Kävely- ja pyöräteiden tehostetun talvihoidon –urakka, Turku, 1.1.2023 alkaen

Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998

Kävely- ja pyöräteiden tehostetun talvihoidon –urakka, Turku, 1.1.2023 alkaen

Urakkasopimus

X pääurakka sivu-urakka

aliurakka muu urakka

Kävely- ja pyöräteiden tehostetun talvihoidon -urakka on kokonaishintainen palveluhankinta, joka sisältää kokonaishintaan sisältyviä töitä sekä myös mahdollisesti yksikköhinnoin tehtäviä töitä.

1. SOPIJAPUOLET

Tilaaja Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala 0204819-8

Xxxxxxxxxx 00X 00000 Xxxxx

Urakoitsija xxxxx

2. MUUT OSAPUOLET

Rakennuttaja Turun Kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, Kunnossapito

Pääurakoitsija xxxxx

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja)

Pääurakoitsija

Työmaapalveluista vastaava

Pääurakoitsija

Alistetut sivu- urakoitsijat1

xxxxx

3. SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ

Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat 2

xxxxx

Palvelusta käytetään jäljempänä myös nimitystä urakka ja palveluntuottajasta nimitystä urakoitsija.

1 Sivu-urakka alistetaan pääurakkaan alistamissopimuksella RT- , jonka rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu- urakoitsija allekirjoittavat.

2 Tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan.

Ellei tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ole muuta sovittu,urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16- 10660), joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.

Tässä urakkasopimuksessa käytetään YSE:n mukaista käsitteistöä. Muina käsitteinä noudatetaan ensisijaisesti muita julkaistuja ja rakennusalalla yleisesti käytössä olevia käsitteitä.

4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Urakan kohde Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan Turun kaupungin alueella kulkevan ja vuosittain laajenevan tehostetun kävely- ja pyöräreitin talvikunnossapitotehtävät tarjouspyyntöasiakirjojen esittämässä laajuudessa sekä toimimaan alueen pääurakoitsijana sekä työmaapalveluista vastavana urakoitsi- jana.

Pääsuoritusvelvollisuus

Viite YSE 1 §

Urakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt tehostetun kävely- ja pyöräreitin talvikunnossapitotehtävät sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet.

Sivuvelvollisuudet

Viite YSE 2 §

Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 §:n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu tilaajan velvoitteisiin kuuluviksi.

Työmaapalvelut

Viite YSE 3 §

Urakan johtovelvollisuudet Viite YSE 4 §

Työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija.

Pääurakoitsija on tehostetun kävely- ja pyöräteiden talvihoidon päätoteuttaja ja toimii urakan vastaavana työnjohtovelvoitteineen.

5. SOPIMUSASIAKIRJAT

Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja.

Viite YSE 12 §

Viite YSE 13 § Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys poikkeaa YSE 13 §:n

mukaisesta.

Urakka-asiakirjaluettelo pätevyysjärjestyksessä

Asiakirjan nimi

Sopimus xxxxx

xxxxx xxxxx

Urakkaohjelma ja turvallisuusasiakirja

Tehtäväkortit Puitesopimus

27.5.2021

10.5.2021

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Hinnasto liitteineen

(määrä- ja mittaluettelot ja lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo, tarjousliite 1)

Maksuerätaulukko

maaliskuu 98

xxxx

Rekisteri- ja määrätiedot 19.5.2021

Työkohdekartat 19.5.2021

Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (SKTY:n julkaisu 1/2013)

Infra RYL 2010, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset : osa 1: väylät ja alueet

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjeet ja määräykset (Turun kaupunki)

Tilapäisten liikennejärjestelyjen esteettömyysvaatimukset -asiakirja

Turun kaupungin ympäristösuojelumääräykset

Turun kaupungin jätehuoltomääräykset

Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortin ”Suraku 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti

Tämä sopimus kuuluu Turun kaupungin ja Kuntec Oy:n Puitesopimukseen.Tämän sopimuksen kaikki sopimusasiakirjat muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden ja sopimusehto on pätevä riippumatta siitä, missä sopimuskokonaisuuden osassa asiasta on sovittu.

6. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Lupien hankkiminen

Viite YSE 8 §

Urakoitsija hankkii työsuoritukseen liittyvät luvat ja vastaa niiden kustannuksista.

Suunnitelmien toimittaminen Viite YSE 8 §

Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat

Viite YSE 7 § ja 8 §

Urakkaohjelman mukaisesti.

7. LAADUNVARMISTUS

Viite YSE 9 § Viite YSE 10 §

Laadunvarmistus YSE:n 1998 ja urakkaohjelman mukaisesti.

8. URAKKA-AIKA

Viite YSE 17 § Tämä sopimus voimassa toistaiseksi molemminpuolisella 12 kuukauden irtisanomisajalla.Sopimuksen voi sanoa irti vain tammi- maaliskuussa. .Irtisanomisilmoituksesta on käytävä ilmi, milloin sopimus päättyy irtisanomisen johdosta.

9. VIIVÄSTYSSAKKO

Viite YSE 18 § Palvelusuorituksen viivästyessä noudatetaan poiketen YSE 1998 ehdoista, sopimuksen liitteen sopimussanktiot mukaisia viivästyssakkoja. Palveluntuottaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta myös viivästyssakon ylittävältä osin.

10. TAKUUAIKA

Viite YSE 29 § Talvihoitotöille ei ole tässä urakassa takuuaikaa.

11. VAKUUDET

Urakoitsijan vakuudet

Viite YSE 36 § Vakuutta ei vaadita.

Tilaajan vakuudet

Viite YSE 37 §

Tilaaja ei aseta vakuutta.

12. VAKUUTUKSET

Viite YSE 38 § Urakoitsijalla on oltava koko sopimuskauden voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen on oltava riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden, kuitenkin

vähintään 200.000 euroa / vahinko, ja joka kattaa tässä työssä Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle ja tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

13. URAKKAHINTA

Viite YSE 39 § Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa urakoitsijalle tarjouksen mukaisen vuosittaiset urakkahinnat, jotka ovat ilman arvonlisäveroa, sopimuksen allekirjoitushetkellä:

1. talvikausi xxxxx €

2. talvikausi xxxxx €

3. talvikausi xxxxx €

4. talvikausi xxxxx €

5. talvikausi xxxxx €

Hinnantarkistukset Puitesopimuksen mukaisesti.

Lisäksi tilaaja maksaa urakoitsijalle vuosittain erillisiin tilauksiin perustuvat yksikköhintaperusteiset työt tarjouslomakkeen 1a yksikköhintojen mukaisesti.

Urakassa noudatetaan open book- periaatetta.

14. URAKKAHINNAN MAKSAMINEN

Viite YSE 40 § Suoritetusta työstä maksetaan maksuerätaulukon mukaan.

Tilaajaa laskutetaan verkkolaskulla kuukausittain jälkikäteen eriteltynä, maksuehto 30 pv netto. Laskutusosoitetiedot ja erittelyperusteet annetaan sopimuksen yhteydessä

15. HINTASIDONNAISUUDET

Viite YSE 48 § Hinnantarkistukset Puitesopimuksen mukaisesti.

Viite YSE 49 §

16. HOITOTASON JA LAAJUUDEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN

Viite YSE 44 § Viite YSE 47 §

Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja laatuvaatimuksia perustelluista syistä. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella lisä- ja muutostöitä..

Kävely- ja pyöräreitti laajenee vuosittain tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Reitin laajuus kilometreissä vuosittain:

Talvikautena 2021-2022: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 20 km Talvikautena 2022-2023: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 38 km Talvikautena 2023-2024: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 52 km Talvikautena 2024-2025: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 62 km Talvikautena 2025-2026: harjasuolausreitti 12 km + tehostettu reitti 70 km

Urakoitsijalla ei ole oikeutta korvaukseen mikäli sopimuskokonaisuus supistuu ja/tai laatuvaatimuksia muutetaan edellä mainitusta syystä.

Kaikkiin muutoksiin on ennen työn toteutusta ja hankintoja saatava tilaajan kirjallinen hyväksyminen. Poikkeuksena on YSE 43 §:n 3. momentin mukaiset pienet muutostyöt, joita sopimuksen kohdassa 1 mainitut tilaajan henkilöt ovat oikeutettuja tilaamaan.

17. OMISTUSOIKEUS

Viite YSE 51 §, 52 §, 53 § Omistusoikeus YSE:n mukaisesti.

18. LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN

Viite YSE 59 § Muutos- ja lisätöitä on oikeutettu tilaamaan kunnossapidon vastaavat rakennuttajat.

Viite YSE 46 §, 59 §

Lisä- ja muutostöistä on sovittava aina kirjallisesti.

Viite YSE 59 § 4. YSE 43 §:n 3. momentin tarkoittamia pieniä ja kiireellisiä muutostöitä on oikeutettu tilaamaan Puitesopimuksen liitteessä 8 mainitut tilaajan henkilöt.

19. VALVONTA

Viite YSE 59 § Tilaajan edustajia ovat Puitesopimuksen liitteessä 8 mainitut tilaajan henkilöt.

Viite YSE 60 § Tilaajan asettamana työmaa- ja laadunvalvojana toimivat Puitesopimuksen liitteessä 8 mainitut tilaajan henkilöt.

20. TYÖNJOHTO

Viite YSE 56 § 1. Puitesopimuksen liitteessä 8 nimetyt vastaavat työnjohtajat.

Viite YSE 56 § 2.

21. TYÖSUOJELU

Viite YSE 57 § Puitesopimuksen liitteessä 8 nimetyt urakan turvallisuuden yleisjohdosta vastaavat henkilöt.

Urakoitsijan tulee ylläpitää henkilölistaa omista ja alihankkijoidensa työalueella työskentelevistä työntekijöistä tarvittavine tietoineen.

Urakoitsijan tulee pyydettäessä luovuttaa henkilölista tilaajan tai hänen edustajansa käyttöön.

22. YHTEISET TOIMITUKSET

Viite YSE 66 § Työmaakokouksia pidetään sovittuina aikoina noin kolme kertaa talvikaudessa.

Ennen talvihoitotöiden aloittamista pidetään aloituskatselmus ja ylläpitoalueen haltuunottokatselmus.

Muita katselmuksia pidetään tarvittaessa.

23. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa tästä urakkasopimuksesta Verohallinnolle veroviranomaisen laatimalla lomakkeella.

24. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Viite YSE 92 § Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, ristiriitaisuudet jätetään Varsinais- Suomen käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle.

ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika

Turku, x.x.202x

Allekirjoitukset

Tilaaja Urakoitsija