70029 KYS

15.9.2016

Sivu 1/10

Tilaaja:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PL 100

70029 KYS

Hanke:

Puitesopimukset 2017

RAKENNUSTYÖT VUOSILLE 2017 - 2018 JA OPTIOT VUOSILLE 2019

JA 2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pyytää tarjoustanne eri kohteidensa rakennus- töistä vuosina 2017–2018, puitesopimustoimitus, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä.

◼ Tilaaja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

◼ Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.1.2017–31.12.2018. Sopimus päättyy ilman irtisanomista kalenterivuoden 2018 lopussa. Vuosien 2019 ja 2020 optioista sovitaan kum- mastakin erikseen. Optioneuvottelut käydään viimeistään optiovuotta edeltä- vässä syyskuussa. Viimeisen sopimusvuoden aikana käynnistetyt hankkeet to- teutetaan loppuun erikseen sopien.

◼ Hankinnan sisältö Hankinta käsittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistamien, Kuopiossa si- jaitsevien Puijon ja Julkulan sairaaloiden sekä Siilinjärvellä sijaitsevan Tarinan sairaalan kiinteistöjen rakennustyöt vuosina 2017 - 2018.

Hankinnan vuotuinen arvo on ollut viime vuosina n. 1,2 milj.€ (sisältää työt ja tarvikkeet). Töiden tilaaminen perustuu kuitenkin todellisiin tarpeisiin, eikä tilaa- ja sitoudu em. arvon mukaisiin hankintoihin.

Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä, joissa sairaanhoitopiirillä on merkittävä omistusosuus, on oikeus tilata töitä omiin tarpeisiinsa tämän tar- jouspyynnön mukaisesti solmittavan sopimuksen ehdoilla (Kiinteistö Oy Mustin- lampi, Kiinteistö Oy Isoharja, Sakupe Oy).

KYS/Kiinteistöhallinto PL 100, 70029 KYS

puh. 017 173 311

◼ Maksuperuste ja toteutusmuodot

Tämän tarjouspyynnön tarjousten perusteella valituilta urakoitsijoilta tilataan pienet urakkakohteet ja toimintaan liittyvät muutostyöt, jotka eivät kohteen laa- juuden tai luonteen vuoksi sovellu tehtäväksi perinteistä urakkakilpailumenette- lyä käyttäen. Suurimmat uudisrakennus- ja korjauskohteet tilaaja teettää erillis- ten, kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen kautta. Lähinnä huoltoon ja ylläpi- toon liittyvät työt tilaaja tilaa omilta tytär/osakkuusyhtiöiltään.

Xxxxxxx käyttää seuraavia hankemalleja valittujen urakoitsijoiden kanssa:

• Pienten kohteiden asennus- ja muutostyöt toteutetaan tuntiveloitustyö- nä yksikköhinnoin.

• Suurempia työmääriä vaativat ja kestoltaan pidempiaikaiset kohteet: Tilaaja pyytää harkintansa mukaan puitesopimusurakoitsijalta kattohin- nan. Hinnoittelupohjana käytetään tällöin sopimuksen mukaista tuntive- loitusta ja yksikköhinnoittelua.

• Lisäksi tilaajalla on mahdollisuus niin halutessaan järjestää pienimuo-

toinen tarjouskilpailu (ns. minikilpailu) valittujen puitesopimusurakoitsi- joiden kesken. Hinnoitteluvaihtoehtoina voidaan käyttää kiinteää koko- naishintaa tai tavoitehintaa.

• Työsuorituksen koosta riippuen urakoitsija toimittaa tilaajalle kustan- nusarvion, ellei jotakin muuta hankekohtaisesti sovita.

◼ Töiden luonne Xxxxxxxxxxxx tulee ottaa huomioon, että työt tapahtuvat pääosin sairaalaraken- nuksissa ja ovat pääosin korjausrakentamista. Kohteet ovat yleensä käytössä olevia rakennuksia ja henkilöliikenteen ohjaus sekä rajoittaminen työskentely- alueen ympäristössä tulee hoitaa asianmukaisesti lakeja, asetuksia ja määrä- yksiä sekä tilaajan ohjeita noudattaen. Urakoitsijan tulee tiedottaa työmaan aloittamisesta ja päättymisestä, kestosta sekä liikennejärjestelyistä tilojen käyt- täjää ennen työhön ryhtymistään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimintamal- lin mukaisesti. Samoin urakoitsijan tulee sopia erityisesti taloteknisten järjes- telmien käyttökatkoksista. Urakoitsijan tulee huolehtia, ettei tehtävästä työstä aiheudu vaaraa kiinteistössä asioiville ja työskenteleville henkilöille. Työhön liit- tyvät turvallisuusjärjestelyt kuuluvat urakoitsijan vastuulle.

Urakoitsijan tulee käyttää töissään työn luonteen ja luvanvaraisuuden (esim. tu- lityöt) huomioon ottaen aina ammattitaitoista ja tehtävään koulutettua työvoi- maa. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden tai vuokratyövoiman käytöstä on sovittava aina erikseen tilaajan kanssa ennen töiden aloittamista.

Henkilöstöresurssit tulee mitoittaa kullekin työmaalle tarkoituksenmukaisesti. Urakoitsijan tulee pitää yllä viikkotasolla esitettyä resurssitaulukkoa, joka hy- väksytetään kuukausittain rakennustöiden valvojalla.

Urakoitsija vastaa työkohteidensa ja työntekijöidensä työsuojelusta ja työturval- lisuudesta päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee huolehtia päätoteuttajan ilmoitta- misvelvollisuudesta mm. verottajalle.

Useamman urakoitsijan työskennellessä työkohteissa samanaikaisesti yleensä rakennusurakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana. Päätoteuttajan vastuun kantamisesta ei suoriteta erilliskorvausta. Asia tarkastellaan kuitenkin hanke- kohtaisesti.

◼ Saavutettavuus ja työmaakieli

Työnjohtajan tulee olla saapuvilla työaikana työkohteeseen neljän tunnin kulu- essa. Ohjeet ja suunnitelmat työmaalla tulee kyetä antamaan suomen kielellä.

◼ Tarvikkeet ja työkalut

Urakoitsija hankkii tarvikkeet pääsääntöisesti suoraan kuhunkin työkohteeseen. Ylijäävät tarvikkeet varastoidaan kiinteistöhallinnon varastoon, josta niitä voi- daan käyttää muihin työkohteisiin. Varastosta otettavia tarvikkeita ei laskuteta uudelleen. Materiaalit ja tarvikkeet laskutetaan kauppalaskujen mukaisesti si- ten, että alennukset sekä mahdolliset kassa-alennukset tulevat tilaajan hyväksi. Materiaalien ja tarvikkeiden hinnat eivät kuitenkaan saa ylittää sitä hintaa, millä tilaaja saisi ne itse ostettua IS-Hankinta Oy:n kilpailutusten kautta.

Työmaalla on oltava käytössä HEPA-suodatuksella varustetut pölyimurit ja sähkökäyttöisissä käsityökaluissa tarvittaessa niihin soveltuvat kohdepoistolait- teet.

Urakoitsijan tulee tehdä tarkepiirustukset työkohteen lopullisesta toteutuksesta ja toimittaa ne kohteen ao. suunnittelijalle puhtaaksi piirrettäväksi. Ao. suunnit- telija tekee loppudokumentoinnin urakoitsijalle, joka toimittaa aineiston tilaajalle erikseen sovittavalla tavalla.

Urakoitsijan tulee tehdä sähköiset huoltokirjamerkinnät tilaajan antamien ohjei- den mukaisesti.

Tilaaja tarjoaa veloituksetta urakoitsijoiden käyttöön henkilöstötilat (pukeutu- mis- ja peseytymistilat, taukotila) sekä työnjohdolle yhteiskäyttöisen työtilan.

◼ Töiden aikataulutus Kunkin yksittäisen tehtävän aloituksesta ja valmistumisesta sovitaan erikseen. Sovittaessa kunkin tehtävän aikataulua, urakoitsija sitoutuu varaamaan tehtä- vän riittävän resurssin työn suorittamiseen. Työt on saatettava loppuun yhdes- sä suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli urakoitsija ei pysty tar- joamaan palvelujaan suunnitellun aikataulun mukaisesti, on tilaaja oikeutettu ti- laamaan työn joltakin muulta urakoitsijalta.

◼ Viivästyminen Urakoitsijan toiminnasta aiheutuneen sovitusta aikataulusta viivästymisen osalta urakoitsija on velvollinen maksamaan viivästyssakkoa kultakin työpäivältä 1,0 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta/toteutuneista kustannuksista (YSE 1998

-sopimusehdoista poiketen).

◼ Laadunvalvonta Sopimuskauden aikana hankkeiden toteutumisen laatua seurataan ja laaduk- kuus tulee vaikuttamaan urakoitsijoiden valintaan puitesopimuksen sisällä. Myös erikoisosaamisen taso (esim. maalaus- ja mattotyöt) voi vaikuttaa kunkin erikoisalan urakoitsijavalintaan yksittäisissä työkohteissa/työlajeissa. Sopimus- kauden aikana arvioidaan myös hankkeiden kustannusarvioiden ja aikataulujen pitävyyttä.

◼ Kelpoisuusehdot urakoitsijaa valittaessa

Urakoitsijan tulee täyttää seuraavat kelpoisuutta koskevat ehdot:

1. Valittavalla urakoitsijalla tulee olla organisaatiossaan vähintään

• 1 vastaava työnjohtaja, joka tulee nimetä tarjouksessa. Tarjoukses- sa tulee antaa selvitys varamiesmenettelystä vastaavan työnjohta- jan poissaolojen ajalle. Vastaavan työnjohtajan tulee olla suorassa työsuhteessa urakoitsijaan.

• 6 työntekijää, joista vähintään 4 on rakennusalan ammattimiestä.

2. Ammatillinen pätevyys ja vähimmäiskokemus tämän tarjouspyynnön mukaisista töistä:

• Urakoitsijan vastaavalta työnjohtajalta edellytetään ympäristöminis- teriön ohjeen YM4/601/2015 mukaista vaativan työnjohtotehtävän kelpoisuutta. Vastaavan työnjohtajan tutkinto- ja työtodistukset sekä referenssit tulee liittää tarjoukseen.

• Rakennusalan ammattimiehiltä edellytetään rakennusalan ammatti-

tutkintoa ja vähintään 5 vuoden työkokemusta rakennusalan töistä. Todistukset neljän ammattimiehen tutkinnoista ja työkokemuksesta tulee liittää tarjoukseen.

3. Tarjoajan tulee nimetä työturvallisuusasioista vastaava henkilö (ilmoitet- tava nimi, koulutus ja työkokemus). Todistukset tulee liittää tarjoukseen.

4. Yrityksen kahden viimeisen tilikauden liikevaihdon tulee olla ollut vähin- tään 500.000 €/tilikausi. Selvitys liikevaihdosta tulee liittää tarjoukseen.

◼ Urakoitsijan valintaperusteet

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi painoa laitetaan hallitulle ja laadukkaalle työn suoritukselle, työnjohdon koke- mukselle ja osaamiselle, referensseille sekä palvelukokonaisuuden laajuudelle seuraavasti:

Tarjoushinta (painoarvo 50 %) lasketaan vertailuhintana, jossa huomioidaan liitteessä 1 esitetyssä esimerkkihankkeessa olevat kustannustekijät ja niitä vas- taavat tarjouslomakkeessa annetut veloitushinnat. (Todelliset työmäärät voivat poiketa annetuista arvioista, ja työmäärien pieneneminen tai suureneminen ar- vioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan annettuja yksikköhintoja.)

Laatua (painoarvo 50 %) arvioidaan seuraavasti:

Kohtien 1, 2 ja 3 referenssit arvioidaan enintään 8 vuotta vanhoista kohteista.

1. vastaavan työnjohtajan pätevyys: yht. max 15 pistettä

o lisä- ja jatkokoulutus: max 5 pistettä

o kokemus ja referenssit: max 10 pistettä (Lueteltava oleelliset ter- veydenhuollon kohteet, toiminnan keskellä tehdyt hankkeet ja muut erityisen vaativat kohteet siten erotettuna, että työn luonne ja laa- juus sekä työnjohtajan oma rooli selviävät.)

2. toisen työhön osoitetun työnjohtajan pätevyys yht. max 10 pistettä

o lisä- ja jatkokoulutus: max 5 pistettä

o kokemus ja referenssit: max 5 pistettä (Lueteltava oleelliset tervey- denhuollon kohteet, toiminnan keskellä tehdyt hankkeet ja muut erityisen vaativat kohteet siten eroteltuna, että työn luonne ja laa- juus sekä työnjohtajan oma rooli selviävät.)

3. yrityksen referenssit tätä tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pis- tettä. Luettelo referenssikohteista tulee liittää tarjoukseen.

4. yrityksen toiminnan kuvaus ja laatujärjestelmä: max 5 pistettä. Kuvaus yrityksen toiminnasta ja laatujärjestelmästä tulee liittää tarjoukseen.

5. tarjouksen tekijän erityisosaaminen (maalaus-, matto- ja vesieristys- työt, pölysaneeraus, puhdastilarakentaminen jne.): max 10 pistettä.

Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee 1-4 puitesopimusurakoitsijaa.

◼ Veloitusperusteet Tarjouksessa annettaviin tuntiveloitushintoihin sisällytetään:

• palkat henkilöstösivukuluineen

• asianhoito, tarvikkeiden tilaus ja mahdollinen haku, laskutus ja toimistopal- velut

• työntekijälle maksettavat korvaukset (ateriakorvaus, ruokaraha, päivärahat, yleiskustannukset, matkakorvaukset yms.)

• matkakorvaukset Kuopion kaupungin alueella. Mikäli valitulla palveluntuot- tajalla ei ole toimipaikkaa Kuopiossa, matkaveloituksia Kuopioon tai muihin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kohteisiin ei voida laskuttaa Kuopion ulko- puolella olevasta toimipaikasta. Matkakustannukset yli 30 km:n etäisyydellä Puijon sairaalasta sijaitseviin työkohteisiin voidaan laskuttaa erikseen.

• työvälineet ja kalustokustannukset, esim. käsityövälineet ja niiden vuokrat,

pientarvikkeet sekä telineet ja työpukit (max h = 2 m). Käsityövälineitä ovat esimerkiksi asennustikkaat, ruuvinväännin, porakone, poravasara, käsisirk- keli, höylä, kaikki edellä mainitut terineen jne., työssä tarvittavat käsityöka- lut sekä kunkin erikoisalan vaatimat mittalaitteet ohjelmistoineen.

• henkilökohtaiset suoja- ja turvavälineet

• työnjohdon ja työntekijöiden puhelimet ja atk-välineet sekä tietomallin käyt- töön tarvittavat ohjelmat

• normaali työsuoritukseen liittyvä työnjohto:

o työsuoritukseen liittyvä välitön työnjohto ja työn ohjaus

o työmaakäynnit

o tarvikemenekin määrittely, tarvikkeiden hankinta ja toimitus työmaalle (mikäli tarvikehinnoille sovitaan joku yleiskustannusli- sä).

Muiden kuin em. mainittujen rakennusvälineiden ja -koneiden hinnoitteluperuste tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella.

Tuntiveloitushintaan eivät sisälly seuraavat työnjohtajan erillisveloitettavat työt:

• osallistuminen tilaajan määrittelemiin kokouksiin (1 hlö/urakoitsija); urakoit- sijapalaverit, työmaakokoukset, projektipalaverit

• osallistuminen viranomaistarkastuksiin (1 hlö/urakoitsija)

• työsuunnittelu ja erikoistarviketilaukset vaativissa kohteissa (sovitaan tilaa- jan kanssa)

• tarvikkeiden kilpailutus ja hankinta, mikäli tarvikelaskun maksaa tilaaja suo- raan

• käyttöönottotarkastukset ja –mittaukset

• tarkekuvien laadinta ja toimitukset

• kiireellinen tarvikehaku esim. vikatilanteissa.

Laskutettavia tunteja ovat vain työkohteessa käytetyt tunnit. Matkoihin käytetty aika ja tarvikkeiden haku eivät ilman eri sopimusta ole laskutettavia tunteja. Tapa, jolla tarvikkeet hankitaan ja toimitetaan työmaalle, on sovittava tilaajan kanssa. Työaika on normaalisti klo 7 – 15.30.

Tarjousvertailun perusteena käytettävä yleiskustannusprosentti lasketaan ma- teriaaleista, tarvikkeista ja alihankinnoista.

Urakoitsijan tulee kilpailuttaa mahdolliset alihankintansa vähintään kolmen toi- mittajan kesken ja hyväksyttää alihankinnat tilaajalla.

◼ Veloitusperusteiden tarkastaminen

Vuosina 2017 ja 2018 veloitukset ovat kiinteät. Optioneuvottelujen yhteydessä voidaan hintoja tarvittaessa tarkistaa ao. alojen työehtosopimuksista ja valtio- vallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat korotukset tai alennukset huomioon ottaen. Ensimmäisen optiovuoden neuvotteluissa huomioidaan vain vuosien 2017 ja 2018 aikana tulleet työehtosopimusten muutokset.

◼ Töiden laskutus Xxxxxxxx töissä lasku maksetaan, kun työ on tehty, hyväksytysti vastaanotettu ja luovutusasiakirjat luovutettu tilaajalle. Laskujen tulee olla tilaajalla kahden kuukauden kuluessa työn tekemisestä.

Pitkäkestoisissa töissä lasku voidaan lähettää tilaajalle kun laskuehdotus on ti- laajan edustajan tai valvojan tarkastama ja hyväksymä. Laskutusväli on kaksi viikkoa, ja lasku on toimitettava tilaajalle kuukauden kuluessa laskuehdotuksen hyväksymisestä. Urakoitsijan tulee toimittaa laskuehdotuksen ja laskun liitteenä kopio tuntilistoista ja tarvikelaskuista. Hankkeiden viimeisten laskujen tulee olla tilaajalla kahden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumispäivästä.

Laskutuksen tulee tapahtua hankkeittain, ja laskusta tulee käydä ilmi tilaajan hankkeelle antama projektinumero tai viite. Laskussa on myös ilmettävä samal- le työlle osoitettujen aikaisempien laskujen määrät ja yhteissumma.

Laskuja, jotka tulevat tilaajalle yli kaksi kuukautta työn valmistumisen jälkeen tai joissa ei ole tilaajan antamaa projektinumeroa tai viitettä, ei makseta.

Valituilta urakoitsijoilta edellytetään sähköistä laskutusta.

◼ Maksuehto 21 vrk, joka lasketaan laskun päivämäärästä lähtien. Erillisiä laskutus-, pien- toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.

◼ Viivästyskorko voimassa olevan korkolain mukaan.

◼ Vakuudet Tilaaja voi halutessaan vaatia urakoitsijalta YSE-sopimusehtojen mukaisia va- kuuksia.

◼ Vakuutus Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka kor- vausmäärän on oltava yksittäisessä vahingossa vähintään 500.000 €. Urakoit- sija vakuuttaa omat työntekijänsä ja työvälineensä. Tilaaja huolehtii kohteiden rakennustyövakuutuksista.

◼ Takuuajat Takuuaika on pääsääntöisesti 24 kk.

◼ Sopimukseen liitettävät asiakirjat pätevyysjärjestyksessä

• tarjouspyyntö liitteineen

• YSE1998

• tarjous liitteineen.

◼ Sopimusehdot Tehtävissä töissä noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, huomioiden tämän tarjouspyynnön sisältämät poikkeukset, sekä Suomen lakeja ja asetuksia sekä voimassa olevia asennusmääräyksiä ja standardeja.

Lisäksi tilaajalla on ulkopuolisten urakoitsijoiden toimintaan liittyviä ohjeistuksia, esim. ”Ulkopuolisen urakoitsijan opas” ja ”Puhtauden hallintaohje”, jotka käy- dään valittujen urakoitsijoiden kanssa läpi ennen töiden aloittamista. Tarjoaja voi halutessaan pyytä nämä ohjeet nähtäväkseen tämän tarjouspyynnön yh- teyshenkilöiltä.

◼ Erimielisyyksien ratkaiseminen

Solmittavaa sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisi- jaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Elleivät sopijaosapuolet pääse yhteisymmärrykseen neuvotellen, jätetään riitaisuudet toisen osapuolen sitä halutessa Pohjois-Savon käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

◼ Xxxxxxxxxx tekeminen Xxxxxxx tulee tehdä tämän tarjouspyynnön liitteenä 2 olevalle tarjouslomakkeel- le suomen kielellä, ja sen liitteenä tulee olla tässä tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot. Lomakkeeseen ei saa tehdä omia lisäyksiä. Kaikki hinnat annetaan ar- vonlisäverottomina (alv 0 %).

Tarjouskuoreen tulee merkitä "Tarjous rakennustöistä, 2017 - 2018 puiteso- pimus" ja tarjouksen jättävän yrityksen nimi ja osoitetiedot.

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat (alle 3 kk van- hat) tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

▪ Xxxxxxxxxxxxx.xx:n Luotettava Kumppani –yritysraportti tai

▪ Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti sekä kaupparekisteriote tai

▪ todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:

▪ selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

▪ kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut vastaavat tie- dot,

▪ selvitys siitä, ettei yritys ei ole merkittynä verovelasta johtuen verovelka- rekisteriin tai viranomaisen antama todistus verovelan määrästä sen ylittäessä 10.000 euroa,

▪ todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus- maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemak- suja koskeva maksusopimus on tehty,

▪ selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työ- ehdoista,

▪ selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa sekä

▪ todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös:

▪ vastuuvakuutustodistus ja

▪ selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö.

Valitun urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväk- symästä sellainen tarjoaja tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvi- tyksiä, jonka tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on muuten aihetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huoleh- tia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista.

◼ Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa neljä kuukautta tarjouksen viimeisestä jättö- päivästä.

◼ Tarjouksen jättöaika 14.10.2016 klo 15.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen saapuneita tarjouksia ei avata, vaan ne palautetaan lähettäjälle.

◼ Xxxxxxxxxx toimitusosoite

• postitse osoitteella

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo Puijonlaaksontie 2, Rakennus 10, 5. krs

PL 100, 70029 KYS tai

• sähköpostitse osoitteella Xxxxxxxx@xxx.xx.

Xxxxxxxxxx tekijän tulee ottaa huomioon se, että postin jakelu sairaalan sisällä voi kestää enemmän kuin yhden vuorokauden.

◼ Tarjouspyyntöasiakirjat tarjouspyyntökirje, esimerkkihanke, tarjouslomake. Tarjouspyyntöasiakirjoja ei tarvitse palauttaa, vaan ne tulee hävittää asianmukaisesti.

◼ Tarjouksien hylkääminen

Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden hylätä vaikka kaikki tarjoukset perustellusta syystä, eikä kenelläkään tarjouksen tehneellä ole oikeutta saada tarjouskus- tannusten korvausta tilaajalta. Mikäli tarjouksessa on esitetty ehto, jonka tilaaja katsoo poikkeavan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyistä ehdoista ja määräyk- sistä tai pyydetyissä tiedoissa on puutteita, tarjous hylätään.

◼ Lisätiedot Mikäli tarjousajan kuluessa ilmenee asioita, jotka saattavat vaikuttaa tarjouk- seen, tilaaja ilmoittaa niistä tarjouskilpailuun osallistuville viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tarjousajan päättymistä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymyk- set tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla 5.10.2016 klo 15 mennessä yh- dyshenkilöille. Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin ja tarjouspyyntöä koskevat lisäselvitykset annetaan viimeistään 7.10.2016 lisäkirjeenä Hilmassa.

◼ Yhdyshenkilöt Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, puh. 044 711 3646, xxxx-xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx Xxxxx Xxxxxxx, puh. 044 711 3690, xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

	Xxxxx Xxxxxxx	Xxxxx Xxxxxxx
	kiinteistöjohtaja	rakennuttajainsinööri
Liitteet	Liite 1 Esimerkkihanke