URAKKAOHJELMA
HANKE
Asfaltointityöt versio 2021
URAKKAOHJELMA
Vakioehdot osa B
Tämä urakkaohjelman osa B (vakioehdot) täydentää urakkaohjelman osaa A (hankekohtaiset tiedot).
SISÄLLYSLUETTELO
1. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4
1.1 Pääsuoritusvelvollisuus 4
1.2 Urakkarajat 4
1.3 Sivuvelvollisuudet 4
1.3.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaaja- vastuulaista johtuvat velvollisuudet 4
1.3.1.1 Työvoimamääräykset 5
1.4 Työmaapalvelut 6
1.5 Työmaan johtovelvollisuudet 6
1.6 Yhteiset työt 6
1.7 Asfaltointityöt 7
1.8 Alusta- ja esityöt 8
1.9 Muut työt 9
2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 10
2.1 Urakkamuoto 10
2.2 Urakkasuhteet 10
2.3 Maksuperuste 10
3. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 10
3.1 Urakoitsijan vakuudet 10
3.1.1 Rakennusajan vakuus 10
3.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 11
3.2 Tilaajan vakuudet 11
3.3 Vakuutukset 11
3.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 11
4. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 11
4.1 Urakkahinnan muodostuminen 11
4.2 Urakkahinnan maksaminen 11
4.2.1 Maksusuoritukset 11
4.2.2 Pidätykset 12
4.2.3 Toiminnalliset sanktiot 12
4.2.4 Poikkeavan työajan korotus 13
4.3 Suunnitelma- ja hintamuutokset 14
5. ORGANISAATIOT 14
5.1 Tilaajan organisaatio/edustajat 14
5.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 14
6. YHTEISET TOIMITUKSET 14
6.1 Katselmukset 14
6.2 Työmaakokoukset 15
6.3 Työmaapäiväkirja 15
6.4 Käyttöönottotarkastus 15
6.5 Vastaanottotarkastus 15
6.6 Takuutarkastus 15
7. LAADUNVARMISTUS 15
7.1 Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet 15
7.2 Tilaajan laadunvarmistus 16
7.3 Urakoitsijan laadunvarmistus 16
7.3.1 Laatusuunnitelma 16
7.3.2 Ennakkokokeet 16
7.3.3 Työnaikainen laadun seuranta 16
7.3.4 Valmiin päällysteen tutkiminen 17
8. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 17
8.1 Sopimuksen purkaminen ja irtisanominen 17
8.2 Varottavat rakenteet, laitteet , puut yms 18
8.3 Ongelmajätteet 18
8.4 Ilmoitukset 18
1. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
1.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS
Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat on esitetty urakkaohjelman han- kekohtaisessa osassa A. Tässä on esitetty em. töihin liittyviä täsmen- nyksiä.
1.2 URAKKARAJAT
Yksittäisten työkohteiden rajaus suoritetaan kohdekohtaisesti työmaa- kokouksissa. Mikäli urakassa käytetään massan valmistukseen tilaajan raaka-aineita, ei urakoitsija saa käyttää niitä muille tilaajille tehtäviin töihin.
1.3 SIVUVELVOLLISUUDET
Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa ellei muusta sovita. Kaikista mittaustoimituksista laaditaan mittauspöy- täkirja. Jokainen työkohde mitataan omana erillisenä kohteena.
Tilaaja hankkii kohdekohtaiset työluvat arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana tehtäviä töitä varten. Muina aikoina tehtäville töille luvat hank- kii urakoitsija (esim. yötyölupa, lupa häiritsevän työn tekemistä var- ten).
1.3.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vas- taavat selvitykset, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oi- keus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.
Urakoitsijan päätoteuttaja-asema määritetään kohteittain.
Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henki- lön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla mm. veronumero. Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloitta- mista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työsken- televien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.
1.3.1.1 Työvoimamääräykset
Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa.
Jos urakoitsijalla on tämän sopimuksen tarkoittamissa tehtävissä työ- maalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huo- lehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista.
Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä min- kä maalainen hän on:
a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä.
b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETA-valtiossa toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti Suomeen on Suo- messa tapahtuvan työn aikana oltava oleskelu- ja työlu- van voimassa siinä EU/ETA-jäsenvaltiossa, josta työnteki- jä lähetettiin Suomeen.
Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdoista säädetään laissa lä- hetetyistä työntekijöistä (1148/1999).
Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että urakoitsija itse ja tähän sopimukseen liittyvät alihankkijat noudattavat suomalaisen työehtoso- pimuksen mukaisia määräyksiä.
Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturma- vakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaaval- la tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lain- säädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vas- taavalla tavalla.
Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalai- sen lainsäädännön edellyttämät verot.
Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. EU/ETA-alueelta lähetettyjen työntekijöiden osalta tämä tapahtuu A1 –todistuksella, sosiaaliturvaso- pimusmaista tulevien lähetettyjen työntekijöiden osalta vastaavalla sopimuksella ja sopimuksettomista maista tulevien työntekijöiden osal- ta eläkevakuuttamista koskevilla tiedoilla.
1.4 TYÖMAAPALVELUT
Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa nii- den toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväk- synyt.
Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoi- keudet.
1.5 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja vastaa päätoteut- tajan velvollisuuksista työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti ole nimet- tynä muuta päätoteuttajaa, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet.
Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden.
1.6 YHTEISET TYÖT
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Liikennejärjes- telyjen suunnittelu ja toteutus tehdään Suomen kuntatekniikan yhdis- tyksen julkaisua ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013” nou- dattaen.
Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviran- omaisille.
Tavanomaista suurempien liikennejärjestelyjen (esim. kiertotiet, bussi- reittien järjestelyt, pitempiaikaiset sulkemiset ja yksisuuntaistamiset) suunnittelusta vastaa tilaaja. Toteutuskustannukset sovitaan tapaus- kohtaisesti.
Urakoitsija ei ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai pysä- köinti-, huolto- ja varastoalueena muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita ilman tilaajan edustajan tai maanomistajan lupaa. Työtä varten tarvittavat laitteet ja varastot on sijoitettava siten, että ne eivät koh- tuuttomasti häiritse tai estä liikennettä.
Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki työn aikana käyttämänsä alueet sekä viimeistelytöiden yhteydessä ilman eri korvausta siivottava
ja kunnostettava ne sekä kunnostettava/korjattava töistä vaurioituneet laitteet ja varusteet
1.7 ASFALTOINTITYÖT
Työn käynnistyessä urakoitsija laatii ajoitetun työohjelman jota tarvit- taessa tarkennetaan. Urakoitsijan on aloitettava työt työohjelman mu- kaisesti ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti valmiiksi ohjelman mukaises- ti. Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin 07-18 välisenä aikana.
Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloinkin kuin arkisin 07-18 välisenä aikana.
Asfalttimassojen dokumentointi
Asfalttimassoilla, käytetyllä sideaineella ja kiviaineksella tulee olla CE- merkintä. Jokaisesta kohteessa käytetystä massakuormasta tulee do- kumentti, josta selviää kohdetiedot, kuljetusvälineen tiedot ja asfaltti- massan tiedot.
Asfalttirouheen käyttö
Asfalttirouheen käytöstä on sovittava aina tilaajan kanssa.
Asfalttipäällystetyöt
Asfalttipäällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikki- ne raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle, levitystyö ja tiivistys- työ täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työ- tuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet.
Asfalttipäällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraa- vat aputyöt:
– sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneel- lista alkupuhdistusta
– mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus
– valmiin sauman liuostus
– työaikaiset suunnitelmat.
Uusioasfalttipäällystetyöt
Uusioasfaltointitöiden yksikköhintoihin on sisällytettävä samat osa- tekijät kuin asfalttipäällystetöihin. Hinnat annetaan arvolle RC50 (van- han asfaltin osuus massasta 50 %).
Sirotepintaus (SIP)
Sirotepintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt:
– sidotun alustan liimaus ja tasaus yksikköhintaluettelossa mai- nituilla hinnoilla
– alustan puhdistus tasauksen jälkeen
– sideaineen levitys
– kiviaineksen levitys ja tiivistys
Soratieden pintaus (SOP)
Soratien pintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt:
– alustan muotoilu tasausmurskeella ja sen tiivistys (tasaukseen käytettävän kiviaineksen määrä ja raekoko on sovittava ta- pauskohtaisesti)
– sideaineen levitys
– kiviaineksen levitys ja tiivistys
1.8 ALUSTA- JA ESITYÖT
Seuraavat työt, jotka eivät sisälly päällysteen yksikköhintoihin, suorite- taan erikseen sovituilla yksikköhinnoilla.
Sitomaton alusta
Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen pääosin valmiiksi. Urakkaan kuuluu kantavan kerroksen viimeistely. Viimeistelyyn kuuluu tasausmurskekerroksen (0-5 cm) muotoilu suunnitelmien mukaiseen tasoon ja kaltevuuksiin tiivistettynä.
Kantavan kerroksen yläosan (tasausmursketta puuttuu) teko valmiiksi kaikkine töineen suoritetaan yksikköhinnoilla. Yli 10 cm:n (keskimää- rin) mursketäyttöjen teko suoritetaan erikseen sovittavin yksikköhin- noin (kantavan kerroksen rakentaminen).
Urakkaan kuuluu kaivon kansien ja sulkujen säätö lopulliseen korkeu- teen ja kaltevuuteen korotusrenkaita käyttäen tai kelluvia kansistoja säätäen sekä lähtösaumojen teko.
Sidottu alusta
Urakkaan kuuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Li- säksi urakkaan kuuluu jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja pois ajo, kaikkien liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus sekä työai- karajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksik- köhintoihin.
Kaivojen ja kansistojen laskemisesta jyrsintätyön ajaksi ja nostamises- ta ja ympäryksen paikkauksesta maksetaan sopimuksen mukainen yk-
sikköhinta.
Jyrsintä ja asfaltointityöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden-kolmen viikon (sovitaan työmaakokouksessa) kulu- essa jyrsinnän suorittamisesta. Urakoitsijalle kuuluu mahdollisten puh- jenneiden kohtien paikkaus ennen asfaltointityötä.
Jyrsintätyö voi ulottua reunatukeen saakka.
Jos näkymättömissä oleva kansirakenne rikkoo urakoitsijan kalustoa eikä kansirakenteen sijainti ole ollut urakoitsijan tiedossa esim. luovu- tetuissa suunnitelmissa, on tilaaja korvausvelvollinen vahingosta. Jos taas kannen sijainti on urakoitsijan tiedossa ja vahinkoja syntyy jyr- sinnän vuoksi, urakoitsijan on vaihdettava kansisto kustannuksellaan. Kansistona käytetään tällöin kelluvaa kansistoa.
1.9 MUUT TYÖT
Urakkaan kuuluu seuraavien valmistelu- ja erikoistöiden suoritus, jois- ta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta:
– kansistojen korkeudensäätötyöt (kaivot ja sulut) asfaltoival- la/päällystettävällä alueella
– asfalttireunalistojen ja kourujen rakentaminen
– saumanauhojen hankinta ja asennus
– reunatukien oikaisu ja asennustyöt
Kansistojen nosto ja vaihtotyöt
Suoritettaessa kansistojen vaihto- tai säätötöitä kohteessa, jossa on useampia päällystekerroksia tehdään työ kahdessa vaiheessa. Kum- mastakin työvaiheesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Paikkaustyössä, jonka kustannuksista sovitaan ennen työn alkua, kan- sisto nostetaan tulevan kulutus- kerroksen alapintaan. Korkeussovitus lopulliseen tasoon suoritetaan kulutus- kerrostyön yhteydessä, synty- vistä kustannuksista sovitaan ennen työhön ryhtymistä ellei tästä ole muuta sanottu.
Kun vanhaa päällystettä korkeammalla olevan kansiston korkeusase- maa ei asfaltointityön yhteydessä tarvitse korjata, poistetaan kansiston ympärillä olevaa asfalttia noin 0,5 m:n leveydeltä uuden massan liit- tymisen varmistamiseksi.
Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat on sisäl- lytettävä kansistojen säädön yksikköhintoihin.
Kiinteän kansiston vaihdosta kelluvaksi maksetaan yksikköhintaluette- lon mukainen yksikköhinta.
Reunatukien oikaisu
Urakkaan kuuluu vähäiset luonnonkivisten reunatukien oikaisutyöt (erillinen yksikköhinta). Tähän kuuluu ajoradan puolelle syntyneen kai- vu-uran täyttö murskeella tai asfalttimassalla. Jalkakäytävän tai tms. alueen päällystys/korjaus sovitaan erikseen.
2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
2.1 URAKKAMUOTO
Urakka on kokonaisurakka.
2.2 URAKKASUHTEET
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaa- jan hyväksymille aliurakoitsijoille.
Urakoitsija voi toimia erikseen nimetyissä kohteissa aliurakoitsijana. Tilaaja toimii päätoteuttajana ja urakoitsija aliurakoitsijan ominaisuu- dessa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen ja toteutusaikatauluun liittyviä määräyksiä.
2.3 MAKSUPERUSTE
Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yk- sikköhinnat ja määrämittausperusteissa esitetyllä tavalla mitatut työ- määrät.
3. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
3.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET
3.1.1 Rakennusajan vakuus
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa:
a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä
b) viivästyssakon suorittamisesta
c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsi- jan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti,
- kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan,
- kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu
- kun takuuajan vakuus on asetettu
- kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle hen- kilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen
- kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustu- vat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.
3.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus
Takuuaika on kaksi vuotta. Sorakadun sirotepintauksen takuuaika on yksi vuosi. Xxxxxxxxxx laatu arvostellaan käyttöönottotarkastuksen yh- teydessä, kun irtonainen kiviaines on harjattu pois. Pintauksen takuu- aika ei koske kuitenkaan risteysalueita, jyrkkiä mäkiä eikä muita sellai- sia kohtia, joissa raskaan liikenteen aiheuttama pistekuormitus on ai- heuttanut pintaukseen vaurioita.
Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta kaikki työt käsittä- västä urakkahinnasta.
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei takuun antaja va- paudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suh- teet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78–81 §:n perusteella.
3.2 TILAAJAN VAKUUDET
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä ase- ta vakuutta.
3.3 VAKUUTUKSET
3.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen
Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n 10 kohdan mu- kaiset vakuutukset.
4 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
4.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN
Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmu- kaisten yksikköhintojen perusteella.
4.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN
4.2.1 Maksusuoritukset
Ennakkomaksua ei suoriteta. Laskut on lähettävä jokaisesta työkoh-
teesta erikseen. Laskun liitteenä on mittauspöytäkirja, johon lasku pe- rustuu. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esi- tetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukai- nen vuotuisen viivästyskorko.
4.2.2 Pidätykset
Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista puutteista ja vioista johtuvat an- siottoman hyödyn pidätykset ja arvonvähennykset. Lopullinen hyväk- syminen tehdään vastaanottotarkastuksessa.
Tilaajalla on oikeus pidättää laskuista tai viimeisestä maksuerästä mahdollisten vahinkojen aiheuttamat kustannukset kunnes ne on selvi- tetty.
4.2.3 Toiminnalliset sanktiot
Sanktio tarkoittaa urakoitsijan toiminnallisesta laiminlyönnistä määriteltävää sanktiota. Sanktioita ovat:
- kirjallinen muistutus
- sakko (rahallinen korvaus, joka voidaan vähentää urakan laskutuksesta)
- urakoitsijan edustajan vaihto
- urakan purku
Kirjallinen muistutus
Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työ- maakokouksessa. Muistutus voi olla:
- Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena laa- ditun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus
- Tilaajan suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljas- tuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta ura- koitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia.
Sakko
Sakko on kirjallisen muistutuksen jälkeen (samasta asiasta) seuraava rahallinen sanktio. Laiminlyönnin tai puutteen ollessa vakava, sakko voidaan määrätä myös ilman muistutusta. Useampivuotisessa urakassa tarkastellaan asfaltointikautta kerrallaan.
Urakoitsijan edustajan vaihto
Tilaajalla on oikeus urakoitsijan edustajan vaihtoon (vastuunalainen työnjohtaja), mikäli urakkaan on kirjattu useita muistutuksia ja sakkoja.
Urakan purku
Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki edellä luetellut keinot on käytetty eikä urakoitsijan toimin- ta senkään jälkeen vastaa sopimusasiakirjojen vaatimuksia.
Toiminnallinen poikkeama | Samasta laiminlyönnistä annetut muistutukset ja sakot | ||
ensimmäinen kerta | toinen kerta | seuraavat kerrat | |
Laatusuunnitelman vastainen toiminta | muistutus | 500 € | 1 000 € |
Tilaajan tekemän valvonnan perusteella havaittu huomat- tava laatupoikkeama, josta urakoitsija ei ole tehnyt poik- keamaraporttia | muistutus | 1 000 € | 2 000 € |
Urakoitsijan laaturaportoinis- sa, päiväkirjoissa yms. asia- kirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaa- mattomia tietoja | 1 000 € | 3 000 € | urakoitsijan edustajan vaihto |
Liikenteen hoidon, työnai- kaisten järjestelyiden, tiedot- tamisen laiminlyönti tai puu- te (esim. unohdettu sovittu tiedottaminen, jätetty työn jälkeen tietyömerkki) | muistutus | 1 000 € | 3 000 € |
Liikenteen hoidon, työnai- kaisten järjestelyiden, työ- turvallisuuden vakava laimin- lyönti tai puute (esim. suoja- tie, kielletty ajosuunta pois- tettu) | 2 000 € | 5 000 € | urakoitsijan edustajan vaihto |
Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta tilaajan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kaikki kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta.
Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaaranta- vat puutteet ja epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oi- keuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.
4.2.4 Poikkeavan työajan korotus
Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain yötyönä (arkisin klo 18.00–07.00) tai viikonlopputyönä (la klo 00.00–ma klo 07.00) maksetaan ko. työn osalta korotus. Korotuk- sen suuruus on 30 %.
Mikäli jyrsintätyö tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain 15.10. jälkeen ja tehdään ennen seuraavan vuoden kauden aloitusta, maksetaan 30 %:n suuruinen kylmän vuodenajan korotus.
4.3 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET
Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista ja vaikutuksesta urakka-aikaan on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä.
5. ORGANISAATIOT
5.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT
Tilaajan edustajat mm. turvallisuuskoordinaattori, nimetään aloitusko- kouksessa ja toimivaltuudet määritellään erikseen.
5.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT
Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan edustajan ja vastaavan työnjohtajan ja vähintään yhden työntekijän jokaisesta työryhmästä on kyettävä kommunikoi- daan suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä.
Urakoitsijan työnjohdossa toimivalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva katu- tai tieturvakoulutus 2 pätevyys ja työntekijöillä 1 pätevyys.
Xxxxxxx pidättää itselleen perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoit- sijan esittämä työnjohto.
6. YHTEISET TOIMITUKSET
6.1 KATSELMUKSET
Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksis- sa
ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön.
Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan aloituskokouksessa. Jos sito- mattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan tehtä- viin, urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jot- ka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautukset tulee merkitä työmaapäiväkirjaan.
6.2 TYÖMAAKOKOUKSET
Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakoko- uksia. Xxxxx myös työturvallisuusasiakirjan kohta ”Turvallisuussäännöt
1.4 Kokouskäytännöt”
6.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA
Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.
6.4 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS
Työkohteen/urakan valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnäollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä määräaikoineen sekä työkohteen tilaajan käyt- töön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä.
6.5 VASTAANOTTOTARKASTUS
Urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä.
Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet.
6.6 TAKUUTARKASTUS
Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 §:n mukaisesti.
7. LAADUNVARMISTUS
7.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET
Asfalttitöiden laatu arvostellaan sopimusasiakirjojen mukaisesti. Asfalt- timassojen ohjearvot ja laatuvaatimusluokat on esitetty tarjouslomak- keissa.
Arvonmuutokset määräytyvät asiakirjan "Arvonmuutosperusteet 2018" mukaisesti.
Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaa- jan suostumuksella voidaan käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset täyttämättömiä raaka-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset päällysteen laatuun ja kestävyyteen tun- netaan riittävän hyvin ja ko. ainesten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituksessa muutoin perusteltua. Tällöin asfalttimassan kokemusperäinen suunnittelu on yleensä välttämätön.
7.2 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS
Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan sideaine-, täyte- jauhe- ja tartukenäytteet. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön ai kaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia asfalttikiviaineksesta sekä sirotepintaus ja sorakadun pintaustöiden sideaineen levitykseen liitty- viä tarkistuksia (kg/m2).
7.3 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS
7.3.1 Laatusuunnitelma
Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toi- mintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatu- suunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla.
Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma en- nen urakkasopimuksen allekirjoitusta.
7.3.2 Ennakkokokeet
Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen kokemusperäisestä/toiminnallisesta suunnittelusta käyt- tötarkoitus huomioon ottaen.
7.3.3 Työnaikainen laadun seuranta
Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN 12697-27. Mene telmässä on annettu ohjeet massanäytteiden otosta kuormasta, sekoit- timen alta, ajoradalle levitetystä massasta, pintauksista, valuasfaltin- keittimestä, asfalttirouheesta sekä poranäytteiden otosta. Urakkasopi- musasiakirjoissa määrätään mitä näytteitä otetaan ja mitkä ominai- suudet niistä tutkitaan.
Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvar- mistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutki- muksesta. Laadun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näyt- teet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edusta- jan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. So- pimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunval- vontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi.
Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan ellei toisin sovita.
7.3.4 Valmiin päällysteen tutkiminen
Asfalttimassan koostumus tutkitaan ja arvostellaan massanäytteiden ja poranäytteiden perusteella. Näytteiden otossa noudatetaan menetel- mää SFS-EN 12697-27.
Massamäärän, tyhjätilan ja mahdollisesti massan koostumuksen selvit- tämiseksi urakoitsija kustannuksellaan ottaa poranäytteet, paikkaa näytteenottoreiät ja toimittaa ne yhteisesti sovittuun laboratorioon. Laboratoriotutkimuskustannuksista vastaa urakoitsija.
Asfalttinormien 2017 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahan- sa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tu- lokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muutkin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa.
Asfalttipäällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraa- vana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulliset ar- vonmuutokset tältä osin määrätään jälkitarkastuksessa todettujen seikkojen perusteella.
8. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
8.1 SOPIMUKSEN PURKAMINEN JA IRTISANOMINEN
Jos urakoitsija joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oi- keus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin.
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös yri- tyksen ryhtyessä yritysjärjestelyihin, ellei urakkasopimuksen oikeuk- sien ja velvoitteiden siirtymisestä kirjallisesti erikseen sovita.
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli tilaajalla on perusteltu syy uskoa, ettei urakoitsija kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun ai- kataulun puitteissa urakoitsijan toistuvasti viivästyttyä suorituksessaan urakoitsijasta johtuvista syistä.
Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvel- voitteensa eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Olennaisena rikkomuksena ei pidetä maksujen vähäistä myöhästymistä.
Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hin- toja.
Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopi- japuolelle.
8.2 VAROTTAVAT RAKENTEET, LAITTEET, PUUT YMS.
Työalueella ja sen läheisyydessä olevat rakenteet ja laitteet (liiken-
teenohjaus-, valaistus- ja yms. laitteet sekä kalusteet, varusteet ja ra- kenteet) tulee tarvittaessa suojata tilaajan antamien ohjeiden mukai- sesti tai järjestää töiden suoritus siten, että vahingonvaaraa ei synny.
Työkohteen lähellä olevat puut on urakoitsijan toimesta suojattava ti- laajan antamien ohjeiden mukaisesti.
8.3 ONGELMAJÄTTEET
Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan merkintätyöhön liittyvis- tä
mahdollisista ongelmajätteistään lainsäädännön mukaisesti.
8.4 ILMOITUKSET
Tilaaja ilmoittaa urakkatiedot verohallinnolle rakentamisen tiedonan- tomenettelyn mukaan.
Tilaaja voi julkaista työaikataulun omassa nettiportaalissaan ja antaa sen muidenkin tahojen julkaistavaksi.