URAKKASOPIMUSLUONNOS:
7.4.2016
URAKKASOPIMUSLUONNOS:
Louhintaurakan hankinta
Asiakirjassa käytettävien värimerkintöjen selitykset:
- Kursivoitu sininen fontti: Tarjouskilpailun aikainen informatiivinen viesti, joka poistetaan allekir- joitettavasta sopimuksesta.
- Turkoosi taustaväri: Puuttuva tieto, joka täydennetään allekirjoitettavaan sopimukseen.
Sisällys
I. SOPIJAOSAPUOLET 3
1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt 3
1.2. Sopimuksen siirtäminen 3
II. MÄÄRITELMIÄ 3
III. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 4
3.1. Sopimuksen tausta 4
3.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0
IV. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN TULKINTAJÄRJESTYS 5
V. SOPIMUKSEN KOHTEET 5
5.1. Urakkaan kuuluvat Palvelut 5
5.2. Työaika 6
5.3. Urakan kohde / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2) 6
5.4. Urakan kohde / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2) 6
5.4.1. Tilaussopimuskokonaisuuden periaatteet ja ehdot 6
5.4.1.1. Tilaussopimuskokonaisuuteen nimetyt Urakoitsijat 6
5.4.1.2. Tilaussopimuskokonaisuuden voimassaoloaika 7
5.4.1.3. Tilaustaulukko (Liite 1a) 7
5.4.1.4. Tilaussopimuskokonaisuuden tilaamisen periaatteet 7
VI. SOPIMUSOSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET 7
6.1. Salassapito 8
6.2. Tilaajaa koskevat yleiset velvoitteet 8
6.3. Urakoitsijaa koskevat yleiset velvoitteet 8
6.4. Urakoitsijan Urakan toteuttamiseen osallistuvaa henkilöstöä koskevat vaatimukset 9
VII. YLEISET SOPIMUSEHDOT 9
7.1. YSE-ehtojen määritelmien noudattaminen 9
7.2. YSE-ehtojen pätevyys 9
7.3. Yhteyshenkilöt 10
7.4. Ylivoimainen este 10
7.5. Hinnat 10
7.6. Virhe ja hinnanalennus 10
7.7. Viivästyksen ehkäiseminen ja viivästyssakko 10
7.8. Sopimuksesta neuvotteleminen ja Sopimuksen muuttaminen 11
7.9. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 11
7.10. Vakuudet 11
7.11. Erimielisyydet 12
7.12. Sopimussakko kartelliin syyllistymisestä 12
VIII. LASKUTUSPERUSTEET JA LASKUTUS 12
8.1. Laskutusperusteet 12
8.2. Maksuehto ja viivästyskorko 13
IX. SOPIMUSKAPPALEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSET 13
I. SOPIJAOSAPUOLET
1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt
Tämän Sopimuksen sopijaosapuolet ovat:
Tilaaja:
Jyväskylän kaupunki Sopimusyhteyshenkilö: Altek Aluetekniikka -liikelaitos, Xxxxx Xxxxxxxxxxx (jäljempänä Altek tai Tilaaja) puhelin: 014 266 8157
Kuormaajantie 26 xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xx
PL 233 Kuormaajantie 26
40101 JYVÄSKYLÄ PL 233
y-tunnus: 0174666-4 40101 JYVÄSKYLÄ
Urakoitsija:
Yrityksen nimi Sopimusyhteyshenkilö: (jäljempänä Myyjä tai Urakoitsija) Etunimi Sukunimi
Postiosoite puhelin:
Postinumero ja –toimipaikka e-mail:
y-tunnus: 0000000-0
1.2. Sopimuksen siirtäminen
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kummankin sopija- puolen kirjallista suostumusta.
II. MÄÄRITELMIÄ
Tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä käytetään termejä/määritelmiä, joiden tarkoitus on täsmentää Sopimuksen sisältöä ja helpottaa Sopimuksen tul- kitsemista. Kaikkia määriteltyjä termejä käytetään tekstissä kursiivilla ja isolla alkukirjaimella kirjoitettuna.
Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:
• Sopimuksella tarkoitetaan tätä Sopimusta liitteineen, jolla sovitaan
V. kohdassa yksilöidyn Urakan hoitamisesta.
• Järjestelmä: dynaamista hankintajärjestelmää kutsutaan Järjes- telmäksi. Selvennyksen vuoksi tietojärjestelmiä ei kutsuta järjestel- mäksi, vaan koko nimellä (tietojärjestelmä).
• Tarjouspyyntö: Järjestelmän perustamisen yhteydessä julkaistua asiakirjakokonaisuutta kutsutaan Tarjouspyynnöksi.
• Alustava tarjous: Dynaamisessa hankintajärjestelmässä Järjes- telmään ilmoittaudutaan Alustavalla tarjouksella. Termi on sama, jo- ta käytetään dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsää- dännössä.
• Urakka: louhintaurakkaa (Sopimuksen 5. kohdassa määriteltyä teh- täväkokonaisuutta) kutsutaan jäljempänä Urakaksi.
o Palvelulla tarkoitetaan Urakan suorittamista (työtä).
• Urakkatarjouskilpailu: Tämä Sopimus on solmittu Tilaajan järjes- tämän Urakkatarjouskilpailun perusteella. Urakkatarjouskilpailu- jen tarkoituksena voi olla Urakkatarjouspyynnössä yksilöidyn louhintaurakan hankkiminen tai alla määriteltävään Tilausso- pimuskokonaisuuteen tähtäävä kilpailu.
• Urakkatarjouspyyntö: Tarjouspyyntöasiakirjat, joilla Urakkatar- jouskilpailu järjestettiin.
• Tilaussopimuskokonaisuus: Urakkatarjouspyyntö voidaan kohdistaa määriteltävälle ajanjaksolle siten, että Urakkatar- jouskilpailun ehdoissa tarjottavat Urakat voidaan rajata esi- merkiksi kokonsa ja/tai Urakan arvon ja/tai louhintatyypin ja/tai jonkin muun Urakkatarjouspyynnössä määriteltävän ra- jauksen perusteella. Tilaussopimuskokonaisuuden tarkoituk- sena voi olla esimerkiksi pienten tai yllättävien louhintatarpei- den toteuttaminen.
o Tilaussopimuksella tarkoitetaan sellaista Tilaussopimus- kokonaisuuden sisällä tehtyä tilausta, jonka perusteella syn- tyy sopimus tilatun kohteen Urakoimisesta.
o Tilaustaulukolla tarkoitetaan Liite 1a:n mukaista taulukkoa, jonka avulla valitaan Urakoitsija, jolle Urakkaa tarjotaan Ti- laussopimuskokonaisuudessa. Tilaustaulukkoon on tallen- nettu kaikkien Urakoitsijoiden hinnat eri urakkatyypeille. Ti- laustaulukossa on myös solut, joihin kirjataan suunnitelman mukaiset määrät.
• Urakkatarjous: Tarjous, jolla Urakoitsija vastasi Urakkatarjous- pyyntöön. Dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsää- dännössä tätä kutsutaan tarjoukseksi tai täydentäväksi tarjouksek- si.
• Urakoitsija: Urakasta tilauksen/sopimuksen saanutta kutsutaan
Urakoitsijaksi.
• YSE-ehdoilla tarkoitetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998), joita noudatetaan tässä Sopimuksessa (kohdissa 7.1.- 7.2.) kerrotussa laajuudessa.
III. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET
3.1. Sopimuksen tausta
Tilaaja on perustanut Dynaamisen hankintajärjestelmän 11.4.2016 julkais- tulla hankintailmoituksella ja kutsunut Järjestelmään hyväksytyt tarjoajat Urakkatarjouskilpailuun. Myyjä on valittu Urakoitsijaksi hankintapäätöksellä (XX/2016, xx.xx.201X).
3.2. Sopimuksen tarkoitus
Sopimus koskee kohdassa 5. määritellyn kohteen louhintaurakan toteut- tamista.
IV. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN TULKINTAJÄRJESTYS
Tässä Sopimuksessa sen erottamattomina osina ovat seuraavat liitteet:
Liite 1a: Tilaustaulukko (Laaditaan vain usean toimittajan sopimuksiin.)
Liite 1b: Urakointikohteen määrittelyasiakirja Liite 1c: Urakkarajaliite(pohja)
Liite 2a: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998
Mikäli tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä on ristiriitaisuuksia, tulkitaan ensin tämän Sopimuksen sisältöä ja sen jälkeen liitteitä yllä olevassa jär- jestyksessä.
V. SOPIMUKSEN KOHTEET
5.1. Urakkaan kuuluvat Palvelut
Yleistä:
- Urakat toteutetaan yleensä asutuskeskuksissa.
- Urakat toteutetaan Tilaajan määrittelemässä kohteessa.
- Altek toimii YSE-ehtojen mukaisena työmaan johtovelvollisuuksista vastaavana urakoitsijana.
- Tilaaja vastaa Työmaapalveluista kohdassa 7.2. määritellyssä laajuudessa.
- Työmaan kieli on suomi.
- Urakkaan liittyvän Käyttötarvikkeiden vakuuttaminen kuuluu Urakoitsijalle.
Tilaajan vastuulle kuuluvat tehtävät
- Tilaaja puhdistaa kalliopinnat maamassoista ja suorittaa työmäärien mittaukset (pintavaaitus).
- Työn aikaiset merkintämittaukset kuuluvat Tilaajalle.
- Tilaaja huolehtii louhintatyön tärinämittauksen järjestämisestä, sekä kiinteistöjen alku- ja loppukatselmuksista erillisen työmaakohtaisen suunnitelman mukaisesti. Tärinämittausjärjestelyt, kiinteistökatselmuksen tarve ja mittauksen suorittava asiantuntija hyväksytetään Urakoitsijalla. Mikäli Urakoitsijan näkemys ennakko- katselmus- ja tärinämittaustarpeesta eroaa Tilaajan ja Xxxxxxxx nimeämän asian- tuntijan näkemyksestä, voi Urakoitsija kustannuksellaan teettää katselmuksia ja tärinämittausta myös laajemmalla alueella.
- Tilaaja sopii Xxxxxxxxxxxx kanssa Urakkakohteittain käytettävästä katselmusten suorittajasta ja katselmusten laajuudesta.
Urakan toteutukseen kuuluu:
- Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen paikan päällä ennen töi- den aloittamista (ns. ennakkokatselmus), jolloin yhdessä työmaan vastaavan työnjohtajan kanssa käydään läpi mahdolliset Urakansuoritukseen vaikuttavat asiat.
- Urakoitsijan hankkimat tarvittavat räjäytysluvat.
- Urakoitsijan laatimat tarvittavat turvallisuussuunnitelmat (Tilaajalle toimitettuna)
- Kaikista kentistä tehdään poraus- ja panostussuunnitelma, jotka räjäytystyön johtaja toimittaa työmaan vastaavalle työnjohtajalle sovituin aikavälein. Räjäytet- tävät kentät suunnitellaan siten, ettei sallittuja heilahdusnopeuden arvoja ylitetä.
- Tilaajan määrittelemän alueen kallion louhiminen vaaditulta toteutusalueelta (pinta-ala ja tilavuus).
- Tilaajan määrittelemällä alueella sijaitsevien suurten kivien louhiminen.
- kallio- ja kiviaineksen louhiminen max. 400 mm lohkarekokoon.
- ylisuurten lohkareiden rikotus kulloisenkin louhintatyön edistymisen kannalta vii- vytyksettä, ellei Urakkakohtaisesti ole muutoin sovittu. Rikotuksen odottamisen vuoksi työmaan kaivu- ja täyttötyöt eivät saa viivästyä suunnitellusta (rikotuksen viivästymisen aiheuttama haitta voi olla Sopimuksen purkuperuste).
- täkkäys , täkkäysmateriaalit ja täkkäyksessä käytettävien mattojen konenostot
- kalliopinnan puhtaanapito (lumi)
Urakka katsotaan suoritetuksi, kun tilatun kohteen kallio- ja kiviaines on louhittu vaaditulta alueelta ja/tai tilavuudelta edellä kuvattuun louhekokoon asti.
Louhitun kiviaineksen lastaus- ja kuljetustehtävät, eivätkä muut työmaan tehtävät kuulu Urakkaan.
5.2. Työaika
Työmaiden päivittäinen normaali työaika:
• maanantaista torstaihin on 8 tuntia (kello 7.00 – 15.30) sekä
• perjantaina 6 tuntia (työajan lyhennys) (kello 7.00 – 13.45).
Urakoitsija voi sopia muuna aikana suoritettavista töistä Xxxxxxxx kanssa.
5.3. Urakan kohde / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2)
Tämä Sopimus koskee (missä?) Urakkaa.
Siihen kuuluu otsikon 5.1. alla määritellyt tehtävät. Urakka on määritelty yksi- tyiskohtaisemmin liitteessä 1b.
5.4. Urakan kohde / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2)
Tämä Sopimus on yksi usean toimittajan kanssa solmituista sopimuksista, joka kuuluu siihen Tilaussopimuskokonaisuuteen, josta valitaan Urakoitsija 5.4.1. ot- sikon alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Tilaaja voi Sopimuksen perus- teella tilata Urakoitsijan suorittamaan yksilöimäänsä Urakkaa. Tilaussopimuk- sessa viitataan tähän Sopimukseen.
5.4.1. Tilaussopimuskokonaisuuden periaatteet ja ehdot
5.4.1.1. Tilaussopimuskokonaisuuteen nimetyt Urakoitsijat
Nimetyt Urakoitsijat (lisätään tai vähennetään sen mukaan, kuinka monta tuli nimetyksi) ovat:
1. (Urakoitsijan nimi)
2. (Urakoitsijan nimi)
5.4.1.2. Tilaussopimuskokonaisuuden voimassaoloaika
Näitä periaatteita noudatetaan silloin, kun Urakkatarjouskilpailun perusteel- la on solmittu usean Urakoitsijan Tilaussopimuskokonaisuus, joka on voi- massa . .20 20 .
5.4.1.3. Tilaustaulukko (Liite 1a)
Tilaustaulukkoon on tallennettu Tilaussopimuskokonaisuuteen nimettyjen Urakoitsijoiden yksikköhinnat. Tilaustaulukossa on myös solut Urakan suunnitelmien mukaisia määrätietoja varten. Tilaustaulukko laskee ilmoitet- tujen määrätietojen ja tallennettujen urakkahintatietojen perusteella Ura- koitsijoiden edullisuusjärjestyksen.
5.4.1.4. Tilaussopimuskokonaisuuden tilaamisen periaatteet
Tilaussopimuskokonaisuudessa Tilaaja tilaa eri Urakoitsijoilta Urakoita kunkin työmaansa tarpeiden mukaisesti. Tilaaminen perustuu Tilaustauluk- koon (Liite 1a).
Tilattaessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
1. Tilaajan tarve määrittelee Urakan sisällön ja ajankohdan.
2. Tilaaja määrää Urakan valintaperusteen sen mukaan:
a. minkä suuruinen Urakka ja Urakan etenemä suunnitelmien pe- rusteella on kyseessä ja
b. onko kyseessä saneerauskohde vai uudisrakennuskohde
c. onko kyseessä asutuskeskus-, ja
d. onko suunnitelmien perusteella kyseessä
i. m2tr-perusteinen Urakka
ii. tai m3ktr-perusteinen Urakka
iii. tai m3ktr-perusteinen kivien räjäytys Urakka
iv. tai jokin näiden yhdistelmä.
3. Tilaaja tarjoaa tilausta sille Urakoitsijalle, joka on Tilaustaulukon mu- kaan edullisin.
4. Tilauksen saava Urakoitsija hyväksyy tai hylkää tilauksen.
a. Hyväksytty Tilaus johtaa Tilaussopimukseen, jossa määritellään toimeksiannon sisältö.
b. Hylätty tilaus antaa Tilaajalle oikeuden tarjota tilausta Tilaustau- lukon perusteella seuraavaksi edullisimmalle toimittajalle. Näin toimitaan kunnes joku toimittaja hyväksyy Tilauksen.
5. Tilaajalla on oikeus työmaan edistymisen turvaamiseksi tilata lisää
Urakoitsijoita Tilaustaulukon mukaisessa järjestyksessä.
VI. SOPIMUSOSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET
Osapuolet pyrkivät yhdessä saavuttamaan tämän Sopimuksen tavoitteet.
6.1. Salassapito
Tilaaja noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudes- ta.
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vas- taanottavan sopijapuolen hallussa ilman aineistoa koskevaa salassapito- velvollisuutta ennen aineiston saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.
Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle.
Urakoitsija ei saa käyttää Sopimusta tai Tilaajan nimeä markkinoinnissa il- man Xxxxxxxx lupaa.
6.2. Tilaajaa koskevat yleiset velvoitteet
YSE-ehtojen mukaisesti siinä laajuudessa kuin niitä Urakoissa tämän So- pimuksen perusteella noudatetaan.
6.3. Urakoitsijaa koskevat yleiset velvoitteet
Urakoitsija huolehtii saamiensa Urakoiden toteuttamisesta tämän Sopi- muksen ja YSE-ehtojen mukaisesti.
Urakoitsija sitoutuu hoitamaan yhteiskunnalliset velvoitteet. Lisäksi Ura- koitsija sitoutuu käyttämään tilaajavastuulain edellytysten osoittamisessa Tilaajan käyttämän kumppanin (Suomen Tilaajavastuu Oy) tuotteita:
• Luotettava Kumppani –palvelua (Tilaajavastuulain velvoitteet)
• sekä hankkimaan työntekijöilleen Valttikortti –henkilökortit. Urakoitsijan tulee ilmoittautua työmaalle ennen töiden aloittamista Vero- xxxxxx.xx –järjestelmän kautta. Kaikki Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen työmailla työskentelevät työntekijät tulee olla kirjattuna järjestelmään en- nen töiden aloittamista.
Edellä kuvatut vaatimukset sitovat Urakoitsijaa myös Urakassa käyttämi- ensä alihankkijoiden osalta.
Urakoitsija vastaa omassa toiminnassaan siitä, että:
• Sen henkilöstö täyttää tämän Sopimuksen vaatimukset, perehdyt- tää heidät asianmukaisesti ja varustaa riittävillä turva- ja suojava- rusteilla.
• Rakennusvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit (CE
-merkintä).
• Työssä noudatetaan Suomen lakia, Tilaajan ohjeita ja työmaan jär- jestyssääntöjä sekä työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä.
• Urakoitsijalla on täysimääräinen, koko sopimuskauden kattava vas- tuuvakuutus, josta korvataan vahingot, jotka Urakoitsija aiheuttaa Tilaajalle tai kolmansille osapuolille. Vastuuvakuutuksen määrä on riittävä suhteessa Urakan riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei kata täysimääräisesti aiheutuneita välittömiä vahinkoja, vastaa Urakoitsi- ja vahingoista täyteen määrään asti.
6.4. Urakoitsijan Urakan toteuttamiseen osallistuvaa henkilöstöä koskevat vaati- mukset
• Henkilöstö on ammattitaitoinen, suomen kielen (kirjallinen ja suulli- nen) hallitseva, työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytetty ja jolla on asianomaisessa työssä vaadittavat luvat sekä liikennealu- eilla työskenneltäessä voimassa oleva katu- tai tieturvakortti.
• Henkilöstö huomioi työssään liikenneturvallisuuden sekä liikenne- alueilla työskentelystä annetut määräykset ja Tilaajan turvallisuus- ohjeet
• Henkilöstö raportoi työnjohdolle liikenne- ja työturvallisuudessa ha- vaitsemansa puutteet ja riskit
• Henkilöstöltä edellytetään asianmukaista näkyvää varoitusvaatetus- ta. Liikenne- ja työmaa-alueilla työskenneltäessä tulee Henkilöstön pukea varoitusvaatteet ylle ennen työajan alkamista ja pitää ne yh- täjaksoisesti yllä työnajan päättymiseen saakka.
• Henkilöstön tulee käyttää kypärää työmaalla.
• Henkilöstö on rekisteröity verottajan julkiseen veronumerorekisteriin ennen työn aloittamista.
• Henkilöstön tulee kirjautua työmaalle VALTTI –älykortilla päivittäin.
VII. YLEISET SOPIMUSEHDOT
Yleisinä sopimusehtoina noudatetaan tämän ”VII. YLEISET SOPIMUSEH- DOT” –osion ehtoja ja niille alisteisina tässä osiossa kerrottuja YSE-ehtoja Sopimuksen kohdassa 7.2. kerrotulla tavalla.
7.1. YSE-ehtojen määritelmien noudattaminen
Tätä Sopimusta ja muita sen liitteitä tulkittaessa noudatetaan Sopimuksen ja sen liitteiden mukaisia määritelmiä. YSE-ehtojen määritelmiä noudate- taan YSE-ehtoja tulkittaessa.
7.2. YSE-ehtojen pätevyys
YSE-ehtoja noudatetaan sellaisenaan, pois lukien seuraavat poikkeukset:
2 § Sivuvelvollisuudet: Noudatetaan sellaisenaan 1. momentin g-kohtaa lukuunottamatta (Työmaatiet toteuttaa Tilaaja).
3 § Työmaapalvelut: Noudatetaan vain 2. momentin a-c –kohtia.
4 § Työmaan johtovelvollisuudet: 2. momentin e-kohtaa lukuun ottamat- ta noudatetaan sellaisenaan.
18 § Viivästyssakko: Ei noudateta.
30 § Vastuu takuuajan jälkeen: Ei noudateta.
36§ Vakuudet: Noudatetaan Sopimuksen 7.10. kohdassa kerrotulla taval- la.
37 § Tilaajan vakuudenantovelvollisuus: Pykälää ei noudateta.
40 § Urakkahinnan maksaminen: Ei noudateta.
48 § Indeksin vaikutus urakkahintaan: Pykälää ei noudateta.
49 § Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan: Ei noudateta.
50 § Ylivoimaisen esteen vaikutus urakkahintaan: Ei noudateta 2. ja 3. momentteja.
53 § Irrotettavat ainekset, purku- ja ongelmajäte: Ei noudateta.
74 § Takuutarkastus: Ei noudateta.
7.3. Yhteyshenkilöt
Sopimusosapuolet ovat nimenneet sopimusyhteyshenkilöt. Sopimuskau- den alkaessa yhteyshenkilöinä toimivat sopimukseen kirjatut henkilöt. So- pimusyhteyshenkilöt vastaavat osapuolten välisestä yhteydenpidosta.
7.4. Ylivoimainen este
YSE-ehtojen mukaisesti.
7.5. Hinnat
Urakan hinnat on kirjattu Liitteessä 1a ja/tai Liitteessä 1b. Hinnat ovat kiinteät koko Urakan ajan.
Muut hintoihin liittyvät ehdot
Hinnoissa noudatetaan arvonlisäveron osalta kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Hinnat sisältävät kaikki Urakan toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Hintaan sisältyy siten myös mahdolliset päivärahat ja ylityökorvauk- set. Laskuun ei voi lisätä laskutus- tai pientoimituslisiä tai muita lisiä joista ei ole erikseen sovittu.
7.6. Virhe ja hinnanalennus
YSE-ehtojen mukaisesti.
7.7. Viivästyksen ehkäiseminen ja viivästyssakko
Urakoitsija on velvollinen käyttämään kaikkia kohtuudella käytettävissä olevia keinoja viivästyksen estämiseksi. Kohtuullisia keinoja on ainakin työpäivän pidentäminen, viikonloppujen käyttäminen, lisätyövoiman ja muun lisäresurssin (esim. aliurakoitsijan) käyttäminen.
Mikäli Xxxxxx ei tule kokonaisuudessaan suoritetuksi Urakoitsijasta riippu- vista syistä sovittuun päivään mennessä, on Tilaajalla oikeus viivästyssak- koon Urakan kokonaisarvon mukaisesti seuraavan luokittelun mukaisesti:
a) Urakan arvo alle 30.000 €: Tilaajalla on oikeus periä Urakoitsijalta
viivästyssakkona enintään 200 euroa jokaiselta arkipäivältä sovitus-
ta Urakan valmistumispäivästä lukien. Viivästyssakkoa voidaan ko- rottaa 500 euroon työpäivältä sen jälkeen, kun viivästys on pidempi kuin viisi arkipäivää.
b) Urakan arvo 30.000 € tai suurempi: Tilaajalla on oikeus periä Ura- koitsijalta viivästyssakkona enintään 400 euroa jokaiselta arkipäiväl- tä sovitusta Urakan valmistumispäivästä lukien. Viivästyssakkoa voidaan korottaa 600 euroon työpäivältä sen jälkeen, kun viivästys on pidempi kuin viisi arkipäivää.
Tilaajalla on oikeus periä viivästyssakko kertyneistä vakuuksista ja/tai maksamattomista laskuista ja/tai periä se laskuttamalla Urakoitsijaa.
7.8. Sopimuksesta neuvotteleminen ja Sopimuksen muuttaminen
Sopijapuolet voivat muuttaa Sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksy- neet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.
Sopimusneuvottelut käydään suomen kielellä.
7.9. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
YSE-ehtojen mukaisesti. Lisäksi:
- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli ha- vaitaan, että Urakoitsija on antanut Alustavassa tarjouksessa ja/tai Urakkatarjouksessa vääriä tietoja.
- Tilaajalla on oikeus Urakoitsijaa kuultuaan purkaa Sopimus jos Ura- koitsija omalla toiminnallaan aiheuttaa kohtuutonta haittaa Tilaajalle tai työmaan muille urakoitsijoille (esim. ei ole pysynyt aikataulun mu- kaisessa etenemävaateessa).
- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Urakoitsijan olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos, ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt Sopimusta Urakoitsijan kanssa, mikäli ky- seinen olosuhteiden muutos olisi ollut Xxxxxxxx tiedossa sopimuksen- tekohetkellä. Tällöin Urakoitsijalla on oikeus saada täysimääräinen maksu Sopimuksen päättymishetkeen mennessä toteutetusta Urakan osasta, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen purkamisen johdosta.
7.10. Vakuudet
YSE-ehtojen vakuusehtoja noudatetaan Urakoitsijan Tilaajalle antaminen vakuuksien osalta. Takuuajan vakuutta ei kuitenkaan anneta.
YSE-ehdoista poiketen 10 % rakennusajan vakuus annetaan kuitenkin si- ten, että Urakoitsija merkitsee jokaiseen laskuunsa 10 % vakuusrivin, jolla laskun loppusummaa alennetaan 10 %:lla. Näin toimittaessa laskuttamatta jääneet summat (vakuudet) laskutetaan viimeisen laskun yhteydessä, kun Urakka on hyväksytysti luovutettu.
7.11. Erimielisyydet
YSE-ehtojen mukaisesti.
7.12. Sopimussakko kartelliin syyllistymisestä
Urakoitsija vahvistaa tämän Sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tä- män sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai Sopimuksen tekohetkellä syyl- listynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoitta- jien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseisiä Palveluja koskevilla markkinoilla Tilaajan toiminta-alueella.
Mikäli Urakoitsija todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellet- tyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), Urakoitsija on velvollinen suoritta- maan Tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun Urakan ko- konaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan so- pimussakon määrän ylittävät Tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi Xxxxxxxxxxxx on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen.
VIII. LASKUTUSPERUSTEET JA LASKUTUS
8.1. Laskutusperusteet
Erillisurakat
Laskutus tapahtuu Sopimuksen mukaisin hinnoin. Todelliset työmäärät määritetään tekemällä puhdistetusta kalliopinnasta pintavaaitus. (Työn ti- lausvaiheessa louhintamäärät ovat sekä suunnitelmissa esitettyjä että niis- tä saatuja laskennallisia arvioita.)
Tilaussopimuskokonaisuudet
Laskutusperusteena käytetään sekä määrän, että hinnoitteluluokan osalta todellisia, kussakin Urakkatarjouskilpailussa määriteltyjä työsuoritteiden tarkastusjaksojen mukaisia toteutuneita määriä. Katso liitteenä (Liite 0c) oleva esimerkki.
Kaikissa Urakoissa noudatettavat laskutusohjeet
Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa tehtyjen ja hyväksyttyjen suoritteiden pe- rusteella kahden viikon välein tai harvemmin, sekä työn päätyttyä, kun Urakka on hyväksytysti luovutettu.
Jokaisesta Urakkakohteesta on toimitettava erillinen lasku (koostelasku- kielto), johon yhteyshenkilöksi on merkitty työmaan työnjohtaja.
Laskutettaessa otetaan huomioon mitä rakennusajan vakuudesta on sovit- tu tämän Sopimuksen kohdassa 7.10..
Jyväskylän kaupungilla on käytössä sähköinen verkkolaskutus, jota tulee käyttää. Lisätietoja kaupungin verkkolaskuista saa kaupungin talouskes- kuksen ostolaskutiimiltä, puh. 014 266 0104.
8.2. Maksuehto ja viivästyskorko
Maksuehto on 21 vrk netto ja se lasketaan alkavaksi hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.
IX. SOPIMUSKAPPALEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä Sopimusta on allekirjoitettu kaksi saman sisältöistä kappaletta kaikki- ne kohdassa IV kerrottuine liitteineen. Toinen kappale on Tilaajalla ja toi- nen Urakoitsijalla.
Osapuolet ovat vahvistaneet sopimusehdot allekirjoittamalla Sopimuksen.
Tilaaja Urakoitsija
Jyväskylässä ssa/ssä/lla/llä
. päivänä kuuta 20 . päivänä kuuta 20
Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi