ANEXO TÉCNICO

ANEXO TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describen las especificaciones para tener en cuenta por EL CONTRATISTA al ejecutar el objeto del contrato, las que deberá conocer con amplitud y suficiencia, dado que AFINIA exigirá su cumplimiento.

1.1. Conocimiento de las condiciones en que se va a ejecutar el contrato

EL CONTRATISTA hace constar expresamente que estudió cuidadosamente la disponibilidad local de los elementos, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de las obras, las condiciones de transporte y acceso al sitio de las obras, la disponibilidad de mano de obra, las disposiciones de las leyes o costumbres locales relativas a prestaciones sociales y los requerimientos de los diferentes entes departamentales y municipales, incluyendo los de las Secretarías de Obras Públicas, Planeación, Tránsito, Transporte y las corporaciones autónomas regionales.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos y actividades necesarias para la correcta ejecución, eficiente utilización y estabilidad de las actividades contratadas, de acuerdo con lo establecido en los documentos del contrato.

Así mismo, EL CONTRATISTA hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones en la solicitud de oferta técnica y económica y ha considerado éstas en relación con las condiciones del sitio de las obras y ha hecho todos los estudios necesarios para entender completamente el propósito de todas las partes del contrato y la naturaleza de este.

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecución de las obras y todas las demás condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA al formular la oferta y su influencia no será alegada por EL CONTRATISTA como causal que justifique el incumplimiento de la presente contratación. Igualmente, EL CONTRATISTA conviene en que no hará en adelante ningún reclamo que implique compensación, prolongación del plazo o concesión de cualquier clase con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes del contrato.

Las partes contratantes declaran que con la aplicación de tales precios AFINIA pagará al CONTRATISTA todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución de actividades en la forma establecida en los documentos del contrato, la utilidad, la administración, etc.

AFINIA no tendrá más obligación que la de pagar las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA a los precios unitarios establecidos en la lista de ítems y precios anexa a este contrato para las actividades ordinarias y adicionales y los precios convenidos según se establece en la oferta técnica y económica.

1.2. Propiedad de los trabajos

AFINIA conservará en su totalidad el derecho de propiedad sobre bienes, documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, material de informática, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que se comuniquen o envíen al CONTRATISTA y que pongan a su disposición en desarrollo del contrato y EL CONTRATISTA no podrá, sin la autorización escrita de XXXXXX, utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la ejecución del contrato.

La información básica, metodología, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas de campo, datos, resultados de ensayos, archivos, programas de computador, material de informática y técnicas especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA y sus subcontratistas en virtud del contrato, quedarán de propiedad de AFINIA, la cual podrá utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime convenientes y deberán ser trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a AFINIA en forma aceptable para ésta y EL CONTRATISTA no podrá utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorización previa escrita de AFINIA.

2. OBJETO Y ALCANCE

“Ejecución de actividades de construcción, remodelación de redes y actividades complementarias”.

Acorde con lo indicado en las condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios y las condiciones particulares de este proceso de contratación, el OFERENTE/CONTRATISTA ha tenido en cuenta al elaborar y presentar la oferta, todos los factores que pueden influir en la ejecución de las obras y todas las condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas y su influencia no será alegada para justificar el incumplimiento del objeto de los contratos.

En consecuencia, es claro que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar válidamente mayores valores, solicitar prórroga del plazo de ejecución u cualquier otra concesión con base en la interpretación errónea o incompleta de alguna de las partes de las condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios en AFINIA, las condiciones particulares y sus anexos, los cuales hacen parte de los contratos.

Para los contratos que se desprendan de este proceso de contratación EL CONTRATISTA ejecutará las actividades en los Municipios (con sus respectivos corregimientos) y sus respectivas veredas que conforman las diferentes unidades de distribución, de acuerdo con lo que se especifica a continuación:

Grupo	Región	Municipios
Grupo 1	BOLIVAR NORTE 1	Cartagena (sector norte, centro y zona costera, cubiertas por subestaciones Ternera, Bosque, Villa Estrella, Chambacú, Bocagrande, Manzanillo y Bayunca)

Xxxxx 0	XXXXXXX XXXXX 0	Xxxxxxxxx (xxxxxx xxx) cubiertas por subestaciones Zaragocilla, Xxxxxxxxxx, Membrillal, Nueva Cospique, Gambote, Mamomal, Puerto Xxxxx, Xxxxxxxx, Calamar) y demás municipio xx Xxxxxxx norte y centro como lo son Maria la Baja, Mahates, Xxxxxx Hondo, El Guamo, San Xxxx Xxxxxxxxxx, San Xxxxxxx, El Xxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Calamar, Córdoba, Turbana, Turbaco, Santa Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, San Xxxxxxxxxx, Santa Xxxx y Arjona
Grupo 3	CORDOBA NORTE	Canalete, Chimá, Chinú, Lorica, Momil, Moñitos, Purísima, San Xxxxxx Sotavento, San Xxxxxx, San Xxxxxxxx del Viento, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Cereté, Ciénaga de Oro, Cotorra, Los Córdobas, Puerto Escondido, Sahagún, San Xxxxxx, San Xxxxxx, Tierralta y Valencia
Grupo 4	CORDOBA SUR	Ayapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, San Xxxx xx Xxx, Guaranda, La Unión, Majagual, San Xxxxxx, Sucre, El caimito, Achí Bolivar, San Xxxxxxx del Cauca, Montecristo.
Grupo 5	BOLIVAR SUR	Magangué, Talaigua Nuevo, Cicuco, Mompox, San Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Achí, San Xxxxxxx del Cauca, Hatillo xx Xxxx, Xxxxxxxx xx Xxxx, San Xxxxxx xx Xxxx, Peñón, Altos xx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Rioviejo, Tiquisio, Xxxxxx, Xxxxxxx, Santa Xxxx del Sur, Simiti, San Xxxxx y Cantagallo, Algarrobo, Ariguaní, Guamal, Nueva Granada, Pijiño xxx Xxxxxx, Sabanas de San Xxxxx, San Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, San Xxxxx, Santa Xxx, Santa Xxxxxxx xx Xxxxx y El Banco
Grupo 6	CESAR	Valledupar, Aguachica, Xxxxxxx Xxxxxxx, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, El Paso, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, La Paz, San Xxxxxxx, San Xxxxx, San Xxxxxx y Tamalameque
Grupo 7	SUCRE	Sincelejo, Buenavista, Caimito, Coloso, Corozal, Coveñas, Chalán, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, Sampués, San Xxxxxx Xxxx, San Xxxx xx Xxxxxxx, San Xxxxxx, San Xxxxx, San Xxxx de Sincé, Santiago de Tolú y Tolú Viejo

Tabla 1. Zonas, Regiones y Municipios de AFINIA

EL CONTRATISTA deberá considerar en su oferta que la obra a ejecutar será del 95% obra pública y del 5% prestación de servicios, sin embargo, esto son datos estimados, puesto que podrán variar durante la ejecución del contrato de acuerdo con la estrategia de intervención.

2.1. Sedes, subsedes y Almacenes de El CONTRATISTA

2.1.1. Sedes

El CONTRATISTA deberá suministrar una sede, por cada región, y que tendrá en cuenta en su oferta, en ellas se realizará la administración y control de las actividades contratadas (ver tabla 2).

La ubicación de la sede de EL CONTRATISTA, en lo posible se establece según la sede de la región de

AFINIA y los almacenes de materiales de AFINIA. El CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, temperatura, higiene, seguridad y en general todas las condiciones ambientales idóneas para el desarrollo de las actividades administrativas. Las sedes podrán ser el lugar de inicio y terminación de las actividades contratadas para los grupos de trabajo, según lo disponga el CONTRATISTA.

2.1.2. Subsedes

Por lo extenso del territorio que atiende AFINIA, se plantean las subsedes o sedes alternativas del CONTRATISTA, los cuales serán el lugar de inicio y terminación de las actividades contratadas para los grupos de trabajo. En algunas subsedes se establecen los almacenes de materiales de El Contratista.

El CONTRATISTA ubicará los grupos de trabajo que conforme en las sedes y subsedes. Estos se han establecido gracias a los análisis de operaciones en la región y la concentración de inversiones. Sin embargo, las subsedes se podrán cambiar, según las necesidades operativas de AFINIA, en común acuerdo con EL CONTRATISTA y considerando los tiempos adecuados.

Durante la ejecución del contrato estas sedes y subsedes estarán sujetas a la estrategia de intervención establecida por XXXXXX, las cuales se entregarán como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el despliegue logístico que se requiere y el momento más oportuno para la implementación de cada sede y cada subsede.

Es importante tener en cuenta que las cantidades de obra suministradas pueden llegar a variar durante la ejecución del contrato.

AFINIA sugiere que el contratista en caso de requerir la habilitación de estas sedes y subsedes tenga en cuenta la siguiente ubicación, sin embargo, el contratista también es autónomo de establecer las subsedes que considere pertinentes en función de optimizar su operación:

DELEGACION	Contratista	Sede	Subsede
BOLIVAR NORTE	Grupo 1	CARTAGENA	CARTAGENA
BOLIVAR NORTE	Grupo 2	CARTAGENA	CALAMAR
CORDOBA NORTE	Grupo 3	XXXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXX SUR	Grupo 4	MONTELÍBANO	SAN XXXXXX
XXXXXXX SUR	Grupo 5	MAGANGUÉ	MOMPOS
CESAR	Grupo 6	VALLEDUPAR	VALLEDUPAR
SUCRE	Grupo 7	SINCELEJO	COROZAL

Tabla 2. Sedes y subsedes.

Para efectos de un mejor dimensionamiento del esfuerzo logístico y operativo del CONTRATISTA se suministrará el anexo “CANTIDAD DE INSTALACIONES A INTERVENIR POR MUNICIPIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE RED”.

Cantidades de clientes a intervenir

Afinia direccionará el trabajo de acuerdo con el objeto del contrato y con los compromisos de energía a recuperar y podrán realizarse en cualquier sitio del área de influencia del contrato sin que sea necesario hacer reconocimientos adicionales a los contemplados en este documento.

Notas referentes al alcance y ubicación de las actividades y/o Servicios:

AFINIA podrá solicitar a EL CONTRATISTA y en común acuerdo, realizar la ejecución de los ítems del contrato en regiones distintas a las asignadas inicialmente para su ejecución. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras regiones, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en las condiciones particulares (pliego), sus condiciones y sus anexos. Los ítems para realizar en la zona solicitada se pagarán a el valor aceptado por AFINIA en la Región adjudicada, además de un valor adicional (% sobre el valor inicial) que será acordado entre las partes por concepto de reconocimiento al esfuerzo logístico de operar en una región diferente a la adjudicada.

2.1.3. Bodegas o Almacenes

EL CONTRATISTA deberá utilizar bodegas o centros de acopio de materiales que faciliten su transporte a los sitios donde vayan a utilizarse. Las bodegas se deben ubicar, preferiblemente, en cada uno de los municipios donde se defina Sedes y Subsedes que se definan en común acuerdo con AFINIA. Se muestra en la siguiente tabla. Las bodegas de las sedes y subsedes deberán ser tenidas en cuenta en la “A” (Administración) de cada contrato. Que incluye toda la logística asociada a la correcta operación de esta, es decir la administración y control del material, los almacenistas, la seguridad de la planta física, sistemas y equipos de cómputo para la gestión de materiales.

Durante la ejecución del contrato estas bodegas y almacenes estarán sujetas a la estrategia de intervención establecida por XXXXXX, las cuales se entregarán como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el despliegue logístico que se requiere y el momento más oportuno para la implementación de bodega y almacén.

Dentro de las regiones, EL CONTRATISTA podrá seleccionar cual será el municipio sede administrativa de acuerdo con sus criterios de optimización, de distancia, recursos, entre otros. Sin embargo, XXXXXX sugiere que el contratista en caso de requerir la habilitación de estas sedes y subsedes tenga en cuenta la siguiente ubicación:

Grupo	Región	Municipio - Almacén
Grupo 1	Bolívar norte 1	Cartagena
Xxxxx 0	Xxxxxxx xxxxx 0	Xxxxxxxxx / Xxxxxx xx Xxxxxxx
Grupo 3	Córdoba Norte	Montería / Lorica
Grupo 4	Córdoba Sur	Planeta Rica
Grupo 5	Bolívar Sur	Banco Xxxxxxxxx / Magangué
Grupo 6	Cesar	Valledupar
Grupo 7	Sucre	Sincelejo

Para las bodegas que establezca, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta normatividad y cumplimiento de condiciones relacionadas con seguridad, higiene y limpieza.

Además, EL CONTRATISTA debe tener en cuenta al seleccionar las sedes y subsedes y/o bodegas, la posibilidad de parqueo, mínimo para cargue y descargue de materiales tanto para el abastecimiento de la misma bodega, como para el de las cuadrillas.

Adicionalmente para este caso EL CONTRATISTA debe garantizar sitios donde no se perturbe la tranquilidad o la normal convivencia y que los vehículos que se emplean no obstruirán la circulación o generarán ruidos que indispongan la convivencia con los vecinos.

El perfil para la persona encargada de la gestión de materiales debe tener experiencia en el manejo de inventarios, conocimientos de herramienta y material eléctrico, además de poseer conocimientos en sistemas informáticos, preferiblemente que sea técnico electricista, electromecánico, electrónico, sistemas o afines.

EL CONTRATISTA debe proyectar sus bodegas compuesta de la siguiente manera; Un área cubierta hasta 1000m2 para las sedes y de 500m2 para las subsedes, sin incluir el área administrativa (AFINIA podrá entregar materiales para almacenar en una bodega de esta capacidad). Y un patio para ubicación de hasta 300 postes para las sedes y de 150 postes para las subsedes.

IMPORTANTE: En caso de requerirse una bodega auxiliar en alguna sede o subsede, la cual debe ser autorizada por AFINIA, se realizará el reconocimiento por mt2, donde este valor será fijado a partir del levantamiento de 3 referencias y se optará por la más conveniente para AFINIA.

Las condiciones son las siguientes:

• Bodega de almacenamiento que cumpla con los requerimientos mínimos para Transformadores establecidos por AFINIA y garantizando condiciones óptimas de seguridad y protección.

• AFINIA realizará antes de la primera entrega de materiales la validación y aprobación de la bodega donde se efectuará el almacenamiento y en cualquier momento durante la vigencia del contrato, inspeccionará la bodega del CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de estas condiciones y/o recuentos cíclicos e inventarios de los mismos, AFINIA podrá suspender la entrega de materiales si se evidencia incumplimiento en las condiciones de almacenamiento.

• El CONTRATISTA llevará un registro y control de los materiales utilizados por cada Orden de Servicio y por proyecto y presentará los reportes que AFINIA le solicite.

• Una vez realizado el balance de materiales y cumplidos los requisitos del procedimiento de conciliación, AFINIA realizará el cobro del material faltante no justificado por el CONTRATISTA en el periodo, a través de xxxxx xx xxxxxxx, procediendo a descontar el monto de su facturación pendiente de pago.

• Estanterías pesadas, estibas, escaleras, báscula, estibadores manuales, donde se requiera uso de montacargas.

• Espacio adecuado para almacenar separadamente los materiales así: 1) material destinado a la prestación del servicio y/o ejecución de obra de AFINIA 2) material inservible y de reparar (URE).

3) otros materiales del CONTRATISTA 4) Área especial para almacenar transformadores desmontados con derrames de aceite.

• Buenas instalaciones sanitarias.

• Sistema de alarma y cámaras de seguridad.

2.1.4. Entregables y actividades asociadas al bodegaje de materiales que debe cumplir el contratista:

• Solicitar el reabastecimiento de los materiales a los almacenes de AFINIA y a los requeridores para la entrega de materiales de proveedores AFINIA hacia los almacenes del contratista, acorde con la proyección de la necesidad de materiales.

• Recibir los pedidos de materiales de los proveedores que se les programa entregas en los almacenes del contratista. El descargue de este material es por cuenta del CONTRATISTA.

• Reclamar los materiales requeridos y autorizados por AFINIA, en los diferentes almacenes de AFINIA.

• Despachar las Ordenes de materiales generadas en los sistemas que AFINIA disponga. Para esto deberá solicitar las capacitaciones en el sistema de AFINIA.

• Clasificación, reporte y entrega del material desmontado y chatarra (esto implica la entrega en bodegas de AFINIA del material chatarra).

• Velar por el abastecimiento de los cupos de materiales para las cuadrillas del contrato y llevar los controles respectivos frente a los consumos, movimientos y reintegros de los materiales asignados al contrato.

• Realizar inventario de materiales según la periodicidad requerida por XXXXXX y entregar el balance de los materiales, mínimo una vez (1) al mes.

EL CONTRATISTA deberá tener mínimo un almacenista por cada sede de acuerdo con el numeral 2.1.3, y este lo deberá considerar en la Administración del contrato en la oferta.

2.1.5. Otros reconocimientos Pago de Bodega adicional

En el evento de que se requiera algún otro lugar de almacenamiento de materiales, por fuera del lugar de ubicación administrativa de los equipos de trabajo de EL CONTRATISTA inicialmente definidas, AFINIA realizará un reconocimiento de la siguiente manera:

Descripción	Unidad de medida	Valor unitario por reconocer en SMLMV
Lugar de almacenamiento de materiales (El cual no aplica para la bodega ubicada en el municipio de ejecución administrativo del contrato o de bodegas alternas donde se ejecutarán las actividades).	DÍA	0.07

Pago por transporte adicional

En el evento de que se requiera realizar desplazamientos por fuera de la región de ejecución administrativa del contrato, AFINIA realizará un reconocimiento de la siguiente manera:

Descripción	Unidad de medida	Valor unitario por reconocer en SMLMV
Transporte de materiales en cama-alta, tipo xxxxxxxx o tracto camión. (Desde almacenes de AFINIA ubicados fuera de la región de ejecución administrativa del contrato o de bodegas alternas donde se ejecutarán las actividades).	VIAJE	4.1
Transporte de materiales en vehículos camiones, camionetas o grúa (Desde almacenes de Afinia ubicados fuera de la región ubicados fuera de la región de ejecución administrativa del contrato o de bodegas alternas donde se ejecutarán las actividades según los ítems 98 y 99)	VIAJE	ítems 98 y 99

Pago por pernoctada

En el evento que se requiera pernoctar por fuera de los municipios definidos en el listado de aseguramiento de red del contrato, AFINIA realizará un reconocimiento de la siguiente manera:

Descripción	Unidad de medida	Valor unitario por reconocer en SMLMV
Reconocimiento por viaje (Ida y regreso por vehículo) este valor, aplica para transporte en camiones, camionetas, grúa, cama alta tipo xxxxxxxx o tracto camión y busetas que son en los que se desplazarán los equipos de trabajo (No aplica para motos, ni para camiones tipo canasta de línea viva) cada vez que sale a pernoctar fuera del municipio de ejecución administrativo del contrato.	VIAJE	0.42
Reconocimiento certificación plena de RETIE emitida por un organismo competente.	UN	1

Pago por reconocimiento RETIE

En el evento de que se requiera realizar certificación RETIE, AFINIA realizará un reconocimiento de la siguiente manera:

Descripción	Unidad de medida	Valor unitario por reconocer en SMLMV
Reconocimiento certificación plena de RETIE emitida por un organismo competente.	UN	1

Notas:

• Cada vez que EL CONTRATISTA requiera hacer uso de algún tipo de transporte adicional detallado en el cuadro anterior, para realizar cualquiera de las actividades objeto del contrato en la región, deberá ser concertado con la supervisión del contrato.

• Para los reconocimientos de certificación plena de RETIE se excluyen las autodeclaraciones necesarias para la habilitación vivienda.

Actividades en sitios lejanos o por fuera de la Zona adjudicada y actividades no previstas

Cuando se requiera realizar actividades complementarias a más de cien metros del acceso vehicular, o se requiera ingresar materiales al sitio donde se ejecutan las actividades, se pagarán teniendo en cuenta el valor de ejecución de actividades complementarias, de acuerdo con lo cotizado por EL CONTRATISTA para los ítems del 90 al 100 de acuerdo con los recursos utilizados.

Nota: Cada que se requiera realizar estas actividades debe ser con pleno reconocimiento del interventor del contrato y visto bueno del personal técnico designado por Xxxxxx.

3. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades están agrupadas por ítems, los cuales serán liquidadas y pagadas teniendo en cuenta como unidad base de pago el valor cotizado o ajustado por el oferente y aceptado por AFINIA para cada Ítem.

Los ítems requeridos por AFINIA podrán variar en cantidades durante el tiempo de desarrollo del contrato, de acuerdo con la cantidad de requerimientos y prioridades de actividades a ejecutar que AFINIA le entregue a EL CONTRATISTA para su ejecución, EL CONTRATISTA de acuerdo con su criterio de optimización considerará las cantidades de recursos suficientes que debe utilizar y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales y ejecución de las actividades asignadas por AFINIA.

EL CONTRATISTA deberá garantizar la totalidad y correcto abastecimiento y utilización de los recursos requeridos según lo especifica las normas y especificaciones, la protección de los elementos encomendados, el mantenimiento y vigilancia de la bodega destinada para el almacenamiento de los materiales requeridos para la ejecución de las actividades, la actualización de la información, etc.

Cuando, por motivo del cumplimiento de las actividades objeto del contrato, los equipos de trabajo de EL CONTRATISTA deban pernoctar por fuera del lugar de ubicación administrativa previamente definida como sedes o subsedes de EL CONTRATISTA, éste será el responsable por la alimentación y hospedaje de cada persona que se desplace al lugar donde se ejecutaran las actividades, y en tal caso los costos referidos a estos reconocimientos los deberá tener en cuenta en su oferta, dado que AFINIA no considera ningún reconocimiento por estos conceptos.

EL CONTRATISTA será el responsable y asumirá los costos del trasporte del material a las sedes y subsedes de cada uno de los grupos adjudicados, por lo cual deberá tener en cuenta estos costos a la

hora de definir su componente de administración.

Para garantizar la comunicación constante y permanente con los diferentes frentes de trabajo, el personal administrativo y operativo del mismo CONTRATISTA y de AFINIA, El CONTRATISTA deberá dotar o proveer de teléfonos celulares a su personal, para atender las diferentes actividades tanto operativas como administrativas que se desarrollan con cobertura en los municipios del alcance de este contrato y para atender las actividades que por circunstancia alguna AFINIA le requieran. Este equipo de comunicación celular debe suministrarse con planes activos a cualquier operador (mínimo de 1000minutos) y plan libre entre los mismos frentes de trabajo, el cual deberá El CONTRATISTA tener en cuenta en el A de su oferta.

Para los frentes de trabajo con smartphone, EL CONTRATISTA suministrará plan de datos mínimo de 4 GB.

EL CONTRATISTA responderá ante AFINIA o ante terceros por los perjuicios que se causen a personas o bienes por su culpa, o por negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su responsabilidad para el desarrollo de las actividades. Los daños que se causen deberán ser reparados a satisfacción de AFINIA o del afectado y se presentarán la paz y salvo respectivos cuando la interventoría del contrato los solicite.

Todo el personal contratado por EL CONTRATISTA para la ejecución de las obras y actividades deberá cumplir con la experiencia descrita en la oferta técnica y económica. Esto deberá ser garantizado por EL CONTRATISTA durante toda la vigencia del contrato.

EL CONTRATISTA estará representado por el Ingeniero o Profesional Administrador del contrato del Contratista y los Ingenieros de Soporte Operativo, quienes estarán a cargo del resto de personal contratado en los centros de región y operación, se encargarán de ejecutar los planes de trabajo, administrar y controlar las ejecuciones de actividades en los sitios de trabajo acordados, garantizar la calidad en la ejecución de las obras y actividades con criterios de optimización, velando por el cumplimiento de los índices de servicio reglamentados y vigentes por la CREG, resolver dudas de orden técnico, tomar determinaciones de campo que conduzcan a una mejor forma de realizar el trabajo con eficiencia y eficacia, darle trámite a las reclamaciones originadas a consecuencia de los trabajos, reportar los tiempos, tramitar la información recogida de campo, garantizar el cumplimiento de los planes de calidad, manejo e impacto ambiental, seguridad laboral ocupacional y de campo, agilizar el aprovisionamiento de materiales y resolver las anormalidades que se presenten en el desarrollo de los trabajos.

El CONTRATISTA deberá garantizar la protección para todo el recurso humano que interviene en el contrato, el cumplimiento con las obligaciones laborales con sus trabajadores de acuerdo con la ley, el transporte de los recursos, el cuidado y almacenamiento de materiales, equipos y herramientas, el mantenimiento y vigilancia en las bodegas destinadas por el contratista para la ejecución del objeto del contrato, la recopilación y entrega de la información solicitada por AFINIA para la actualización y el manejo de sus bases de datos y toda aquella actividad requerida por AFINIA para dar cumplimiento al objeto del contrato.

El proceso al que hace referencia el presente anexo técnico comprende desde que AFINIA entrega los

diseños para la construcción de las redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión I y II e instalación de la medida centralizada u otras actividades y termina con el ingreso y verificación de la calidad de la información en los sistemas de información establecidos por AFINIA. En caso de emergencias se enviarán al contratista las actividades o servicios priorizados que deben ejecutarse con prioridad alta y en la siguiente entrega se tendrá en cuenta la afectación de la programación.

AFINIA o la INTERVENTORÍA entregará el plan detallado que contiene los diseños, los cálculos, las cantidades de obra y materiales requeridos para el cumplimiento del objeto de este contrato.

Si las actividades entregadas requieren aprobación del Centro Local de Distribución o es necesario la interrupción del servicio de los clientes, AFINIA entregará la solicitud ante el CLD aprobada. AFINIA podrá solicitar eventualmente al CONTRATISTA realizar las solicitudes de suspensión al CLD. En esta parte del proceso EL CONTRATISTA deberá diligenciar los formatos existentes para permisos de paso por predios particulares, servicios en redes particulares, formatos de notificación de condiciones de peligro de clientes por construcciones cercanas a las redes primarias.

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad del direccionamiento de los trabajos de ejecución de obra, realizar la gestión de información de acuerdo con los requerimientos de AFINIA o la INTERVENTORÍA, tendrán la responsabilidad de la programación y ejecución de actividades de construcción de redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión I y II e instalación de la medida, de igual forma deberá interactuar con el contratista responsable del sistema de comunicación en el proyecto, con el fin de garantizar que los equipos de medida que se instalen queden comunicando y la información de los equipos se registre en el software de gestión y las demás actividades administrativas que sean asignadas por AFINIA, administrar y controlar las ejecuciones de las actividades, garantizar la calidad en la ejecución de las actividades con criterios de optimización, velando por el cumplimiento de los índices de servicio reglamentado y vigente por AFINIA, como el SAIDI, SAIFI, tiempos de atención y ANS, entre otros.

Para la correcta ejecución de las actividades y/o servicios El CONTRATISTA deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas descritas en este anexo técnico, cumplir a cabalidad con las normas de construcción de AFINIA y lo estipulado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Además, EL CONTRATISTA deberá garantizar los programas y obligaciones de salud ocupacional, seguridad industrial, manejo e impacto comunitario y de medio ambiente con tecnólogos(as) en seguridad e higiene ocupacional, con experiencia deseable en procesos de construcción de redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión I y II e instalación de la medida y con dedicación que esta actividad requiera y asistencia diaria a los frentes de trabajo.

Es importante que el CONTRATISTA tenga en cuenta durante la ejecución del contrato que debe desarrollar las siguientes actividades como parte de su gestión:

• Entregar los amarres de los transformadores intervenidos, para esto el contratista deberá suministrar una aplicación móvil para el levantamiento de amarres medidor-NIC-transformador, con sus coordenadas e información producto de la inspección y diagnóstico realizado en terreno, cuyos costos

estarán incluidos dentro de su oferta económica.

• Disponer de una herramienta informática móvil, para la elaboración de los primeros balances de los transformadores intervenidos con aseguramiento de red, cuyos costos estarán incluidos dentro de su oferta económica.

• Realizar la programación diaria de las tareas en software especializado que AFINIA disponga. (SGT- Sistema de gestión de trabajo – que sirva para reporte a la CREG).

• Realizar la digitación de la información de materiales y UUCC ejecutadas diariamente en terreno en una herramienta móvil. Para esto el contratista deberá suministrar una aplicación móvil, cuyos costos estarán incluidos dentro de su oferta económica.

• Realizar las actividades de Gestión de Activos y liquidación de actas y materiales en el software especializado que AFINIA disponga.

• Registrar y Compartir periódicamente la información con AFINIA en los formatos y/o medios que se definan para tal fin.

• Permitir que XXXXXX eventualmente corrobore la información entregada por el contratista y/o permitir que AFINIA realice mediciones directamente.

• Entregar los elementos necesarios (Planos y datos), para realizar la actualización del modelo de redes de todas las tareas que se cumplan en la ejecución del contrato.

• Realizar los requerimientos en el sistema que AFINIA disponga para la actualización del sistema de redes, deberá reportar a AFINIA de manera semanal los requerimientos asociados a la actualización del modelo gráfico, indicando el estado en que se encuentra cada uno de ellos.

• Realizar la gestión y cierre de las OT en el sistema generador de órdenes, que se ejecutaron en el contrato, y a las cuales tenga el perfil apropiado, en un periodo no mayor a 3 días contados a partir de la fecha de ejecución en el campo.

Con base en los resultados de las mediciones:

• El CONTRATISTA deberá garantizar la aplicación del modelo en la ejecución del contrato y su impacto sobre indicadores o ANS pactados, de tal forma que se estimule al personal operativo asegurando en la ejecución del contrato el mejoramiento continuo de resultados de los indicadores descritos y así mismo la captura para AFINIA de los beneficios derivados.

Con el fin de garantizar la calidad de todas las actividades relacionadas a la ejecución de este contrato y la fácil consulta de información, EL CONTRATISTA deberá contar con herramienta(s) informática(s) que permitan realizar una gestión integral del contrato, que considere los siguientes puntos:

• Control de operaciones: Deberá permitir la gestión y el seguimiento al cumplimiento de indicadores definidos por la interventoría de AFINIA, el seguimiento de ANS establecidos en el contrato y que puedan establecerse desde AFINIA por la dinámica del proceso, además este módulo de control de operaciones también deberá permitir la obtención de reportes de productividad, eficiencia, eficacia.

• Reportes necesarios para el seguimiento al cumplimiento de metas: Generar reportes de control y gestión de la operación, con la periodicidad y campos aprobados por AFINIA, donde se incluyan todos aquellos registros de control definidos en los diferentes procedimientos ya establecidos y aquellos que se definan en el transcurso del contrato.

• Control de materiales: Asegurar la trazabilidad de materiales asignados por AFINIA, identificando el estado, ubicación y responsable en cada etapa del proceso. Para esto se requiere emular el

flujo de la totalidad del material de acuerdo con los procedimientos que para tal fin defina AFINIA, deberá permitir la recuperación de datos históricos del consumo de materiales, equipos, herramientas, dotación, así como el registro de fechas de entrada o salida para quien fue asignado, el número de las reservas de material y su estado (disponible, instalado, dañado, perdido, entre otros). Además, debe contener el registro del inventario físico efectuado durante un periodo determinado.

• Gestión personal: Asegurar la información de cada uno de los empleados obteniendo datos personales, estudios realizados, historial laboral, tipo de contrato, aportes a parafiscales, salarios, entre otros. Esta gestión debe contemplar el control y seguimiento y permitir la trazabilidad de la contratación, inducción y seguimiento a la labor, con su respectivo sistema de gestión de rendimiento de cada empleado.

• Conciliación: Permita la fácil liquidación de la facturación de acuerdo con las actividades operativas ejecutadas, con la periodicidad definida por AFINIA, adicional al cálculo de los ANS operativos y el seguimiento a la causación del presupuesto asignado con respecto a las proyecciones de las actividades a ejecutar.

• Control de Riesgos: Registrar y llevar un seguimiento que prevenga la ocurrencia de riesgos identificados para el contrato específico, con el fin de asegurar la eficacia, continuidad y eficiencia de las obras y/o servicios contratados.

• Gestión de Información Digitalizada: El CONTRATISTA deberá reportar la información recolectada en campo tanto en esta herramienta como en la herramienta que en su momento defina AFINIA. La elaboración de los archivos digitalizados deberá realizarse de acuerdo con lo definido por AFINIA. Adicionalmente esta herramienta deberá facilitar la gestión de comunicados internos y externos entre el contratista y AFINIA para eliminar el consumo de papel.

• Para el seguimiento del objetivo de los ítems de instalación de los medidores avanzados, se medirán los avances del mismo por medio del indicador de medidores en el OPEN SGC registrados y comunicando en el respectivo software, para lo cual EL CONTRATISTA deberá programar la intervención de los sectores con medida avanzada, donde el balance arroje pérdidas mayores al 12% posterior a la construcción y blindaje de la red. Para lo cual se debe realizar un diagnóstico con el fin de determinar la estrategia a aplicar.

• Para la adecuada gestión y seguimiento mensual de la ejecución de las actividades objeto de este contrato, el contratista deberá entregar el cronograma de ejecución de actividades detallado por tipo de actividad con el siguiente nivel de desglose indicado por CARIBEMAR DE LA XXXXX al contratista una vez se firme el acta de inicio.

Nota: Se informa que CARIBEMAR DE LA XXXXX podrá considerar la implementación de la metodología PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) a través de UNA PROJECT MANAGEMENT OFFICE

(PMO) propia o externa, con lo que se medirá el avance consolidado de la ejecución del contrato y exigirá informes y planes de mejora del proyecto. Para esto es obligación del CONTRATISTA reportar la información y asistir a las reuniones de seguimiento con la periodicidad que lo requiera LA EMPRESA. Adicionalmente EL CONTRATISTA deberá registrar situaciones para que se ofrezcan soluciones, se planteen esquemas de trabajo novedosos, compartan mejoras prácticas identificadas y transmitan conocimiento en pro de una mayor fluidez y velocidad en la ejecución respetando las condiciones de alcance, tiempo, calidad y costo.

3.1. Cambios a especificaciones y planos

En la ejecución de las actividades objeto de este contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá a las especificaciones, diseños y planos suministrados con anticipación por AFINIA o El Interventor, los cuales EL CONTRATISTA declara que conoce suficientemente. Estos son complementarios entre sí; en caso de contradicción, se preferirá lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto será resuelta por AFINIA o El Interventor.

Durante la ejecución del contrato AFINIA o El Interventor, podrá ordenar los cambios que consideren necesarios en las especificaciones.

3.2. Trámites y permisos frente a entes gubernamentales

Para la gestión ante entidades gubernamentales de permisos y licencias que requiera el proyecto, EL CONTRATISTA será el responsable de coordinar y liderar este proceso, sin embargo, contará con el acompañamiento y apoyo de AFINIA.

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que, dentro de esta gestión, debe asumir bajo su costo lo correspondiente a los pagos derivados de la licencia o permiso, impresión de planos en escalas requeridas, material digital, entre otros insumos que pudieran llegar a ser solicitados.

Por su parte, lo que respectan los permisos ante el transito serán tramitados y pagados por EL CONTRATISTA.

3.3. Replanteos de cara a la construcción

El Replanteo es la confirmación de la viabilidad técnica del diseño bajo las condiciones encontradas en el momento de la ejecución de las obras.

El CONTRATISTA deberá realizar para cada obra el replanteo en común acuerdo con el personal técnico de Xxxxxx y/o el interventor, siempre en coordinación con la gestión social del proyecto, debiendo valorar definitivamente la ejecución de la obra considerando los cambios en el presupuesto inicial, si los hubiere.

EL CONTRATISTA deberá revisión de cada uno de los diseños con el fin de identificar material en buen estado que pueda ser reutilizado y no requiera su reposición.

3.4. Diagnósticos de intervención

El CONTRATISTA debe de contar mínimo un diagnosticador, el cual realizará una revisión previa del sector a intervenir con el fin de identificar los trabajos a realizar para lograr la sostenibilidad de los trabajos ejecutados.

Las actividades para ejecutar en este numeral serán reconocidas en el ítem 157.

Entre estas actividades están:

• Identificación de usuarios con posibles anomalías, para recomendar su normalización con medida avanzada en poste, ya sea en gabinete o en la caja hermética en cruceta. Para esto el contratista deberá utilizar una herramienta móvil, cuyos costos estarán incluidos dentro de su oferta económica.

• Identificación de sectores comerciales e industriales, en los cuales se deben tener especial atención al momento de la intervención, recomendando normalización de medida avanzada directamente en poste y su respectivo seguimiento.

• Realización de amarres y balances manuales de los transformadores intervenidos, tomando las lecturas de los medidores de los clientes y del macromedidor con cámara de alta resolución, cada 8 días durante el primer mes posterior a la intervención. Para esto el contratista deberá utilizar una herramienta móvil, cuyos costos estarán incluidos dentro de su oferta económica.

• Revisión, diagnóstico y solución de sectores intervenidos, que continúan con pérdidas mayores al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste y el 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste, con el fin de identificar clientes con posible irregularidad para proponer estrategias de mitigación para la reducción de las pérdidas.

3.5. Descargos de energía

EL CONTRATISTA deberá informar a AFINIA según el programa de actividades, las fechas y lugares en que se proyecte realizar cualquier actividad que requiera la suspensión del servicio de energía y deberá disponer de suficientes recursos humanos calificados y demás recursos necesarios que permitan un tiempo mínimo de interrupción del servicio acordado con AFINIA. Las suspensiones de energía se deberán programar de acuerdo con AFINIA. Para toda suspensión del servicio de energía, AFINIA exigirá a EL CONTRATISTA que el recurso con actividades de ingeniería esté presente y a cargo de la misma, durante todo el tiempo que dure la programación. Si no se cumple con lo anterior, será causa suficiente para cancelar la suspensión y se aplicarán las sanciones pertinentes.

EL CONTRATISTA deberá elaborar un programa que incluya tanto los recursos técnicos como humanos y administrativos que ha de utilizar para cada una de las suspensiones de energía, el cual será puesto a consideración de AFINA con un mínimo xx xxxx (10) días calendario de anticipación. AFINIA verificará con la debida anticipación los recursos de los cuales dispondrá EL CONTRATISTA para ejecutar las actividades durante las suspensiones y se harán los trámites pertinentes para garantizar su ejecución.

Para la programación se tendrá en cuenta que las actividades podrán ser ejecutados en cualquier día de la semana, días hábiles, dominicales o festivos, dependiendo de: las condiciones o tipos de clientes, la clasificación de circuitos, el estado de indicadores de calidad de energía acumulados del sector por intervenir, las compensaciones por reconocer a los clientes por dichos trabajos, entre otras.

Para las suspensiones de energía, EL CONTRATISTA deberá presentar a AFINIA los recursos necesarios completos entre otros: un probador eléctrico o equipo detector de tensión para 13.8kV, mínimo para cada uno de los recursos humanos que realicen la actividad de suspender o energizar las redes en estos niveles de tensión, y para los demás equipos de trabajo que se consideren necesarios. Además, deberá disponer de "Juegos de puesta a tierra en cobre No. 2/0 “extra flexible" en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del recurso humano y la seguridad de los equipos de AFINIA. El número y ubicación de dichas puestas a tierra, deberá estar aprobado por AFINIA, cumpliendo que el recurso

humano en contacto con las líneas desenergizadas se encuentre encerrado entre "tierras".

La operación de los equipos de seccionamiento y protección se llevará a cabo exclusivamente por el personal de AFINIA o de EL CONTRATISTA cuándo éste sea debidamente autorizado por AFINIA.

Para las suspensiones y para intervenir en las redes de energía eléctrica se deberá velar por garantizar el cumplimiento de las Reglas de Oro y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes. Para realizar actividades donde se encuentren transformadores de distribución instalados, se deberán cortocircuitar los bujes secundarios, previa inspección del estado y estabilidad del poste que se va a intervenir y los adyacentes, los equipos asociados y transformador y una vez sea garantizada la ausencia de tensión en los mismos.

Las suspensiones de energía cuya complejidad requiera para su ejecución de 6 o más recursos, estará bajo la responsabilidad y asistencia de un recurso con perfil de Ingeniero o profesional residente o soporte operativo de acuerdo con el numeral 4.2.2 y de un recurso con perfil de tecnólogo en salud ocupacional de acuerdo con el numeral 4.2.4 de este anexo técnico.

Las suspensiones de energía cuya complejidad requiera para su ejecución 5 o menos recursos, estará bajo la responsabilidad de un recurso con perfil de Ingeniero o profesional residente o soporte operativo de acuerdo con el numeral 4.2.2 y de un recurso con perfil de tecnólogo en salud ocupacional de acuerdo con el numeral 4.2.4, la asistencia podrá ser en forma aleatoria donde solo se requiera una maniobra para la suspensión, cuando la suspensión requiera dos o más maniobras de apertura y cierre deberá estar asistido por el perfil de ingeniero y el de tecnólogo en salud ocupacional.”

3.6. Gestión de descargos y actualización en BDI para obras de inversión

3.6.1 Planificación del descargo

El Encargado Aseguramiento Red y/o el Interventor realiza una reunión en conjunto con el Contratista de Ejecución, luego de la visita en terreno, en la cual se establecen y se analizan las condiciones de seguridad, requerimientos de recursos, mano de obra, tiempos de ejecución, entre otros aspectos necesarios para la ejecución del descargo. El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución realiza el diligenciamiento del IPDC del descargo, identificado con el formato: PE.04817.CO-OR.CCE- FO.01.

En la planificación del descargo se determina la necesidad de realizar actualizaciones en el sistema BDI. Estas actualizaciones tendrán lugar en caso de modificaciones en la red durante el desarrollo de los trabajos a ejecutar.

3.6.2 Creación del nuevo descargo

El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución procede a definir la solicitud del descargo describiendo las actividades a realizar de acuerdo con el IPDC (establecido con anterioridad).

El descargo debe tener la siguiente información:

• Descripción del trabajo sin tensión a realizar.

• Indicación de si el descargo es considerado especial o no.

• Instalación a descargar objeto de los trabajos sin tensión. Identificación de los riesgos asociados a los trabajos

Para la solicitud del descargo se ingresa en el sistema dispuesto para tal fin la información que se encuentra consignada en el IPDC e información específica del descargo como fecha de ejecución, agente de descargo, AZT, JT, y demás condiciones establecidas en la planificación del descargo.

Todo descargo ingresado al sistema debe estar asociado al trabajo correspondiente de la obra de inversión (Encargado de ejecución - EDE del proyecto).

En caso de establecer el requerimiento de actualizaciones en bases de datos de instalaciones (BDI), el Encargado Aseguramiento Red/Contratista de Ejecución enviará las modificaciones a realizar al área encargada para que esta realice las actualizaciones pertinentes en el sistema durante el tiempo establecido para su gestión, luego de la solicitud de actualización.

El Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución procede a solicitar el descargo, una vez se confirman las actualizaciones pertinentes en el Sistema BDI.

Luego de la solicitud del descargo, se procede a la aprobación de este por parte xx XxXX (Planificación y seguimiento a la explotación)

XxXX realizará la verificación de la correspondencia entre lo consignado en el IPDC y la solicitud del descargo. En caso de rechazo de la solicitud, se informarán las razones de esta situación y el Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución realizará las modificaciones pertinentes hasta la aprobación de la solicitud.

3.6.3 Verificación de la publicación del descargo en el correo informativo.

En caso de tratarse de un descargo con pérdida xx xxxxxxx, el Encargado Desarrollo Sector verificará en el correo informativo de los descargos a publicar enviado por XxXX, la inclusión de los descargos planificados. Si no se encontrara reflejado el descargo, se gestionará nuevamente su programación.

3.6.4 Ejecución del descargo

La Ejecución del descargo se realizará de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de gestión de descargo PE.04817.CO-OR.CCE. Descargo/consignación de instalaciones de tensión ≥1kV para trabajos sin tensión Las actividades desempeñadas por el Encargado Desarrollo Sector/Contratista de Ejecución durante la ejecución del descargo, dependerán del rol que este pueda cumplir en el descargo (AZT, JT, BOL).

3.7. Estrategia de intervención de proyectos

Todo transformador que se intervenga debe de estar ejecutado con uno de los dos diseños aprobados, es decir, configuración especial o red chilena.

Todo transformador intervenido deberá quedar con su macromedida instalada, funcionando, matriculada en el sistema que designe Afinia.

Todo transformador intervenido deberá quedar con la totalidad de los nuevos suministros contratados y normalizados y las redes antiguas desmontadas.

Todos los usuarios del transformador deben de quedar con medidor, para aquellos cuyo medidor

convencional está en buen estado, no se cambiará; las instalaciones que tengan medidor en mal estado o se les esté estimando el consumo al igual que para los nuevos suministros, estos deberán ser legalizados y quedar con la respectiva medida.

Todos los usuarios que tengan cartera se normalizarán con medidor avanzado según indicaciones del área comercial de Afinia, la cual se comunicará al momento del inicio de la obra.

En ningún caso quedarán usuarios conectados al sistema sin medidor.

EL CONTRATISTA deberá realizar balances manuales cada 8 días, a los transformadores intervenidos que no tengan comunicación, con el fin de analizar las pérdidas y tomar las respectivas medidas para su control y reducción.

En todo caso EL CONTRATISTA deberá cumplir con los procedimientos en las intervenciones cumpliendo con el siguiente esquema adjunto:

Flujograma

Intervención AS.pdf

3.8. Actividades para garantizar vinculación de cliente en medida avanzada en el sistema comercial OPEN SGC

Para garantizar la correcta vinculación de cliente de media avanzada en el sistema comercial OPEN SGC, se debe realizar el cambio de medidor, mediante la generación, tratamiento y resolución de órdenes de servicio de campañas. Todas las órdenes de servicio serán generadas por Xxxxxx, a petición de EL CONTRATISTA, en las campañas generadas por el área central de Afinia para tal fin. Esta actividad se describe detalladamente en el procedimiento de “hora cero” establecido por Xxxxxx y el cual variará según la metodología de trabajo empleada.

Para el proceso de hora cero se deberán garantizar las siguientes actividades:

3.8.1. Amarres.

En paralelo a la actividad de replanteo, EL CONTRATISTA deberá realizar los amarres de la totalidad de los transformadores proyectados a construir, para esto el inspector de amarres registrará en un planilla o herramienta de movilidad (avalada por Xxxxxx), todos los medidores y NIC con su transformador y poste proyectado asociado, es decir, del cual quedará alimentado, con su código de diseño o replanteo.

En caso de no encontrar el medidor en fachada y que el cliente no entregue la factura para validar el NIC, el inspector de amarre contrastará la información de predios contiguos, con la ayuda de un listado de apoyo o del centro técnico por llamada telefónica, detectar si el predio es un nuevo suministro, un cliente directo ya contratado o dado de baja. Los casos en que, por negación del usuario o predio cerrado, no sea posible obtener la información de NIC, se pasará el caso a gestión social para su verificación con el usuario. En ningún momento pueden quedar amarres con NIC sin identificar.

Finalmente, estos listados serán validados por el centro técnico y el encargado de medida del contratista, para generar las planchas de solicitud xx xxxxx ensambladas (cuando aplique), las cuales deberán ser enviadas al analista de NTM e ingeniero de medida de Afinia.

3.8.2. Comunicación.

Durante esta etapa EL CONTRATISTA deberá atender los requerimientos de Afinia en cuanto a adecuación de poste y acometida para ubicación de las antenas de comunicación (se aclara que la instalación de las antenas será realizada por el proveedor del AMI). Estos requerimientos deberán ser atendidos en un tiempo no mayor a 3 días o según fechas de descargo. Entre las actividades a realizar están:

• Instalación y/o cambio de poste, según lo requerido en la ubicación definida por Xxxxxx.

• Instalación de puesta a tierra en poste según lo requerido en la ubicación definida por Afinia.

• Instalación y conexión de acometida desde el punto de alimentación más cercano a la alimentación de la antena.

• Verificar alimentación y energización de la antena con nivel de tensión adecuado.

3.8.3. Configuración.

Durante esta etapa EL CONTRATISTA deberá garantizar el envío de los formatos del sistema de gestión de medida (HES), diligenciado con mínimo 7 días antes de la fecha destinada para realizar los cambios de medidor. Entre las observaciones para tener en cuenta en esta actividad están:

• Se deberá enviar los formatos correctamente diligenciados y validando que cada campo quede con la información adecuada.

• Se deberán realizar validaciones antes de enviar, como número correcto de serie de medidores y cajas, NIC correctos, correspondientes a demás información comercial como NIS, dirección, nombre cliente, validar municipio y barrio intervenido a fin de detectar NIC erróneos, validar NIC o medidores repetidos, validar que cajas no superen cantidades correctas de medidor, entre otras definidas por Afinia.

• Se deberá revisar y enviar a terreno si es necesario para confirmar y devolver las novedades que sean reportadas por Xxxxxx en caso de rechazo.

• En actividades posteriores a hora cero, se deberán enviar los correspondientes formatos xx xxxxxxxxx, para reportar nuevos suministros, cambios por trocados o cambios de medidor o caja durante la operación temporal.

3.8.4. Conmutación.

Para garantizar la correcta asignación de medidor y su respectivo NIC o cliente asociado (debido a la imposibilidad de realizar un seguimiento visual a las acometidas en terreno) y de esta forma evitar facturas trocadas y futuros reclamos, se requiere que EL CONTRATISTA realice una suspensión y reconexión remota a cada usuario, antes de la resolución de las OS en OPEN para validar esta asociación.

Para esta actividad EL CONTRATISTA deberá coordinar con gestión social y un representante de Afinia y/o interventoría, la ejecución en conjunto de esta actividad, que consiste en suspender uno a uno cada cliente y confirmar con el usuario, el NIC asociado en su factura, para posteriormente reconectar remotamente. Las conmutaciones son ejecutadas por una persona del centro técnico del contratista en el sistema de gestión de medida (HES) de forma remota y direccionadas vía telefónica por el inspector

de amarre en terreno.

Los medidores que se encuentren intercambiados entre usuarios, EL CONTRATISTA deberá diligenciar el formato de registro xx xxxxxxxxx del sistema de gestión de medida (HES) y enviarlo a Afinia para el cambio en la configuración.

3.8.5. Gestión de órdenes de servicio de cambio de medidor.

Una vez se realizan las conmutaciones EL CONTRATISTA deberá reportar por correo la confirmación de los amarres validados y procederá a solicitar a Afinia la generación de las órdenes de servicio en las campañas respectivas, máximo un día antes de realizar el desmonte de los medidores antiguos en terreno. No se permitirá realizar desmonte de medidores actuales sin una ordenes de servicio de campañas generada.

Posteriormente EL CONTRATISTA deberá asignar en el sistema de movilidad avalado por Afinia las ordenes de servicio correspondientes a los clientes a realizar el cambio de medidor en terreno, para que cada técnico realice la ejecución de esta en el celular smartphone configurado.

Finalmente, EL CONTRATISTA, garantizará la resolución de las ordenes de servicio con la calidad requerida y en máximo 2 días posterior a la ejecución en terreno. El centro técnico de EL CONTARTISTA deberá informar oportunamente sobre anomalías o incidencias que puedan afectar la resolución de las ordenes de servicio en el OPEN SGC.

3.8.6. Cambio de parametrización e inicio de operación temporal de la medida

La última actividad de la normalización de la medida y su hora cero, es el envío por parte de EL CONTRATISTA del archivo de solicitud de cambio de parametrización masivo, el cual se utilizará para asegurar que las ordenes de servicio que se generen en los clientes normalizados, queden automáticamente asignados al UNICOM gestionado por EL CONTRATISTA y de esta forma mejorar la gestión de la operación temporal. Los cambios de parametrización a realizar incluyen:

• Área de ejecución.

• Asignación.

3.8.7. Gestión de nuevos suministros en proyectos

EL CONTRATISTA deberá garantizar la identificación durante el proceso de amarres de los nuevos suministros (directos o independizaciones), la gestión de documentación y ejecución de habilitación vivienda de los que apliquen para luego realizar la normalización de todos los nuevos suministros e independizaciones encontradas y que surtan el proceso de legalización con Afinia. Para esto deberá llevar un control de los suministros para Habilitación Vivienda y demás posibles nuevos suministros encontrados en el amarre. Posteriormente enviar reporte a diario a Afinia con los soportes requeridos para su contratación y dar seguimiento a la devolución de los NIC contratados, implementando controles de tal forma que no se pierda trazabilidad entre el cliente normalizado y el cliente contratado. Finalmente

deberá enviar el formato xx xxxxxxxxx del sistema de gestión de medida con la información de los nuevos suministros contratados requerida.

En los casos donde el cliente desista del servicio antes de la contratación o de la ejecución de la habilitación vivienda, EL CONTRATISTA deberá retirar la acometida y medidor instalados, para su reutilización.

3.9. Verificación de ejecución de actividades y actualización en el sistema BDI

Posterior a la ejecución del descargo el Encargado Desarrollo Sector debe realizar las siguientes verificaciones:

La realización de los trabajos planificados en el descargo. En caso de que las actividades planeadas no hayan sido ejecutadas en su totalidad, deberá identificar las razones de la situación en conjunto con el Contratista de Ejecución e implementará las acciones pertinentes. Se registrará cualquier inconsistencia encontrada en las PE.04287.CO-DS.PMB-FO.01 Actas de seguimiento de la obra.

En caso de la realización de modificaciones en la Red, verificará que estas se vean reflejadas en el sistema BDI una vez el descargo se haya finalizado. Si las modificaciones realizadas a los elementos de la Red no se vieran reflejadas en el sistema BDI, deberá proceder con la realización de la solicitud por medio de la modalidad MCOR para su corrección.

3.10. Recepción técnico-económica y cierre de obras de inversión (RTE)

Una vez se hayan realizado todas las actuaciones planificadas para un trabajo y se encuentren conformes, el Encargado de Afinia realiza, en conjunto con el Contratista de Ejecución, la revisión de las unidades constructivas UUCC ejecutadas en la obra y consignadas en el poste a poste, comparando las UUCC de replanteo, lo consignado en las actas de seguimiento de obra debidamente firmadas, y las visitas realizadas a la obra, con la información presentada por el Contratista de ejecución, que consiste en el formato entregado por el contratista para el control poste a poste de mano de obra y material instalado consignado en el documento PE.05445.CO-DS.PMB-FO.01 Reporte de UUCC/material a desmontar/Instalado, o en un documento dispuesto por el contratista que cumpla con los campos estipulados en este formato, así como la evidencia fotográfica la cual debe tener relacionado el número del apoyo poste a poste correspondiente a la instalación.

A partir de esta verificación, el formato Reporte de material instalado debe ser firmado por el Encargado Desarrollo Sector y el Contratista de ejecución.

Posteriormente, el Encargado elabora la Recepción Técnico-Económica (RTE) del trabajo en el O-SGT. Para esta elaboración debe cerrar los hitos e ingresar la fecha de finalización real del trabajo. Posteriormente inicia la RTE, en el mismo módulo “Opciones del Vigilante”, se consignan los comentarios finales y justificaciones al activarse la pantalla, quedando en estado pendiente de verificación.

Finalmente informa al responsable según la cadena de autorización vía correo electrónico de la elaboración de la RTE.

3.11. Informes y reuniones periódicas del contrato.

EL CONTRATISTA deberá garantizar la realización y presentación de los siguientes informes y reuniones.

• Informe mensual de avance del proyecto de aseguramiento de red, a entregar dentro de los 5 primeros días del mes siguiente y que consta mínimo los siguientes puntos:

o Indicadores de gestión (actividades ejecutadas, indicadores financieros).

o Información producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo SST y la consolidación de informes SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.).

o Balance general de materiales mensual.

o Avance del cronograma de ejecución de actividades, curva S, detallando desviaciones, alertas de incumplimiento, situaciones de riesgo de incumplimiento, cronograma de avance de instalación de medidores, acciones de mejora y plan de acción para retornar a la línea base.

o Información a la interventoría donde se detalle el histórico de accidentes e incidentes presentados durante el contrato, las acciones tomadas para la atención y prevención de estos, entre otra información que pueda ser requerida por parte de AFINIA. Informes propios de la actividad de seguridad, adjuntos en este anexo.

• Informe de cierre de proyectos ejecutados en el mes anterior (los primeros 10 días del mes siguiente), con información por transformador de materiales y mano de obra consumidos, soporte fotográfico antes y después, así como el presupuesto final del proyecto y actas firmadas con replanteos detallando y justificando cambios frente al diseño.

• Informe mensual de seguimiento a la operación temporal, entregado dentro de los 5 primeros días del mes siguiente y que consta mínimo los siguientes puntos.

o Cantidades y detalles de transformadores intervenidos, amarres, balances realizados, estado de los balances y líneas de acción para mantener los balances dentro de los rangos establecidos.

o Cantidades y detalles de OS de PQR, SCR y nuevos suministros ejecutadas con sus tiempos de atención.

o Cantidades y detalles de lecturas realizadas para la facturación solicitadas por el centro de gestión de la medida en AFINIA.

• Informe con los resultados del impacto comunitario de las actividades ejecutadas, entregado dentro de los 5 primeros días del mes siguiente y que consta mínimo los siguientes puntos:

o Cantidades y detalles de transformadores y clientes en etapa de socialización pendientes de pase libre, con comentarios y novedades presentadas para la obtención de los pases libres.

o Cantidades y detalles de transformadores y clientes en etapa de construcción, con comentarios y novedades presentadas en el desarrollo de los proyectos, haciendo énfasis en situaciones de alerta social, que puedan repercutir en el cronograma del proyecto.

o Cantidades y detalles de transformadores y clientes en etapa de acompañamiento a clientes posterior a la normalización, con comentarios y novedades presentadas.

o Cantidades y detalles de transformadores y clientes con labores suspendidas con plan de acción a ejecutar para reanudar labores.

• Otros informes solicitados por el administrador del contrato de AFINIA.

• Se requiere de la atención virtual o presencial del contratista a mínimo las siguientes reuniones:

o Reunión de seguimiento semanal del contrato, el día que defina el administrador del contrato de AFINIA, al cual debe asistir como mínimo el administrador del contrato de EL CONTRATISTA y sus ingenieros de soporte operativo.

o Reunión de seguimiento semanal de la operación temporal del contrato, el día que defina el administrador del contrato de AFINIA, al cual debe asistir como mínimo el administrador del contrato de EL CONTRATISTA y sus ingenieros operación temporal y responsable de centro técnico.

o Otras reuniones requeridas por AFINIA referentes al cumplimiento del contrato, con la periodicidad que se establezca y con los integrantes que AFINIA establezca.

4. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

4.1. Especificaciones generales del Personal

IMPORTANTE: Con la finalidad de asumir de manera oportuna los compromisos técnicos y operativos que establece este contrato, para el día establecido como orden de inicio, el contratista deberá garantizar como mínimo la siguiente cantidad de oficiales linieros:

• 30 oficiales linieros para grupos 1, 2, 3 y 6

• 20 oficiales linieros para grupos 4, 5 y 7

De no cumplirse con lo anterior el CONTRATISTA asumirá un descuento operativo equivalente a de 5 SMMLV por cada día que pase sin cumplir con este requisito.

Durante el desarrollo del contrato, AFINIA, exigirá la acreditación de requisitos, experiencia y conocimientos necesarios para garantizar un excelente desempeño en las actividades. EL CONTRATISTA deberá actualizar las nuevas vinculaciones durante el desarrollo del contrato, además reportar a AFINIA en cuanto a las capacitaciones recibidas por el personal y de la misma forma actualizar los datos y los respectivos paz y salvos por todo concepto, de los funcionarios que fueran retirados del contrato durante su ejecución y al finalizar este.

EL CONTRATISTA será el responsable de aumentar la capacidad operativa para poder atender y responder de manera eficiente a las metas asociadas a la construcción de redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión I y II e instalación de la medida en AFINIA.

EL CONTRATISTA deberá contemplar dentro de su Administración todos los recursos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, incluyendo los entregables asociados a su ejecución y otros que sean solicitados por AFINIA; estos los deberá tener en cuenta en su oferta. También es importante que tenga en cuenta que todas las labores administrativas del CONTRATISTA se atenderán desde sus instalaciones.

Toda persona que conduzca vehículo o moto dentro del contrato que se genere de esta oferta técnica y económica, no deberá tener pendientes en el sistema de información de infracciones de tránsito (SIMIT) y las respectivas licencias de conducción deben ser verificadas ante el organismo competente (RUNT) y deben permanecer vigentes durante la ejecución del contrato.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta que el software de los computadores que sean suministrados debe ser licenciado, su vigencia debe ser mínimo la duración del contrato y deberán cumplir con las especificaciones que puede definir el área de TI (Tecnología Informática) de AFINIA. El contratista debe garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el internet inalámbrico; debe contar con claves de seguridad, antivirus y programas licenciados en todos los equipos de cómputo que tengan conexión o manejo de información de propiedad de AFINIA, Este Software debe permanecer actualizado.

EL CONTRATISTA deberá atender en forma permanente la dirección y coordinación de las actividades, para lo cual deberá contar con los recursos humanos suficientes, con sus herramientas personales y dedicación exclusiva y permanente al contrato en el lugar donde se requiera ejecutar las actividades objeto del contrato y cuyo costo los deberá tener en cuenta al momento de presentar su oferta.

Para dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de AFINIA, que podrán ser simultáneos en diferentes municipios y centros de operación de una misma ZONA definida en el alcance, EL CONTRATISTA deberá implementar los equipos de trabajo necesarios para cubrir los diferentes frentes de trabajo. EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de aumentar o disminuir la cantidad de recursos y equipos de trabajo que garanticen un eficiente y eficaz cumplimento del desarrollo de estas actividades.

Para todas las instalaciones que se intervengan, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, realizar una revisión visual a su estado de conexiones de forma que se pueda verificar la existencia de posibles irregularidades, lo cual debe quedar debidamente registrado en el sistema de información OPEN SGC de AFINIA.

Nota: El CONTRATISTA podrá tener personal en formación que no cumpla con los requisitos de experiencia en una cantidad no mayor al 25% del total del personal vinculado (este personal igualmente debe cumplir siempre con las obligaciones legales establecidas en el pliego). Esta consideración no es aplicable a los Ingenieros de Soporte Operativo y los supervisores.

4.2. Personal incluido en la componente de Administración (A) del contrato

4.2.1. Profesional / Ingeniero Administrador del contrato

Para garantizar la calidad del proceso es necesario que EL CONTRATISTA disponga de un profesional para la administración, control y dirección del contrato, con alcance y presencia en todas las regiones del contrato por Grupo.

Perfil:

• Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónico o Electromecánica, con una experiencia mínima de cinco (5) años en participación de proyectos de líneas o redes eléctricas o administración de contratos.

• Tener la tarjeta profesional vigente.

Entre sus entregables se considera lo siguiente:

• Reporte consolidado con inventario de materiales (Almacenes, faltantes, reposición, suministro) en los periodos establecidos por la INTERVENTORÍA.

• Reportes de nómina y seguridad social, incluyendo el control de la vinculación, cambios y

desvinculación del personal.

• Acta de pago en las herramientas y formatos requeridos por AFINIA para su respectiva gestión.

• Informe con indicadores de gestión (actividades ejecutadas, indicadores financieros, operativos y de productividad de cada grupo de trabajo).

• Informes producto del cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo SST y la consolidación de informes SG-SST (FE, EPS, ARL, etc.).

• Informe con el estado de cumplimiento de los ANS definidos para el contrato.

• Indicadores de productividad y calidad de la operación general del contrato.

• Coordinar reunión quincenal de seguimiento para presentación del cronograma de ejecución de actividades, invitando a personal de Xxxxxx e interventoría, mostrando curva S, detallando desviaciones, alertas de incumplimiento, situaciones de riesgo de incumplimiento, cronograma de avance de instalación de medidores, acciones de mejora y plan de acción para retornar a la línea base.

Nota: para cada entregable AFINIA definirá el periodo en el cual deberá ser entregado.

4.2.2. Ingeniero Soporte Operativo del Contrato.

Para garantizar la adecuada gestión operativa del contrato, atender la programación de la ejecución, el desarrollo de las actividades objeto de este contrato, EL CONTRATISTA debe disponer mínimo de un Ingeniero de Soporte Operativo para las siguientes regiones:

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos ingenieros de soporte operativo estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, la cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el momento más oportuno para la implementación de este recurso Contrato Grupo 1: 1 para Xxxxxxx Xxxxx 0.

Contrato Grupo 2: 1 para Xxxxxxx Xxxxx 0. Contrato Grupo 3: 1 para Córdoba Norte. Contrato Grupo 4: 1 Para Córdoba Sur. Contrato Grupo 5: 1 para Bolívar Sur.

Contrato Grupo 6: 1 para Cesar.

Contrato Grupo 7: 1 para Sucre.

Dicho profesional deberá ser Ingeniero electricista, electromecánico o electrónico graduado y matriculado, con experiencia en manejo de personal superior a tres (3) años a partir de la expedición de su respectiva matrícula, con conocimientos de informática y análisis de bases de datos.

Entre sus entregables se considera lo siguiente:

Realizar la programación de los trabajos a desarrollar por los grupos de trabajo que conforme el contratista en la región.

• Reporte actualizado diariamente de las novedades de su personal.

• Ingresar información sobre las aplicaciones definidas por AFINIA

• Realizar gestión del recurso en campo, basado en las herramientas que AFINIA disponga

• Programación de las suspensiones de energía y ser responsable por la correcta ejecución de actividades y el debido restablecimiento del servicio.

Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte de AFINIA:

• Informe general de balance de materiales y presentarlos a corte de acta, cada mes.

• Informe de actividades ejecutadas que se presentan al corte de acta, cada mes.

• Elaboración de acta para cotejar con la Interventoría. Se debe entregar sin falta, este informe y los dos anteriores, para dar trámite al pago del acta.

• Informe de rendimientos por actividad y cuadrilla.

• Balance final de obra ejecutada mensual, que sirve como soporte de las actas de pago, donde se relaciona: los trabajos ejecutados, los materiales de AFINIA, el reporte de los trabajos en el sistema de las terminales o smartphones, los ítems ejecutados.

• Reportes periódicos de inventario de materiales, así: cantidad de material entregado por AFINIA, cantidad de material instalado y cantidad de material disponible en bodega a cargo del CONTRATISTA, cantidad de chatarra para reintegrar.

• Implementación de metodologías para mejorar productividad y calidad en las actividades de los grupos de trabajo (cuadrillas).

• Diligenciamiento de formato indicadores para la SSPD

• Realización y actualización quincenal del informe de PMO, mostrando avance del cronograma de ejecución de actividades, curva S, detallando desviaciones, alertas de incumplimiento, situaciones de riesgo de incumplimiento, cronograma de avance de instalación de medidores, acciones de mejora y plan de acción para retornar a la línea base.

Los Ingenieros de Soporte Operativo, tendrán su sede en los municipios donde se haya definido el centro de región y para garantizar una gestión optima del mantenimiento de redes de AFINIA.

4.2.3. Ingeniero encargado de la operación temporal del Contrato.

Para garantizar la adecuada gestión operativa durante el periodo de operación temporal de la medida del contrato, atender la ejecución de las PQR, SCR y requerimientos de lecturas de manera oportuna y con calidad, así como el mantenimiento de las pérdidas de los transformadores intervenidos con pérdidas mayores al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste y mayores mayores al 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste, durante el periodo de operación temporal, EL CONTRATISTA debe disponer mínimo de un Ingeniero encargado de la operación temporal del contrato para siguientes regiones:

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos ingenieros encargados de la operación temporal estará sujeta, en primer lugar, a la entrada en operación de trasformadores en este periodo, en segundo lugar a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, la cual se entregará como anexo a este proceso y en tercer lugar a la capacidad de este recurso de gestionar la cantidad de actividades requeridas, de tal forma que el contratista evalué el momento más oportuno para la implementación de este recurso.

Contrato Grupo 1: 1 para Xxxxxxx Xxxxx 0.

Contrato Grupo 2: 1 para Xxxxxxx Xxxxx 0. Contrato Grupo 3: 1 para Córdoba Norte. Contrato Grupo 4: 1 Para Córdoba Sur. Contrato Grupo 5: 1 para Bolívar Sur.

Contrato Grupo 6: 1 para Cesar.

Contrato Grupo 7: 1 para Sucre.

Dicho profesional deberá ser Ingeniero electricista, mecánico, electromecánico o electrónico graduado y matriculado, con experiencia en normalización de medida, manejo de personal y encargado de proyectos de recuperación de energía superior a tres (3) años a partir de la expedición de su respectiva matrícula, con conocimientos de informática y análisis de bases de datos.

Entre sus entregables se considera lo siguiente:

Realizar la programación de los trabajos a desarrollar por los grupos de trabajo que conforme el contratista en la región.

• Reporte actualizado diariamente de las novedades de su personal.

• Ingresar información sobre las aplicaciones definidas por AFINIA

• Realizar gestión del recurso en campo, basado en las herramientas que AFINIA disponga

• Coordinación de trabajo con el centro técnico, con Xxxxxx y con la interventoría para la ejecución en tipo y forma de las actividades.

• Realizar supervisión de las cuadrillas e inspectores en terreno.

• Realizar análisis en bases de datos, software de medida, y demás herramientas proporcionadas por Afinia para identificar situaciones que ocasiones pérdidas de energía.

• Programar acciones correctivas orientadas a normalizar clientes con irregularidad, revisar bajos consumos, blindar puntos vulnerables en la red y/o medida instalada y cualquier otra actividad necesaria y avalada por Afinia para mantener las pérdidas en el valor mínimo establecido.

• Dar alarmas y/o realizar propuestas que permitan mejorar los esquemas o metodologías de construcción y normalización a fin de mejorar la operación del sistema de medida y evitar el incremento de las pérdidas actuales y a futuro.

• Coordinar con el área de control de energía de Afinia o a quien esta designe, la entrega de los transformadores y proyectos de la operación temporal a la operación recurrente, programando reuniones con un mes de anticipación, mediante el acta de entrega y el archivo de operación temporal actualizado.

• Atender los requerimientos de Afinia, necesarios para garantizar el cumplimiento de la operación temporal descrita en el presente documento.

Presentar los siguientes informes en los periodos que se definan por parte de AFINIA:

• Informe de seguimiento a la operación temporal cada mes.

• Acta de reunión quincenal de seguimiento a la operación temporal.

• Acta de entrega de operación temporal a operación recurrente de Afinia, la cual sirve como soporte del ítem de pago 101.

• Archivo de operación temporal validado y actualizado semanalmente.

• Balance final de materiales utilizados, que sirve como soporte de las actas de pago, donde se relaciona: consumo de los materiales suministrados de AFINIA y aportados por el contratista.

• Reportes periódicos de inventario de materiales, así: cantidad de material entregado por AFINIA, cantidad de material instalado y cantidad de material disponible en bodega a cargo del CONTRATISTA, cantidad de chatarra para reintegrar.

• Implementación de metodologías para mejorar productividad y calidad en las actividades de los

grupos de trabajo (cuadrillas).

• Informe de sostenibilidad de transformadores intervenidos y líneas de acción para su control y seguimiento.

Los Ingenieros encargados de la operación temporal, tendrán su sede en los municipios donde se haya definido el centro de región.

4.2.4. Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

EL CONTRATISTA deberá disponer de Tecnólogos o Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes deberán contar con una experiencia mínima de un (1) años a partir de la fecha de expedición de su matrícula. Serán los encargados de la gestión de la seguridad y la salud en el desarrollo del contrato en todos los municipios del alcance.

• Debe manejar herramientas informáticas.

• Debe conocer las normas de seguridad en el trabajo asociadas a las redes de energía eléctrica de los niveles de tensión 1 y 2 y aspectos generales del RETIE

• Poseer certificado de trabajo en alturas nivel administrativo

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia.

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción.

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos tecnólogos o profesionales para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por XXXXXX, la cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el momento más oportuno para la implementación de este recurso

La sede de estos Tecnólogos o Profesionales será en las instalaciones del CONTRATISTA. Entre sus entregables se considera lo siguiente:

• Reporte con los resultados de la implantación, evaluación y control del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato.

• Informe con los resultados del impacto comunitario de las actividades ejecutadas.

• Reporte con las investigaciones y reporte de los incidentes y los accidentes de trabajo.

• Informe mensual a la interventoría donde se detalle el histórico de accidentes e incidentes presentados durante el contrato, las acciones tomadas para la atención y prevención de estos, entre otra información que pueda ser requerida por parte de AFINIA. Informes propios de la actividad de seguridad, adjuntos en este anexo.

• Reportes de capacitaciones al personal del contrato.

Para el desarrollo de sus actividades cada Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo deberá desplazarse hasta los sitios de trabajo, por lo cual deberá dimensionar el trasporte más adecuado, el cual será suministrado por EL CONTRATISTA.

Por cada contrato se requiere de un (1) Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y un (1) Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.2.5. Tecnólogo Operativo Supervisor/ingeniero.

El CONTRATISTA debe garantizar la buena programación, ejecución y supervisión de sus actividades operativas y administrativas. Para lo cual debe contar con tecnólogos operativos, los cuales deben realizar la programación diaria de las tareas a sus cuadrillas o grupos de trabajo, suministrar los recursos de materiales y solucionar los inconvenientes que a diario se puedan presentar. Adicionalmente este personal deberá coordinar y realizar las actividades de replanteo requeridas en cada proyecto, para lo cual deberá solicitar acompañamiento de personal técnico de Xxxxxx y/o el interventor luego de la respectiva comunicación al gestor social asignado al proyecto.

Perfil: Tecnólogo con estudios terminados en electricidad o electromecánica con tarjeta profesional vigente, mínimo con dos (2) años de experiencia en actividades relacionadas con actividades de construcción de redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión I y II e instalación de la medida en sistemas de distribución de energía eléctrica, poseer conocimiento en herramientas informáticas. Los ingenieros no requieren experiencia, pero si deben contar con la tarjeta profesional.

Para este caso el CONTRATISTA debe suministrar su respectivo transporte. Entre sus entregables se considera lo siguiente:

• Acta de la actividad de replanteo, la cual deberá ser firmada por el personal técnico dispuesto por Xxxxxx y/o la Interventoría.

• Informe mensual de la revisión de la ejecución de los frentes de trabajo (durante y después), garantizando que el trabajo en terreno se ejecute bajo condiciones de óptima calidad y sea debidamente ingresado en los sistemas de información dispuestos por AFINIA, identificando que no existan inconsistencias en datos, ingreso de material, ítems y todo el insumo necesario para que la tarea de mantenimiento sea gestionada exitosamente.

• Presentar plan de mejoramiento respectivo, el cual debe ser realizado con base en los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de cuartiles sus frentes de trabajo asignados, aquí deberá incluir la retroalimentación individual (Por frente de trabajo).

• Realizar programación de trabajos en las herramientas que AFINIA disponga

• Ingresar información sobre las aplicaciones definidas por AFINIA.

• Realizar gestión del recurso en campo, basado en las herramientas que AFINIA disponga

• Recopilar la información de terreno requerida para diligenciar los formatos de actualización de la BDI, conforme a las obras ejecutadas.

Nota: En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta dentro de su componente de Administración (A) todos los costos necesarios, incluyendo el transporte para este personal solicitado, por lo tanto, debe ser considerado para fijar su oferta.

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos tecnólogos supervisores, para el aseguramiento de la calidad de los trabajos estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por XXXXXX, la cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el momento más oportuno para

la implementación de este recurso.

Cada frente de trabajo de Aseguramiento de Red debe disponer de un (1) Supervisor y para el caso de brigadas para medida un (1) Supervisor por cada siete (7) brigadas

4.2.6. Auxiliar administrativo.

El CONTRATISTA debe garantizar la buena gestión de la información producto de los trabajos realizados en su contrato y la administración de materiales. Para lo cual debe contar con auxiliares administrativos, los cuales deben realizar la gestión apropiada de la información administrativa del contrato y la gestión de la información que AFINIA le solicite producto de las ejecuciones, en los sistemas dispuestos para este fin.

Entre sus tareas están:

• Realizar la digitación de la información de los planilleros máximo al día siguiente de su reporte, en los formatos de UUCC (Unidades Constructivas) y materiales.

• Realizar la digitación de la información de los planilleros máximo al día siguiente de su reporte, en la herramienta de reportes para la SSPD y CREG.

• Realizar la digitación de la información de los inspectores de amarre máximo al día siguiente de su reporte, y diligenciamiento de formatos del sistema de gestión de medida (HES) simultáneamente.

• Realizar el diligenciamiento de los formatos para actualización en BDI, solicitando la información suficiente al personal de terreno (planilleros, tecnólogo operativo supervisor/ingeniero u otro). Este diligenciamiento debe ir acompañado de los esquemas de construcción sobre Google maps (o como lo requiera Afinia), donde se muestre geográficamente la ubicación de los activos instalados o a instalar. Posteriormente enviarlos al personal de Afinia encargado del proyecto para su verificación y reporte a la unidad de BDA de La Empresa.

• Realizar la digitación de cualquier otra información que se requiera por parte de Afinia indispensable para el seguimiento de la normalización de la medida y la operación temporal de la misma.

Perfil: Técnico en áreas afines a la administración. Entre sus entregables se considera lo siguiente:

• Realizar el ingreso de la información de los trabajos en campo o su corrección, en las herramientas que AFINIA disponga.

• Formatos diligenciados de UUCC, materiales, formatos del sistema de gestión de medida (HES),

reportes SSPD/CREG.

• Otros formatos diligenciados solicitados por Afinia para dar cumplimiento a las actividades del contrato.

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos auxiliares administrativos para la gestión de la información de los trabajos realizados estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, la cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalué el momento más oportuno para la implementación de este recurso y la cantidad óptima a incluir dentro de su oferta.

4.2.7. Almacenista y ayudantes xx xxxxxxx

El CONTRATISTA deberá disponer de Almacenistas y ayudante, en los almacenes que tenga a su cargo, quienes estarán encargados de la gestión de materiales de AFINIA en el sistema especializado SAP, SGT, MGC, SIGME

El perfil para el almacenista debe ser:

• Debe tener experiencia de (1) año en el manejo de inventarios, conocimientos de herramienta y material eléctrico.

• Debe manejar herramientas informáticas.

• Ser bachiller.

• Debe tener experiencia y conocimiento de los materiales que se utilizan en contratos de Mantenimiento de Redes o con un objeto acorde.

La sede de estos Almacenistas será en las instalaciones del CONTRATISTA. El perfil para el ayudante xx xxxxxxx debe ser:

• Debe tener experiencia de (1) año en el manejo de inventarios.

• Debe manejar herramientas informáticas.

• Ser bachiller.

La sede de estos ayudantes será en las instalaciones del CONTRATISTA.

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos almacenistas y ayudantes para la adecuada gestión del material estará sujeta a la estrategia de intervención establecida por AFINIA, la cual se entregará como anexo a este proceso, de forma que el contratista evalúe y dimensione el momento más oportuno para la implementación de este recurso y su cantidad en función del volumen de material que se gestionará en cada región.

4.2.8. Responsable de Centro técnico.

Para garantizar la gestión de las órdenes de servicio y las actividades asociadas a la normalización de la medida y la operación temporal de la misma, EL CONTRATISTA deberá contar con un (1) responsable que lídere todas las actividades de gestión, digitación, resolución y seguimiento de los sistemas relacionados. Entre sus responsabilidades se encuentran las siguientes:

• Garantizar el dimensionamiento de personal necesario para cubrir todas las necesidades del centro técnico de EL CONTRATISTA.

• Realizar seguimiento a la resolución de órdenes de servicio, en cuanto a su calidad, ejecución en tiempo y cumplimiento de los procedimientos que Afinia ha establecido para tal fin.

• Gestionar formaciones, usuarios, incidencias, e instalación de sistemas, software y herramientas requeridas por el centro técnico.

• Hacer auditoría a la calidad de la información consignada en los sistemas.

El perfil para el responsable de centro técnico debe ser:

• Debe tener experiencia de (1) año en el manejo de centro técnico en empresas de servicios públicos.

• Debe manejar herramientas informáticas.

• Ser profesional graduado universitario.

Entre sus entregables están:

• Realizar informe y dar respuesta a los requerimientos de Afinia en las actividades asociadas a la normalización de la medida y la operación temporal de la misma.

• Revisión y envío a Afinia semanalmente de un archivo con el seguimiento de órdenes de servicio por transformador normalizado, detallando los nuevos suministros y pendientes.

• Revisión y envío a Afinia inmediatamente de los formatos diligenciados del sistema de gestión de medida (HES).

• Revisión y envío a Afinia semanalmente de un archivo con el seguimiento de la operación temporal de la medida, detallando el seguimiento a PQR, SCR, balances por transformador y lecturas solicitadas por el Centro de Gestión de la Medida.

• Revisión y envío a Afinia mensualmente de un archivo con el seguimiento a los macromedidores instalados con la información requerida por la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, como son: fotos donde se vea claramente el macromedidor instalado con su serie, el transformador completo con su macromedidor instalado, acta escaneada de normalización y formato de configuración en el software de la medida con sus amarres y coordenadas.

4.2.9. Digitador de Centro técnico.

Para garantizar la resolución de las órdenes de servicio y la digitación de la información de terreno en los sistemas autorizados por Afinia, EL CONTRATISTA deberá contar con digitadores de información en los sistemas relacionados con las actividades asociadas a la normalización de la medida y la operación temporal de la misma. Entre sus responsabilidades se encuentran las siguientes:

• Realizar cargue de órdenes de servicio y actividades administrativas de la herramienta de movilidad autorizada por Xxxxxx.

• Resolución de las órdenes de servicio de campañas, producto de la normalización de la medida.

• Atender las formaciones y reportar las incidencias en cuanto a instalación de sistemas, software y herramientas requeridas por el centro técnico.

El perfil para el digitador de centro técnico debe ser:

• Debe tener conocimientos básicos en el manejo de sistemas OPEN SGC, Siprem o similares.

• Debe manejar herramientas informáticas.

• Ser bachiller.

Entre sus entregables están:

• Órdenes de servicio resueltas en el sistema comercial de Afinia.

• Órdenes de servicio cargadas en la herramienta de movilidad autorizada por Xxxxxx.

La sede de estos digitadores será en las instalaciones del CONTRATISTA.

Durante la ejecución del contrato la inclusión de estos digitadores para la adecuada gestión de las órdenes de servicio estará en función del volumen de actividades que se gestionará en cada región.

4.2.10. Líder de Gestión Social.

Encargado de coordinar la ejecución de las actividades en terreno a desarrollar por EL CONTRATISTA y la ejecución de los proyectos en los tiempos estipulados en el cronograma de ejecución de actividades, se debe contar con un (1) líder de gestión social para coordinar la ejecución de las siguientes actividades:

• Pases libres de transformadores de proyectos, siendo el pase libre un acta donde gestión social indica los códigos de los transformadores proyectados en el diseño de cada proyecto, confirmados en el replanteo que ya fueron socializados y pueden ser intervenidos. Estas actividades deben ir coordinadas con la Gestión social de Xxxxxx y guardando las directrices, discursos y metodología dispuesta en la Fase 1 de proyectos de inversión.

• Acompañamiento a las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA durante la ejecución, garantizando presencia permanente en los sectores donde se realizan actividades en terreno, atendiendo cualquier inquietud de los usuarios. Estas actividades deben ir coordinadas con la Gestión social de Xxxxxx y guardando las directrices, discursos y metodología dispuesta en la Fase 2 de proyectos de inversión.

• Orientación a clientes normalizados durante las actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA posterior a la ejecución, garantizando por 3 meses el acompañamiento a usuarios en los temas asociados al proyecto, consultas sobre la operación temporal de la medida, la factura y el uso de display, APP, IVR y otros canales para visualización de la lectura. Estas actividades deben ir coordinadas con la Gestión social de Xxxxxx y guardando las directrices, discursos y metodología dispuesta en la Fase 3 de proyectos de inversión.

El recurso requerido para la coordinación de la gestoría social es el siguiente:

Contrato Grupo 1: 1 para Xxxxxxx Xxxxx 0.

Contrato Grupo 2: 1 para Xxxxxxx Xxxxx 0. Contrato Grupo 3: 1 para Córdoba Norte. Contrato Grupo 4: 1 Para Córdoba Sur. Contrato Grupo 5: 1 para Bolívar Sur.

Contrato Grupo 6: 1 para Cesar.

Contrato Grupo 7: 1 para Sucre.

Perfil requerido para persona que realiza labores de gestión social:

• Sociólogo(a), Trabajador(a) Social, Profesional en Desarrollo Social y Comunitario, Comunicador(a) Social, Sicólogo(a) o profesiones afines.

Entre sus entregables están:

• Acta de paso libre firmada por representantes de EL CONTRATISTA, Afinia y/o interventoría.

• Planillas de trabajo diario con firmas de usuarios atendidos por socialización realizada.

• Actas de reunión con comunidades, firmadas por líderes comunitarios y/o asistentes.

4.3. Perfiles de personal operativo a incluir en los ítems del contrato

4.3.1. Perfil requerido oficial Liniero Encargado

• Tener Matrícula CONTE TE-5 vigente y experiencia mínima de 2 años en actividades relacionadas con redes eléctricas.

• Conocer y aplicar las reglas de oro de seguridad que apliquen para realizar trabajos en redes de energía eléctrica.

• Tener conocimiento básico de primeros auxilios para afrontar situaciones de emergencia.

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado.

• En el caso que se requiera conducir, debe contar con la licencia de conducción.

• Tener el conocimiento y la habilidad para el manejo e instalación de conductores eléctricos en redes aéreas o subterráneas, postes, herrajes, fusibles, aisladores, transformadores de distribución, descargadores de sobretensión (pararrayos), cuchillas, cortacircuitos y demás equipos de protección.

4.3.2. Perfil requerido oficial Liniero

• Poseer matrícula xxx XXXXX TE-5 acreditando las categorías necesarias para el desempeño de sus actividades y un (1) año de experiencia en actividades relacionadas con redes eléctricas.

• Acreditar experiencia certificada en contratos en las actividades y/o servicios relacionados con las tareas de construcción de redes de distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión I y II mantenimiento de redes, expansión y reposición de redes en los últimos 5 años y los demás conocimientos de normas de construcción, seguridad, materiales, equipos y herramientas, lo cual deberá ser evaluado y garantizado por EL CONTRATISTA previo a la iniciación del Contrato.

• Conocer las normas de seguridad para realizar las actividades y/o servicios en las diferentes redes de energía eléctrica.

• Tener certificado vigente para desarrollar trabajos en alturas nivel avanzado.

• En el caso que se requiera conducir debe contar con la licencia de conducción

4.3.3. Perfil requerido Ayudante en actividades de mantenimiento y reposición de redes de energía eléctrica

• Seis (6) meses de experiencia en actividades relacionadas con redes eléctricas.

• Conocer y manejar materiales y herramientas para las actividades y/o servicios en redes de energía eléctrica.

• Tener conocimientos básicos de electricidad.

4.3.4. Perfil requerido persona que realiza planillas.

• Técnico electricista.

• Poseer experiencia en el diseño y la construcción de redes aéreas de energía eléctrica del nivel de tensión 1, 2 y 3, por espacio mínimo de un (1) año, lo cual deberá certificar mediante la documentación respectiva.

• Tener dominio en la interpretación de planos de redes de energía eléctrica.

4.3.5. Perfil requerido persona que ejecuta labores de apoyo de ingeniería asociadas a la construcción de redes de distribución de energía y gestión de la medida

• Profesional Analista: con título en profesionales en Ingeniería graduado y matriculado, con manejo en sistemas de información y bases de datos, con experiencia mínimo de 1 año en actividades relacionadas manejo de base de datos. Puede haber realizado prácticas de 6 meses en ingeniería eléctrica o afines

4.3.6. Perfil requerido para persona que realiza labores de extracción de información de bases de datos, procesamiento de información, control de materiales, revisión y recorridos de circuitos.

• Tecnólogo certificado por una entidad competente para ello, con conocimientos básicos en informática, manejo de Office (Word, Excel), Windows, con experiencia certificada preferiblemente mínimo de 1 año en redes de energía.

4.3.7. Perfil requerido para persona que realiza labores de gestión social

• Sociólogo(a), Trabajador(a) Social, Profesional en Desarrollo Social y Comunitario, Comunicador(a) Social, Sicólogo(a) o profesiones afines.

4.3.8. Perfil requerido para persona que realiza labores de apoyo logístico a la gestión y digitación de obra ejecutada

• Técnico con conocimientos básicos en manejo de Office (Técnico Administrativo)

4.3.9. Perfil requerido para persona que realiza labores de normalización de instalación, con fines de control de pérdidas de energía

• Técnico Electricista, certificado por una entidad competente para ello y con experiencia de 1 año como mínimo en actividades de instalación de medidores, acometidas secundarias o en actividades de control pérdidas energía con certificación para trabajo en alturas vigente, además tener tarjeta Conte T1 y T5. (En caso de no contar con los certificados se dará un plazo de 3 meses para acreditar dicha certificación).

4.3.10. Perfil requerido para persona que realiza labores de amarres, conmutación, inspecciones en operación temporal para la verificación e identificación de problemática de pérdidas de energía en trasformadores de distribución (inspector de medida)

• Técnico electricista, certificado por una entidad competente para ello y con experiencia de 1 año como mínimo en actividades de instalación de medidores, acometidas secundarias o en actividades de control pérdidas energía con certificación para trabajo en alturas vigente y certificación de competencias como liniero, además tener tarjeta Conte T1 y T5. (En caso de no contar con los certificados se dará un plazo de 3 meses para acreditar dicha certificación).

4.4. Consideraciones respecto al personal

Desde el inicio del contrato, todo el personal que labore con EL CONTRATISTA debe estar dotado de todo lo necesario para realizar la actividad, de acuerdo con la normatividad vigente y dando cumplimiento al manual de imagen corporativa de AFINIA.

Todos los trabajadores serán de libre vinculación y desvinculación por parte del CONTRATISTA y no adquieren vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con AFINIA. Por lo tanto, corre a cargo del CONTRATISTA el pago de salarios, indemnización, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho.

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se abstendrán de contratar con particulares un trabajo similar o complementario en zonas de las actividades materia de este contrato. Es entendido que EL CONTRATISTA está obligado a pagar a los trabajadores que utilice en la ejecución de las actividades, el salario, horas extras, las bonificaciones y las prestaciones sociales cotizadas y a cumplir en general lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, y normas laborales vigentes

4.5. Inducción

Antes de iniciar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá certificar la inducción, entrenamiento o capacitación al personal que utilizará para la ejecución de las actividades, con el fin de instruirlo y capacitarlo sobre la forma de realizar las labores.

Esta inducción también se debe realizar al personal que ingrese nuevo durante la ejecución del contrato y estará a cargo completamente del CONTRATISTA, incluido los capacitadores o multiplicadores.

Esta capacitación se realizará en cada territorio previa coordinación con la INTERVENTORÍA, lo cual deberá ser tenido en cuenta al elaborar la oferta.

El personal que por parte del CONTRATISTA asista a la capacitación deberá estar contratado por éste para la ejecución de las actividades y todos los costos que demande dicha vinculación, tales como: salarios, prestaciones, transporte, alimentación, afiliaciones al sistema de seguridad social, al sistema ARL, serán por cuenta del CONTRATISTA y deberán estar vigentes y cumplidos para cuando se dé inicio a la inducción, la cual es de carácter obligatorio y AFINIA no aceptará personal que EL CONTRATISTA utilice sin el cumplimiento de este requisito. Para la validación de este requisito, el CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA todos los soportes que demuestren el cumplimento de lo antes citado.

EL CONTRATISTA asumirá el tiempo del personal, costo del lugar donde se dicte la capacitación, además de las fotocopias de cada uno de los manuales que se deben suministrar a cada una de las

personas en la capacitación y demás costos asociados a la capacitación.

Para la inducción EL CONTRATISTA deberá informar a AFINIA el programa de inducción, alcance y sitios. Esta capacitación será verificada por la Interventoría asignada.

4.6. Gestión de la salud ocupacional

El CONTRATISTA deberá cumplir con la normatividad vigente y aquellas que lo modifique y sustituyan, teniendo entre otras las siguientes: Resoluciones 2400 de 1979, 2013 de 1986, 1016 de 1989, 1792 de

1990, 1401 de 2007, 2646 de 2008 y 1409 de 2012 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección

Social; Decreto Ley 1295 de 1994; Leyes 9ª de 1979, 100 de 1993, 776 de 2002 y 1562 de 2012; Resolución 1050 de 2004 del Ministerio del Transporte; Circular 1282 de 2004 de la Vicepresidencia de Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales y Circulares 1096 de 1998 y 1351 de 2007 y Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

4.7. Actividades en municipios fuera de la sede administrativa y subsedes

Para el reconocimiento de actividades ejecutadas en municipios por fuera de la sede administrativa y subsedes se deberán considerar las siguientes condiciones:

En el evento que se requiera el desplazamiento de una cuadrilla por fuera de su sede o subsede de cada región, a realizar las obras y/o actividades inherentes al objeto contractual, se hará un reconocimiento a EL CONTRATISTA por persona de una suma equivalente a los valores que se indican a continuación:

Tipo	Concepto	SMDLV
Reconocimiento 1	Día de salida (comprende salir de la sede y pernoctar en el lugar donde desarrollará su actividad)	2.5
Reconocimiento 2	Día de permanencia completo (comprende la permanencia completa en el lugar donde desarrolla la actividad y su respectiva pernoctada)	3.1
Reconocimiento 3	Día de regreso (comprende el día de regreso desde el punto de desarrollo de actividad fuera de la sede hacia la sede, caso en el cual no hay pernoctada)	1.15

Acorde con la tabla anterior solo se genera el reconocimiento en los días que el trabajador pernocte en un municipio diferente al de la sede administrativa o subsede y el día de regreso.

Cuando las actividades se realizan en el municipio donde el funcionario tiene su sede o subsede de trabajo, este no incurre en ningún reconocimiento de este tipo, o cuando la ejecución de actividades en el municipio diferente a la sede se da en un solo día, es decir la ida y el regreso se dan en un mismo día.

Nota: Así mismo cuando sea necesario pernoctar por fuera de la sede administrativa, se hará un reconocimiento de 0.08 SMMLV por concepto de transporte para los vehículos tipo camiones, camionetas, grúa y tipo van por cada viaje de estos vehículos. Lo anterior no aplica para motos. Para efectos de este

pago de transporte, se entenderá como viaje la ida y regreso desde la sede administrativa hacia uno o varios sitios, ubicados por fuera de esta, y su regreso a la misma.

Se hará un reconocimiento por desplazamiento según las siguientes consideraciones:

a. Se entenderá como viaje la ida y regreso desde el lugar donde EL CONTRATISTA definió su sede administrativa, hacia uno o varios sitios, ubicados por fuera de esta, y su regreso a la misma.

b. Cuando por motivos operacionales o por necesidades del cumplimiento del objeto del contrato, se defina un lugar donde se requiere ejecutar actividades contractuales por fuera de la SEDE administrativa, EL CONTRATISTA será informado previamente por el interventor del contrato con un tiempo no menor a cinco (5) días calendario, una vez definida este nuevo lugar de ejecución, será desde allí que se harán los reconocimientos a EL CONTRATISTA por concepto de transporte.

c. Solo después de cumplida una (1) hora de viaje y mínimo 30km de recorrido, se harán los reconocimientos de tiempo de viaje requerido para llegar al sitio donde se ejecutarán las actividades los cuales serán reconocidos dentro de los ítems del 90 al 100. (Xxxx será reconocido el tiempo efectivo que tarde el desplazamiento, y no las tardanzas ocasionadas por imprevistos tales como avería del vehículo, retrasos por congestión vehicular, entre otros).

4.8. Reconocimientos de transportes especiales para la ejecución del contrato

En el evento que las requisiciones de actividades y/o servicios, indiquen la necesidad del uso de transporte fluvial, semoviente u otro tipo de transporte eventual, aplicaran las siguientes condiciones:

Los desplazamientos en transbordadores (ferry), tractores, semovientes, botes, que se ocasionen por motivo de la ejecución de este Contrato serán reconocidos por AFINIA a favor de EL CONTRATISTA previa presentación de la constancia de pago, con la debida aprobación del funcionario representante de ÁFINIA que esté a cargo de dicha actividad a través de la requisición de la actividad y/o servicio.

AFINIA podrá solicitar cotizaciones o referenciarse en los precios registrados en sus bases de datos, para validar los valores presentados por EL CONTRATISTA y aprobarlos o rechazarlos.

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA la verificación de cumplimiento de las normas de seguridad, documentación y demás aspectos legales a los que esté obligado el proveedor de transporte contratado por el CONTRATISTA, igualmente, será el responsable por daños o perjuicios causados al material, por su reposición o reconocimiento a AFINIA o de daños o perjuicios causados a terceros.

Para reconocer todos los costos asociados al suministro del servicio de transporte en que incurre EL CONTRATISTA, AFINIA realizará el siguiente reconocimiento sobre el valor de la factura de compra antes de IVA.

a) Si la actividad se ejecuta bajo concepto de Obra Pública será de 16.04 %, que corresponden a 2.01% de rendimiento financiero y un 14.2% por concepto de administración.

b) Si la actividad se ejecuta bajo concepto de Prestación de Servicio será de 11.04%, que corresponden a 2.01% de rendimiento financiero y un 9.2% por concepto de administración.

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que estos valores serán objeto de las deducciones legales

vigentes.

5. ESPECIFICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

Para todas las actividades objeto de este contrato EL CONTRATISTA debe:

• Realizar la coordinación de la puesta en servicio o suspensión de circuitos, ramales, primarios y/o secundarios y transformadores de distribución para realizar trabajos varios.

• Coordinar con los centros locales de distribución de AFINIA la apertura o puesta en servicio de circuitos, ramales, primarios y/o secundarios y transformadores de distribución.

• Realizar la construcción, reposición o adecuación de las redes distribución de energía en niveles de tensión 1 y 2 bajo las normas y especificaciones de AFINIA.

• Realizar los avisos de las suspensiones a los clientes afectados.

• Realizar las actividades requeridas para el control y reducción de pérdidas de energía

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que todas las actividades que se lleven a cabo deben ser reportadas a AFINIA por el sistema especializado SAP, OPEN SGT, OPEN SGC, MGC, SIGME o aplicación informática que AFINIA defina, el cual será proveído por AFINIA y se instalará en los equipos del CONTRATISTA.

Las aplicaciones informáticas serán instaladas en un PC (Computador Personal) en versión de escritorio y en su versión móvil en Smartphone. El CONTRATISTA deberá considerar un equipo PC para cada programador que tenga el CONTRATISTA. Para la versión Mobile, el CONTRATISTA deberá tener smartphone por cada grupo de trabajo (cuadrilla) que se conforme para la atención los trabajos.

El contratista deberá incluir en sus análisis de precios unitarios por ítem, los costos asociados a estos equipos.

5.1. Programación de los trabajos

El contratista programará los trabajos en común acuerdo con AFINIA.

5.1.1. Especificaciones mínimas de los equipos

Tip o	Características	Características mínimas exigidas por AFINIA
1	EQUIPO PORTATIL Y/O MOVIL
1.1	Procesador	2 GHz Quadcore o superior.
	Sistema operacional	Android 6 o superior
1.3	Memoria RAM/ROM	4GB/8GB. o superior
1.4	Memoria	Micro SD de 64GB o superior
1.5	Pantalla	Color LCD Touch Screen de 4.5” o superior
1.6	Protector de pantalla	SI, Incluir 20 (20) protectores que permitan proteger la pantalla de rayones

		involuntarios.
1.7	Sellamiento	IP-67 o superior.
1.8	Batería	Se recomiendan Dos (2) baterías/juegos.
1.9	Capacidad Batería	Que garanticen un normal funcionamiento de 8 horas y un mínimo de 1000 recargas.
1.10	Teclado	Táctil
1.11	Lector de Código xx xxxxxx.	Indicar si cuenta con esta funcionalidad
1.12	Comunicación Directa	Un (1) puerto que permita la comunicación vía Ethernet y/o USB.
1.13	Comunicación Inalámbrica WPAN	Tecnología Radio BlueTooth 4.0 o superior
1.14	Comunicación Inalámbrica WLAN	Tecnología WI-FI 802.11 g y n
1.15	WWAN	4G LTE-GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900MHz). No se permite voz IP
1.16	Cámara	Color de 8MP o superior
1.17	GPS	AGPS o superior

Se debe tener en cuenta las siguientes necesidades:

• El contratista debe contar con el soporte técnico que permita atender los incidentes y solicitudes asociados a los dispositivos y accesorios suministrados, además de un mecanismo para realizar las respectivas escalaciones a quien corresponda. (AFINIA para el Software de su propiedad o proveedor de los dispositivos).

• Todas las cuadrillas siempre deben contar con los dispositivos y/o accesorios necesarios para la operación, acorde con los requerimientos de las actividades (smartphone, accesorios entre otros)

• Los dispositivos deben contar con un Software de gestión y administración para garantizar la seguridad de la información de AFINIA.

• AFINIA cuenta con el software especializado que se instalará en cada uno de los smartphones y entregará el procedimiento de instalación y parametrización de este.

• Además del software especializado, AFINIA entregará al contratista la información y contenidos necesarios para la instrucción al detalle de cuadrillas y personal de campo e. Se debe asegurar la debida capacitación, entrenamiento y reentrenamiento necesario para el correcto uso de la herramienta informática y el hardware involucrado.

5.1.2. Instalación de Software de AFINIA en equipos de cómputo y dispositivos móviles del CONTRATISTA

• El CONTRATISTA debe permitir a AFINIA, la instalación y/o actualización de software de su propiedad o software que sea propiedad de un tercero y sobre el cual AFINIA tiene autorización de uso en sus equipos de cómputo y dispositivos móviles. Para esto se debe facilitar el acceso remoto a los mismos y la ejecución manual o automática de dicha instalación y/o actualización. Nota: Para la instalación y/o actualización de software, AFINIA y el CONTRATISTA definirán, de ser necesario, las herramientas más adecuadas para la ejecución automática de dicha instalación y/o actualización.

• USO DE SOFTWARE LEGAL: Todo el software que use el CONTRATISTA en sus equipos de cómputo (propios y/o alquilados) debe ser adquirido de manera LEGAL. AFINIA se reserva el derecho de solicitar certificados al respecto de parte de la revisoría fiscal del CONTRATISTA o de entes como la BSA (Business Software Alliance).

• MEDIDA DE APREMIO: Cuando en cualquier momento de la ejecución del contrato se solicite el certificado de Software legal y el mismo no se entregue dentro del tiempo exigido por el interventor del contrato o un tercero autorizado como la BSA encuentre Software ilegal en los equipos de cómputo propiedad del contratista o usados por el contratista, se podrá aplicar una medida de apremio provisional de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales diarios vigentes (50 SMLDV) por cada día de incumplimiento hasta que supla la falta: Certificado del revisor fiscal o un ente como la BSA.

• Cuando el CONTRATISTA ingrese un equipo de trabajo nuevo, debe ingresar con su respectivo equipo smartphone, y el software especializado ya instalado. Por lo cual la solicitud de instalación y el ingreso de este nuevo usuario a AFINIA, debe hacerse mínimo con diez (10) días hábiles, antes del ingreso del equipo de trabajo.

5.2. Puestas a tierra

El sistema de puesta a tierra será tal que cumpla con lo requerido en las normas NTC 2050 (NEC), el NESC, ANSI / NFPA – 54, y el artículo 15° “Puestas a tierra” del RETIE.

EL CONTRATISTA deberá disponer de los elementos y equipos de medida necesarios para efectuar las mediciones de las resistencias de puesta a tierra de acuerdo con prácticas que garanticen seguridad y datos de alto grado de confiabilidad.

Se exigirá la dotación y utilización de estos elementos y equipos en el sitio de las obras.

Las varillas de puesta a tierra deben cumplir la norma NTC-2206 (Equipos de conexión y puesta a tierra), la RA7 -017 de EPM y el RETIE. Para la puesta a tierra de las redes primarias y secundarias se deberá instalar con la varilla el conector tipo cuña o de compresión en cobre o aleación de cobre que cumpla con la norma XXXX/XXXX-000, XX0 – 018 de EPM Para la puesta a tierra de las instalaciones domiciliarias se utilizará la grapa de acuerdo con norma RA7 – 018 de EPM.

En zonas urbanas se aterrizarán los puntos debidamente seleccionados, de acuerdo con la Interventoría

del contrato de AFINIA y en zonas rurales la cruceta se pondrá a tierra en todos los postes. Se ha de utilizar la conexión indicada en la norma de EPM equivalente a la RA6-010 y el neutro secundario se aterrizará en aquellos postes donde se derive una o más acometidas, utilizando para ello la conexión indicada en la norma de EPM equivalente RA4-017. En ambos casos se garantizará la resistencia de puesta a tierra exigida por las normas de EPM.

5.3. Instalaciones, notas generales

Una instalación corresponde al conjunto de partes que se ensamblan en el sistema de distribución eléctrico de AFINIA, por el personal del CONTRATISTA, según las indicaciones de un diseño que cumple con las Normas del caso (RETIE, NTC 2050 y Normas de AFINIA) con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico al cual hace parte. Estas partes pueden ser nuevas o reutilizadas según la indicación de la interventoría de AFINIA.

5.4. Traslados, notas generales.

Un traslado consiste en retirar todo o parte del material de la norma o de la obra, tanto el servible como el que no, e instalar tanto los materiales servibles como aquellos que deben ser reemplazados. Estos trabajos se entenderán ejecutados en el mismo sitio de la obra.

En el "Traslado de poste de concreto" se deben incluir las correspondientes excavaciones y la pintura. De ser necesario empotrar en concreto se seguirá el procedimiento establecido en este PLIEGO.

En el "Traslado de luminaria" se debe incluir la instalación de la nueva acometida, los conectores, los tornillos y las cintas.

El concepto traslado de línea tanto primaria como secundaria implica retirar elementos, accesorios y herrajes que sujetan la línea, trasladar e instalar la línea en los sitios y lugares según indicaciones de los planos o de la Interventoría del contrato e instalar conectores de compresión según el diseño.

El traslado y reconexión de acometida secundaria incluye la desconexión y conexión del conductor; dejar aislado con cintas plástica y autofundente y sin problemas técnicos en el punto de sujeción inicial; El suministro de cintas plástica y autofundente lo debe tener en cuenta el CONTRATISTA en el A (administración)

Para el traslado de transformadores monofásicos de distribución se tendrán en cuenta los materiales de la norma de AFINIA equivalentes a las normas RA2-026 o RA3-026 norma EPM, previendo que los materiales que a juicio de la Interventoría del contrato estén en buen estado, serán reutilizados. Se aclara que los elementos como conectores de compresión y tipo derivación, varillas de puesta a tierra, cintas, estribo, tornillería, barras primarias y puesta a tierra deberán ser nuevos. En el traslado de transformador de distribución trifásico se deben instalar según normas: la puesta a tierra completa, la tornillería, los estribos, los conectores, el barraje secundario (según kVA) y el alambre de Cu. No. 6 AWG.

Todo material retirado de la obra, así como el inservible que resulte de los traslados, deberá ser reintegrado en las condiciones que estipule AFINIA.

En el traslado de las adecuaciones en sistema trifásico o monofásico se deben instalar, la tornillería, los conectores y la remachada de los aisladores tipo pin, según normas.

En el traslado de adecuación secundaria se deben instalar la tornillería, tres (3) conectores, la reasegurada de los aisladores, la cinta plástica y autofundente.

En el traslado de seccionamientos en sistema trifásico o monofásico se deben instalar según normas: la tornillería, los estribos, conectores y alambre de Cu. El cable o alambre deberá ser aislado o cubierto.

5.5. Retiros, notas generales.

Un retiro corresponde a la acción de desmontar elementos del sistema eléctrico de distribución de AFINIA, el cual, se debe hacer con el debido cuidado y las instrucciones del Diseño o la indicación de la OT de trabajo en el sistema de información.

El contratista deberá garantizar el retiro de toda la infraestructura existente que no se vaya a utilizar, con el fin de evitar robos de materiales, hurto de energía, accidentes de origen eléctrico o mecánico y reclamos de la comunidad.

La disposición final de los escombros (resultado de la excavación de postes), postes fracturados, postes retirados de las redes de AFINIA deben ser transportados y dispuestos hasta los despachos más cercanos de los centros de operación de EL CONTRATISTA.

AFINIA y/o la Interventoría indicaran el procedimiento para la disposición final de todo el material retirado, tanto el que se encuentra en mal estado, como aquel que implica algún aprovechamiento.

5.6. Actividades de adecuaciones.

Para las adecuaciones o vestidas de poste se entenderá incluido en el valor unitario aceptado y pactado el transporte, el equipo, la herramienta y la instalación de todos los elementos y accesorios necesarios para sostener las líneas, el suministro de los materiales será de acuerdo con lo establecido en este PLIEGO.

Para todo tipo de adecuación, la tornillería deberá estar provista de una (1) arandela plana y una (1) arandela de presión por cada tuerca que ésta posea y del calibre de esta. Por lo tanto, no debe colocarse una tuerca sin sus respectivas arandelas (plana y de presión).

AFINIA determinará cuando las crucetas metálicas deben ser aterrizadas e indicará cuando es conveniente la instalación de crucetas de plástico reforzado.

5.7. Actividades de instalación de líneas

La instalación de líneas incluye conceptos tales como remaches (para cable cubierto el remache deberá ser cable EPR), catenarias, puentes, reasegurar la línea al poste, retemplar neutro, pegar línea después del seccionamiento, colocar neutro inferior o superior, retemplar línea. En la medida definitiva de la línea.

En lo que respecta a los postes vestidos en referencia, se tratará en lo posible de no partir el cable con el fin de evitar empalmes a compresión en dichos puntos (puentes).

Cuando sea necesario empalmar cable en las referencias primarias, se deberán utilizar conectores de prensa tipo derivación o tubulares no sometidos a tensión longitudinal, o grapa de ranura paralela en aleación de aluminio AFINIA determinará su uso.

Para efectos de pago, las medidas de las líneas se realizarán mediante el método que garantice una medida ajustada a la realidad con instrumentos apropiados. La medida de la instalación completa del conductor será hecha por metro lineal a lo largo de la distancia entre puntos de sujeción de este teniendo en cuenta las catenarias según indicaciones entregadas por Xxxxxx e interventoría.

5.8. Actividades de instalación y/o retiro de templetes (retenidas).

Para los vientos la instalación de la retenida (Bloque y varilla de anclaje) según norma AFINIA, deberá estar incluida en el valor unitario aceptado y pactado y por lo general cimentados o será apisonada dependiendo de tipo de terreno identificado en el estudio de suelos durante el diseño.

Al colocar la retenida en el hueco, debe tenerse especial cuidado para que quede inclinada y vaya orientada desde el fondo de aquél hacia la punta del poste; esto con el fin de obtener un punto de anclaje con el mayor grado de seguridad.

Se deberá garantizar una buena compactación del material de relleno, y para ello tener presente la metodología de compactación descrita para la instalación de la portería.

El cable súper GX o cable xx xxxxx galvanizado, debe cumplir la norma ASTM 475. Las tensiones definitivas a las cuales deben someterse los cables deberán estar de acuerdo con los términos técnicos específicos del punto de aplicación. Se hace necesario garantizar los materiales y equipos adecuados para dar aplicación a ello.

5.9. Actividades de instalación y/o retiro de postes.

Los postes se deberán instalar de acuerdo con los planos y normas vigentes de AFINIA con ubicación concertada con los clientes de lo cual se deberá dejar constancia escrita, con preferencia en los linderos de los predios, pero siempre bajo los parámetros del POT establecidos de cada municipio

EL CONTRATISTA deberá garantizar seguridad en el transporte de los postes al sitio de las obras minimizando los riesgos de accidentalidad, o falla en los postes, mediante vehículos apropiados y equipamiento adecuado.

En la instalación o cambio de postes de concreto EL CONTRATISTA debe seguir la metodología que garantice una instalación firme y segura. En la instalación de postes de concreto que por lo general serán apisonados siguiendo la metodología que garantice una instalación firme y segura, EL CONTRATISTA incluirá dentro del valor unitario, la pintada. Si AFINIA determina empotrar la postería en concreto, y no apisonarlo, para el empotramiento en concreto del mismo, con el correspondiente suministro de los

materiales necesarios, se pagará a través del ítem 13, “Concreto Fc=210kgf/cm2 fundación para poste”. Este ítem esta medido por M3. Las medidas que se utilizarán serán 0.20, 0.25, o 0.30 m3 de concreto para postes de 8, 12 y 14 m. Además, en lo cotizado deberá estar incluido la excavación y la disposición final de residuos.

Cuando el nivel freático del suelo requiera una cimentación mayor a la indicada en el anexo técnico, se solicitará autorización a Afinia, para utilizar el anillo de concreto, de acuerdo con los termino estipulados en este documento se realizará su reconocimiento según lo establecido en el numeral “6.4 Materiales suministrados por EL CONTRATISTA”.

En el caso en que los postes se deban “Apisonar”, se deberá garantizar una buena compactación del material de relleno, el cual se colocará en capas horizontales con un espesor no mayor de 15 cm antes de compactar. La distribución de los materiales de relleno debe ser homogénea, libre de vacíos, terrones y otras irregularidades.

Las operaciones de compactación deberán ser hechas de tal forma que los materiales queden aglutinados suficientemente y que aseguren el mejor grado de compactación, impermeabilidad y estabilidad; el material para cada capa de lleno deberá tener durante la compactación un contenido de humedad muy próximo al del óptimo de compactación; el material deberá humedecerse uniformemente hasta obtener la humedad adecuada.

La capa superior de compactación de los rellenos de las fundaciones debe sobresalir y tener una pendiente suave que permita correr libremente las aguas lluvias sin formación de charcos o pantanos y de la forma más conveniente para la estabilidad del terreno y de las estructuras. Cuando AFINIA o la Interventoría del contrato consideren que el material original de la excavación no es adecuado para la compactación, se deberá emplear otro material, sin costo adicional para AFINIA.

5.10. Actividades de aseguramiento de red mediante la construcción de red tipo chilena

La configuración de red chilena se debe utilizar en sectores donde no sea necesario la instalación de red secundaria o se presenten limitaciones para su construcción, por lo tanto, las acometidas de alimentación de cada uno de los suministros saldrán del gabinete que aloja los medidores y que está ubicado en el mismo poste del transformador, en esta configuración no se presentará la construcción de redes de baja tensión.

Para un mayor detalle remitirse a la norma que describe este método constructivo.

El CONTRATISTA debe tener especial cuidado en dar prioridad al uso de la red en configuración especial, dejando la red chilena para su uso en casos especiales, con autorización del personal técnico de Afinia.

5.11. Actividades de aseguramiento de red mediante la construcción de red bajo configuración especial

La construcción en configuración especial o cuarto hilo, tiene la particularidad de que la red de baja tensión se instalará en la punta de la cruceta (Disposición tipo bandera) que soporta la red de media tensión, con el fin de dificultar el acceso a particulares, en ningún caso se instalará red de baja tensión

en postes secundarios.

Para un mayor detalle remitirse a la norma que describe este método constructivo.

Adicional a los tipos de configuración de red anteriormente indicados, AFINIA podrá implementar otros tipos de configuración de acuerdo con sus estrategias de intervención en la red, cambios tecnológicos o necesidades particulares según las condiciones del sector a intervenir.

5.12. Actividades de instalación de medida avanzada

Los medidores con tecnología de medida avanzada se instalarán en fachada, gabinetes con capacidad hasta para nueve medidores, en cajas herméticas en crucetas instaladas en los postes y estarán ubicados en el poste primario en sus respectivos soportes en el extremo de la cruceta y en gabinetes internos de multifamiliares, según indicaciones dadas para cada caso por el respectivo diagnosticador. Para un mayor detalle remitirse a la norma que describe este método constructivo.

Adicional al esquema constructivo para medida centralizada presentado anteriormente, AFINIA podrá implementar otros tipos de configuración en cuanto al tipo de poste y tipo gabinete, de acuerdo con sus estrategias de intervención en la red, cambios tecnológicos o necesidades particulares según las condiciones del sector intervenido.

EL CONTRATISTA deberá disponer de un centro técnico para la resolución de las ordenes de servicio en el sistema comercial dispuesto por AFINIA, garantizando que los medidores instalados queden reflejados en este. A su vez EL CONTRATISTA deberá estar en disposición de cooperar con quien suministrará los equipos de medida, facilitando un cronograma de ejecución de actividades, de tal manera que los medidores sean provistos en la medida en que se dé el avance de la obra.

Toda actividad de instalación de equipo de medida debe quedar registrada en un acta de normalización autorizada por Afinia o formato de resguardo para el caso de acta de normalización digital en movilidad. Esta acta debe ser diligenciada completamente guardando las indicaciones de Afinia para la misma, entregándole copia al cliente.

5.13. Actividades de desmonte (retiro) de equipos de medida

En la acción de retiro o desmonte de equipos de medida de energía eléctrica, deberá garantizarse la cadena de custodia y la disposición final de los mismos, esta disposición será previamente informada por AFINA al CONTRATISTA.

Toda actividad de retiro de equipo de medida debe quedar registrada en un acta de normalización autorizada por Afinia o formato de resguardo para el caso de acta de normalización digital en movilidad. Esta acta debe ser diligenciada completamente guardando las indicaciones de Afinia para la misma, entregándole copia al cliente.

5.14. Instalación de Macromedida

La totalidad de los transformadores intervenidos en cada tipo de proyecto, deberán ser normalizados con una macromedida. La totalidad de materiales que se requieran para la instalación serán

suministrados por Xxxxxx. Finalizada la instalación del macromedidor deberá realizarse el levantamiento del vínculo cliente transformador (amarre), listando los clientes conectados eléctricamente al transformador.

Dentro de la instalación del macromedidor se incluye la instalación y conexión de transformadores de corriente, cajas de policarbonato, cable control y demás elementos requeridos para su instalación completa.

La instalación de los medidores y macromedidores estará sujeta a las especificaciones técnicas de medida suministrada por AFINIA.

Toda actividad de instalación de equipo de macromedida debe quedar registrada en un acta de normalización autorizada por Xxxxxx. Esta acta debe ser diligenciada completamente guardando las indicaciones de Afinia para la misma.

5.15. Modelo de operación temporal del sistema de medida

Una vez intervenido el transformador con aseguramiento de red bajo las estrategias descritas en el numeral 3.7. “Estrategia de intervención de proyectos”, el CONTRATISTA deberá adoptar las medidas necesarias para operar y mantener el sistema dentro de los parámetros mencionados a continuación durante los 6 meses siguientes:

• Para el seguimiento y gestión a los transformadores ejecutados por medio de la estrategia de aseguramiento de red, el contratista deberá conformar un CENTRO TÉCNICO DE GESTIÓN, el cual, para efectos de reconocimiento, el contratista deberá tener en cuenta que estará incluido en el pago del ítem 101.

• Para las actividades de operación temporal EL CONTRATISTA deberá solicitar a Afinia un stock mínimo de materiales de medida a utilizar, como cajas concentradoras, medidores, displays, entre otros.

• Ejecución y resolución de las ordenes de servicio SCR y PQR que den lugar en los clientes normalizados con los medidores suministrados, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de AFINIA.

• Toda actividad de resolución de órdenes de servicio debe quedar registrada en un acta autorizada por Xxxxxx, dependiendo del tipo de actividad o acta de resguardo si aplica acta digital por movilidad. Esta acta debe ser diligenciada completamente guardando las indicaciones de Afinia para la misma.

• El pago del ítem 101 correspondiente a la operación temporal se realizará mensualmente durante los seis (6) meses siguientes del periodo de operación temporal de la medida y al final de cada mes ejecutado.

• EL CONTRATISTA deberá atender durante este periodo de operación temporal, las ordenes de

servicio de nuevos suministros y aumento de potencia, realizando las actividades necesarias para su normalización de medida, además de las que requieran de adecuación de red, instalación xx xxxxx concentradoras con sus herrajes y demás para dejar el cliente normalizado. Estas actividades no están incluidas en el ITEM 101 de operación temporal y serán facturadas con los Ítems de pago del contrato. La normalización de nuevos suministros en transformadores ya normalizados en meses anteriores no afectará los tiempos de operación temporal, es decir, el tiempo real será contado desde la normalización de los clientes antiguos del transformador.

• EL CONTRATISTA deberá llevar un seguimiento a las actividades de la operación temporal en el archivo de seguimiento establecido por Afinia para tal fin, actualizar y presentarlo semanalmente en reunión de seguimiento de operación temporal junto con el personal de Xxxxxx y/o la interventoría.

• Atender cualquier eventualidad o emergencia en la que se vea comprometida la medida instalada, reparando y/o reemplazando los elementos necesarios para recuperar su operatividad.

• Mantener el indicador de pérdidas por transformador en un valor igual o inferior al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste y el 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste (el cálculo para este ejercicio se debe realizar para un periodo mínimo de 7 días, en la herramienta o medio autorizado por Afinia), por lo cual, si las pérdidas son superiores al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste y el 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste, es responsabilidad del contratista ejecutar las labores que se requieran para normalizar las irregularidades existentes y con ello lograr la disminución del indicador en un valor igual o inferior al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste e igual o menor al 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste.

• De detectarse en los transformadores normalizados y en su operación temporal, situaciones que puedan generar pérdidas de energía, así estas no sean registradas por el balance del macromedidor, deberán ser normalizadas por EL CONTRATISTA, quien podrá proponer estrategias, materiales para blindaje u otras actividades para evitar la pérdida de energía, para implementarlas luego de tener autorización de Xxxxxx.

Este indicador estará sujeto al cumplimiento y sanción establecida desde el ANS de sostenibilidad del indicador de pérdidas en transformadores intervenidos por concepto de aseguramiento de red:

TIPO ANS	PERIODO DE MEDICIÓN	INDICADOR	DEDUCCIÓN
sostenibilidad del indicador de pérdidas en transformadores intervenidos por concepto de aseguramiento de red	Quincenal	Los transformadores intervenidos con aseguramiento de red deben garantizar un indicador del 5% cuando el transformador es	3 SMMLV / mes por cada transformador que no cumpla con el indicador fijado.

intervenido al 100% con medidores en poste y el 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste, durante los 6 meses siguientes a la

intervención.

• Si por algún motivo uno o varios medidores no registran comunicación con el centro de técnico de gestión, el CONTRATISTA deberá tomar la lectura de forma manual y hacer llegar al Centro de Gestión de la Medida de AFINIA en las fechas en que este lo indique.

• La operación de la medida incluye la totalidad de los medidores (medida directa y semidirecta) instalados por el CONTRATISTA.

• AFINIA junto con la empresa CONTRATISTA del sistema de medida AMI instalado, brindará capacitación al CONTRATISTA que ejecuta el contrato para el desarrollo adecuado de esta actividad.

• Para la normalización de cada transformador y todos los suministros asociados a él, el asociado comercial se hará cargo desde un día antes de todas las órdenes de servicio generadas y asociadas al transformador en cuestión, y el término contractual de 6 meses iniciará una vez finalizado y entregado el transformador normalizado al 100%.

• El CONTRATISTA, basado en el cronograma de ejecución de actividades previsto enviado por AFINIA, deberá dimensionar la capacidad operativa óptima y el equipo que requiere para ejecutar la totalidad de actividades en los tiempos establecidos con el fin de dar cumplimiento a los términos contractuales del grupo asignado.

• Las órdenes de servicio se atenderán mediante una herramienta de movilidad y su resolución se hará en los sistemas de información y gestión comercial que AFINIA defina.

• Desde la normalización del transformador se realizará por un periodo de un mes un balance cada 8 días, el cual deberá realizarse mediante la herramienta informática de la medida avanzada en los casos donde el transformador sea normalizado al 100% con medida avanzada y con balances manuales en caso contrario. Además, se deberán realizar balances cada 30 días hasta la finalización del período de operación temporal.

• El pago del ítem 102 correspondiente a la operación temporal se realizará mensualmente durante los seis (6) meses siguientes del periodo de operación temporal de la medida.

• Si al momento de revisar el balance de un transformador, se encuentra con pérdidas superior al 5%, en caso que el transformador sea normalizado al 100% con medida avanzada y al 12% en

caso contrario, se deberá en primer lugar realizar un análisis de consumos de macromedidor y clientes, para identificar, consumos cero, bajos consumos, consumos desviados respecto a su promedio, adicionalmente en los casos donde el transformador sea normalizado al 100% con medida avanzada, identificar medidores con energía exportada y otros parámetros y alarmas reportadas por el software de gestión de medida. Posteriormente enviar al diagnosticador a validar situaciones en terreno como censos, consumos reales, líneas directas u otra situación y registrarla en planilla para recomendar generación de ordenes de servicio. Luego estas solicitudes deben ser enviadas a Afinia para la generación de las ordenes de servicio en las campañas adecuadas, cargue de estas en la herramienta de movilidad y asignación a la respectiva brigada para su revisión y/o normalización en terreno. Finalmente las ordenes de servicio deben ser resueltas en el OPEN SGC con el debido reporte de la irregularidad, si esta se llega a encontrar.

• Durante el periodo de operación temporal EL CONTRATISTA deberá asegurar que los balances estén conformes, es decir, corregir cualquier balance negativo, fuera de rango, sin información de lectura o consumos telemedidos en macromedida, clientes u otros medidores en el amarre, apoyándose con revisión de medidores que presenten problemas de comunicación o conexión y manteniendo los macromedidores y sus transformadores de corriente en correcto funcionamiento.

• Si al momento de gestionar un transformador con pérdidas superior al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste y el 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste, se identifica que la causal está asociada a una irregularidad por parte de un usuario, el CONTRATISTA debe realizar la respectiva notificación y normalización.

• Si al momento de gestionar un transformador con pérdidas superior al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste y el 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste, se identifica que la causal está asociado a suministros sin facturar, estos serán legalizados por el CONTRATISTA y los materiales requeridos serán suministrados por AFINIA.

• Para los casos en los cuales se encuentren transformadores de altas pérdidas, con un indicador superior al 5% cuando el transformador es intervenido al 100% con medidores en poste y el 12% para los casos en los cuales se tiene medidores en fachada o medidores en fachada y en poste y dichas pérdidas se relacionen a casos especiales, éstas deben ser revisadas y evaluadas con AFINIA o LA INTERVENTORÍA, donde se definirá tanto la imputabilidad o no del incumplimiento al ANS, como la gestión a realizar.

5.16. Datos para tener en cuenta en la valoración de los ítems

EL CONTRATISTA deberá informar a los usuarios a través de la gestoría social, antes de iniciar los respectivos trabajos, sobre las tareas que se van a desarrollar, condiciones, regulaciones y demás aspectos relacionados con la solicitud del cliente del servicio de energía eléctrica.

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que algunas acometidas se derivarán desde cajas porta-

borneras existentes ubicadas en el poste. Para ello AFINIA suministrarán las respectivas llaves de apertura.

EL CONTRATISTA deberá resanar o reparar todas las superficies afectadas por la instalación de los accesorios. El resane y acabado de los muros deberá hacerse con materiales similares a los existentes y de primera calidad.

EL CONTRATISTA deberá pintar todas las superficies afectadas por la instalación de las domiciliarias cuando la magnitud de las superficies afectadas lo ameriten, por solicitud del interesado o cuando la AFINIA así lo indiquen.

EL CONTRATISTA deberá presentar al final de la jornada de trabajo una relación detallada de las actividades ejecutadas y no ejecutadas y su justificación, así como el reporte de materiales instalados.

5.17. Ítems para la ejecución de actividades

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que todas las actividades que se lleven a cabo deben quedar registradas en el sistema de información que AFINIA destine para ello.

Adicionalmente para todos los ítems cuyo entregable implique la actualización de los sistemas de información, el CONTRATISTA deberá realizar la gestión de inconsistencias que se den por su error u omisión.

Las obras objeto de esta contratación se ejecutarán de acuerdo con los planos, las normas de diseño y construcción de AFINIA y otras normas aceptadas (ICONTEC, ANSI, NEC, ASTM, ACI), en cuanto a las especificaciones, suministro y procedimiento para la realización de los trabajos. También se deberán tener en cuenta las aclaraciones e indicaciones por parte de la INTERVENTORÍA de AFINIA.

GRUPO DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE REDES EN NT 1 Y 2

Ítem	Descripción Ítem	UM
1	Colocación de poste de concreto de 12m - 2500daN - 1600 daN -1324 daN - 1030daN - 735 daN - 500 daN	UN
2	Colocación de poste de concreto de 8, 9 o 10m - 500 daN, 1324 daN	UN
3	Colocación de poste de fibra 12, 14 o - 1030daN - 735 daN - 500 daN	UN
4	Colocación de poste de fibra 9m, 10m 735 daN - 500 daN	UN
5	Colocación de poste de fibra 8m, 9 o 10m - 510kgf	UN
6	Retiro de poste de concreto 8, 9 o 10m	UN
7	Retiro de poste de concreto 12 o 14m	UN
8	Retiro de poste xx xxxxxx	UN
9	Reubicación de poste de concreto 8, 9 o 10m	UN
10	Reubicación de poste de concreto 12 o 14m	UN
11	Aplomar poste existente 8, 9 o 10m	UN
12	Aplomar poste existente 12, 14 o 16m	UN
13	Concreto Fc=210kgf/cm2 fundación para poste	M3

14	Colocación de adecuación poste en alineación para 13.2kV- red desnuda	UN
15	Colocación de adecuación poste en ángulo para 13.2kV- red desnuda	UN
16	Colocación de adecuación poste en terminal para 13.2kV- red desnuda	UN
17	Colocación de adecuación poste en referencia para 13.2kV- red desnuda	UN
18	Colocación juego de aisladero en línea trifásica- 13.2kV	UN
19	Colocación de adecuación poste en alineación secundario	UN
20	Colocación de adecuación poste en ángulo secundario	UN
21	Colocación de adecuación poste en terminal secundario	UN
22	Colocación de adecuación poste en referencia secundario	UN
23	Colocación de viento convencional o farol para red secundaria	UN
24	Colocación de viento convencional- farol para red de 13.2kV y 34.5 Kv	UN
25	Colocación de viento con poste auxiliar en "Y" para red de 13.2kV y 34.5 kV, incluye la instalación del poste auxiliar	UN
26	Retempla de viento	UN
27	Colocación de estribo en red primaria desnuda (3 unidades)	UN
28	Colocación de estribo (2 unidades)	UN
29	Colocación de puesta a tierra	UN
30	Colocación de caja portabornera de 4 o de 8 salidas	UN
31	Colocación de fusible	UN
32	Instalación de transformador trifásico de 30, 45, 75, 112.5, 150 kVA y accesorios- (incluye Instalación xx xxxxxx secundarias) Aplica para montaje de equipos compactos (transformadores de medida combinada)	UN
33	Instalación de transformador monofásico de 25 kVA a 75 kVA y accesorios (incluye Instalación xx xxxxxx secundarias).	UN
34	Colocación de transformador monofásico y accesorios 3kVA a 15kVA, (incluye colocación xx xxxxxx secundarias)	UN
35	Colocación de caja primaria o pararrayos	UN
36	Colocación xx xxxxxxx y tiranta o diagonal	UN
37	Colocación de soporte para transformador (No incluye transformador)	UN
38	Colocación de aislador tipo pin- suspensión o line post	UN
39	Retiro de adecuación monohilo o dos hilos en poste	UN
40	Retiro de adecuación secundaria en poste	UN
41	Retiro de adecuación trifásica en poste	UN
42	Retiro de aislador tipo pin- suspensión o line post	UN
43	Retiro de caja primaria o pararrayos	UN
44	Retiro xx xxxxxxx y tiranta o diagonal	UN
45	Retiro de línea secundaria abierta (por conductor)	ML
46	Retiro de portabornera	UN
47	Retiro de transformador distribución monofásico, bifásicos y accesorios	UN
48	Retiro de transformador distribución trifásico- suiches- reguladores o reconectadores con sus accesorios	UN
49	Retiro de viento (No incluye el bloque)	UN
50	Traslado de acometida teléfonos	UN
51	Traslado de adecuación monohilo o dos hilos en poste	UN
52	Traslado de adecuación secundaria en poste	UN

53	Traslado de adecuación salida de circuito 13.2kV, para cualquier calibre	UN
54	Traslado de adecuación trifásica en poste, para cualquier calibre	UN
55	Traslado de caja portabornera	UN
56	Traslado de caja primaria o pararrayos para 13.2kV o 34.5kV	UN
57	Traslado de adecuación punto de operador de comunicación (antenas, fuentes, entre otros elementos asociados a sistemas de comunicación)	UN
58	Traslado de luminaria	UN
59	Traslado de transformador distribución monofásico o bifásico con sus respectivos accesorios de capacidades entre 3 kVA y 75 kVA	UN
60	Traslado de transformador distribución trifásico-suiches- reguladores o reconectadores con sus accesorios	UN
61	Retiro de medidor de energía monocuerpo o bicuerpo. Si esta actividad se ejecuta como parte de una reposición de equipo de medida, incluye el retiro de los sellos de la tapa bornera y la desconexión del medidor.	UN
62	Colocación de adecuación poste para cable aislado	UN
63	Traslado de bajante primario	UN
64	Retiro de acometida secundaria	UN
65	Cambio de barraje a transformador monofásico o bifásico	UN
66	Cambio de barraje a transformador trifásico	UN
67	Marcación de circuitos y/o elementos asociados al sistema de distribución	UN
68	Suministro, transporte e instalación de Señalización de estructuras de media y baja tensión. AVISO DE PELIGRO Y RIESGO ELÉCTRICO.	UN
69	Tendida de línea primaria aérea trifásica-desnuda- 3 hilos ACSR no.2 AWG o 1/0 AWG.	ML
70	Tendida de línea primaria aérea trifásica-cubierta- 3 hilos ACSR no.2 AWG o 1/0 AWG.	ML
71	Vestidas en baja configuración especial Alineación	UN
72	Vestidas en baja configuración especial Referencia	UN
73	Vestidas en baja configuración especial Ángulo	UN
74	Vestidas en baja configuración especial Fin de línea	UN
75	Vestidas en baja configuración Red Chilena Alineación	UN
76	Vestidas en baja configuración Red Chilena Referencia	UN
77	Vestidas en baja configuración Red Chilena Ángulo	UN
78	Vestidas en baja configuración Red Chilena Fin de línea	UN
79	Tendido de trenza en configuración especial (cuarto hilo). Aplica para tendida de línea secundaria triplex, aluminio, xlpe, 600v en cualquier calibre.	ML
80	Instalación de caja (gabinete) para alojar medidores concentrados (monofásicos, trifilares, trifásicos) en configuración bandera. Incluye la conexión de la caja a la red secundaria y/o barrajes del transformador. AFINIA entregará a través de un contratista la caja (gabinete), la cual contendrá los medidores previamente instalados y configurados, el cable necesario para la conexión de la caja a la red secundaria y de igual forma se entregará los respectivos herrajes para su instalación	UN
81	Tendido de cable mensajero (Cable acero galvanizado) para soportar acometidas tanto en red chilena como en red especial	ML
82	Retempla de línea primaria 1 hilo	ML
83	Retempla de línea primaria 2 hilos	ML

84	Retempla de línea primaria 3 hilos	ML
85	Retiro de 1 hilo línea primaria	ML
86	Traslado de 1 hilos línea primaria	ML
87	Retiro de línea secundaria aérea en trenza	ML
88	Maniobra de apertura y cierre	UN
89	Amarre de instalaciones a transformadores (incluye digitación y validacion en sistemas) o herramienta movilidad proporcionada por Empresa	UN
90	Actividades complementarias de ingeniería asociadas a la construcción de redes de distribución de energía y gestión de la medida	XX
00	Actividades complementarias de apoyo, extracción de información de bases de datos, procesamiento de información, control de materiales, revisión y recorridos de circuitos.	XX
00	Actividades complementarias de gestión social	XX
00	Actividades complementarias de coordinación de trabajos en redes aéreas de energía eléctrica	XX
00	Actividades complementarias de construcción de redes aéreas de energía eléctrica en altura	XX
00	Actividades complementarias de apoyo a la construcción de redes aéreas de energía eléctrica en piso	XX
00	Actividades complementarias de apoyo logístico a la gestión y digitación de obra ejecutada	XX
00	Actividades complementarias de captura de información en planillas	XX
00	Actividades de hincada de postes y transporte de materiales con grúa hidráulica. Recurso: Vehículo tipo Grúa hidráulica de 6 Ton con conductor.	XX
00	Actividades de transporte de material, equipos y herramientas. Recursos: un (1) Vehículo tipo Camión doble cabina con conductor y herramienta	XX
000	Actividades de apoyo en redes de energía eléctrica energizadas que se realizan con un vehículo tipo canasta con canasto para dos personas	XX
000	Operación temporal de la medida (Por mes, por instalación, durante los 6 meses de operación temporal)	UN
102	Cruce Aereo Puente Entre Redes Aereas MT	UN
103	Cruce Aereo Puente Entre Redes Aereas BT	UN
104	Tendida de línea primaria aérea Bifásica-desnuda- 2 hilos ACSR no.2 AWG o 1/0 AWG.	ML
105	Tendida de línea primaria aérea Bifásica-cubierta- 2 hilos ACSR no.2 AWG o 1/0 AWG.	ML
106	Actividades de poda y descope de árboles	XX
000	Reensamble de caja concentradora con medidores	UN
108	Retenida Para Estructura Tipo Bandera Fin De Línea 13.2 Kv Configuración Especial	UN
109	Retenida Para Estructura Tipo Bandera Fin De Linea 13.2 Kv con poste auxiliar	UN
110	Retiro de línea secundaria aérea en cable de potencia (Alimentacion xx xxxxx medida Centralizada)	UN
111	Conexión y empalme de usuarios subnormales en actividades de Blindaje (Incluye hacer la conexión y verificar el estado del nivel de tensión)	UN
112	Tendida de línea primaria aérea monofásica-desnuda- 1 hilos ACSR no.2 AWG o 1/0 AWG.	ML
113	Tendida de línea primaria aérea monofásica -cubierta- 1 hilos ACSR no.2 AWG o 1/0 AWG.	ML

114	Instalacion de medidor en gabinete aereo o en cruceta. Si esta actividad se ejecuta como parte de una repocisión de equipo de medida, incluye la conexión del medidor y la instalación de los sellos de tapa bornera.	UN
115	Georreferenciación adicional para BDI	UN
116	Colocación de poste de concreto de 14m - 1324 daN - 1030daN - 735 daN	UN
117	Retempla de línea secundaria	ML
118	Traslado de línea secundaria aérea en trenza	ML
119	Excavación en zona verde (mt3)	M3
120	Excavación en via (mt3)	M3
121	Obra civil para construcción de redes subterráneas	UN

GRUPO DE ACTIVIDADES PARA LA HABILITACIÓN VIVIENDA (DOMICILIARIA E INTERNA)

Ítem	Descripción Ítem	UM
122	Colocación de caja hermética para medidor monofásico, bifásico o trifásico en fachada. AFINIA suministra las cajas, sellos y tornillo de seguridad. EL CONTRATISTA ejecuta la canchada y el resane. Cuando esta actividad se ejecute dentro de una reposición de caja hermética, incluye la instalación y conexión del equipo de medida y la instalación de los sellos en tapa bornera del medidor y sellos de la caja.	UN
123	Instalación de medidor de energía monofásico, bifásico o trifásico, medida directa en fachada (incluye conexión e instalación de breakers en la caja del medidor, así como la codificación, digitación y legalización de la instalación). AFINIA suministra los medidores y los breakers; también suministra el acceso a las bases de datos. EL CONTRATISTA instala los breakers en las cajas de medidor que posean portabreaker. Esta labor incluye la codificación (paginación), digitación (extracciones, consultas y actualización de la base de datos) y planillas. Si esta actividad se ejecuta como parte de una reposición de equipo de medida, incluye la conexión del medidor y la instalación de los sellos de tapa bornera.	UN
124	Colocación de acometida en cable con neutro concéntrico (bifilar-Al 2x8 AWG o trifilar- AL 3x8 AWG, (Incluye la conexión a la caja portabornera o colilla o gabinete de medida centralizada y conexión al medidor) (aplica para calibre 6 y 8)	UN
125	Conexión de acometida a la red de distribución desde la caja portabornera o desde el vano de red secundaria	UN
126	Instalación de "pase" en alambre Cu 2x8+1x10 AWG, THW ó 1x8+1x8 Cu THW Empotrado: En tubo PVC de 3/4" Incluye la canchada y resane	UN
127	Instalación de "pase" en alambre Cu 2x8+1x10 AWG, THW ó 1x8+1x8 Cu THW Expuesto: En tubo metálico galvanizado o tubería EMT de 3/4"	UN
128	Instalación de tablero de distribución 4 circuitos (Incluye su conexión y la instalación de los breakers). Incluye la canchada y resane	UN

129	Instalación de puesta a tierra (Incluye la instalación de varilla, grapa y descarga empotrada o expuesta). Si es empotrada incluye canchada y resane.	UN
130	Conexión y legalización de instalación construida por particular desde portabornera o colilla secundaria, o vano de la red. EL CONTRATISTA hace la conexión de la acometida, revisa las conexiones del tablero de distribución y "pase"; verifica la existencia de la instalación interna, el cumplimiento del RETIE y elabora planilla con la información técnica para ser ingresada en los sistemas de AFINIA. Este ítem incluye la digitación y un equipo de cómputo para desarrollar esta actividad.	UN
131	Conexión y legalización de instalación construida por particular en caja hermética o gabinete. EL CONTRATISTA hace la conexión de la acometida, revisa las conexiones del tablero de distribución y "pase"; verifica la existencia de la instalación interna, el cumplimiento del RETIE y elabora planilla con la información técnica para ser ingresada en los sistemas de AFINIA	UN
132	Replanteo de acciones de Habilitación de vivienda de servicios nuevos o revisión y sellado. Consiste en visitar el usuario que solicita el servicio nuevo, con el fin de verificar la información suministrada, evaluación de materiales, indicar dificultades en la instalación de la habilitación de vivienda e informar a AFINIA	UN
133	Instalación de un (1) breaker 30A, 120 V, 3 KA, 1 polo en el tablero de distribución de 4 circuitos instalado en el predio con la domiciliaria externa	UN
134	Instalación expuesta de caja plástica 2*4, incluyendo los elementos de sujeción	UN
135	Instalación expuesta de caja plástica octogonal, incluyendo los elementos de sujeción	UN
136	Instalación expuesta de tomacorriente doble, incluyendo los elementos de sujeción	UN
137	Instalación expuesta de portalámparas xx xxxx, incluyendo los elementos de sujeción	UN
138	Instalación expuesta de Interruptor manual, incluyendo los elementos de sujeción.	UN
139	Declaración de cumplimiento RETIE para instalaciones internas que se encuentren ejecutadas por terceros. Esta actividad deberá ser ejecutada por personal idóneo (ingenieros, tecnólogos o técnicos electricistas o electromecánicos), que guie al cliente en las correcciones que deba realizar y diligencie el documento de declaración de cumplimiento del RETIE adicionando los demás documentos (tarjeta profesional vigente y cedula).	UN
140	Retiro de elementos existentes (cajas, suiches x xxxxx)	UN
141	Instalación expuesta de cable flexible 3X10 AWG, 3X12 AWG o 3X14 AWG, NM, cobre.	ML
142	Instalación expuesta de tomacorriente GFCI, incluyendo los elementos de sujeción	UN

Nota: Para los casos donde el Contratista realice la instalación interna, éste debe considerar la autodeclaración en el valor de la actividad.

GRUPO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA MEDIDA

Ítem	Descripción Ítem	UM
143	Retiro de caja hermética para medidor Esta actividad es aplicable al de caja hermética monofásica o polifásica que se encuentre en mal estado. En el escenario en que se ejecute como una reposición este ítem incluye la desconexión y retiro del equipo de medida, además el retiro de los sellos de la tapa bornera del medidor y de la caja.	UN
144	Instalación de caja hermética en cruceta Cuando esta actividad se ejecute dentro de una reposición de caja hermética, incluye la instalación y conexión del equipo de medida y la instalación de los sellos en tapa bornera del medidor y sellos de la caja.	UN
145	Retiro de caja hermética en cruceta Incluye la desconexión y retiro del equipo de medida, además el retiro de los sellos de la tapa bornera y de la caja.	UN
146	Instalación de medidor bicuerpo Esta actividad es aplicable a la instalación de medidor bicuerpo monofásico, bifásico o trifásico. Se aclara que el medidor (potencia) debe ir instalado en el poste (caja hermética en cruceta o caja concentradora) y el display en caja hermética en fachada.	UN
147	Cambio de display o módulo de lectura en fachada	UN
148	Instalación de macromedidor con medida semidirecta en el poste Incluye instalación de macromedición y/o medidores del cliente en transformadores de distribución o del cliente.	UN
149	Instalación de macromedidor con medida directa en transformadores de distribución en el poste	UN
150	Reparación de macromedidor (semidirecta) en poste Realizar la revisión y reparación del sistema de medida con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la macromedición en transformadores de distribución.	UN
151	Reparación de macromedidor (directa) en poste Realizar la revisión y reparación del sistema de medida con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la macromedición en transformadores de distribución.	UN
152	Traslado de equipo de medida (prepago o pospago) a poste (o fachada). Puede aplicar para medidor bicuerpo inalámbrico	UN
153	Traslado de caja portabornera Este traslado incluye retiro e instalación de material, cambio o reposición de material, transporte y reintegro de material.	UN
154	Traslado de Macromedidor monofásico y bifásico en poste Este traslado de macro medidor monofásico y bifásico; incluye retiro e instalación de material, cambio o reposición de material, transporte y reintegro de material.	UN
155	Traslado de Macromedidor trifásico en poste Este traslado incluye retiro e instalación de material, cambio o reposición de material, transporte y reintegro de material.	UN
156	Actividad de chequeo, verificación y normalización de instalación, con fines de control de pérdidas de energía	UN

157	Actividad de verificación e identificación de problemática de pérdidas de energía en trasformadores de distribución Implica el realizar la verificación y entregar el diagnóstico que permita determinar la problemática de pérdidas en los transformadores de distribución direccionados	XX
000	Conexión del usuario con tubulares estañados y termoencogible	UN
159	Verificar tensión y conexiones en alimentación de antena, repetidor o similares	UN
160	Instalación y conexión de acometida para alimentación de antena, repetidor o similar	ML
161	Prueba de conmutación (inluye gestión remota desde el centro técnico, validación y/o corrección de amarre y reporte a Afinia de posibles trocados) Este item incluye realizar la prueba, correcciones y normalización de las comunicaciones y el servicio de energía.	UN
162	Ensamble de caja concentradora completa con sus medidores	UN
163	Retiro de medidor de caja concentradora en piso. Si esta actividad se ejecuta como parte de una reposición de equipo de medida, incluye el retiro de los sellos de la tapa bornera y la desconexión del medidor.	UN
164	Retiro de medidor de caja concentradora en poste o cruceta. Si esta actividad se ejecuta como parte de una reposición de equipo de medida, incluye el retiro de los sellos de la tapa bornera y la desconexión del medidor.	UN
165	Revision y/o adecuación de punto de conexión del usuario para conexión de acometida	UN

GRUPO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA MEDIDA

Ítem	Descripción Ítem	UM
166	Instalación de medidor de medida directa en gabinete multifamiliar (Esta actividad incluye el desmonte y retiro del medidor actual)	UN
167	Instalación de medidor de medida semidirecta en gabinete multifamiliar (Esta actividad incluye el desmonte y retiro de medidor actual)	UN
168	Reparación de macromedidor (semidirecta) en gabinete multifamiliar Realizar la revisión y reparación del sistema de medida con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la macromedición en transformadores de distribución.	UN
169	Reparación de macromedidor (directa) en gabinete multifamiliar Realizar la revisión y reparación del sistema de medida con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la macromedición en transformadores de distribución.	UN
170	Instalación gabinete en multifamiliar (Esta actividad incluye el desmonte del gabinete existente, adecuaciones civiles y demás modificaciones que se requieran para poder instalar el nuevo equipo de medida)	UN
171	Adecuación gabinete multifamiliar existente (Implica la adecuación con carpintería metálica, modificación de rieles, adecuaciones civiles y demás modificaciones que se requieran para poder instalar el nuevo equipo de medida)	UN
172	Instalación de acometida para totalizador de gabinete multifamiliar	UN
173	Cambio de acometida existente para totalizador de gabinete multifamiliar	UN
174	Cambio de barraje existente en multifamiliar	UN
175	Cambio de totalizador existente en multifamiliar	UN
176	Actividad de intervención con medición centralizada en multifamiliares	UN

COMPLEMENTARIOS

Ítem	Descripción Ítem	UM
177	Actividad de transporte de personas en motocicleta	XX
000	Actividad de revisión, verificación y normalización de la medida (Aplica para actividades asociadas al mantenimiento de la medida no contempladas dentro de la garantía de los trabajos del contratista, ni en la operación temporal)	XX

0. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS

6.1 Materiales suministrados por AFINIA

En términos generales AFINIA suministrará a EL CONTRATISTA los materiales o elementos necesarios para la ejecución de las diferentes obras en los almacenes de AFINIA en cada una de las regiones.

EL CONTRATISTA será el responsable de los materiales desde el momento que le sean entregados por AFINIA hasta su instalación o reintegro.

Se entenderá que todos los costos que se deriven por el transporte (Salvo lo indicado en el párrafo anterior), administración, control, almacenaje e instalación de dichos materiales serán tenidos en cuenta en la elaboración de la oferta y por lo tanto EL CONTRATISTA no reclamará reconocimiento adicional alguno por tales conceptos. Se deberá mantener al día una lista de existencias de materiales, AFINIA por intermedio de la Supervisión del Contrato (Administrador del Contrato de AFINIA) o LA INTERVENTORÍA revisará y pedirá cuenta de las cantidades de materiales recibidos, utilizados, disponibles y faltantes.

EL CONTRATISTA recibirá periódicamente, en el lugar que se le indique, los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y deberá reintegrar nuevamente el material sobrante o que se clasifique como utilizable según indicaciones de AFINIA. Son por cuenta y riesgo total de EL CONTRATISTA todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos, materiales, equipos y repuestos desde el momento que le sean entregados para su instalación. Si por causa imputable a EL CONTRATISTA se deterioran o extravían materiales o elementos suministrados por AFINIA, éstos deben reponerse o reintegrarse a entera satisfacción de AFINIA, en caso contrario se cobrarán al costo de su valor comercial más los siguientes porcentajes:

a) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Obra Pública o inversión, será de

16.04 %, que corresponden a 2.01% de rendimiento financiero y un 14.2% por concepto de administración.

b) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Prestación de Servicio será de 11.04% o de costo, que corresponden a 2.01% de rendimiento financiero y un 9.2% por concepto de administración.

EL CONTRATISTA deberá verificar el estado y cantidad del material y/o bien suministrado por XXXXXX durante la entrega. Una vez recibido y retirado de la bodega donde le fue entregado el material y/o bien, EL CONTRATISTA no podrá realizar ningún reclamo, y por lo tanto AFINIA no dará trámite al reclamo.

EL CONTRATISTA deberá planear y estudiar todos los suministros según lo acordado con AFINIA (tiempos y procedimientos), para que los materiales y/o bienes se encuentren en el sitio de las obras y/o actividades en el momento requerido para su instalación o montaje. Por lo cual el CONTRATISTA deberá informar a AFINIA con mínimo 15 días calendario cuando requiera reabastecimiento de inventario en sus bodegas

Periódicamente y de acuerdo como lo defina la Supervisión del Contrato (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) O LA INTERVENTORÍA la persona delegada por AFINIA revisará y pedirá cuenta de las cantidades de materiales y/o bienes recibidos, utilizados, disponibles y faltantes. Para facilitar esta actividad, EL CONTRATISTA deberá contar con un sistema informático que permita realizar el control y la gestión de inventarios.

En el evento que los proveedores entreguen material defectuoso y el CONTRATISTA los reciba y no lo informe con los canales establecidos, será responsabilidad de EL CONTRATISTA este material.

EL CONTRATISTA deberá mantener en sus bodegas en el sistema SAP y en sus vehículos una lista actualizada del inventario de los materiales y/o bienes; la cual será revisada periódicamente por la persona delegada por AFINIA.

Es responsabilidad de AFINIA suministrar los elementos, materiales, y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo contemplado en la solicitud de la oferta técnica y económica. Sin embargo, EL CONTRATISTA, podrá suministrar materiales y/o bienes por necesidad del servicio de AFINIA y/o para garantizar la continuidad de la ejecución del contrato, previa autorización del Interventor de AFINIA, o en los casos que se indican explícitamente en el anexo.

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta a la hora de la valoración de su componente de ADMINISTRACIÓN el suministro de los siguientes elementos menores, los cuales se deberán dimensionar en función de la cantidad y el tipo de operaciones a ejecutarse:

ELEMENTO	UM
Cinta Autofundente	UN
Cinta Vinilo	UN
Cinta Enmascarar	UN
Caja clavos xx xxxxx	Libras
Tornillos de ensamble	UN
Chazo Plástico 5/16 X 1 1/2” Y Tornillo 1 1/4"	UN

6.2 Información sobre el control de los equipos propiedad AFINIA entregados en custodia del Contratista

Equipos: El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que estos equipos son de su responsabilidad y custodia y además de estar incluidos en los seguros específicos, les debe llevar el control detallado y debidamente documentado del seguimiento en todo momento de estos equipos (suministro, recepción, almacenamiento, instalación, uso y estado final en bodega), de modo que se le pueda llevar trazabilidad

y esta información sea fácilmente suministrada en el momento que se solicite por parte de la Supervisión del Contrato (Administrador del Contrato de AFINIA) o LA INTERVENTORÍA, además el CONTRATISTA deberá entregar mensualmente un informe con el balance de utilización de los mismos.

6.3 Sitios de entrega de materiales y equipos suministrados por AFINIA

Para los Materiales entregados por XXXXXX, el contratista deberá tener en cuenta que para cada territorio (Contrato) podrá retirar de cualquier Almacén de AFINIA

Observación: Cuando no se tenga el material requerido en la bodega de AFINIA más cercana a la zona de operación, AFINIA podrá realizar entrega en otras bodegas, caso en el cual, habrá lugar a reconocimiento de este transporte vía ítem 98 en caso de requerir grúa para transporte de postes y el ítem 99 en caso de requerir transporte para otro tipo de materiales.

6.4 Materiales suministrados por EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA podrá suministrar los materiales y/o bienes u otros que se requieran para la ejecución de las obras y/o actividades, previa autorización del Interventor. EL INTERVENTOR solicitará al CONTRATISTA mínimo tres (3) cotizaciones o referentes de precio, y aprobará la más conveniente para AFINIA. El soporte de las cotizaciones se debe tener actualizado para cada acta. Si el proveedor del material y/o bien es exclusivo, no será necesario solicitar cotizaciones o precios de referencia, pero deberá dejarse evidencia de la exclusividad del proveedor.

Para validar los valores presentados por EL CONTRATISTA, AFINIA podrá solicitar cotizaciones, o tomar como referencia los precios registrados en sus bases de datos u otro sistema idóneo para ello.

El transporte de los materiales y/o bienes correrá por cuenta de EL CONTRATISTA.

Es importante resaltar que el porcentaje de reconocimiento por concepto de suministro de materiales es diferente del concepto de administración (A) cotizado por EL CONTRATISTA en los ítems de actividades descritas en el formulario de precios; Los materiales y/o bienes suministrados deberán ser de calidad igual o superior a los especificados por AFINIA en las especificaciones técnicas de la solicitud de oferta técnica y económica; los cuales deberán entregarse al Interventor del contrato.

El Interventor seleccionará la oferta más conveniente para AFINIA, reconociendo:

a) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Obra Pública será de 16.04 %, que corresponden a 2.01% de rendimiento financiero y un 14.2% por concepto de administración.

b) Si el material se utiliza para una actividad que se identifica como Prestación de Servicio será de 11.04% o de costo, que corresponden a 2.01% de rendimiento financiero y un 9.2% por concepto de administración.

7. ESPECIFICACIONES GENERALES DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

7.1 Equipo de comunicaciones

Para el normal funcionamiento de las labores a desarrollar en el objeto de la presente contratación, EL CONTRATISTA suministrará medios de comunicación a los equipos de trabajo que conforme y que deberá tener en cuenta en su oferta, teléfonos celulares con planes y con cobertura en las regiones y municipios donde se realizarán las actividades.

7.2 Dotación de equipo de cómputo y movilidad

Para aquellas labores en que se requiera de equipo de cómputo se debe tener en cuenta que cumpla con excelentes características respecto al procesador, disco duro, memoria RAM, tarjeta de red, software (licenciado) y antivirus, de forma que se garantice el correcto funcionamiento de este durante la duración del contrato.

Para aquellas labores que implican la gestión de información bajo herramientas de movilidad, el contratista deberá proveer Tablet o dispositivo móvil que permita su gestión bajo condiciones de calidad y oportunidad.

7.3 Dotación equipos y herramienta en general

EL CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de las obras y/o actividades los equipos y herramientas relacionadas en la oferta técnica y económica.

Las dotaciones, herramientas y equipos en general relacionados en la oferta técnica y económica son las mínimas que debe poseer el personal en todo momento durante el desarrollo del contrato.

Lo anterior no deja sin vigencia la posibilidad para AFINIA de exigir la reposición por pérdida, robo, calidad o cantidad de alguno de los anteriores elementos, demandados por las circunstancias anteriores o un mayor número de obra.

Durante todo el contrato las herramientas y los equipos deberán estar en buen estado y ser de óptima calidad.

EL CONTRATISTA deberá cambiar los elementos de seguridad personal (cascos, caretas, gafas, arnés, guantes y zapatos) suministrados a sus trabajadores cuando ellos no ofrezcan las condiciones de seguridad requeridas.

El casco deberá cumplir con las siguientes características:

• Casco de seguridad dieléctrico.

• Clase E, tipo 1, tipo sombrero.

• Dotado de barboquejo con apoyos laterales y posterior.

• Suspensión con ajuste rápido, tipo rache.

• Debe cumplir con la Norma ANSI Z89.1.

EL CONTRATISTA deberá tener en el sitio de las obras y/o actividades la dotación y un número suficiente de equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las actividades encomendadas por

AFINIA, de acuerdo con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados.

EL CONTRATISTA deberá mantener la dotación, los equipos y herramientas de construcción en la mejor forma posible, con el objeto de evitar demoras o interrupciones de las actividades debidas a daños frecuentes de los equipos de construcción y herramientas. La mala calidad de la dotación, los equipos y herramientas o los daños, pérdidas o robos que ellos puedan sufrir, no será causal que exima a EL CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere por el presente contrato.

AFINIA se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos o herramientas que a su juicio sean inadecuados u obsoletos y que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato.

Equipos especiales

A continuación, se detallan algunos equipos que son necesarios para la ejecución de las actividades del contrato, los cuales deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA y los debe tener en cuenta en el A de su oferta.

7.4 Load Booster

Características: Load Booster mínimo 600 A; con su respectiva vara, pértiga universal x 3m.

El CONTRATISTA deberá suministrar y considerar dentro de su oferta la disponibilidad un (1) Load Booster por cada grupo.

7.5 Juegos de puesta a tierra

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad necesaria de juegos de puesta a tierra para media y baja tensión para cada una de las actividades que lo requieran, garantizando el cumplimiento de TODAS las normas nacionales en materia laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerándose principalmente las siguientes:

Ley 9 de 1979 Tít. III, Tit VII. Congreso de Colombia: Por la cual se dictan medidas que buscan preservar, conservar y mantener la salud de los individuos en sus ocupaciones.

Resolución Número 1348 de 2009, Ministerio de la Protección Social: Por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico.

Artículo 15.7 del RETIE, Puestas a tierra temporales: por el cual se establece los requisitos, las características y las condiciones de instalación.

Especificación:

Baja Tensión: Juego de puesta a tierra secundarias con dos (2) o más tramos unidos en cable flexible No. 1/0 AWG., aislado para 600 voltios, longitud de 60 cms. y en sus extremos terminal tipo caimán en cobre, con bajante en cable flexible No. 1/0 AWG. Aislado para 600 voltios, longitud de 14

metros, con pinza de presión y con su respectiva varilla de puesta a tierra. Según RETIE.

Media Tensión: Juego de puesta a tierra trifásico con tres (3) tramos independientes en cobre No. 2/0 extraflexible" en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del personal y la seguridad de los equipos, aislado para 600 V, longitud de 1.50 m, con grapas o pinzas en ambos extremos y un bajante a tierra con las mismas especificaciones anteriores, pero 14 metros de longitud, con su

respectiva varilla para puesta a tierra.

EL CONTRATISTA a si mismo debe suministrar toda la herramienta requerida para realizar la correcta instalación de la puesta a tierra.

7.6 Traje de abejas para trabajo en altura.

El CONTRATISTA deberá suministrar la cantidad suficiente y necesaria de trajes de abejas para trabajo en alturas a sus grupos de trabajo, de tal forma que en caso de tener que realizar las actividades del contrato en presencia de abejas, su personal no corra riesgos de picaduras. EL traje deberá ser tal que la persona pueda ascender, realizar el trabajo en altura

7.7 Especificaciones de uniformes

EL CONTRATISTA dotará a todos sus trabajadores (incluidos todos los conductores), desde el inicio del contrato (y cuando ingrese personal nuevo) de uniformes de trabajo (Dos (2) uniformes con sus respectivos dos pares de zapatos al inicio y uno (1) cada cuatro meses), se anota que el uniforme incluye: camisa, pantalón y el par zapatos. Para ello AFINIA tiene estipulado el cumplimiento de Imagen Física para contratistas mediante el cual se puede consultar en la página:

AFINIA:

xxxx://xxx.XXXXXX.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/X0_Xxxxxx_xxxxxx_xxxxxx_%00xxxx_x ontratistas_v2_2012.pdf

Nota: para todas las regiones, se suministrará dos dotaciones cada cuatro meses. Nota: Este suministro contempla camisa, pantalón y zapatos.

Nota: Para la ejecución de las actividades del Contrato, el CONTRATISTA debe garantizar la adecuada presentación y dotación de todo su personal operativo, sin importar los tiempos estimados para el remplazo o suministro de estos.

Nota Importante: Para las actividades que impliquen la intervención de redes energizadas, con el fin de garantizar los requerimientos técnicos mínimos para la protección contra arco eléctrico, el contratista deberá implementar para toda actividad, chaqueta y pantalón para protección contra arco eléctrico de 8 cal/cm2, además de protector facial contra arco eléctrico (careta: careta con protector xx xxxxxx ASCP & soporte ASSLB ranurado o uno que se adapte a la mayoría de los cascos).

7.8 Relación de herramienta y equipo básico para la ejecución de las actividades

El siguiente listado contiene las herramientas y equipos estimados que el contratista debe tener en cuenta en la elaboración de la oferta para conformar sus grupos de trabajo, estas herramientas y equipos deben ser transportados en diferentes vehículos para la ejecución de las obras.

Los vehículos son los siguientes: Camión de 3.5 toneladas y Camión doble cabina de 3.0 Toneladas o camioneta doble cabina.

Nota: EL CONTRATISTA deberá tener un (1) telurómetro en cada uno de los lugares de ejecución definidos en el numeral “2.1.3 Ubicación inicial de los lugares de ejecución principales, alternas y bodegas de EL CONTRATISTA”.

Listado básico de herramientas y equipos para las actividades de construcción y adecuación de redes en NT1 y NT2:

Descripción	Cantidad
	Camión 3.5 Ton
Agarradoras para cable desde 2 hasta 1/0 AWG, ACSR	4
Alicate pico de loro de 12” de punta curva y canaleta onda	2
Alicates de 8” aislado.	10
Almádana de 10 Ib.	1
Almádana de 4 Ib.	1
Aparejo triple largo.	2
Aparejos dobles largo.	2
Aviso de 1.00 m x 0.70 m para vehículo	2
Baldes para agua.	4
Barretón xx xxxxx de 1.80 m	4
Botiquín de primeros auxilios	2
Xxxxxx xx 0/0” x 00” (xxxx. / Juego de: 3 concreto y 3 para lámina)	1
Brochas de 4"	2
Caja metálica para herramienta, con candado, asegurada a la carrocería.	2
Cascos de seguridad (dieléctricos con barbuquejo)	12
Chicharra de 3/4” de tonelada con eslabón	2
Chicharra de 1 1/2” de tonelada con eslabón	1
Cinceles xx xxxxx para muro, de 1" con longitud de 20 cm. aprox.	2
Cinceles de punta (muelas) de 1/2x10”	2
Cinta fluorescente de seguridad (rollo de 100 m cada uno)	1
Cinta metálica de ¼” para pescar 20 m	1
Cizallas de 24"	2
Dados para la prensa (juego), para conectores de 2 a 6, 4 a 2/0, 2/0 a 2/0, cada juego con 8 unidades	1
Destornilladores xx xxxxxxxx de 8”.	5
Destornilladores de pala de 6” y 8"	5
Destornilladores de pala pequeños. (Para usar en contadores etc.)	5

Destornilladores tipo copa, juego de 6 unidades.	5
Detector de tensión para 13.2	2
Equipo protector contra abejas (careta y overol)	1
Estuche para pértiga y vara	1
Escalera dieléctrica de dos cuerpos de 36 pasos	5
Flexómetro de 5 mt	5
Gafas de seguridad juego con protección arco eléctrico	12
Gancho extractor de conector tipo cuña	2
Guante de caucho, (par) con guante de hilo y protector mecánico) 600 V.	1
Guantes de caucho para 20.000 V de aislamiento mínimo, con guantes de cuero protector, guantes de hilo y talco. (pares)	1
Juego de máquinas para pelar cable cubierto. El juego comprenderá: 6 un de 1/0 para 13.2kV	1
Hojas xx xxxxxx	3
Lienza de tela o metálica de 30 m.	1
Lima triángulo	1
Limatones redondo 1/2"	1
Limatones redondo de 5/8"	1
Llave de expansión de 10"	10
Llave hexagonal para terminales de transformadores (juego completo)	1
Llaves con boca fija de ¾" y estrella para tuerca de 1/2".	5
Llave tubo de 10”	2
Machetes de 18" con cubierta	2
Mango xx xxxxxx	3
Manilas de polipropileno de ½" (25 m. c/u.)	5
Manilas de 3/4" (50 m. c/u.) para halado de postes	2
Martillo de uña.	5
Capas de plástico para el invierno tipo abrigo	4
Poleas deslizantes con sus respectivas manilas	3
Poleas para el montaje de cable cubierto convencional	3
Conos de señalización	20
Reflector de mano	2
Nivel xx xxxxxx	1
Pala común	3
Pala tijera con cabo largo	4
Paleta para orientar vehículos con pare, siga	2
Palustres (1 pequeño y 4 grandes)	2
Pértiga telescópica de fibra xx xxxxxx de 7 cuerpos, 11 m.	1
Pisones metálicos	2
Placa acrílica (40x30 cm) “Peligro, no operar, personal trabajando en red”	2
Plomada castaña	1
Poleas guía para montaje de cable compacto (para suspensión y ángulo)	2
Prensa manual MD 6 u 8	1

“Rachet” con cuadrante de ½” pulgada y copas de 9/16”, ½” y 3/42	2
Recipientes para clasificación de materiales en los carros	4
Terminal con GPS según especificaciones xxx xxxxxx (Para Georreferenciación)	1
Taladro eléctrico y juego de brocas de 1/4" hasta 5/8" para muro. Juego de seis	2
Torquímetro de 150 libras por pulgada	1
Vallas metálicas en calibre 24, cara tipo “tijera” de tamaño 70x50 cm., frese: “Trabajamos para AFINIA”, nombre de la empresa contratista, teléfono de atención al cliente. Contrato N°	4
Voltiamperimetro digital (Pinza), para DC y AC	2
Zunchadora y cintas correspondientes	2

Listado básico de herramientas para las actividades asociadas a la gestión de la medida

Descripción	Cant.
Alicate aislado a 600 V, 8 pulgadas	2
Xxxxxxx xx xxxxx	0
Xxxxxxx cortafrío aislado de 6”	2
Almadana 4 Lbs	1
Barra de punta y pala de 1 mt	1
Barra pata xx xxxxx N 3 300	1
Monocular	1
Broca Sierra ¾”, 1” y 1 ½”	1
Brocas para láminas de ¾”	1
Broca 5/16" muro	1
Brocha 4”	1
Caja de herramientas	1
Calculadora	1
Cinceles punta y pala	1
Cinta acerada para pescar cable (Mínimo 20 metros)	1
Cinta de señalización con dispensador (Según Resol. 1050 de 2004)	1
Cizalla 18 pulgadas	1
Cronómetro digital.	1
Detector de ausencia de tensión en baja tip lapiz audible 90 a 1.000 V CACategoría IV: Cumple con la normativa de seguridad CAT IV 1.000 V Conforme a IEC 61326-1:2006	1
Escalera de fibra de dos (2) cuerpos (9 m) con nivelador	1
Escalera tipo lector de fibra 2.5 m en dos o tres cuerpos.	1
Flexómetro de 5 mts.	1
Juego de destornilladores aislados a 1000 Voltios asi: 4 de pala con las siguientes caracteristicas 1/8" x 4"; 5/32 x 4"; 7/32 x 5"; 9/32 x 6". 2 de estria asi: #1 x 3 5/32"; #2 x 4"; 1 probador tipo destornillador: 1/8" x 2 3/4.	2
Juego de llaves hexágonas	1
Linterna de mano. Bombillo halógeno 6 V. con cargador	1

Linterna tipo minero recargable, con adaptador de corriente alterna y banda elastica para la cabeza o casco.	2
Lima triangular de 6" con cabo	1
Llave de expansión de 10” Aislada	1
Machete 18 con funda	1
Cartuchera o Xxxxxxx xxxxx herramienta	2
Mango xx xxxxxx (incluye la hoja xx xxxxxx)	1
Manila de ½ PG x 25 m	1
Martillo de Uña	1
Morral grande tipo reno	2
Navaja pico de loro aislada	2
Pértiga telescópica (para asegurar línea de vida.)	1
Pinza Voltiamperimétrica que incluya el rango 0 - 400A; 0 - 600 V.	2
Pipeta de gas de 3 lb. Portátil	1
Ponchadora para Kit de empalme	1
Prensa MD 6 u 8 y sus respectivos dados	1
Ratchet con cuadrante de media pulgada y juego de copas 9/16”, ½”, ¾” y 15/16”, 19 m.m. y 22 m.m. copa larga	1
Remachadora y remaches	1
Resistencia (1400W x 220V) (con mango xx xxxxxx)	1
Resistencia eléctrica en espiral, con mango xx xxxxxx y malla protectora, de 300W a 110V. La longitud del cable aislado debe ser de 2.5 m.	1
Tabla legajadora (tamaño oficio) plástica	1
Taladro eléctrico inalámbrico (roto-martillo) con juego brocas para acero y muro de 1/4" hasta 5/8".	1
Zunchadora	1
Abrigo Impermeable	2
Botas de Caucho (Pares)	2
Botiquín de primeros auxilios	1
Casco de seguridad dieléctrico, con barbuquejo	2
Careta con protector xx xxxxxx	1
Gafas de seguridad claras con su estuche	2
Gafas de seguridad oscuras con protección UV y su estuche	2
Guantes de vaqueta largos (pares)	2
Guantes aislados a 600 V con guante protector (pares). Guante dieléctrico clase 00 (para trabajo en tensiones inferiores a los 500 Voltios), fabricado en caucho natural tipo 1. Norma ASTM D210 y normas NFPA 70E. Los guantes deben venir acompañados de guantillo de hilo, protector de cuero y saco para transporte. Los guantes deben estar acompañados de certificado de cumplimiento de las normas citadas con fecha no superior a 6 meses.	2
Gorro cubre nuca (tipo monja o balaclava)	2
Protector Solar con filtro UV (Para c/u de los trabajadores) cada 2 meses	2
Equipo de comunicación celular como lo indica el numeral 3 del presente anexo técnico.	1
Aviso para el vehículo con identificación del Acta de Trabajo	2
Conos de señalización para tráfico 90 cms	4
Terminal portatil	1

Impresora	1
Equipo de seguridad para trabajo en alturas (carro): Equipo Arnés: Arnés en configuración H, de cuatro argollas con faja lumbar, 1 conector de anclaje de 1.8 mts (tercer pretal), pretales, 3 mosquetones en acero de cierre automático, los anteriores elementos deben cumplir con reglamento 3673 de trabajo seguro en altura, 1 cabo de posicionamiento regulable, 1 tula para transporte, dispositivo adaptador de anclaje adaptable a pertiga, 1 línea de vida de 15 mts con freno automatico, consta de: 1 soga de poliamida o nylon de 13 mm de espesor, con contrapeso de goma y hebilla reguladora, 1 mosquetón de 55 mm de abertura y 1 mosquetón en acero de cierre automático. (para todo el contrato) Estos elementos deben cumplir con reglamento 3673 de trabajo seguro en altura. (Resolución 1409 del Ministerio de protección social)	2
Equipo AVM 1F. V3	1
Carga fantasma 1F	1

Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de Coordinador de equipo de trabajo (Liniero Encargado).

Descripción

Capas de plástico para invierno tipo abrigo

Casco de seguridad dieléctrico, clase E o B tipo 2, con barbuquejo

Flexómetro de 3 m.

Gafas de seguridad, tipo industrial, mono gafas. Xxxxxx - xxxxx.

Gafas (tipo Ref. 180 Xxxxxx o similar) con protección arco eléctrico

Botas de caucho pantaneras (un par)

Guantes de cuero (un par)

Guantes de carnaza (un par)

Navaja adecuada para pelar cables

Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de Oficial electricista (Liniero)

Descripción

Adaptador para pértiga

Alicates de 8" aislado

Cascos de seguridad dieléctrico, clase E o B, con barbuquejo

Cinta plana 1.5 m

Cinturón para arnés incorporado o adaptable con anillos en “d” laterales para

posicionamiento.

Xxxxxx x xxxxxxx de nylon – neopreno para posicionamiento en el poste.

Cuerda de conexión de 1.5 m

Equipo para trabajo en alturas con cuerda de rescate de 50 m **Ver Especificaciones de equipo de

seguridad para trabajo en alturas.

Flexómetro de 3 m.

Freno

Gafas (tipo Ref. 180 Xxxxxx o similar) con protección arco eléctrico

Gafas de seguridad, tipo industrial, mono gafas. Xxxxxx - xxxxx.

Gancho de seguridad para anclaje 60 mm

Guantes de carnaza (un par)

Guantes de cuero (un par)

Impermeable completo para la lluvia (overol y chaqueta tipo motociclista)

Llave de expansión de 10”

Línea de vida de 20 m

Maletín porta herramientas

Mosquetones

Navajas adecuadas para pelar cable (no cuchillos).

Listado básico de herramienta para las actividades que requieren de conductores.

Cascos de seguridad clase E o B, con barbuquejo

Gafas antisolares

Guantes de cuero (un par)

Guantes de carnaza (un par)

Uniforme (camisas y pantalón)

Zapatos de seguridad, con suela de caucho y reforzado con puntera

Listado básico de herramienta para las actividades que se ejecutan con un perfil de técnico electricista (Motociclista)

Tabla con ganchos

Binóculos 10 x 25 mm

Casco de seguridad dieléctrico, clase E o B tipo 2, con barbuquejo

Botas de caucho (un par)

Lienza de 25 m

Gafas de motociclista

Gafa antisolar (Ref. Xxxxxx 180 o similar)

Chaleco reflectivo según norma vigente de transito

Impermeable completo para la lluvia (overol y chaqueta tipo motociclista)

Casco integral (compacto) o modular abatible para motociclista

Visor externo de repuesto

Codera de Protección para Motociclista

Guante de Protección para Motociclista

Rodillera de Protección para Motociclista

Especificaciones de equipo de seguridad para trabajo en alturas

Descripción	Cantidad
Arnés de cuerpo entero, tipo H (no cruzado)	1

Eslinga para posicionamiento. Elaborada en cuerda de poliamida de 14 o 16 mm De diámetro. Con longitud total de 2 m. Ajustable regulable mediante regulador de aluminio. con funda protectora anti desgaste de mínimo 50 cm.	1
Línea de vida. Cuerda estática trenzada. En poliamida. Diámetro 14 mm, longitud 15 m., con ojal y nudo trenzado o termo sellado en un extremo. Resistencia mínima de 22.2 kN. Que cumpla norma en 696 o internacional equivalente.	1
Eslinga de conexión, en cuerda de poliamida trenzada. Diámetro 12 mm, longitud 1.5 m., con nudos termo sellados o preformados con guardacabo en sus extremos. Sin conectores. Que cumpla norma en 354 o internacional equivalente.	1
Cinta tubular cerrada. En poliamida (eslinga sin fin) de 1.20 m. - 2.00 m. De longitud y ancho entre 19 mm y 25 mm Para utilizar como punto de anclaje provisional. Debe incluir prolongación xx xxx en cinta para la adaptación y fijación de mosquetón. Resistencia mínima 22 kN. Que cumpla norma en 795 o internacional equivalente.	1
Anclaje portátil. Confeccionado en reata de nylon o poliamida reforzada de 45 mm (1 3/4 ") de ancho. De longitud regulable mediante hebilla xx xxxxxxxxx hasta máximo 1.80 m. Debe incluir en un extremo una argolla en d para la fijación de mosquetón y en el otro un ojal (aro pasador) en la misma reata. Resistencia mínima 22 kN. Que cumpla norma ANSI 359.1 o internacional equivalente.	1
Gancho conector para anclaje con abertura de 55 - 60 mm En acero inoxidable o aleación. Con mecanismo de seguridad (doble bloqueo). Resistencia longitudinal mínima de 22 kN. Debe cumplir norma en 362 o internacional equivalente.	1
Mosquetones tipo eslabón en aluminio con cierre de bloqueo automático (no roscado), con abertura de 17 a 20 mm Resistencia longitudinal mínima de 22 kN. Resistencia transversal mínima de 7 kN. Que cumplan la norma en 362 o internacional equivalente.	3
Freno automático en acero. Removible. De accionamiento en línea vertical. Para cuerda de 14 mm De diámetro. Con seguro que evite su apertura involuntaria. Debe tener directamente incorporada una eslinga en cuerda trenzada de 14 mm de diámetro y 30 cm de longitud. Con nudo termo sellado o preformado con guardacabo en su extremo. Sin conectores. Debe cumplir norma en 353 o internacional equivalente.	1
Cordinos, en cuerda de 6 -7 mm diámetro y 5 m. De longitud.	2
Bolso porta herramientas en lona para trabajo en alturas	1
Bolso para cargar el equipo	1
Dispositivo adaptador de anclaje. Para conector de 60 mm, adaptable a pértiga con terminal universal.	1
Cuerda estática en poliamida, tejida, diámetro 13 mm, longitud 10 m., para amarrar y adaptar a la escalera	1

• Adicional a los equipos y herramientas relacionados anteriormente, el contratista será responsable de proveer los elementos que sean necesarios adicionales para garantizar la adecuada ejecución de las actividades, el cumplimiento del alcance y entregables de los ítems y la normatividad vigente.

8. HORARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Entendido como el horario normal de trabajo para el personal vinculado por EL CONTRATISTA, será de

cuarenta y ocho (48) horas semanales con horarios ordinarios diurnos, pero ajustándose la hora de inicio de labores al horario que se acuerde entre las partes para el cumplimiento del contrato. El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la regulación laboral vigente durante la ejecución del contrato.

8.1. Horario flexible para la prestación del servicio y ejecución de actividades

AFINIA, podrá acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas, se realice mediante jornadas flexibles de trabajo diarias y/o nocturnas, de lunes a sábado, distribuidas en máximo seis días a la semana, con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana, podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho

(48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002. De todas formas, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la regulación laboral vigente durante la ejecución del contrato.

Este horario flexible será debidamente acordado entre el CONTRATISTA y la Interventoría del contrato. AFINIA a través de la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA)

o LA INTERVENTORÍA, velará por el cumplimiento de la ley. Igualmente, AFINIA y el Ingeniero Soporte Operativo, verificaran diariamente la información de obra ejecutada para efectos del control de obra ejecutada, material instalado y retirado.

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias de todo el personal a su cargo, garantizando siempre el número de recursos informados en la oferta. AFINIA no aceptará personal con alguna prescripción médica en la que se impida desarrollar las actividades propias del objeto del contrato; aun no estando el trabajador incapacitado. El costo que esto genere será asumido por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA también deberá tener en cuenta en la elaboración de la oferta el costo de los dominicales y festivos.

8.2 Pago de actividades en días ordinarios, festivos o dominicales, en caso de que sean ordenados por parte de AFINIA y cuando la ejecución exceda el horario establecido para la prestación del servicio y ejecución de actividades.

Cuando en la ejecución de estos se exceda la jornada ordinaria de 48 horas semanales, adicional al valor del ítem, se pagarán los recargos y reconocimientos vigentes de acuerdo con lo estipulado por la ley. Este recargo se aplica a la componente de mano de obra de cada ítem antes de AU, la cual se obtendrá del análisis de precios unitarios presentado por EL CONTRATISTA, al momento de la entrega de la propuesta.

Este pago será habilitado por la supervisión del contrato (Administrador del Contrato de AFINIA) o LA INTERVENTORÍA, y solo se aplicará en los siguientes casos:

• Actividades relacionadas con ANS corporativos, radicados y derechos de petición: Se realiza el pago de horas extra en los casos en que se deben atender actividades que son de cumplimiento inmediato por las implicaciones que esto tiene para la empresa, como lo es el caso de ANS, derechos de petición y tutelas.

• Actividades autorizadas por AFINIA: Si durante la programación de actividades se hace necesario la realización de trabajos los domingos o festivos, estos trabajos serán autorizados por los encargados de AFINIA.

Este contrato se regirá por la legislación colombiana.

Por los trabajos realizados adicionales a las 48 horas en días ordinarios, festivos o dominicales, EL CONTRATISTA deberá pagar al personal los recargos establecidos en el Artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 29 de la ley 50 de 1990, y modificado por el artículo 26 de la ley 789 de 2002 o las normas que la reemplacen o modifiquen.

Los programas de trabajo que se generen para dar cumplimiento a las necesidades que se presenten podrán ser variados en cualquier momento, dadas las exigencias y requerimientos del sistema.

EL CONTRATISTA deberá suplir las faltas, incapacidades, vacaciones y licencias de todo el personal a su cargo, garantizando siempre el número de personas solicitadas en cada ítem.

Según el artículo 167 del régimen laboral colombiano, empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, deberán conceder a sus trabajadores dos (2) horas de dicha jornada, para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

Debido a lo anterior, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta al elaborar su oferta el costo de dicho tiempo.

8.3 Actividades en municipios fuera de la región y de los centros de operación.

1. Los peajes que se ocasionen por motivo de la ejecución de este contrato no serán reconocidos por AFINIA a favor de EL CONTRATISTA, este valor debe ser tenido en cuenta en su A a la hora de presentar su oferta.

2. AFINIA podrá exigir a EL CONTRATISTA, la ejecución de actividades propias del objeto del contrato, en una zona o varias zonas distintas a la asignada inicialmente para su ejecución.

3. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, en caso de solicitarle la ejecución en otras zonas, deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la Solicitud de Ofertas Técnicas y Económicas, sus condiciones y sus anexos.

8.4 Cumplimiento de obligaciones laborales

Las obligaciones laborales con el personal de los contratistas para AFINIA están a cargo del respectivo empleador, sin embargo, es importante que, para facilitar el cumplimiento cabal del objeto del contrato, se verifique el cumplimiento de las obligaciones mínimas que se especifican en el contrato.

En tal sentido, la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o

LA INTERVENTORÍA verificará periódicamente que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones legales, de acuerdo con la regulación laboral vigente durante la ejecución del contrato.

9. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL TRANSPORTE

a. Transporte y decretos relacionados con el transporte de carga y pasajeros

El transporte requerido para desempeñar las labores objeto de esta contratación, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes en esta materia, nacionales, municipales y de AFINIA, en cuanto a la utilización, señalización, destinación y todos los aspectos legales y técnicos de este tipo de actividades.

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga suficientes vehículos propios (camiones, camionetas, etc.) para adelantar las actividades u obras y por tanto requiera contratar dichos vehículos, estos deberán ser suministrados por empresas que presten el servicio de transporte, habilitadas por el Ministerio de Transporte y que cumplan con la resolución N°1050 de 2004 del Ministerio del Transporte (Apéndice 9) o la que la remplace. Deberán cumplir con el Decreto Ley 174 del 05 de febrero de 2001, expedido por el ministerio de transporte.

b. Documentación exigible a los vehículos contratados

De acuerdo con la modalidad de servicio y radio de acción autorizado, los documentos que sustentan la operación de los equipos son:

1. Transporte público terrestre automotor de carga

• Manifiesto de Carga.

• Documentos exigidos por los reglamentos para transportar mercancías consideradas como peligrosas, cargas extrapesadas y extra dimensionadas.

2. Transporte público terrestre automotor especial

• Tarjeta de operación.

• Extracto del contrato.

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto comunitario.

EL CONTRATISTA suministrará a los vehículos las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto comunitario, según lo estipulado en la página web de “Manual de Imagen física de Contratistas AFINIA”:

AFINIA:http://xxx.XXXXXX.xxx.xx/site/portals/documentos/institucional/U2_Manual_imagen_física_%2 0para_contratistas_v2_2012.pdf

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA debe reemplazarlo por otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas.

El transporte hasta el sitio de las actividades de equipos y materiales componentes de los trabajos por

realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta del CONTRATISTA.

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por AFINIA, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito Departamentales y Municipales.

Nota: EL CONTRATISTA entregará mensualmente, la información completa de los vehículos que laboran para el contrato y reportará inmediatamente los cambios que se realicen de vehículos por cualquier motivo, en cuyo caso el vehículo deberá cumplir con los requerimientos y características exigidos en la oferta técnica y económica.

Para efectos de aceptación y aprobación de cada uno de los vehículos, EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos:

• Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. Dicho certificado deberá ser expedido por un taller de reconocida calidad y aceptado por AFINIA.

• Certificado de la revisión técnico-mecánica y de gases expedido por establecimientos debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte para prestar dicho servicio, que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio.

• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.

• Fotocopia del certificado de movilización vigente.

• Fotocopia del seguro obligatorio vigente.

• Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros.

• Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo.

• Especificación técnica de los vehículos.

• La capacidad de los vehículos será certificada con la matrícula.

• Estar acondicionados para el transporte de materiales y herramientas, o sea que estos no deben estar arrumados. Se recomienda disponer de cajones o compartimientos especiales para equipos, materiales o herramientas. Los materiales y equipos que no sea posible disponer en los compartimientos adaptados, estarán debidamente amarrados y asegurados para evitar que por su movimiento o desplazamiento se produzcan golpes o lesiones al personal.

• Poseer caja con candado seguro y espacio suficiente para guardar herramientas, materiales y equipos del personal.

• Disponer de botiquín surtido de primeros auxilios, cuya dotación debe estar ajustada a las recomendaciones del Departamento de Higiene y Seguridad de AFINIA.

• Poseer un extintor de polvo químico seco, de acuerdo con la capacidad del vehículo, con carga vigente durante la ejecución del contrato y linterna, tacos xx xxxxxx, banderolas, etc.

c. Vehículos y transporte

Generalidades: De acuerdo con la Ley, el transporte adicional que se requiera para transportar el personal y cumplir con la norma, debe ser por cuenta de EL CONTRATISTA y haberlo tenido en cuenta dentro de su Administración (A).

De acuerdo con lo anterior EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia del personal puntualmente en la sede administrativa o en los diferentes sitios de trabajo y horas indicadas por la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA. EL

CONTRATISTA es el responsable de la elección del tipo de transporte adicional que se requiera, lo cual debe garantizar el buen desempeño y desarrollo del contrato.

Sólo personal capacitado y debidamente autorizado puede operar equipos o conducir vehículos automotores, de acuerdo con el tipo y capacidad.

Los vehículos utilizados para transporte de personal, materiales o equipos deben ser los apropiados y aceptados por las autoridades de transportes y tránsito. Para el transporte de personal y/o de materiales en vehículos alquilados o de propiedad de EL CONTRATISTA, debe exigirse un estricto cumplimiento de las normas legales y de las estipuladas por AFINIA en el respectivo contrato.

Todo vehículo debe poseer, además del equipo de seguridad vial recomendado por las autoridades de tránsito, un extintor de polvo químico seco de contenido proporcional a la capacidad de carga del automotor o a su destinación, el cual debe llevarse en lugar visible y accesible dentro de la cabina, para garantizar su operación sin pérdida de tiempo.

Antes de iniciar la operación o marcha de un equipo o vehículo el conductor u operador debe asegurarse de:

• Revisar diariamente el estado general en especial el sistema hidráulico, frenos, nivel de fluidos (aceite, agua, combustible) y cables si los tiene.

• Conocer la capacidad y limitaciones del vehículo o equipo y familiarizarse con los instrumentos de control y con los dispositivos de protección.

• El funcionamiento correcto xx xxxxx, pitos, limpia brisas y señales.

• El correcto funcionamiento del freno de emergencia.

• Que todos los sistemas hidráulicos y neumáticos estén en perfectas condiciones y no presenten fugas.

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto comunitario.

Si por algún motivo falta uno de los vehículos de transporte, EL CONTRATISTA debe remplazarlo por otro(s) de las mismas características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas.

EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros ocasionados por los vehículos al servicio de AFINIA.

Para todos los GRUPOS DE ACTIVIDADES (el GRUPO DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE REDES EN NT 1 Y 2, ACTIVIDADES PARA LA HABILITACIÓN VIVIENDA (DOMICILIARIA E INTERNA); ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA MEDIDA; ACTIVIDADES PARA

LA GESTIÓN MEDICIÓN CENTRALIZADA EN MULTIFAMILIARES), el componente de transporte del personal operativo estará incluido dentro del costo directo de la actividad.

Por su parte el transporte hasta el sitio de las actividades de equipos y materiales componentes de los trabajos por realizar es por cuenta y bajo la responsabilidad EL CONTRATISTA, por lo que deberá estar considerado dentro de su ADMINISTRACIÓN.

El combustible y todos los gastos que requieran los vehículos contratados serán por cuenta de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá contar con el recurso necesario para respaldar oportunamente el servicio de transporte ante cualquier anomalía o imprevisto que se presente durante la prestación de este. AFINIA, no reconocerá el tiempo que dure el imprevisto del vehículo.

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las normas de seguridad indicadas por AFINIA, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito Departamentales y Municipales.

Transporte de personal

El transporte de personal debe hacerse en vehículos diseñados para tal fin y dar cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte de personal.

Transporte de equipos y materiales

Usar solamente vehículos debidamente acondicionados para el transporte de equipos, carretes, tubos, estructuras, y, en general, carga pesada y/o que sobresalga del vehículo, dando cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte de equipos y materiales.

Transporte de vehículos especiales o sistemas operativos

Los vehículos con equipos hidráulicos o con remolque sólo pueden ser operados por personal calificado y debidamente autorizado, dando cumplimiento a la normatividad vigente para el trasporte de equipos y materiales.

d. Descripción de los vehículos contratados Camioneta doble cabina para los ítems que lo requieren:

Estos vehículos deberán, como mínimo, ser de 2.000 centímetros cúbicos y poseer una capacidad de carga de 1 tonelada; modelo no mayor xx xxxx (10) años xx Xxxxx Tracción (4X4), con volco, poseer estructura porta escaleras y herrajes. Aunque el modelo de los vehículos podrá ser superior a diez (10) años, pero cuando se incluya un vehículo con esta condición, el mismo deberá ser sometido por lo menos a dos (2) revisiones técnico-mecánicas por año. Además, serán sometidos al visto bueno de AFINIA, en los aspectos relacionados con el estado mecánico, eléctrico, latas, condiciones de servicio y seguridad, deberán portar dos (2) avisos en lugar visible las cuales tendrán las especificaciones dadas por AFINIA según la normatividad vigente.

Debe estar dotado con cuatro (4) conos, 90 cm de alto y 30 cm de base, de seguridad para ubicarlos a los lados del vehículo cuando se encuentre estacionado.

Deberá disponer de una camilla y un botiquín para la atención de primeros auxilios ajustándose a la norma de AFINIA.

El vehículo cotizado se utilizará para transportar personal, herramienta y materiales o equipos para el cumplimiento eficiente de los trabajos.

Motocicletas, para los ítems que lo requieren:

• Cilindraje mínimo de 125 c.c. o superior

• Motor Cuatro Tiempos (SOHC o DOHC) motor con refrigeración líquida o por aire (radiador de aceite opcional).

• Modelo no mayor de cinco (5) años con visto bueno previo por parte de AFINIA, lo referente al estado mecánico, condiciones de servicio y seguridad, bien sea moto de propiedad del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato.

• Transmisión velocidades, Manual mínimo 5 velocidades

• Suspensión Delantera, Telescópica con baño de aceite o gas, resorte en espiral amortiguado por aceite.

• Suspensión trasera, Monoamortiguador de resorte.

• Frenos, Delantero y trasero, puedes ser tipo campana o disco

• Defensa frontal para protección del conductor y la moto para eventuales caídas

• La moto deberá ser adecuada con una caja de 50X28X35 cms, resistente y adecuada para cargar la herramienta y materiales necesarios para la atención de las actividades, tal que se garantice seguridad en el transporte con dicho vehículo.

Nota: aunque el cilindraje mínimo exigido es 125 c.c., EL CONTRATISTA debe garantizar que toda moto suministrada, debe ser apta para las labores específicas y que estas no tengan ni presenten dificultades mecánicas, ni de fuerza necesaria para acceder a los sitios donde se requiera la labor de este transporte. Por lo anterior, la moto que no permita la labor a un sitio determinado será rechazada.

Para el transporte en moto se debe cumplir con todo lo que disponga el Ministerio de Transporte para desarrollar las actividades en donde se requiere el uso de este vehículo. Todos los funcionarios que laboren en moto deben tener casco de seguridad que cumpla norma DOT. La motocicleta deberá ser adecuada para transportar una caja portaequipaje, resistente y adecuada para cargar la herramienta y materiales necesarios, tal que se garantice seguridad en el transporte con dicho vehículo.

El personal que labore en moto deberá portar el equipo de protección que se ha establecido en el anexo que relaciona la herramienta.

Camión 3.5 toneladas para los ítems que lo requieren:

Camión doble cabina: de 3.500 c.c. o superior, para el transporte seguro y confiable de las personas, materiales, herramientas y equipos de trabajo. El vehículo deberá transportar como mínimo las personas que conforman este ítem, cumpliendo con las normas de tránsito vigentes.

Este vehículo debe tener capacidad de 3.5 toneladas como mínimo, con condiciones seguras en aspectos como el estado mecánico, eléctrico, latas, condiciones de servicio y seguridad óptimos, modelo reciente (el modelo de los vehículos podrá ser superior a diez (10) años, pero cuando se incluya un vehículo con esta condición, el mismo deberá ser sometido por lo menos a dos (2) revisiones técnico- mecánicas por año) bien sea vehículo de propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato

lo cual podrá ser verificado por XXXXXX, deberán portar dos (2) avisos imantados en lugar visible las cuales tendrán las especificaciones dadas por AFINIA según la normatividad vigente.

Modelo no mayor xx xxxx (10) años, Además deberán portar dos (2) vallas en lugar visible las cuales tendrán las especificaciones dadas por AFINIA, según el anexo 2; del manual de imagen física para contratistas.

El vehículo cotizado se utilizará para transportar personas, herramienta, materiales, equipos y escombros si fuere necesario para el cumplimiento eficiente de los trabajos.

Además de las herramientas convencionales de desvare, el vehículo deberá disponer de los siguientes elementos:

Una camilla para atención de primeros auxilios.

Deben poseer porta escaleras (no varillas dobladas), para bajarse y subirse de la carrocería, disminuyendo el riesgo de accidentes por caídas.

Todos los vehículos que transporten, transformadores, reconectadores, suiches y Reguladores deben contar con el Kit de manejo de sustancias peligrosas. Y deben tener la disposición para el transporte de estos elementos como la cuba.

Grúa con conductor para los ítems que lo requieran:

Grúa: tener una capacidad de transporte no menor a 6 toneladas. Deberá ser escualizable, tener como mínimo un juego de dos (2) gatos en la parte trasera del vehículo, disponer xx xxxxxxxx y el respectivo soporte especial que le permita cargar adecuadamente los postes. Este vehículo deberá contar con freno de seguridad. Dotado como mínimo con 8 (ocho) conos de señalización para ubicarlos a los lados del vehículo cuando esté estacionado, además deberá tener como dotación, un kit completo para el manejo de sustancias peligrosas, según Decreto 4741 de 2005 sustancias residuos peligrosos, los decretos 1220 de 2005 y 4741 de 2005 o aquellos que los modifiquen o sustituyan, o acto administrativo que avale el PMA (Plan de Manejo Ambiental) que aplique para aquel que se encuentre en régimen de transición de acuerdo con la Ley 99 de 1993, además debe portar los respectivos rombos y normas, se debe contar con dos avisos que indiquen carga larga y ancha, según la xxxxx xx xxxxxxxx vigente que aplique para esta señalización. El conductor además deberá estar certificado para el transporte de sustancias y residuos peligrosos.

La grúa hidráulica se utilizará para cargar, transportar e instalar materiales y equipos, desde los sitios o bodegas de AFINIA hasta los sitios de obra, para la construcción de redes eléctricas, con toda la documentación ajustada a la ley, en condiciones técnico mecánicas óptimas y seguras en aspectos como: sistemas mecánico, eléctrico, el estado de latas, en muy buenas condiciones de servicio y seguridad, bien sea vehículo de propiedad del CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato lo cual podrá ser verificado por AFINIA; deberán portar dos (2) vallas en lugar visible, las cuales tendrán las especificaciones dadas por AFINIA según la normatividad vigente.

Este vehículo debe operar, con condiciones seguras en aspectos como el estado mecánico, eléctrico, hidraulico, latas, condiciones de servicio y seguridad óptimos, modelo reciente (el modelo de los

vehículos podrá ser superior a diez (10) años, pero cuando se incluya un vehículo con esta condición, el mismo deberá ser sometido por lo menos a dos (2) revisiones técnico-mecánicas por año) bien sea vehículo de propiedad de EL CONTRATISTA o que actúe bajo subcontrato lo cual podrá ser verificado por AFINIA, deberán portar dos (2) avisos imantados en lugar visible las cuales tendrán las especificaciones dadas por AFINIA según la normatividad vigente.

El vehículo se utilizará para transportar e hincar postería de concreto y madera, de acuerdo con la normatividad vigente para AFINIA, en líneas energizadas o des energizadas; deberá ser escualizable, tener como mínimo un juego de dos (2) gatos estabilizadores en la parte trasera del vehículo, disponer xx xxxxxxxx y freno de seguridad, disponer de medios para la instalación de puesta a tierra temporal. La grúa será utilizada para trabajos en el área de influencia, relacionada en el objeto del contrato. Dotado con cuatro (4) vallas metálicas de seguridad, conos o delineadores tubulares y cinta anaranjada y blanca.

III. Vehículo tipo Buseta

Las busetas tendrán a cargo el transporte del personal para las diferentes actividades de ejecución de las obras, tendrán una capacidad mínima de 16 pasajeros y estará dotada de los elementos de señalización, seguridad y deberá tener toda la documentación, permisos y chequeos vigentes durante la ejecución del contrato.

Estarán también dotadas con ocho (8) conos, 90 cm de alto y 30 cm de base, de seguridad para ubicarlos a los lados del vehículo cuando este esté estacionado.

El transporte requerido para desempeñar las labores objeto de esta contratación, deberá ceñirse a las disposiciones normativas vigentes en esta materia y las personas o entidades que presten este servicio deberán cumplir con el Decreto Ley 174 del 05 de febrero de 2001, expedido por el ministerio de transporte.

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga suficientes vehículos propios (camiones, camionetas, camperos etc.) para adelantar las actividades objeto del contrato y por tanto requiera contratar dichos vehículos, estos deberán ser suministrados previo contrato con empresas de servicio público habilitadas por el Ministerio de Transporte.

Los vehículos deberán portar las señales informativas de acuerdo con las normas vigentes de impacto comunitario.

Si por algún motivo falta algún vehículo, EL CONTRATISTA debe reemplazarlo por otro de las mismas características, dentro de las próximas veinticuatro (24) horas.

EL CONTRATISTA será el responsable de todos los daños o perjuicios a terceros ocasionados por los vehículos al servicio de Afinia.

El transporte hasta el sitio de las obras, del personal, equipos, materiales y herramientas es bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

En todos los aspectos relacionados con el transporte, EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las

normas de seguridad indicadas por Afinia, las Secretarías de Obras Públicas y las Direcciones de Tránsito Departamentales y Municipales.

Para efectos de aceptación y aprobación de los vehículos, EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos:

- Certificado que garantice que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento y habilitado para prestar el servicio. Dicho certificado deberá ser expedido por un taller de reconocida calidad y aceptado por Afinia.

- Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo.

- Fotocopia del certificado de movilización vigente.

- Fotocopia del seguro obligatorio vigente.

- Copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros.

- Copia de la licencia de conducción de quien va a conducir el vehículo. Ver formato al final de este anexo.

III. Vehículo tipo Grúa Hidráulica

El vehículo tipo grúa que EL CONTRATISTA tiene opción de suministrar para la ejecución de las obras, deberá tener una capacidad de mínimo de 6 toneladas y deberá cumplir con todas las normas y disposiciones legales del Ministerio de Transporte.

IV. Vehículo tipo canasta

Para todos los modelos y unidades cada año deben hacerse pruebas dieléctricas,

Características técnicas de equipo hidráulico

Descripción	Unidad	requerido
Requerimiento de peso que soporta el Chasis	Lb	Mínimo 15000 Lb (5849 Kg)
Altura hasta la base de la cesta	m	Igual o superior a (10,9) m
Altura de trabajo	m	Igual o superior a (12,5) m
Alcance lateral	m	Igual o superior a (5,9) m
Ángulo articulación	-	163º
Tipo Boom	-	Articulado
Capacidad plataforma	kg	Igual o superior a 136 kg y para dos personas.
Rotación: la recomendación es que sea 360º si le dejan la opción al fabricante, Xxxxx estiman no continua 370º	-	Opción A continua irrestricta Opción B no continua con giro > 360° se acepta cualquiera de los Dos
Controles	-	En torre y canasta
Válvula emergencia	-	Para descenso eléctrica
Start / Stop motor	-	Desde la canasta
Rotación de plataforma para ese equipo no es

necesario, el viene instalado al final del brazo el punto siguiente hace la referencia - No requiere rotación xxx xxxxx.

Descripción	Unidad	requerido
Posición plataforma	-	Al final del brazo, con nivelador hidráulico por gravedad
Tipo accionamiento	-	Hidráulico
Indicadores y/o medidores	-	Manómetro
Presión aceite hidráulico	PSI	Indicador del nivel de presión
Nivel aceite hidráulico	-	Óptico en tanque
Accionamiento	-	Hidráulico
Faro luz destellante estroboscópica en parrilla	Unidad	Ambarinos estroboscópicos

10. CONTROL DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRAR CONTRATO AFINIA)

La Supervisión del Contrato (Administrador del Contrato de AFINIA) e Interventoría revisará y hará seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y los procedimientos de prevención y control de riesgos que se desarrollarán durante el contrato, y podrá ordenar cualquier modificación, ajuste o medida adicional que considere conveniente o necesaria y EL CONTRATISTA procederá de conformidad. Todo cambio que EL CONTRATISTA intente hacer a la política, Sistema y procedimientos aprobados por la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA, deberá ser sometido nuevamente a la aprobación de ésta.

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA

INTERVENTORÍA comunicará a EL CONTRATISTA cualquier violación de los requisitos de salud ocupacional que observe durante la ejecución del contrato y, si lo considera del caso, indicará las acciones que sea necesario realizar, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, las cuales deberán ser acatadas diligentemente por EL CONTRATISTA.

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA

INTERVENTORÍA podrá ordenar, en cualquier momento, que se suspenda la ejecución de las actividades del contrato, o de cualquier parte de ellas, si por parte de EL CONTRATISTA existe una violación de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA al respecto, o

en el caso de peligro inminente a las personas; en este último caso, LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA podrá obviar la comunicación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna o a ampliación del plazo contractual.

11. INFRAESTRUCTURA Y ASPECTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA garantizará instalaciones cómodas, higiénicas y seguras, con el fin de atender adecuadamente la oportuna ejecución de las actividades y el almacenamiento de los materiales propios y los que le serán entregados por AFINIA.

Los frentes de trabajo con más de 15 personas del CONTRATISTA deberán contar con un baño portátil, de tal forma que se tenga el servicio en el sitio de la obra en todo momento.

Almacén de EL CONTRATISTA o bodega: EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, que este lugar es exclusivo para el contrato y deberá estar bien organizado y cumpliendo las Normas básicas de Higiene y Seguridad Industrial, de acuerdo con las exigencias y normas que se encuentren vigentes en Colombia durante el contrato y no estén relacionadas aquí (esto incluye adecuados servicios públicos, ventilación, seguridad de almacenamiento, catalogación y adecuación especial de residuos sólidos, etc.).

Campamentos

EL CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta los campamentos necesarios para el alojamiento y alimentación de su personal, para oficinas, bodegas, talleres y otras áreas de almacenamiento y de servicios.

Los campamentos deberán ubicarse en sitios fácilmente drenables, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas negras, letrinas y desechos. Tener suficiente aireación y contar con desagües de duchas, lavamanos, sanitarios, orinales, teniendo en cuenta las normas sanitarias vigentes.

En todo caso, EL CONTRATISTA es responsable ante las autoridades por el cumplimiento de las normas de construcción y de sanidad o de las sanciones correspondientes a su violación.

La Zona de Trabajo - Señalización de Seguridad

Durante la ejecución de la obra EL CONTRATISTA deberá colocar la señalización reglamentaria, preventiva e informativa de acuerdo con el riesgo, conforme a lo estipulado en el Capítulo 17 de las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de AFINIA, en la cantidad y tamaño requeridos en cada lugar.

El plan de señalización y protección de la zona de trabajo deberá ser aprobado previamente por la AFINIA, quien no dará la autorización para iniciar las operaciones correspondientes hasta no haber dado cumplimiento a estos requisitos, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ningún reclamo.

Prevención y control de incendios

Previa aprobación de la Supervisión del Contrato (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA, EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias para la prevención y control de incendios o explosiones dentro de sus instalaciones, o en los lugares de trabajo. Deberá igualmente, instalar los equipos contra incendio de acuerdo con el riesgo y darles mantenimiento periódico.

Primeros auxilios

EL CONTRATISTA deberá instruir y entrenar a sus trabajadores sobre las técnicas y conocimientos de primeros auxilios para los casos de accidentes en el transcurso de las actividades contratadas.

EL CONTRATISTA se obliga a dotar a los campamentos, casetas, frentes de trabajo, de las camillas, botiquines fijos y portátiles y demás implementos de primeros auxilios que se requieran, de acuerdo con la zona donde se realiza la obra, riesgos específicos que ofrezcan los trabajos y al número de personas expuestas. Esta dotación será revisada y aprobada por AFINIA.

Equipos de protección personal

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar, mantener, reponer y exigir el uso de los equipos de protección personal y colectiva, que, de acuerdo con el riesgo, deban utilizar sus trabajadores expuestos en los ambientes laborales, el personal de AFINIA, visitantes o consultores. Estos equipos serán de buena calidad y no deben ofrecer para las personas.

Los equipos de protección personal deberán ser revisados periódicamente. Si se encontrase un desgaste excesivo, o un daño, se les retirará de servicio inmediatamente. EL CONTRATISTA debe tomar todas las precauciones necesarias para evitar su deterioro y mantenerlos en lugares adecuados.

Casco de seguridad: El casco de seguridad será utilizado en labores o en sitios que puedan generar lesiones en el cráneo, tales como impactos, voladuras, corriente eléctrica, sustancias químicas y calor radiante. Deberá estar seleccionado de acuerdo con el riesgo.

Protección auditiva: Todos los trabajadores expuestos a niveles de ruido igual o superior a los 85 decibeles deberán usar protección auditiva permanente, tales como orejeras o tapones.

Protección de los ojos: Las gafas de seguridad serán utilizadas en trabajos donde el trabajador pueda sufrir lesiones en los ojos por chispas, esquirlas, salpicaduras de sustancias químicas y radiaciones y se seleccionarán de acuerdo con el tipo de riesgo. Se usarán caretas faciales cuando el riesgo exista para la cara.

Protección respiratoria: Se deberá usar protección respiratoria adecuada, en ambientes donde exista polvo o material articulado, gases o vapores contaminantes por encima de límites permisibles o deficiencia de oxígeno.

Protección de miembros superiores: En trabajos donde se manipulen materiales, equipos, herramientas y sustancias que puedan causar lesiones en las manos, tales como heridas, excoriaciones, alergias, escozor, quemaduras y contusiones, deberán usarse guantes de cuero, de tela o de caucho, seleccionados previamente de acuerdo con el riesgo. Para trabajar sobre circuitos eléctricos se usarán guantes dieléctricos específicamente diseñados según el voltaje.

Protección de miembros inferiores: Todos los trabajadores expuestos a los riesgos del caso deberán usar calzado de seguridad: Dieléctrico, con puntera xx xxxxx, con estría antideslizante o suela resistente al aceite. Se usarán botas de caucho impermeables en lugares húmedos.

Arnés de seguridad: El cinturón de seguridad deberá utilizarse en labores donde el trabajador permanezca en altura o en lugares elevados. Sobre xxxxxx de energía, postes o estructuras que exijan desplazamientos se usará el arnés con cuerda de seguridad.

Protección del tronco: Para protección del tronco u otras partes del cuerpo y de acuerdo con el riesgo, se usarán delantales, chaquetas, polainas, petos, chalecos, capas y vestidos confeccionados en caucho, xxxxx, xxxx o tela.

Seguridad de las máquinas, equipos y herramientas

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar equipos, máquinas y herramientas adecuadas, en buen estado y necesarios para cada trabajo o actividad. Deberán ser revisados periódicamente y siempre que se detecte un daño o deterioro se ordenará de inmediato la reparación o la reposición si fuere necesario.

Los equipos, máquinas y herramientas solamente podrán ser operados por personal calificado y autorizado por EL CONTRATISTA, con el visto bueno de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA.

Todos los equipos, máquinas y herramientas deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos por la ley o recomendados por los fabricantes.

Adicionalmente para el caso del equipo para trabajo en alturas, se debe revisar periódicamente el estado de todos sus componentes, reportando esta información a AFINIA con el fin de garantizar la seguridad del personal a la hora de ejecutar actividades en altura.

Trabajos de soldadura

Para los trabajos con soldadura, EL CONTRATISTA deberá aislar el lugar para evitar efectos de radiación, calor o contacto con sustancias inflamables y deberá estar provisto de una adecuada ventilación y aireación.

EL CONTRATISTA mantendrá los equipos de soldadura en óptimas condiciones de operación y limpieza. No se permitirá el uso de equipos defectuosos y las conexiones eléctricas deberán estar debidamente aisladas.

Manejo de sustancias contaminantes

EL CONTRATISTA sólo podrá usar sustancias químicas para lubricación, limpieza, aislamiento o tratamiento de equipos, autorizadas por las autoridades competentes. A los residuos químicos resultantes de las operaciones se les deberá dar un tratamiento adecuado.

Todo el personal deberá ser instruido acerca de los riesgos y la protección necesaria, de acuerdo con las sustancias químicas a que deban estar expuestos. Se tendrá permanente control sobre las concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente.

Ruido y vibración

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a la Resolución N.º 8321 de 1983 del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición.

Siempre que en un frente de trabajo existan intensidades de ruido por encima del nivel permisible, 85 decibeles, se tomarán las medidas necesarias para reducirlos o amortiguarlos y se les dará instrucción a los trabajadores acerca del riesgo y las formas de prevención, según la Resolución N.º 001792 de 1990, emanada de los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social.

Iluminación del sitio de trabajo

La calidad e intensidad de la iluminación en la zona de trabajo, deberá ser la adecuada para que las acciones que desarrollan los trabajadores se efectúen en forma segura.

Cuando los trabajos se realicen sin iluminación natural suficiente, EL CONTRATISTA suministrará iluminación artificial en todos los sitios de trabajo, teniendo en cuenta que su intensidad y color sea lo más aproximado a la luz natural.

Trabajos con corriente eléctrica

EL CONTRATISTA se obliga a utilizar únicamente las fuentes de energía eléctrica que sean autorizadas por XXXXXX.

Sólo ésta podrá solicitar la suspensión o reconexión de la corriente eléctrica, verificando que todo haya quedado comprendido antes de iniciar un trabajo sobre equipos alimentados con electricidad.

Todo equipo alimentado por corriente eléctrica deberá estar en perfecto estado de funcionamiento y todo daño que pueda presentarse por tal motivo estará bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Todo trabajo sobre circuitos eléctricos energizados o des energizados deberán realizarse cumpliendo estrictamente los procedimientos preestablecidos por AFINIA para estas labores.

Trabajo nocturno

Excepto en casos de fuerza mayor y de común acuerdo con AFINIA, no se permitirá, en horas nocturnas y en sectores residenciales, trabajos como rotura de pavimentos y cualquier otra labor que generen ruidos molestos para los habitantes del sector aledaño. En este caso debe darse cumplimiento a la Resolución N.º 08321 de 1983 del Ministerio de Salud, por la cual se dictan normas sobre protección, conservación de la salud y bienestar de las personas por efectos del ruido.

Cuando se realicen trabajos en vías públicas o en sitios descubiertos en horas nocturnas, se deberá suministrar un eficiente sistema de iluminación y de señalización teniendo en cuenta las características del medio ambiente, los procesos de trabajo y las dimensiones de la zona a proteger.

Excavaciones y obras civiles

EL CONTRATISTA deberá tener cuidado especial en programar y mantener en vigencia todos los procedimientos de higiene y seguridad juntamente con las precauciones contempladas en el capítulo correspondiente a las especificaciones de construcción para las actividades; durante la excavación de túneles, pozos, cavernas, zanjas y canalizaciones o en la construcción de carreteras, caminos y presas; estas precauciones serán al menos las siguientes:

Antes de iniciar las actividades se debe hacer un reconocimiento cuidadoso del lugar para determinar cuáles son las medidas de seguridad e higiene que se requieren, incluyendo los riesgos que puedan correr las personas, las estructuras, construcciones y redes adyacentes a la obra.

Establecimiento de las normas estrictas de higiene y seguridad para el personal de trabajadores o de toda persona que tenga acceso a las actividades.

Establecimiento de sistemas de alarma, señalización, de monitoreo de sustancias peligrosas y avisos de seguridad durante la ejecución de la obra, teniendo especial cuidado en trabajos con explosivos y voladuras. Deberá establecerse un estricto control de circulación de personas, de vehículos y de maquinarias.

Entibar, apuntalar y reforzar las paredes, techos y taludes del terreno mientras se ejecutan las excavaciones, tanto para la estabilidad de las construcciones vecinas como para la seguridad de los trabajadores y de los transeúntes; incluyendo cerca y guardas laterales cuando las circunstancias así lo exijan.

Demoliciones

Cuando se requiera hacer demoliciones EL CONTRATISTA deberá colocar las señales y barreras de seguridad que adviertan y protejan de riesgos a los transeúntes, e implementar sistemas y procedimientos que eviten la acumulación de escombros en las vías y polvaredas que causen molestias y perjuicios.

12. RESPONSABILIDAD DE LOS PROPONENTES CON XXXXXX.

Los proponentes presentarán con su propuesta el documento que contiene el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, anteriormente conocido como el Programa de Salud Ocupacional, y los procedimientos de prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, con su correspondiente cronograma de ejecución de actividades.

Los proponentes deberán diligenciar y adjuntar a su propuesta el formato FE-1, denominado “Evaluación de Salud Ocupacional”, incluido entre los anexos de este pliego, junto con los documentos de sustentación allí solicitados, para la evaluación de la propuesta en los aspectos de salud ocupacional. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y la evaluación que al mismo efectúen las Empresas, constituye el cumplimiento de requerimientos legales en la materia y no hará parte de los factores de ponderación para fines de aceptación de las ofertas.

Al proponente favorecido se le comunicará acerca de los ajustes que deba efectuar a su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en aquellos aspectos que se consideren necesarios por las AFINIA al evaluar el formato FE-1, los cuales deberán ser acatados y presentados, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud. En todo caso, como un requisito previo a la orden de iniciación de los trabajos, EL CONTRATISTA deberá incluir en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST presentado con su propuesta, los ajustes que le sean solicitados.

Durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA ordenará las actividades y proveerá todos los recursos que sean necesarios para garantizar, a su xxxxx, la higiene, salubridad y seguridad de sus empleados, los de AFINIA y de los visitantes o de terceras personas; por consiguiente, EL CONTRATISTA será responsable y asumirá el valor de todas las indemnizaciones que se originen por este aspecto.

Por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la forma establecida en el Decreto 1659 de 2008 de la Gerencia General, y en los documentos del contrato, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a pago adicionales a los incluidos en el contrato ya que estos costos se entienden incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato, y se considera que su incidencia ha sido tenida en cuenta en la formulación de los precios de la propuesta.

13. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

• Seguridad social y parafiscal del personal del CONTRATISTA.

De conformidad con la Ley 100 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, pensiones y riesgos laborales, prestados por las entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones en salud y económicas establecidas para los riesgos comunes y laborales, EL CONTRATISTA deberá afiliar su personal al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- y a una Caja de Compensación Familiar. Sin el cumplimiento de estos requisitos, ninguna persona podrá trabajar en la ejecución del contrato.

De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012 del Sistema General de Riesgos laborales, EL CONTRATISTA se obliga a cotizar para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la clase de riesgo en que se clasifique su actividad económica. Antes de iniciar un contrato, EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA la

Administradora de Riesgos Laborales – ARL - a la que tiene afiliados a sus trabajadores, y reportará de inmediato todo cambio que haga al respecto.

Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de la capacidad laboral de un trabajador, AFINIA por intermedio de LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o de LA INTERVENTORÍA, o de alguna de sus dependencias podrán investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por EL CONTRATISTA para remediar o compensar esta situación. LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA podrá exigir a EL CONTRATISTA modificaciones y/o complementos a tales acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de AFINIA.

Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST

EL CONTRATISTA se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y controlar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, que reglamenta su organización, forma y funcionamiento. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST será de ejecución permanente durante la vigencia del contrato y deberá estar contenido en un documento firmado por el representante legal y por la persona encargada de desarrollarlo.

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplará actividades en medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con el respectivo cronograma de ejecución de actividades, siendo específico para la actividad económica y, de conformidad con los riesgos reales o potenciales y el número de trabajadores.

EL CONTRATISTA deberá entregar los siguientes documentos, para que hagan parte de los documentos del contrato: Hoja de vida de la persona que en el contrato administrará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la política de salud ocupacional de su empresa, y la planilla de liquidación de aportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Empresas

Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), al Sena, al ICBF y a la Caja de Compensación Familiar.

EL CONTRATISTA será directamente responsable de la atención de todo lo relacionado con Medicina Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, contando para ello con personal calificado, experimentado y competente, de acuerdo con la legislación vigente. Junto con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar su estructura administrativa prevista para atender todo lo relacionado con la salud ocupacional durante la vigencia del contrato, para lo cual destinará los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos necesarios para su buen desarrollo.

EL CONTRATISTA proveerá oportunamente al responsable del sistema de todo el apoyo y recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el efecto, emitirá e implementará una política al más alto nivel en relación con la salud ocupacional en el contrato y obligará a todo el personal a conocerla, mantenerla y respetarla. El responsable del sistema se reportará a un nivel jerárquico superior, para garantizar la efectividad de su acción y con la autonomía para decidir e implantar acciones.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución tanto el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como el cronograma de ejecución de actividades y a mantenerlos disponibles para su revisión por AFINIA y las autoridades competentes de vigilancia y control cuando así lo soliciten.

De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, a partir del 23 de julio de 2014 todos los trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas, a 1.50 m o más sobre un nivel inferior, deben estar certificados para trabajar en alturas por el SENA o las instituciones o personas naturales o jurídicas autorizadas, en los niveles básico o avanzado, de acuerdo con la exposición al riesgo, y previa evaluación de las condiciones de aptitud sicofísicas. Esta certificación incluye a las personas que realizan labores de dirección y/o de supervisión del personal en alturas.

Además, el CONTRATISTA deberá garantizar que durante la ejecución de actividades que incluyan trabajo en alturas se cumplan todas las condiciones y normas de seguridad. Sin perjuicio del plazo indicado en el párrafo anterior, es obligación de los empleadores, empresas, contratistas y subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en dicha Resolución 1409 de 2012 a partir de su publicación, atendiendo todas las exigencias y requerimientos para la protección contra caídas allí

establecidas.

EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités paritarios de Salud Ocupacional, con las modificaciones indicadas en el Artículo 63 del Decreto Ley 1295 de 1994.

Prevención de los riesgos laborales

EL CONTRATISTA en todo momento atenderá las normas de salud ocupacional establecidas por AFINIA y las demás entidades oficiales tanto a nivel nacional como departamental y municipal.

Con el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, EL CONTRATISTA dará cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979 Título III y en la Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo, así como a los procedimientos, normas e instructivos contenidos en el Manual Corporativo de Procedimientos de Seguridad de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., según Circular 1282 xx xxxxxx 2004 de la Dirección Gestión Humana y Organizacional, o la que la modifique o sustituya.

EL CONTRATISTA exigirá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional establecidas en los documentos del contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado, especializado y con experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las actividades se ejecuten en forma segura, técnica y eficiente. Deberá capacitar a su personal para que se conozcan las exigencias del contrato en salud ocupacional y se atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las normas existentes y además con las indicadas en el presente documento.

EL CONTRATISTA deberá contar con personal idóneo y en número suficiente, para garantizar la correcta supervisión respecto a la salud ocupacional en las actividades de los distintos frentes de trabajo y durante todos los turnos.

Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar dotado con elementos y equipos para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la naturaleza del riesgo a proteger y según la actividad realizada. Las especificaciones técnicas de tales elementos y equipos deberán ser equivalentes o superiores a las que se tienen para las diferentes actividades que se realizan en las Empresas.

EL CONTRATISTA no podrá iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que previamente le demuestre a LA INTERVENTORÍA / LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO que dispone, en ese frente, de todos los elementos indispensables para dar cumplimiento a las normas sobre prevención y control de accidentes, establecidas en la legislación vigente y en el pliego de condiciones.

EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO DE AFINIA) o a LA INTERVENTORÍA acerca de cualquier accidente o incidente que ocurra en relación con la ejecución del contrato y los casos de enfermedad profesional que ocurran, por causa y

con ocasión del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA enviará a LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AFINIA) o LA INTERVENTORÍA copia del informe de los accidentes reportados a la ARL, y de su investigación.

El CONTRATISTA en caso de tener desviaciones en los balances de materiales deberá justificar los faltantes o sobrantes, AFINIA deberá aprobar la justificación o solicitar la reposición de los materiales faltantes. AFINIA podrá solicitar el no pago del acta del periodo, hasta subsanar la inconsistencia.

14. ANS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN.

TIPO ANS	PERIODO DE MEDICIÓN	INDICADOR	DEDUCCIÓN
sostenibilidad del indicador de pérdidas en transformadores intervenidos por concepto de aseguramiento de red	Quincenal (se evalúa a los 15 días siguientes a la ejecución)	Los transformadores intervenidos con aseguramiento de red deben garantizar un indicador <=5%, en caso de que el transformador sea normalizado al 100% con medida avanzada en poste (caja policarbonato en cruceta o gabinete) y <= 12% en caso contrario, durante el período de operación temporal	3 SMMLV / mes por cada transformador que no cumpla con el indicador fijado.
Cantidad de Clientes normalizados con aseguramiento de red (con o sin medidor avanzado) respecto al cronograma de ejecución de obra	Quincenal (se evalúa la semana siguiente a la ejecución)	La desviación entre las cantidades de clientes a normalizar con aseguramiento de red planificados en cronograma de ejecución y lo real validado por interventoría o Afinia debe ser <= 10% (se tomará como ejecutados los clientes en transformadores con la baja tensión protegida, red antigua desmontada, macromedidor instalado, nuevos suministros y clientes directos con medidores avanzados instalados, medidores dañados o con anomalía visible cambiados y primer archivo de lectura inicial y amarre entregado por el contratista digitado)	0,075 SMMLV / mes por la cantidad de diferencia entre lo planificado y real cuando se supere el indicador fijado.
Cantidad de Clientes normalizados con aseguramiento de red (con medidor avanzado) respecto al cronograma de ejecución de obra	Quincenal (se evalúa la semana siguiente a la ejecución)	La desviación entre las cantidades de clientes a normalizar con medida avanzada planificados en cronograma de ejecución y lo real validado por interventoría o Afinia debe ser <= 10% (se tomará como medidor normalizado con medida avanzada, los medidores instalados en OPEN y con formato de configuración en el software de gestión de medida avanzada digitado y entregado por el contratista sin errores)	0,075 SMMLV / mes por la cantidad de diferencia entre lo planificado y real cuando se supere el indicador fijado.

Cantidad de Unidades constructivas CREG construídas con aseguramiento de red respecto al cronograma de ejecución de obra	Mensual (se evalúa antes de los primeros 5 días del mes)	La desviación entre las unidades constructivas CREG construídas con aseguramiento de red respecto al cronograma de ejecución de obra debe ser <= 10% (se tomará como UUCC Construída, a la reportada en la herramienta designada por Afinia y auditada y validada por Afinia o interventoría)	5,3 SMMLV / mes por cada punto porcentual por debajo del indicador fijado.
Atención oportuna de PQRs (Daños y otros definidos por el area comercial de Afinia), SCRs (reconexiones y otros definidos por el area comercial de Afinia) y OS de nuevos suministros y aumentos de potencia	Quincenal	Este ANS se mide para cada orden de servicio de manera individual y se cuenta el tiempo transcurrido desde que la orden es generada hasta su actualización en el Open SGC. Para reconexiones el tiempo que aplica es el de la Ley Anti trámite que indica que se deben atender en máximo 24 horas. A los daños apuntamos a las mismas 24 horas. Para el resto de órdenes: •3 (tres) días hábiles para suministros en sectores urbanos. Cuando se presenten eventos que justifiquen el incumplimiento de este ANS, se permite un ANS de 4 (cuatro) días hábiles. •para suministros en sectores rurales. Cuando se presenten eventos que justifiquen el incumplimiento de este ANS, se permite un ANS de 5 (cinco) días hábiles.	0,075 SMMLV / mes por la cantidad de órdenes de servicio no atendidas
Calidad en la ejecución de actividades	Semanal	Por cada actividad o trabajo mal realizado, al CONTRATISTA ser le aplicará un descuento operativo de acuerdo con los siguientes criterios:
		· Si se trata de ítems reconocidos por horas, se descontará por cada trabajo mal realizado el equivalente a diez (10) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV) y se obligará al Contratista a repetir el trabajo sin ningún costo para Afinia, incluyendo los materiales y el tiempo para enmendar el error.	· Cobro de 10 SMLDV si es un ítem reconocido por horas. (por cada caso)
		· Si se trata de ítems reconocidos por actividad, se descontará el valor equivalente a diez (10) operaciones exitosas correspondientes al mismo tipo de la actividad mal ejecutada.	· Cobro del valor equivalente a 10 actividades (de la misma actividad que resultó mal ejecutada) (por cada caso).
		Nota aclaratoria: Actividad mal realizada corresponde a una ejecución inadecuada del

		ítem, donde no se cumple con el entregable, alcance o normatividad vigente.
Ejecución de Actividades Pendientes	Mensual	Para los transformadores intervenidos y que queden con algunos pendientes, estos deben ser solucionados máximo treinta (30) días después de su intervención, de lo contrario se cobrará una penalización de 10 SMDLV por cada día que pase sin ser solucionado.	Cobro de 10 SMLDV por cada transformador que tenga pendientes sin solucionar.

NOTA: todos los incumplimientos deberán ser reportados en acta de reunión semanal al proveedor quien tendrá 15 días para subsanar la no conformidad