SEINÄJOEN KAUPUNKI
SEINÄJOEN KAUPUNKI
Pyyntaival peruskorjaus
URAKKAOHJELMA
18.6.2020
SISÄLTÖ
1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 4
2.1 Rakennuskohde ja -paikka 5
3. URAKKAMUOTO ja suoritusvastuun laajuus 5
4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5
4.2 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 6
4.2.1 Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista 6
4.4 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien työt ja hankinnat 7
4.6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet 7
4.7 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 7
5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 7
5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 7
5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset 8
5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 9
6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 9
7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 10
7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 10
7.2.2 Raivaus- ja purkujäte 10
8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 10
8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 10
8.4 Rakennuttajan määrälaskenta 11
9.3 Työaikataulu ja välitavoitteet 11
10.4 Rakennuttajan vakuudet 12
10.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle 12
10.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen 12
11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 12
11.1 Urakkahinnan muodostuminen 12
11.2 Urakkahinnan maksaminen 12
11.2.3 Ensimmäinen maksuerä 13
11.3 Maksuaika ja viivästyskorko 13
11.5.1 Lisä- ja muutostöistä maksaminen 13
12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 14
12.2 Rakennuttajan valvonta 14
12.3 Muiden osapuolten laadunvalvonta 14
13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 14
13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 14
13.6 Viranomaiskatselmukset 15
15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 15
16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 16
16.1 Tarjouksen hylkääminen 16
17.2 Tarjouksen voimassaoloaika 16
1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT
1.1 Tilaaja /rakennuttaja
Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala / yhdyskuntatekniikka Kirkkokatu 6, PL 215
60101 Seinäjoki
p. (00) 000 0000
f. (00) 000 0000
info(at)xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxx(at)xxxxxxxxx.xx
Yhteyshenkilöt
Xxxx Xxxxxx, kaupungininsinööri p. 044 4181677
Xxxxx Xxxxxxxx, projekti-insinööri p. 050 5609552
1.2 Suunnittelijat
Suunnittelumestari Xxxxx Xxxxx p. 040 7748 365
1.3 Muut osapuolet
Voimatel Oy, puhelinverkoston rakentaminen Xxxxxx Xxxxxxx, p. 044 4114350
Xxxxx Xxxxxxxxxx, p. 044 4114534
Seiverkot Oy, sähköverkon ja katuvaloverkon rakentaminen ja kunnossapito Xxxxx Xxxxxx, p. 020 760 1456
Xxxxxx Xxxx, p. 020 760 1375
1.4 Urakoitsija
Urakoitsijalla tarkoitetaan tilaajaan/rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa työmaan johtovel- vollisuuksista vastaavaa päätoteuttajaa, joka toimii tässä urakassa pääurakoitsijana.
2. RAKENNUSKOHDE
2.1 Rakennuskohde ja -paikka
Rakennustyö käsittää Pyyntaipaleen peruskorjauksen ja hulevesiviemärin rakentamisen.
Kohde sijaitsee Seinäjoen Kärjen kaupunginosassa ja liittyy Törnäväntiehen, sekä Jahtitaipalee- seen.
Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä ja tekee tarpeelliseksi katsomiaan lisätutkimuksia esim. työskentelyolosuhteiden selvittämiseksi.
3. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
3.1 Urakkamuoto
Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden toteutta- mista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja korvaamaan rakentamisesta mahdolli- sesti ympäristölle aiheutuvat vauriot ja häiriöt.
3.2 Arvonlisävero
Tässä urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja rakentamispalvelujen ostajana kuuluu käännetyn arvonlisäveromenettelyn piiriin.
3.3 Maksuperusteet
Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka.
3.4 Urakkasuhteet
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hy- väksymille aliurakoitsijoille.
4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
4.1 Pääsuoritusvelvollisuus
Valittava urakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana hankkeen päätoteuttajana.
Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan vel- vollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä.
4.2 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat
Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja hankinnat täysin valmiiksi tehtynä sekä työmaapalvelut.
Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle.
Kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat ≤ 2 m3 kivet lasketaan kuuluviksi maamassoihin.
4.2.1 Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista
Urakoitsijan suoritteisiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä työn val- miiksi saattamiseksi.
- Pyyntaipaleen peruskorjaus ja päällystäminen.
- putkistojen rakentaminen ja liittäminen rakennettuun verkostoon suunnitelmien mukaisesti.
- hulevesiviemärin ja – kaivojen sekä niiden osien hankinta ja asentaminen.
- tontilta ojiin tulevat sadevesipurut ja esiin tulevat salaojat kunnostetaan vähintään vastaavaan kuntoon ja liitetään uuteen sadevesijärjestelmään
- tarpeettomaksi jäävien ajoliittymärumpujen poistaminen ja tarpeellisten liittymien rakentami- nen entiselleen.
- tarvittavien puiden ja pensaiden poistaminen.
- sivuojien kasvualustat ja nurmetus
- liikennemerkit.
- ylijäämämassojen sekä raivausjätteen poiskuljetukset maanläjitysmaksuineen.
- työalueella sijaitsevien nykyisten kaivojen, venttiilien yms. kansien laitteiden nosto/lasku uu- den kadun yläpinnan mukaiseen korkeuteen
- uusien rakenteiden liittäminen saumattomasti ja viimeistellysti rakennettuun ympäristöön
- urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja pystytys
- työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, puhelin-, viemäri-, vesi-, ym. johtojen/kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopi- minen ja urakan aikatauluun sovittaminen
- yhteydenpito ulkopuolisiin. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavia tahoja ja aiheita: raken- tamisen aikaiset ympäristöhäiriöt, liittymäjärjestelyt, melu-, pöly-, ym. haitat, turvallisuus ja onnettomuudet (poliisi ja palo- ja pelastustoimi), tiedotusvälineet
- rakennuksiin liittyvien tarkastusten hoitaminen asianomaisten viranomaisten kanssa
- risteilyt kaapelien rakennettujen johtojen, tms. laitteiden kanssa sisältyy urakkaan, eikä niistä makseta erikseen
- putkijohdoille tehtävät huuhtelut, desinfioinnit, koeponnistukset ja kuvaukset. Kuvausten tulee olla sellaisessa muodossa että ne voidaan liittää Teklan NIS verkostotietojärjestelmään. Put- kissa ei saa olla irtokertymää kuvausten yhteydessä. Kustannuksista vastaa urakoitsija
- loppu/tarkepiirustusten laatiminen tilaajan ohjeiden mukaan
Rakennuttaja merkitsee katualueen rajat maastoon ennen rakennustöiden aloittamista. Varsinai- set rakennustöiden mittaukset kuuluvat urakoitsijalle.
Xxxxxxxxx teossa on noudatettava työsuojeluhallituksen ohjetta ”Kapeat kaivannot”. Tarvittaessa tuentatavan valinta ja tarvittavien tuentasuunnitelmien tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Xxx xxx- xxxxxx seinät sortuvat, kuuluu kaivannon uudelleen aukaisu urakoitsijan kaivu- ja täyttötyöhön.
4.3 Sivu-urakat
Ei ole.
4.4 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien työt ja hankinnat
Katuvalaistus uusitaan suunnitelmavälillä. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Seiverkot Oy. Seiverkot purkaa vanhan valaistuksen ja toimittaa valaisimien jalustat.
Sähkö-, puhelin- ja teleyhtiöt yhtiö itse asentavat ja hankkivat kaapelit, suojaputket, kaivot, kai- vojen kannet, varoitusnauhat. Ei toimita maa-aineksia.
4.5 Varottavat kohteet
Ennen työhön ryhtymistä on urakoitsijan selvitettävä rakennettavan johtolinjojen läheisyydessä sijaitsevien tai sen kanssa risteävien putkijohtojen ja kaapeleiden sijainnit. Tiedossa olevien kaa- peleiden sijaintikartat ovat nähtävissä ko. laitteen omistajalla.
Urakoitsijan tulee ottaa huomioon työalueella olevat rakenteet, kuten rajapyykit, ilmajohdot, kai- vot, liikennekilvet yms. sekä puut ja istutukset, varmistaa niiden rakennusaikainen toimivuus ja suojaus, sekä saattaa ne työn valmistuttua alkuperäistä vastaavaan kuntoon.
Urakoitsija vastaa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista.
4.6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet
(YSE 2 §)
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koske- viin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja ali- urakoitsijaa tai näiden hankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.
Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla veronumero.
Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.
4.7 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet
Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat alu- eet.
Urakoitsijan tulee huomioida, että tele- ja/tai sähköyhtiö mahdollisesti suorittavat alueella laittei- den purkamis- ja asennustöitä. Urakoitsijan tulee sallia em. yhtiöiden työskentely ja liikkuminen työalueella.
5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE 1998 5-7§ ohjeita.
Pääurakoitsija huolehtii eri aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen töiden ja työvai- heiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huo- mioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alu- een järjestelyistä rakennuttajalle, joka hyväksytään aloituskokouksessa.
Pääurakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta urakka-alueeseen ra- joittuville kiinteistöille.
Lisäksi on noudatettava asetusta VNA205/2009.
5.2 Työaikataulu
Urakoitsijan tulee laatia työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy aloituskokouksessa.
5.3 Turvallisuus
Rakennuttaja on laatinut hankkeen turvallisuusasiakirjan. Urakoitsija huolehtii työmaan työturval- lisuudesta ja turvallisuussuunnittelusta. Turvallisuussuunnitelma on toimitettava rakennuttajalle ennen aloituskokousta.
5.4 Työmaajärjestelyt
Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla. (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” vaati- mukset).
Kaikille työmaan vaikutuspiiriin kuuluville kiinteistöille pitää olla jatkuva tieyhteys. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä liikennejärjestelysuunnitelmat rakennuttajalla hy-
vissä ajoin ennen toteutusajankohtaa. Urakoitsija asentaa kustannuksellaan urakassa tarvittavat
liikennemerkit, viitat ja opasteet ym. liikenteenohjauksessa tarvittavat laitteet. Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki työn aikana käyttämänsä alueet.
5.5 Suunnitelmakatselmus
Suunnitelmakatselmus pidetään tarjousneuvottelun yhteydessä, jossa varmistetaan, että tarjoaja on ymmärtänyt asiakirjat tilaajan tarkoittamalla tavalla.
5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset
Ennen töiden aloittamista pidetään alkukokous, jossa käsitellään urakan laatu-, työmaa- ja tur- vallisuussuunnitelmat. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien ra- kennusten, rakenteiden ja laitteiden kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille ai- heuttamistaan vahingoista.
Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialu- eella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma.
5.7 Luvat
Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamisessa tarvittavat alueet ja hankkii tarvittavat viranomaisluvat. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajan- kohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt.
Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut viranomaisten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset.
5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen
Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta kahtena (2) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan.
6. LAATU
6.1 Laadunvarmistus
Urakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täy- dennetään työn kuluessa. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla.
6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta
Rakennustyö tulee toteuttaa LVR (laatuvastuu) -periaatteella. Urakoitsijan tulee ennen työn aloi- tusta laatia kohteen projekti- ja työvaihekohtaiset laatu- ja työsuunnitelmat, missä hän esittää toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. Laatu- suunnitelmat laaditaan niitä koskevien työselostusten ja yleisten ohjeiden (InfraRYL) mukaisesti. Urakoitsijan tulee esittää laatukansioiden sisältörunko.
Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdä työselostusten normien ja määräysten edellyttämät kokeet ja tarkistusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. työtä koskevan maksuerän maksamista.
Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa, työsuorituksia, rakenteita ja han- kintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.
Urakoitsijan tulee huolehtia, että:
• tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista dokumentoidaan
• tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niihin johtaneet syyt on jäljitettävissä
• kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään ja niille on määritelty
• jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poikkeamaraportti, josta ilme- nee laatupoikkeaman syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitä voi enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole korjattu.
Laadunvarmistusdokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyntöä urakoitsijan toi- mesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toi- mesta laatukansioksi.
6.3 Käytettävät tuotteet
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuote- asetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntä- lain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä muoviputkijärjestel- mät ovat Nordic Poly Mark (NPM) – merkittyjä tuotteita. Ei koske sv -yhdistelmäputkia / salaoja- putkia.
7. YMPÄRISTÖ
7.1 Ympäristön suojelu
Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia tällä työmaalla soveltuvia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä sekä urakan lupiin ja sopimuksiin liittyviä ehtoja.
Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatujärjestel- mässä/laatusuunnitelmassa.
7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte
7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines
Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines ja louhittava kallio sekä katselmuksessa kaa- dettavaksi määrätyt puut ja kannot kuuluvat urakoitsijalle, paitsi ne puut jotka sijaitsevat tontin kohdalla ja tontin omistaja haluaa puut itselleen. Urakoitsija kuljettaa ylimääräisen maa-ainek- sen, louheen ja poistettavat puut pois työmaalta kustannuksellaan. Kaatopaikkamaksut jäteveroi- neen maksaa pääurakoitsija. Vanhan asfaltin poisto, jolloin asfaltinpalat ja kannot erotellaan kai- vumaista ja kuljetetaan asianmukaiseen kierrätys tai loppusijoituspaikkaan.
7.2.2 Raivaus- ja purkujäte
Rakennusalueen kaiken raivaus- ja purkujätteen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamak- suineen sisältyy kokonaisurakkaan.
7.3 Ongelmajäte
Rakennuttajalla ei ole tiedossa, että rakennusalueella on ongelmajätteeksi luokiteltavaa materi- aalia tai maa-aineksia. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätteeksi luokiteltavaa materiaalia tai pi- laantuneita maa-aineksia, tulee pääurakoitsijan välittömästi informoida asiasta rakennuttajaa.
8. ASIAKIRJAT
8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liiteluettelossa.
8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE).
Asiakirjojen pätevyysjärjestys Urakkasopimukseen liitetään:
A Kaupalliset asiakirjat urakkaneuvottelun/suunnitelmakatselmuksen pöytäkirja yleiset sopimusehdot YSE 1998 (ei liitteenä)
tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma
turvallisuusasiakirja
tarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon) maksuerätaulukko
InfraRYL Rakennusosa ja hankenimikkeistö sekä Määrämittausohjeet (ei liitteenä)
B Tarjouspyynnön liiteluettelon mukaan työselostus
sopimuspiirustukset
InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (ei liitteenä) Asfalttinormit 2017 (ei liitteenä)
Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu “Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla” (ei liit- teenä).
Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia.
Mikäli joku asia on ilmoitettu urakkaan kuuluvaksi yhdessä asiakirjassa esim. urakkaohjelmassa, mutta se puuttuu muista asiakirjoista esim. piirustuksista, niin asia kuuluu urakkaan.
Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla.
8.3 Asiakirjojen julkisuus
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos- kevia ja kuntalain säännöksiä.
8.4 Rakennuttajan määrälaskenta
Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrätiedot perustuvat liitteinä oleviin suunnitelmiin ja pohja- tutkimuksiin.
Määräluettelossa ilmenevät yksikkömäärät ovat ohjeellisia, eivätkä sido rakennuttajaa. Tarjouk- sen tulee kuitenkin sisältää muutkin erittelemättömät työt, jotka tarvitaan valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Louhitut kalliomäärät (m2tr ja m3ktr) mitataan urakan aikana. Mikäli urakassa toteu- tuneet määrät poikkeavat määräluettelossa ilmoitetusta, niin poikkeamat otetaan huo- mioon hyvitys- (-) tai lisälaskuilla (+), jossa yksikköhintana on urakkatarjouksen mu- kana annettu yksikköhinta.
Suunnitelmissa esitettyjen kerrosvahvuuksien yms. täyttyminen esitetään loppuselvityskansiossa.
9. URAKKA-AIKA
9.1 Töiden aloitus
Urakan voi aloittaa kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut ase- tettu.
9.2 Viivästyminen
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästy- missakkoa kultakin työpäivältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästymissakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 päivältä.
9.3 Työaikataulu ja välitavoitteet
Urakan tulee olla valmiina tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Ei välitavoitteita.
9.4 Työaika
Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma - pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työ- päiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät.
10. VASTUUVELVOITTEET
10.1 Takuuaika
Urakkasuorituksen takuuaika on kaksi vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien.
10.2 Urakoitsijan vakuudet
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta
Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovittujen valmistumis- ja takuuajan päättymis- päivien.
10.3 Vakuutukset
(YSE 38 §)
10.4 Rakennuttajan vakuudet
Rakennuttaja ei aseta vakuutta.
10.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle
Työmaalla toimivalle urakoitsijalle tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka kor- vausmäärän on oltava riittävä rakennuskohteelle. Urakoitsijan vastuu on YSE 1998:n 31 §:n mu- kainen.
10.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen
Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Seinäjoen kaupungin kaupun- kiympäristö toimialan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasum- mat.
Urakassa on otettu käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva uusi tiedonantovelvolli- suus 363/2013 ja 364/2013.
11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
11.1 Urakkahinnan muodostuminen
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.
11.2 Urakkahinnan maksaminen
11.2.1 Maksuerätaulukko
Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkahinnan hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti.
11.2.2 Erityiset maksuerät
Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityk- sessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä.
11.2.3 Ensimmäinen maksuerä
Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen va- kuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu.
11.2.4 Loppuerä
Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on mak- sukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn sekä urakoitsijan toi- mitukseen kuuluvat dokumentit ja taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty.
11.3 Maksuaika ja viivästyskorko
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on todennut työn tehdyksi.
Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
11.4 Hintasidonnaisuus
Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.
11.5 Lisä- ja muutostyöt
11.5.1 Lisä- ja muutostöistä maksaminen
Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kir- jallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan.
Muutos- ja lisätöistä suoritettavat maksut maksetaan urakan viimeisen maksuerän yhteydessä, ellei muuta sovita.
Urakkaan kuuluvien töiden mahdollisten keskeytysten takia tai ajalta tilaaja ei maksa urakoitsi- jalle minkäänlaista korvausta.
11.5.2 Yksikköhinnat
Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä.
Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Yksikköhinnat ovat ilman arvonlisäveroa.
12. VALVONTA
12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista sekä lisä- ja muutostöistä päättävät Seinä- joen kaupungin vastuuhenkilöt heille annettujen tilausoikeuksien puitteissa.
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan valtuuttamana työmaavalvoja.
12.2 Rakennuttajan valvonta
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 – 62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.
12.3 Muiden osapuolten laadunvalvonta
Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennut- taja.
13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa.
Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaa- vat henkilöt nimetään kohteeseen.
Pääurakoitsijan tulee voida osoittaa referenssit, jotka sisältävät vähintään 2 kpl vastaavanlaisia kohteita.
Urakoitsija saa vaihtaa rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden.
Pääurakoitsija pitää yllä koko työmaata koskevaa jatkuvaa henkilötiedostoa.
Liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä tulee olla Tieturva 2 suoritettuna töiden alkaessa. Tie- turva 1 koulutusta vaaditaan kaikilta tiellä työskenteleviltä henkilöiltä.
Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.
13.2 Työvoima
13.2.1 Työvoimasuunnitelma
Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa.
Työnjohdon on kyettävä kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä.
Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaa- vat henkilöt nimetään kohteeseen.
13.2.2 Ulkomainen työvoima
Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähe- tettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx) antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty.
Pääurakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät to- distukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, viralli- sen kielenkääntäjän kääntäminä.
13.3 Kirjaukset
Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkirjaa.
13.4 Työmaakokoukset
Työmaakokouksia sovitaan aloituskokouksessa.
13.5 Yhteiset toimitukset
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa.
13.6 Viranomaiskatselmukset
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi.
14. VASTAANOTTOMENETTELY
14.1 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetään, kun rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaa- timukset.
Urakoitsijan on toimitettava urakan toiminta- ja laatusuunnitelmissa ja työmaakokouksissa sovi- tut dokumentit rakennuttajalle 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta.
15. ERIMIELISYYDET
15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaista- vaksi.
16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
16.1 Tarjouksen hylkääminen
Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja ja on puutteellinen.
Tilaaja valitsee urakoitsijaksi alimman, urakkatarjouspyynnön mukaisen, kokonaishintatarjouksen antajan.
Tilaaja voi hylätä kaikki saadut tarjoukset jos kohteelle varattu määräraha ei riitä.
17. TARJOUS
17.1 Tarjouksen muoto
Tarjous annetaan kokonaishintaisena, sekä liitteenä olevan yksikköhintaluettelon muodossa ja esitetyllä tavalla eriteltynä täydellisenä.
Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset.
17.2 Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kuusi viikkoa tarjouspyyntökirjeessä määrä- tystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.
17.3 Tarjouksen tekeminen
Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökir- jeessä ilmoitettuna ajankohtana.
17.4 Lisätiedot
Urakkapyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvistä ristiriitaisuuksista ja puutteista tulee välittö- mästi ilmoittaa yhteys tilaajaan, viimeistään yhtä viikkoa ennen tarjouksen jättöpäivää. Mahdol- lista korjausilmoitusta on seurattava HILMA:sta. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sito- viksi.
Xxxxx Xxxxxxxx projekti-insinööri
Kaupunkiympäristön toimiala, Yhdyskuntatekniikka