Asfalttikallio Oy - Yleiset toimitusehdot

Asfalttikallio Oy - Yleiset toimitusehdot

1. Yleistä

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Asfalttikallio Oy:n (”Myyjä”) toteuttamiin tuotteiden myynteihin. Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan siinäkin tapauksessa, että ostajan (”Ostaja”) toimittaman tilauksen tai muun dokumentaation yh- teydessä viitataan toisiin sopimusehtoihin.

Tilaus ei sido Myyjää ennen kuin Xxxxx on sen kirjallisesti vah- vistanut.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Tilaaja on velvollinen pitä- mään luottamuksellisena tarjouksessa esitetyt hinta- ja muut tiedot.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun tilaaja ilmoittaa tarjouksen voimassaoloai- kana kirjallisesti Myyjälle tarjouksen tulleen hyväksytyksi. Tuot- teiden myynnistä voidaan laatia molempien osapuolten hyväk- symä erillinen sopimus. Muutokset sopimukseen on tehtävä kir- jallisesti molempien osapuolten hyväksymänä.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusehdot

Tuotteiden toimitusehto on NOL (Myyjän toimipiste) Finnterms 2001, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti sovittu toisin.

3.2 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun tuote sopimuksen mukai- sesti luovutetaan Ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kul- jettavaksi. Ellei tuotetta luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu Ostajasta tai Ostajan puolella olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Xxxxx on tehnyt sen mitä häneltä sopimuk- sen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.3 Tuotteiden ominaisuudet

Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden Myyjän kirjallisesti anta- mien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mu- kaisesti. Myyjä ei takaa tuotteen soveltumista mihinkään erityi- seen käyttötarkoitukseen.

3.4 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoit- tamaan siitä Ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimitusajan. Myyjällä on milloin tahansa oi- keus muuttaa toimitusaikaa ilman Myyjälle aiheutuvia viivästys- tai muita seuraamuksia, mikäli Myyjällä on tuotanto- tai muita ongelmia tuotteen valmistuksen suhteen.

Mikäli Myyjän toimitus viivästyy eikä viivästys johdu Ostajasta tai kohdassa 6. mainituista syistä, Ostajalla on oikeus kirjalli- sesti vaatia toimitusta kohtuullisena pidettävän lisäajan kulu- essa. Mikäli Myyjä ei osapuolten välillä sovitun lisäajankaan ku- luessa toimita viivästynyttä tuotetta, on Ostajalla oikeus purkaa kauppa viivästyneen tuotteen osalta ja vaatia tältä osin kauppa- hinnan palautusta. Kauppahinnan palautukselle ei makseta korkoa tai muuta hyvitystä.

Jos Ostaja ei nouda tuotetta sovittuna ajankohtana, Myyjällä on oikeus purkaa kyseinen toimitus ja vaatia korvausta aiheutu- neista vahingoista.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa

4.3 määritellyillä edellytyksillä. Mikäli hintaa ei ole sovittu, on kauppahinta Myyjän ilmoittama ja veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä, ellei tarjouksessa tai myyntisopimuksessa ole toisin mainittu. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu Myy- jästä, Myyjällä on oikeus keskeyttää toimitukset, kunnes erään- tyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että Os- tajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Xxxxx pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkastukseen, mi- käli valuuttakurssit, arvonlisävero, raaka-aineiden hinnat tai muut Myyjän osto- tai valmistuskustannukset, tuontimaksut tai muut maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat Myy- jästä riippumattomista syistä ennen toimituksen mukaista toimi- tuspäivää.

4.4 Maksun viivästyminen

Mikäli Ostaja ei maksa kauppahintaa tai muita sopimuksen maksuja eräpäivänä, Ostajan on maksettava viivästyskorkoa maksamatta olevalle määrälle eräpäivästä maksupäivään saakka.

Viivästyskoron suuruus maksamatta olevalle määrälle on 16 prosenttia.

4.5 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Ostajan on heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä tuotteen luovutuksesta ilmoitettava kirjallisesti Myyjälle sellaisista vir- heistä tai puutteista, jotka se on havainnut tai jotka sen olisi pi- tänyt havaita. Ostaja ei voi vedota tuotteen virheeseen, mikäli Ostaja ei ole reklamoinut virheestä kirjallisesti välittömästi vir- heen havaittuaan ja viimeistään seuraavana arkipäivänä tuotteen toimituksesta.

Myyjällä on oikeus tutkia virheellisesti reklamoitu tuote. Myyjän pyynnöstä Ostajan on toimitettava Myyjälle selvitys virheestä ja tarvittaessa näyte virheellisestä tuotteesta. Ostajan on huolehdittava tuotteesta reklamaatiokäsittelyn ajan.

Tuotteen virheenä ei pidetä sellaisia vähäisiä virheitä, jotka alan käytännön tai osapuolten kesken vakiintuneen kauppakäytännön nojalla voidaan katsoa hyväksyttäviksi.

Mikäli tuotteessa on virhe, on Myyjällä valintansa mukaan oi- keus: a) uuteen toimitukseen; b) virheen korjaamiseen tai c) kaupan purkuun ja kauppahinnan palauttamiseen Ostajalle. Vaihtoehtoisesti Myyjä ja Ostaja voivat sopia, että Myyjä suorit- taa Ostajalle hyvityksen, joka vastaa virheellisen ja sopimuksen mukaisen tuotteen arvon välistä suhdetta.

5. Vastuun rajoitus

Ostaja ei edellä kohdassa 3. ja 4. sovitun lisäksi ole oikeutettu vaatimaan muuta korvausta tai hyvitystä Myyjän viivästyksen tai tuotteen virheen vuoksi.

Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa rajattu vaatimuksen kohteena olevan tuotteen hintaan.

Myyjä ei vastaa Ostajalle mahdollisesti aiheutuvista epäsuo- rista tai välillisistä vahingoista, kuten vahingosta, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, muusta vahingosta joka johtuu siitä, ettei tuotetta voida käyttää tarkoitetulla tavalla, voitosta joka on jäänyt saamatta sen vuoksi että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttä- mättä oikein, vahingosta, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta tai muusta samankaltai- sesta vaikeasta ennakoitavasta vahingosta.

6. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ylivoimainen este (force ma- jeure) estää sopimuksen täyttämisen tai tekee sen täyttämisen kohtuuttoman hankalaksi.

Seuraavia olosuhteita pidetään ylivoimaisena esteenä: lakko, työsulku tai muu työselkkaus sekä kaikki sellaiset muut syyt, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, kuten tulipalo, luonnon katastrofit ja äärimmäiset luonnontapahtumat, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoi- tukset, kapina, mellakka, tuotantolaitteiden vahingoittuminen, myöhästyneistä tai toimittamatta jääneistä koneista tai raaka- aineista johtuvat syyt, koneissa tai laitoksissa tapahtuvat häi- riöt, yleinen tuotteen niukkuus, energian saannin rajoitukset,

pandemia tai muut vastaavat syyt sekä mainituista syistä johtu- vat alihankkijan toimitusvirheet tai viivästykset.

Myyjän on ilman aiheeton viivästystä ilmoitettava Ostajalle es- teestä sekä sen arvioidusta kestosta.

Mikäli ylivoimainen este jatkuu yli yksi (1) kuukautta, on molem- milla osapuolilla oikeus purkaa sopimus päättymään välittö- mästi.

7. Sopimuksen purkaminen

Toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään vä- littömästi, mikäli toinen osapuoli on maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin tai mikäli toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen so- pimusrikkomukseen.

8. Muut ehdot

Ostaja sitoutuu pitämään salassa Myyjän liike- ja ammattisalai- suudet, jotka liittyvät tuotteeseen, sen tuotantoon ja myyntiin, tuotteen hintoihin sekä Myyjään.

Ostajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta.

Sopimukseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti toiselle osapuolelle.

9. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Myyjän ja Ostajan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvot- teluin, mutta jos tämä ei johda sopimukseen, erimielisyydet rat- kaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Kauppaan ja kauppaehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen la- kia pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.