Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti. Jos tilaaja tai tilaajaan sopimussuhteessa oleva muu taho aiheuttaa menettelyllään työn viivästymisen, ja jos urakoitsija näyttää huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa tilaajalle, urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka- aikaan.
Appears in 2 contracts
Samples: Pienurakkasopimus, Pienurakkasopimus
Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti. Jos tilaaja tai tilaajaan sopimussuhteessa oleva muu taho aiheuttaa menettelyllään työn viivästymisen, ja jos urakoitsija näyttää huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa tilaajalle, urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka- urakka-aikaan.
Appears in 2 contracts
Samples: Urakkasopimus, Pienurakkasopimus