Contract

Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka.
TILAAJA Sähköposti xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
URAKOITSIJA
URAKOITSIJAN YHTEYSHENKILÖ Urakoitsijan yhteyshenkilö vastaa urakoitsijan puolesta urakan toteuttamisesta ja on kelpoinen antamaan ja vastaanottamaan urakoitsijan puolesta sopimusta koskevia tahdonilmaisuja.
Nimi
Puhelin	Sähköposti
URAKAN KOHDE JA TEHTÄVÄ TYÖ Kohteen laatu Kohteen osoite Työlaji / työlajit

VE

OS

Xxxx Xxx Xxxxxxxxx		Puhelin 000-1234567
Lähiosoite Xxxxxxxxxxxxx 0	Postinumero 01234	Toimipaikka Esimerkki

Nimi		Puhelin
Lähiosoite	Postinumero	Toimipaikka
Sähköposti		Y-tunnus

URAKAN SUUNNITTELU

Urakkaa koskevat työsuunnitelmat on laatinut (oikea vaihtoehto rastitetaan)

tilaaja tai joku muu hänen toimeksiannostaan urakoitsija

URAKKAKOHTEEN VAKUUTTAMINEN (ks. Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot; kohta 9) Urakkakohteen vakuuttamisesta osapuolet vastaavat seuraavasti:

(Vakuuttamisesta vastuussa oleva osapuoli merkitään kirjaintunnuksella asianomaisen vakuutuksen kohdalle;

T = tilaaja tai joku muu hänen toimeksiannostaan, U = urakoitsija. Urakoitsijan toimesta otettava vakuutus yksilöidään jäljempänä.) palovakuutus

muu vahinkovakuutus (täydennä vakuutuslaji):

Urakoitsijan toimesta otettavan vakuutuksen tyyppi, omavastuu- ja vakuutusmäärä:

Jos vakuuttaminen on sovittu urakoitsijan vastattavaksi, vakuutuksen aiheuttamat kustannukset sisältyvät urakkahintaan. Urakoitsijan tulee tällöin luovuttaa tilaajalle todistus vakuutuksen voimassaolosta ennen työn aloittamista.

URAKAN SISÄLTÖ

Urakan sisältö määritellään tässä sopimuksessa ja liitteenä olevissa Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa, sekä tähän sopimukseen liittyvissä asiakirjoissa:

Urakkasopimuksen ja sen liiteasiakirjojen määräyksillä ei voida kuitenkaan syrjäyttää kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä tilaajan hyväksi.

Jos urakkasopimus ja sen liiteasiakirjat sisältävät samaa asiaa koskevia ristiriitaisia määräyksiä, noudatetaan Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa kohtaa 3.2.

URAKKAHINTA JA SEN MAKSAMINEN

Urakkahinnalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa ja Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoittamaa sopijapuolten sopimaa hintaa.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron     %

Urakkahinnassa on otettu huomioon seuraavat sopimuksentekohetkellä tiedossa olevat verot, maksut, lainmuutokset ja viranomaispäätökset, jotka eivät vielä ole voimassa (ks. Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot kohta 5.1 - 5.8):

EDO

SOPIJAPUOLTEN SOPIMA KIINTEÄ URAKKAHINTA
Urakkahinta numeroin €		Urakkahinta kirjaimin €
MATERIAALIHANKINNAT Urakkasuorituksessa tarvittavat materiaalit sisältyvät sopijapuolten sopimaan urakkahintaan. Osapuolet ovat edellä todetusta poiketen sopineet materiaalien osalta seuraavaa: (Täytetään, jos tilaaja toimittaa urakkasuorituksessa tarvittavaa materiaalia tai jos urakoitsija veloittaa tietyn materiaalin tilaajalta erikseen; käytetään tarvittessa erillistä liitettä.) Tilaajan toimitettavan materiaalin tulee olla työkohteessa seuraavasti (käytetään t rvittaessa erillistä liitettä):
Tilaaja maksaa urakkahinnan (oikea vaihtoehto rastitetaan): maksuerätaulukon mukaisissa erissä työn edistymisen mukaan kertasuorituksena työn valmistuttua Maksuerätaulukon mukaisten maksuerien arvon tulee vastata enintään urakoitsijan suorituksen kulloistakin arvoa. Urakkahinnasta % (vähintään 3%) saa erääntyä maksettavaksi vasta, kun tilaajalle on ollut kohtuullinen mahdollisuus valmiin työn tuloksen tarkastamiseen vastaanottokatselmuksessa ja kun tilaajalle Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttaja-sopimusehdoissa kohdassa 10.2 varattu huomautusaika on kulunut umpeen. Jos vastaanottokatselmusta ei pidetä, urakkahinnasta vähintään 3% saa erääntyä maksettavaksi, kun työn luovutuksesta on kulunut 14 vuorokautta. Jos työn suorittaminen estyy muusta kuin urakoitsijasta johtuvasta syystä muutoin kuin tilapäisesti, urakoitsijalla on oikeus maksuerätaulukosta poiketen laskuttaa tilaajaa tehdyn urakkasuorituksen arvon vastaavasti. Maksuerätaulukossa voidaan sopia ennakkomaksua, joka maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tai myöhemmin ennen työn alkamista.
MAKSUERÄTAULUKKO
Ennakkomaksun euromäärä			Ennakkomaksun maksuajankohta
Maksuerä	Maksuerän euromäärä	Työvaihe / materiaalitoimitus, jonka jälkeen maksuerä voidaan laskuttaa
1. erä
2. erä
3. erä
4. erä
5. erä
6. erä
maksuerätaulukko, erillisenä liitteenä; liite ______ Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa maksuerä, kun maksuerätaulukossa määritelty työvaihe on asianmukaisesti suoritettu tai materiaalierä toimitettu. Maksuerät erääntyvät maksettavaksi päivän (ei alle seitsemän päivää) kuluessa siitä, kun maksuerän laskutusedellytykset ovat täyttyneet ja urakoitsija on lähettänyt sitä koskevan laskun. Edellä mainittu aika lasketaan laskun lähettämispäivää seuraavasta päivästä. Eräpäivä tulee merkitä erikseen kuhunkin laskuun. Urakkahinnan maksamista koskevien määräysten osalta ks. Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot kohta 14.

O

ENNAKKOMAKSUN TURVAAVA VAKUUS Urakoitsija asettaa tilaajalle ennakkomaksun turvaavan vakuuden (Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot, kohta 6.1) Vakuuden määrä ja laji: Tilaajan on vapautettava vakuus heti, kun urakoitsijan suorituksen arvo vastaa vähintään ennakkomaksun määrää.
TILAAJAN VAKUUS Tilaaja asettaa urakoitsijalle maksuvelvollisuutensa täyttämisestä vakuuden (Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot, kohta 6.2). Vakuuden määrä ja laji: Urakoitsijan on vapautettava vakuus heti, kun tilaaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa.
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT Lisä- ja muutostöistä sovitaan erikseen, ks Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot kohta 4.
URAKAN SUORITUSAIKA
Urakan aloittamisajankohta (päivämäärä)			Päivämäärä, jolloin urakan tulee viimeistään olla valmiina
VASTAANOTTOKATSELMUS Työn luovuttamiseksi tilaajalle pidetään Rakennusalan töitä koskevien yleisten kuluttajasopimusehtojen kohdan 10 mukainen vastaanottokatselmus.
		ei pidetä erityistä vastaanottokatselmusta.
VIIVÄSTYSSAKKO Jos urakan luovutus viivästyy, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta vakiokorvauksena viivästyssakkoa Rakennusalan töitä koskevien yleisten kuluttajasopimusehtojen kohdan 11.8 mukaisesti.
URAKKASUORITUSTA PALVELEVAT JÄRJESTELYT (TYÖMAAPALVELUT) Työmaapalveluista osapuolet vastaavat jäljempänä määriteltävällä tavalla. Järjestelyistä vastaavalla osapuolella ei ole oikeutta periä järjestelyistä erillistä korvausta toiselta osapuolelta, ellei asiasta ole nimenomaisesti toisin sovittu. (Merkitään kirjaintunnukset ao. kohtaan: T = tilaaja, TS = tilaaja [tilaaja siirtänyt ko. työmaapalvelun toisen urakoitsijan suoritettavaksi] U = urakoitsija, E = ei urakan piirissä) sosiaalitilat kaivamis-, louhimis- ja täyttötyöt varastotilat rakennusaikainen lämmittäminen ja kuivaaminen vartiointi lumityöt työmaasähkö työmaan ja kulkuväylien yleinen siivoaminen puhelin urakoitsijan suoritusten jälkeen tapahtuva työalueen siivoaminen telineet läpivientien tiivistäminen ao. tulimääräysten mukainen jälkivartiointi tartuntojen, urien ja aukkojen tekeminen Tilaaja on siirtänyt velvoitteitaan seuraavalle urakoitsijalle (TS):
Urakoitsijan nimi Xxxxxxx Xxxxxx Sähköposti Urakoitsijan on annettava tilaajalle riittävät ohjeet tilaajan vastuulla olevien järjestelyjen toteuttamisesta.

E

TILAAJAN XXXXXXXXXX VAKIOKORVAUS AIHEUTTAMASTAAN VAHINGOSTA Tilaaja on velvollinen suorittamaan urakoitsijalle vahingonkorvauksena seuraavan suuruisen vakiokorvauksen tilanteissa, joissa urako tsija purkaa sopimuksen tilaajan maksuviivästysten takia.
Vakiokorvaus ja sen laskentatapa Vakiokorvaus voi olla enintään 10 % urakkahinnasta. Vakiokorvauksen määrästä voidaan poiketa, jos jompikumpi sopijapuoli erikseen näyttää, että todellinen vahinko eroaa olennaisesti sovitusta vakiokorvauksesta. Jos vakiokorvauksesta ei sovita, tilaaja on velvollinen korvaamaan em. purkutilanteessa urakoitsijalle aiheutuneet todelliset vahingot Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa kohdan 16.4 mukaisesti:
VUOSITARKASTUS Merkitään rastilla valittu vaihtoehto: Kohteessa pidetään vuositarkastus Rakennusalan töitä koskevissa yleisissä kuluttajasopimusehdoissa kohdan 13 mukaisesti. Kohteessa ei pidetä vuositarkastusta. Vuositarkastuksesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat sovittuun urakkahintaan. Urakoitsijan veloitus vuositarkastuksesta on
MUUT EHDOT (esitetään tarvittaessa eri liitteellä)
YLEISET SOPIMUSEHDOT JA KULUTTAJANSUOJALAKI Tämän sopimuksen osana sovelletaan Rakennusalan töitä koskevia yleisiä kuluttajasopimusehtoja, sekä kuluttajansuojalakia. Yleiset ehdot ovat tämän sopimuksen liitteenä / ei ole liitteenä, mutta yleisenä asiakirjana niitä noudatetaan ja molemmat osapuolet ovat tutustuneet niihin ja ymmärtävät yleiset ehdot. (tarpeeton yliviivataan)
SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja päiväys	Paikka ja päiväys
Tilaaja	Urakoitsija
LIITTEET Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot Verovelkatodistus Työntekijöiden eläkevakuutusmaksuja koskeva todistus

VVeerroovveellkkaattooddiissttuuss

Tilaajavasttuuuu..ffii --ppaallvveelluunn LLuuootteettttaavvaa kkuummpppppani -raportti

D