KAUPUNKIRAKENTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ

1/5

KAUPUNKIRAKENTAMINEN TARJOUSPYYNTÖ

20.5.2021

"TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA TURKU”

1. Tarjouspyynnön kohde

Turun kaupunki / Kaupunkiympäristötoimiala / Kaupunkirakentaminen pyytää tarjousta taitorakenteiden ylläpitourakasta. Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön ja sen liitteissä esitetyn laajuuden mukaisesti taitora- kenteiden ylläpitotyyppisiä korjaustöitä Turun alueella. Urakka on kaksi (2) vuotinen ja urakassa on optiomahdollisuus.

Xxxxxxxxxx tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen sekä tar- jouspyyntöasiakirjoihin.

2. Tarjouspyyntöasiakirjat

- Kaupalliset asiakirjat:

1. Urakkasopimus

2. Urakkaneuvottelupöytäkirja pvm:ltä    

3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998,

RT 16-10660, ohjetiedosto, maaliskuu 1998, sivuja 19 *)

4. Tarjouspyyntö, joka sisältää

4.a mahdolliset lisäkirjeet

4.b tarjouspyyntökirjeen pvm:ltä 20.5.2021

5. Urakkaohjelma pvm:ltä 30.4.2021 ja sen liitteet

5.a turvallisuusasiakirja pvm:ltä 30.4.2021

5.b urakka-alueen kartta

5.c työlistan malli

5.d Ympäristönsuojelumääräykset_Turku

6. Infra 2015, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje *)

7. Arvonmuutosperusteet

7.a Sillanrakentamisen ja -korjaamisen arvonmuutosperusteet - SAP 2014 *)

8. Xxxxxxx, urakoitsijan tarjous pvm:ltä   ja sen liitteet

8.a yksikköhintatöiden tarjouslomakkeet pvm:ltä     

8.b yksikköhintatöiden seliteosa pvm:ltä 30.4.2021

8.c selvitys vastaavan työnjohtajan pätevyydestä pvm:ltä    

Tekniset asiakirjat:

9. XXXXX-xxxxxx *)

10. InfraRYL asiakirjat *)

11. Betoninormit BY 65, 2016 *)

12. Betonirakenteiden pinnat BY 40, 2003 *)

13. Asfalttinormit 2017 *)

14. Väyläviraston "Tieohjeet pvm:ltä 1.12.2020"-luettelon mukaiset tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat *)

15. Väyläviraston "Uusimmat ohjeet 2.12.2020"-luettelon mukaiset tä- män urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakir- jat *)

16. Liikenteen järjestelyä koskevat ohjeet *)

16.a Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla SKTY 1/2013 *)

16.b Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, LO 2/2015, 14.4.2015

16.c Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat, LO 28/2017 pvm. 20.12.2017

16.d Sulku- ja varoituslaitteet, LO 2/2018, 9.10.2018

16.e Liikenne tietyömaalla, Päällystys- ja tiemerkintätyöt LO 6/2017, 8.2.2017

16.f Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot, LO 40/2013, 30.12.2013

16.g Liikenne tietyömaalla, Kunnossapitotyöt, LO 15/2020, 17.6.2020

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työ- selostuksia, jotka on osoitettu tai joihin on viitattu edellä luetelluissa asiakirjoissa.

Luettelossa tähdellä *) merkittyjä yleisiä asiakirjoja ei toimiteta xxxx- seen tarjouspyynnön liitteenä.

Erikoistöiden laatuvaatimuksella tai erikoistöiden muilla ohjeella on parempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin tai yleisiin muihin ohjeisiin verrattuna. Mikäli samanarvoiseksi tulkitun asiakirjan teksteissä on keskenään ristiriitaisuuksia, menee päivämäärältään uudempi päte- vyydeltään aikaisemmin julkaistun asiakirjan edelle.

Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelmassa mainittui- hin asiakirjoihin.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti ladattavissa Haahtela projek- tipankista. Tarjouspyyntöasiakirjoja ei toimiteta paperisena.

3. Hankintaehdot Hankintapäätöksen valintaperusteet:

Tarjoajan kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien joukosta valitaan tarjoushinnaltaan halvin tarjous.

Urakkakilpailu käydään tarjouspyynnön liitteenä olevien tarjouslomak- keiden mukaisilla sillankorjaus- ja ylläpitotöiden painoarvomäärillä ja urakoitsoijan antamilla yksikköhinnoilla muodostuvalla tarjoushinnalla.

4. Tarjouksen tekeminen

4.1 Yleistä

Kunkin tarjoajan on jätettävä tarjouspyynnön mukainen tarjous. Vaihtoehtoiset tarjoukset ja osatarjoukset hylätään.

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakkakohteeseen en- nen tarjouksen tekemistä.

Xxxxxxxxxx antaja ei saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin mitään li- säyksiä, muutoksia tai poistoja lukuun ottamatta jäljempänä tässä kir- jeessä vaadittavia täydennyksiä.

Tarjoajan on täytettävä hinnoiteltavaan tarjouslomakkeen yksikkö- hintaluetteloon kaikki siinä pyydetyt hintatiedot. Tarjouslomakkee- seen on merkittävä hintatiedot kaikkiin hintatiedoille varattuihin sarak- keisiin.

Tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava tai merkit- tävä niihin tarjoajan yksilöity tunniste.

Jos tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen on liitettävä sel- vitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken.

Kaikki tarjoajalta edellytetyt todistukset ja selvitykset on tarjouksen yhteydessä toimitettava kaikista työyhteenliittymän osakasyrityksistä.

4.2 Tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset

Tarjoajan on allekirjoituksellaan varmistettava Tarjoajan soveltuvuus- vaatimukset-liite. Urakkaneuvotteluun pyydetyn urakoitsijan on toimi- tettava selvitykset tilaajalle 3 vrk ennen urakkaneuvottelun pitämistä. Xxxxxxxxxx mukana on toimitettava selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista.

4.3 Muut selvitykset, taloudellinen ja rahoituksellinen

Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa soveltuvuusvaatimukset- liite (liite 1 a) sekä tarvittavat tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden soveltu- vuutta koskevat selvitykset ja todistukset.

Urakkaneuvotteluun pyydetyn urakoitsijan on toimitettava vaaditut selvitykset tilaajalle 3 vrk ennen urakkaneuvottelun pitämistä. Tar- jouksen mukana on toimitettava selvitys tarjouksen allekirjoittajan val- tuuksista.

5. Aliurakoitsijoiden käyttö

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden aliurakoitsijoiden hyväksymiseen.

Tilaajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä tai jonka toimitettujen selvitysten pe- rusteella voidaan todeta laiminlyöneen mainitut yhteiskunnalliset vel- voitteensa.

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

Urakoiden ketjuttaminen rajataan kolmeen yritykseen ja urakoit- sijoiden on hyväksytettävä koko ketju tilaajalla. Ketjutus pitem- mälle on sallittu vain tilaajan erillisellä luvalla.

6. Tarjouksen jättäminen

Tarjous liitteineen annetaan sähköisesti Haahtela PRIS – järjestel- mään, se jätetään tarjouspyynnön noutonäkymän lopussa olevaan kohtaan Xxxxxxxxxx jättö. Tarjous annetaan yhtenä tai useampana liitetiedostona, joiden lisäksi tarjouksen antaja ilmoittaa myös ni- mensä ja yrityksensä tiedot sekä halutessaan kommentin/viestin tar- jouspyynnön lähettäjälle. Lähetä -valinnalla tarjous lisätietoineen toi- mitetaan tarjouspyynnön lähettäjälle, joka saa tiedon jätetystä tarjouk- sesta. Tarjoukset ovat avattavissa vasta tarjousajan umpeuduttua.

Tarjous liitteineen on varustettava merkillä ”Taitorakenteiden ylläpi- tourakka Turku”

7. Lisätiedot

Tarjous on toimitettava ti 22.6.2021 klo 13.00 mennessä.

Urakkalaskennassa mahdollisesti tarvittavia lisätietoja antaa:

Vastaava rakennuttaja, Kimmo Pesu puh. 050 547 0433 Sähköposti: xxxxx.xxxx@xxxxx.xx

Vain tilaajan kirjallisena antamat tiedot ovat tilaajaa sitovia.

Tarjouspyyntöaineistoon liittyvät kyselyt on toimitettava tilaajalle vii- meistään 15.6.2021 klo 13.00 mennessä. Mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan tarjoajille kirjallisena 18.6.2021.

Tarjouspyynnön saatuaan tarjoajan tulee toimittaa tilaajalle sähköpos- tilla xxxxx.xxxx@xxxxx.xx tarjouslaskennasta vastaavan henkilön sekä varahenkilön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Tarjouslaskennan aikana kaikki yhteydenpito tilaajalta urakoitsijalle päin pidetään tämän yhteyshenkilön kautta.

Tilaaja tulee käyttämään tässä hankinnassa sähköistä tiedonantoa.

8. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viran- omaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä.

Kaikki tarjoukset ovat viimeistään urakkasopimuksen allekirjoittami- sen jälkeen pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja, ellei niihin sisälly liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta sellaista urakoitsijan elinkeinoa kos- kevaa tietoa, jonka julkiseksi tulosta voisi aiheutua taloudellista vahin- koa.

Tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjouksestaan salassa pidettäväksi katsomansa tiedot. Tilaaja kuitenkin ratkaisee näiden salassapidon kuultuaan sitä ennen tarjoajaa ja ottaen huomioon asiakirjojen julki- suudesta annetut säädökset. Xxxxxxx pidettäväksi esitetyt tiedot tulee mahdollisuuksien mukaan esittää asiakirjaan liitettävillä erillisillä liit- teillä.

9. Tarjouksen voimassaolo

Tarjoukset ovat sitovia, kunnes xxxxxx kanssa on allekirjoitettu urak- kasopimus. Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöhetkestä lukien.

10. Tarjouksen hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukai- nen tai sisältää omia ehtoja. Mikäli jokin tarjouksen liitteistä puuttuu, voidaan tarjous hylätä sillä perusteella, että tarjous ei ole tarjouspyyn- nön mukainen. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa laissa ja hankintamääräyk- sissä.

Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva kirje tai telefaksi, joka pitää vahvistaa virallisella kirjeellä, on saapunut ti- laajalle ennen avaustilaisuutta ja ennen kuin tilaaja on avannut tar- joukset.

Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Hylkäämisperusteet koskevat myös aliurakoitsijoita.

Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, pa- lautetaan avaamattomina, kun valitusaika on kulunut umpeen.

Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, mikäli lisä- ja muutostöiden hinnoit- telusta puuttuu yksi tai useampia hinnoiteltavia nimikkeitä.

11. Tarjousten käsittely (Urakkasopimuksen tekeminen / hankintapäätös)

Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastetaan, että tar- joaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät edel- lytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäis- vaatimukset ja että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintalain mu- kaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen. Jos soveltuvuusvaati- mukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tar- joaja hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta.

Tilaaja kutsuu kelpoisuusvaatimukset täyttäneen vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen tekijän urakkaneuvotteluun. Urakkaneuvotte- lussa tilaaja ja tarjouksen antaja yhdessä tarkastavat, että urakkatar- jouspyyntö ja urakkatarjous ovat toisiaan vastaavat.

Hyväksytysti käydyn urakkaneuvottelun jälkeen tilaaja valmistelee va- lintaesityksen tehtävää valintapäätöstä varten.

Lopullinen tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta, kun lautakunta on hy- väksynyt valintaesityksen, tehty päätös on saanut lainvoiman, valittu urakoitsija on täyttänyt kaikki sille asiakirjoissa asetetut vaatimukset ja urakkasopimus on allekirjoitettu.

Kaupunkiympäristötoimiala kaupunkirakentaminen

Urakkasopimusluonnos 30.4.2021

Tilaaja

Turun kaupunki Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkirakentaminen

Urakoitsija

Urakka

Taitorakenteiden ylläpitourakka, Turku

Sisältö

1	Sopijapuolet	4
2	Urakan määrittely	4
	2.1 Yleistä	4
	2.2 Urakan nimi	5
	2.3 Urakan sijainti	5
	2.4 Urakan sisältö	5
	2.4.1 Työnjohto	5
	2.4.2 Kohteiden ohjelmointi ja työlista	5
	2.4.3 Ylläpitokorjaukset	6
	2.4.4 Perusparannuskorjaukset	6
	2.4.5 Hätäkorjaukset	6
	2.4.6 Pikatyökäynti	7
	2.4.7 Korjaus- ja kunnostustietojen Taitorakennerekisteripäivitykset	7
3	Sopimusasiakirjat	8
4	Sopimuksen aikamääräykset	9
	4.1 Työn aloitusajat	9
	4.2 Urakka-aika	9
	4.3 Urakan optiokausi	9
	4.4 Työnjohtokäynti	9
	4.5 Ylläpitokorjausten aikataulu	10
	4.6 Hätäkorjausten aikataulu	10
	4.7 Välitavoitteet	10
	4.8 Töiden valmistuminen	11
	4.9 Työskentelyajat	11
5	Urakkahinta ja sen maksaminen	11
	5.1 Urakkahinta	11
	5.2 Urakkahinnan maksaminen	12
	5.3 Pidätykset ja kuittaukset	13
	5.4 Kustannustason muutokset	14
6	Sopimussakot ja arvonvähennykset	14
	6.1 Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot	14
	6.2 Muut sanktiot	15
	6.3 Arvonvähennykset	18
7	Muut bonukset ja sanktiot	18
8	Takuuaika	18
9	Vakuudet	19
	9.1 Rakennusajan vakuus	19
	9.2 Takuuajan vakuus	19
10	Vakuutukset	20
11	Muut määräykset	20
12	Riitaisuuksien ratkaisumenettely	20

13 Sopimuksen allekirjoittaminen 20

1 Sopijapuolet

Allekirjoittaneet Turun kaupungin Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunki- rakentaminen tilaajana ja    Oy urakoitsijana ovat tehneet seuraavan sopimuksen.

2 Urakan määrittely

2.1 Yleistä

Taitorakenteiden ylläpitourakassa korjataan Turun kaupungin vastuu- alueella olevia siltoja, laitureita, patoja ja muita taitorakenteita sekä huolletaan niihin liittyviä laitteita ja rakenteita. Työt vaihtelevat pienistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä laajempiin perusparannuskorjauksiin.

Turun kaupungin alueella on noin 150 siltaa, joista ajoneuvoliikenteen siltoja on noin 40 kpl. Alikulkusiltoja- ja käytäviä on noin 60 kpl ja kevy- en liikenteen siltoja on noin 50 kpl. Osittain ympäristökunnissa sijaitse- via, Turun kaupungin vastuualueella olevia patoja on 6 kpl ja yhteys- alus-, kalliokylki - ja ponttoonilaitureita sekä venesatamia on noin 20 kpl.

Turun kaupungin taitorakenteiden ylläpitourakka on kaksivuotinen, jon- ka jatkamisesta kaksivuotisella optiokaudella sopijapuolet voivat sopia erikseen. Tilaaja on varannut määrärahaa ylläpitoon liittyviin töihin vuonna 2021 noin 400 000 eurolla.

Urakka-alueena on Turun kaupungin vastuulla olevat sillat, laiturit, pa- torakenteet sekä tukimuurit ja muut rakenteet.

Urakka on yksikköhintaperusteinen urakka. Laskutus perustuu urakoit- sijan tarjouksessa antamiin yksikköhintoihin. Ylläpitourakkaan voidaan sisällyttää erikseen sovittaessa laajempia korjauskokonaisuuksia. Täl- laiset työt tehdään joko käyttäen maksuperusteena sovittuja yksikkö- hintoja tai urakoitsijan antamaa kokonaishintaa.

Urakkaan sisältyvät kohdassa 2.4 edellytetyssä laajuudessa urakan si- sältämät rakennustyöt ja materiaalihankinnat kaikkien urakka- asiakirjojen mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta.

Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu tarjouksessa määriteltyjä yksikköhin- toja vastaan suorittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn urakan ja toimimaan rakennuskohteessa pääurakoitsijana sekä työmaan turvalli- suuden johdosta vastaavana urakoitsijana (päätoteuttajana).

2.2 Urakan nimi

2.3 Urakan sijainti

2.4 Urakan sisältö

2.4.1 Työnjohto

Urakoitsija toimii urakassa YSE 3 §:n mukaisena työmaapalvelusta vastaavana urakoitsijana.

Urakan nimi on "Taitorakenteiden ylläpitourakka Turku".

Ylläpitourakan työkohteet sijaitsevat Turun kaupungin sekä sen lähi- kuntien alueella. Alueiden laajuus on esitetty urakkaohjelman liitteessä.

Taitorakenteiden ylläpitourakka Turku muodostuu siltojen, laitureiden, patojen, tukimuurien ja muiden rakenteiden ylläpito-, perusparannus- ja hätäkorjaustöistä, joista käytetään yhteysnimitystä "ylläpitotyöt". Ylläpi- totyöt toteutetaan pääasiassa SILKO-ohjeita noudattaen. Vaativammat korjaukset toteutetaan tilaajan tai urakoitsijan teettämän erillisen suun- nitelman mukaisesti.

Urakoitsijan tulee nimetä tähän urakkaan vastaava työnjohtaja, jonka tulee toimia tässä urakassa. Sijaisuuksiin urakoitsijan on esitettävä vas- taavat pätevyydet omaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tai hä- nen sijaisensa tulee olla urakan yhteyshenkilö ja tavoitettavissa päivit- täin. Työnjohdon pätevyysvaatimukset on esitetty urakkaohjelman (UO) kohdassa 5.2.

2.4.2 Kohteiden ohjelmointi ja työlista

Tilaajan edustaja ohjelmoi urakan alustavan ylläpito- ja perusparan- nusohjelman. Vuoden 2021 toimenpideohjelma (työlista) luovutetaan urakoitsijalle urakkaneuvottelun jälkeen.

Tilaaja osoittaa työlistalle uusia kohteita tarpeen vaatiessa. Vastaava työnjohtaja osallistuu urakan aikana kohteiden ohjelmointi- ja työlista- palavereihin. Urakoitsija ylläpitää ja päivittää työlistaa, urakoitsijan vel- vollisuuksiin kuuluu hinnoitella työlistan kohteet sekä aikatauluttaa koh- teiden toteutus. Xxxxx työlistasta on urakkaohjelman liitteenä.

Urakoitsija suorittaa tilaajan esittämille kohteille työnjohtokäynnit (Kts. 4.2) ja laatii käynnistä toimenpide-esityksen. Tilaaja tekee esityksen perusteella lopullisen päätöksen kohteen toteuttamisesta, tarvittavista toimenpiteistä sekä niiden laajuudesta.

2.4.3 Ylläpitokorjaukset

Ylläpitokorjauksiin sisältyy mm. seuraavia korjaus-, huolto- ja muutos- toimenpiteitä, joilla varmistetaan siltojen ja laiturien liikennekelpoisuus sekä patojen, tukimuurien, ja muiden rakenteiden, varusteiden ja lait- teiden toiminta ja säilyvyys:

- päällysteiden korjaukset

- keila- ja luiskavaurioiden korjaukset

- törmäysvaurioiden korjaukset

- liikuntasaumalaitteiden korjaukset

- liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen tasaukset valuasfaltilla

- saumarakenteiden korjaukset

- betonirakenteiden korjaukset

- sillankaiteiden korjaus- ja muutostyöt

- pengerkaiteiden korjaus- ja muutostyöt

- laakerien huoltotyöt

- puukansien korjaukset

- sillan rakenteiden ja laitteiden pesu- ja puhdistustyöt

- laitteiden ja varusteiden korjaus- ja muutostyöt

- laitureiden korjaus- ja ylläpitotyöt

- patojen korjaus- ja ylläpitotyöt

- yksikköhintaluettelon seliteosan mukaiset seurantamittaukset, laitu- rien, pienvenesatamien ja patojen tarkastukset

2.4.4 Perusparannuskorjaukset

Perusparannuskorjauksiin sisältyvät mm. siltojen, laitureiden, patojen sekä tukimuurien tai niiden osien laajamittaiset perusparannuskorjauk- set. Toimenpiteet, joita perusparannuskorjauksiin voi sisältyä ovat:

- liikuntasaumalaitteiden uusimiset

- sillan- ja päällysteiden saumausten uusimiset

- reunapalkkien uusimiset

- betonirakenteiden laajamittaiset korjaukset ja suojaukset

- sillankaiteiden uusimiset

- pengerkaiteiden uusimiset

- puukansien uusimiset

Tilaajan tai urakoitsijan suunnittelija laatii perusparannuskorjauskohtei- den tarvittavat suunnitelmat.

2.4.5 Hätäkorjaukset

Hätäkorjauksiin voi sisältyä mm. seuraavanlaisia vaurioiden korjaus- toimenpiteitä:

- äkilliset ja laajat eroosiovauriot maa- ja pengerrakenteissa

- törmäysvauriot kaiteissa ja betoni- ja teräsrakenteissa

- päällystevauriot

- liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot

- myrskyvaurioiden korjaukset

2.4.6 Pikatyökäynti

Hätäkorjauskohteiden mahdolliset välittömät raivaus- ja sulkemistoi- menpiteet tehdään erikseen Tilaajan alueurakan kautta.

Pikatyökäynti sisältää pienimuotoisen ylläpitotöiden tekemisen koh- teessa. Työryhmä: 2 ram, kalustona pa tai ka varustettuna työvilkuilla sekä normaalit käsi- ja sähkötyökalut. Pikatyökäynti sisältää kevyet lii- kennejärjestelyt: hinattava sulkuaita nuolella, tietyömerkit + 30/50 km/h

-merkit (2 kpl), kohteen mukaiset palautusmerkit (2kpl) ja sulkupylväitä riittävästi. Käytetyt korjausmateriaalit veloitetaan erikseen. Pikatyö- käyntiin kuuluvia toimenpiteitä ovat mm:

- kaiteiden osien ja pulttien kiinnitykset / hitsaukset

- lohkeavien betonipalojen pois tiputtelut Hmax 5 m

- irtonaisten osien, kivien ym. kiinnitys tai poisto

- päällysteen reikien paikkaaminen

- pintavesikaivojen ja kourujen puhdistaminen

- käyntikohteessa havaitut muut puutteet raportoidaan aina tilaajalle

- pikatyökäyntiin sisältyy 1 – 3 toimenpiteitä

Pikatyökäynti veneellä sisältää pienimuotoisten ylläpitotöiden tekemi- sen kohteessa, joihin pääsy vaatii työveneen käyttöä. Työryhmä: 2 ram, kalustona pa tai ka + työvene sekä normaalit käsi- ja sähkötyökalut. Pi- katyökäynti sisältää tietyömerkit ja sulkupylväitä riittävästi. Käytetyt kor- jausmateriaalit veloitetaan erikseen. Pikatyökäyntiin kuuluvia toimenpi- teitä ovat mm:

- kaiteiden osien ja pulttien kiinnitykset / hitsaukset

- eroosiovauriokorjaukset

- irtonaisten osien ym. kiinnitys tai poisto

- päällysteen reikien paikkaaminen

- pelastusvälinesarjan asennukset

- suojalankutusten uusiminen

- rengasfendereiden uusiminen

- betonipaikkausten tekeminen

- käyntikohteessa havaitut muut puutteet raportoidaan aina tilaajalle

- pikatyökäyntiin sisältyy 1 – 3 toimenpiteitä

2.4.7 Korjaus- ja kunnostustietojen Taitorakennerekisteripäivitykset

Urakoitsija tekee tai teettää toteuttamiensa ylläpitotöiden Taitorakenne- rekisteripäivitykset laatimansa kohdekohtaisen korjausselvityksen pe- rusteella. Taitorakennerekisteripäivitykset tulee tehdä asiakirjan ”LO 36/2018 Taitorakenteiden tiedon käsittely” mukaisesti.

3 Sopimusasiakirjat

Sopijapuolet noudattavat tätä sopimusta, sen liitteitä ja muita tässä kohdassa lueteltuja sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyk- sessä.

Kaupalliset asiakirjat:

1. Urakkasopimus

2. Urakkaneuvottelupöytäkirja pvm:ltä    

3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998,

RT 16-10660, ohjetiedosto, maaliskuu 1998, sivuja 19 *)

4. Tarjouspyyntö, joka sisältää

4.a mahdolliset lisäkirjeet

4.b tarjouspyyntökirjeen pvm:ltä 20.5.2021

5. Urakkaohjelma pvm:ltä 30.4.2021 ja sen liitteet

5.a turvallisuusasiakirja pvm:ltä 30.4.2021

5.b urakka-alueen kartta

5.c työlistan malli

5.d Ympäristönsuojelumääräykset_Turku

6. Infra 2015, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö Määrämittausohje *)

7. Arvonmuutosperusteet

7.a Sillanrakentamisen ja -korjaamisen arvonmuutosperusteet - SAP 2014 *)

8. Xxxxxxx, urakoitsijan tarjous pvm:ltä   ja sen liitteet

8.a yksikköhintatöiden tarjouslomakkeet pvm:ltä     

8.b yksikköhintatöiden seliteosa pvm:ltä 30.4.2021

8.c selvitys vastaavan työnjohtajan pätevyydestä pvm:ltä    

Tekniset asiakirjat:

9. XXXXX-xxxxxx *)

10. InfraRYL asiakirjat *)

11. Betoninormit BY 65, 2016 *)

12. Betonirakenteiden pinnat BY 40, 2003 *)

13. Asfalttinormit 2017 *)

14. Väyläviraston "Tieohjeet pvm:ltä 1.12.2020"-luettelon mukaiset tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat *)

15. Väyläviraston "Uusimmat ohjeet 2.12.2020"-luettelon mukaiset tä- män urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat

*)

16. Liikenteen järjestelyä koskevat ohjeet *)

16.a Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla SKTY 1/2013 *)

16.b Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaati- mukset, LO 2/2015, 14.4.2015

16.c Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat, LO 28/2017 pvm. 20.12.2017

16.d Sulku- ja varoituslaitteet, LO 2/2018, 9.10.2018

16.e Liikenne tietyömaalla, Päällystys- ja tiemerkintätyöt LO 6/2017, 8.2.2017

16.f Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot, LO 40/2013, 30.12.2013

16.g Liikenne tietyömaalla, Kunnossapitotyöt, LO 15/2020, 17.6.2020

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työ- selostuksia, jotka on osoitettu tai joihin on viitattu edellä luetelluissa asiakirjoissa.

Luettelossa tähdellä *) merkittyjä asiakirjoja ei liitetä sopimuskansioihin. Erikoistöiden laatuvaatimuksella tai erikoistöiden muilla ohjeella on pa- rempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin tai yleisiin muihin ohjeisiin verrattuna. Mikäli samanarvoiseksi tulkitun asiakirjan teksteissä on keskenään ristiriitaisuuksia, menee päivämäärältään uudempi pätevyy- deltään aikaisemmin julkaistun asiakirjan edelle.

4 Sopimuksen aikamääräykset

4.1 Työn aloitusajat

Työt saa aloittaa heti urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

4.2 Urakka-aika

Urakka-aika alkaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakka- aika on kaksi (2) vuotta aikavälillä _. .2021- . .2023.

4.3 Urakan optiokausi

Sopijapuolet voivat sopia urakka-ajan jatkamisesta kaksi (2) vuo- tisella optiokaudella aikavälille   . .2023 2025. Optiokau-

den käyttämisestä on sovittava viimeistään vuoden 2023 kesä- kuun loppuun mennessä. Optiokauden käyttö edellyttää molem- pien osapuolien kirjallista hyväksymistä.

4.4 Työnjohtokäynti

Urakan vastaavan työnjohtajan on tehtävä työnjohtokäynti ylläpitokoh- teelle ja laadittava toimenpide-esitys viikon kuluessa tilaajan toimeksi- annosta. Hätäkorjauskohteissa työnjohtokäynti ja toimenpide-esitys xx- xxx laatia kolmen vuorokauden kuluessa tilaajan toimeksiannosta.

4.5 Ylläpitokorjausten aikataulu

Aikataulu:

Urakoitsijan tulee laatia työlistan ylläpitokohteille yleisaikataulu. Ura- koitsijan tulee pitää yleisaikataulu ajan tasalla, sekä päivitettävä sitä uusien kohteiden osalta.

Viikkoaikataulu:

Urakoitsijan tulee laatia alkaville työkohteille viikkoaikataulu. Viikkoaika- taulussa tulee esittää kohteen:

- aloitusajankohta

- xxxx xxxxx / työskentelyajat

Urakoitsijan tulee toimittaa päivitetty viikkoaikataulu tilaajalle viikoittain.

Tilaajan ja urakoitsijan välisissä työlistapalavereissa sovitaan työkoh- teille sallitut työskentelyajat, kokonaiskestoaika sekä liikenteenjärjeste- lyt.

Tilaaja antaa työkohteille toteutusaikavaatimuksen seuraavan jaon mu- kaisesti:

1. Kohde on toteutettava tiettynä ajankohtana, (pvm-pvm) (klo-klo)

2. Kohteelle päätetään valmistumispäivämäärä, jolloin kohteen on ol- tava valmis

3. Kohteen toteutus on aloitettava heti (Hätätyö)

4. Tilaaja antaa kohteelle vapaan toteutusajan

4.6 Hätäkorjausten aikataulu

- Urakan vastaavan työnjohtajan tulee tutustua hätäkorjauskohtee- seen ja esittää tilaajalle toteuttamiskelpoinen toimenpide-ehdotus kolmen (3) vrk:n kuluessa tilaajan ilmoituksesta

- Hätäkorjauskohteiden töiden valmistelu tulee aloittaa välittömästi ja ne tulee saattaa valmiiksi kahden (2) viikon kuluessa tilaajan ilmoi- tuksesta, ellei jotain muuta erikseen sovita

4.7 Välitavoitteet

Kohteita koskevat seuraavat välitavoitteet:

Välitavoite 1	Kohde on toteutettava sille esitettynä ajankohtana
Välitavoite 2	Kohteen tulee valmistua sovittuun valmistuspäivään mennessä
Välitavoite 3	Kohteen tulee valmistua kokonaiskestoajan sisällä

Välitavoite 4 a)	Urakan vastaavan työnjohtajan tulee tutustua hätäkorjauskohteisiin ja esittää niistä tilaajalle toteuttamiskelpoinen toimenpide-ehdotus kolmen (3) vuorokau- den kuluessa tilaajan ilmoituksesta, ellei jotain muuta erikseen sovita
Välitavoite 4 b)	Hätäkorjauskohteiden töiden valmistelu tulee aloittaa välittömästi ja ne tulee saattaa valmiiksi kahden (2) viikon kuluessa tilaajan ilmoituksesta, ellei jotain muuta erikseen sovita

Yhtä kohdetta voi koskea useampikin välitavoite. Hätäkorjauskohdetta voi koskea myös välitavoitteet 1, 2 ja 3.

4.8 Töiden valmistuminen

Koko urakan tulee olla täysin valmis laatuaineistoineen 2.8.2023.

4.9 Työskentelyajat

Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuus- lainsäädäntöä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä Turun kau- pungin kunnallisen säädöskokoelman määräyksiä. Erityisesti lähi- alueen asutusta ja liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutet- tava vaatimusten mukaisiksi.

Työkohteiden toteutukseen voi liittyä aikarajoituksia, joista sovi- taan tilaajan ja urakoitsijan välisissä työlistapalavereissa.

5 Urakkahinta ja sen maksaminen

5.1 Urakkahinta

Urakoitsijan on hinnoittelussaan otettava huomioon työntuloksen ai- kaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset.

Urakkahinta muodostuu urakan aikana toteutuneiden työkohteiden las- kutuksesta. Tilaaja on varannut määrärahaa urakkaan vuodelle 2021 noin 400 000 euroa. Urakoitsijan laskutus ei saa ylittää varattua määrä- rahaa, jollei tilaajan kanssa toisin sovita. Vuosille 2022 ja 2023 jakau- tuvan urakka-ajan määrärahavaraus tullaan tarkentamaan myöhem- min.

Urakka kuuluu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, eli urakoitsija laskuttaa tilaajaa ilman arvonlisäveroa.

Mikäli arvonlisäverokanta muuttuu sopimuksen voimassaoloaikana, noudatetaan uutta verokantaa sen voimaantulohetkestä lukien.

5.2 Urakkahinnan maksaminen

Urakoitsija laskuttaa tilaajaa ilman arvonlisäveroa, laskuissa tulee olla maininta käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden soveltami- sesta (Arvonlisäverolain 8 c §).

Urakan töiden maksuperusteena on urakoitsijan tarjouksessa antamat työkohtaiset yksikköhinnat.

Korvaukset urakan yksikköhintaisista osista maksetaan kohteittain to- teutuneiden määrien mukaisesti, tilaajan hyväksymän mittaustodistuk- sen perusteella. Työmäärät mitataan urakkasopimukseen liitettävän yksikköhintaluettelon mukaisella jaottelulla.

Ylläpito- ja perusparannuskorjaukset:

Veloitetaan pääasiassa yksikköhinnoilla, kohdekohtaisesti toteutunei- den määrien mukaisesti. Erikseen sovittaessa kohteesta voidaan pyy- tää kokonaistarjous.

Hätäkorjauskohde:

Kohteen suojaaminen ja merkitseminen veloitetaan yksikköhinnoilla ja/tai omakustannehintaan. Varsinainen korjaustyö veloitetaan ylläpito- tai perusparannuskorjauksen mukaisesti.

Yö- ja viikonlopputyö:

Kohteissa, joissa työtä joudutaan tekemään tilaajan tai olosuhteiden vuoksi yö- tai viikonloppuaikaan, yksikköhintoja tarkistetaan kohdekoh- teittain ennen työn suorittamista.

Valmiit työkohteet ovat laskutuskelpoisia, kun urakoitsija on toimittanut urakan portaaliin kohdekohtaisesti seuraavat selvitykset:

- kohteen tarkastaminen

- kaikkien kohteessa olevien vaurioiden/puutteiden kuvaaminen

- toimenpide-esityksen laatiminen ja raportointi tilaajalle

- korjattujen toimenpiteiden kuvaaminen

- mittauspöytäkirjan ja/tai toteumapiirroksen laatiminen

- kohteen korjaustoimenpiteiden työnjohtotehtävistä vastaaminen

- laadunvarmistustulosten dokumentointi (korjausselvitys)

- työalueiden loppusiivous on tehty

- korjaustiedot on päivitetty taitorakennerekisteriin ja tilaaja tai tilaajan edustaja on hyväksynyt rekisterisyötöt valmistuneeksi hyväksytysti

Tilaajan/valvojan hyväksymän laskun maksuaika on 30 vrk (valvojan hyväksyntäpäivämäärästä lukien), jonka jälkeen urakoitsijalla on oikeus saada laskun viivästymisestä johtuen korkoa korkolain mukaan.

Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.

Urakoitsija saa toimittaa tilaajalle laskun enintään kerran kuukaudessa. Laskutusesitys on toimitettava tilaajalle 5 työpäivää ennen laskun lähe- tystä.

Urakoitsija laskuttaa tilaajaa verottomalla laskulla, jonka tulee si- sältää yleiset laskumerkinnät. Laskussa tulee olla tilaajan arvonli- säverotunniste ja tieto siitä, että tilaaja on verovelvollinen.

Xxxxxxx käyttää tässä urakassa sähköistä verkkolaskutusta.

Tilaajan laskutusosoitteet ja viitteet ilmoitetaan valitulle urakoitsi- jalle viimeistään urakkaneuvottelussa.

Maksuyhteystietojen muuttumisesta on kummankin sopijapuolen ilmoi- tettava laskutusta edeltävässä työkokouksessa ja lisäksi oman organi- saation virallisella kirjeellä

5.3 Pidätykset ja kuittaukset

Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 42 §:n mukaisesti.

Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopi- muksen mukaisesta saatavasta mm.:

a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta vastaava määrä, mistä tilaaja tien- tai kadunpitäjänä voi joutua vas- tuuseen, jos urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkor- vausta kolmannelle osapuolelle

b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsit- tely- ja korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjo- jen mukaisesti urakoitsijalta saamaan

c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaises- sa toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen tai puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on tilaajalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset 1,5- kertaisena, pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta

d) tilaajan muun erääntyneen saatavan.

Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen.

Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä vii- västyy johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen pur- kamiseen ja viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta- tai hoito- ja ylläpitokuluja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä

korvaus urakoitsijalta kuittaamalla kuukausilaskutuksesta vastaavat määrät.

5.4 Kustannustason muutokset

Mikäli tilaaja ja urakoitsija molemmat käyttävät optio-oikeuden hy- väkseen, tehdään urakan yksikköhintoihin indeksitarkastus optio- kauden alussa vuonna 2023.

Yksikköhinnat sidotaan Tilastokeskuksen kuukausittain julkaise- maan maarakennuskustannusindeksin (2015=100) osaindeksiin S. Yksikköhinnat tarkastetaan vertaamalla heinäkuun 2023 (7/2023) maarakennuskustannusindeksin osaindeksin S pistelukua kesä- kuun 2021 (6/2021) pistelukuun. Näillä indeksitarkastetuilla yksik- köhinnoilla tehdään optiokauden vuosille 2023 – 2025 sijoittuvat työt.

6 Sopimussakot ja arvonvähennykset

6.1 Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot

YSE98 18 §:stä poiketen urakan valmistumisen ja välitavoitteiden vii- västyssakot määräytyvät seuraavasti:

Urakan valmistumisen viivästyssakko on jokaiselta täydeltä myöhästy- misviikolta 1.000,00 euroa, kuitenkin enintään 10 viikolta.

		Viivästyssakko
Välitavoite 1	Kohde toteutetaan osittain tai kokonaan sille esitetyn ja tilaajan hyväksymän ajankohdan ulkopuolella	500 € / jokaiselta alkavalta vuo- rokaudelta, kuitenkin enintään 10 vuorokaudelta
Välitavoite 2	Kohde ei valmistu tilaajalle esitettyyn valmis- tumispäivään mennessä	500 € / jokaiselta alkavalta vuo- rokaudelta, kuitenkin enintään 10 vuorokaudelta
Välitavoite 3	Kohde ei valmistu maksimikokonaiskestoajan sisällä	500 € / jokaiselta alkavalta vuo- rokaudelta, kuitenkin enintään 10 vuorokaudelta
Välitavoite 4	Kohtien a) tai b) vaaditun toimenpiteen myö- hästyminen	500 € / myöhästyminen

Välitavoitteiden viivästyssakot eivät vähennä perittävien sakkojen ko- konaismäärää.

Mikäli työ viivästyy enemmän kuin 10 työviikkoa, on tilaajalla oikeus

purkaa sopimus. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä urakoitsijalta täysi- määräinen vahingonkorvaus sakollisen ajan ylittävältä viivästysajalta.

6.2 Muut sanktiot

Muita sopimussakkoja määritettäessä noudatetaan YSE98 18 §:n sijas- ta kohdan 5.3 (Pidätykset ja kuittaukset) sanktioiden määräytymispe- rusteita.

YSE 27.1 §:n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan sopi- muksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, urakoitsijan korjatta- va tai korvattava uudella työsuorituksella.

Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista toimin- nallista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä myös seuraavat sanktiot.

- sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahal- linen korvaus)

- urakoitsijan edustajan vaihto

- sopimuksen purku.

Sakko

Kaikki poikkeamat johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummai- seen sakkoon seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti.

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0 %) ja ne määräytyvät seuraa- vasti:

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama	Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.) kohdistuvasta laiminlyönnistä määrättävät sakot, euroa
	1. kerta	2. kerta	Seuraavat kerrat
1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympä- ristöasioihin liittyvät laiminlyönnit Tähän kohtaan sisältyvät mm. seuraavat asiat: - laiminlyönnit teknisten työsuunnitelmien ja työ- vaihesuunnitelmien laatimisessa - puutteet suunnitelmissa esitettyjen laatuvaati- musten täyttymisen osoittamisessa (sisältää myös materiaalien laadunosoittamisen) - puutteet pääurakoitsijan toiminnassa aliurakoit- sijoiden töiden laadunvarmistamisen seuraami- sessa ja laadunosoittamisessa - laiminlyönnit reaaliaikaisessa laadunosoittami- sessa	1 000	2 000	3 000
2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havait- tu laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan ennen pistokokeen tekemistä laaditulla laatupoik- keamaraportilla	2 000	5 000	5 000

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama	Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.) kohdistuvasta laiminlyönnistä määrättävät sakot, euroa
	1. kerta	2. kerta	Seuraavat kerrat
3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asia- kirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamatto- mia tietoja	5 % urakkahinnasta, enintään 10.000 ja urakoitsijan edustajan vaihto
4. Työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet, lai- minlyönnit tai riskinotot, mm. - turvallisuuspuutteet louhintatöissä, kaivannon tuennassa / suojauksessa, putoamissuojauk- sessa, työtelineissä tai kulkuteissä. - urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla puuttuu nimet- tynä työturvallisuudesta vastaava henkilö - puutteet turvallisuussuunnitelmissa tai - suunnitelman puuttuminen tai riskienhallinta- suunnitelman puuttuminen tai sitä ei ole pidetty ajantasalla - puutteet työmaahan perehdyttämisessä (pe- rehdyttäminen tai sen dokumentointi puuttuu), kaluston tarkastustoiminnassa (useita tarkas- tamattomia koneita tai laitteita työmaalla) tai työmaalla työskentelee urakoitsija tai henkilö, joka ei ole merkitty työmaan henkilöluetteloon - työskentely alkoholin/huumausaineen vaikutuk- sen alaisena	2 000	5 000	5 000
5. Työturvallisuuteen liittyvät puutteet, laiminlyönnit tai riskinotot, mm: - puutteet työntekijän suojavarusteissa (esim. suojakypärä, -jalkineet, -lasit, varoitusvaatetus jne.), henkilötunnis- teen/kulkuluvan/veronumeron puuttuminen - puutteet työkoneissa (esim. peruutushälytin rikki, sammutin puuttuu/tarkastus vanhentunut, varoitusvalaisin ei toimi) - telinekortin puuttuminen - työkohteen tai varastoalueen huomattava epä- järjestys - pelastautumisvälineet puuttuvat	500	1 000	1 000
6. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisista liikennejärjes- telyistä tai niistä tiedottamiseen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit, mm. Katu ja Tieliikenne - toiminta ilman tai vastoin liikenteenohjaussuun- nitelmaa / tilaajan lupaa - työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottami- sen laiminlyönti - tietyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen tai väärä sijoittaminen	1 000	2 500	5 000

Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama	Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.) kohdistuvasta laiminlyönnistä määrättävät sakot, euroa
	1. kerta	2. kerta	Seuraavat kerrat
- nopeusrajoitusta ei ole alennettu teillä, jossa rajoitus on yli 60 km/h tai nopeusrajoitusta työ- maan jälkeen ei ole päätetty oikein - liikenteenohjaajan toiminnassa puutteita - työkoneen liikkuminen poikkeussääntöjen vas- taisesti - katu- tai tiealueen ulkopuolella toimiminen il- man maanomistajan lupaa - tien tai kadun pintakunto on puutteellinen
7. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisiin liikennejärjes- telyihin liittyvät puutteet tai laiminlyönnit, mm. - suoritettavaan työhön nähden riittämätön päte- vyys - tien pintakunto työkohteessa puutteellinen - valaistus puutteellinen työkoneiden, opasteiden tai liikennemerkkien puutteellinen kunto / taso - tonttiliittymien ajoneuvoliikenne estynyt	500	1 000	1 000
8. Kirjallisesti sovittujen toimenpiteiden viivästymi- nen / laiminlyönti	kirjallinen muistutus	1 500	2 500
9. Urakan laatuaineistoja joudutaan niiden puutteel- lisuuksien takia tarkastamaan tilaajan toimesta enemmän kuin kaksi kertaa	--	--	2 000
10. Vastaanotto- tai jälkitarkastuksia joudutaan urakoitsijan töiden keskeneräisyyden vuoksi pitä- mään enemmän kuin kaksi	--	--	1 000
11. Muut laiminlyönnit - työnaikainen kulku kiinteistölle on puutteel- linen tai sitä ei ole järjestetty - ympäristösuojelumääräysten vastainen toi- minta	0000	0000	0000

Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei ura- koitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kus- tannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oi- keus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on pois- tettu.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kuuden (6) kuukauden sisällä. Vaihto ei ole automaatti, vaan tilaajan

harkinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaih- dettava urakasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vas- tuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE 58 § 4. mom.

Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edel- leenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Sopimuksen pur- kamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 §:ssä.

6.3 Arvonvähennykset

Urakassa todettujen laatupoikkeamien ilmaantuessa voidaan joissakin tapauksissa YSE 27.2 §:n tilanteessa päätyä korjauksen tai uuden työ- suorituksen vaatimisen sijasta ottamaan tuote vastaan arvonvähennyk- sin.

Arvonmuutosten määrittämisessä urakassa noudatetaan sopimuksen liitteiden 7 mukaisia arvonmuutosperusteita.

Sillanrakentamisen ja -korjaamisen arvonmuutosperusteita (SAP 2014) käytetään myös seuraavien rakenteiden arvonvähennyksiä määriteltä- essä:

- betoniset melukaiteet ja meluseinät

- betoniset tukimuurit

- betoniset pato- ja laiturirakenteet

7 Muut bonukset ja sanktiot

Urakassa ei makseta bonuksia.

8 Takuuaika

Urakan yleinen takuuaika on kaksi vuotta. Liikuntasaumalaitteiden, laa- kereiden, vesieristyksen ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn takuuaika on viisi vuotta.

Tiemerkinnöistä massamerkintöjen takuuaika on yksi vuosi. Maalimer- kinnöillä ei ole takuuaikaa.

Urakan takuuajat alkavat vastaanottotarkastuksesta.

Urakan vastaanottotarkastuksessa kirjattujen työvirheiden korjaamista varten tilaajalla on oikeus pidättää maksamattomasta urakkasummasta virhettä vastaava määrä. Summa maksetaan urakoitsijalle hyväksytysti tehtyjen korjausten jälkeen.

9 Vakuudet

Ennen takuuaikojen päättymistä sovitaan takuutarkastettavat koh- teet, jonka jälkeen pidetään valituilla kohteilla takuutarkastus ura- koitsijan ja tilaajan kesken.

Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä urakoitsija on velvol- linen antamaan tilaajalle rakennus- ja takuuajan vakuudet YSE

36 §:ssä mainittujen ehtojen täyttämiseksi. Tilaaja ei ole velvollinen asettamaan maksuvelvollisuutensa täyttämistä varten vakuutta, koska tilaaja täyttää maksuvelvollisuutensa Turun kaupungin budjettimäärä- rahoista.

9.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % urakan tarjoushinnasta eli

  euroa, minkä tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka- ajan.

Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuoli- sesta täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 §:ssä mainitun lisäksi myös mm.:

a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikko- muksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähen- nysten maksamisen.

b) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen.

c) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimi- tettu.

d) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vas- tuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija an- na korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuut- ta.

Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun

a) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanote- tuksi

b) mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty

c) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle ti- laaja saattaa joutua vastuuseen

d) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty.

9.2 Takuuajan vakuus

Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakka- summasta ja sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan ta-

kuuajan. (Urakkasumma = taloudellisen loppuselvityksen mukainen, urakoitsijalle maksettava lopullinen vastike).

10 Vakuutukset

Urakan yleisen takuuajan päätyttyä siltojen liikuntasaumalaitteiden, laakereiden, vesieristyksen ja teräsrakenteiden pintakäsittelyiden ta- kuuajan vakuuden suuruus on 1,0 % arvonlisäverottomasta urakka- summasta ja sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan viiden vuoden takuuajan.

YSE 38 §:n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustan- nuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennus- tuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta- arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös aliurakat.

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE 38.10 §:n mukainen toi- minnan vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään 1.000.000,00 euroa.

Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaajalla on oikeus maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta.

11 Muut määräykset

Sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehto- sopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.

Urakoiden ketjuttaminen rajataan kolmeen yritykseen ja pääura- koitsijan on hyväksytettävä koko ketju tilaajalla. Ketjutus pitem- mälle on sallittu vain tilaajan erillisellä luvalla.

12 Riitaisuuksien ratkaisumenettely

YSE 92 §:n tarkoittamat riitaisuudet jätetään Turun seudun käräjä- oikeuden ratkaistavaksi.

13 Sopimuksen allekirjoittaminen

Olemme ennen sopimuksen allekirjoitusta pitäneet sopimuskatselmuk- sen, jossa olemme tarkastelleet urakan laatuvaatimuksia ja urakoitsijan laadunvarmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa tar- jouspyynnössä sille asetettuja vaatimuksia.

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kum- mallekin sopijapuolelle.

Turku, _._.2021

Tilaaja Urakoitsija

Turun kaupunki     Oy Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkirakentaminen

Xxxxx Xxxxxxx xxx

Kaupunkirakentamisjohtaja xxx