Alasopimusluonnos XX.XX.2023
Alasopimusluonnos XX.XX.2023
Tilaaja | Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala |
Urakoitsija | Kuntec Oy |
PIENET INFRAHANKKEET |
Sisältö
1 Sopijapuolet 3
2 Sopimuksen tausta, tavoitteet ja sisältö 3
3 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana 4
4 Urakoiden toteutusaika 4
5 Sopimuksen voimaantulo 5
6 Asiakirjojen noudattamisjärjestys 5
7 Aliurakoitsijat Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8 Urakoitsijan vastuut Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
9 Hinnat 7
10 Vakuudet 10
11 Työllistämisehto 10
12 Laskutus ja maksuehto 11
13 Yhteydenpito sopimuskauden aikana 13
14 Sopimuksen siirtäminen 13
15 Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa 13
16 Sopimuksen purkaminen 14
17 Vahingonkorvaus 14
18 Oikeuspaikka 15
19 Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö 15
20 Allekirjoitukset 15
1 Sopijapuolet
Tilaaja Turun kaupunki
Y-tunnus 0204829-8
Osoite Puolalankatu 5
Yhteyshenkilöt(t) Tilausasioissa Kaupunkiympäristötoimiala,
Urakoitsija XXXX
Y-tunnus XXXX
Osoite XXXX
Yhteyshenkilöt(t)
Yhteyshenkilöt ovat Puitesopimuksen liitteessä 8 mainitut henkilöt. Yh- teyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutu- mista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Sopija- puolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteystiedon muuttumi- sesta tai yhteishenkilön vaihtumisesta toisen Sopijapuolen yhteyshen- kilölle. Xxxxxxxx yhteyshenkilön vaihtumisessa ei ole kyse sopimuksen muutoksesta.
2 Sopimuksen tausta, tavoitteet ja sisältö
Tämä sopimus kuuluu Turun kaupungin ja Kuntec Oy:n Puitesopimuk- seen.. Tämän sopimuksen kaikki sopimusasiakirjat muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden ja sopimusehto on pätevä riippumatta siitä, missä sopimuskokonaisuuden osassa asiasta on sovittu.
Tämän sopimuksenpiiriin kuuluu pääosin pieniä infran rakennus- ja kor- jauskohteita , joissa työvaiheet koostuvat pääosin pintarakenteista ja viimeistelytöistä. Palveluun sisältyvät päätehtävät tapahtuvat liikenne- ja viheralueilla. Kohteet sisältävät mm. pieniä rakenteiden purkutöitä, kerrosrakenteiden rakentamista, kiveystöitä, vihertöitä, liikenteenoh- jauslaitteiden asennus- ja valaistustöitä. Liikuntapaikkojen osalta urak- kaan kuuluu pienten korvausinvestointihankkeiden suorittamista liikun- ta-alueilla. Urakkaan kuuluu myös kaava-alueiden rakentamista tai loppuunsaattamisista. Urakka saattaa sisältää myös avustavia töitä muissa kohteissa tai tapahtumiin liittyviä konetöitä, Kohteissa saattaa olla myös nostoja.
Tilaaja voi harkintansa mukaan kilpailuttaa hankinnat erikseen tai käyt- tää tätä sopimusta. Hinnastossa esitetyt määrät eivät sido tilaajaa.
Tähän urakkaan eivät kuulu alueurakat eivätkä kunnossapidon työt.
Urakoitsija vastaa siitä, että rakennustyö ja sen lopputulokset ovat so- pimuksen mukaisia. Urakoitsija vastaa siitä, että rakennustyö täyttää tässä sopimuksessat ja yhteisesti kirjallisesti sovitut määritykset ja vaa- timukset. Työn tuloksen on koko sopimuskauden vastattava sitä, mitä on sovittu.
3 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana
Tässä Alasopimuksessa on erityisen tärkeää, että Urakoitsija sitoutuu työkohtaisesti sovittuun työaikatauluun.
Tilaaja lähettää urakoitsijalle sähköpostilla tiedustelun, jossa on tilauk- sen kohde ja aikataulu ja mahdollinen muu aineisto. Urakkakohteessa pidetään aina aloituskatselmus, urakoitsijalla tulee olla valmius katsel- muksen pitämiselle kolmen (3) arkipäivän kuluessa tiedustelusta. Kat- selmuksessa tulee aina olla sekä Xxxxxxxx, että Urakoitsijan edustaja. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, johon liitetään karttaote. Katsel- muksen jälkeen urakoitsijan tulee jättää kirjallinen tarjous kohteen to- teutuksesta viiden (5) vuorokauden sisällä.
Urakoitsija antaa tarjouksen, joka on kohteen arvioitu hinta. Arviohinta perustuu puitesopimuksen mukaisiin yksikköhintoihin. Jos urakoitsija ei pysty suorittamaan tehtävää kohteelle asetettujen vaatimusten mukai- sesti määräajassa, tulee urakoitsijan ilmoittaa tästä välittömästi tilaajal- le, jolloin tilaaja voi käyttää toista urakoitsijaa. Urakoitsijan resurssien riittävyys selvitetään erikseen kunkin toimeksiannon yhteydessä.
4 Urakoiden toteutusaika
Tilaaja ilmoittaa töiden aloitusajankohdan sekä hankkeen aikataulun toimeksiannon yhteydessä. Urakoitsija sitoutuu tilaajan ilmoittamiin ai- katauluihin, ellei toisin erikseen sovita.
Mikäli urakoitsija ei pysty hoitamaan tilausta ilmoittamansa urakka-ajan puitteissa, on siitä välittömästi ilmoitettava tilaajalle.
Jos toimeksiannolle on määritelty aikataulu ja urakoitsijan työt viivästy- vät sovitusta aikataulusta, on tilaajalla oikeus määrätä liitteen 2 mukai- nen mukainen viivästyssakko.
5 Sopimuksen voimaantulo
Sopimus syntyy sen allekirjoittamisella. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi Puitesopimuksen mukaisesti. Irtisanomis- ja purkupykälät ovat pääsopimuksen mukaiset.
6 Asiakirjojen noudattamisjärjestys
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä:
Kaupalliset asiakirjat:
1. tämä alasopimus
2. Urakkaohjelma pvm:ltä xx.xx.2022 liite 1
3. Sanktioliite Liite 2
4. Turvallisuusasiakirja pvm:ltä xx.xx.2021 liite 3
5. Urakoitsijan yksikköhintaluettelelo pvm:ltä xx.xx.2022 liitteineen Liite 4
6. Puitesopimus
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, RT § 16–10660, ohjetiedosto, maaliskuu 1998, sivuja 19 *
Tekniset asiakirjat:
8. Infrarakentamisen työkohtainen työselostus ja laatuvaatimukset
9. Määrämittausohje
10. Tilapäisten liikennejärjestelyjen esteettömyysvaatimukset -asiakirja
11. Tietomalliselostus
12. Valaistustyöt ?
13. Piirustusluettelon mukaiset sopimuspiirustukset
14. Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset *)
15. InfraRYL asiakirjat Net 2021/2
16. Yleiset inframallivaatimukset YIV
17. Asfalttinormit 2017 *)
18. Liikenteen järjestelyä koskevat ohjeet *)
19. Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla SKTY 1/2013*)
20. "Tieohjeet pvm:ltä 1.6.2021"-luettelon mukaiset
tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat, esimerkiksi:
- Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaa- timukset, LO 2/2015, pvm 14.4.2015
- Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat, LO 11/2021 pvm 10.11.2021
- Sulku- ja varoituslaitteet, Laatuvaatimukset ja käyttö LO 2/2018, pvm 9.10.2018
- Liikenne tietyömaalla, Päällystys- ja tiemerkintätyöt LO 6/2017, pvm 8.2.2017
- Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot, LO 40/2013, pvm 30.12.2013
21. Suraku-ohjekortti nro 8, tilapäiset liikennejärjestelyt
SFS 6000 - Pienjännitesähköasennusten standardisarja *)
22. Tukes luettelo S10-2019, Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkö- työturvallisuutta koskevat standardit, pvm 23.1.2019 *)
23. Vaatimukset johtokartoituksille, Turun kaupunki *)
24. Kaivuutyöt kaapeleiden läheisyydessä -ohje, HeadPower *)
25. Maankaivutyöt sähköverkon läheisyydessä -ohje, Turku Energia *)
26. Maankaivutyöt lämpöverkon läheisyydessä -ohje, Turku Energia*) Taimien laatuvaatimukset, Ruokavirasto, pvm 9.1.2020 *)
Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työ- selostuksia, jotka on osoitettu tai joihin on viitattu edellä luetelluissa asiakirjoissa.
Erikoistöiden laatuvaatimuksella tai erikoistöiden muilla ohjeella on pa- rempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin tai yleisiin muihin ohjeisiin verrattuna. Mikäli samanarvoiseksi tulkitun asiakirjan teksteissä on keskenään ristiriitaisuuksia, menee päivämäärältään uudempi pätevyy- deltään aikaisemmin julkaistun asiakirjan edelle. Suunnitelma-aineiston ristiriitaisuustapauksissa pdf-aineisto menee tietomalliaineiston edelle.
Luettelossa tähdellä *) merkittyjä asiakirjoja ei liitetä sopimuskansioihin.
Urakassa noudatetaan yllä mainittujen ohjeiden sopimuksen allekirjoi- tushetkellä voimassa olevia versioita.
7 Hinnat
Urakoitsija suorittaa työt Hinnastossaan antamilla yksikkö- ja tuntihin- noilla. Hinnanmuutokset Puitesopimuksen mukaisesti.
8 Vakuudet
Urakoitsijan vakuudet
Viite YSE 36§ Vakuutta ei vaadita.
Tilaajan vakuudet
Viite YSE 37 § Tilaaja ei aseta vakuutta.
Palveluntuottajalta ja työllistetyiltä henkilöiltä tullaan keräämään pa- lautetta työllistämisehtoon liittyen ehdon toteutuksen jälkeen. Palautet- ta kerätään Turun kaupungin hankinnoilla työllistämisen mallin kehittä- miseksi.
9 Laskutus ja maksuehto
Laskutus tapahtuu kohdekohtaisen tilauksen mukaisesti. Laskutus ta- pahtuu kustannuserittelyineen hyväksyttyjen toteutuneiden määrien mukaisesti kuukausittain jälkikäteen, ellei toisin sovita. Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu kokonaisuudessaan val- miiksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on lasku- tuskelpoinen.
Tilaaja edellyttää verkkolaskutusta. Laskutusohjeet ja ostolaskun XML- ohjeet: xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
Laskut tulee laatia niin, etteivät ne sisällä lain mukaan salassa pidettä- viä tietoja.
Laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet. Laskutus- yms. lisiä ei hyväksytä.
Maksuaika on 30 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajal- le. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen. Urakoitsija laskuttaa tilaajaa ilman arvonlisäveroa, laskuissa tulee olla maininta käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden soveltamisesta (Ar- vonlisäverolain 8 c §).
Urakkahinnasta ei makseta ennakkoa.
Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
Maksuyhteystietojen muuttumisesta on kummankin sopijapuolen ilmoi- tettava laskutusta edeltävässä työkokouksessa ja lisäksi oman organi- saation virallisella kirjeellä.
10 Vahingonkorvaus
Tilaajalla ja Urakoitsijalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahin- gosta. Näiden osalta noudatetaan YSE 1998 ehtoja.
Jos sopimus päättyy Urakoitsijasta johtuvasta purkuperusteestaja tästä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.
Sopijapuolella on lisäksi oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuot- tamuksella, rikkonut salassapitovelvoitteita tai loukannut immateriaali- oikeuksia.
Urakoitsijan on viiden (5) päivän kuluessa palattava vahingonkorvaus- vaatimukseen ja toimitettava tiedot Tilaajalle.
11 Oikeuspaikka
Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttä- vään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet ensimmäisenä oikeus- asteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
12 Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö
Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ei kui- tenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä.
13 Allekirjoitukset
Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) tilaa- jalle ja yksi (1) urakoitsijalle.
Turun kaupunki Kaupunkiympäristötoimiala
Xxxxxxxxx Xxxx toimialajohtaja
Yritys XXX
henkilö XXX asema XXX