LASITUSTÖIDEN PIENTOIMITUSEHDOT 21.3.2024

LASITUSTÖIDEN PIENTOIMITUSEHDOT 21.3.2024

Suomen Tasolasiyhdistys ry on hyväksynyt nämä pientoimitusehdot 21.3.2024 ja suosittelee niiden käyttöä lasitustöiden pientoimituksissa.

1. EHTOJEN SOVELTAMINEN

Yksityisen henkilön tai pienyrityksen (myöhemmin tilaaja) tilaamissa lasitustöissä noudatetaan näitä lasitusalan toimitusehtoja, mikäli niitä ei tilaajan ja lasitusurakoitsijan (toimittaja) välisellä kirjallisella sopimuksella ole muutettu. Lasitustyöhön sisältyy sekä työn että materiaalin toimitusta.

2. TARJOUS

Tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouk- sen päivämäärästä.

3. Kauppasopimuksen syntyminen

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun kirjallinen so- pimus allekirjoitetaan tai, jos sitä ei tehdä, silloin kun tilaaja hyväksyy kirjallisesti toimittajan kirjalli- sen tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Kirjallinen vahvistus voidaan tehdä esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Tilaajan on aina hyväksyttävä tar- jous/tilausvahvistus kirjallisesti.

Jos asiakirjoissa on keskenään erilaisia määräyksiä, on järjestys: kauppasopimus, tilausvahvistus, ti- laus, tarjous ja tarjouspyyntö.

4. Peruutusehto

Mittatilaustöissä ei ole peruutusoikeutta sen jäl- keen, kun tilauksen valmistus on aloitettu.

TOIMITUSPAIKKA

Toimituspaikka on tilaajan tarjouspyynnössä esit- tämä osoite, ellei muuta ole sovittu. Jos toimitus- paikka on sovittu puhelimessa, toimittaja kirjaa sen tilausvahvistukseen.

Jos toimituspaikaksi on sovittu toimittajan toimi- piste, on tilaajan noudettava tilaus sovitussa ajassa. Jos tilausta ei noudeta, on tilaaja velvolli- nen kuitenkin maksamaan tilauksesta syntyneet kustannukset (materiaali ja tehty työ).

5. HINTA

Hinta on kiinteä, ja sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron (ALV), joka näytetään myös eriteltynä.

Lisä- ja muutostyöt otetaan huomioon hintaa nos- tavina. Niiden vaikutus hintaan on ilmoitettava ti- laajalle viivytyksettä.

6. TOIMITUKSEN MAKSAMINEN

Toimituksen hinta suoritetaan sovittuna eräpäi- vänä. Myöhästyneille maksuille suoritetaan sopi- muksen tai korkolain mukainen viivästyskorko.

7. TOIMITUSAIKA

Toimittajalla on oikeus pidentää toimitusaikaa, jos siihen on tilaajan puolelta johtuva syy, kuten lisä- tai muutostyö. Lisäaikaa koskevista vaatimuksista on sovittava kirjallisesti tilaajan ja toimittajan kes- ken ennen muutostöihin ryhtymistä.

Toimitusaikaa pidentää myös ylivoimainen este.

Tilaajan tulee varmistaa, että toimitus on mahdol- lista sovittuna ajankohtana. Jos toimitusta ei voida suorittaa toimittajasta riippumattomista syistä, on hänellä oikeus laskuttaa tilaajaa aiheutuvista ku- luista.

8. VIIVÄSTYMINEN JA VIIVÄSTYSSAKKO

Jos toimitusta ei voida lainkaan täyttää tai vain jol- takin osalta tai tavaraa ei voida ottaa vastaan, niin osapuolten on ensi tilassa ilmoitettava tästä toi- selle osapuolelle.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle ha- vaittuaan tulevan viivästyksen. Viivästymisestä on ilmoitettava myös kirjallisesti.

Toimittajan velvollisuus korvata tilaajalle viivästy- neet tai toimittamatta jääneen toimituksen ai- heuttama vahinko tai tappio on 0,5 % viivästyneet toimituksen arvosta kultakin täydeltä viikolta, kui- tenkin enintään 10 %. Viivästyssakko velvollisuutta ei ole, jos rakennuskohde on toisten viivästyksen takia siinä vaiheessa, ettei toimittajan viivästys ai- heuta tilaajalle vahinkoa.

9. TYÖMAAJÄRJESTELYT

Ennen toimituksen aloittamista todetaan tilaajan ja toimittajan välillä siitä, että kaikki työn suorituk- sen kannalta olennaiset asiat ovat kunnossa, kuten mm. työmenetelmät, työjärjestys, käytettävät la- sit ja lasitusmateriaalit, suojaus ja erikoisongel- mat.

Työkohteessa tilaaja ja toimittaja yhdessä toteavat työtä haittaavat esteet/rajoitukset, kuten kaivan- not, kasvustot, aidat, kulkuväylät jne., jotta työ- maa on turvallinen ja toimiva.

Tilaaja ja toimittaja sopivat yhdessä työtä haittaa- vien esteiden poistamisesta ja niistä aiheutuvien kustannusten korvausten määrästä toimittajalle, ellei haittojen kustannuksia ole tarjouspyynnössä sisällytetty urakkaan.

10. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOITTEET

Tilaaja hoitaa toimittajalle korvauksetta lasitus- kohteessa:

- Sähkövirran

- Työtä haittaavien esteiden (esim. kasvillisuus, autot yms.) poistamisen

- Mahdollisten viranomaisten vaatimien lupien järjestämisen. Jos urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan luvat, niin tilaaja maksaa ne laskun mukaan.

11. OHJEET

Rakennuslasin vastaanottoa, käsittelyä, varastoin- tia, kuljetusta ja reklamointia käsittelevät ohjeet on päivitetty 21.3.2024.

11.1 TARKASTUS

Tilaaja tai työn valvoja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan mahdollisista virheistä tai puut- teista ensi tilassa. Kuljetuksen aikaisista vahin- goista on tehtävä merkintä rahtikirjaan, jos virhe huomataan vastaanotossa. Työsuorituksen aikana tarkkaillaan, että lasitustyö suoritetaan ohjeiden mukaan.

Myös laskussa olevista virheistä tilaajan on rekla- moitava toimittajaa seitsemässä päivässä siitä, kun huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata virhe.

12. TOIMITTAJAN VELVOITTEET TAKUUAIKANA

Toimittaja vastaa työsuorituksen ja siihen liitty- vien tuotteiden virheistä takuun aikana. Toimittaja määrittelee itse takuuajan. Tilaaja ei voi vedota toimituksen/tuotteiden virheeseen, mikäli hän ei ilmoita virheestä kohtuullisessa ajassa virheen ha- vaitsemisesta lukien tai siitä lukien, kun virhe olisi tarkastuksessa kohtuudella pitänyt havaita.

Toimittaja on velvollinen viipymättä tiedon saatu- aan omalla kustannuksellaan korjaamaan suori- tuksessaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puut- teet. Annetun alkuperäisen takuun ulkopuolelle jäävät korjaukset maksaa tilaaja.

Mikäli toimittaja tilaajan kirjallisesta huomautuk- sesta huolimatta laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen kohtuullisessa ajassa, tilaajalla on oi- keus korjata tai korjauttaa virhe toimittajan kus- tannuksella. Tilaajan on ennen virheen korjaa- mista tai korjauttamista ilmoitettava tästä toimit- tajalle.

Toimittaja vastaa takuuajankin jälkeen sellaisista virheistä, puutteista ja haitoista, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä lai- minlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituk- sesta ja joita tilaaja ei ole kohtuudella voinut ha- vaita rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

13. TOIMITUSSOPIMUKSEN MUKAISEN TYÖN KESKEYTTÄMINEN JA SOPIMUKSEN PURKAMI- NEN

Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen mukaiset työnsä, mikäli tilaaja viivästyy sopimuk- sen mukaisissa maksuissaan vähintään 10 päivää ja ilmoitettuaan keskeyttämisuhasta vähintään neljä (4) päivää ennen töiden arvioitua keskeyty- misaikaa.

Töiden keskeyttämisestä aiheutuvat kustannukset mukaan lukien työmaan uudelleen käynnistämi- sestä aiheutuvat kustannukset tulee tilaajan kor- vata toimittajalle.

Mikäli tilaajan maksuviivästys kestää vähintään 20 päivää tai tilaaja on konkurssissa, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimuksesta syntyneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Jos neuvotteluteitse ei päästä tyy- dyttävään ratkaisuun, ratkaisee sopimuksesta ja siihen liittyvistä sekoista syntyneet erimielisyydet toimittajan kotipaikan tuomioistuin.