Valkoisen kopiopaperin lavatoimitukset ajalle 01.03.2022 – 28.2.2024

Valkoisen kopiopaperin lavatoimitukset ajalle 01.03.2022 – 28.2.2024

Sisällys

1 Sopijapuolet 2

2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde 2

3 Sopimuskausi 3

4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys 3

5 Sopimushinnat 4

6 Laskutus ja maksuehto 4

7 Toimitusaika ja –ehdot 5

8 Palautusehdot 5

9 Korvaavat tuotteet ja sopimustuotevalikoiman muuttuminen 6

10 Viivästyssakko 6

11 Tilaaminen ja tilausvahvistukset 7

12 Sopijaosapuolten vastuut 7

13 Seuranta ja raportointi 8

14 Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja 8

15 Sopimuksen purku 9

16 Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa 10

17 Sopimuksen muutokset ja siirto 10

18 Muut ehdot 11

19 Erimielisyyksien ratkaiseminen 11

20 Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö 11

21 Muuta 11

22 Allekirjoitukset 11

Valkoisen kopiopaperin lavatoimitukset ajalle 01.03.2022 – 28.2.2024

1	Sopijapuolet
	Tilaaja	Loimaan kaupunki
	Y-tunnus	1927453-8
	Osoite	Ylistaronkatu 36
	Postitoimipaikka	32200 LOIMAA
	Yhteyshenkilö	Xxxx Xxxxx-Xxxxxx, xxxx.xxxxx-xxxxxx@xxxxxx.xx puh. 000-0000 000
	Toimittaja
	Y-tunnus
	Osoite
	Postitoimipaikka
	Yhteyshenkilö(t)

Jäljempänä sopijapuolesta käytetään erikseen nimitystä Sopijapuoli ja sopijapuolista yhdessä yhteisnimitystä Sopijapuolet.

Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle.

Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen Sopijapuolen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön vaihtumisessa ei ole kyse varsinaisesta sopimuksen muutoksesta.

2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde

Tämän puitesopimuksen ehtojen mukaisesti Tilaaja hankkii valkoisia A4- ja A3 – koon kopiopapereita lavatoimitoimituksina tarpeen mukaan sopimuskauden aikana sovitun tilaus- ja toimituskäytännön mukaan. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai –arvoon.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut hankintamäärät perustuvat Tilaajan arvioon tarvittavasta hankintamäärästä, eivätkä ole Tilaajaa sitovia.

Toimittaja vastaa siitä, että tuotteet ovat sopimuksen mukaisia, soveltuvat sovittuun käyttötarkoitukseen ja toimivat sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa

siitä, että tuotteet täyttävät tarjouspyyntöasiakirjoissa yksilöidyt vaatimukset ja yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset.

Toimittaja sitoutuu ammattimaiseen töiden järjestelyyn ja toimintansa kehittämiseen. Tämä edellyttää Sopijapuolilta avoimuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta sopimuksen toimivuuden kehittämiseksi.

Tuotteiden on täytettävä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset ja niiden tulee täyttää EU-alueella ja Suomessa voimassa olevat säädökset ja viranomaismääräykset koko sopimuskauden ajan.

Hankintasopimus perustuu Loimaan kaupungin järjestämään tarjouskilpailuun ja siitä tehtyyn hankintapäätökseen xx.xx.20VV §.

3 Sopimuskausi

Sopimus syntyy sen allekirjoittamisella.

Sopimuskausi on 01.03.2022 – 28.02.2024. Määräaikaisena sopimus päättyy ilman irtisanomista.

Optio 01.03.2024 – 28.02.2026 tulee voimaan valitun Toimittaja kanssa alkuperäisin ehdoin, mikäli Xxxxxxx päättää jatkaa sopimuskautta. Päätös sopimuksen jatkamisesta (optio) tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Optiokaudelle tehdään erillinen sopimus.

Tämän sopimuksen päättymisellä ei ole sellaisenaan vaikutusta ennen sopimuskauden päättymistä tehtyihin tilauksiin tai toimituksiin.

4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys

Hankintasopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä

1. Tämä sopimus

2. Hankintapäätös xx.xx.20vv § xx

3. Tarjouspyyntö liitteineen

4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE 2014 TAVARAT (päivitysversio 2017 tai uudempi)

5. Toimittajan tarjous xx.xx.20vv liitteineen

Ristiriitatilanteissa kulloinkin voimassa oleva pakottava lainsäädäntö pätee vastaavilta kohdin ennen sopimuksen tässä kohdassa mainittuja asiakirjoja.

5 Sopimushinnat

Sopimushinnat on esitetty tämän sopimuksen liitteenä olevassa Toimittajan tarjouksessa ja sen liitteissä.

Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa.

Mikäli Xxxxxxx päättää ottaa optiokauden käyttöön, voi Toimittaja esittää siinä yhteydessä hinnanmuutosta. Optiokautta koskeva hinnanmuutosesitys on esitettävä Tilaajalle kirjallisesti hyvissä ajoin ennen optiokauden hyväksymistä.

Hinnat ovat voimassa kiinteinä. Kuitenkin mikäli Toimittajan yleinen hinnasto sopimuskauden aikana muuttuu niin, että toimituspäivän hinnoittelutavan mukainen hinta olisi Tilaajalle tarjous- tai tilaushintaa edullisempi, Toimittaja soveltaa laskutuksessa toimituspäivän mukaista hinnoittelua.

Mikäli Toimittajan yleinen kampanjatarjous on edullisempi kuin sopimushinta, voi Tilaaja hyödyntää kampanjatarjouksen. Toimittajan tulee aina myös tarjota Tilaajalle edullisempaa kampanjahintaa.

Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen tai arvonlisäveron suuruus tai kantamisperuste muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, tuotteiden hinnat muuttuvat vastaavasti.

Sopimustuotteiksi katsotaan myös muut kuin tässä sopimuksessa mainitut Toimittajan valikoimiin kuuluvat tuoteryhmän tuotteet, niiden hinnoittelussa käytetään annettua alennusprosenttia.

Tuotteiden hintojen tulee olla kilpailukykyisiä yleisesti markkinoilla olevien vastaavien tuotteiden hintatasoon verrattaessa koko sopimuskauden ajan.

6 Laskutus ja maksuehto

Tilaaja edellyttää verkkolaskutusta. Laskutusohjeet:

xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx- maksaminen/

Tavarasta voi laskuttaa, kun se on hyväksytysti toimitettu ja vastaanotettu.

Laskusta on käytävä ilmi laskuttajan tiedot (nimi, yhteystiedot, y-tunnus ja pankkiyhteys), laskutuksen perusteet (tilattujen tuotteiden määrä, tuotekoodi ja tuotteen nimi) ja lasku tulee kohdistaa tuotteen tilanneeseen yksikköön ja laskussa tulee mainita toimitusosoite. Laskusta tulee käydä ilmi tuotteiden yksikköhinnat ja laskun loppusumma. Eri asiakasnumeroilla tilattu aineisto

laskutetaan omilla laskuillaan. Laskutusosoitetiedot annetaan tilauksen yhteydessä. Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Pakkaus-, käsittely-, toimitus-, laskutus yms. lisiä ei hyväksytä.

Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko on enintään kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 §:n 1 mom. mukainen.

7 Toimitusaika ja –ehdot

Toimitusaika on enintään neljä (4) työpäivää.

Toimitusehto on TOP (toimitettuna perille, Finnterms 2001) Xxxxxxxx toimipisteisiin:

- Loimaan kaupungin keskusvarasto, Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

- Loimaan Kaupungintalo, Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

- Puistokadun koulu, Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

- Keskuskoulu, Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx

- Hirvikosken yhtenäiskoulu, Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx

- Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus, Loimijoentie 74, 32440 Alastaro

- Sosiaali- ja terv. palvelukeskus, yleinen sosiaalityö 2. kerros, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx

- Sosiaali- ja terv. palvelukeskus, hallinto 3. xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx

Tilaaja varaa mahdollisuuden toimituspisteiden lukumäärän ja osoitteiden muutoksiin.

Toimitukset tulee merkitä selkeästi Tilaajan antamalla kohdenimellä ja pakkaukset tulee varustaa kuvalla ja tuotteen tunnistenumerolla.

Xxxxxxx luovutuksen ja vaaranvastuun siirtymiseen sovelletaan JYSE 2014 TAVARAT (päivitysversio 2017 tai uudempi).

8 Palautusehdot

Mikäli virhe on Toimittajan vastuulla (esim. toimitettu tilauksesta poikkeava tavara tai määrä), Tilaaja voi aina palauttaa tavarat täysin veloituksetta ja saada tavaroista täysimääräisen hyvityksen.

Mikäli virhe on Tilaajan vastuulla (esim. tilattu erehdyksessä väärä tavara tai virheellinen määrä), Tilaaja voi aina palauttaa käyttämättömät tavarat alkuperäispakkauksissaan ja saada tavaroista täysimääräisen hyvityksen, mutta Tilaaja vastaa ko. palautettavien tavaroiden palautuskustannuksista (vain tavaroiden kuljetukseen liittyvät kustannukset).

Tilaajan virheellisestä tilauksesta erityisesti Tilaajalle teetetyistä tavaroista Tilaaja vastaa siltä osin, kuin Toimittajan ei ole kohtuullisin toimenpitein mahdollista jälleenmyydä palautettua tavara (esim. painotuotteet, jotka mukautetaan Tilaajan tarpeisiin).

Mikäli Tilaajan tilaus vaikuttaa ilmeisen virheelliseltä (esim. puuttuva yhteensopivuus), tulee Toimittajan varmistaa tilauksen oikeellisuus Tilaajalta, ennen toimitukseen ryhtymistä.

Toimittajan on maksettava Tilaajalle edellä kuvattu täysimääräinen hyvitys viimeistään kuukauden kuluessa palautetun tavaran lähettämisestä Toimittajalle. Hyvityksen viivästyessä Tilaajalla on oikeus kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaiseen viivästyskorkoon.

9 Korvaavat tuotteet ja sopimustuotevalikoiman muuttuminen

Tarjottujen sopimustuotteiden on täytettävä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset koko sopimuskauden ajan. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajan sopimusyhteyshenkilölle viipymättä tiedossaan olevista saatavuusongelmista, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimituksiin tai aiheuttaa tarpeen korvaavalle tuotteelle. Mikäli kilpailutetun sopimustuotteen saatavuus sopimuskauden aikana päättyy tai olennaisesti heikkenee taikka käy ilmi, ettei sopimustuote täytä tarjouspyynnössä ja sen liiteasiakirjoissa edellytettyjä vaatimuksia, Toimittajan tulee tarjota sopimustuotteen tilalle alkuperäisessä tarjouksessa tarjottua tuotetta laadullisesti vastaava korvaava tuote, jonka tulee olla hinnaltaan sama tai edullisempi.

Korvaavat tuotteet on kirjallisesti hyväksytettävä Tilaajalla. Mikäli tuote ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia, on Tilaajalla oikeus kieltäytyä korvaavasta tuotteesta, jolloin Toimittajan on tarjottava uusi tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttävä korvaava tuote.

Mikäli Toimittaja ei kykene toimittamaan edellä esitettyä korvaavaa tuotetta, on Tilaajalla oikeus tilata tuote kolmannelta osapuolelta. Tällöin Tilaajalla on oikeus hyödyntää kateosto-oikeutta siten, että Toimittaja on velvollinen korvaamaan sopimustuotteen ja kateostetun tuotteen välisen hinnanerotuksen (ns. positiivinen sopimusetu).

Sopimustuotevalikoimaan voidaan tehdä vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana Tilaajan kirjallisella hyväksynnällä.

Sopimustuotevalikoiman muutoksilla tarkoitetaan tuotevalikoiman vähäistä laajentamista tai supistamista. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tuotteen korvaamisella tarkoiteta sopimustuotevalikoiman muuttamista.

10 Viivästyssakko

Jollei tässä sopimuksessa ole muuta sovittu, sovelletaan viivästymisen osalta JYSE 2014 TAVARAT (päivitysversio 2017 tai uudempi).

Jos toimitus viivästyy Toimittajasta tai Toimittajan vastuulla olevista syistä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon.

Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut Xxxxxxxxxx vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan viisi (5) % viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää toimituksen sovitun määräpäivän/toimitusajan. Viivästyssakon määrä on kuitenkin enintään 15

% viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta. Viivästyssakon hyvitystapa sovitaan Sopijapuolten kesken erikseen.

10.1 Kateosto viivästyksessä

Jos Toimittaja viivästyy toimituksessaan ja viivästyksellä on olennainen merkitys Tilaajalle toimituksen tärkeys ja käyttötarkoitus huomioiden, Tilaajalla on oikeus Toimittajan kustannuksella hankkia korvaava vastaavan tasoinen tavara kolmannelta osapuolelta (kateosto-oikeus) siten, että Toimittaja on velvollinen korvaamaan sopimustuotteen ja kateostetun tuotteen välinen hinnanerotus (ns. positiivinen sopimusetu). Tilaajan on pyrittävä ilmoittamaan Toimittajalle oikeutensa käyttämisestä ennen korvaavan tavaran hankkimista.

Mikäli Tilaaja käyttää kateosto-oikeutta viivästyneiden tuotteiden hankkimiseen, ei viivästyssakkoa peritä.

11 Tilaaminen ja tilausvahvistukset

Tilaukset lähetetään pääsääntöisesti Toimittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Ostotilaukseen vastataan aina kirjallisella tilausvahvistuksella kahden työpäivän kuluessa, josta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:

• tilausvahvistuksen päivämäärä

• toimitusosoite

• laskutusosoite

• ostotilausnumero (viite)

• tuotteet, hinnat (veroton ja alv:lla), määrät

• toimitusaika

12 Sopijaosapuolten vastuut

Tilaaja vastaa siitä, että:

• Toimittaja saa ajoissa tarvitsemansa tiedot tehtävästä tilauksesta

• palautteen ja toiminnassa ilmenneiden puutteiden ilmoittamisesta Toimittajalle viivytyksettä, jolloin Toimittaja puuttuu ongelmakohtiin välittömästi ja tiedottaa toimenpiteistä Tilaajaa

Toimittaja vastaa siitä, että tuotteet vastaavat tätä sopimusta sekä, että:

• tuotetiedot viedään Tilaajan tuoteluettelopohjaan tai muuhun Tilaajan osoittamaan järjestelmään sopimuskauden alkaessa Tilaajan antaman ohjeistuksen mukaisesti

• tuotetiedot ovat tuoteluettelossa ajan tasalla (päivitykset esim. poistuvat tuotteet ym.)

• toimitushäiriöistä, 10 kohdan mukaisesta viivästymisestä ja muutoksista tilauksissa ilmoitetaan välittömästi

• siitä, että se noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä

• huolehtii alalla tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä

• siitä, että ongelmakohtiin puututaan välittömästi ja toimenpiteistä tiedotetaan kirjallisesti Tilaajan yhteyshenkilölle

• siitä, että Toimittaja viipymättä kustannuksellaan korjaa toimituksessa ja / tai palvelussa esiintyvät, Toimittajan vastuulla olevat virheet ja häiriöt.

Toimittajan tulee dokumentoida kaikki Tilaajilta tulleet huomautukset sekä vastata reklamaatioihin Xxxxxxxx määrittelemässä kohtuullisessa ajassa sekä ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi.

13 Seuranta ja raportointi

Toimittajavelvollisuutena on toimittaa pyydettäessä sopimuskauden aikana Xxxxxxxx yhteyshenkilölle lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ’’hankintalaki’’) muutoksineen edellyttämät asiakirjat sekä Toimittajasta että sen mahdollisista alihankkijoista.

Sopimuksen toimivuutta ja laatua seurataan Xxxxxxxx ja Toimittajan välisissä seurantakokouksissa ja/tai raporteissa, jotka Toimittajan tulee Tilaajan pyynnöstä kohtuullisessa määräajassa toimittaa sopimusyhteyshenkilölle. Seuranta- ja raportointikäytännöistä sovitaan erikseen Xxxxxxxx ja Toimittajan kesken.

Raporteissa tulee olla tiedot pyydetyltä ajalta mm. seuraavista asioista:

- tuotetiedot tuotekoodeineen

- toimipaikkakohtaiset kulutustiedot tuotteittain ja hintoineen - reklamaatiot ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.

Tilaaja ja Toimittaja voivat yhdessä sopia myös muista seurannan mittareista.

Toimittajalla ei ole oikeutta veloittaa erikseen edellä mainituista tapaamisista tai toimittamistaan raporteista.

14 Salassapitovelvollisuus ja tietosuoja

Sen lisäksi mitä JYSE 2014 TAVARAT (päivitysversio 2017 tai uudempi) kohdassa 17 on sovittu, Toimittaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen aikana ja sen päättymisen jälkeen tämän sopimuksen piirissä olevien asioiden, asiakirjojen ja tietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä määräyksiä salassapidosta, henkilöiden yksityiselämän ja yksityisyyden tietosuojasta sekä tietoturvasta.

Sopijapuolet sitoutuvat erityisesti noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679), kansallista tietosuojalakia (1050/2018) ja muuta kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Tämä sopimus on julkinen.

Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi merkityn tiedon tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin.

Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten määräyksien mukaisia velvoitteitaan. Toimittaja ei käytä Xxxxxxxxxx saamiaan tietoja muuhun kuin tämän sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Sopijapuolet vastaavat siitä, että kaikki heidän palveluksessaan olevat samoin kuin alihankkijat noudattavat tätä määräystä. Tämä määräys on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai jonka Sopijapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta Sopijapuolelta.

Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan, että tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten määräykset otetaan huomioon.

Jos sopimus tai toimeksianto purkautuu, Sopijapuoli palauttaa tai toisen Sopijapuolen suostumuksella hävittää toisen Sopijapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää tai palauttaa, mikäli säädökset tai viranomaisten antamat määräykset vaativat säilyttämistä.

Sopijapuolella on oikeus käyttää toimituksen yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta.

Toimittaja ei saa käyttää sopimusta tai Tilaajan nimeä referenssinä tai muussa markkinoinnissaan ilman Xxxxxxxx lupaa.

15 Sopimuksen purku

Sopimuksen purkamisesta on määräykset julkisten tavarahankintojen yleisissä sopimusehdoissa (JYSE 2014 TAVARAT, päivitysversio 2017 tai uudempi).

Sen lisäksi Xxxxxxx voi purkaa sopimuksen seuraavista syistä:

Tilaaja saa toistuvasti perusteltuja valituksia Toimittajan tuotteista tai toiminnasta eikä Toimittaja suorita korjaavia toimenpiteitä asian kuntoon saattamiseksi viipymättä saatuaan siihen Tilaajalta kirjallisen kehotuksen.

Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen Sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan 30 päivässä tästä toiselta Sopijapuolelta kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Sopimuksen purkaminen on aina tehtävä kirjallisesti.

16 Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Toimittajaa rasittaa hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu tai vastaava pakollinen poissulkemisperuste tai hankintalain 81 §:n 1 momentin 3-8 tai 10-11 kohdissa tarkoitettu tai vastaava harkinnanvarainen poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

Lisäksi Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään kokonaan tai osittain hankintalain 137 §:ssä tarkoitetussa tai vastaavassa tilanteessa.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos Toimittajan taloudellisten- tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa Toimittajan täyttävän hankintasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttymisestä anneta.

Xxx Xxxxxxx irtisanoo sopimuksen tämän kohdan perusteella, Toimittajalla on oikeus saada täysimääräinen maksu hankintasopimuksen päättymishetkeen tuotetuista tuotteista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen hankintasopimuksen päättymisen johdosta.

Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

17 Sopimuksen muutokset ja siirto

Sopijapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet Sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen uudistuksen vaikutukset sopimukseen: Suomessa valmistellaan parhaillaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämisvastuu saattaa siirtyä Tilaajalta kolmannelle osapuolelle sopimuskauden aikana. Tilaaja ei vastaa uudistuksen aikataulusta tai niistä muutoksista, joita uudistuksesta mahdollisesti aiheutuu.

Toimittajalla ei ole oikeutta ilman Tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää hankintasopimusta kolmannelle. Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi maakunnalle / hyvinvointialueelle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vuoksi, kokonaan tai osittain.

Toimittajalla ei ole oikeutta ilman Tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää hankintasopimusta kolmannelle. Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi maakunnalle / hyvinvointialueelle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vuoksi, kokonaan tai osittain.

18 Muut ehdot

Tuotteiden valmistajan tulee olla sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n työelämän perusoikeuksien sopimusta. Sopimus oikeudesta järjestäytyä ja solmia kollektiivisia työehtosopimuksia, pakkotyön kiellosta, lapsityövoiman kiellosta ja tasa-arvosta, jos valmistus tapahtuu Euroopan ulkopuolella.

19 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda Sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

20 Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

21 Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi Tilaajalle ja yksi Toimittajalle.

Loimaa   . .  . .  

Loimaan kaupunki

Tilaaja Toimittaja

Nimi Nimi

nimike nimike

Nimi nimike