADAS A “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARAN COMO OBRA ACEPTADA POR PARTE DE “LA SEDARPA”, ESTA SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O PAGO DE LO INDEBIDO, CUYO IMPORTE SE DESCONTARA EN LAS ESTIMACIONES POSTERIORES Y/O FINIQUITO.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERÁ EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN INCISO A) DE LA DECLARACION III., EN EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA SEDARPA” ESTA PODRÁ ORDENAR SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO “LA SEDARPA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

SE ESTABLECE QUE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL CUAL MENCIONA QUE PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS RELACIONADOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE ENTEREN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A “LA SEDARPA”

SEPTIMA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR FIANZAS EXPEDIDAS POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA A SATISFACCION DE “LA SEDARPA” Y A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

A) CUMPLIMIENTO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 67 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ, PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; Y ARTÍCULO 48 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ASÍ COMO LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA MISMA, PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, ASI COMO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE POR LA CANTIDAD DE $ 2’062,781.63 (DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.); ESTA GARANTIA DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA Y HASTA QUE

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX XX XX XXXXX, SOLICITE POR ESCRITO SU CANCELACION A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, PARA LO CUAL “LA SEDARPA” DEBERA INFORMAR QUE HA RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

B) VICIOS OCULTOS: CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CONSTITUCION DE FIANZA POR UN MONTO DEL 10% DEL IMPORTE EJERCIDO EN EL CONTRATO, LA CUAL ESTARA VIGENTE POR UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y HASTA QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX XX XX XXXXX, SOLICITE POR ESCRITO SU CANCELACION A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, PARA LO CUAL “LA SEDARPA” DEBERA INFORMAR QUE HA RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTAN TRABAJOS ADICIONALES Y SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS EN MONTO O PLAZO, LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE, QUEDANDO AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, SIN NECESIDAD DE SOLICITAR ENDOSOS, POR LO TANTO LA AFIANZADORA SIGUE OBLIGANDOSE A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESOS CONVENIOS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS, ERRORES O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “LA SEDARPA” DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPARACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, “LA SEDARPA” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA CORRECCIÓN O REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “LA SEDARPA” Y “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN PLENAMENTE SIN RESTRICCION ALGUNA LA PERSONALIDAD QUE OSTENTA LA PROCURADURIA FISCAL, DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, LEGITIMANDOLA ESPECIALMENTE PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE OTORGAN EN ESTA FUENTE DE OBLIGACIONES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 19, 20 FRACCION XVIII DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; EN CORRELACION DIRECTA CON EL ARTICULO 70 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; Y LOS ARTÍCULOS 46 FRACC. XXXIX, XL, XLI Y 49 FRAC. XXVIII, XIX Y XX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

LAS FIANZAS ESTARAN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

EN LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERA SEÑALARSE EXPRESAMENTE QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION PREVISTO POR LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y QUE SE COMPROMETE A PAGAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE LA FIANZA, Y EN SU CASO, LOS MONTOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE CLAUSULAS PENALES CONVENIDAS EN EL CONTRATO, CUANDO SU FIADO NO JUSTIFIQUE A SATISFACCIÓN DE “LA SEDARPA” EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; ASIMISMO DEBERA SEÑALARSE QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE COMPROMETE A SEGUIR AFIANZANDO EN EL CASO DE QUE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO; QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE ORDEN EXPRESA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÀN FIJOS HASTA LA TERMINACIÒN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, “EL CONTRATISTA” RECONOCE QUE NO PODRÀN EXISTIR ESCALATORIA DE PRECIOS YA QUE EL COSTO DE LOS INSUMOS FUERON TOMADOS EN CUENTA, DESDE EL INICIO HASTA LA CULMINACIÒN DE LA OBRA, POR LO QUE NO PRETENDE RECLAMAR EN EL PRESENTE O FUTURO ESTE CONCEPTO.

DE IGUAL FORMA “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SUS COTIZACIONES PASEN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO NO PRETENDE RECLAMARLOS A LA DEPENDENCIA EN NINGÙN MOMENTO.

NOVENA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “LA SEDARPA” SUMINISTRE A “EL CONTRATISTA”, O QUE ESTA ADQUIERA PARA SER DESTINADOS A LOS TRABAJOS CITADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN ESTARA OBLIGADO A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

“EL CONTRATISTA“, DEBERÁ REINTEGRAR A “LA SEDARPA” TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTE DE MATERIALES Y EQUIPO, CUANDO ESTOS HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR “LA SEDARPA”.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE “LA SEDARPA” LAS INSTALACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, ESTARÁ OBLIGADO A PAGARLOS A PRECIO ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN FORMA PARCIAL O TOTAL, SE REALIZARA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Y SU REGLAMENTO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DARA AVISO A “LA SEDARPA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, Y ESTA EN UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES REVISARA QUE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA CORRESPONDIENTES Y ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS; POR LO TANTO, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA FORMALIZARSE LA ENTREGA-RECEPCION, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES PRESCRITAS EN LOS ARTICULOS 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO; RESERVANDOSE “LA SEDARPA” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA SEDARPA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. LO ANTERIOR, PREVIO CUMPLIMIENTO POR PARTE “EL CONTRATISTA”, DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DEBIENDO ENTREGAR A “LA SEDARPA”

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO DE 30 DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 168 AL 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN EL CUAL SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO SE PRESENTE ANTE “LA SEDARPA” PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, ESTÀ PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO XX XXXX DÌAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÒN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÈSTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DÌAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO COPRRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÒN, SE DARÀ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDARPA” PONDRÀ A DISPOSICIÒN DE “EL CONTRATRISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÒN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÀ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÈ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA O PARTE UTILIZABLE DE ELLA, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ OPORTUNAMENTE A “LA SEDARPA”, LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA OBRA, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, A SU VEZ “LA SEDARPA” CONSIGNARA A QUIEN DEBA OPERARLA O RESULTE SER EL USUARIO FINAL Y/O BENEFICIARIO.

DECIMA PRIMERA: BITACORA.- CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTICULOS CAPITULO CUARTO SECCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL LIBRO DE BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO, EL CUAL ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL SE SUSCRIBIRAN LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAMBIEN SE UTILIZARA PARA VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES DE LA OBRA CONTRATADA FORMANDO PARTE OBLIGATORIA DE ESTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INSTRUMENTACION DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE “LA SEDARPA” AUTORICE PARA DAR CURSO A RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

LA BITACORA DEBERA PERMANECER EN LA RESIDENCIA DE OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS. TODAS LAS HOJAS DE LA BITACORA DEBERAN CONTAR CON FIRMAS AUTOGRAFAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS POR LOS CONTRATANTES.

CUANDO “EL CONTRATISTA” SUSTRAIGA DEL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS LA BITACORA, POR SI O A TRAVES DEL PERSONAL A SU SERVICIO, O EN CUALQUIER OTRO CASO EN QUE SEA SUSTRAIDO POR PERSONA AJENA LA RELACION CONTRACTUAL, NO SERAN RECONOCIDAS LAS NOTAS ASENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DEL SUCESO.

CUANDO SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL PARRAFO ANTERIOR, SE PROCEDERA A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA HACIENDO CONSTAR LOS HECHOS OCURRIDOS, DANDO VISTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES.

LAS PARTES ACUERDAN QUE INDEPENDIENTEMENTE DEL INSTRUMENTO FISICO ANTES CITADO, EL CONTRATISTA Y LA SEDARPA, SE OBLIGAN A REGISTRAR DE IGUAL MANERA TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS, HECHOS Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES DE LA OBRA, EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE “BITACORA ELECTRONICA DE LA OBRA PUBLICA” (BEOP) DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y EXTRACONTRACTUAL.- “EL CONTRATISTA” RECONOCE QUE ES EL ÙNICO PATRÒN DE LAS PERSONAS QUE UTILIZA EN LA EJECUCIÒN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÌCULOS 13 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y POR ESA RAZÒN DESDE ESTE MOMENTO LIBERA A “LA SEDARPA” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL QUE PUDIESE PRESENTARSE, ACEPTANDO DICHO CARÀCTER POR LAS DEMANDAS QUE SE PROMUEVEN DERIVADAS DE LA RELACIÒN LABORAL CON SUS TRABAJADORES.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE ESTE NO HAYA EMPLEADO EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL APLICABLE, PERICIAL, REGLAS Y ORDENAMIENTO DE OBSERVANCIA, ASÌ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO

LE SEÑALE “LA SEDARPA”. LAS RESPONSABILIDADES QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÀN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS X XXXXXXX, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJERCITADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO DEBERA CONTAR PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SEDARPA” TAL Y COMO LO PREVE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN SU REGLAMENTO.

DEDIMA TERCERA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO EN TERMINOS DEL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA OPORTUNAMENTE A “LA SEDARPA” QUIEN SERA SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, EL CUAL FIRMARA, RECIBIRA INSTRUCCIONES O INFORMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN ESTE CONTRATO, EN CASO DE QUE EXISTA SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE, “EL CONTRATISTA” INFORMARA POR ESCRITO A “LA SEDARPA” MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA.

“LA SEDARPA” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, ESTE DERECHO PODRA EJERCERLO DURANTE O EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

POR OTRA PARTE “LA SEDARPA” SE OBLIGA A NOMBRAR AL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 112 DE SU REGLAMENTO.

“LA SEDARPA” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “LA SEDARPA” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA SEDARPA” REALIZARA LAS VISITAS DE SUPERVISION EN CUALQUIER MOMENTO QUE LO CONSIDERE NECESARIO, PARA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” SE AJUSTE AL PROYECTO, PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS,

PROGRAMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y COMPARARA QUINCENALMENTE EL AVANCE DE LOS MISMOS, ACORDANDO LAS PARTES QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA Y POR ENDE NO LE SERA CUBIERTO EL PAGO.

EN RELACIÒN A LO ANTERIOR SE REPRODUCE EL ARTÌCULO 43 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ QUE A PARTIR DE SU SEGUNDO PARRAFO DICE A LA LETRA:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENDRÀN LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS DE ESTE CONTRATO SE ESTÈN EJECUTANDO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL COMPARARÀN PERIÒDICAMENTE SU AVANCE FÌSICO”

“SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE FÍSICO ES MENOR AL PROGRAMADO A LA FECHA DE VERIFICACIÓN, SE APLICARÁ UNA SANCIÓN ECONÓMICA (SE, DIGITALMENTE) EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE LOS IMPORTES DE LA OBRA QUE DEBIÓ REALIZARSE EN ESOS TÉRMINOS, (IP, DIGITALMENTE), MENOS EL AVANCE FÍSICO REALMENTE EJECUTADO AL MOMENTO DE LA REVISIÓN (IE, DIGITALMENTE), MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO TRANSCURRIDOS (DA, DIGITALMENTE), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA: SE= (IP-IE)0.05 X DA”.

“PARA EL CÀLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL SE TOMARÀN EN CUANTA LOS AJUSTES Y PRÒRROGAS ACORDADAS POR LAS PARTES. EN CASO DE QUE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO, SE HUBIEREN EFECTUADO VARIAS COMPROBACIONES DEL AVANCE FÌSICO DE LAS OBRAS Y APLICADO DOS O MÀS SANCIONES POR ATRASO, EN LA SIGUIENTE SE DEDUCIRÀ EL IMPORTE DE LO ANTERIOR, PUDIENDO SER DEVOLUTIVA, SI EL ATRASO ES RECUPERADO, O DIFINITIVA SI NO SE ENTREGA LA OBRA EN LA FECHA ACORDADA; EN ESTE CASO, EL MONTO DE LA PENA CONVENSIONAL SEGUIRÀ INCREMENTÀNDOSE HASTA LA TERMINACIÒN TOTAL DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, O SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CORRESPONDIENTE, CONSIDERÀNDOSE EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE FALTANTE DE EJECUTAR EN LA FECHA DE TERMINACIÒN PROGRAMADA, MULTIPLICANDO POR LOS DÌAS DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA”

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS, DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LA OBRA. ASIMISMO, SE PODRÁ PACTAR QUE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. ASIMISMO, “LA SEDARPA”, EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS MISMOS, APLICARÁN RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL

ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA XX XXXXX PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR “EL CONTRATISTA” EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA SEDARPA” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA SEDARPA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASI MISMO PODRÀN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÈS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÒN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÌA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

PARA QUE LA SUSPENSIÒN PROCEDA DEBERÀ EXPONERSE LA CAUSA O CAUSAS QUE LA JUSTIFIQUEN.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA SEDARPA” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

PARA EL CASO DE QUE LAS PARTES ACUERDEN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERAN AJUSTARSE A LO PREVISTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO

60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ATENDIENDO A LOS TERMINOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 150, 151 Y 152 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR PARTE DE “LA SEDARPA”, ESTA ULTIMA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CON LA PARTICIPACIÓN DE XXXXXXXXX PUBLICO, DONDE SE ASIENTE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDARPA” EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL

CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 169, 170, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES COMUNICARÀN LA SUSPENSIÒN, TERMINACIÒN ANTICIPADA O LA RESCISIÒN DEL CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÈS GENERAL A “EL CONTRAISTA” A LA SECRETARÌA DE FINANZAS Y PLANEACIÒN Y A LA CONTRALORÌA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

DÉCIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DE ALGUNA DE LAS PARTES, ASI MISMO ACEPTAN QUE CUANDO “LA SEDARPA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIRLO DICHA RESCISIÒN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL COMPETENTE CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER; Y OBTENGA LA DECLARACIÓN QUE CORRESPONDA.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA SEDARPA”, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

I.- SI DE MANERA INJUSTIFICADA “EL CONTRATISTA” NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.

II.- SI “EL CONTRATISTA” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDARPA”.

III.-SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O SUPERVISOR DE “LA SEDARPA”.

IV.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y QUE A JUICIO DE “LA SEDARPA” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO ÉSTE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO O DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA

PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO “LA SEDARPA” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V.- SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA;

VI.- SI “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SEDARPA”.

VII.- SI “EL CONTRATISTA” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SEDARPA”.

VIII.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA SEDARPA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX.- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X.- SI “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION AL CONTRATO;

XI.- EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS LEYES DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES;

XII.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO Y FORMA A LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO TALES COMO: PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIALES, PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, COTIZACIONES, CATALOGO DE CONCEPTOS, BITACORAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y DEMAS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE CONSIGNEN OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

XIII.- SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA A “LA SEDARPA” LAS POLIZAS DE FIANZA, O SI ESTAS NO REUNEN LOS REQUISITOS SOLICITADOS;

XIV.- SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO Y A LA POLITICA ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA SEDARPA”. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTATEN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, “LA SEDARPA” PODRA OPTAR ENTRE

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO CON EL RESPECTIVO COBRO DE LAS PENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SEÑALA EN LA CLAUSULA SIGUIENTE; ADEMAS DE QUE SI “LA SEDARPA” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL, QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS A JUICIO DE “LA SEDARPA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS POR RETRASO SEÑALADAS EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA.

EN CASO DE SALDOS A FAVOR DE “LA SEDARPA”, ESTOS DEBERAN SER REINTEGRADOS POR EL “CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO QUE AL EFECTO DETERMINE “LA SEDARPA”, Y SI ASI NO FUERE, ENTONCES DICHOS SALDOS DEBERAN INCLUIR LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA SU TOTAL DEVOLUCION, AL EFECTO, LOS MENCIONADOS INTERESES DEBERAN CALCULARSE DE ACUERDO A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY No. 7 DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL.

CUANDO “LA SEDARPA” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA MISMA, QUIEN LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

DÉCIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 259C AL 259H DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, AMBAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE SI “LA SEDARPA” CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN ESTE CONTRATO, SE PROCEDERA DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

I.- SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, INDICÁNDOSE LO SIGUIENTE:

A) LAS CAUSUALES DE RESCISIÓN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y, EN SU CASO, LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE CONSIDEREN INCUMPLIDAS;

B) LOS HECHOS QUE MOTIVEN LA PRESUNCIÓN DE QUE “EL CONTRATISTA” HA AQCTUALIZADO ALGUNA CAUSAL DE RESCISIÓN;

C) EL TÉRMINO LEGAL CON QUE CUENTE “EL CONTRATISTA” PARA EXPONER LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, MISMO QUE SERÁ XX XXXX DÍAS HÁBILES, CONTANDO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SURTA EFECTOS SU NOTIFICACIÓN;

D) LA CITACIÓN A “EL CONTRATISTA” PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, INDICÁNDOSE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE DEBA LLEVARSE A CABO.

II.- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER A “EL CONTRATISTA” INDICÁNDOSE LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDARPA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

III.- EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, “LA SEDARPA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE.

LA SEDARPA PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO;

DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE EL MATERIAL QUE SE UTILICE EN LA OBRA, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y POR LO TANTO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LA MISMA CAUCE A LA DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA SEDARPA” O POR LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES, IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SEDARPA”.

LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LA OBRA HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, SI APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN “LA SEDARPA”, ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICION INMEDIATA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LAS MISMAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. SI “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE EL REQUERIMIENTO QUE “LA SEDARPA” LE HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO,

ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO AL “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL PROCESO Y AL TERMINO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LOS ACCIDENTES QUE SE LLEGUEN A SUSCITAR.

DÉCIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO, AMBAS PARTES PACTAN QUE LAS MISMAS SE SUBSANEN DE COMUN ACUERDO Y DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO II DEL TITULO VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUJETANDOSE ESTRICTAMENTE A LO SEÑALADO EN LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN LA MATERIA Y EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE CONTRATO.

PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASÍ COMO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES PODRÁN CONVENIR E INCOAR LOS PROCEDIMIENTOS HETEROCOMPOSTIVOS CONTEMPLADOS EN EL TITULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGA LA SIGUIENTE DEDUCCION:

EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO

191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS.

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ENCARGADA DE HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR.

LAS PARTES PAGARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGAN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PERJUICIO DE QUE “LA SEDARPA” REALICE, DE LOS PAGOS QUE HAGA A “EL CONTRATISTA”, LAS RETENCIONES QUE LE IMPONGAN LAS LEYES DE LA MATERIA. POR LO TANTO LAS PARTES ACUERDAN NOTIFICAR DENTRO DE UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS

NATURALES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LAS CONDICIONES DEL MISMO PARA LOS EFECTOS FISCALES A QUE HAYA LUGAR.

CUANDO POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS “LA SEDARPA” ESTIME CONVENIENTE EN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO PODRÁN LLEVAR A CABO LAS MODIFICACIONES MEDIANTE CONVENIOS, QUE FORMARÁN PARTE OBLIGATORIA DE DICHO CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL QUE CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS; CONDICIÓN QUE SE REGIRÁ EXPRESAMENTE EN LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO SE DEBERÁ CELEBRAR POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES SUJETAS A LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 102 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU REGLAMENTO.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE DISCIPLINA, CONTROL Y AUSTERIDAD EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LO RELATIVO A QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS YA QUE “LA SEDARPA” CONSERFVARÁ EL DERECHO DE FORMULAR RECLAMACIONES POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO EL PAGO DEL EXCESO QUE SE HUBIERE EFECTUADO Y SUS ACCESORIOS.

VIGESIMA PRIMERA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE EN CASO DE LLEGARSE A CAMBIAR LA NACIONALIDAD, SE OBLIGA A SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, ASIMISMO SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON XXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXX XX XX XXXXX, POR TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, SE OBLIGAN A NO

INVALIDARLO POR ALGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO LO RATIFICARAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE XALAPA- XXXXXXXX, VERACRUZ, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA.

______________________________________

L.C. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

___________________________________ LIC. XXXXX XXXXXX XXXXXXX.

DIRECTOR JURÍDICO.

__________________________________ LIC. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.

POR “EL CONTRATISTA”

SETEYCO S.A. DE C.V.

C. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX REPRESENTANTE LEGAL

HOJA DE FIRMA DEL CONTRATO POR ADJUDICACION XXXXXXX Xx. XX-XXX-XXXXXXXXX-XXXXXXX-000-0000, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE LA RED DEL DREN DEL PALMAR XXXXXX PARA CAPTAR Y CONDUCIR LAS AGUAS EXCEDENTES DE CAUCES AFLUENTES, DEL RIO XXXXXX, EN LOS MUNICIPIOS DEL HIGO Y XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX”, XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX.