SOPIMUS KAUSI- JA JOULUVALOJEN RAKENTAMISESTA

SOPIMUS KAUSI- JA JOULUVALOJEN RAKENTAMISESTA

1. Sopimusosapuolet

Tilaaja / Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniikka Tilaajan yhteyshenkilöt:

- Sopimukseen liittyvissä asioissa kaupungininsinööri Xxxx Xxxxxxxxx

- Työhön ja työsuoritukseen liittyvissä asioissa liikenneinsinööri Xxxxx Xxxxxxxx

Urakoitsija / KSS Rakennus Oy Urakoitsijan yhteyshenkilöt:

- Sopimusasioissa toimitusjohtaja Xxxxx Xxxxxxxx

- Työhön ja työsuoritukseen liittyvissä asioissa on projektipäällikkö Xxxx Xxxxxxxx

2. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa 1.1.2023 - 31.12.2026.

1.1.2023 alkaen tehdyissä tämän sopimuksen mukaisissa töissä noudatetaan tätä sopimusta vasta, kun tekninen lautakunta on hyväksynyt tämän sopimuksen.

3. Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimus koskee kausi- ja jouluvalojen asentamista, purkamista ja kunnossapitoa se- kä uusien kohteiden rakentamista. Tehtävä sisältää myös suunnittelua.

Toteutettavat rakennuskohteet sovitaan yhteisesti vuosittain yhdyskuntatekniikan in- vestointiohjelman ja määrärahojen mukaisesti.

4. Osapuolten tehtävät kausi- ja jouluvalojen rakentamisessa

Tilaaja päättää toteutettavat kohteet.

Urakoitsija ja tilaaja suunnittelevat kohteet yhteistyössä. Urakoitsija hankkii materiaa- lit ja toteuttaa kohteet tilaajan hyväksyttyä suunnitelmat.

Urakoitsija toimii yleensä tämän sopimuksen mukaisissa rakennushankkeissa yleis- ten sopimusehtojen (YSE 1998) tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa tälle kuulu- vien velvoitteiden toteuttamisesta.

5. Sopimuksen hinta ja laskutus

Tällä sopimuksella vuosina 2023 - 2026 tuotettavien rakennuskohteiden yhteenlas- kettu vuosittainen kattohinta on yhteensä 130 000,00 € (ALV 0 %) / vuosi.

Kattohintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kirjallista suostumusta. Työt tehdään laskutustyönä tai tarjouksen mukaan.

Urakoitsija kilpailuttaa materiaalit. Tilaaja ja urakoitsija määrittelee yhteistyössä kilpai- lutettavan materiaalin laatuvaatimukset. Hankintahintaan lisätään 14 %, joka sisältää kilpailutukset, välivarastoinnin, tavarantarkastukset ja mahdolliset reklamaatiot. Han- kinnoissa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut laskutetaan kuukausittain toteutuneiden kustan- nusten mukaan. Rakennustyöt laskutetaan kohteittain eriteltyinä materiaalit ja työkus- tannukset pääsääntöisesti yhdessä maksuerässä, kun tilaaja on hyväksynyt työsuori- tuksen.

Nykyiset sopimushinnat ovat voimassa vuoden 2023 loppuun. Seuraavien vuosien hinnat tarkistetaan vuosittain rakennuskustannuskokonais-indeksin 2021=100 mu- kaan. Perusarvona käytetään kokonaisindeksin lokakuun 2022 pistelukua 109,0.

Urakoitsija esittää mahdolliset hinnanmuutokset seuraavalle vuodelle tilaajan hyväk- syttäväksi viimeistään edellisen vuoden joulukuussa.

Maksuaika on 30 vrk laskun lähettämisestä. Verkkolaskuosoite:

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus:

003701610759300

Operaattori: CGI Välittäjätunnus: 003703575029

Paperilaskujen laskutusosoite:

Kouvolan kaupunki, Asuminen ja ympäristö 003701610759300

PL 299

02066 DOCUSCAN

Laskuihin tulee liittää viitetieto: Kausivalot kohde 9541

Maksusuorituksen viivästyessä peritään yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko.

6. Rakennuskohteet

Tämän sopimuksen mukaisten rakennuskohteiden toimeksiannot käsitellään työmaa- kokouksissa, joita pidetään kuukausittain sopimuksen keston ajan.

Työmaakokouksissa käsitellään ja kirjataan:

- Vuosittain rakennettavat kohteet

- Urakoitsijan tarjoukset

- Tilaaja hyväksyy tarjoukset (ei erillistä kohdekohtaista tilausta)

- Käsitellään lisä- ja muutostyöt

- Laskutustyönä tehtävät kohteet

- Kustannus- ja laskutustilanne

- Työturvalisuus asiat

- Aliurakoitsijat

7. Dokumentointi ja kartoitus

KSS Rakennus Oy laatii ja ylläpitää sähkömarkkinalain ja sähköturvallisuus- määräysten mukaisesti kaupungin omistaman ulkovalaistus- ja liikennevalo- verkon rekisterin.

Urakoitsija huolehtii rakennettavan kausi- ja jouluvalaistuksen tiedot em. rekisteriin. Dokumentointia ja kartoitusta ei laskuteta erikseen.

8. Riitaisuuksien ratkaiseminen (Viite YSE 92 §)

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osa- puolten keskinäisten neuvottelujen avulla.

Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, riitaisuudet jätetään Kymenlaakson kä- räjäoikeuden ratkaistaviksi.

9. Sopimuksen irtisanominen, purkaminen tai siirtäminen

Tilaaja tilaa puitejärjestelyyn perustuvia töitä sopimuskauden aikana tarpeen mukaan ja kaupungin talousarvioissa annettujen määrärahojen puitteissa. Mikäli sopimus pur- kautuu urakoitsijasta riippumattomista syistä, tilaaja sitoutuu lunastamaan hankkee- seen urakoitsijan hankkimat, yhteisesti sovitut materiaalit.

Sopimuksen purkamisessa ja siirtämisessä noudatetaan rakennusurakan yleisiä so- pimusehtoja (YSE 1998).

10. Toimintaa koskeva lainsäädäntö ja muut ehdot

Urakoitsija toimittaa tilaajalle tilaajavastuulain 5 ja 5 a § mukaiset selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista ja 12 kk välein sopimuskaudella.

Urakoitsija voi käyttää alihankkijoita, jos se on tarpeen sopimuksen mukaisen han- kinnan tuottamiseksi. Alihankkijat tulee hyväksyttää tilaajalla. Aliurakoitsijoiden osalta urakoitsijan tulee huolehtia tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten hankkimisesta ennen aliurakkasopimuksen allekirjoitusta sekä 12 kk välein sopimuskaudella.

Sopimuksessa noudatetaan tämän sopimuksen lisäksi rakennusurakan yleisiä sopi- musehtoja (YSE 1998).

11. Sopimuksen allekirjoittaminen

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. Tilaajan puolesta sopimuksen allekirjoit- taa tekninen johtaja Xxxxx Xxxxx. KSS Rakennus Oy:n puolesta sopimuksen allekirjoit- taa toimitusjohtaja Xxxxx Xxxxxxxx.

LIITTEET 1. Tuntihinnasto