Contract
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS CONSISTENTES EN LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DE CANARIAS, REMODELACIÓN DEL PARQUE XX XXXXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS URBANOS EN LA CALLE XXXXXX XXXXX XXXX (Expediente nº 5 663/2017), LOTE Nº 1 “REMODELACIÓN XXXXXX XX XXXXXXXX” X XXXX Xx 2
“REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA”
DE UNA PARTE:
Dña. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx actuando como órgano de contratación del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, según el régimen de sustituciones que figura en el punto segundo del Acuerdo de delegaciones conferida por la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 xx xxxxx de 2015, 23 de febrero de 2016, actualizados por Xxxxxxx xx 0 xx xxxxx xx 0000.
Actúa a efectos de fe pública, con los límites señalados en el final del presente documento, D. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Titular del Órgano de Apoyo a la Oficina de la Junta de Gobierno Local, en relación con lo establecido en la Disposición Adicional octava, apartado d, de la Ley 7/1985, de 2 xx Xxxxx, de Bases de Régimen Local, y artículo 49.3 del Reglamento Orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx.
Y DE OTRA PARTE
Xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, mayor de edad, con NIF nº 03.089.507-D, con domicilio a estos efectos en la Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx 00 xx Xxxxxx (XX 00000), actuando en nombre y representación de la sociedad INGENIERÍA Y DISEÑOS TÉCNICOS SAU (INDITEC SAU), provista con NIF: A-
78847381 cuya representación acredita mediante Escritura de Poder otorgada el día 2 xx xxxxx de 2017, ante la Ilma. Notaria de Madrid Xx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, bajo el número
2.026 de orden de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 31.170, folio 83, sección 8, hoja M-215.462.
MANIFIESTAN:
1.- Tener plena capacidad para contratar y no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición para contratar con las Administraciones Públicas según las disposiciones vigentes en la materia, por lo que ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para obligarse.
2.- Haber sido propuestos por la Mesa de Contratación Permanente como adjudicatarios del presente contrato tras haberse tramitado el correspondiente procedimiento de contratación pública que ha constado de los siguientes antecedentes administrativos:
- Decreto nº 13.283 de la Concejal delegada de Contratación, de fecha 27 de noviembre de 2017, por el que se aprueba el expediente administrativo, los pliegos que regirán la presente contratación y el correspondiente gasto.
- Anuncio de publicación de la licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 286, de fecha 1 de diciembre de 2017.
- Decreto nº 2.517 de la Concejal delegada de Contratación, de fecha 28 de febrero de 2018, de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación, a propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el día 00 xx xxxxxxx xx 0000.
- Xxxxxxx nº 3.912, de la Concejal delegada de Contratación, de fecha 4 xx xxxxx de 2018, por el que se estima el recurso de reposición interpuesto por la sociedad XXXXXXX GRUPO EMPRESARIAL SL, se suspende la tramitación y se inicia un procedimiento contradictorio tal y como preceptúa el artículo 152 el TRLCSP para que en el plazo de tres días hábiles la sociedad INDITEC SAU aporte justificación de la idoneidad de su oferta.
- Decreto nº 4.366, de la Concejal delegada de Contratación, de fecha 13 xx xxxxx de 2018, por el que se estima el recurso de reposición interpuesto por las sociedades CONSTRUCTORA SAN XXXX SA y EL EJIDILLO VIVEROS INTEGRALES SL, se suspende la tramitación y se inicia un procedimiento contradictorio tal y como preceptúa el artículo 152 el TRLCSP para que en el plazo de tres días hábiles la sociedad INDITEC SAU y XXXXXXX GRUPO EMPRESARIAL SL aporten la justificación correspondiente sobre la idoneidad de sus ofertas.
- Decreto nº 5.945 de fecha 00 xx xxxx xx 0000, xx xx Xxxxxxxx delegada de Contratación, en el que se clasificaron nuevamente las ofertas, en orden decreciente, presentadas a esta licitación y el requerimiento de documentación a las entidades que formularon las ofertas económicamente más ventajosas en atención a los correspondientes lotes, a propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el día 16 xx xxxx de 2018.
- El adjudicatario ha constituido la garantía definitiva para el Lote nº 1 por importe de 8.677,69 euros, según carta de pago de fecha 9 xx xxxxx de 2018 y para el Lote nº 2 por importe de 4.338,84 euros, según carta de pago de fecha 9 xx xxxxx de 2018, para responder del cumplimiento de todo cuanto se refiere directa o indirectamente al presente contrato, así como al pago del importe de los anuncios oficiales que ha ascendido a 333,33 euros por cada lote, según acredita mediante cartas de pago de fecha 9 xx xxxxx de 2018. Igualmente ha presentado correctamente toda la documentación requerida.
- Decreto de adjudicación nº 8.998 de la Concejal delegada de Contratación, de fecha 31 de julio de 2018.
Por todo ello y en virtud del artículo 26 del TRLCSP 3/2011, esta adjudicación se formaliza en contrato administrativo y en base a ello ambas partes
ACUERDAN
I. OBJETO DEL CONTRATO
El contratista acepta en su totalidad el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas que ha regido la adjudicación del Contrato de OBRAS CONSISTENTES EN LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA REMODELACIÓN DEL PARQUE DE CANARIAS, REMODELACIÓN DEL PARQUE XX XXXXXXXXX Y CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS URBANOS EN LA CALLE XXXXXX XXXXX XXXX
concretamente el LOTE Nº 1 “REMODELACIÓN XXXXXX XX XXXXXXXX x xx XXXX Xx 2 “REMODELACIÓN PARQUE SALAMANCA”.
II. PLAZO DE CUMPLIMIENTO
El contratista se compromete a cumplir con los siguientes plazos de ejecución de las
obras:
Los plazos de ejecución del contrato son diferentes según el LOTE, a contar desde el día siguiente a la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, con previsión de posible prórroga, suficientemente motivada.
XXXX | Xxxxx xx Xxxxxxxxx |
Xxxx xx 0: Remodelación Parque Canarias | SEIS (6) Meses |
Lote nº 2: Remodelación Parques Salamanca | CUATRO (4) Meses |
Dicho plazo comenzará a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la formalización del contrato en presencia del adjudicatario o su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los artículos 229 TRLCSP y 139, 140 y 141 RGLCAP.
III. PRECIO DEL CONTRATO.
De conformidad con la oferta económica presentada, el precio del contrato será el siguiente:
LOTE Nº 1 “REMODELACIÓN DEL PARQUE DE CANARIAS”
173.553,72 euros más el 21% de IVA: 36.446,28 euros ascendiendo el importe total a
210.000 euros IVA incluido.
A esta cantidad hay que descontarle el 2% del control de calidad que asciende a 4.200 euros, según dispone la cláusula 7 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas.
Por tanto el importe del contrato asciende a 205.800 euros, IVA incluido.
Así mismo el adjudicatario se compromete a cumplir con lo siguiente, durante la ejecución del contrato y sin coste para el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx:
- Instalación de 60 hitos realizados en metal más 4 carteles generales xx xxxxxx y de 13 luminarias modelo Xxxxxx Xxxx.
XXXX Xx 0 “XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXXX”
86.776,86 euros más el 21% de IVA: 18.223,14 euros ascendiendo el importe total a
105.000 euros IVA incluido.
A esta cantidad hay que descontarle el 2% del control de calidad que asciende a 2.100 euros, según dispone la cláusula 7 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas.
Por tanto el importe del contrato asciende a 102.900 euros, IVA incluido.
Así mismo el adjudicatario se compromete a cumplir con lo siguiente, durante la ejecución del contrato y sin coste para el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx:
- Instalación de 1 aparcabicis xx xxxxx galvanizado de 8 plazas y un punto de recarga para móviles, así como la instalación de 8 luminarias modelo Xxxxxx Xxxx.
IV. FORMA DE PAGO
El adjudicatario tendrá derecho al abono de la obra realmente ejecutada mediante certificaciones mensuales que, tomando como base las relaciones valoradas, expida el Director de la obra mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes que corresponda y que comprenderá la obra ejecutada durante dicho período de tiempo.
Aprobadas las certificaciones se autorizará su pago con cargo a la partida correspondiente, teniendo tal abono para el contratista la condición de pago a cuenta sujeto a las rectificaciones que se produzcan en la liquidación final y sin suponer, en modo alguno, aprobación y recepción de las obras que comprende.
El importe de las citadas certificaciones se abonará en los plazos previstos en el artículo
216.4 del TRLCSP y conforme lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de dicha norma legal, en los términos de la nueva redacción aprobada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La facturación de este contrato se realizará mensualmente, mediante la presentación de las certificaciones de la siguiente forma:
Si el importe es inferior a 2.000 € la factura se presentará en el Registro Municipal del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx.
Si el importe es mayor a 2.000€, en cumplimiento de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, esta deberá presentarse obligatoriamente en formato electrónico a través de la plataforma FACe., para lo que se facilita el código “DIR3” de identificación del órgano contratante
L01280066 Departamento de Contabilidad | L01280066 Concejalía de Hacienda | L01280066 Contabilidad y Presupuestos |
V. LEGISLACION APLICABLE
En lo no previsto en este documento ni en el Pliego de Cláusulas administrativas, pliego de prescripciones técnicas y en la oferta económica del adjudicatario, documentos que se adjuntan al presente contrato, serán de aplicación los principios básicos del Real Decreto Legislativo 3/2011 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, RD. 1098/2001 de 12 de octubre Reglamento a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su texto consolidado de fecha 5 de septiembre de 2.015, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/85 de 2 xx xxxxx y demás legislación que sea de aplicación directa o indirecta a las Corporaciones Locales en esta materia.
Por parte del Titular del Órgano de Apoyo se hace constar, dado que no existe unidad de acto al realizarse la firma del documento por medios electrónicos conforme a lo establecido en la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que la función de fé pública se limita a comprobar la identidad del adjudicatario a través del documento de identidad que obra en el expediente así como, y a través de los recursos tecnológicos disponibles en el terminal informático del fedatario, que las firmas electrónicas obrantes en el documento son válidas, los certificados de los firmantes no se han revocado, no ha habido modificaciones en el documento y la hora de las firmas proceden de los equipos de los firmantes.
INGENIERÍA Y DISEÑOS AYUNTAMIENTO XX XXXXXXXXXX TÉCNICOS SAU (INDITEC SAU),
Firmado por GUERRERO XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - 03089507D
Tte. alcalde Delegada de Familia y Protección Social, Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud, Mayores y Promoción de la Igualdad
Presidenta del Patronato de Bienestar Social
Firmado digitalmente
por XXXXXXX XXXXX XXXXXX AMADA - 51335374H
Fecha: 2018.08.06
14:01:50 +02'00'
Xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Guerrero Xxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A
LA OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
XXXXXXXX XXXXXX
Firmado digitalmente por XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX -
07471876G
XXXXXXXXX - 07471876G Fecha: 2018.08.07
12:31:45 +02'00'
D. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx