Metsäpalvelun toimittamisen sopimusehdot

Metsäpalvelun toimittamisen sopimusehdot

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Sopimuksen osapuolia ovat työn tilaava taho, jäljempänä Tilaaja sekä palveluntarjoaja, myöhemmin Toimittaja. Sopimuksen osapuolista käytetään Sopimuksen osapuolet, mikäli viittaus koskettaa molempia osapuolia ja viittausta Osapuoli, mikäli viittaus koskettaa jompaakumpaa tahoa.

2. SOPIMUSKOKONAISUUS

Työtilaus, palvelusopimus ja siihen liitetyt asiakirjat sisältäen luonnonhoidon neuvontatyökalun, työlajien kuvaukset sekä nämä sopimusehdot muodostavat kokonaisuutena ne sopimusehdot (jäljempänä Sopimus), joilla Toimittaja toimittaa palveluita Tilaajalle.

3. PALVELUN KOHDE

Palvelun kohteena ovat Palvelusopimuksella erikseen määritellyt työlajit. Palvelun sisältö ja laatu löytyy ajantasaisena työlajin palvelukuvaukselta, joka toimitetaan Palvelusopimuksen mukana Tilaajalle.

Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelut voimassa olevan sertifioinnin ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti, mikäli Toimittaja ja Tilaaja eivät erikseen kirjallisesti muuta sovi.

3.1 Palvelun toteuttamiseen liittyvät oikeudet

Tilaaja vastaa tarvittavien oikeuksien, kuten oikeudesta teiden käyttöön ja varastopaikkoihin sekä asemakaava-, ranta- ja suojelualueilla tapahtuvan työskentelyn edellyttämistä luvista, ellei sopijaosapuolten välillä kirjallisesti muuta sovita.

4. OSAPUOLTEN VASTUUT

Tilaaja vastaa palvelun tuottamiseen tarvittavan tiedon ja ohjeiden toimittamisesta Toimittajalle kirjallisesti riittävän ajoissa.

Toimittaja vastaa työn tulosten ja aikataulun täyttävän tämän sopimuksen sisällön.

5. TIEDON OMISTUS

Työn suorittamisesta syntyvät tiedot ovat Toimittajan omaisuutta. Toimittaja voi käyttää tietoa tuotekehityksessään, kuitenkin käyttäen henkilöihin yksilöivää tietoa vain siltä osin, kuin se on tuotekehityksen kannalta välttämätöntä.

Tilaajan pyytäessä mittaamaan, päivittämään tai toimittamaan tietoja työkohteesta tai työsuorituksesta, on Toimittajalla oikeus laskuttaa Toimittajan hinnaston mukainen korvaus. Tiedot voidaan toimittaa valvontalomakkeilla tai sähköisiä apuvälineitä käyttäen.

Metsävaratietoihin ja metsäsuunnitelmiin liittyvät tiedot ovat Toimittajan omaisuutta. Toimittaja voi käyttää tietoja asiakaspalveluun ja markkinointiin. Toimittaja voi myös käyttää tietoja tilastointiin sekä referensseinä poistettuaan yksilöivät tiedot luovutettaessa minkäänlaista tietoa kolmansille osapuolille tässä momentissa mainittuihin tietoihin liittyen.

6. MAKSULIIKENNE

Ensisijainen maksumenetelmä on laskutus. Maksuliikenteen kulkiessa Toimittajan pankkitilin kautta, ensisijainen maksumenetelmä on itselaskutus. Laskutuksessa maksuehto on 14 vuorokautta netto laskun päiväyksestä. Itselaskutuksessa maksuehto on 14 vuorokautta Tilaajalle kuuluvien maksatusten saapumisesta Toimittajan pankkitilille.

Laskutus tapahtuu työn valmistuttua. Mikäli koko sopimuksen toteutukseen käytettävä työaika on kestoltaan yli 2 työviikkoa, voi Toimittaja laskuttaa Tilaajaa myös osissa jo tehdyn työn mukaisesti.

Huomautusaika laskulle on 8 vuorokautta. Jos kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain (30/2013) 1 §:ssä tarkoitettu maksu on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon,

velkojalla on oikeus saada velalliselta 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista (1. Kuluttajasaatavassa muistutusmaksu on 5 euroa. Viivästyskorosta noudatetaan mitä korkolaissa (20.8.1982/633) säädetään.

(1 Laki saatavien perinnästä 22.4.1999/513 10 e §

7. VAHINGONKORVAUS

Työn suorittamisen estyessä Xxxxxxxxxx johtuvasta syystä, on Toimittaja oikeutettu laskuttamaan jo tehdyt työt ja 30 % korvaukseen arvioidusta saamatta tai tekemättä jääneen korvauksen tai työn arvosta.

Puutavaran korjuussa, varastoinnissa, varastokäsittelyssä ja kuljetuksissa on noudatettava niin suurta varovaisuutta kuin käytettävät työmenetelmät mahdollistavat. Näiden työvaiheiden yhteydessä ilmeisestä huolimattomuudesta aiheutetut vahingot on Toimittaja velvollinen korvaamaan. Pinoja tai kasoja ei saa tukea kasvaviin puihin. Ostajan on korjattava rikkomansa tiet sekä poistettava ojista ja teiltä sellaiset hakkuutähteet, tilapäissillat tai tukkeamat, jotka ovat edellä mainituista töistä aiheutuneet.

Korjuuvaurioiden sekä aiheutettujen laatutappioiden osalta metsäpalveluissa noudatetaan vahingonkorvauslain määräyksiä.

Mikäli työn toteutus viivästyy yli sopimusajan, on Tilaaja oikeutettu hinnanalennukseen. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan yksi (1) prosentti viivästyneen palvelun arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Jos tilaaja on maksanut ennakkoa ja palvelu viivästyy palveluntuottajasta johtuvasta syystä, palveluntuottaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta vuotuista korkoa korkolain mukaisesti ennakon siltä osalta, joka vastaa viivästynyttä palvelua.

8. YLIVOIMAINEN ESTE

Mikäli Osapuoli ylivoimaisen esteen vuoksi ei voi täyttää sopimusvelvoitteitaan, sen on viipymättä esteestä tiedon saatuaan ilmoitettava siitä toiselle Osapuolelle. Ylivoimaisena esteenä pidetään valtakunnallista lakkoa, työsulkua ja tulipaloa, tai muita sellaisia Sopimuksen Osapuolista riippumattomia poikkeuksellisia seikkoja, jotka estävät Sopimukseen perustuvan velvoitteen täyttämisen taikka huomattavasti vaikeuttavat sitä. Maksuvaikeuksia tai laitteen epäkuntoon joutumista ei pidetä suorituksesta vapauttavana ylivoimaisena esteenä. Mikäli sopimusvelvoitteen laiminlyönnin tai viivästyksen syynä on ylivoimainen este, Osapuoli ei ole vastuussa seuraamuksista toiselle Osapuolelle niin kauan kuin kysymyksessä oleva ylivoimaisen esteen tilanne jatkuu.

9. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa Palvelusopimukseen määrätyn ajan. Toteutusajankohdan ylittyessä, mutta Palvelusopimuksen ollessa voimassa, on Toimittajalla oikeus suorittaa tilatut työt 14 vuorokautta toteutusajan päättymisestä. Mikäli 14 vuorokauden jälkeen Toimittaja ei ole toimittanut tilausta, on Tilaajalla oikeus tilata palvelu toisaalta ja laskuttaa Toimittajalta Palvelusopimuksessa sovitun hinnan ja uuden tilauksen hinnan erotus. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa 30 vuorokauden irtisanomisajalla.

Sopimus astuu voimaan sopimuksen päivämäärästä alkaen kumpaisenkin osapuolen allekirjoitettua sopimuksen. Sopimus päättyy määräaikaiseen sopimukseen merkittynä määräpäivänä ilman irtisanomista.

10. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kummankin osapuolen allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella.

11. TOIMITUKSEN LAIMINLYÖNTI TAI MUU SOPIMUKSENVASTAISUUS

Mikäli toimitus viivästyy tai laiminlyödään taikka toimitus ei ole työohjeiden tai sopimusasiakirjojen mukainen, Tilaaja voi kirjallisesti kehottaa Toimittajaa korjaamaan toimituksen sopimuksen mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli Toimittaja ei kohtuullisessa ajassa suorita korjaavia toimenpiteitä ja saata toimitustaan sopimuksen mukaiseksi, Tilaajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta sekä purkaa Sopimus.

12. SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN JA ASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYS

Mikäli tämän sopimuksen osapuolten välillä on kirjallisesti sovittu toisin, noudatetaan sitä määräystä näiden yleisten sopimusehtojen sijasta. Mikäli urakointipalveluja koskevan Sopimuksen, sen liitteiden tai muiden osapuolten välisten asiakirjojen välillä on ristiriita, sovelletaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä: 1) Palvelusopimus 2) Työtilaus 3) Metsäpalveluiden sopimusehdot 4) Palvelukuvaukset 5) Metsäalan auto- ja koneurakoinnin yleiset sopimusehdot (MAKY 2014)

Niiltä osin, mitä näissä sopimusehdoissa ei käsitellä, noudatetaan Metsäalan auto- ja koneurakoinnin yleisiä sopimusehtoja (MAKY 2014).