CON TEYOR PACKAGING SOLUTIONS S.A. DE C.V. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
CONTEYOR US, INC. y/o
CON TEYOR PACKAGING SOLUTIONS S.A. DE C.V. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA
Todas nuestras operaciones están sujetas a los siguientes Términos y Condiciones los cuales siempre prevalecerán sobre las condiciones del comprador salvo excepciones expresamente establecidas por escrito. Los presentes Términos y Condiciones son parte integral de cualquier contrato y/u orden de compra (‘Orden de Compra’) celebrado por CONTEYOR US, INC. y/o CON TEYOR PACKAGING SOLUTIONS
S.A. DE C.V. (referidos conjuntamente como ‘conTeyor®’) con cualquier comprador (‘Comprador’) de bienes o servicios de conTeyor® (los ‘Productos’). Al celebrar cualquier acuerdo y/u Orden de Compra entre el Comprador y conTeyor®, conTeyor® y el Comprador (colectivamente, las ‘Partes’), por el presente acuerdan que cualquier Orden de Compra u operación entre las Partes estará sujeta a los siguientes Términos y Condiciones:
1. Solamente los Contratos por escrito son Obligatorios para las Partes.
Propuestas, catálogos, folletos y cualquier otro tipo de información contenida en las páginas web de conTeyor® no constituirá oferta u obligación alguna, salvo que conTeyor® por separado y expresamente acuerde por escrito cualquier obligación, oferta o garantía contenida en dichas propuestas, catálogos, folletos o páginas web. conTeyor® sólo estará obligado frente al Comprador cuando una Orden de Compra haya sido aceptada y confirmada por escrito por conTeyor®.
2. Entrega
Salvo pacto contrario entre las partes, las fechas de entrega de conTeyor® serán siempre meramente indicativas. Cualquier retraso en la ejecución y/o en la entrega no facultará al Comprador para ejercer recurso alguno o responsabilidad en contra de conTeyor® ni le dará el derecho a cancelar los presentes Términos y Condiciones de Venta o cualquier Orden de Compra o acuerdo entre las Partes; de acuerdo con lo anterior, el Comprador está de acuerdo en que cualquier retraso en la entrega no dará lugar a ejercer acción alguna o reclamación sobre conTeyor® por retrasos en la entrega. El Comprador está obligado a recibir la entrega de los Productos especificados en la Orden de Compra en un plazo de 8 (ocho) días naturales a partir de la notificación por correo electrónico, fax o teléfono de su disponibilidad. Cualquier incumplimiento por parte del Comprador en la recepción de los Productos puede generar cargos al Comprador por parte de conTeyor por cualquier daño, incluyendo costos de almacenamiento, sufrido por conTeyor® como resultado de la recepción tardía en el almacén de conTeyor.
3. Transporte
La entrega por parte de conTeyor® será siempre en el almacén de conTeyor®. El riesgo de la pérdida pasará de conTeyor® al Comprador una vez que conTeyor® notifique al Comprador que la mercancía está disponible para entrega en el almacén de conTeyor®. Los Productos deberán ser transportados por el Comprador a su riesgo y xxxxx. Todas las cotizaciones para el envío se basan en embarques de camiones llenos o pedidos completos. Cualquier cambio a esta política a petición del Comprador estará sujeto a cargos adicionales por parte de conTeyor®.
4. Precio
Todos los precios son FOB en el almacén de conTeyor®, sin incluir costos e impuestos. conTeyor® se reserva el derecho de modificar los precios como resultado de cambios en los impuestos que puedan afectar el costo de los Productos (como nuevos aranceles, entre otros) o cambios en los suministros o sus precios, desde el momento de la Orden de Compra y hasta la entrega.
5. Pago
Todos los pagos de facturas por parte del Comprador deberán realizarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de emisión de la factura, en fondos estadounidenses inmediatamente disponibles y libremente transferibles a las oficinas de conTeyor® o en
CONTEYOR US, INC. and/or
CON TEYOR PACKAGING SOLUTIONS S.A. DE C.V. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
All our transactions are subject to the following Terms and Conditions which always take precedence over the Conditions of the purchaser save for any derogation expressly laid down in writing. The following sales Terms and Conditions are an integral part of any agreement and/or purchase order ('Purchase Order') executed by CONTEYOR US, INC. and/or CON TEYOR PACKAGING SOLUTIONS S.A. DE C.V. (collectively referred to as 'conTeyor®') with any purchaser ('Purchaser') of goods or services from conTeyor® (the ‘Goods’). By entering any agreement and/or Purchase Order among Purchaser and conTeyor®, conTeyor® and Purchaser (collectively, the 'Parties') hereby agree that any such Purchaser Order or transaction among the Parties is subject to the following Terms and Conditions:
1. Only Written Agreements are Binding on the Parties.
Proposals, catalogues, brochures and any information contained on conTeyor®'s web pages do not constitute an offer or obligation in any way unless conTeyor® separately and expressly agrees in writing to any obligation, offer or warranty contained in such proposals, catalogs, brochures or web pages. conTeyor® shall only be bound to Purchaser when a Purchase Order has been accepted and confirmed in writing by conTeyor®.
2. Delivery
Unless otherwise stipulated by the Parties, delivery dates by conTeyor® are always considered indicative only. Any delay in execution and/or delivery does not give the Purchaser any right to recourse for liability against conTeyor® or the right to cancel this General Sales Terms and Conditions or any Purchase Order or agreement entered between the Parties; accordingly, Purchaser agrees that any delay in delivery does not give rise to a claim against or liability of conTeyor® for delays in delivery. Purchaser is obligated to take delivery of the Goods specified in the Purchase Order within 8 (eight) calendar days of notification via e-mail, fax or telephone of its availability. Any failure by Purchaser to take delivery of Goods may subject Purchaser to charges by conTeyor® for any damage, including storage costs, suffered by conTeyor® as a result of late receipt in conTeyor®'s warehouse.
3. Transportation
Delivery by conTeyor® shall always take place in conTeyor®'s warehouse. Risk of loss shall pass from conTeyor® to Purchaser at conTeyor®'s warehouse once conTeyor® notifies Purchaser that the Goods are available to Purchaser at conTeyor®'s warehouse. The Goods shall be transported at Purchaser's sole risk and cost. All quotations for shipping are based on full truck shipments or complete orders. All deviations from this policy at the request of Purchaser may be subject to additional charges by conTeyor®.
4. Price
All prices are FOB conTeyor®’s warehouse, exclusive of costs and taxes. conTeyor® reserves the right to alter prices as a result of tax changes that may affect the cost of the Goods (e.g. new import duties) or changes in any supplies or its prices, from the moment of ordering to delivery.
5. Payment
All invoice payments by Purchaser shall be due within 30 calendar days from invoice date, in immediately available, freely transferable US funds at conTeyor®'s office or to specified accounts in accordance with written instructions from conTeyor®
las cuentas que conTeyor® especifique por escrito, o en cualquier otra forma que las partes acuerden por escrito. Si una factura no se paga a la fecha de su vencimiento, la factura estará en incumplimiento y el saldo insoluto devengará intereses moratorios a una tasa del 12% anual hasta su pago total. Además, las Partes acuerdan que, en caso de incumplimiento de pago, todas las demás facturas emitidas al Comprador y los importes pendientes de pago serán inmediatamente exigibles por parte de conTeyor®, incluso si la fecha de vencimiento es posterior. En el caso de cualquier controversia sobre el monto facturado y exigible conforme a los presentes Términos y Condiciones, el Comprador deberá, sin excusa, realizar su pago de acuerdo a lo aquí establecido, en el entendido de que dicho pago no comprenderá renuncia alguna a los derechos o acciones que el Comprador pueda ejercer respecto a dicha cantidad en disputa. Ningún pago mediante letras de cambio, pagarés o cualquier otro tipo de instrumento de crédito será válido a menos de que conTeyor® lo autorice previamente y por escrito. En caso de falta de pago de una letra de cambio o de un instrumento de crédito en su fecha de vencimiento, todos los montos y facturas subsecuentes serán inmediatamente exigibles, incluyendo todas las facturas, notas e instrumentos de crédito, cuya fecha de vencimiento sea posterior. Hasta en tanto el pago haya sido realizado en su totalidad, los Productos vendidos permanecerán en propiedad de conTeyor®. conTeyor® no será responsable de cubrir los daños causados por el incumplimiento o negativa del Comprador a recibir los Productos, sujeto a la falta de pago que se establece en la presente cláusula, o a su negativa de tomar posesión de los Productos a su entrega. Además de lo previsto en este documento y en la Orden de Compra, en caso de incumplimiento por parte del Comprador, conTeyor® se reserva el derecho de ejercitar todos y cada uno de los recursos y acciones a los que tenga derecho, según la legislación aplicable.
6. Garantías
conTeyor® no ofrece garantías comerciales o idóneas para un propósito en particular en cuanto a sus productos, excepto por lo establecido en el presente documento. Todos los productos y accesorios de conTeyor® cuentan con una garantía por defectos en materiales y mano de obra por un periodo de hasta 30 (treinta) días naturales a partir de su entrega. El único recurso del Comprador frente a conTeyor® por defectos de material o mano de obra, se limitará a la compostura o reemplazo de los Productos defectuosos. Los Productos serán remitidos a las instalaciones de conTeyor® F.O.B. en las instalaciones del Comprador y serán reparados dentro de un periodo razonable de tiempo; conTeyor® no será responsable por daños o perjuicios, lesiones o pérdidas comerciales que se deriven o que de alguna manera se relacionen con los Productos y accesorios entregados bajo este acuerdo. La presente garantía no cubrirá defectos en los Productos ocasionados por: (i) abuso físico de los Productos o de cualquiera de sus componentes, o por actos de vandalismo; (ii) alteraciones, modificaciones, adiciones o reparaciones realizadas durante el periodo de garantía, por cualquier persona ajena a conTeyor®, sus empleados, agentes o subcontratistas; o (iii) accidentes o daños causados por fuego, agua, viento, granizo, relámpago, fallas o descargas eléctricas, terremotos, robo o cualquier causa similar, que no sea resultado de negligencia imputable a conTeyor®, sus empleados, agentes o subcontratistas. En cualquier supuesto, la responsabilidad de conTeyor®, por cualquier daño causado al Comprador, será limitada al precio de compra de los Productos sobre los cuales se requirió la garantía. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALESQUIER OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, CUALESQUIER GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, SIENDO DICHAS GARANTÍAS EXPRESAMENTE EXCLUIDAS.
7. Compensación
En adición a cualquier derecho de compensación o resarcimiento contemplado por la ley, conTeyor® tendrá derecho a compensar o recuperar de cualquier pago u otra obligación que le adeude el Comprador, ya sea en todo o en parte, contra toda cantidad que se le adeude al Comprador o a sus afiliadas o subsidiarias.
unless otherwise mutually agreed in writing by the Parties. If no payment has been received by the due date of the invoice the invoice shall be in default and the unpaid balance shall bear interest at the rate of 12% interest per annum until fully paid. Moreover, the Parties agree in the event of such failure to pay, all other invoices to Purchaser and amounts outstanding thereon shall be immediately payable to conTeyor®, even if the due date is at a later date. In the event of any dispute as to the invoiced amount payable hereunder, Purchaser shall nevertheless make payment as herein stated, but such payment shall not result in a waiver of any of Purchaser's rights or remedies with respect to such disputed amount. No payment by bills of exchange, promissory notes or any other kind of credit instrument shall constitute payment unless expressly agreed upon in writing in advance by conTeyor®. In the event of non-payment of a bill of exchange or a credit instrument by its due date, all subsequent amounts and invoices owed shall be immediately payable, including all accepted bills, notes and credit instruments falling due at a later date. Until payment has been made in full, the Goods sold shall remain the property of conTeyor®. conTeyor® shall have no responsibility to cover its damages in the event of Purchaser’s failure or refusal to take delivery of Goods subject to this Purchase default in payment or refusal to take delivery. In addition to the claims set forth herein and in the Purchase Order, in the event of a breach by Purchaser, conTeyor® reserves the right to exercise any and all remedies available under applicable law and regulations.
6. Warranties
conTeyor® makes no warranties of merchantability or fitness for a particular purpose as to any of its products except as provided herein. All conTeyor® products and accessories are warrantied against defects in materials and workmanship for a period of 30 (thirty) calendar days from delivery. Purchaser’s exclusive remedy for any claims of defects in material or workmanship shall be the repair or replacement of the defective Goods. The Products shall be forwarded to conTeyor® F.O.B. Purchaser’s facility, and shall be repaired within a reasonable period of time; conTeyor® shall not be liable for consequential damages, loss of profits, personal injury or commercial loss arising out of or in any way connected with Goods and accessories delivered under this Agreement. This warranty shall not apply in the event of defects caused by: (i) physical abuse of the Goods or any component or acts of vandalism; (ii) alterations, modifications, additions, or repairs made during the applicable warranty period by anyone other than conTeyor®, its employees, agents or subcontractors; or (iii) accidents or damage resulting from fire, water, wind, hail, lightning, electrical surge or failure, earthquake, theft or similar causes not caused or contributed to by the negligence of conTeyor® or its employees, agents, or subcontractors. In any event, conTeyor®’s liability for any damages due to Purchaser shall be limited to the purchase price of the Products at issue in the claim. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SAID WARRANTIES BEING EXPRESSLY DISCLAIMED.
7. Setoff
In addition to any right of setoff or recoupment provided by law, all amounts due to conTeyor® will be considered net of indebtedness and conTeyor® will be entitled to setoff and recoup against any amounts due to Purchaser and its affiliates.
8. Fuerza Mayor
conTeyor® no será responsable por retrasos o fallas en el cumplimiento de una Orden de Compra o incumplimiento en la entrega que derive o resulte de causas más allá de su control. Dichas causas incluyen, sin limitar, actos de Dios, actos del Comprador, actos de autoridad gubernamental o ataques de enemigos públicos, incendios, inundaciones, epidemias, cuarentenas, huelgas, embargos de mercancía, tormentas severas o incumplimientos de proveedores debidos a cualquiera de dichas causas.
9. Cancelación de Órdenes
Si el Comprador se rehúsa a firmar cualquier documento de crédito requerido por conTeyor® o incumple en cualquiera de sus obligaciones contractuales con conTeyor® derivadas de una Orden de Compra o de los presentes Términos y Condiciones generales, conTeyor® se reserva el derecho de cancelar dicha Orden de Compra y sus obligaciones en virtud del presente, después de notificar dicho incumplimiento al Comprador y si éste no es capaz de remediar su incumplimiento dentro de los diez (10) días naturales siguientes. Una vez cancelada dicha Orden de Compra por conTeyor®, el Comprador pagará el precio total de los Productos sujetos a la Orden de Compra, menos la cantidad de cualquier depósito que haya sido pagado por el Comprador con respecto a tal orden.
10. Relación entre las Partes
El Comprador y conTeyor® son partes contratantes independientes y nada de lo aquí establecido, o en una orden de compra, hará que los empleados, agentes o representantes legales de una parte se entiendan de la otra parte, para cualquier propósito. Estos Términos y Xxxxxxxxxxx no conceden a ninguna de las partes cualquier autoridad para asumir o crear obligación alguna en nombre de la otra parte. El Comprador será el único responsable de sus empleados y del pago de los impuestos, primas de seguros, tasas y otros gastos en que incurra en relación con el cumplimiento de sus obligaciones bajo estos Términos y Condiciones. Todos los empleados y agentes de Comprador o de sus contratistas respectivos, son empleados o agentes únicamente del Comprador o de dichos contratistas, y no lo son de conTeyor®, y no tienen derecho a las prestaciones de los empleados u otros derechos concedidos a los empleados de conTeyor®. conTeyor® no será responsable de cualquier obligación con respecto a los empleados o agentes del Comprador o de sus contratistas.
11. Legislación aplicable y competencia judicial
Para fines de cualquier acción o procedimiento legal que se derive de los presentes Términos y Condiciones, las Partes acuerdan que éstos se regirán y se interpretarán en estricto apego a las leyes del Estado de Jalisco, sin dar efecto alguno a cualquier otra elección o conflicto xx xxx, previsión o regla, y las Partes se someten y aceptan la jurisdicción no exclusiva de los tribunales federales y estatales de Jalisco. No obstante, lo anterior, a elección exclusiva de conTeyor®, éste podrá optar por someter sus acciones legales conforme a las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos, sin dar efecto alguno a cualquier otra elección o conflicto xx xxx, previsión o regla, en cuyo caso las Partes se someten y aceptan la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de la ciudad de Zapopan, Jalisco.
12. Propiedad intelectual
El Comprador reconoce que toda la propiedad intelectual relacionada con los diseños de los Productos es propiedad exclusiva de conTeyor® y no puede ser copiada, reproducida o utilizada de manera alguna sin previo consentimiento manifestado por escrito por conTeyor®.
13. Modificaciones
Estos Términos y Condiciones no podrán ser rescindidos, modificados, enmendados o renunciados oralmente, excepto por escrito firmado por las Partes presentes a través de sus representantes autorizados.
14. Modificaciones y Cambios
Cualesquier modificaciones y cambios solicitados por el Comprador o debidos a cambios en leyes o reglamentos gubernamentales, reglas, órdenes o interpretaciones de lo anterior, después de que el Comprador emita su Orden de Compra conforme a lo establecido en los presentes
8. Force Majeure
conTeyor® shall not be liable for delays or failures in performance of a Purchase Order or default in delivery arising out of or resulting from causes beyond its control. Such causes include, but are not restricted to, acts of God, acts of Purchaser, acts of the Government or the public enemy, fire, flood, epidemics, quarantine restrictions, strikes, freight embargoes, severe weather or default of suppliers due to any of such causes.
9. Cancellation of Orders
If Purchaser refuses to sign any credit documents required by conTeyor® or fails to meet any of its contractual obligations to conTeyor® under a Purchase Order or under these General Terms and Conditions, conTeyor® reserves the right to cancel such Purchase Order and its obligations hereunder after serving notice of default which Purchaser fails to cure within 10 (ten) calendar days.
Upon cancellation of such Purchase Order by conTeyor®, Purchaser shall pay conTeyor® the full price of any Goods subject to a Purchase Order less the amount of any deposit paid by Purchaser with respect to such order.
10. Relation between the Parties
Purchaser and conTeyor® are independent contracting parties and nothing herein, or in a Purchase Order will make either party the employee, agent or legal representative of the other for any purpose. These Terms and Conditions do not grant either party any authority to assume or to create any obligation on behalf of or in the name of the other. Purchaser will be solely responsible for all employment and income taxes, insurance premiums, charges and other expenses it incurs in connection with its performance. All employees and agents of Purchaser or its respective contractors are employees or agents solely of Purchaser or such contractors, and not of conTeyor®, and are not entitled to employee benefits or other rights accorded to conTeyor®’s employees. conTeyor® is not responsible for any obligation with respect to employees or agents of Purchaser or its contractors.
11. Applicable legislation and judicial competence
For the purposes of any legal action or proceeding arising out of these Terms and Conditions, the same shall be governed by and construed in strict accordance with the laws of the State of Michigan without giving effect to any choice or conflict of law provision or rule, and the Parties submit and consent to the personal and non-exclusive jurisdiction and venue of the federal and state courts in Oakland County, Michigan. Notwithstanding the foregoing, as deemed convenient by conTeyor®, it may opt to file its actions in accordance with the applicable laws of the United Mexican States without giving effect to any choice or conflict of law provision or rule, and in that case the Parties will submit themselves to the personal and non-exclusive jurisdiction and venue of the courts of León, Guanajuato, México.
12. Intellectual Property
Purchaser recognizes all intellectual property relating to the designs of the Goods is the exclusive property of conTeyor® and may not be copied, reproduced or used in any manner without conTeyor®’s prior written consent.
13. Amendments.
These General Sales Terms and Conditions and may not be terminated, modified, amended or waived orally except by a writing signed by the Parties hereto through their authorized representatives.
14. Modifications and Changes
Any modifications and changes directed by Xxxxxxxxx or due to the changes in laws or government regulations, rules, orders or interpretations of the foregoing, after the Purchaser places its
Términos y Condiciones estará sujeto a un ajuste de equidad acordado mutuamente entre conTeyor® y el Comprador. En caso de que conTeyor® no pueda mantener las entregas acordadas a causa de retrasos en la entrega de cualesquier partes a ser suministradas por proveedores seleccionados por las especificaciones de la Orden de Compra, conTeyor® podrá cambiar el proveedor de dichas partes con el consentimiento del Comprador. En caso de que, con posterioridad a la Orden de Compra, cualesquier leyes, reglas, regulaciones o interpretaciones a la misma entren en vigor con relación a las cuales conTeyor® sea requerida para realizar cambios en el cumplimiento de sus obligaciones conforme a estos Términos y Condiciones, la Orden de Compra será modificada, por lo que el precio, tiempo de entrega y otros términos y condiciones deberán ser razonablemente ajustados para reflejar y tomar en consideración los cambios anteriores.
15. Cumplimiento xx xxxxx y normas
conTeyor® no representa ni garantiza que los Productos se ajustan x xxx alguna, estatuto, ordenanza, reglamento, código o norma aplicable ("Leyes y Normas"), salvo indicación expresa en contrario en el o los contratos que celebren ambas partes. El Comprador reconoce que el uso de los Productos puede estar sujeto a requisitos o limitaciones por las Leyes y Normas. El Comprador será exclusivamente responsable de (i) garantizar el cumplimiento de todas las Leyes y Normas relacionadas con el uso previsto de los Productos, y (ii) la obtención de todos los permisos necesarios, licencias o autorizaciones para ese uso.
16. Subcontratación
conTeyor® tendrá la opción más no la obligación de ceder a subcontratistas todo o parte del diseño, manufactura, pruebas o trabajo de empaquetamiento de los Productos según lo requiera.
17. Confidencialidad
El Comprador reconoce que toda la información a él revelada por parte de conTeyor®, sus agentes y representantes, hasta el momento o en el futuro constituye información confidencial que incluye secretos comerciales propiedad de conTeyor®. El Comprador mantendrá estricta confidencialidad sobre la Información Confidencial, no la revelará a terceras partes sin el previo consentimiento por escrito de conTeyor®. Toda la Información Confidencial que sea entregada al Comprador, deberá ser devuelta a conTeyor® al momento de ser requerida por la misma. La Información Confidencial será usada únicamente con los propósitos relacionados a estos Términos y Condiciones y queda prohibido su uso para fines distintos.
18. No Cesión
El Comprador no podrá ceder los derechos de este Acuerdo o de alguna Orden de Compra sin el previo consentimiento por escrito de conTeyor®, cualquier presunta cesión será nula desde inicio y no tendrá fuerza ni efectos.
19. Condiciones No Renunciadas
En caso que conTeyor® no exija cumplimiento o no declare falta o incumplimiento respecto a cualquier término o condición particular de estos Términos y Condiciones de Venta o de cualquier Orden de Compra, dicha omisión no constituirá renuncia alguna al derecho de conTeyor® para exigir cumplimiento de, o estar protegido por, cualquier término o condición de estos Términos y Condiciones generales, así como de los establecidos en cualquier Orden de Compra.
20. Exigibilidad
En caso de que cualquiera de los términos establecidos en estos Términos y Condiciones generales o en una Orden de Compra sean considerados inválidos, ilegales y/o no exigibles, total o parcialmente, la parte restante de dicho término, así como cualquier otro término de los presentes Términos y Condiciones o de cualquier Orden de Compra continuarán en plena vigencia y serán obligatorios.
Purchase Order pursuant hereto, shall be subject to be an equitable adjustment mutually agreeable to conTeyor® and Purchaser. In case conTeyor® cannot maintain the delivery schedule due to late delivery of any parts required to be sourced from designated suppliers by the Purchase Order specifications, conTeyor® may change the make of such parts with the consent of Purchaser. In the event that, after the date of this order, any laws, rules, regulations or interpretations thereof become effective in accordance with which conTeyor® is required to change the performance of its obligations hereunder, this order shall be modified so that the price, time of delivery and other terms and conditions shall be reasonably adjusted to reflect and take into account the foregoing changes.
15. Compliance with law and standards
conTeyor® makes no promise or representation that the Products shall conform to any law, statute ordinance, regulation, code or standard (“Laws and Standards”), unless expressly stated in written agreements acknowledged by both parties. Purchaser acknowledges that the use of the Products may be subject to requirements or limitations under Laws and Standards. Purchaser shall be exclusively responsible for (i) ensuring compliance with all Laws and Standards associated with its intended use of the Products; and (ii) obtaining all necessary approvals, permits or clearances for such use.
16. Sub-Contract
conTeyor® shall have the option to assign the part or whole of design, manufacturing, try-out, packing work of the Products to sub-contractors.
17. Confidentiality
The Purchaser acknowledges that all information provided to it by conTeyor® and it’s agents and representatives heretofore or hereafter (other than information or source) constitutes confidential and proprietary information and includes trade secrets of conTeyor® (“Confidential Information”). The Purchaser shall keep the Confidential Information confidential, shall not disclose the Confidential Information to third parties without the prior written consent of conTeyor®. All Confidential Information furnished to Purchaser will be returned to conTeyor® upon the request by conTeyor®. The Confidential Information will be used solely for the purposes related to these Terms and Conditions and other purpose is expressly prohibited.
18. Non-Assignment
Purchaser may not assign its rights under this Terms and Conditions or under any Purchase Order without conTeyor®’s prior written consent and any such purported assignment shall be void ab initio and of no force or effect.
19. Conditions Not Waived
conTeyor®’s failure to enforce or declare a default or breach with respect to any particular term or condition of these General Terms and Conditions or any Purchase Order shall not constitute a waiver of conTeyor®’s right to enforce, or be protected by, any term or condition of these General Terms and Conditions and those set forth in any Purchase Order.
20. Enforceability
In case any terms of these General Terms and Conditions or of any Purchase Order are held to be invalid, illegal and/or unenforceable, in whole or in part, neither the validity of the remaining part of such term, nor the validity of any other term of this Agreement or purchase order shall be affected thereby.