URAKKAOHJELMA

X:N KUNTA

HANKE

X:n kunnan asfaltointityöt vuonna 202X-202Y

URAKKAOHJELMA

Hankekohtainen osa A

(MALLIASIAKIRJA)

Tätä urakkaohjelman osaa A (hankekohtaiset tiedot) täydentää erilli- nen urakkaohjelman osa B (vakioehdot).

SISÄLTÖ

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3

1.1 Rakennuskohde 3

1.2 Rakennuttaja, Tilaaja 3

2. ARVONLISÄVERO 3

3.	URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS ...............................................	3
	3.1 Pääsuoritusvelvollisuus .........................................................	3
	3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat............. 3.1.2 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat ..................................................	3 4
4.	TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS .......................................................	4
5.	URAKKA-AIKA ................................................................	4
	5.1 Suoritusaika ................................................................	4
	5.1.1 Töiden aloitus ............................................	4
	5.1.2 Töiden valmistuminen .................................	5
	5.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx .......................................................	5
5.	HINTASIDONNAISUUDET ................................................................	5
	6.1 Kustannusindeksi ................................................................	5
7.	SOPIMUSSAKOT ................................................................	5
	7.2 Viivästyssakko ................................................................	5
	7.2.1 Urakan viivästyssakko......................................	5
	7.2.2 Yksittäisen kohteen viivästyssakko ...................	5
8.	SOPIMUSASIAKIRJAT ................................................................	6
9.	RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN ...........................................................	7
10.	MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ........................................	7
	10.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin .....................................	7
	10.2 Varottavat rakenteet, laitteet , puut yms. ..............................	7
	10.3 Urakkaohjelma, osa B .........................................................	7

1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohteina ovat eri puolilla X:n kuntaa sijaitsevat yleisellä lii- kenteellä olevat kadut, tiet ja kevyen liikenteen väylät sekä muut lii- kenne-, piha- ym. alueet.

1.2 RAKENNUTTAJA, TILAAJA

Rakennuttaja on X:n kunta. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii X:n kunnan (merkitään se organisaatio, joka toimii tilaajana). Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Xxxx Xxxxx tai hänen määräämänsä henkilö.

2. ARVONLISÄVERO

Tässä urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Tilaaja rakentamispalvelujen ostajana kuuluu käännetyn arvonlisävero- menettelyn piiriin (ALV 8c §).

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS

3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Urakkaan kuuluvat kaikki tarjouslomakkeissa lueteltujen kohteiden as- faltointi-, pohja- ja jyrsintätyöt sekä pienimuotoiset muut edellisiin töi- hin liittyvät päällys- ja pintarakennetyöt tässä urakkaohjelmassa (osat A ja B) esitetyssä laajuudessa. Ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät, muut suoritemäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suu- ruusluokan. Ilmoitetut suoritemäärät eivät muodosta tilaajalle määrä- ostovelvollisuutta.

Asfalttilajista riippumatta urakoitsijalle kuuluu asfalttimassan suunnit- telu. Suunnitelmaehdotus tulee laatia niin ajoissa, että tilaaja voi sii- hen perehtyä ja hyväksyä sen ennen töiden aloitusta.

Urakoitsijalle kuuluu työmaa-alueella mm. liikenteen ohjaus töiden etenemisen ja työjärjestelyjen mukaan. Työmaalla on aina oltava ura- koitsijan henkilö, joka huolehtii ja vastaa työnaikaisista järjestelyistä.

Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana.

Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman asiakirjojen mukaan tehtyinä mm. seuraavat työt.

OHJE Tässä kohdassa yksilöidään urakoitsijalle kuuluvat tehtävät kuten:

– työmääriin kuuluvien yksityiskohtien sisältö, kuten tont- tiliittymät, pysäkkilevitykset ym. pienalueiden päällys- tystyöt

- kaivonkansien säädöistä ja korotuksista ja reunatukien oikomisesta, asennuksesta, reunan täytöstä

– määritellään vastuurajat mm. kiviaines-, sideaine- ja lisäainehankinnoista, vanhan asfaltin ja jyrsinrouheen ajosta, varastoinnista ja käytöstä

- jyrsintätöiden lähtösaumojen tekoperiaatteet, mahdolli- set korvaukset jyrsintäkoneen tuonnista työmaalle

3.1.2 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Xxxxxx suoritusvelvollisuuteen ei kuulu:

Esim. Urakkaan ei kuulu erillisenä urakkana toteutettavan Xxxx:n kaava-

alueen katuihin ja kevyen liikenteen väyliin liittyvät päällystystyöt.

Esim. Erikoispäällysteiden suorituksesta tilaaja pyytää erilliset tarjoukset.

Kohteet eivät ole työohjelmassa.

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Tilaaja suorittaa rakennuskohteissa urakka-aikana seuraavia töitä:

Esim. – vanhan päällysteen koneellisen esipuhdistuksen

– antaa korkeus- ja sijaintimerkinnät

- sitomattoman alustan viimeistely- ja tasaustöitä

– reunakivien ja päällystekivien asennustöitä

- tilaaja suorittaa pääsääntöisesti kantavan kerroksen sitomattoman osan rakentamisen ja viimeistelyn

Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvo- jen siirron työalueelta.

Tilaaja tai tilaajan erikseen toimeksiantamana urakoitsija tarkastaa etukäteen viemäri- ja muiden kaivojen sekä palopostien ja sulkuvent- tiilien kannet, luetteloi ne ja hankkii uudet kansistot huonokuntoisten tai korkeussäätöön kelpaamattomien tilalle (kansistoon kuuluu varsi- nainen kansi + kehys + korotusrenkaat yms. apulaitteet).

Tilaaja tekee sirotepintauksen ja sorakadun pintauksen jälkiharjauk- sen.

5. URAKKA-AIKA

5.1 SUORITUSAIKA

5.1.1 Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekir- joitettu tai tilaus on tehty ja tilausvahvistus on toimitettu tilaajalle.

5.1.2 Töiden valmistuminen

Työt on suoritettava sovittua työohjelmaa/aikataulua noudattaen. Töi- den tulee valmistua kullekin kohteelle sopimuksessa/työmaakokouk- sessa määriteltyyn valmistumisaikaan mennessä. Koko urakan on olta- va valmiina viimeistään xx.xx.202 _.

5.2 Sopimusajan jatkaminen

Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa xx.yy.202V saakka. Päätös sopimusajan mahdollisesta jatkamisesta tehdään viimeisen hankintamenettelyohjeen mukaan.

6. HINTASIDONNAISUUDET

6.1 KUSTANNUSINDEKSi

Vaihtoehto 1 (yksivuotinen urakka) Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

Vaihtoehto 2 (kaksivuotinen urakka)

Sideaineen hinnanmuutos sidotaan Tilastokeskuksen julkaiseman bi- tumi-indeksipistelukuun (2015 = 100).

Vertailuindeksinä on vähintään viikkoa ennen tarjousten jättöpäivän- määrää edeltävä viimeisin julkaistu indeksipisteluku.

Päällysteisiin liittyvä hinnan muutos tarkistetaan kuukausittain kun uu- si indeksipisteluku on julkaistu. Kunkin kuukauden päällysteiden hin- nanmuutos lasketaan vertailuindeksin ja toteutuneeseen indeksiin pe- rustuen.

7. SOPIMUSSAKOT

7.2 VIIVÄSTYSSAKKO

7.2.1 Urakan viivästyssakko

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urak- kasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverot- tomasta urakkahinnasta tai xxx € jokaiselta myöhästymistyöpäivältä.

7.2.2 Yksittäisen kohteen viivästyssakko

Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työohjelmassa, työmaakokouksessa tai alkukatselmuksessa sovitusta valmistusajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästyssakkoa kultakin al-

kavalta myöhästymisviikolta 1000 € + 1,0 % kohteen arvonlisäverot- tomasta urakkahinnasta.

Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyr- sintätyön valmistumisesta, peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta 1000 € + 1,0 % päällystämättömän alueen ar- vonlisäverottomasta urakkahinnasta jyrsintyön hinta mukaan lukien. Tässä tarkoitettu jyrsintätyö ei koske hienojyrsintäkohteita.

8 SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT

a) Urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus

b) Sopimusneuvottelupöytäkirja

c) Urakkaohjelma, hankekohtainen osa A ja vakioehdot, osa B *

− Työturvallisuusasiakirja, hankekohtainen osa A ja vakio- ehdot, osa B *

d) Hankintailmoitus/Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset

e) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 *

f) Arvonmuutosperusteet 2021 *

g) Määrämittausperusteet, hankekohtainen, vakioehdot, osa B *

h) Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämit- tausohje ja Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö *

i) Tarjous liitteineen

B TEKNISET ASIAKIRJAT

j) Yleiset työselostus, hankekohtainen, vakioehdot, osa B *

k) Asfalttinormit 2017 + (lisälehti) *

l) InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Päällys- ja pintarakenteet *

m) InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat (päivitys) *

p) Tilaajan ohje tilapäisistä liikennejärjestelyistä tai sellaisen puut- tuessa Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 1/2013 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013” *

q) Piirustukset, kartat

Tähdellä * merkittyjä asiakirjoja ei liitetä tarjouspyyntöaineistoon. Va- kioehdot, osa B, (päivitetyt) on saatavissa PANK ry:n sivuilta. Asiakirjat ovat sopimusaineistoa.

Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pä- tevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä.

9. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopija- osapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomiois- tuimena Suomen lain mukaan X:n käräjäoikeudessa.

10. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

10.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN

Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tar- peettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja (ellei toisin sovita):

- kaivojen kansistot

- palopostien kansistot, venttiilien hatut

- luonnonreunakivet

- nupu- ja noppakivet

- jyrsintärouhe, muu vanha irrotettu päällyste

Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon.

10.2 VAROTTAVAT RAKENTEET, LAITTEET, PUUT YMS.

Jos urakoitsija vaurioittaa säilyviksi tarkoitettuja katualueen puita (ok- sa- tai kuorivaurio) on urakoitsijan korvattava vaurion korjaus tilaajalle xx €/vauriokohta. Jos katupuu joudutaan uusimaan peritään uusimis- kustannuksina puun koon mukaan xxx – yyy €/puu. Katualueen ulko- puolella olevan alueen vaurioituneen puuston korvaukset sovitaan erik- seen.

10.3 URAKKAOHJELMA, OSA B

Tähän urakkaohjelmaan liittyy ”Osa B, urakkaohjelma 2018, vakioeh- dot”. Tarjouspyyntöasiakirjat, osa B on julkaistu PANK ry:n sivuilla osoitteessa ajankohtaista, kuntien pienten asfaltointitöiden urakka- asiakirjat.

OHJE Tähän urakkaohjelmaan sisältyviä asioita, jotka sisältyvät osaan B, voidaan myös tässä kohdassa täsmentää/muuttaa jolloin osaa B ei tarvitse päivittää.

X:n kunta   . .202X

Xxxxx Xxxxx