Contract
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICO–ADMINISTRATIVAS DEL CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS EN EL SECTOR 11, IBAIALDE, DE VITORIA-GASTEIZ
1.- OBJETO DEL CONTRATO.-
El presente pliego tiene por objeto el definir y establecer las condiciones técnico- particulares para el desarrollo de los trabajos de DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS EN EL SECTOR 11, IBAIALDE, DE VITORIA-GASTEIZ,
así como la supervisión y coordinación del Control de Calidad y Seguridad y Salud.
Dichas obras son las definidas en el Proyecto de Central De Recogida Neumática de Residuos en el Xxxxxx 00 xx Xxxxxxx-Xxxxxxx aprobado popr la Junta de Compensación del Sector 11 y gestionadas por misma Junta, en adelante la Propiedad.
Forman parte del proyecto su Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas, y Presupuesto, que junto con el presente pliego de condiciones tienen carácter contractual.
2.- FUNCIONES A REALIZAR.-
Las funciones a desarrollar y que corresponden a la Dirección, Inspección, Supervisión y Coordinación de la obra en sus aspectos de ejecución, Seguridad y Salud, y Control de Calidad durante su ejecución son las siguientes:
a) Estudio, interpretación y revisión del Proyecto contratado y de las modificaciones subsiguientes si las hubiera, y realización de la Dirección, Inspección y Control de obra.
b) Control, seguimiento y supervisión de la ejecución del programa de Control de Calidad.
c) Supervisión y aprobación del Plan de Seguridad y Salud y realización de las labores de coordinación en materia de Seguridad y Salud establecidas en la normativa vigente.
Además la asistencia técnica objeto de este Pliego se estructurará como mínimo en los siguientes apartados:
- Revisión del programa de trabajo a presentar por el contratista después de la adjudicación. Control y seguimiento del programa de trabajo definitivamente aprobado. Supervisión del ritmo productivo y adaptación al programa.
- Supervisión y control del cumplimiento de las condiciones del contrato desde el punto de vista económico y de plazos, y evaluación de las desviaciones de las distintas partes de la obra y en conjunto.
- Comprobación del replanteo y del cumplimiento de la definición geométrica de la obra.
- Definición y propuesta de las cuestiones técnicas que puedan surgir en cuanto a la interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato, así como de las condiciones y aspectos técnicos que los pliegos dejan al criterio de la Dirección de obra.
- Estudio de propuestas sobre problemas que se vayan planteando en obra y su solución e informe correspondiente, y cuando impidan el normal cumplimiento del contrato propuesta de modificación del mismo.
- Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe correspondiente sobre sus soluciones en un plazo máximo de 48 horas.
- Definición e información sobre los normales cambios de obra, actualizando o elaborando los nuevos planos de obra, de detalle, presupuestos y sus modificados correspondientes.
- Información y valoración de los imprevistos que surjan en obra.
- Propuesta de precios contradictorios para su discusión con el contratista.
- Seguimiento económico de la obra y elaboración del informe mensual correspondiente sobre el desarrollo de las obras haciendo constar su evolución así como las incidencias producidas con el soporte gráfico y documental en el que sea preciso para permitir su interpretación.
- Control y seguimiento del ritmo de obra y en caso de paralización o descenso acusado del mismo, indicación de la motivación y responsabilidad del contratista. Análogo procedimiento deberá seguir en caso de daños a terceros con motivo de las obras u otra contingencia importante.
- Preparación de documentos necesarios para contactos, peticiones de permisos de Organismos Oficiales afectados por la ejecución de las obras.
- Coordinación en materia de Seguridad y Salud, certificando y garantizando la seguridad de la obra en todo momento.
- Elaboración del Libro de Control de Calidad.
- Recepción, revisión y registro de los certificados de calidad de los materiales.
- Elaboración del Programa de Ensayos, pruebas de funcionamiento, ensayos y controles varios y seguimiento del Control de Calidad.
- Levantamiento de Actas de las reuniones de la Dirección Facultativa semanalmente.
- Seguimiento de todas las órdenes de obra en el correspondiente Libro
- Recepción de comunicaciones del contratista y contestación en su caso, y elaboración de un registro de incidencias y correspondencia de la obra.
- Realización de fotos, videos, etc. durante la ejecución de la obra.
- Verificación y conformación de las valoraciones presentadas por el contratista y emisión de las correspondientes certificaciones mensuales de obra, así como de los documentos de control económico con desglose de mediciones, relaciones valoradas, etc..
- Control del cumplimiento del programa de ejecución de los trabajos y comunicación con antelación suficiente y exacta de la fecha final de la obra.
- Realización de todas aquellas funciones derivadas de la Dirección de la obra y su relación con la Administración y con las empresas gestoras de servicios (abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, suministro de energía, etc.).
- En casos de urgencia o gravedad, dirección de las operaciones ó trabajos en curso, recabando del contratista los medios necesarios para ello.
- Prestación de los servicios profesionales que se estimen necesarios por la Propiedad para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, tales como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc.
- Elaboración de la liquidación a efectuar al contratista.
- Elaboración y entrega de 4 ejemplares encarpetados de la documentación total final de obra visada, certificado final de obra, así como copia de toda la documentación en base informática compatible en los formatos Word, Excell, Gest o Presto y Autocad (incluyendo planos “as-built”) y una memoria económica final de obra.
3.- REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO.-
Al concurso podrán optar tanto empresas legalmente constituidas como técnicos asociados o que formen una U.T.E.. Al adjudicatario se le exigirá en cualquier caso que adscriba a la obra al menos el personal que se especifica a continuación:
- ARQUITECTO SUPERIOR DIRECTOR, con una experiencia mínima de 5 años en obras de edificación a quien corresponderá desempeñar las funciones directoras, técnicas, administrativas y económicas a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma posible a los intereses y objetivos perseguidos por la Propiedad. Será el interlocutor con la misma y el responsable de la comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la asistencia técnica contratada y de que las obras se ejecuten con estricta sujeción al proyecto aprobado o modificaciones debidamente autorizadas por la propiedad, así como del cumplimiento de las
condiciones contractuales por parte del contratista y del presente pliego. Deberá dedicar a la Dirección de Obras un mínimo de cinco horas semanales. Durante sus ausencias será suplido por un Técnico colaborador que garantice la dirección, control y vigilancia de las obras.
- UNO O VARIOS TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, que prestarán sus servicios a pie de obra, presenciando y vigilando su desarrollo a lo largo de su ejecución, de forma que en todo momento, esté a disposición de la obra un técnico del equipo de Dirección.
- PERSONAL COMPLEMENTARIO. Además de los anteriores, el adjudicatario podrá con carácter voluntario, incluir en su equipo y adscribir a la obra al personal que considere adecuado para atender otros trabajos complementarios y/o específicos que considere de interés. En todo caso, deberá contar con personal suficiente para atender las tareas de comprobación topográfica, medición, delineación y administración.
4.- TIPO DEL CONCURSO
Los licitadores deberán proponer los honorarios a percibir por la realización del trabajo objeto del concurso mediante la fijación de una cuantía alzada por toda la duración de la obra, estando incluidos en esos honorarios los de todo el personal dedicado a los trabajos, incluso el eventual personal complementario, así como cualquier otro concepto, incluyendo los impuestos, gastos, tasas, y arbitrios que sean de aplicación y también el I.V.A. y el beneficio industrial del contratista y los gastos generales o particulares, excepto autorización previa de gastos extraordinarios. Además los licitadores deberán proponer la forma de pago, plazos de abono de las certificaciones de honorarios, cuantía de las retenciones a efectuar en concepto de garantía, que formarán parte de la propuesta y se incluirán en el clausulado del contrato.
La cuantía de los honorarios no será objeto de actualización o revisión, incluso por prolongación de los trabajos.
.
5.- CONTENIDO MINIMO DE LAS OFERTAS.-
Los ofertantes deberán presentar, en un único sobre:
1. Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la proposición en nombre propio o como apoderado, obrando la presentación de la oferta como declaración responsable de estar debidamente apoderado, en su caso.
2. La oferta económica, que deberá ser suscrita por la persona que se indica en el párrafo anterior. Dicha oferta se ajustará al modelo que se adjunta como Anexo nº 1 de este Pliego de Condiciones.
3. Cuando el candidato sea una persona jurídica, fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa. Cuando se trate de varios licitadores que se presenten en una agrupación temporal de empresas, deberán hacer indicación
expresa de los empresarios que la suscriben, la participación de cada empresa en la agrupación temporal, y la designación de la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Propiedad. Sólo en el caso en que el contrato sea adjudicado a la agrupación temporal se deberá formalizar la misma en escritura pública.
4. Memoria en la que de acuerdo con lo establecido en este pliego, se exponga claramente la metodología que se utilizará en el desarrollo del trabajo con una relación del personal técnico que xxxx a tomar parte en la realización de los trabajos, incluyendo su curriculum vitae y la relación de estudios, proyectos y obras similares al que es objeto de este Concurso, con una definición clara y precisa de las funciones a desarrollar por cada integrante del equipo, especificando la dedicación de cada uno a la obra.
5. Relación de útiles profesionales, equipos técnicos e informáticos y demás medios auxiliares, así como otros servicios complementarios que pueda ofrecer el licitador.
6. Certificado de depósito de la fianza provisional, conforme al modelo que se adjunta como Anexo nº 2 de este Pliego de Condiciones.
7. Propuesta de forma de pago de los honorarios y retenciones en concepto de garantía.
Toda la documentación deberá presentarse en un máximo de 30 páginas DIN-A4 escritas por una cara.
La omisión de cualquiera de los documentos citados o la no observación estricta del cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, podrá ser motivo para la no admisión de la oferta.
6.- SEGUROS.-
Serán a cargo del Adjudicatario todos los daños y perjuicios producidos en el desarrollo de sus trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.
Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas para las partes en el Contrato, será por cuenta del Adjudicatario la contratación y mantenimiento en vigor de los seguros siguientes:
1. Un seguro de Responsabilidad Civil (según condiciones indicadas en el Anexo III) que garantice la Responsabilidad Civil tanto de la Propiedad como del adjudicatario por la realización de los trabajos objeto de esta adjudicación aunque la ocurrencia del daño y/o su reclamación sea en periodos posteriores a la prestación.
2. Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que sean utilizados en relación con la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor.
3. En relación con el personal que intervenga en la realización de los trabajos objeto de licitación, los Seguros (Vida, Accidentes, etc.) que determinen los convenios sectoriales a los que pertenezca dicho personal.
4. Cualquier seguro que sea exigible según la legislación aplicable en relación con la prestación objeto del contrato.
El coste de los seguros citados será a cargo del Adjudicatario y pagado por éste antes del inicio de su trabajo.
En todo caso serán soportados por el adjudicatario, en virtud de su responsabilidad, los daños y/o perjuicios en la cuantía correspondiente a las franquicias del seguro y en lo que excedan tanto de los límites de indemnización establecidos como de las garantías aseguradas.
Todas las pólizas de seguros a que se refiere este apartado, suscritas por el Adjudicatario, deberán incluir:
a. La estipulación de que las respectivas Compañías Aseguradoras, antes de proceder a la alteración o cancelación de las pólizas, lo notificarán por escrito a la Propiedad con, al menos, 30 (treinta) días de antelación, siendo nula dichas cancelación o alteración en caso de no cumplirse el referido preaviso.
b. Cláusula de renuncia de los derechos de subrogación, contra la Propiedad y/o el personal a su servicio, por parte de las Compañías Aseguradoras.
Si se produjese una modificación en el contenido, importe y/o duración de los trabajos descritos en contrato, el Adjudicatario procederá a la contratación a su cargo de las necesarias ampliaciones y/o prórrogas de las coberturas.
Sin perjuicio de sus obligaciones en la tramitación de los incidentes asegurados bajo los seguros aquí indicados, el Adjudicatario mantendrá informada puntualmente a la Propiedad sobre los mismos.
Se hará constar expresamente en póliza que los acuerdos de cierre respecto a reclamaciones amparadas bajo esta póliza, no podrán ser realizados sin el consentimiento expreso de la Propiedad. Asimismo al Asegurador le bastará dicho consentimiento para proceder al cierre de dichas reclamaciones, siendo este cierre vinculante para el Adjudicatario.
Antes del inicio de su prestación, así como cuando se produzcan variaciones e incidencias, y cuando expresamente se le requiera, el Adjudicatario acreditará documentalmente ante la Propiedad la contratación, el pago, el contenido y la vigencia de los Seguros exigidos en las cláusulas anteriores.
La no presentación de los seguros exigidos así como su incumplimiento por parte del adjudicatario, podrá dar lugar bien a la resolución de contrato o bien a la contratación por parte de la Propiedad por cuenta y a cargo del Adjudicatario aquéllos de los seguros requeridos que no estuvieran contratados a plena satisfacción de la Propiedad en los plazos por ésta requeridos.
Si el Adjudicatario considera aconsejable coberturas suplementarias a las aquí restablecidas, quedará a su criterio y cargo la contratación que estimase pertinente.
El Adjudicatario y subcontratistas, deberán tener dados de alta en la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en las obras, debiendo acreditar estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con dicho Organismo.
7.- PROPOSICIONES.-
Al concurso podrán optar tanto empresas legalmente constituidas como técnicos asociados o que formen una U.T.E.
Las proposiciones se sujetarán al modelo indicado en este Pliego de Condiciones y su presentación presupone la aceptación incondicionada por el licitador de todas y cada una de las condiciones recogidas en este pliego, debiendo presentarse, en mano, antes del día 15 de noviembre de 2006 a las 12:00 horas, en la sede de la Asociación de Propietarios de SALBURUA-ZABALGANA, en la calle Postas nº 18, piso 1º, de Vitoria-Gasteiz.
Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada bajo ningún pretexto, estableciéndose a tal efecto el depósito de una fianza provisional xx xxxxx mil euros (3.000 €) como requisito para participar en el concurso, conforme al modelo de aval que se adjunta como XXXXX XX. Esta garantía provisional será devuelta a los licitadores no adjudicatarios inmediatamente después de la adjudicación definitiva, y le será retenida al adjudicatario hasta que la retención en concepto de garantía definitiva iguale su importe, o se realice la recepción de las obras.
8.- ADJUDICACIUON DEL CONTRATO.-
Al vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, la Propiedad procederá a la apertura de las proposiciones presentadas por los licitadores, levantando Acta con las observaciones que estime pertinentes y solicitando a los licitadores, en ese momento o posteriormente, las aclaraciones que considere pertinentes en relación con sus ofertas.
La no presentación de algunos de los documentos exigidos o la presentación de los mismos en forma distinta a la requerida dará lugar a la no admisión de la proposición; no obstante, la Propiedad podrá conceder un plazo prudencial para la subsanación de defectos que se deban a errores materiales o de hecho.
Tras el estudio de las ofertas, la Propiedad se reserva la facultad de desistir del concurso, declararlo desierto o adjudicarlo a la proposición que considere más ventajosa conforme a los criterios de valoración expuestos en el artículo 16.
9.- PROHIBICION DE CESION O TRASPASO.-
Queda prohibida la cesión o traspaso, en todo o en parte de los derechos que nacen de la adjudicación sin previa autorización de la Propiedad.
10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.-
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro de los quince días siguientes al recibo por el adjudicatario de la notificación de la adjudicación.
11.- DURACION DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.-
El presente contrato tiene una duración igual a la duración de la obra adjudicada, estando fijado el plazo de ejecución de proyecto en 12 meses.
En todo caso, el contrato mantendrá su vigencia durante todo el plazo de ejecución de las obras, salvo resolución anticipada del mismo por parte de la Propiedad, derecho que ésta se reserva libremente.
El importe de los trabajos se abonará en la forma propuesta por el adjudicatario, abonándose la retención efectuada en las certificaciones tras la recepción y liquidación de las obras.
12.- SUPERVISION DE LAS PRESTACIONES.-
Corresponde a los Servicios Técnicos de la Propiedad la labor de supervisión de los trabajos encargados al adjudicatario.
En el ejercicio de esta función supervisora, y a fin de garantizar la adecuación final del trabajo a las necesidades, podrá la Propiedad dictar las instrucciones precisas al adjudicatario que serán de obligado cumplimiento.
Del mismo modo, el personal técnico de la Propiedad, podrá desplazarse periódicamente, según se estime necesario, a obra o a las oficinas del adjudicatario, a fin de comprobar el adecuado desarrollo de los trabajos y resolver las cuestiones que se puedan plantear.
13.- RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO.-
El adjudicatario ejecutará por su cuenta y bajo su total responsabilidad jurídica y empresarial, todas las obligaciones impuestas por la legislación vigente. La omisión del cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario dará lugar a la exigencia de responsabilidades por parte de la Propiedad.
El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deriven para la Propiedad o para terceros, de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de los trabajos.
14.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.-
La forma de adjudicación será el concurso entre las empresas licitadoras. Para la adjudicación se valorará la oferta económica presentada conjuntamente con la forma de pago y la retención en concepto de garantía en un 50 por ciento y la Memoria de los trabajos a realizar, equipo técnico propuesto y los medios auxiliares previstos, en otro 50 por ciento.
15.- DERECHOS DE PROPIEDAD.-
Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del presente trabajo, serán propiedad de la Propiedad, única entidad con capacidad legal para publicarlos, reproducirlos, etc. Por lo que el adjudicatario tiene prohibido facilitar cualquier tipo de información gráfica o escrita, relativa a los trabajos objeto de este contrato, sin previa autorización de la Propiedad.
16.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.-
El incumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones establecidas en el presente Pliego o en el resto de documentos contractuales será causa de resolución del contrato.
17.- REGIMEN JURIDICO APLICABLE.-
En primer lugar, regirá lo dispuesto en el contrato, en los documentos citados en el artículo 1 anterior que forman parte del proyecto, y en el presente Pliego de Condiciones.
En todo lo demás no previsto en el contrato y documentos anexos, ni en el presente Pliego de Condiciones, regirán las disposiciones legales relativas a la ejecución de trabajos de consultoría, asistencia técnica y de servicios por ajuste o precio alzado, contenidas en la legislación vigente.
18.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.-
Las partes, con renuncia en lo menester al fuero personal que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Justicia de Vitoria-Gasteiz, para todas las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la interpretación, ejecución y cumplimiento del contrato.
19.- CONSULTAS
Las dudas y consultas sobre el concurso objeto de este pliego, se atenderán en el siguiente foro virtual:
xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xxx/xxxxx
> Ensanche 21 > Dirección Central RSU Xxxxxx 00
Xxxxxxx-Xxxxxxx, a 9 de octubre de 2006
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR DE LA JUNTA DE COMPENSACION
Xxxxx Xxxxxxxxx Bajo
ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D/Xx ..............................................................., con domicilio en
......................................, calle ....................................Tfno ......................... y provisto
de D.N.I. ................................. en nombre y representación de la empresa
......................................................................... con domicilio en ..........................., calle
..................................................... C.P. ................ Tfno. ......................... y C.I.F.
............................ DECLARO
I. Que conozco el anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto definir y establecer las condiciones para el desarrollo de los trabajos de ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE LA CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIRUOS EN EL SECTOR 11, IBAIALDE, DE VITORIA-GASTEIZ.
II. Que igualmente conozco el Pliego de Condiciones y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.
III. Que estoy debidamente apoderado por la empresa a la que represento, que a su vez cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento.
IV. Que en relación con las prestaciones objeto de este Concurso, propongo su realización por la cantidad de euros (debe expresarse en letra),
estando incluidos en esos honorarios la parte proporcional de los del personal dedicado a la realización de los trabajos y los del eventual personal complementario, así como cualquier otro concepto incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios que sean de aplicación y también el I.V.A. y el beneficio industrial del contratista y los gastos generales, o particulares, excepto autorización previa de gastos extraordinarios.
En ……………… (lugar y fecha)………….
Fdo.: D.N.I.:
ANEJO II MODELO DE AVAL
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
........................................................................................., NIF ................. con domicilio
(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ............................... en la calle/plaza/avenida...........................................................,C.P. ............... y en su
nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)
...............................................................................
con poderes suficientes para obligarle en este caso, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento,
AVALA
a: (nombre y apellidos o razón social del avalado) ............................................. , NIF
................ en virtud de lo dispuesto en el PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CENTRAL DE RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS EN EL XXXXXX 00, XXXXXXXX, XX XXXXXXX-XXXXXXX para responder de
la capacidad para obrar del concursante y del mantenimiento de la oferta presentada al mismo ante la Junta de Compensación del Sector 11 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, por importe de tres mil euros (3.000 €)
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento.
Este Aval estará en vigor en tanto la Junta de Compensación del sector 11 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz no autorice su cancelación.
.............................................. (lugar y fecha)
............................... (razón social de la entidad)
................................ (firma de los Apoderados)
ANEXO III SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL