Contract

1. SOVELTAMISALA

1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovel- letaan ostajan ja Suomen Laituri- kauppa Oy:n (jäljempänä ”myyjä”) välisiin toimituksiin ja niitä koske- viin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin sekä kauppa- ja toimitussopimuk- siin alla olevan sisältöisinä, jollei erikseen kirjallisesti toisin sovita.

1.2. Näiden sopimusehtojen lisäksi os- tajan ja myyjän väliseen sopimuk- seen sovelletaan kuluttajansuojala- kia.

2. TARJOUS

2.1. Myyjän kirjallinen tarjous on sitova- na voimassa yhden kuukauden sen päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa. Xxxxx pidättää oikeuden muuttaa toimituspäivää pakottavasta syystä, kuten sääolosuhteet.

2.2. Tarjousasiakirjoissa annetut mitta- ja painotiedot ovat likimääräisiä.

3. SOPIMUS

3.1. Sitova sopimus syntyy, kun ostaja ja myyjä ovat allekirjoittaneet han- kintasopimuksen tai kun tilaus on muulla tavoin vahvistettu.

3.2. Sopimukseen tehtävistä muutoksis- ta ja lisäyksistä on sovittava kirjalli- sesti sopijapuolten kesken yhtei- sesti.

3.3. Tilausta koskeva sopimus tai sen osa voidaan peruuttaa vain myyjän suostumuksin ehdolla, että ostaja korvaa peruutuksesta myyjälle ai- heutuneet kustannukset. Myyjällä on oikeus pidättää mainitut kustan- nukset tilaajan suorittaman ennak- komaksun määrästä.

4. HINTA

4.1. Hinta on kiinteä ja perustuu sovit- tuun toimituslaajuuteen ja -aikaan. Se sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat välilliset verot ja maksut. Sopimuksessa voidaan kuitenkin erikseen todeta, onko so- pimuksentekohetkellä jo tiedossa olevat lainmuutokset ja viran- omaispäätökset otettu huomioon kauppahinnassa.

4.2. Myyjän on eriteltävä asennustyön osuus kauppahinnasta.

4.3. Mikäli suunnitelmia sovitaan muu- tettavaksi hankintasopimuksen al- lekirjoittamisen jälkeen ja muutok- set aiheuttavat kustannusten muut- tumisen, myyjä on oikeutettu saa- maan ostajalta kohonneiden kus- tannusten osalta korvauksen ja velvollinen antamaan vähentyneitä kustannuksia vastaavan hyvityk- sen.

4.4. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa, jos

• korotus johtuu sellaisesta lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ot- taneen huomioon sopimusta tehtäessä,

• korotus johtuu sellaisesta ra- kentamista, elementtien asen- nusta tai muuta myyjän suori- tettavaa palvelusta kohdan- neesta, myyjän vaikutusmah- dollisuuksien ulkopuolella ole- vasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ot- taneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia tämä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa,

• myyjän suoritusta on lykätty os- tajasta johtuvasta syystä ja hin- nankorotus johtuu myyjälle tä- män vuoksi aiheutuvasta kus- tannusten noususta,

• korotus johtuu sellaisten tieto- jen paikkansapitämättömyydes- tä, jotka ostaja on antanut tai joiden hankkiminen on ollut os- tajan vastuulla. (mm. rannan materiaali ja veden syvyys)

4.5. Jos lainmuutoksen tai viranomai- sen päätöksen perusteella kaup- pahintaan sisältyvät verot, veron- luonteiset maksut tai myyjän kus- tannukset alenevat sopimuksen syntymisen jälkeen, ostajalla on oi- keus vastaavaan hinnanalennuk- seen, ellei myyjä osoita ottaneensa tätä huomioon jo alun perin sovi- tussa kauppahinnassa.

5. KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

5.1. Kauppahinta maksetaan laskua vastaan hankintasopimuksen tai ti-

lausvahvistuksen ja siinä sovitun maksuaikataulun mukaisesti.

5.2. Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjällä on, milloin tilausta ei peruuteta tai sopimusta pureta, oikeuskorkolain mukaiseen viivästyskorkoon eräpäivästä luki- en.

5.3. Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myy- jällä on oikeus pidättyä jäljellä ole- vasta toimituksestaan, kunnes maksu on tapahtunut. Myyjällä on oikeus korvaukseen toimituksen keskeyttämisestä aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

6. ASIAKIRJAT

6.1. Kaikki myyjän luovuttamat asiakir- jat, kuten piirustukset sekä asen- nus- ja työohjeet, ovat tämän omaisuutta ja ne on tarkoitettu os- tajan käyttöön sopimuksen koh- teeksi tulevassa rakennushank- keessa. Ostaja ei saa ilman myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa niitä tai an- taa niistä tietoja kolmannelle.

6.2. Kumpikin osapuoli vastaa toimitta- miensa suunnitelmien ja asiakirjo- jen sekä niiden perusteena olevien tietojen oikeellisuudesta. Myyjä ei kuitenkaan voi vedota sellaisiin os- tajan antamissa suunnitelmissa ja asiakirjoissa olleisiin virheisiin, jot- ka tämän olisi alansa ammattilai- sena pitänyt havaita

7. TAVARAN KULJETUS, PURKA- MINEN JA VARASTOINTI

7.1. Jollei toisin ole sovittu, myyjä huo- lehtii kuljetuksesta sekä vastaa kul- jetus- ja varastointikustannuksista ja muista kustannuksista, joita ta- varasta aiheutuu ennen luovutusta. Tämä ei kuitenkaan koske kustan- nuksia, jotka ovat johtuneet siitä, että luovutus on viivästynyt ostajan puolella olevasta syystä.

8. TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS

8.1. Jos myyjä ei sovittuna aikana voi täyttää suoritustaan lainkaan tai jol- takin osalta, tai ostaja ei voi ottaa myyjän suoritusta vastaan sovittu-

na aikana, tai jos viivästys näyttää todennäköiseltä, tästä on viipymät- tä ilmoitettava toiselle osapuolelle.

8.2. Jos myyjän viivästyksen vuoksi ta- vara on luovuttamatta tai asennus- työ suorittamatta ajankohtana, jona hinta tai osa siitä sopimuksen mu- kaan erääntyy maksettavaksi, osta- jalla on oikeus pidättyä maksusta. kunnes myyjän vastaava suoritus tapahtuu. Jos suoritus on viivästy- nyt vain osaksi, ostaja ei kuiten- kaan saa pidättyä maksusta siltä osin kuin se ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on vii- västyksen perusteella oikeus. Suo- rituksen jälkeenkin ostajalla on oi- keus pidättyä maksamasta sellaista osaa hinnasta, joka on tarpeen vii- västykseen perustuvan korvaus- vaatimuksen vakuudeksi.

8.3. Jos myyjän suoritus viivästyy, osta- jalla on aina oikeus vakiokorvauk- seen, paitsi jos viivästys johtuu kohdassa 8.5. tarkoitetusta ylivoi- maisesta esteestä. Vakiokorvauk- sen määrä on ensimmäisen viiväs- tyskuukauden kultakin alkaneelta viivästysviikolta 0,5 prosenttia vii- västynyttä suoritusta vastaavasta osasta hintaa ja tämän jälkeen kul- takin alkaneelta viivästysviikolta 1 prosentti vastaavasta osasta hin- taa.

8.4. Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 10 prosenttia 8.3 kohdassa tar- koitetusta osasta hintaa.

8.5. Myyjällä ei kuitenkaan ole velvolli- suutta maksaa vakiokorvausta tai muuta vahingonkorvausta, jos myy- jä osoittaa, että suorituksen viiväs- tys johtuu myyjän vaikutusmahdol- lisuuksien ulkopuolella olevasta es- teestä, (mm. tuuliolosuhteet ja ve- denkorkeus) jota tämän ei kohtuu- della voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei myös- kään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Jos myyjä ei viipymät- tä ilmoita tällaisen ylivoimaisen es- teen alkamisesta ostajalle, myyjä ei voi vedota siihen vapauttamispe- rusteena.

8.6. Xxxxxx saa purkaa sopimuksen myyjän viivästyksen vuoksi, jos sii- tä aiheutuu hänelle olennaista hait- taa. Jos sopimuksen kohteena ole-

vat elementit on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomusten- sa mukaisesti eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää niitä hyväkseen muulla tavoin, ostaja ei saa purkaa sopimusta, ellei viiväs- tys ole kestänyt yli 60 päivää. Osta- ja saa kuitenkin purkaa sopimuk- sen jo ennen kuin viivästys on kes- tänyt yli 60 päivää, jos hän joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen sen vuoksi, että hänen olisi pysyttävä sopimuksessa. Jos viivästynyt ta- vara voidaan hankaluudetta korva- ta muualta hankittavalla vastaaval- la tavaralla, ostajalla on sen osalta oikeus purkaa sopimus, jollei tava- raa ole toimitettu hänen asetta- mansa kohtuullisen lisäajan kulu- essa. Asennustyön viivästyessä ostaja saa purkaa sopimuksen sen osalta kuluttajansuojalain 8 luvun 9

§:n mukaisin edellytyksin.

8.7. Jos ostaja purkaa sopimuksen ko- konaan tai osaksi eikä myyjän jo tekemää suoritusta voida palauttaa olennaisesti muuttumattomana tai ilman, että ostajalle aiheutuu olen- naista haittaa, myyjällä on oikeus saada suorituksestaan korvaus, jo- ka vastaa sen arvoa ostajalle.

9. OMISTUSOIKEUS JA VAARAN- VASTUU

9.1. Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumises- ta kaikissa ostajasta riippumatto- mista syistä siihen asti, kun myyjän suoritus on luovutettu ostajan hal- lintaan.

9.2. Silloin kun myyjä vastaa kuljetuk- sesta, tavaran luovutus on tapah- tunut, kun tavara on purettu kulje- tusvälineestä rakennuspaikalle tai muulle sovitulle paikalle, ellei toimi- tuksen erityisluonteen (paino, muo- to, asennustapa tms.) vuoksi tai muista painavista syistä ole sovittu muusta luovutusajankohdasta (esimerkiksi toimituslausekkein).

9.3. Jos hankintasopimuksen mukaan ostaja vastaa tavaran kuljetukses- ta, vaaranvastuu tavarasta siirtyy hänelle, kun tavara on ostajan lu-

kuun kuormattu hänen hankki- maansa kuljetusvälineeseen.

9.4. Vaaranvastuu asennustyöstä siirtyy ostajalle, kun asennustyö on saa- tettu loppuun.

9.5. Luovutuksen jälkeen kaupan koh- detta myyjästä riippumattomasta syystä kohdanneesta tuhoutumi- sesta, katoamisesta tai vahingoit- tumisesta vastaa ostaja, jonka on siis vahingosta huolimatta makset- tava kauppahinta. Ostajan asiana on myös huolehtia tavaran suo- jaamisesta siitä lähtien, kun vaa- ranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle.

9.6. Omistusoikeus kaupan kohteena olevaan omaisuuteen siirtyy osta- jalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

10. VIRHEILMOITUS

10.1. Ostajan on ilmoitettava virheestä tai puutteesta myyjälle tai tämän edustajalle kohtuullisessa ajassa, normaalisti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän huomasi virheen tai puutteen tai hänen olisi pitänyt huomata se.

10.2. Silloin kun ostaja huolehtii asen- nuksesta tai muusta hänelle so- pimuksen mukaan kuuluvasta työstä, myyjä ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu väärin tai vastoin ohjeita suoritetusta työs- tä, muutoksesta, joka on tehty il- man myyjän lupaa tai myötävai- kutusta, siitä, että työtä on jatket- tu tavarassa havaitusta virheestä huolimatta, jos se olennaisesti vaikeuttaa virheen korjaamista, tavaran ja materiaalin tavanomai- sesta, käytön aiheuttamasta ku- lumisesta tai huonontumisesta.

11. MYYJÄN VASTUU

11.1. Myyjä vastaa toimeksiannon suo- rittamisesta sopimuksen mukai- sesti. Myyjä vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Myyjä vas- taa ostajalle aiheutuneista välit- tömistä vahingoista, jotka johtu- vat myyjän tahallisesti tai tuotta- muksellisesti tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä.

12. VASTUUNRAJOITUS

12.1. Myyjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa ostajan myyjälle maksettavan kauppasumman määrään. Myyjä ei vastaa tilaajal- le mahdollisesti aiheutuneesta välillisestä vahingosta miltään osin. Ostajan ollessa kuluttaja, myyjä vastaa vahinkojen kor- vaamisesta voimassa olevan ku- luttajansuojalain (L 20.1.1978/38) mukaan. Mikäli asennusta ei tee myyjän osoittama taho, myyjä ei vastaa mahdollisen virheellisen asennustyön tuotteille aiheutta- masta vahingosta miltään osin. Myyjä ei myöskään vastaa tuot- teille kuljetuksen aikana tapahtu- neista vahingoista, mikäli rahtiyh- tiö ei ole myyjän puolesta valittu.

13. TAKUU

13.1. Myyjä myöntää ponttoneille (medium, heavy ja muovi- ponttoni) kymmenen (10) vuoden takuun ponttonin toimituspäivästä lukien, sekä laiturin materiaaleille kahden (2) vuoden takuun laiturin toimituspäivästä lukien.

13.2. Takuuehdot:

• Ponttonien takuu on voimas- sa vain, mikäli asennuksen toimittaa myyjän osoittama valtuutettu asentaja. Mikäli ponttoni asennetaan ostajan toimesta, takuu on kaksi (2) vuotta.

• 10 vuoden ponttonitakuu ei kata ponttonia, jossa ostajan pyynnöstä tai spesifikaatiosta käytetään ostajan määrittele- miä materiaaleja, mikäli ne ovat heikompilaatuisia kuin mitä myyjä normaalisti käyt- täisi.

• Takuun piiriin ei kuulu virhe, joka on aiheutunut ostajan toimittamasta piirustuksesta, suunnittelusta tai spesifikaati- osta.

• Takuu ei koske vikaa, joka liit- tyy materiaalin normaaliin ku- lumiseen.

• Takuu ei kata kosmeettisia vahinkoja tai vahinkoja, joilla ei ole merkitystä tuotteen käy-

tettävyyden, rakenteellisen lu- juuden tai kestävyyden kan- nalta (esim. värierot puutava- rassa tai oksaiset laudat).

• Myyjä ei vastaa materiaalin vahingoista, jotka ovat aiheu- tuneet luonnonmullistuksesta, kuten esimerkiksi poikkeuk- sellisesta veden korkeuden vaihtelusta, myrskystä, kor- keasta aallokosta tai jäiden liikkumisesta.

• Takuun piiriin ei kuulu ilmoite- tut vähäiset poikkeamat ilmoi- tetuista materiaalin mitoista tai ominaisuuksista.

• Takuu ei kata tuotetta, jonka sopimuksen mukaista hintaa ei ole kokonaisuudessaan maksettu.

• Myyjän osoittaman valtuute- tun asentajan tekemälle asennukselle myönnetään 1 vuoden asennustakuu.

14. YLIVOIMAINEN ESTE

14.1. Myyjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksiensa ul- kopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyt- tää ottaneen huomioon sopimuk- sentekohetkellä ja jonka seura- uksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko. sulku, boikotti ja muu työ- taistelutoimenpide katsotaan yli- voimaiseksi esteeksi myös silloin, kun myyjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Säätilanne, joka estää asennuksen esim. tuu- liolosuhteet, vedenkorkeus. Ali- hankkijan viivästys em. syistä katsotaan myös ylivoimaiseksi esteeksi.

15. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

15.1. Mikäli sopijapuoli rikkoo oleelli- sesti sopimuksen ehtoja, toisella sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus. Myyjällä on oikeus pur- kaa sopimus, jos ostaja on ilmei- sesti maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin. Mikäli sopimus pure- taan, ostaja maksaa hyväksytysti suoritetusta tilauksen/kaupan

osasta korvauksen sovitun veloi- tusperusteen mukaisesti purka- mispäivään tai töiden lopettamis- hetkeen saakka, mikäli töitä sovi- taan tehtäväksi purkamispäivän jälkeen. Myyjällä on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen purkamisesta aiheutuneista kus- tannuksista ja vahingosta, jos so- pimuksen purkaminen johtuu myyjästä tai tämän vastuulla ole- vasta syystä.

16. LAINVALINTA JA ERIMIELI- SYYKSIEN RATKAISEMINEN

16.1. Näihin yleisiin toimitusehtoihin, ti- lausprosessiin ja toimituksiin ko- konaisuudessaan, samoin kuin erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia. Kaikki myyjän ja ostajan vä- liset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin.

16.2. Mikäli erimielisyyttä ei kyetä so- pimaan, ratkaistaan erimielisyys välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa menettelyssä, yhden (1) välimiehen kokoon- panossa. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sopimukseen välimiehes- tä, välimiehen nimeää sopijapuo- len vaatimuksesta Turun kauppa- kamarin välityslautakunta. Väli- miesoikeuden istuntopaikka on Turku.

16.3. Mikäli tilaajana on kuluttajan asemassa oleva henkilö, eikä erimielisyyksiä voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, jossa voidaan esimerkiksi kuulla asiantuntijoita, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkais- tavaksi, ratkaistaan riita oikeu- denkäymiskaaren 10 luvun sään- nösten määrittämässä käräjäoi- keudessa.