PERHON KUNTA
PERHON KUNTA
PAPPILANTIEN PERUSKORJAUS
URAKKAOHJELMA
Sisältö
1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 4
1.1 Rakennuttaja 4
1.2 Rakennuttaminen ja valvonta 4
1.3 Suunnittelijat 4
2 RAKENNUSKOHDE 4
2.1 Rakennuskohde ja -paikka 4
2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 4
3 HANKKEEN URAKKAMUOTO 4
3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 4
3.2 Maksuperuste 5
4 HANKKEEN URAKKAMUOTO 5
4.1 Pääurakka 5
4.2 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 5
5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 5
5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 5
5.2 Työaikataulu 5
5.3 Työmaajärjestelyt 6
5.4 Suunnittelukatselmus 6
5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 6
5.6 Luvat 6
5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 6
6 LAATU 7
6.1 Laadunvarmistus 7
6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 7
6.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 7
7 YMPÄRISTÖ 7
7.1 Ympäristön suojelu 7
7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 7
7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines 7
7.3 Maa-ainesten hyötykäyttö 8
7.4 Ongelmajäte 8
8 ASIAKIRJAT 8
8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 8
8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 8
8.3 Asiakirjojen julkisuus 9
8.4 Rakennuttajan määrälaskenta 9
9 URAKKA-AIKA 9
9.1 Töiden aloitus 9
9.2 Rakennusaika 9
9.3 Työaika 9
9.4 Viivästyminen 9
9.5 Pakkaspäivät 9
10 VASTUUVELVOITTEET 9
10.1 Takuuaika 9
10.2 Urakoitsijan vakuudet 10
10.3 Takuun laajuus 10
10.4 Vakuutukset 10
10.5 Rakennuttajan vakuudet 10
11 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11
11.1 Urakkahinnan muodostuminen 11
11.2 Urakkahinnan maksaminen 11
11.2.1 Maksuerätaulukko 11
11.2.2 Loppuerä 11
11.2.3 Maksuaika ja viivästyskorko 11
11.3 Hintasidonnaisuudet 11
11.4 Muutostyöt 12
11.4.1 Muutostyötarjous ja -hinnat 12
11.4.2 Yksikköhinnat 12
12 VALVONTA 12
12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 12
12.2 Rakennuttajan valvonta 12
12.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 13
13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13
13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 13
13.2 Työvoima 13
13.3 Kirjaukset 13
13.4 Työmaakokoukset 13
13.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 13
13.6 Viranomaistarkastukset 13
14 VASTAANOTTOMENETTELY 14
14.1 Vastaanottotarkastukset 14
14.2 Tarkastuskustannukset 14
14.3 Luovutusasiakirjat 14
15 ERIMIELISYYDET 14
16 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 14
16.1 Tarjouksen hylkääminen 14
16.2 Tarjouksen vertailuperusteet 14
16.3 Tarjouksen muoto 15
16.4 Tarjoukseen liitettävät todistukset 15
17 TARJOUS 15
17.1 Tarjouksen voimassaoloaika 15
17.2 Tarjouksen tekeminen 15
17.3 Tarjousten avaus 16
17.4 Lisätiedot 16
Liiteet:
TEKNISET ASIAKIRJAT
Suunnitelmaselostus Suunnitelma kartta Pituusleikkaus 1 ja 2 Tyyppipoikkileikkaukset Turvallisuusasiakirja Pappilantie
KAUPALLISET ASIAKIRJAT
Tarjouslomake
Suorite- ja yksikköhintaluettelo
1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT
1.1 Rakennuttaja
Nimi: Perhon kunta
Osoite: PL 20, 69951 Perho Yhdyshenkilö: Tekninen johtaja Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx: 040 051 0706
E-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx
1.2 Rakennuttaminen ja valvonta
Nimi: Perhon kunta
Osoite: PL 20, 69951 Perho Yhdyshenkilö: Alpo Anisimaa Puhelin: 040 051 0706
E-mail: xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx
1.3 Suunnittelijat
Nimi: Rakennus ja suunnittelupalvelu X.Xxxxx
Osoite: Haanentie 30, 69950 Perho Yhdyshenkilö: Xxxxxxx Xxxxx
Puhelin: 040 071 0132
2 RAKENNUSKOHDE
2.1 Rakennuskohde ja -paikka
Rakennuskohteena on Pappilantien perusparantaminen Perhon asemakaava-alueella.
2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan
Rakennuttaja edellyttää, että urakoi tsija on tutustunut rakennuspaikkoihin ennen tarjousten antamista. Tarvittaessa kunnan edustaja esittelee kohdetta.
3 HANKKEEN URAKKAMUOTO
3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuoto on kokonaishintaurakka.
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä työn valmiiksi saattamiseksi.
Urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat työt ja toimenpiteet:
− kaivu ja täyttö kokonaisuudessaan
3.2 Maksuperuste
− louhinta ja sen aiheuttamat velvollisuudet
− ylijäämämaiden poiskuljettaminen läjityspaikalle (ajomatka <6 km)
− putkijohtojen asentaminen
− mahdollisten esteiden purku ja takaisin laittaminen
− liikennejärjestelyistä huolehtiminen työn aikana
− selvittää etukäteen salaojien, kaapeleiden, kaukolämpöputkien sekä vesi- ja viemärijohtojen sijainti
− huomioida risteävät ilmakaapelit ja korkeajännitelinjat sekä niiden tukirakenteet, maadoitukset ym.
− korvata työn aikana hävinneet merkityt rajapyykit
Urakka toteutetaan kokonaishintaura kkana. Urakoitsija antaa mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten urak katarjouspyynnön liitteenä olevassa yksikköhintaluettelossa mainitut yksikköhinnat.
4 HANKKEEN URAKKAMUOTO
4.1 Pääurakka
Rakennustyöt käsittävät kaikki ta rjouspyyntöasiakirjojen mukaiset rakennustyöt.
Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki työt ja toimenpiteet, jotka tarvitaan johtojen ja rakenteiden täysin valmiiksi tekemiseen.
Urakoitsija on myös työsuojelu lainsäädännön mukainen kohteen päätoteuttaja.
4.2 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat
Rakennuttajan erillishankintana seuraavat työt:
- Päällystetyöt (Kulutuskerros AB 16 / 120)
- Liikenteenjakaja (Sahintien ja Pappilantien risteys)
- Valaistuksen uusiminen plv 0-1190
- tarvittavat uudet liikennemerkit urakan valmistuttua.
5 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Pääurakoitsija huolehtii eri urako itsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset.
5.2 Työaikataulu
Pääurakoitsijan on laad ittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5§:n mukainen työaikataulu kolmen v iikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä er illisissä yhteistoimintakokouksissa.
Työaikataulu hyväksytään yhteises ti noudatettavaksi ja aikataulun
tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa.
5.3 Työmaajärjestelyt
Mahdolliset rakennushankkeen toteutta miseksi tarvittavat alueet ja työmaahuoltotilat hankkii urakoitsija ja ne sisältyvät velvoitteineen urakkahintaan. Urakoitsija vastaa urakkahintaan sisältyvänä työnä kaikkien alueiden, työmaahuoltotilojen ja n iihin liittyvien kulkuyhteyksien kunnossapidosta, järjestyksestä, siivouks esta, valaistuksesta, aitauksesta, vartioinnista, varoitus- yms. merkkien asentamisesta ja muista huoltotoimenpiteistä.
Urakoitsijan tulee suorittaa työt niin, että kiinteistöiltä on kulkuyhteys koko työmaan ajan. Mahdollisista poikkeusjärjestelyistä tulee tiedottaa pelastuslaitosta ja kiinteistönomistajia hyvissä ajoin.
Urakoitsijalle kuuluu urakkaan sisältyvä nä järjestää ja vastata kaikista työsuoritukseen tarvittavista kustannuksista.
5.4 Suunnittelukatselmus
Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheide n aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisen sopimiseksi.
5.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset
Rakennuspaikalla pidetään aloitu skatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteuttamista varten.
5.6 Luvat
Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelman to teuttamisessa tarvittavia alueita koskeva t työluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvonta- tarkastus-, ym. maksut.
Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut urakan toteuttamiseen tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet.
Urakoitsijan on työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin vaadittava aika.
Urakoitsijan tulee rakennustyön aloitta misesta lähtien siihen saakka, kun työ on luovutettu rakennuttajalle, h uolehtia kustannuksellaan tarpeellisista liikennejärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen. Liikenne- järjestelyjen toimeenpanoa koskevat ilmoitukset tulee tehdä palo-, poliisi- ja sairaanhoitoviranomaisille.
5.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen
Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin pdf versiot laadituttamistaan piirustuksista ja mu ista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti.
Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöi hin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsar jat voi tilata suunnittelijalta.
6 LAATU
6.1 Laadunvarmistus
Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta, kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen a llekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot.
6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta
Urakoitsijan on valvottava työnjohdon ja työntekijöiden osaamista ja työnsuoritusta. Työvaiheiden aikaan, aj oituksen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työnsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.
Urakoitsija vastaa normien ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisista kokeista ja kustannuksista.
Lisäksi urakoitsija on velvollinen suorittamaan rakennuttajan työn kuluessa mahdollisesti määräämät li sätutkimukset ja kok eet. Kustannusten jako näiden osalta tapahtuu sopimusehtojen mukaisesti.
6.3 Vaihtoehtoiset tuotteet
Urakoitsija voi halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemesta muita tuotteita. Urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen.
7 YMPÄRISTÖ
7.1 Ympäristön suojelu
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi käytettävä pölynsidontaa.
Pääurakoitsijan on laadittava työmaatakoskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte
7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines
Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen karkearakeinen aines ja kivet on ajettava urakoitsijan toimesta rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Irrotettu louhe on tilaajan omaisuutta.
Urakka-alueen muut ylijäämämassat (humus, siltti ym. hienorakeiset ainekset) urakoitsija ajaa rakennuttajan osoittamaan kohteeseen.
7.3 Maa-ainesten hyötykäyttö
Urakoitsijan tulee käyttää vanhoista rakennekerroksista saatava routimaton materiaali kerrosten alaosan täyttöön ja putkikaivantoihin täytemaaksi, sekä täyttönä suunnitelma kartassa 3 esit etyissä läjitysalueiden täytöissä.
Lähitysalue/täytöt ovat valmistelevi a vaiheita myöhem min rakennettavaa pyörätietä varten.
7.4 Ongelmajäte
Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätet tä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa.
8 ASIAKIRJAT
8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu urakkaohjelman sisällysluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa sisällysluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarvitsemansa lis äkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tila ta laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä.
8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
Noudatettavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys:
1. urakkasopimus
2. urakkaneuvottelupöytäkirja 3. YSE 1998 (RT 16-10660)
4. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
5. urakkaohjelma
6. tarjous
7. suorite- ja yksikköhintaluettelo
8. suunnitelmaselostus
9. erikoispiirustukset
10. sopimuspiirustukset ja liitteet
11. yleiset työselitykset (INFRA RYL 2010, KT 02)
Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät hankkeen kokonaisuudessaan. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys ratkaistaan yllä olevan pätevyysjärjestyksen mukaan YSE:a noudattaen. Mikäli asiakirjojen välillä esiintyy ristiri itaisuuksia, on urakoitsija velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä raken nuttajalle ja rakennu ttajalla on oikeus urakoitsijaa kuultuaan määrätä, mitä niistä on noudatettava.
Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa kuuluvien rakennusosien ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asen nuspiirustukset sekä toimittaa nämä rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyväksyttäväksi.
8.3 Asiakirjojen julkisuus
Urakkahinnat ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi kats ottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouk sessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita.
8.4 Rakennuttajan määrälaskenta
Rakennuttaja antaa rakennustyön suorit eluettelon (tärkeimmiltä osiltaan) käytettäväksi tarjouslask entaa varten. Rakennutta ja edellyttää, että urakkatarjous tehdään em . suoriteluettelon perusteella (niiltä osin kuin määrät on esitetty).
Suorite- ja yksikköhintaluetteloon merkitään arvonlisäverottomat hinnat.
9 URAKKA-AIKA
9.1 Töiden aloitus
Työt voi aloittaa heti s opimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus on allekirjoitettavissa, kun teknise nlautakunnan hankintapäätös on lainvoimainen.
9.2 Rakennusaika
Työt on suoritettava aloituksen jälkeen yhtäjaksoisesti.
Urakka luovutettava kokonaisuudessaan viimeistään 31.8.2022
9.3 Työaika
Työajan suhteen tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
9.4 Viivästyminen
Mikäli urakka ei ole valmis kohdassa 9.2. mainitussa määräajassa, maksaa urakoitsija rakennuttajalle viivästymissakkoa määräajan ylityksestä 0,05 % urakkasummasta jokaiselta työpäivältä, jonka työ on viivästynyt yli sanotun määräajan valmistumisen osalta, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.
Viivästyssakon määrä lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta.
9.5 Pakkaspäivät
Pakkaspäiviä, jolloin pakkasta on enemmän kuin –20 oC lasketaan urakka- aikaan kuuluvan 5 työpäivää. Nämä pakkaspäivät eivät oikeuta urakka-ajan pidennykseen.
10 VASTUUVELVOITTEET
10.1 Takuuaika
Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta.
10.2 Urakoitsijan vakuudet
Urakoitsijan on annettava rakennuttaj alle ennen ensimmäisen maksuerän nostamista rakennusajaksi ennakkomaks ujen ja työn sopimuksenmukaisen kunnollisen suorittamisen rakennusaikaiseksi vakuudeksi rakennuttajan hyväksymän pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin aset ettu talletus, jonka määrä on vähintään 10% urakkasummasta. Takauksen on oltava täysimääräisenä voimassa, kunnes urakka on loppukatselmuksen perusteella vastaanotettu ja takuuajan vakuus annettu.
Rakennussuorituksen tultua hyväksytysti vastaanotetuksi on urakoitsijan takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus suuruudeltaan vähintään 5% lopul lisesta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jälkeen. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, minkä rahalaitoksen kautta takuu järjestetään.
Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta.
10.3 Takuun laajuus
Urakoitsija sitoutuu takuuaikana kor jaamaan kaikki toimittamissaan rakenteissa esiintyvät virheet, jotk a johtuvat rakenteen, materiaalin, valmistuksen tai tiivistyksen puutteellisuudesta.
Korjatut osat on taattava samoin perustein ja yhtä pitkäksi aikaa kuin alkuperäisetkin.
Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistä, tulee hänen omalla kustannuksellaan korjata virhe olosuht eiden vaatimalla kiireellisyydellä uhalla, että rakennuttaja saa poistaa vi an tai puutteellisuuden urakoitsijan laskuun.
Urakoitsijan takuu ei koske vikaa, j oka johtuu puutteellisesta hoidosta, normaalista kulumisesta, ilman urakoitsijan lupaa suoritetuista muutoksista tai rakennuttajan toimesta suoritetuista virheellisistä korjauksista.
10.4 Vakuutukset
Urakoitsijalla tulee olla toiminnanvastuuvakuutus se kä täyttää työnantaja- asemastaan johtuvat lainmukaiset velvoitteet. Vakuutuksen on oltava summaltaan 1,5-kertainen urakkasummaan nähden
10.5 Rakennuttajan vakuudet
Rakennuttaja ei aseta vakuutta.
11 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
11.1 Urakkahinnan muodostuminen
Urakkahinta on urakkasopimuks en mukainen kokonaishinta. Kokonaisurakkahinta ja yksikk öhinnat ovat kiinteitä ilman indeksisidonnaisuutta.
11.2 Urakkahinnan maksaminen
11.2.1 Maksuerätaulukko
Ennakkoa suoritetaan korkeintaan 5 % urakkasummasta, kuitenkin vasta sen jälkeen, kun urakoitsijan vakuus on asetettu. Muu osa urakkasummasta maksetaan erinä urakoitsijan laa timan ja rakennuttajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti kuitenkin niin, että kukin maksuerä vastaa sen suorituksen edellytyksenä olevien töiden kustannuksia materiaalikustannuksineen ottaen huomioon ennakosta aiheutuva vähennys. Maksuerätaulukko on laadittava niin, että kukin erä vastaa sen suorituksen edellytyksenä olevien töiden kusta nnuksia ja ettei laskuihin sisälly kustannuksia sellaisista ai nehankinnoista, joita ei vielä ole käytetty rakentamiseen. Pelkkiä tarvikkeita ja materiaaleja koskevia maksueriä ei hyväksytä.
11.2.2 Loppuerä
Viimeinen maksuerä on vähintään 10% urakkasummasta. Maksuerä maksetaan, kun koko urakka on hyväksytysti vastaanotettu vastaanottotarkastuksessa, hyväksytty takuuajan vakuus on jätetty ja luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle.
11.2.3 Maksuaika ja viivästyskorko
Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimu ksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu ma ksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty.
Jos rakennuttaja ei 14 vuoroka uden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa ur akoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuot uisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.
Laskun virheellisyydestä aiheutunees ta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
11.3 Hintasidonnaisuudet
Urakkahinta on ilman indeksisidonnaisuutta.
11.4 Muutostyöt
11.4.1 Muutostyötarjous ja -hinnat
Urakoitsijan tulee rakennustyön aikana tarvittaessa antaa yksilöity tarjous rakennussuunnitelmien muutoksen vai kutuksesta urakkahintaan. Muutos- ja lisätöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa esitettyjä hintoja.
Muutos- ja lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen ko. työhön ryhtymistä. Niistä aiheutuvat laskut maksetaan kunkin työn tultua ta rkastetuksi ja hyväksytyksi.
11.4.2 Yksikköhinnat
Urakkasopimukseen liitetään ta rjouksen liitteenä annettu urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettu yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suoritetaan.
Urakka-alueella ei ole tehty tutkimuksia rakennekerroksista ja pohjamaasta. Työn aikana tarkistetaan vanhojen ra kennekerrosten laatu ja paksuudet ja tehdään muutoksia tarpeen muka an. Mahdollisesti muuttuvista materiaalimääristä (kerrospaksuudet, salaojat ym.) johtuvia kustannuksia lisätään tai vähennetään urakoitsijan antamien yksikköhintojen mukaisesti.
Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia, vain mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle.
Muutos- ja lisätyöt pyritään merkitse mään piirustuksiin. Mikäli valvojan urakoitsijalle antamissa suunnitelmissa on urakoitsijan mielestä urakkaan kuulumatonta suoritusta, tulee urakoitsij an ilmoittaa tästä valvojalle ennen työsuoritukseen ryhtymistä. Kuiten kin urakoitsijan on seitsemän (7) vuorokauden kuluessa piirustukset tms. saatuaan tehtävä huomautuksensa työn tai materiaalin lisääntymisen ta i vähentymisen osalta puhevaltansa menettämisen uhalla. Rakennuttajan oi keus vaatia sop imusasiakirjoihin yms. perustuva hyvityksiä poisjääneen työn tai materiaali n osalta säilyy kuitenkin vastaanottotarkastukseen asti.
12 VALVONTA
12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ja muista urakkaan liittyvistä asioista päättää tekninen johtaja. Rakentamisen valvoja nimetään myöhemmin.
12.2 Rakennuttajan valvonta
Todettujen virheellisyyksien tarkastu skustannukset maks aa urakoitsija, joka huolehtii siitä, että rakennuttaja saa samat oikeudet myös alihankkijoihin nähden.
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 60 - 62
§:ien mukaisesti.
Rakennuttajan laadunvalvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta.
12.3 Suunnittelijan laadunvalvonta
Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelman mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä.
13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
Urakoitsijalla tulee olla työmaalla va stuullisen työnjohtajan lisäksi riittävä määrä ammattitaitois ta työnjohtoa ja työvoimaa. Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 koulutus.
Urakoitsijan on tarjouksessaan esitettävä vastuullisen työnjohtajan koulutus sekä kokemus maarakentamisesta. Työnjohtajalla tulee olla voimassa oleva Tieturva 2 koulutus.
Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio.
13.2 Työvoima
Työaikataulun laadinnan yhteyde ssä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttaja lle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain.
13.3 Kirjaukset
Pääurakoitsijan on pidettävä as ianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle.
13.4 Työmaakokoukset
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa.
13.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urak oitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia . Mikäli käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja.
13.6 Viranomaistarkastukset
Pääurakoitsijan on pidettävä rakenn usvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa.
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, e ttä kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidettyä.
Tarkastukset on etukäteen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa.
Urakoitsija on velvollin en säilyttämään kaikki laadunvalvonta- ja tarkastusasiakirjat erillisessä kansiossa.
14 VASTAANOTTOMENETTELY
14.1 Vastaanottotarkastukset
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti.
14.2 Tarkastuskustannukset
Kumpikin osapuoli vastaa sop imuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusin tatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti:
- ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta
- toinen jälkitarkastus: veloituksetta
- kolmas jälkitarkastus: 150 €
- neljäs ja sitä seuraavat jälkitarkastukset: 600 €/kpl
14.3 Luovutusasiakirjat
Rakennuttajalle luovutetaan materiaa litodistukset ja tarkemittauksien tulokset sähköisesti.
Lisä- ja muutostöiden osalta mittaustodistukset ja kuormakirjat.
15 ERIMIELISYYDET
Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet Kokkolan käräjäoikeudessa.
16 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
16.1 Tarjouksen hylkääminen
Tarjous hylätään, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muil lakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä.
16.2 Tarjouksen vertailuperusteet
Tarjouksista voidaan hyväksyä se, joka on hinnaltaan halvin. Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
16.3 Tarjouksen muoto
Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiak irjojen mukainen eikä siihen saa liittää omia ehtoja, lisäksi tarjouks een on liitettävä pyyd etyt erittelyt. Muutoin tarjous jätetään hyväksymättä.
16.4 Tarjoukseen liitettävät todistukset
Tarjoajan on liitettäv ä tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat viranomaistodistukset, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu:
− selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
− kaupparekisteriote
− todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
− todistus eläkevakuutuksen ottamis esta ja eläkev akuutusmaksujen suorittamisesta
− selvitys työhön sovelle ttavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
Tiedot eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.
Edellä mainitun listan tiedot voi korvata RALAn pätevyystodistuksella täydennettynä kaupparekis teriotteella sekä selvityksellä työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys
verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.
17 TARJOUS
17.1 Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkaso pimus työnsuorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntöasiakirjoissa määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.
17.2 Tarjouksen tekeminen
Kirjallinen allekirjoitettu urakkatarjous, tullakseen käsitellyksi, on osoitettava ja toimitettava tarjouspyynnön mukaisesti.
Kuoreen/sähköpostiin merkintä:
Urakkatarjous, Pappilantien peruskorjaus
17.3 Tarjousten avaus
17.4 Lisätiedot
Tarjoukset on jätettävä 6.6.2022 klo 12:00 mennessä.
Tarjoukset avataan kunnantalolla, avaustilaisuus ei ole julkinen.
Mikäli piirustuksissa, ty öselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa on epäselvyyksiä, niistä tulee kirj allisesti ilmoittaa rakennuttajalle 25.5.2022 mennessä. Ainoastaan ki rjallisesti ilmoitetut muutokset sitovat rakennuttajaa.
Perhossa 16.5.2022