ANEXO PROYECTO ELECTRICO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO DRM-COPYM-ITP-05-2021 PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; PROYECTO Y SUSTITUCION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA COMPAÑÍA NACIONAL XX XXXXX DEL CENTRO CULTURAL XXX XXXXXX SITO EN XXXXXXX XXXXX XX XX XXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXXXXX, X.X. 00000, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANEXO PROYECTO ELECTRICO
PROYECTO ELECTRICO
Este anexo no constituye un manual de diseño, ni tiene el propósito de resolver todos los problemas que se presenten en materia de diseño y construcción de instalaciones eléctricas, sin embargo, para la elaboración del proyecto eléctrico, en su caso solución de problemas específicos y para la entrega del proyecto eléctrico definitivo, deberá contarse con el aval de una Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE).
1. Proyecto de Instalación Eléctrica
1.1. Responsable del Proyecto
El proyectista asignado deberá tener la capacidad técnicamente reconocida por la Dirección General de Profesiones (título de Ingeniero Electricista y cedula profesional) y su Colegio de Ingenieros para realizar los trabajos aquí descritos y deberá diseñar las Instalaciones Eléctricas de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012.
Deberá conocer, interpretar y cumplir debidamente los ordenamientos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas vigentes aplicables, así mismo deberá firmar los planos indicando se cedula profesional como responsable del proyecto elaborado, ante la CONVOCANTE a través de la Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento.
El Contratista deberá elaborar el Proyecto de Instalación Eléctrica correspondiente al proyecto arquitectónico del inmueble; dicho proyecto debe cumplir con la normatividad aplicable en vigencia, los requisitos de elaboración marcados en las Normas vigentes y deberá entregarse debidamente avalado y firmado por el y por la UVIE.
1.2. Alcance
1. El proyectista de las instalaciones eléctricas deberá diseñar de acuerdo al proyecto arquitectónico, en coordinación con la UVIE.
2. El proyectista debe participar en forma directa en las juntas de coordinación con las diferentes especialidades, en su caso para obtener información de las características eléctricas de sus equipos, así como de las trayectorias de tuberías, ductos, canalizaciones, etc. Con el objeto de pre dimensionar las capacidades de los equipos eléctricos necesarios y evitar interferencias en las trayectorias de otras instalaciones y deberá elaborar lo siguiente.
• Plano de Diagrama Unifilar. Este debe indicar el criterio general de distribución, con las características y capacidades preliminares de los equipos.
• Plano de Alimentaciones Generales. Indicar en una planta arquitectónica general la ubicación de los tableros generales, sub generales y de zona, así como la trayectoria de las canalizaciones eléctricas.
• Plano de Alumbrado Exterior. En un plano de conjunto se debe presentar una propuesta de la distribución del alumbrado exterior y la trayectoria de las canalizaciones para la alimentación de estos.
• Plano de Sistema de Pararrayos. En un plano de conjunto se debe presentar la propuesta de ubicación del sistema de pararrayos indicando el área de cobertura, los puntos de conexión de tierra y sus equipos auxiliares.
• Planos de Detalles de Instalación. Contendrá en forma ordenada todos los detalles de instalación que indican los procedimientos a seguir y los materiales a utilizar para poner en funcionamiento los diferentes equipos que conforman el proyecto.
3. Elaboración de los diseños de Ingeniería Eléctrica.
Debe cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y las referencias con su versión actualizada.
• Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalación Eléctricas (utilización)
• Norma Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004
• Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
• Ley y Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica.
• Sociedad Mexicana de Ingeniería e Iluminación.
• Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Complementarias.
• Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico (ANCE).
1.3. Definición
1. Proyecto eléctrico, es el conjunto de cálculos, planos, especificaciones, memorias y cuantificaciones de los diversos elementos que intervienen en los circuitos de distribución de energía eléctrica en una edificación, necesarios para satisfacer un planteamiento de necesidades.
2. De acuerdo al uso a que se destinen, las instalaciones eléctricas se clasifican en:
A. Instalaciones para fuerza (demanda mayor), que alimentan en forma individual o en grupo, a cargas solicitadas por elementos tales como motores, resistencias, rectificadores, hornos, o equipos similares.
B. Instalaciones para iluminación (demanda mayor), que alimentan a los equipos de alumbrado y las cargas eléctricas constituidas por aparatos y máquinas pequeñas a través de contactos.
C. Instalaciones mixtas. En las que se requiera la combinación de ambas.
1.4. Requisitos de Elaboración del Proyecto de Instalación Eléctrica
1. Para el proyecto de las instalaciones eléctricas deberá obtener previamente toda la información necesaria de campo y de los requerimientos de la convocante, para la solución de los problemas que surjan en la elaboración del proyecto.
2. La ejecución de cualquier proyecto eléctrico deberá cumplir con los requisitos y recomendaciones establecidas por el Reglamento de Construcciones para el D.F., y el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en vigor, el Código Nacional Eléctrico (NEC) y la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.
3. Para la realización óptima de proyectos de instalaciones eléctricas, deberán definirse inicialmente las necesidades por cubrir y cumplir con las siguientes condiciones:
A. La seguridad contra accidentes e incendios, para lo cual las partes peligrosas deben estar debidamente protegidas y localizadas en lugares adecuados.
B. Se deberá considerar la inversión inicial, tipo, calidad y cantidad de materiales y equipos a instalar; además realizar estudios técnicos sobre consumos de energía, gastos de operación y mantenimiento, así como la amortización de la inversión, para elegir de los anteproyectos, la instalación más económica.
C. Tratándose de equipos de iluminación, se debe proyectar una buena distribución de ellos, con objeto de obtener un buen aspecto y niveles lumínicos uniformes.
D. En la ubicación de Sub-estaciones, tableros de control, motores y demás equipos, deben considerarse los espacios libres para la operación y mantenimiento de los mismos, además de situarse en sitios aislados, donde se impida el paso a personas ajenas, que involuntariamente puedan originar algún accidente.
En el diseño de los centros de distribución debe considerarse lo siguiente:
A. El interruptor principal de los fusibles limitadores de corriente principal deberá tener la capacidad interruptiva del cortocircuito en el sistema; para determinar la capacidad interruptiva de los instrumentos derivados se adoptarán los requisitos del sistema en cascada.
B. Para calcular las capacidades nominales de disparo de los interruptores, se tomarán en consideración las corrientes en demanda (KVA) para los interruptores moldeados, los factores de reducción de capacidades nominales según sus características, además de las corrientes de demanda.
C. La carga deberá quedar balanceada, admitiéndose como máximo un desbalance del cinco por ciento.
D. Se deberán prever espacios de reserva para conexión de capacitadores y para ampliaciones futuras.
X. Xx coordinará el disparo de los diferentes elementos y cuando sea indispensable, se utilizarán interruptores de potencia con disparo selectivo.
F. Los interruptores principales se usarán en los tableros de distribución principal y secundario y en los de fuerza que no estén a la vista de los tableros de distribución que los alimentan.
G. Los fusibles limitadores principales se usarán cuando la capacidad interruptiva de los interruptores de potencia sea inferior a la requerida, o para efectos de una buena coordinación en la protección
H. La protección por baja tensión se debe usar cuando ésta pueda ser crítica.
I. Para corriente de demanda hasta 800 A, se usarán interruptores moldeados y para corrientes mayores de 800 A, se usarán interruptores de potencia. Sólo aplicaciones especiales se usarán interruptores de potencia para corrientes inferiores a 800 A. Los fusibles limitadores se utilizarán
con cualquier carga dentro de sus capacidades. Los interruptores moldeados que se utilicen serán tipo termomagnético, de operación manual, o disparo simultáneo.
J. Los interruptores de fusibles limitadores de corriente, serán de las clases K1, K5, J y T: según la clasificación NEMA, con 200,000 A de capacidad interruptiva.
K. Los interruptores de potencia en baja tensión serán seleccionados de acuerdo a los requerimientos específicos, pudiendo ser de los siguientes tipos:
1. Electromagnético.
2. En aire.
3. Operación manual y eléctrica.
4. Con mecanismo de energía almacenada.
5. Disparo simultáneo.
6. Montaje fijo o deslizante.
L. Respecto a las barras de los interruptores se observarán las siguientes condiciones de proyecto.
1. Las barras principales tendrán una capacidad nominal mínima de 125 por ciento de la corriente total demandada.
2. La capacidad nominal mínima de la barra neutra será el 100 por ciento de la carga total de alumbrado con lámparas de descarga (LED, slimline, mercuriales, etc.); Además el 100 por ciento de la carga desbalanceada excedente a 200 A.
3. La sección recta mínima de las barras de conexión a tierra en tableros de distribución principal será de 51 mm por 6.35 mm; en tableros de distribución secundaria y en tableros de fuerza a todo lo largo de los tableros, dicha sección mínima será de 25.4 mm por 6.35 mm.
M. En los tableros de distribución principal se colocarán amperímetros y voltímetros de tipo indicador con conmutador de fase, en otro tipo de tableros se colocarán solamente cuando las necesidades específicas así lo requieran; es opcional la colocación de otros tipos de instrumentos de medición.
N. Cuando la cantidad y peso de los interruptores moldeados o fusibles lo determinen, en general con corriente de 800 A o mayores, los gabinetes serán de frente muerto y auto soportados (montaje en piso). Cuando los interruptores sean moldeados y la corriente total no sobrepase 800 A, los gabinetes serán tipo panel (montaje en muro).
O. Los locales donde se alojan los interruptores deben tener ventilación; los tableros auto soportados se montarán sobre una base de concreto y se anclarán en la misma. Los tableros tipo panel se montarán en una estructura fijada al muro y soportada también en el piso. Todos los tableros se conectarán a tierra, alimentados por la parte inferior de preferencia en trincheras o registros abiertos.
P. Cuando sea necesario realizar conexiones entre dos o más niveles de un edificio y las instalaciones deban ir ocultas, sólo se permitirá alojar ductos con diámetro hasta de 19 mm en muros y columnas; para grupos de ductos de diámetros mayores o charolas, será necesario diseñar cubos de instalaciones para alojar dichos ductos, estos cubos deben localizarse y dimensionarse de manera que sean accesibles y faciliten la identificación de los ductos; tendrán en cada nivel (piso) una puerta para inspección y mantenimiento de los ductos y cables, contigua a la puerta se instalarán los tableros de control y distribución. En la parte superior del edificio este
cubo estará cerrado, así como las puertas de cada uno de los registros, para que en caso de incendio no funcione como chimenea. Toda la sección de los tubos será libre, no interferida por columnas, trabes o cualquier otro elemento estructural.
Q. Para proteger los sistemas de distribución, se debe tomar en cuenta lo siguiente:
1. Las unidades de iluminación, apagadores, contactos (toma de corriente), etc., deberán protegerse con interruptores termomagnéticos a través de tableros o centros de carga en cada piso o zona.
2. Todos los circuitos derivados y centros de consumo independientes deberán de controlarse desde un centro común de piso a zona.
3. Los apagadores deben colocarse junto a las puertas de acceso a los locales, de tal manera que quede el apagador del lado contrario al abatimiento de las puertas; en escaleras se usarán apagadores de tres y/o cuatro vías. En lugares que lo requieran, se pondrán apagadores de seguridad contra los elementos. La altura de colocación de los apagadores será, salvo otra indicación, de 1.10 m sobre el nivel del piso terminado, medida a centro de caja. Los contactos podrán ser de piso o de pared, según lo requiera el caso, la altura común aceptable para contacto de pared es 30 cm sobre el nivel de piso terminado. Donde se requieran diferentes alturas, deberán especificarse en el proyecto.
Para el diseño de los circuitos principales, se deberán tomar en consideración la demanda eléctrica requerida por los circuitos derivados, las longitudes del circuito mismo y sus derivados, la pérdida de las tomas de fuerza en las derivaciones asimismo los elementos necesarios de protección y control.
Los circuitos principales podrán estar formados por:
A. Circuitos derivados de alumbrado, para los que se deben tomar las siguientes consideraciones de diseño:
1. La carga eléctrica de estos circuitos estará constituida por la suma de todas las unidades que la integran en interiores como en exteriores, asimismo por todas las salidas eléctricas normales y especiales destinadas para iluminación decorativa, específica (quirófanos), anuncios luminosos, etc.
2. La clasificación de los circuitos será de acuerdo a la capacidad nominal del interruptor termomagnético que los protege, pudiendo ser de 15, 20, 30 y 50 A, además se tienen los circuitos especiales regulados, para laboratorios, equipos y máquinas electrónicas y los circuitos aislados (con neutro aislado).
3. Los circuitos de alumbrado que operan en forma continua, no podrán ser cargados para su operación con más del 80 por ciento de la capacidad nominal del interruptor que los protege.
4. Los circuitos de 15 a 20 A monofásicos, se podrán usar cuando el potencial máximo a neutro sea de 127 V y cuando las unidades se controlen individualmente mediante apagadores o por grupos, desde los tableros.
5. Los circuitos de 30 a 50 A monofásicos, se usarán cuando las unidades de iluminación sean fijadas y se controlen por grupos de circuitos desde los tableros o por medio de contactores; las bases y portalámparas serán para servicio pesado.
6. Los circuitos de 20, 30 y 50 A, bifásicos y trifásicos, cuando el potencial máximo a tierra sea de 300 V, se podrán usar cuando las unidades de iluminación sobre el nivel del piso terminado, cuando se usen porta lámparas y bases tipo pesado y se controlen por grupos (circuitos) desde el tablero o por medio de contactores magnéticos. Las partes metálicas de los equipos deberán conectarse sólidamente a tierra.
7. La regularización de la caída de potencia máxima desde el tablero hasta la última salida de cada circuito, será de uno por ciento al tres por ciento.
8. La disminución de la capacidad nominal de conducción en conductores, por efecto de la temperatura, será como se indica en el inciso 19.
9. La corriente de demanda que circula a través de los circuitos derivados será la corriente total de la carga conectada, incluyendo las pérdidas de los reactores de las unidades de iluminación, tomando en consideración el factor de potencia.
10. La corriente de régimen para circuitos de operación continua será el 125 por ciento de la corriente de demanda.
11. El calibre mínimo de los conductores será el No. 12 AWG calculado como se especifica en el párrafo 6 de este inciso.
12. La protección para estos circuitos, será por medio de interruptores moldeados en los tableros de alumbrado.
B. Para diseño de los circuitos derivados de fuerza menor, se deberán considerar lo siguiente:
1. La carga eléctrica de estos circuitos estará constituida por todas las máquinas y aparatos pequeños que son alimentadas a través xx xxxxx de corriente (contactos).
2. La aplicación de circuitos de 15 A, será para máquinas y aparatos que tomen 1.5 A, limitando el número de salidas a 13 como máximo; o máquinas y aparatos alimentados individualmente, que tomen hasta 16 A.
3. Para máquinas y aparatos que tomen individualmente 24 y 40 A, la aplicación del circuito será de 30 A y 50 A, respectivamente.
4. La carga de los circuitos y la corriente de régimen no debe ser mayor del 80 por ciento de la capacidad nominal de los interruptores que los protegen.
5. La caída de potencia desde el tablero, hasta la última salida de cada circuito, no debe ser mayor de uno por ciento.
6. El calibre y la disminución de la capacidad nominal de conducción en los conductores por efecto de temperatura será como se indica en el inciso 19 de esta cláusula.
7. La protección de los tableros de alumbrado será por medio de interruptores moldeados y en circuitos de 30 y 50 A, con tableros de fuerza.
8. Los tableros de fuerza para alumbrado, pueden usarse para alimentar exclusivamente circuitos derivados para fuerza menor.
9. Cuando no se especifique la posición de los contactos en los planos de proyecto, se instalarán a una altura de 30 cm sobre nivel de piso terminado, medido a centro xx xxxxx.
C. Para el diseño de circuitos derivados de fuerza, se debe considerar lo siguiente:
1. La carga eléctrica para estos circuitos estará constituida por motores, cargas de fuerza resistiva, hornos, rectificadores, soldadoras, equipos de proceso, sistemas de computación electrónica, etc., que integrarán los diferentes sistemas de servicios generales en edificios, plantas y los sistemas de proceso para manufactura.
2. El factor de demanda para circuitos individuales será de 1.25 con operación continua, con operación intermitente hasta 0.85 como mínimo, a excepción de las soldadoras; para circuitos múltiples de operación continua o intermitente, el factor de demanda para carga mayor de 1.25; para las demás cargas, el factor de demanda aprobado, será de acuerdo con sus características y el ciclo de operación.
3. La caída de potencial máxima permitida, desde el tablero a los motores y cargas, será del dos por ciento del potencial nominal.
4. La disminución de la capacidad de conducción nominal en los conductores por efecto de la temperatura, será de acuerdo a lo señalado en el inciso 19.
5. La corriente de demanda, será la correspondiente a la potencia de los motores o cargas; considerando el factor de potencia, la eficiencia de los motores y los factores de demanda.
6. El calibre de los conductores será el mayor, tomando en consideración la corriente de demanda, la caída de tensión y la disminución de capacidad de conducción de corriente en los conductores; pero el calibre mínimo en estos circuitos conductores, será el No. 12 AWG.
7. La protección de circuitos individuales se hará por medio de interruptores o fusibles, de acuerdo con lo establecido en los incisos sobre centros de control y protección de motores. En relación con las corrientes de arranque, de demanda (régimen) y ciclos de operación, se tomarán en consideración las
8. La capacidad nominal del elemento protector (interruptor o fusible) en los circuitos múltiples, será determinada por la capacidad requerida por la carga mayor (arranque), más la suma de las corrientes de demanda de las otras cargas.
Para el diseño de los conductores, se deberá considerar lo siguiente:
A. La carga de los alimentadores, será la carga total instalada servida por cada alimentador, afectada por el factor de demanda y el de carga en el caso de alimentadores secundarios; en el caso de
alimentadores principales que normalmente llevan la carga de todo el sistema o parte de él, servido por un tablero de distribución, deberán afectarse por el factor de diversidad y el de carga, tomando en consideración la reserva para futuras ampliaciones.
B. Demanda de un circuito, es la relación de la máxima demanda del circuito entre la capacidad total instalada del mismo.
C. El factor siempre tendrá como valor máximo la unidad; se utilizarán los factores aprobados por las normas citadas en los párrafos C. 18, C.7, teniendo en cuenta que, para servicios de alumbrado continuo, el factor de demanda será la unidad.
D. El factor de diversidad, es la relación de la suma de las demandas individuales de las partes del sistema entre la máxima demanda del sistema. Este factor siempre será mayor que la unidad considerándose para alumbrado entre 1.10 y 1.50 y para cargas combinadas de alumbrado y fuerza entre 1.50 y 2.00, aunque puede ser mayor. La selección del factor de diversidad, será motivo de estudio en cada caso específico, basado en las características de la carga y el ciclo de operación.
E. El factor de carga es la relación de la carga promedio en un intervalo de tiempo a la carga pico (máxima) en el mismo intervalo.
F. Las densidades de cargas típicas suponen una aplicación máxima de equipos eléctricos y sistemas de iluminación con niveles altos.
G. También suponen las cargas máximas de fuerza, considerando sistemas de aire acondicionado y equipo electrónico para procesamiento de datos.
H. El diámetro de conductores y eficiencia de equipos debe ser tal, que la caída de tensión entre el lugar de acometida o secundaria del transformador, hasta la última aplicación de la energía, no sobrepase los valores de tres por ciento para demanda mayor, distribuyéndose el porcentaje total de caída de potencial de la siguiente manera:
1. El porcentaje principal, secundario y circuitos derivados, será el uno por ciento.
2. El porcentaje de fuerza para el alimentador principal y secundario, será de uno por ciento y para los circuitos será del dos por ciento. En caso de que no hubiera alimentador secundario, el principal absorberá el porcentaje del alimentador secundario.
I. Cuando en las canalizaciones existan más de tres conductores, sin considerar el conductor neutro que lleva la corriente de desbalance, las capacidades nominales de conducción, se verán disminuidas por efectos de la temperatura generada por la corriente que circula en dichos conductores de acuerdo a las Normas de Construcción tabla 6.
J. Cuando el factor de potencial sea diferente de la unidad, éste deberá tomarse en cuenta, ya que la carga que se debe considerar en el cálculo de los alimentadores es la potencia aparente (KVA).
K. Para el diseño del calibre de los conductores será necesario considerar la corriente de demanda afectada por el factor de operación (cuando el servicio es continuo, este factor es de 1.25).
L. Por corriente de demanda se entiende aquella que corresponda a la carga requerida, considerando la carga total instalada y los factores de demanda, diversidad y carga.
Además, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:
1. El calibre de los conductores será el calibre mayor que resulte de analizar lo siguiente:
1.1. Calcular la sección de conductores de manera de no exceder la caída de tensión permitida, utilizando la corriente de demanda.
1.2. Calcular la sección de conductores de manera de cumplir con la capacidad de conducción, utilizando la corriente de régimen y la distribución de capacidad individual y total por efecto de la temperatura.
2. Calcular la sección de conductores de manera de cumplir con la capacidad de conducción del conductor neutro que debe corresponder a la máxima corriente de desbalance, más la corriente total de la carga para alumbrado con lámparas de descarga. (en la corriente de desbalance no deberá considerarse la carga de alumbrado con lámparas de descarga). La corriente de desbalance se tomará con el 100 por ciento para corrientes superiores a 200 A.
3. La protección de los alimentadores, será por medio de interruptores o fusibles en los tableros de distribución; su capacidad será determinada por la corriente de demanda de arranque (alimentaciones a fuerza) y los factores de reducción para instalaciones moldeadas. Los conductores deberán calcularse para satisfacer esta demanda.
Para el proyecto de los sistemas de protección y equipos de control de una instalación eléctrica, deberá tomarse en consideración lo siguiente:
A. Las alimentaciones y equipos se deberán proteger de sobrecargas y cortocircuitos; se considerará en general el sistema de cascada adoptado con interruptores moldeados. Sólo en casos especiales o críticos se protegerán xx xxxxxx a tierra, integrando un sistema de protección total para tensiones bajas y altas, y de fenómenos transitorios debido a descargas atmosféricas y a maniobras en dichos sistemas.
B. En cualquier instalación, las protecciones básicas serán para sobrecargas y cortocircuitos, las protecciones adicionales serán determinadas por las características eléctricas de las cargas, la forma y el ciclo de operación.
C. La protección contra sobrecargas será determinada según sean las corrientes de demanda, de régimen y de arranque en el caso de motores.
D. La protección contra cortocircuitos será determinada según sean los valores de las corrientes que ocasionen los cortocircuitos o potencias aparentes equivalentes (alta tensión), en las diferentes secciones del sistema o instalación y las capacidades interruptivas de los elementos de protección.
E. La tensión de operación de los controles y de los sistemas de control, se proyectará para un valor máximo de 110 V.
F. Los conductores se identificarán mediante el código de colores establecidos en las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas indicadas en las Normas de Construcción.
G. Los equipos sobrepuestos se montarán en estructuras metálicas conectados a tierra y separados xx xxxxx.
H. El sistema de protección deberá instalarse de modo que se optimice su funcionamiento, tomando en cuenta las características de operación de los elementos generales de protección, del sistema electrónico de elementos básicos y de los protectores de sobrecargas y cortocircuito.
I. Los apagadores, arrancadores manuales y estaciones de botones en instalaciones ocultas o sobrepuestas, se proyectarán para que queden a 1.30 m sobre el nivel de piso terminado, medido a centro de caja.
J. Los factores que deben tomarse en cuenta porque reducen la capacidad de los interruptores moldeados, son:
1. Temperatura en el interior del compartimiento.
2. Cajas y cubiertas.
3. Tipo de carga o ciclo de trabajo.
4. Frecuencia.
5. Altitud.
K. Para determinar las capacidades de los elementos de protección en la que ya se ha tomado en cuenta la corriente de arranque promedio, los valores que se obtengan serán máximos. El diseño de estos elementos debe ser el apropiado para los casos de servicio a la intemperie o en atmósfera peligrosa.
L. Las canalizaciones para los sistemas de control deben ser independientes de las utilizadas para otro tipo de sistema.
M. Los tableros de control, arrancadores y equipos varios, se instalarán en lugares con buena ventilación. Los equipos que tengan que operar en atmósferas peligrosas deberán ser probados para el ambiente especifico.
Para el diseño de equipos de control, deberá tomarse en cuenta lo siguiente:
A. Los equipos de control para las cargas eléctricas individuales o sistemas de servicios (aire acondicionado, bombeo programado, etc.) y proceso, serán seleccionados para cada aplicación, características de las cargas, así como en los ciclos de operación.
B. Deberá contar con los siguientes elementos principales de control:
1. Apagadores de línea intercambiable, operados por medio de balancín tipo silencioso, de 15 A, 125 V, un polo y tres vías.
2. Apagadores de línea intercambiable, operados por placa, de acción rápida, 10/5 A, 125/250 V, un polo y tres vías.
3. Celdas fotoeléctricas automáticas, de acción retardada, 100 W, 120 a 240 V.
4. Relevadores y contactos magnéticos.
5. Arrancadores manuales a tensión completa, reversibles tipo tambor y a tensión reducida en aceite tipo autotransformador.
6. Arrancadores magnéticos reversibles y no reversibles a tensión completa, a tensión reducida tipo autotransformador con transición cerrada, a tensión reducida tipo resistencia primaria a transición cerrada, para motores estrella, delta y para devanado bipartido.
7. Tableros de transferencia automática.
8. Alternadores mecánicos, eléctricos y para hacer la operación simultánea.
9. Interruptores de límite, presión, vacío flotador, tiempo, operación neumática o electrónica.
10. Electro niveles.
11. Sensores diversos como termostatos, humidostatos, etc.
12. Estaciones de botones.
13. Interruptores selectores.
14. Pilotos.
Para la protección y control de sistemas de demanda mayor con corriente inferior a 200 A deberá considerarse lo siguiente:
A. Los circuitos derivados se protegerán de sobrecargas y cortocircuitos por medio de interruptores moldeados derivados.
B. Los aparatos y máquinas deberán tener, de manera integral, elementos de protección.
C. Cuando las máquinas sean portátiles o fijas, tengan motores mayores de 1/8 H.P. Y no estén a la vista de los tableros que alimentan su circuito, tendrán un sistema de desconexión.
D. Los aparatos y máquinas que no tengan como parte integral un medio de control, se manejarán mediante interruptores o arrancadores manuales independientes.
La protección y control para motores será como se indica a continuación:
A. Los circuitos de fuerza se protegerán de sobrecarga y cortocircuitos por medio de interruptores moldeados o interruptores de fusibles.
B. La protección de sobrecarga para los motores se hará mediante elementos térmicos en los arrancadores; la cantidad de dichos elementos será determinada por la corriente de los motores a plena carga.
C. Los controles se manejarán por medio de arrancadores y sus equipos auxiliares, seleccionados con base en el tipo de motor, potencia y tipo de operación en cada aplicación.
La protección y control para capacitores será bajo las siguientes consideraciones:
A. Se protegerán por medio de interruptores moldeados o de fusibles; en el primer caso la capacidad del interruptor deberá ser el 135 por ciento de la corriente del capacitor y en el segundo caso, el 165 por ciento.
B. Los controles serán por medio de interruptores de fusibles para servicio pesado. También pueden usarse contactos magnéticos utilizados al 90 por ciento de su capacidad nominal en
operación abierta, operados manualmente por interruptores de contacto sostenido o algún otro medio de control automático.
La protección y control para sistemas de servicios generales, deberá cubrir los siguientes requisitos:
A. Los sistemas para servicios generales en edificios y plantas, tales como aire acondicionado o bombeo, control (arrancadores), tendrán elementos de control complementarios para hacer que los sistemas sean automáticos.
B. Los elementos de control complementario como los termostatos y humidostatos deberán instalarse en lugares apropiados, a una altura de 1.50 m sobre el nivel de piso terminado medidos a centro xx xxxxx; para que se lleve a cabo el control automático, los electroniveles para bajo y alto nivel deberán colocarse en las cisternas, cárcamos y tanques elevados.
En la protección y control de los circuitos para alumbrado deberá considerase lo siguiente:
A. Los circuitos de alumbrado se protegerán de sobrecargas y cortocircuitos por medio de interruptores moldeados derivados en los tableros de alumbrado. Los interruptores serán del tipo de conexión atornillada cuando sean usados para controlar el alumbrado por circuito.
B. En general, el alumbrado de áreas públicas, oficinas, vestíbulos, salones, aulas, sanitarios, etc., se deberá controlar por circuitos desde los tableros. En cuartos privados, salas de juntas y áreas privadas, el alumbrado se controlará por medio de apagadores; éstos, en el caso de lámparas de descarga (LED), solamente podrán controlar cargas máximas de 600 VA y nunca se utilizarán en tensiones superiores a 110 V.
C. La variación de la intensidad luminosa en las unidades incandescentes, se hará mediante atenuadores (dimmers) electrónicos, los cuales podrán operarse manualmente o a control remoto, según su aplicación específica.
D. En general, entre más delicada sea la actividad que se desarrolle se requerirán mayores niveles de iluminación como se observa en las tablas 8 y 9 de las Normas de Construcción para el Distrito Federal.
E. Para seleccionar el equipo de iluminación, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:
1. Calidad de luz, en la que se considerará uniformidad, brillantez de la iluminación o lámpara (brillo directo o reflejado) color de la luz.
2. Cantidad de luz necesaria para mantener el nivel de iluminación en el plano horizontal y la relación del nivel de iluminación horizontal, respecto al nivel de iluminación vertical.
3. Características del sistema eléctrico: tensión, intensidad de corriente, fases, frecuencia.
4. Sistemas de iluminación directa, semidirecto, directo-indirecto (difuso general), semidirecto, indirecto.
5. Las características físicas del área de trabajo serán: dimensiones del cuarto y reflactancias, localización del área y plano de trabajo, tiempo de operación (horas/días, horas/año), nivel de ruido, radio-interferencia.
6. Tipo de servicio interior o exterior y otros factores tales como temperatura o presencia de vibraciones mecánicas.
7. Atmósfera limpia, polvosa, peligrosa, húmeda o corrosiva.
8. Características de las lámparas en cuanto a tipo, eficiencia (producción de lúmenes por watt), producción total de lúmenes, color de luz producida, brillantez, costo, vida útil, depreciación de lúmenes, mantenimiento, temperatura de operación, color producido, tensión eléctrica, frecuencia y accesorios (bases, reactores).
9. Las características de la luminaria tales como curvas de distribución luminosa, altura y tipo de montaje, eficiencia (lúmenes emitidos por lúmenes producidos por las lámparas); factor de pérdida de luz, fabricación de gabinete metálico de lámina o fundido, terminados del gabinete, soportes, accesorios reflectores, difusores (deben ser de alta eficiencia y baja brillantez), dimensiones, mantenimiento, limpieza, facilidad de reposición de lámpara y costos.
Nota: todas las partes metálicas de la instalación eléctrica y equipos para atmósferas peligrosas deben conectarse a tierra.
La presentación de los proyectos de instalación eléctrica se hará de acuerdo a lo solicitado por la convocante; además, se acompañará de las memorias descriptivas y de cálculo, croquis y planos de los sistemas de alumbrado y fuerza.
A. En la memoria descriptiva se anotarán los datos básicos de proyecto y la solución integral y funcional que se propone.
B. La memoria de cálculo contendrá el desarrollo matemático realizado para llegar a la solución del proyecto y diseño de sus diferentes elementos con toda la información necesaria para su correcta interpretación.
1. Se indicará la caída de potencial de diseño utilizada en circuitos derivados de alumbrado, contactos y fuerza.
2. Cálculo de los alimentadores de todos y cada uno de los tableros de distribución o centro de cargas debe contener todos los datos de diseño, tales como:
• Nombre o descripción del tablero del que se alimenta.
• Potencia conectada en watts o VA.
• Factor de reserva.
• Factor de potencia.
• Factor de demanda.
• Factor de la corrección por agrupamiento.
• Factor de corrección por temperatura.
• Caída de tensión.
• Longitud de alimentador.
• Calibre de los conductores (fases, neutro y de puesta en tierra).
• Características de la canalización.
• Protección por sobre corriente.
• Tipo de aislamiento del conductor.
• Corriente nominal.
3. Xxxxxxx y diseño de tableros sub generales, debiendo mostrar:
• Nombre o descripción del tablero.
• Sección normal o de emergencia.
• Diagrama unifilar de las secciones normales y emergencia.
• Interruptor principal, indicando número de los polos e intensidad de corriente.
• Barra neutra e intensidad de corriente.
• Interruptores derivados con la información correspondiente al número de polos, identificación de la carga y carga conectada.
• Interruptor de reserva, indicando número de polos e intensidad de corriente.
• Suma total de las cargas conectadas.
• Valor de corriente de corto circuito de cálculo.
4. Cálculo del alimentador a cada tablero subgeneral mostrando:
• Potencia total conectada.
• Desglose de las diferencias de potencial de demandas.
• Potencia total demandada.
• Corriente de régimen.
• Longitud del alimentador.
• Caída de potencial de diseño.
• Diámetro de la (s) canalización (es).
• Calibre de conductores (fases, neutro y tierra).
• Interruptor para protección del alimentador, indicando número de polos y ampacidad.
5. Cálculo y diseño del tablero general de baja tensión, secciones normal y emergencia, debiendo mostrar:
• Nombre o descripción del tablero.
• Interruptor principal indicando número de polos y ampacidad.
• Barra neutra y ampacidad.
• Equipos de medición considerados.
• Interruptores derivados con la siguiente información:
⮚ Número de polos, ampacidad, identificación de la carga y carga conectada.
• Interruptores de reserva indicando número de polos y ampacidad.
• Cuando se trate de la sección de emergencia, según sea el caso, indicar interruptor principal o zapatas generales y la conexión correspondiente al interruptor de transferencia de la planta de emergencia.
• Cuando el tablero de baja tensión no se encuentre directamente acoplado al transformador correspondiente, deberá calcularse el alimentador necesario indicando todos los datos respectivos.
• Se indicará la capacidad en KVA del transformador seleccionado, de acuerdo al total de carga una vez aplicado el factor de diversidad respectivo.
7. Cálculos que se anexan a la memoria:
• Ejemplos de cálculo completo de los diferentes tipos de circuitos derivados (casos representativos). No se admitirá como ejemplos de cálculo corridas de programas que solo muestren los resultados impresos.
• Cálculo de corto circuito en los puntos de críticos de la instalación.
• Cálculo de la intensidad de potencia eléctrica de alumbrado conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-ENER-2004.
• Cálculo de los alimentadores a tableros de zona de equipos especiales y motores.
• Calculo de protecciones.
• Selección de equipos en media tensión.
• Calculo del sistema de tierras considerando las tensiones de paso y contacto (tolerables y xx xxxxx).
• Selección de los acondicionadores de línea o UPS para el sistema de contactos regulados.
• Diseño del electrodo de tierra para el equipo de cómputo.
• Selección de canalizaciones.
• Estudio de corrección del factor potencia.
• Criterios de diseño del sistema de pararrayos.
8. Al final de la memoria de cálculo se anexarán:
• Cuadros de cargas (hojas de tableros) de todos los tableros de distribución.
• Hojas de cálculo de niveles de iluminación que deberán mostrar toda la información correspondiente, para todos los locales que sean necesarios.
• Información técnica de equipos y materiales.
• Información fotométrica de luminarias.
• Copia de diagrama unifilar.
C. Los planos de alumbrado deberán mostrar la ubicación de las luminarias, tuberías con sus diámetros y tableros de distribución, la cantidad de conductores con sus calibres, circuitos a que pertenecen las unidades de iluminación, controles secundarios como apagadores, interruptores individuales, etc.
D. Los proyectos especiales de iluminación ambiental, como plafones luminosos, iluminación en murales, fuentes, etc., deberán indicar la ubicación, forma de montaje, forma de instalación y su control en los planos correspondientes.
X. Xxxxxx xx xxxxx de fuerza y equipos varios. Salvo otra indicación, estas instalaciones se presentarán en un mismo juego de planos.
X. Xxxxxxx de carga de los tableros de distribución que controlan el alumbrado y los contactos.
G. Se ampliarán los planos de los locales destinados x xxxxx de máquinas dibujándolos de preferencia a escala 1:20 ó 1:25 y en dichos locales se dibujará a detalle la ubicación de todos los equipos eléctricos de alta y baja tensión, incluyendo en caso de existir la planta de emergencia con su correspondiente interruptor de transferencia y su tanque de combustible de uso diario. Este plano debe mostrar detalladamente la construcción y dimensión de todos los registros, así como las trayectorias de los tubos conduit de alta y baja tensión; deberán tomarse en cuenta todas las maniobras tanto de construcción como de mantenimiento con el objeto de dejar los espacios convenientes para facilitar ambas operaciones. Se respetarán los requisitos de las Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas citadas en la cláusula B de referencias del libro 2, parte 03, sección 09, capítulo 003 de las Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal, relativos a tipo de puertas, ventilación, desnivel con respecto al piso, protecciones contra el intemperismo, entre otros. En el mismo plano se indicará la localización de tableros de control de motores y las instalaciones eléctricas de motores de bombas y calderas.
H. El diagrama unifilar estará contenido de preferencia en un solo plano y contendrá la síntesis de protección y control para todos los tableros y centros de carga de proyecto; indicando capacidades y características de cuchillas a prueba, interruptor de aire, transformador, cable de alta tensión y mufas, barras generales, su generales y derivadas de baja tensión, características y capacidades normal e interruptiva, así como número de polos de los interruptores generales, su generales y derivados de baja tensión.
Indicará también el calibre del cable y caída de tensión de todas las alimentaciones de baja tensión a los tableros de distribución o a los centros a servicio normal o a emergencia y además el tipo de tablero proyectado y su demanda máxima parcial. Se incluirán también los datos adicionales que el Contratista juzgue necesarios para la adquisición del equipo subestación, planta de emergencia, tableros de baja tensión, etc.
I. En lo referente a planos, los diversos elementos que integran el proyecto de instalaciones eléctricas, se indicarán utilizando la simbología del presente capítulo.
Deberán dibujarse de manera precisa y clara y a un tamaño acorde a la escala de los planos.
Pruebas
A. Operación: en esta prueba se debe considerar la operación correcta de la instalación eléctrica en todas las partes, sistemas y equipos que la integran, en forma independiente y de conjunto; se debe efectuar la prueba con todas las cargas eléctricas puestas en servicio, en las condiciones normales de diseño.
B. Funcionamiento: se debe probar el funcionamiento correcto, tanto mecánico como eléctrico, de todos los equipos de protección y control (interruptores, tableros, arrancadores, apagadores, relevadores, otros.)
C. Tensión: se debe medir la tensión en el secundario del transformador en los alimentadores primarios y secundarios, en tableros, en interruptores, en motores, y en las últimas salidas de cada circuito derivado para alumbrado y contactos. También se debe medir la tensión en los sistemas de emergencia, tanto de corriente directa como alterna.
D. La tensión debe ser la de operación del o de los sistemas y la caída de tensión estar dentro de los límites permitidos que se especifiquen.
E. Resistencia eléctrica al sistema de tierras para cotejar valores de acuerdo al proyecto o específicamente de cada uno de los equipos.
F. Intensidad de corriente: se debe medir en todos los alimentadores principales y secundarios; debe tener los valores de diseño y estar balanceada en todas las fases. Se debe medir también en los neutros.
G. Temperatura: la temperatura se debe mantener dentro de los límites normales de operación, tanto en la instalación como en los equipos.
X. Xxxxxxx de iluminación: se deben medir los niveles de iluminación en los planos de trabajo y éstos deben ser los de diseño. Se deben medir a las horas de operación de las lámparas.
I. Niveles de ruido: se deben medir los niveles de ruido, que deben estar dentro de los límites aprobados (equipos de iluminación, transformadores, motores, controles, otros).
Todas las pruebas deben cumplir con la normatividad vigente, estas pruebas son de manera enunciativas más no limitativas.
Junto con los planos se entregarán las memorias descriptivas y de cálculo, los estudios preliminares y
complementarios que se realizaron para llevar a cabo el proyecto, manual de las especificaciones propias del proyecto, el catálogo de actividades de trabajo con sus respectivas unidades y cantidades, y en archivo magnético en AutoCAD 2015 y Office 2007.
Todos los documentos generados de este proyecto eléctrico deberán estar avalados la UVIE.
1.5. Especificaciones generales
Conocer la ubicación y las características del inmueble con el propósito de tomar en consideración las limitaciones y restricciones que esto pudiera ocasionar durante el desarrollo de los trabajos.
Cumplir en tiempo y forma con la entrega del trabajo contratado, verificando la superficie donde se desarrollará el mismo.
1.6. Especificaciones particulares
El Contratista se obliga a:
Xxxxxxx, interpretar, cumplir y aplicar las normas de diseño institucionales, así como aquellas extras institucionales más las de orden federal, estatal y local que sean aplicables o que la convocante indique.
Firmar de responsable todos y cada uno de los planos, memorias, dictámenes y cualquier documento generado para la ejecución del trabajo contratado.
Asistir a las juntas de coordinación convocadas por la CONVOCANTE a través de la Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento, tantas veces como sea necesario, hasta la conclusión del trabajo.
1.7. Plazo de ejecución
Para la realización de los trabajos, la CONVOCANTE a través de la Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento establecerá en el contrato el plazo de ejecución.
1.8. Producto esperado.
1. Integración del expediente que contenga toda la información solicitada por la convocante y generada durante el desarrollo del proyecto eléctrico.
2. Reportes fotográficos del desarrollo constructivo de la ejecución de los trabajos.
3. Los planos definitivos se deberá entregar 2 juegos con las firmas correspondientes y en archivo electrónico (CD).
4. Xxxxxxx levantadas en las juntas de trabajo que se lleven a cabo y en las que debió participar.
2. Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIE).
2.1. Aspectos Generales.
1. La UVIE relativo a la evaluación de la conformidad del proyecto y construcción de la instalación eléctrica asignado deberá tener la capacidad técnicamente reconocida por la Secretaría de Energía y su personal técnico por la Dirección General de Profesiones de México (título de Ingeniero Electricista y cédula profesional), por su colegio correspondiente y por otras dependencias oficiales para realizar los trabajos.
2. La UVIE relativo a la evaluación de la conformidad del proyecto y construcción de la instalación eléctrica deberá conocer, interpretar y cumplir debidamente los ordenamientos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas vigentes aplicables, así mismo deberá firmar los planos indicando su cédula profesional como responsable de la verificación de los trabajos ejecutados de instalaciones eléctricas se refiere ante la CONVOCANTE a través de la Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento
3. El responsable de la UVIE relativo a la evaluación de la conformidad del proyecto eléctrico debe asistir a las juntas de coordinación organizadas por la CONVOCANTE a través de la Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento, con la asistencia del especialista de instalaciones eléctricas, del contratista.
4. El responsable de la UVIE relativo a la entrega definitiva del proyecto eléctrico debe presentar a la CONVOCANTE el DICTAMEN correspondiente a las instalaciones eléctricas del inmueble
POR EL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
Ciudad de México a 21 de septiembre de 2021
FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS EN (LOS) EVENTO(S) DE JUNTA(S) DE ACLARACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRÓNICA.
“FORMATO JA”
Ciudad de México, , de de 2021
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
Por este medio manifiesto mi interés en participar en el procedimiento de contratación por PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-
2021 relativo a por lo que a continuación proporciono información respecto de mi representada y del que suscribe la presente.
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE: | ||
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: | ||
FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: | ||
No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | FECHA: | |
NOMBRE, NUMERO Y XXXXX XXX XXXXXXX PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: | ||
RELACIÓN DE ACCIONISTAS. - | ||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE |
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: | ||
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | ||
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: | ||
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | ||
ESCRITURA PÚBLICA NUMERO: | ||
FECHA. | ||
NOMBRE, NUMERO Y XXXXX XXX XXXXXX PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: | ||
Solicitando, sean aclaradas las siguientes dudas:
Pregunta 1.- (Indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la aclaración o aspecto que solicita aclarar. si no se presenta en la forma señalada, la convocante podrá desecharlas, razón que será señalada en el acta correspondiente)
Pregunta 2.-
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
“FORMATO DE CARTA PODER SIMPLE”
NOMBRE DEL PARTICIPANTE
(Nombre de quien otorga el poder), bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (Xxxxxxxx que ostenta quien otorga el poder) según consta en el Testimonio Notarial No. , otorgado ante la xx xx Xxxxxxx Público No. , de la (Ciudad en que se otorgó en Instrumento Notarial), y se encuentra registrado bajo el No. (Número de Registro) en la ciudad de (Lugar donde se efectuó el registro), por este conducto y facultado para ello, autorizó a (Nombre de quien acepta el poder), para que a mi nombre de mi representada, se encargue de las siguientes gestiones: entregar y recibir documentación, participar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, así como de Fallo, y hacer las Aclaraciones que se deriven de dichos actos, correspondientes al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a los trabajos de “ ”.
(LUGAR Y FECHA)
OTORGA EL PODER ACEPTA EL PODER
(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)
TESTIGOS
(NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA) (NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA)
ANEXO A
MANIFIESTO EN EL QUE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y
RECIBIR NOTIFICACIONES
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a:
, por este conducto manifestamos que el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:
Nombre o razón social: |
|
Calle y número: |
|
Colonia: |
|
Localidad: |
|
Ciudad: |
|
Código postal: |
|
Teléfono y fax: |
|
Correo electrónico: |
|
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO B
MANIFESTACIÓN DE CONTAR CON FACULTADES PARA COMPROMETERSE POR SI
O SU REPRESENTADA
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , por medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme (por mí mismo) (a nombre de NOMBRE DE PERSONA MORAL).
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO C
MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS
DE LOS ARTS. 51 Y 78 DE LA LEY
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , por este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO D
MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO POR LA SFP
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , por este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Así mismo declaramos que por nuestro conducto, no participan para este procedimiento de contratación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO E
DECLARACIONES O ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020
ANEXO F
MANIFIESTO DE CONTAR CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , por medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente licitación, a nombre y representación de (NOMBRE DE PERSONA MORAL).
Sobre el particular declaro a usted, que:
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CURP: DOMICILIO FISCAL CALLE Y NÚMERO COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO ENTIDAD FEDERATIVA CODIGO POSTAL: TELEFONOS: FAX: CORREO ELECTRÓNICO PÁGINA WEB: FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO: No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA: NOMBRE, NUMERO Y XXXXX XXX XXXXXXX PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: RELACIÓN DE ACCIONISTAS: | ||
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE |
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: | ||
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: ESCRITURA PÚBLICA NUMERO:
FECHA.
NOMBRE, NUMERO Y XXXXX XXX XXXXXX PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:
PROTESTO LO NECESARIO NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO G
ACREDITACIÓN INDIVIDUAL DE LOS REQUISITOS Y COPIA DEL CONVENIO
DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
FORMATO LIBRE
ANEXO H
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
SE ANEXA FORMATO
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , por este conducto manifestamos que, por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto Nacional xx Xxxxxx Artes y Literatura, induzcan o alteren las evaluaciones de las Proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO I
EN SU CASO,
MANIFESTACIÓN DE HABER REALIZADO PREVIAMENTE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS
SE ANEXA FORMATO
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
SI EL PARTICIPANTE HA REALIZADO PREVIAMENTE ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ TRANSCRIBIR EL SIGUIENTE TEXTO
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los estudios planes o programas que previamente realizamos, incluyen supuestos, Especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso hemos considerados costos estimados apegados a las condiciones xx xxxxxxx. En el caso de que esta manifestación la hayamos realizado con falsedad seremos sancionados conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
(EN CASO CONTRARIO DEBERÁ MANIFESTAR QUE NO LE APLICA)
ANEXO J
EN SU CASO,
MANIFESTACIÓN DE CONTAR CON AL MENOS EL 5%
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SE ANEXA FORMATO
EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE
SI EL PARTICIPANTE CUENTA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD DEBERÁ TRANSCRIBIR EL SIGUIENTE TEXTO Y ANEXAR COPIA DE LAS ALTAS ANTE EL IMSS.
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , por este conducto manifestamos que, en nuestra planta laboral contamos cuando menos con un 5% de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se han dado con meses de antelación a
la fecha prevista para la firma del contrato correspondiente a la presente licitación. Atendiendo a lo anterior se anexa (n) copia(s) de la(s) alta(s) mencionada(s).
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
(EN CASO CONTRARIO DEBERÁ MANIFESTAR QUE NO LE APLICA)
ANEXO K
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA y MYPIMES.
SE ANEXA FORMATO
EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
Con relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: .
Tratándose de persona moral:
Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que (Nombre de la empresa) fue constituida conforme a las leyes mexicanas y tiene su domicilio en el territorio nacional.
Tratándose de persona física:
Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy de nacionalidad mexicana y tengo mi domicilio legal en el territorio nacional.
Así mismo, anexo al presente documento No. , expedido por (autoridad
competente que determine su estratificación como Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), por el cual se señala la estratificación como , (micro, pequeña o mediana) empresa mediante el cual participo con ese carácter en el citado procedimiento de contratación. En caso de no contar con la estratificación, omitir este último párrafo.
En caso de no encontrarse en la clasificación de micro, pequeña y mediana empresa deberá manifestar que clasificación guarda su representada.
ATENTAMENTE
NOMBRE, Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO L
DECLARACIÓN DE QUE NO EXISTE CONFLICTO DE INTERESES.
SE ANEXA FORMATO
ANEXO L
EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
Con relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: Por
este medio y bajo protesta de decir verdad manifiesto que ni el suscrito ni los socios que integran a mi representada tenemos parentesco alguno, Relaciones profesionales, laborales, de negocios, de sociedades con los servidores públicos involucrados en la presente licitación, lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el artículo 8° fracciones XI y XII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como la regla 3 relativa a Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones de las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, contenidas en el “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 xx xxxxxx de 2015”.
ATENTAMENTE
NOMBRE, Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
ANEXO M
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.
SE ANEXA FORMATO
Anexo M
EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: , A nombre de mi representada y en términos de lo establecido en los artículos 110 y 113 de La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se describe la documentación e información de mi propuesta, que debe clasificarse como reservada y/o confidencial, de acuerdo a lo siguiente:
Información | Clasificación (marque con una X) | Motivo/Fundamento. | |
Reservada | Confidencial | ||
En caso de que el participante considere que ningún documento se encuentra dentro de este supuesto, deberá señalarlo en el presente escrito.
A t e n t a m e n t e
(Nombre y Firma del Representante Legal)
INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
PROPUESTA TÉCNICA
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05- 2021, PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO; PROYECTO Y SUSTITUCION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA COMPAÑÍA NACIONAL XX XXXXX DEL CENTRO CULTURAL XXX XXXXXX SITO EN XXXXXXX XXXXX XX XX XXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXXXXX, X.X. 00000, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, EN LA CIUDAD DE MÉXICO
T-1 LAS PRESENTES BASES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBE LA PROPOSICIÓN.
T-2 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.
(SE ANEXA FORMATO)
FORMATO T-2
MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.)
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
Por medio de la presente manifiesto que el C. representante asignado de la empresa asistió al sitio donde se realizarán los trabajos el día de
2021, a las horas, correspondiente al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: los trabajos de
, y por tal motivo estamos enterados de las situaciones físicas, ambientales y especiales del lugar y de las condiciones siguientes:
1. Declaro estar debidamente enterado y compenetrado de las condiciones y el grado de dificultad de los trabajos.
2. Acepto estudiar y hacer un análisis regional para conocer la disponibilidad de la mano de obra, materiales, Maquinaria y equipo, así como sus respectivos estudios xx xxxxxxx.
3. Acepto haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de Licitación producto de la junta de aclaraciones.
La falta de prevención o desconocimiento de estos elementos no servirá posteriormente para justificar el incumplimiento del contrato o para solicitar reclamaciones a los precios consignados en la propuesta, así mismo, hago constar que el C. asistió a la junta de aclaraciones que se celebró.
A T E N T A M E N T E.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
T-3 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO.
(SE ANEXA FORMATO)
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS N° DRM-COPYM-000-2021, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA, EN LO SUCESIVO “EL INBA” REPRESENTADO POR EL LIC. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. XXXXX XXXXX XXXXXX, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y POR EL ARQ. XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, EN SU CALIDAD DE ENCARGADO DE LA COORDINACION DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO; Y POR LA OTRA PARTE
, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR
EN SU CARÁCTER DE ; A QUIENES ACTUANDO EN FORMA CONJUNTA SE LES IDENTIFICARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I O N E S I.- DECLARA "EL INBA" A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL QUE:
I.1.- Es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente de la Secretaría Cultura, entre cuyas finalidades se encuentran el cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1º Y 2º de su ley de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 1946.
I.2. Cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente contrato, como se desprende de la escritura pública número de fecha de de , otorgada ante la xx xxx xxxxxxx público número , de la Ciudad de México, Licenciado .
I.3.- La Dirección de Recursos Materiales autorizó la celebración del presente instrumento jurídico, para cubrir erogaciones derivadas del mismo se cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida , debidamente autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante , para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato.
I.4.- La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 27 fracción II, 30 fracción I y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo sucesivo identificado como La Ley.
I.5.- La Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento es el área responsable del cumplimiento de los términos y obligaciones contractuales pactados en este instrumento, y a través del residente de obra nombrado por ésta, efectuará la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos objeto del presente instrumento jurídico, identificado en adelante como “LA RESIDENCIA”.
I.6.- Señala como su domicilio legal para efectos del presente instrumento jurídico el ubicado Xxxxxxx Xxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx.
II. "LA CONTRATISTA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE:
II.1.- Es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, en términos de la escritura pública número
de fecha de de , otorgada ante la xx xxx xxxxxxx público número , licenciado , inscrita en el Registro Público de la propiedad del gobierno del _, bajo el folio mercantil No. , conforme al permiso número , expediente número , expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores el día de _ de .
II.2.- Tiene objeto social entre otros: .
II.3.- Cuenta con las facultades suficientes y necesarias para obligar a su representada en los términos de este instrumento jurídico, conforme a la escritura pública número de fecha de de , otorgada ante la xx xxx xxxxxxx público número , licenciado , inscrita en el Registro Público de la propiedad del gobierno de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil No. , facultades que a la fecha y bajo protesta de decir verdad, manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna; y se identifica con credencial para votar con número de folio , expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.
II.4- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas, económicas y experiencia necesaria para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
II.5.- Está inscrito en el registro federal de contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con la clave
.
II.6.- Presenta copia del acuse de opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administración Tributaria con el que comprueba que se encuentra al corriente respecto del cumplimiento de las mismas, conforme a lo establecido en el artículo 32-D párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del código fiscal de la federación y la regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017; Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de febrero de 2015, deberá solicitar ante el IMSS, la opinión favorable del cumplimiento de sus obligaciones; Así mismo y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Xxxxxxxx, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 xx xxxxx de 2008, modificado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, deberá solicitar ante el INFONAVIT la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones y amortizaciones patronales
II.7.- Conoce el contenido y se obliga al cumplimiento del contenido y alcance de La Ley, el reglamento de La Ley, en lo sucesivo identificado como El Reglamento, así como las reglas generales para la contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios Relacionados con las mismas para las dependencias y entidades de la administración pública federal, en lo que no se contrapongan con La Ley; así como por las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.
II.8.- Xxxxxx y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
II.9.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas físicas que integran la sociedad de la empresa desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público y que no se encuentran en ninguno de los supuestos que contempla los artículos 51 y 78 de La Ley.
En el caso de que resulte falsa la manifestación anterior o que durante la vigencia del contrato se incurra en lo establecido en el párrafo precedente, el presente contrato será nulo de pleno derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de La Ley.
II.10.- Conoce y se obliga a seguir los lineamientos, normas y Especificaciones en materia de seguridad e higiene, la Ley Federal del Trabajo y los instructivos publicados en el diario oficial de la federación y las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
II.11.- Tiene establecido su domicilio , mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE:
III.1.- Celebran el presente contrato en los términos La Ley y El Reglamento, y de forma supletoria: el Código Civil Federal de conformidad con lo establecido por el artículo 13 de La Ley.
III.2.- Para garantizar el acceso a la información pública de conformidad con los artículos 5 y 7 fracción XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, otorga su consentimiento para que en caso de ser solicitado se proporcionen los datos que obran en el presente instrumento jurídico, salvo los que la propia Ley considere como confidenciales, en términos de los artículos 3, 18 y 19 de la Ley de referencia.
Enteradas del contenido de las declaraciones anteriores, reconociendo plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen, están conformes en sujetar su voluntad a la forma y términos que estipulan en el presente acto jurídico, de conformidad con las siguientes:
X X X X X X X X X
XXXXXXX. - XXXXXX XXX CONTRATO
“LA CONTRATISTA” se obliga con “EL INBA” a la realización de: ” y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos; las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los mismos; así como, al contenido y alcance de los anexos señalados en el numeral II.10 de la segunda declaración. La ubicación de ejecución de los trabajos es: .
SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO
El monto del presente contrato es de $ (cantidad con letra /100 M.N.), más la cantidad de $ (cantidad con letra /100 M.N.) que corresponde al impuesto al valor agregado (I.V.A.), dando un importe total de $ (cantidad con letra /100 M.N.). De conformidad con el catálogo de conceptos y monto total de la proposición, en el que se señalan las Especificaciones, alcances y precios unitarios de cada uno de los conceptos que integran el monto del contrato, documento que se anexa al presente instrumento legal como Anexo No. 1.
El importe mencionado, incluye todos los impuestos que se originen con motivo del cumplimiento del presente contrato y que con forme a la legislación fiscal aplicable sean repercutibles a la “LA CONTRATISTA” así como los costos directos e indirectos y todos aquellos gastos que se puedan derivar de “LOS TRABAJOS”.
En términos del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos “LA CONTRATISTA” pagará un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada estimación de trabajo, por concepto de servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública.
TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN
“LA CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos en un periodo de (letra) días naturales debiendo iniciar los trabajos el día de del 2021 y terminarlos el día de del 2021, de conformidad con el programa de la obra, el cual se agrega al presente instrumento como ANEXO 2.
“LA CONTRATISTA” reconoce que tomó en consideración las condiciones generales y especiales del lugar donde se realizaran “LOS TRABAJOS”, la disponibilidad de las áreas de trabajo, así como las vías de comunicación existentes y los horarios necesarios para la realización de los mismos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de El Reglamento, la vigencia del presente contrato iniciará con la suscripción del contrato por “LA CONTRATISTA” y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES” o al actualizarse el supuesto a que se refiere el artículo 170 del mismo ordenamiento.
CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“EL INBA” a través de la Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento o de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, según corresponda, se obliga a poner a disposición de “LA CONTRATISTA” el inmueble en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.
QUINTA. - ANTICIPOS
“EL INBA” otorgará un anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) del importe del monto adjudicado más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
SEXTA: FORMA DE PAGO
“LOS TRABAJOS” comprendidos en el catálogo de conceptos y en el programa de obra se pagarán con base a los precios unitarios autorizados, los cuales se indican en el Anexo No. 1, mismo que debidamente firmado por “LAS PARTES” forman parte integrante del presente contrato.
“LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones parciales que abarcaran periodos máximos de un mes, cuyas fechas xx xxxxx serán los días 15 y ultimo de cada mes, dichas estimaciones deberán pagarse a “LA CONTRATISTA” dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado “LA RESIDENCIA”, en el entendido de que “LA CONTRATISTA” recibirá del “EL INBA”, el pago total de trabajos totalmente terminados y ejecutados en los términos del programa de obra que se adjunta al presente contrato como Anexo No. 2.
Las estimaciones serán presentadas por “LA CONTRATISTA” a “LA RESIDENCIA”, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de la misma.
“LA RESIDENCIA” revisará y en su caso, aprobará las estimaciones que le presente “LA CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, de conformidad con el artículo 54 de La Ley y el artículo 133 de El Reglamento, una vez
obtenida la aprobación de “LA RESIDENCIA”, se enviaran a las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales para su proceso y pago.
“LOS TRABAJOS” se pagarán por “EL INBA” vía electrónica a través de la tesorería de la federación, a la cuenta que para tal afecto designe “LA CONTRATISTA”, al realizarse el pago de las estimaciones de obra, “EL INBA” retendrá el importe de derecho a que se refiere la cláusula segunda del presente contrato.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos se pagaran sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INBA”.
SÉPTIMA. - GARANTÍAS.
A fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que del presente contrato se deriven, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar a “EL INBA” a través de la Coordinación de Obra Pública y Mantenimiento dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación del contrato o de la fecha de notificación del fallo en su caso y antes de la firma del mismo, una fianza equivalente al 10 % ( diez por ciento) del importe total del contrato incluyendo del I.V.A., expedida por una institución afianzadora debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de “EL INBA”.
Así mismo, en un plazo igual al señalado en el párrafo que antecede, “LA CONTRATISTA” deberá presentar fianza expedida por una institución afianzadora debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor de la Tesorería de la Federación y a disposición de “EL INBA”, por un 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo que reciba, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a fin de garantizar la debida aplicación del mismo; garantía que estará en vigor hasta la firma del acta de entrega-recepción de los trabajos.
Las pólizas de fianza que se otorguen como garantías deberá contener como mínimo las siguientes Especificaciones:
A) La fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato, La Ley y El Reglamento.
B) Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del “INBA”;
C) La fianza estará vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y,
D) La afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstas en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso que se procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
Las fianzas las devolverá “EL INBA” para su cancelación cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido en su totalidad con las obligaciones que se deriven de este contrato.
En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto o el plazo de ejecución del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza.
Asimismo, “LA CONTRATISTA” deberá considerar que concluidos “LOS TRABAJOS”, la fianza de cumplimiento deberá sustituirla por otra, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”; o bien presentar una carta crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de “LOS TRABAJOS”, o bien aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello; la opción que xxxxx “LA CONTRATISTA” deberá ser por un periodo de 12 (doce) meses posteriores a la fecha de recepción física de “LOS TRABAJOS”, para responder por los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “LA CONTRATISTA”, la cual deberá entregarse previamente a la recepción de “LOS TRABAJOS” a entera satisfacción de “EL INBA”.
“LAS PARTES” acuerdan que los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad de “LA CONTRATISTA” bajo el presente contrato, se limitan exclusivamente a aquellos que se relacionen y resulten directamente de “LOS TRABAJOS” aquí contratados, y en tales casos, así como en el incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente contrato, “LA CONTRATISTA” responderá hasta por el monto de las garantías referidas en la presente clausula.
Adicionalmente a la conclusión de los trabajos el contratista deberá exhibir garantía por escrito de la aplicación de la impermeabilización, por un periodo de 6 (seis) años a partir de la fecha de recepción de los trabajos.
OCTAVA. - AJUSTE DE COSTOS.
“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de costos qué integran los precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados con forme al programa pactado.
El ajuste de los costos se realizará mediante el procedimiento dispuesto en la fracción I del artículo 57 de La Ley.
NOVENA. - RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
“LA CONTRATISTA” comunicará por escrito a “LA RESIDENCIA” la terminación de los trabajos y ésta verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro de un plazo de 15 (quince) días, contados a partir del escrito de “LA CONTRATISTA”.
Si durante la verificación de “LOS TRABAJOS”, “EL INBA” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “LA CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, lo anterior sin costo extra para “EL INBA”. En este caso, el plazo para la verificación de “LOS TRABAJOS” indicado en el párrafo anterior, se podrá prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparación de las deficiencias, lo anterior, sin perjuicio de que “EL INBA” opte por la rescisión del presente contrato.
Una vez finalizada la verificación de “LOS TRABAJOS” por parte de “EL INBA”, ésta procederá a su recepción física, levantando el acta correspondiente, dentro de un plazo de 15 (quince) días naturales, quedando “LOS TRABAJOS” bajo su responsabilidad.
Recibidos físicamente los trabajos, “LAS PARTES” dentro del término de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda a “EL INBA” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo xx xxxx días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, “EL INBA” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
DECIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Previamente al inicio de los trabajos, “LA CONTRATISTA” se obliga a designar por escrito a un representante permanente en el sitio de realización de los mismos, quien fungirá como Superintendente de Construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
“EL INBA” se reserva el derecho de aceptación del representante de “LA CONTRATISTA” el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.
Por su parte, “EL INBA” previamente al inicio de los trabajos designará por escrito al servidor público que fungirá como Residente de Obra “RESIDENCIA” designación que será comunicada a “LA CONTRATISTA”.
DÉCIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES
“LA CONTRATISTA”, se obliga a asumir todas las responsabilidades derivadas de las reclamaciones que pudieran presentar sus trabajadores en su contra o en contra de “EL INBA” en relación con “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato. en ninguna forma entenderá establecida una responsabilidad solidaria en los términos de la legislación laborar entre “LAS PARTES” y sus respectivos trabajadores, por lo que en caso de que a “EL INBA” se le fincará una responsabilidad solidaria o subsidiaria con motivo de un procedimiento judicial iniciado por alguno de los trabajadores de “LA CONTRATISTA”, ésta se obliga a cubrir el importe correspondiente a la cuantía económica derivada del procedimiento judicial de que se trate, y que en
su caso haya cubierto “EL INBA”, bajo el entendido de que en caso de no hacerlo así reembolsará el doble del importe que se solvente por “EL INBA”.
“EL INBA” no se hace responsable por algún incumplimiento de “LA CONTRATISTA” con respecto a sus obligaciones administrativas, fiscales, laborales, de seguridad social, derechos de autor en el ámbito nacional o internacional, o de cualquier otro género o especie, frente a las autoridades, terceros, sus empleados o trabajadores; por lo tanto, no será en ningún momento y bajo ninguna circunstancia considerada como patrón sustituto o solidario.
DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
“LA CONTRATISTA” se obliga a que “LOS TRABAJOS“ cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de los mismos se efectúen a satisfacción de “EL INBA”, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que resulten “LOS TRABAJOS”, así como de los daños y perjuicios o cualquier otra responsabilidad que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL INBA” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
“LA CONTRATISTA” no podrá ceder ni transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones que deriven del presente contrato y sus anexos a terceras personas físicas x xxxxxxx, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados, previa aprobación expresa y por escrito de “EL INBA”, en los términos de “La Ley”.
DÉCIMA TERCERA. - MODIFICACIÓN
“LAS PARTES” acuerdan que el presente contrato podrá ser modificado de conformidad con lo establecido por el artículo 59 de La Ley, siempre que el mismo se encuentre vigente.
DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES
“LA CONTRATISTA “conviene en que, si no se concluyen “LOS TRABAJOS” dentro del plazo que se establece en la cláusula tercera o de acuerdo al programa aprobado, “EL INBA” aplicará una pena convencional del 0.5 (cero punto cinco por ciento) sobre el monto de “LOS TRABAJOS” no ejecutados conforme al programa convenido y por cada día de demora en que incurra y hasta por el importe total de la garantía de cumplimiento, salvo que esto obedezca a causas justificadas a juicio de “EL INBA”.
Esta sanción se estipula por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de “LA CONTRATISTA” y su monto se descontará administrativamente de la estimación que se formule, sin perjuicio del derecho que tiene “EL INBA” de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo y/o ejecutar la fianza.
Asimismo “EL INBA” realizara revisiones periódicas del avance de los trabajos comparando con el programa de obra pactado y aplicará una Retención Económica en la estimación que se encuentre en proceso, a “LA CONTRATISTA”, cuando se observe un atraso en la ejecución de los trabajos con relación al programa de ejecución general de los trabajos, dicha retención será calculada en función de los trabajos objeto del atraso o no ejecutados conforme al programa, a la fecha xxx xxxxx. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “LA CONTRATISTA” en la estimación siguiente, si se regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.
El cómputo de la retención se determinará sobre el monto de los trabajos no ejecutados a la fecha xx xxxxx conforme al programa pactado por el equivalente al 2% (dos por ciento).
La aplicación de las penas convencionales y/o retenciones se hará conforme a lo dispuesto en los artículos 46 bis de La Ley y 88 de El Reglamento.
DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO
“EL INBA” podrá suspender temporalmente en todo o en parte “LOS TRABAJOS” en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, en cuyo caso no serán aplicadas las penas convencionales a que hace referencia la cláusula anterior, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 60 de La Ley.
La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción el periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión
DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
“EL INBA” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, así como en los demás casos señalados en el párrafo segundo del artículo 60 de La Ley. El procedimiento de terminación anticipada de contrato se efectuará de acuerdo con las formalidades previstas en los artículos 62 de La Ley y 151, 152 y 153 de El Reglamento.
DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL INBA” en cualquier momento podrá rescindir administrativamente el presente contrato, si “LA CONTRATISTA”, contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece La Ley, El Reglamento, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento, de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente instrumento jurídico, lo que dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL INBA”, además de que se apliquen las penas convencionales pactadas en el mismo o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación en uno o de otro, independientemente de a hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso los demás cargos que procedan; apegándose al procedimiento de rescisión establecido en el artículo 61 de La Ley.
Serán causales de rescisión si “LA CONTRATISTA” incumple en la presentación de las garantías estipuladas en el presente contrato; no realiza o suspende injustificadamente “LOS TRABAJOS” objeto del mismo; es acreedor de tres apercibimientos consecutivos o cinco acumulados por parte de “LA RESIDENCIA”, o incurre en uno de los supuestos previstos en el artículo 157 de El Reglamento. El procedimiento de rescisión de contrato se efectuará de acuerdo con las formalidades previstas en el artículo 62 de La Ley.
Cuando “EL INBA” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se notificara a “LA CONTRATISTA” exponiendo los hechos que motivaron la determinación de darlo por rescindido relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas, “LA CONTRATISTA” en un término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifestara lo que a su derecho convenga y aportara en su caso las pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho termino, “EL INBA” resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “LA CONTRATISTA” dentro de dicho plazo, en los términos de La Ley y El Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato “EL INBA” procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las INSTALACIONES respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asimismo “LA CONTRATISTA” estará obligada a devolver a “EL INBA”, en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por “EL INBA”. Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, “EL INBA” podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.
En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por “EL INBA” a “LA CONTRATISTA”.
DÉCIMA OCTAVA. - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.
“EL INBA” a través de la “LA RESIDENCIA”, revisará, vigilará e instruirá en todo tiempo a “LA CONTRATISTA”, a fin de que “LOS TRABAJOS” se ajusten a los términos y Especificaciones señalados en el presente contrato y sus anexos, así como a las modificaciones que ordene “LA RESIDENCIA”.
“EL INBA” recibirá “LOS TRABAJOS” objeto de este contrato, si los mismos hubieren sido realizados de acuerdo con las Especificaciones convenidas en las mismas y demás estipulaciones de este contrato.
DECIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD
“LA CONTRATISTA” se obliga a guardar en todo momento absoluta reserva, discreción y confidencialidad respecto de “LOS TRABAJOS” motivo del presente contrato, asimismo, se obliga a no hacer uso de esta información en provecho propio o de terceros para fines distintos a los señalados en este instrumento.
VIGÉSIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS
“LAS PARTES” convienen en abrir una bitácora electrónica de obra pública en términos de los artículos 122,123, 125 y 126 de El Reglamento, para facilitar la comunicación y registrar el cumplimiento de los derechos y obligaciones adquiridas por “LAS PARTES” en este contrato.
En términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 46 de La Ley, “LA CONTRATISTA” manifiesta que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual Relacionados o derivados de “LOS TRABAJOS”, la responsabilidad estará a su cargo, sacando en paz y a salvo de cualquier responsabilidad al respecto a “EL INBA”. Asimismo “LAS PARTES” convienen a que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de “LOS TRABAJOS”, invariablemente se constituirán a favor de “EL INBA”, en términos de las disposiciones legales aplicables.
“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de discrepancia entre la invitación y el presente contrato, prevalecerá lo establecido en la invitación respectiva.
VIGÉSIMA PRIMERA. - CONCILIACIÓN
De acuerdo con lo establecido en los artículos 95 de La Ley y 286 de El Reglamento, en cualquier momento dentro de la vigencia del presente instrumento jurídico, “LAS PARTES” podrán presentar una solicitud de conciliación ante la Secretaría de la Función Pública por desavenencias derivadas del cumplimiento de este contrato.
En el supuesto de que “LAS PARTES” lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente, de conformidad con el artículo 97 de La Ley.
El procedimiento de conciliación al cual se podrán someter “LAS PARTES”, además de contener los elementos previstos en los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se deberá observar lo establecido en los artículos del 284 al 294 de El Reglamento.
Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INBA”, bajo su responsabilidad, podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.
VIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todas aquellas situaciones o consecuencias no expresamente previstas por “LAS PARTES”, estas se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razones de su domicilio presente o futuro.
Cualquier diligencia de requerimiento o notificación se entenderá válidamente en los domicilios proporcionadas por “LAS PARTES”; en caso de que alguna de “LAS PARTES” cambiara su domicilio deberá proporcionar el aviso correspondiente a la otra con una anticipación de nueve días hábiles, bajo pena de no poder invocar causal de nulidad o de irregularidad en la notificación o emplazamiento que en su caso se verifique en los referidos domicilios.
VIGÉSIMA TERCERA. - CONTROVERSIAS.
Para el caso de controversia previstos en el capítulo tercero del título Séptimo de La Ley, entre “LAS PARTES”, que surjan con motivo de interpretación de las cláusulas del presente contrato o por cuestiones de su ejecución y que “LAS PARTES” no lleguen a un acuerdo a través de la conciliación, se recurrirá a la contratación de una persona que funja como árbitro, cuyos honorarios serán liquidados en forma equitativa entre “LAS PARTES”. Dicha controversia culminara con el laudo arbitral.
Leído que fue el presente contrato y debidamente enterados de su valor y consecuencias legales, se firma en cuatro tantos de igual validez en la Ciudad de México el día de de 2021.
POR “EL INBA” POR “LA CONTRATISTA”
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL
POR “EL INBA” POR “EL INBA”
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
ENCARGADO DE LA COORDINACION DE OBRA PÚBLICA Y MANTENIMIENTO
Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública N°. , firmado el de de 2021. el Instituto Nacional xx Xxxxxx Artes y Literatura y ., constante de hojas y cuyo objeto son: .
Una vez formalizado, el presente documento constante de fojas útiles, ha sido inscrito por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto
Nacional xx Xxxxxx Artes y Literatura, el día
número .- conste REGISTRO: .
en el libro de acuerdos consensuales, bajo el
MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO (OBRA PÚBLICA).
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE OTORGADA POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6°DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE: $ (CANTIDAD EN NUMERO Y LETRA QUE CONSTITUYE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO GARANTIZADO POR ESTA POLIZA) QUE INCLUYE IVA.
ANTE: LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA.
PARA: GARANTIZAR POR (RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA) CON R.F.C. (R.F.C. DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA) Y DOMICILIO (DOMICILIO DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE (OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA) A PRECIOS UNITARIOS (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO) CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE (NUMERO DE DÍAS) DÍAS NATURALES, CUYO INICIO ES EL (FECHA DE INICIO) Y TERMINACIÓN (FECHA DE TERMINACIÓN), CELEBRADO POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA, REPRESENTADA POR C. XXXXX XXXXXXX XXXXXX EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, XXXXX XXXXX XXXXXX Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADO (RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA), RELATIVO A: (OBJETO DEL CONTRATO) CON UN IMPORTE TOTAL DE: $ (MONTO DEL CONTRATO CON NÚMERO Y LETRA) QUE INCLUYE I.V.A.|, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO Y EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VIGENCIA DE LA FIANZA: DEL (FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS) AL (FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS)
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS EXPRESAMENTE ACEPTA:
A). - QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
B). - QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA
C). - LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y;
D). - LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. (FIN DE TEXTO).
MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO (OBRA PÚBLICA).
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE OTORGADA POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6°DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE: $ (CANTIDAD EN NUMERO Y LETRA QUE CONSTITUYE EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO GARANTIZADO POR ESTA POLIZA) QUE INCLUYE IVA.
ANTE: LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA.
PARA: GARANTIZAR POR (RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA) CON R.F.C. (R.F.C. DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA) Y DOMICILIO (DOMICILIO DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA) LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE (OBRA PÚBLICA) A PRECIOS UNITARIOS (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO) CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE (NUMERO DE DÍAS) DÍAS NATURALES, CUYO INICIO ES EL (FECHA DE INICIO) Y TERMINACIÓN (FECHA DE TERMINACIÓN), CELEBRADO POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA, REPRESENTADA POR C. XXXXX XXXXXXX XXXXXX EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, XXXXX XXXXX XXXXXX Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADO (RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA), RELATIVO A: (OBJETO DEL CONTRATO) CON UN IMPORTE TOTAL DE: $ (MONTO DEL CONTRATO CON NÚMERO Y LETRA) QUE INCLUYE I.V.A.|, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO Y EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VIGENCIA DE LA FIANZA: DEL (FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS) AL (FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS)
ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS EXPRESAMENTE ACEPTA:
A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
B).- LA FIANZA GARANTIZA LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y LA DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION QUE EXPIDA EL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA
C.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O INVERTIDO EN FINES DISTINTOS DE LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.
D).- LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTICE Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y;
E).- QUE, PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINSITRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, ASI COMO COMO CON LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y HAYA PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS.
F).- LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. (FIN DE TEXTO).
MODELO DE FIANZA DE XXXXXX XXXXXXX (MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA)
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN USO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE FUE OTORGADA POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE: $ (CANTIDAD EN NÚMERO Y LETRA QUE CONSTITUYE EL 10% DEL MONTO REAL EJERCIDO) QUE INCLUYE I.V.A.
ANTE: LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA.
PARA: GARANTIZAR POR (RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FISICA), CON R. F. C. (R.F.C DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA FÍSICA) Y DOMICILIO EN (DOMICILIO DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA) LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO DE (OBRA PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA) A PRECIOS UNITARIOS, (NUMERO DE CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO) CELEBRADO POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA, REPRESENTADA POR C. XXXXX XXXXXXX XXXXXX EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO LEGAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C.XXXXX XXXXX XXXXXX, DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y POR LA OTRA PARTE NUESTRO FIADO (RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FISICA), RELATIVO A: (OBJETO COMPLETO DEL CONTRATO GARANTIZADO), CON UN MONTO REAL EJERCIDO DE: $ (CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA), QUE INCLUYE I. V. A., LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO Y EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ESTA INSTITUCION DE FIANZAS EXPRESAMENTE ACEPTA:
A). - QUE ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LOS 12 (DOCE) MESES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTASEN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” Y A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA
B). - EN CUYO CASO, “LA DEPENDENCIA LO COMUNICARÁ POR ESCRITO A LA CONTRATISTA” Y A LA AFIANZADORA; Y
C). - QUE SE APEGARÁ A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. DE NO HABER INCONFORMIDAD DE “LA DEPENDENCIA” ESTA FIANZA SE CANCELARÁ AUTOMATICAMENTE AL TÉRMINO DE SU VIGENCIA. (FIN DE TEXTO).
FORMATO T-3
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.)
Fecha
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
Por medio del presente manifestamos tener pleno conocimiento del contenido del modelo de contrato proporcionado y elaborado por el INBA, así mismo, estar de acuerdo con los derechos y obligaciones que del mismo se originarían para mi representada, por lo que estamos de acuerdo en apegarnos a sus términos en caso de resultar adjudicado del mismo, conforme al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a los trabajos , ubicados en .
A T E N T A M E N T E.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
T-4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, ASÍ COMO NORMAS Y ESPECIFICACIONES.
FORMATO T-4
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.)
Fecha
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
Por medio de la presente le manifiesto que tenemos pleno conocimiento de los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, así como las normas de calidad de los materiales y de las Especificaciones generales de construcción del INBA, conforme a lo solicitado en el catálogo de conceptos.
Por lo que con pleno conocimiento de lo anterior podemos participar en el PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: los
trabajos de
, convocado por el INBA.
A T E N T A M E N T E.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
T-5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA(S) PARTE(S) QUE SUBCONTRATARÁ.
(SE ANEXA EJEMPLO)
FORMATO T-5
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LOS TRABAJOS (SERVICIOS) QUE SUBCONTRATARÁ.
(Este documento deberá presentarse en papel con membrete del participante.)
Fecha
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
Por medio de la presente le manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que subcontrataremos los servicios de: Un Director Responsable de Obra y/o corresponsable en cuyo registro vigente se acompaña a la presente, así como la documentación que acredita su experiencia y capacidad técnica; una Unidad Verificadora de INSTALACIONES Eléctricas, cuyo registro vigente se acompaña a la presente, así como la documentación que acredita su experiencia y capacidad técnica; una Empresa o persona física especializada en normatividad ambiental, y de la cual se anexa la documentación que acredita su experiencia y capacidad técnica.
EN CASO CONTRARIO, DEBERÁ MANIFESTAR QUE NO SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA, DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN.
A T E N T A M E N T E.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
T-6 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES
OBRA | LICITACIÓN |
FECHA DE INICIO | |
FECHA DE TERMINACIÓN |
N° EQUIPO | CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN | NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO | MARCA | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | USO ACTUAL | FECHA DE PUESTO EN SITIO | SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ENT FED) | DISPONIBILIDAD | ||||||
MODELO | No. SERIE | CAPACIDAD | TIPO DE MOTOR | POTENCIA DE MOTOR | PROPIEDAD | POR COMPRAR | EN ALQUILER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
NOTAS: 1 CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE 2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON SU DISPONIBILIDAD 3 SE ANEXAN COPIAS DE FACTURAS DEL EQUIPO PROPIO | ||||||||||||||
PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
T-7 RELACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
FORMATO LIBRE
T-8 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL PARTICIPANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
ANEXAR ESQUEMA ESTRUCTURAL
(ORGANIGRAMA)
FORMATO LIBRE
T-9 RELACIÓN DEL PERSONAL OBRERO (MANO DE OBRA), INDICANDO
CANTIDAD Y CATEGORÍA, ASÍ COMO, DEL PERSONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, INDICANDO CANTIDAD, CARGO, PUESTO Y/O ACTIVIDAD ESPECÍFICA.
FORMATO LIBRE
T-10 CARTA COMPROMISO EN PAPELERÍA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, EN LA QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE:
1.- En caso de ser el adjudicado del contrato respectivo, integrará a su fuerza de trabajo, cuando menos el 50% del personal operativo (mano de obra) de la localidad donde se desarrollarán los trabajos, y;
2.- El origen de los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos es 100% de contenido nacional, toda vez que en el catálogo de conceptos no se requieren materiales de origen extranjero.
FORMATO LIBRE
T-11 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO EN PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS XX XXXXXX)
FORMATO LIBRE
T-12 PROGRAMA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, CALENDARIZADO EN PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS XX XXXXXX)
FORMATO LIBRE
T-13 PROGRAMA DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CALENDARIZADO EN PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS XX XXXXXX)
FORMATO LIBRE
T-14 PROGRAMA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CALENDARIZADO EN PERIODOS QUINCENALES, POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
(UTILIZAR PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS XX XXXXXX)
FORMATO LIBRE
T-15 CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL PARTICIPANTE.
SE ANEXAN FORMATOS
ANEXO T-15
EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
En relación al PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a: ,
manifiesto bajo protesta decir verdad que el Superintendente de Construcción será el C.
, quien cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, objeto de la Presente Licitación, así como de la Apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) del contrato. Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica a través de la página Web: xxxx://xxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PRESENTE:
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021
OBJETO DE LOS TRABAJOS: HOJA DE
ANEXO T-15
RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL PARTICIPANTE.
NOMBRE: PROFESIÓN: NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL: ESPECIALIDAD: CARGO PROPUESTO: | FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: | ||
OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO) | BREVE DESCRIPCIÓN EN QUE CONSISTIERON LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS | CARGO QUE A DESEMPEÑADO | PERIODO |
1.- 2.- | |||
NOMBRE: NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL: CARGO PROPUESTO: | PROFESIÓN: ESPECIALIDAD: | FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: | |
OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN (DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO) | BREVE DESCRIPCIÓN EN QUE CONSISTIERON LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS | CARGO QUE A DESEMPEÑADO | PERIODO |
1.- 2.- | |||
NOMBRE DEL PARTICIPANTEFIRMA DEL PARTICIPANTE
T-16 IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL
(ANEXAR COPIAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION Y/O FINIQUITOS)
SE ANEXAN FORMATOS
ANEXO T-16
IDENTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL PARTICIPANTE Y SU PERSONAL
OBRA | INVITACIÓN |
FECHA DE INICIO | |
FECHA DE TERMINACIÓN |
OBJETO DE LOS TRABAJOS | BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | LUGAR | MONTO DEL CONTRATO | FECHAS | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | CON PENAS CONVENCIONALES O FUE RESCINDIDO | NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELEFONO DEL CONTRATANTE | ||
INICIO | TERMINACIÓN PROGRAMADA REAL | |||||||||
NOTA: SE DEBERÁ LLENAR CON TODA LA INFORMACIÓN TODAS LAS COLUMNAS, Y ANEXAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL COMPROBATORIA DE CONTRATOS ELABORADOS Y ACTAS DE TERMINACIÓN, SE PODRÁ VERIFICAR CON LAS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES QUE LA INFORMACIÓN SEA CIERTA, EN CASO DE FALSEDAD LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.
PARTICIPANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE
Fecha:
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE
En relación con el PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP-05-2021 relativo a:
.
Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenida en este apartado y en el formato anexo, es real. Para verificar dicha información, anexo copias de los contratos y actas de entrega recepción y/o finiquitos de los contratos referidos, así como de las fianzas de vicios ocultos correspondientes.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUTO NACIONAL XX XXXXXX ARTES Y LITERATURA
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
PROPUESTA ECONÓMICA.
PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA N° DRM-COPYM-ITP- 05-2021, PARA CONTRATAR LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, PROYECTO Y SUSTITUCION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN LA COMPAÑÍA NACIONAL XX XXXXX DEL CENTRO CULTURAL XXX XXXXXX SITO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA SIN NÚMERO, XXXXXX XX XXXXXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XX XX XXXXXX XX XXXXXX
DOCUMENTO: E-1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.
DEBERÁ DE PRESENTAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS MISMO QUE CONTENDRÁ LAS UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS EXPRESADOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
ANEXAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS REQUISITADO
E-2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
SE ANEXA EJEMPLO
ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
OBRA | No. DE INVITACIÓN: | ||||
FECHA: | HOJA: 1 DE 1 | ||||
DESCRIPCION DEL CONCEPTO | CLAVE | UNIDAD | |||
XXXXX XX XXXXXXXX 3/8" EN CIMENTACION | XXXXX-01 | KG | |||
CLAVE | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIR. | IMPORTE |
XXXXX XX XXXXXXXX XXX Xx. 0 | XX | 0.000 | $ 3.70 | 4.01 | |
ALAMBRE RECOCIDO | KG | 0.052 | $ 4.80 | 0.25 | |
58.89% | SUBTOTAL | 4.26 | |||
CLAVE | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIR. | IMPORTE |
0.5 FIERRERO + 1 AYUDANTE | JOR | 0.006667 | $ 437.78 | 2.92 | |
40.38% | SUBTOTAL | $ 2.92 | |||
CLAVE | EQUIPO Y HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO DIR. | IMPORTE |
DOBLADORA DE VARILLA DE 3/4" | PZA | 0.000017 | $ 1,288.00 | 0.02 | |
CORTADORA DE VARILLA DE 3/4" | PZA | 0.000022 | $ 1,416.00 | 0.03 | |
0.73% | SUBTOTAL | 0.05 | |||
*LOS INDIRECTOS INCLUYEN LOS DE OFICINA CENTRAL Y LOS DE OBRA: | COSTO DIRECTO | $ 7.23 | |||
21.88%, SE APLICAN SOBRE EL COSTO DIRECTO | INDIRECTOS (S/CD) | $ 1.58 | |||
*FINANCIAMIENTO: 1.135%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO | SUMA (1) | $ 8.81 | |||
DIRECTO MÁS INDIRECTOS. | FINANCIAMIENTO (S/A) | $ 0.10 | |||
* UTILIDAD: 7.15%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO | SUMA (2) | $ 8.91 | |||
MÁS INDIRECTOS MÁS FINANCIAMIENTO | UTILIDAD (S/A) | $ 0.64 | |||
*CARGOS ADICIONALES: CA/1-CA = 0.5025 %, SE APLICA SOBRE EL | SUMA (3) | $ 9.55 | |||
ACUMULADO (SUMA 3) | CARGOS ADICIONALES (S/SUMA3) | $ 0.05 | |||
PRECIO UNITARIO...................... | $ 9.60 | ||||
E-3 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.
(EXPLOSIÓN DE INSUMOS)
Pag. No. 69
FORMATO LIBRE
E-4 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL...
Pag. No. 70
SE ANEXA EJEMPLO
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA (Y NOCTURNA SOLO EN ÁREAS OPERACIONALES)
OBRA: | No. DE LICITACIÓN: |
FECHA DE INICIO: | |
FECHA DE TERMINACION: |
CATEGORÍA | UNIDAD | SALARIO DIARIO NOMINAL | FACTOR XX XXXXXXX REAL | SALARIO DIARIO REAL |
Peón | JORNAL | $ 142.86 | 1.686195 | $ 240.89 |
Ayudante General | JORNAL | $ 157.14 | 1.679832 | $ 263.97 |
Cadenero | JORNAL | $ 157.14 | 1.679832 | $ 263.97 |
Operador Equipo Menor | JORNAL | $ 157.14 | 1.679832 | $ 263.97 |
Estadalero | JORNAL | $ 157.14 | 1.679832 | $ 263.97 |
Velador | JORNAL | $ 164.29 | 1.677207 | $ 275.55 |
Bodeguero | JORNAL | $ 178.57 | 1.672593 | $ 298.67 |
Ayudante de Montador o Soldador | JORNAL | $ 185.71 | 1.670552 | $ 310.24 |
Pintor | JORNAL | $ 192.86 | 1.668660 | $ 321.82 |
Jardinero | JORNAL | $ 192.86 | 1.668660 | $ 321.82 |
Operador Equipo Intermedio | JORNAL | $ 200.00 | 1.666905 | $ 333.38 |
Pag. No. 71
N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
DETERMINACIÓN DE CUOTAS PATRONALES A PAGAR AL SEGURO SOCIAL
OBRA | LICITACIÓN |
FECHA DE INICIO | |
FECHA DE TERMINACIÓN |
Clave | Categoría | Salario Diario Nominal | Prima Vacacional | Aguinaldo | Enfermedad y Maternidad | Invalidez y Vida | Cesantía Edad Avanzada y Vejez | Riesgo de Trabajo | Cuota Patronal $ | Cuota Patronal % | |||||||||||
Salario Diario Integrado | Cuota fija SMG | Diferencia Tres SMG | Prestaciones en Dinero | Prestaciones en Especie | |||||||||||||||||
Patrón | % | Patrón | % | Patrón | % | Patrón | % | Patrón | % | Patrón | % | Patrón | % | Patrón | |||||||
1 | Peón | $142.86 | $ 0.59 | $5.87 | $ 149.32 | $ 9.99 | 6.68873 | $ 1.05 | 0.7000 | $ 1.57 | 1.05% | $ 2.61 | 1.75% | $ 4.70 | 3.15% | $ 11.33 | 7.58875% | $ 31.25 | 20.92748% | ||
2 | Ayudante General | $157.14 | $ 0.65 | $6.46 | $ 164.24 | $ 9.99 | 6.08090 | $ 0.20 | 0.12135 | $ 1.15 | 0.7000 | $ 1.72 | 1.05% | $ 2.87 | 1.75% | $ 5.17 | 3.15% | $ 12.46 | 7.58875% | $ 33.57 | 20.44100% |
3 | Cadenero | $157.14 | $ 0.65 | $6.46 | $ 164.24 | $ 9.99 | 6.08090 | $ 0.20 | 0.12135 | $ 1.15 | 0.7000 | $ 1.72 | 1.05% | $ 2.87 | 1.75% | $ 5.17 | 3.15% | $ 12.46 | 7.58875% | $ 33.57 | 20.44100% |
4 | Operador Equipo Menor | $157.14 | $ 0.65 | $6.46 | $ 164.24 | $ 9.99 | 6.08090 | $ 0.20 | 0.12135 | $ 1.15 | 0.7000 | $ 1.72 | 1.05% | $ 2.87 | 1.75% | $ 5.17 | 3.15% | $ 12.46 | 7.58875% | $ 33.57 | 20.44100% |
5 | Estadero | $157.14 | $ 0.65 | $6.46 | $ 164.24 | $ 9.99 | 6.08090 | $ 0.20 | 0.12135 | $ 1.15 | 0.7000 | $ 1.72 | 1.05% | $ 2.87 | 1.75% | $ 5.17 | 3.15% | $ 12.46 | 7.58875% | $ 33.57 | 20.44100% |
6 | Velador | $164.29 | $ 0.68 | $6.75 | $ 171.72 | $ 9.99 | 5.81625 | $ 0.32 | 0.18524 | $ 1.20 | 0.7000 | $ 1.80 | 1.05% | $ 3.01 | 1.75% | $ 5.41 | 3.15% | $ 13.03 | 7.58875% | $ 34.76 | 20.24027% |
7 | Bodeguero | $178.57 | $ 0.73 | $7.34 | $ 186.64 | $ 9.99 | 5.35114 | $ 0.56 | 0.29760 | $ 1.31 | 0.7000 | $ 1.96 | 1.05% | $ 3.27 | 1.75% | $ 5.88 | 3.15% | $14.16 | 7.58875% | $ 37.12 | 19.88748% |
8 | Ayudante de Montador o Soldador | $185.71 | $ 0.76 | $7.63 | $ 194.11 | $ 9.99 | 5.14540 | $ 0.67 | 0.34729 | $ 1.36 | 0.7000 | $ 2.04 | 1.05% | $ 3.40 | 1.75% | $ 6.11 | 3.15% | $14.73 | 7.58875% | $ 38.36 | 19.73144% |
9 | Pintor | $192.86 | $ 0.79 | $7.93 | $ 201.58 | $ 9.99 | 4.95464 | $ 0.79 | 0.39336 | $ 1.41 | 0.7000 | $ 2.12 | 1.05% | $ 3.53 | 1.75% | $ 6.35 | 3.15% | $ 15.30 | 7.58875% | $ 39.48 | 19.58675% |
10 | Jardinero | $192.86 | $ 0.79 | $7.93 | $ 201.58 | $ 9.99 | 4.95464 | $ 0.79 | 0.39336 | $ 1.41 | 0.7000 | $ 2.12 | 1.05% | $ 3.53 | 1.75% | $ 6.35 | 3.15% | $ 15.30 | 7.58875% | $ 39.48 | 19.58675% |
11 | Operador de Equipo Intermedio | $200.00 | $ 0.82 | $8.22 | $ 209.04 | $ 9.99 | 4.77776 | $ 0.91 | 0.43608 | $ 1.46 | 0.7000 | $ 2.19 | 1.05% | $ 3.66 | 1.75% | $ 6.58 | 3.15% | $15.86 | 7.58875% | $ 40.66 | 19.45259% |
NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad, los porcentajes de la cuota fija para el año 2007 son del 19.75% y 1.59% sobre la base de la diferencia de 3 SMG.
N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADOS (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO DE OBRA.
Fecha de inicio | |
Fecha de terminación |
Días del Periodo
Concepto | Mes | Días |
Enero | 1 | 31 |
Febrero | 2 | 28 |
Marzo | 3 | 31 |
Abril | 4 | 30 |
Mayo | 5 | 31 |
Junio | 6 | 30 |
Julio | 7 | 31 |
Agosto | 8 | 31 |
Septiembre | 9 | 30 |
Octubre | 10 | 31 |
Noviembre | 11 | 30 |
Diciembre | 12 | 31 |
Tp = Días Realmente Pagados en el año 2005 365 | ||
Concepto | Días no laborados | |
Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo) | ||
Domingo | 52.00 | |
Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo) | ||
Días oficiales | 4.00 | |
Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley del Seguro Social | ||
Vacaciones ( 365/365 ) ( 6 ) = | 6.00 | |
Enfermedad no Profesional ( 3 ) ( 0.15 ) = | 0.45 | |
Días no Laborables según Contrato Colectivo | ||
-Semana Santa: 5,6 y 7 xx xxxxx | 3.00 | |
-Día Santa Xxxx: 0 xx xxxx | 0.00 | |
-Xxxx xx Xxxxxxx: 0x xx Xxxxxxxxx | 1.00 | |
Condiciones Climatológicas (Lluvias y otros) Según Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo / Ley Federal del Trabajo | 3.85 | |
Días no Laborados en el año 2005 | 73.30 | |
Tp = Días Realmente Pagados TI= Días Realmente Pagados – Días no laborados al año | = 1.251286 | |
365.00 365 – 73.30 | ||
Xxx. Xx. 00
Xxx. Xx. 00
X X X X R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
INTEGRACIÓN DEL FACTOR XX XXXXXXX REAL
OBRA | LICITACIÓN |
FECHA DE INICIO | |
FECHA DE TERMINACIÓN |
Clave | Categoría | a Salario Diario Nominal (SDN) | c Aguinaldo (a x 4.11% ) | b Prima Vacacional (a x 0.411%) | d Salario Diario Integrado (a + b + c) | e Cargo Patronal I.M.S.S. | f Guarderías (d x 1%) | g Retiro (S.A.R.) (d x 2%) | h Infonavit (d x5%) | i Suma (d+e+f+g+h) | Ps ( i / a) -1 | Factor (TP/TI) | Factor xx Xxxxxxx Real Fsr=Ps(Tp/TI)+(Tp/TI) | Salario Real SDN x FSR |
1 | Peón | $ 142.86 | $ 5.87 | $ 0.59 | $ 149.32 | $ 31.25 | $ 1.49 | $ 2.99 | $ 7.47 | $ 192.51 | 0.347569 | 1.251286 | 1.686195 | $ 240.89 |
2 | Ayudante General | $ 157.14 | $ 6.46 | $ 0.65 | $ 164.24 | $ 33.57 | $ 1.64 | $ 3.28 | $ 8.21 | $ 210.02 | 0.342485 | 1.251286 | 1.679832 | $ 263.97 |
3 | Cadenero | $ 157.14 | $ 6.46 | $ 0.65 | $ 164.24 | $ 33.57 | $ 1.64 | $ 3.28 | $ 8.21 | $ 210.02 | 0.342485 | 1.251286 | 1.679832 | $ 263.97 |
4 | Operador Equipo Menor | $ 157.14 | $ 6.46 | $ 0.65 | $ 164.24 | $ 33.57 | $ 1.64 | $ 3.28 | $ 8.21 | $ 210.02 | 0.342485 | 1.251286 | 1.679832 | $ 263.97 |
5 | Estadalero | $ 157.14 | $ 6.46 | $ 0.65 | $ 164.24 | $ 33.57 | $ 1.64 | $ 3.28 | $ 8.21 | $ 210.02 | 0.342485 | 1.251286 | 1.679832 | $ 263.97 |
6 | Velador | $ 164.29 | $ 6.75 | $ 0.68 | $ 171.72 | $ 34.76 | $ 1.72 | $ 3.43 | $ 8.59 | $ 219.34 | 0.340387 | 1.251286 | 1.677207 | $ 275.55 |
7 | Bodeguero | $ 178.57 | $ 7.34 | $ 0.73 | $ 186.64 | $ 37.12 | $ 1.87 | $ 3.73 | $ 9.33 | $ 237.97 | 0.336699 | 1.251286 | 1.672585 | $ 298.67 |
8 | Ayudante de Montador o Soldador | $ 185.71 | $ 7.63 | $ 0.76 | $ 194.11 | $ 38.36 | $ 1.94 | $ 3.88 | $ 9.71 | $ 247.29 | 0.335068 | 1.251286 | 1.670552 | $ 310.24 |
9 | Pintor | $ 192.86 | $ 7.93 | $ 0.79 | $ 201.58 | $ 39.48 | $ 2.02 | $ 4.03 | $ 10.08 | $ 256.61 | 0.333556 | 1.251286 | 1.668660 | $ 321.82 |
10 | Jardinero | $ 192.86 | $ 7.93 | $ 0.79 | $ 201.58 | $ 39.48 | $ 2.02 | $ 4.03 | $ 10.08 | $ 256.61 | 0.333556 | 1.251286 | 1.668660 | $ 321.82 |
11 | Operador Equipo Intermedio | $ 200.00 | $ 8.22 | $ 0.82 | $ 209.04 | $ 40.66 | $ 2.09 | $ 4.18 | $ 10.45 | $ 265.93 | 0.332154 | 1.251286 | 1.666905 | $ 333.38 |
X X X X X X X X X X X X X R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
Pag. No. 75
E-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
SE ANEXA EJEMPLO
Pag. No. 76
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
OBRA: | No. DE INVITACIÓN: | |
FECHA DE INICIO: | ||
FECHA DE TERMINACION: | ||
MÁQUINA: Revolvedora de un saco | REFERENCIA: | |
MARCA: | FECHA: | |
MODELO: | CLAVE: | |
EMPRESA: | FORMULO: | Hoja 1 de |
DATOS GENERALES | ||
Vm = Valor xx xxxxxxx (con llantas) $ Pn = Valor de llantas Vm = Valor xx xxxxxxx (sin llantas) Vr = Valor de rescate i = Tasa de interés /año s = Prima de seguros /año Ko = Factor de mantenimiento Ve = Vida económica Horas Hea = Horas efectivas trabajadas por Horas año | Ponom = Potencia nominal H.P. Tipo de combustible Pc = Precio combustible /litro Fo = Factor de operación Cc = Capacidad xx xxxxxx litros Tc = Tiempo entre cambio de aceite horas Fl = Factor de lubricante /litro Pa = Precio de aceite /litro Vn = Vida económica de llantas horas Cco= Coeficiente de combustible /litro | |
COSTOS FIJOS | |||
OPERACIÓN | RESERVA | ||
(ACTIVO) | (INACTIVO) | ||
Depreciación | D = ( Vm - Vr ) / Ve | $2.69 | $0.40 |
Inversión | Im = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) i | $0.59 | $0.59 |
Seguro | Sm = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) s | $0.10 | $0.10 |
Mantenimiento | M = Ko x D | $2.42 | $0.00 |
SUBTOTAL $ | $5.80 | $1.09 | |
COSTOS POR CONSUMOS | |
Combustibles Co = Cco x Ponom x Fo x Pc Lubricantes Lb = [(FI x Ponom x Fo) + (Cc / Tc)] * Pa Llantas N = Pn / Vn SUBTOTAL $ | |
COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN | |||
Turno | |||
Turno | |||
SUMA de So | $ - | ||
Operación = | Po = Sr / Ht | ||
SUBTOTAL $ | SUBTOTAL $ | ||
COSTO DIRECTO HORA MÁQUINA | ||
OPERACIÓN RESERVA (ACTIVO) (INACTIVO) | ||
N O M B R E D E L A E M P R E S A | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE | |
E-6 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
Pag. No. 77
SE ANEXA EJEMPLO
No.
ADMON CENTRAL
ADMON DE OBRA
HONORARIOS, XXXXXXX Y PRESTACIONES.
PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL TÉCNICO PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRIMONIAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT; PARA REMUNERACIONES PAGADAS EN LOS INCSOS 1.1 A 1.3
PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3
PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL
LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, PARA PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.-
1.1 30.00 0.00
1.2 80.00 280.00
1.3 20.00 120.00
90.50
1.4 29.40
1.5 38.70 119.00
1.6
1.7 2.00 2.00
2.-
2.1 EDIFICIOS Y LOCALES; | 10.00 | 30.00 | |
2.2 LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA; | 0.00 | 0.00 | |
2.3 BODEGAS | 0.00 | 12.00 | |
2.4 INSTALACIONES GENERALES; | 0.00 | 4.00 | |
2.5 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES | 20.00 | 6.00 | |
2.6 DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS | 67.50 | 135.00 | |
2.7 CAMPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | |
3.- SERVICIOS | |||
3.1 | CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS | 10.00 | 0.00 |
3.2 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 12.00 |
4.- FLETES Y ACARREOS
4.1 DE CAMPAMENTO | 0.00 | 0.00 |
4.2 DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 5.00 |
4.3 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES Y | 0.00 | 0.00 |
4.4 MOBILIARIO |
Pag. No. 78
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
5.- | GASTOS DE OFICINA | CENTRAL | OBRA | |
5.1 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 2.00 | 3.00 | |
5.2 | CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO, | 5.62 | 3.00 | |
5.3 | EQUIPO DE COMPUTACION | 24.00 | 8.00 | |
5.4 | SITUACION DE FONDOS; | 0.00 | 0.00 | |
5.5 | COPIAS Y DUPLICADOS | 1.20 | 1.20 | |
5.6 | LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y | 4.00 | 3.50 | |
5.7 | GASTOS DE LICITACION | 15.00 | 0.00 | |
6.- | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO; | 6.00 | 0.00 | |
7.- | SEGURIDAD E HIGIENE | 0.00 | 0.00 | |
8.- | IMPREVISTOS (ARTÍCULO 180 DE REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS | |||
RELACIONADOS CON LAS MISMAS). | ||||
9.- | SEGURO Y FIANZAS; Y | 10.00 | 0.00 |
No. ADMON
ADMON DE
10.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
10.1 | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE | 0.00 | 15.00 |
ACCESO; | |||
10.2 MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y | 0.00 | 5.00 | |
10.3 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES | 0.00 | 0.00 | |
a. DE CAMPAMENTOS | 0.00 | 5.00 | |
b. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 5.00 | |
c. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES | 0.00 | 0.00 | |
SUMAS 395.42 865.70
ADMINISTRACIÓN CENTRAL/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA
395.42/9,000.00 = 4.39 %
ADMINISTRACIÓN DE OBRA/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA
865.70/9,000.00 = 9.62 %
Pag. No. 79
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
E-7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
Pag. No. 80
SE ANEXA EJEMPLO