RT 80260
RT 80260
1(5)
URAKKASOPIMUS YSE 1998
Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke
Numero Rakennuskohde Urakkasopimus
PÄÄURAKKA
1 SOPIJAPUOLET Tilaaja
Tilaajan edustajat : Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa
Urakoitsija Ouman Oy
Urakoitsijan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Myyjän Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
2 MUUT OSAPUOLET SEKÄ OSAPUOLTEN ROOLIT Rakennuttaja
Sama kuin tilaaja
Valvoja
Sama kuin tilaaja
Pääurakoitsija
Sama kuin urakoitsija
Työmaan johtovelvolli- suuksista vastaava (päätoteuttaja)
Sama kuin tilaaja
Työmaapalveluista vastaava
Sama kuin tilaaja
Sivu-urakoitsijat
Ouman voi käyttää alihankkijoita. Ouman vastaa alihankkimansa työn laadusta, sekä siitä, että alihankkijan henkilöstöllä on riittävä tietotaito suorittaa vaaditut tehtävät ja siitä, että sen alihankkijaa sitovat salassapitoa koskevat ehdot.
Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat
** Tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan
3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ
Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.
Tässä urakkasopimuksessa käytetään YSE:n mukaista käsitteistöä. Muina käsitteinä noudatetaan ensi-sijaisesti muita julkaistuja ja rakennusalalla yleisesti käytössä olevia käsitteitä.
4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
Urakan kohde Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan _ _urakan ja täyttämään tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määritellyt velvoitteensa.
Pääsuoritusvelvollisuus
Viite YSE 1 § Urakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt työt ja hankinnat saatettuna täysin valmiiksi, sekä muut sopimusasiakirjoissa sille asetetut velvoitteet.
Sivuvelvollisuudet
Viite YSE 2 § Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin.
Työmaapalvelut
Viite YSE 3 § Työmaapalveluista vastaa tilaaja.
Työmaan johtovelvollisuudet
Viite YSE 4 § Tilaaja on työmaan päätoteuttaja ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista.
5 SOPIMUSASIAKIRJAT
Viite YSE 12 § Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja.
Viite YSE 13 § Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 1.Sopimus liitteineen
2.YSE- ehtojen mukaan Osapuolten laatimat ja allekirjoittamat mahdolliset pöytäkirjat
3.Muut sopimusasiakirjat siinä järjestyksessä kuin YSE- ehtojen kohdassa 13 § on määritetty.
Urakka-asiakirjaluettelo
Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys
A. Kaupalliset asiakirjat
B. Tekniset asiakirjat
6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS
Lupien hankkiminen
Viite YSE 8 §
Ei tarvita
Suunnitelmien toimittaminen
Viite YSE 8 §
Ei ole
Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat
Viite YSE 7 § ja 8 §
Ei ole
7 LAADUNVARMISTUS
Viite YSE 9 § Viite YSE 10 §
8 URAKKA-AIKA
Viite YSE 17 §
Sovitun aikataulun mukaisesti
9 VIIVÄSTYSSAKKO
Viite YSE 18 §
Ei ole.
10 TAKUUAIKA
Viite YSE 29 §
Urakan takuuaika on 24 kuukautta kohteen valmistumisesta.
11 VAKUUDET Xxxxxxxxxxxx vakuudet Viite YSE 36 §
Ei ole. YSE 36 § ei sovelleta.
Tilaajan vakuudet
Viite YSE 37 § Ei ole.
12 VAKUUTUKSET
Viite YSE 38 §
Urakoitsija hoitaa kaikki lakisääteiset ja työehtosopimuksen mukaiset vakuutukset työn suorituksen ajaksi.
Rakennustyövakuutusta ei oteta.
Urakoitsija vastaa itse omien rakennusvälineidensä vakuuttamisesta.
13 URAKKAHINTA
Viite YSE 39 §
Urakoitsija laskuttaa urakkaa kohdekohtaisesti työn valmistuttua. Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa urakoitsijalle kiinteän urakkahinnan, joka on:
14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN
Viite YSE 40 §
Maksut suoritetaan urakkasuoritukseen sidotun maksuerätaulukon mukaisesti. Maksuerän maksuaika alkaa, kun lasku on esitetty tilaajalle ja työvaihe on todettu tehdyksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Lasku lähetetään sähköisessä muodossa. Lasku voidaan myös toimittaa paperisena.
Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko.
15 HINTASIDONNAISUUDET
Viite YSE 48 §
Viite YSE 49 § Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.
16 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN
Viite YSE 44 § Viita YSE 47 §
Muutokset sovitaan etukäteen tilaajan kanssa.
17 OMISTUSOIKEUS
Viite YSE 51 §, 52 §, 53 § Noudatetaan YSE 51 §, 52§, 53 § kohtia. Jätteet lajitellaan jätehuoltolain mukaisesti.
18 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN
Viite YSE 59 § Viite YSE 46 §,
Lisä- ja muutostyöt sovitaan etukäteen tilaajan kanssa.
19 VALVONTA
Viite YSE 59 § Tilaaja suorittaa valvontaa Viite YSE 60 §
20 TYÖNJOHTO
Viite YSE 56 § 1
Viite YSE 56 § 2 työmaan vastaava työnjohtaja ja urakoitsijan edustaja kohteessa on;
Xxxxx Xxxxxxx puh 050 3377 545
21 TYÖSUOJELU
Viite YSE 57 §
Työsuojelusta vastaa Ouman Oy
Xxxxxx Xxxxxxx
puh 040 125 2029
Urakoitsijan on ilmoitettava pyydettäessä omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset rakennuttajalle. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava näkyvillä kuvallinen henkilökortti.
22 YHTEISET TOIMITUKSET
Viite YSE 66 § Yhteisistä toimituksista on sovittu seuraavaa:
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa.
23 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Tilaaja ilmoittaa hankkeesta tiedot Verottajalle lain vaatimalla tavalla.
Ouman ei vastaa välillisistä vahingoista. Oumanin vastuu välittömistä vahingoista on enintään Sopimuksen alla toimitettavan urakan hinta (ALV 0%).
24 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Viite YSE 92 §
Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla, mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistaviksi.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle.
Paikka Helsingissä . _kuuta 2018. Allekirjoitukset
Tilaaja
Urakoitsija
Todistajat