SOPIMUSLUONNOS:

7.4.2016

SOPIMUSLUONNOS:

Maa- ja kiviainesten hankinta

Asiakirjassa käytettävien värimerkintöjen selitykset:

- Kursivoitu sininen fontti: Tarjouskilpailun aikainen informatiivinen viesti, joka poiste- taan allekirjoitettavasta sopimuksesta.

- Turkoosi taustaväri: Puuttuva tieto, joka täydennetään allekirjoitettavaan sopimukseen.

Sisällys

Maa- ja kiviainesten hankinta 1

I. SOPIJAOSAPUOLET 3

1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt 3

1.2. Sopimuksen siirtäminen 3

II. MÄÄRITELMIÄ 3

III. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 4

3.1. Sopimuksen tausta 4

3.2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0

IV. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN TULKINTAJÄRJESTYS 5

V. SOPIMUKSEN KOHTEET JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA 5

5.1. Tuotteet 5

5.2. Sopimuksen kohde / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2) 6

5.2.1. Sopimuksen voimassaoloaika / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa täydennetään tämä vaihtoehto, jos sopimus on kohdekohtainen / vaihtoehto 1:n mukainen) . 6

5.3. Sopimuksen kohde / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa valitaan edellä oleva vaihtoehto 1 tai tämä toinen vaihtoehto) 6

5.3.1. Tuotesopimuskokonaisuuden voimassaoloaika / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa täydennetään tämä vaihtoehto, jos sopimuksen kohde on vaihtoehto 2) 6

5.3.2. Tuotesopimuskokonaisuuden periaatteet ja ehdot 6

5.3.2.1. Tuotesopimuskokonaisuuteen nimetyt Myyjät 6

5.3.2.2. Tilaustaulukko (Liite nn) 7

5.3.2.3. Tuotesopimuskokonaisuuden tilaamisen periaatteet 7

5.4. Optiot 7

VI. SOPIMUSOSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET 7

6.1. Salassapito 7

6.2. Tilaajaa koskevat yleiset velvoitteet 8

6.3. Toimittajaa koskevat yleiset velvoitteet 8

6.4. Toimittajan henkilöstöä koskevat vaatimukset 8

VII. YLEISET SOPIMUSEHDOT 9

7.1. JYSE-ehtojen pätevyys 9

7.2. Yhteyshenkilöt 10

7.3. Ylivoimainen este 10

7.4. Hinnat 10

7.5. Virhe ja hinnanalennus 10

7.6. Viivästyksen ehkäiseminen ja viivästyssakko 10

7.7. Sopimuksesta neuvotteleminen ja Sopimuksen muuttaminen 10

7.8. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 10

7.9. Erimielisyyksien ratkaiseminen 11

7.10. Sopimussakko kartelliin syyllistymisestä 11

VIII. LASKUTUSPERUSTEET JA LASKUTUS 11

8.1. Laskutus 11

8.2. Maksuehto ja viivästyskorko 12

IX. SOPIMUSKAPPALEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSET 12

I. SOPIJAOSAPUOLET

1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt

Tämän Sopimuksen sopijaosapuolet ovat:

Tilaaja:

Jyväskylän kaupunki Sopimusyhteyshenkilö: Altek Aluetekniikka -liikelaitos, Xxxxx Xxxxxxxxxxx (jäljempänä Altek tai Tilaaja) puhelin: 014 266 8157

Kuormaajantie 26 xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xx

PL 233 Kuormaajantie 26

40101 JYVÄSKYLÄ PL 233

y-tunnus: 0174666-4 40101 JYVÄSKYLÄ

Myyjä:

Yrityksen nimi Sopimusyhteyshenkilö: (jäljempänä Myyjä tai Toimittaja) Etunimi Sukunimi

Postiosoite puhelin:

Postinumero ja –toimipaikka e-mail:

y-tunnus: 0000000-0

1.2. Sopimuksen siirtäminen

Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kummankin sopija- puolen kirjallista suostumusta.

II. MÄÄRITELMIÄ

Tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä käytetään termejä/määritelmiä, joiden tarkoitus on täsmentää Sopimuksen sisältöä ja helpottaa Sopimuksen tul- kitsemista. Kaikkia määriteltyjä termejä käytetään tekstissä kursiivilla ja isolla alkukirjaimella kirjoitettuna.

Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

• Sopimuksella tarkoitetaan tätä Sopimusta liitteineen, jolla sovitaan

V. -kohdassa yksilöidyn maa- ja kiviainesten hankinnan ehdoista.

• Järjestelmä: dynaamista hankintajärjestelmää kutsutaan Järjes- telmäksi. Selvennyksen vuoksi tietojärjestelmiä ei kutsuta järjestel- mäksi, vaan koko nimellä (tietojärjestelmä).

• Tarjouspyyntö: Järjestelmän perustamisen yhteydessä julkaistua asiakirjakokonaisuutta kutsutaan Tarjouspyynnöksi.

• Alustava tarjous: Dynaamisessa hankintajärjestelmässä Järjes- telmään ilmoittaudutaan Alustavalla tarjouksella. Termi on sama, jo- ta käytetään dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsää- dännössä.

• Tuote: Sopimuksen perusteella hankittavia maa- ja kiviaineksia kutsutaan jäljempänä Tuotteeksi.

o Palvelulla tarkoitetaan Tuotteen lastaamista ja kuljettamista tai muuta tilaamisen yhteydessä sovittua Palvelua (työtä).

• Tuotetarjouskilpailu: Tämä Sopimus on solmittu Järjestelmän si- sällä järjestetyn Tuotetarjouskilpailun perusteella. Tuotetarjouskil- pailujen tarkoituksena voi olla yksilöityihin rakennuskohteisiin han- kittavien Tuotteiden ja/tai Palvelujen hankkiminen tai alla määritel- tävään Tuotesopimuskokonaisuuteen tähtäävä kilpailu.

• Tuotetarjouspyyntö: Tarjouspyyntöasiakirjat, joilla Tuotetarjous- kilpailu järjestetään / järjestettiin.

• Tuotesopimuskokonaisuus: Tuotetarjouspyyntö voidaan kohdis- taa määriteltävälle ajanjaksolle siten, että Tuotetarjouskilpailun eh- doissa tarjottavat Tuotteet voidaan rajata esimerkiksi raekoon tai muun laadullisen tekijän ja/tai Tuotteiden hankintaan liittyvien Pal- velujen ja/tai kuljetuskustannusten ja/tai jonkin muun Tuotetarjous- pyynnössä määriteltävän rajauksen perusteella. Tuotesopimusko- konaisuuden tarkoituksena voi olla esimerkiksi pienten tai yllättävi- en tarpeiden mukaisten Tuotteiden hankkiminen ennalta kilpailute- tuilla ehdoilla.

• Tilaussopimuksella tarkoitetaan sellaista Tuotesopimuskokonai- suuden sisällä tehtyä tilausta, jonka perusteella syntyy sopimus Tuotteiden toimittamiseksi.

o Tilaustaulukolla tarkoitetaan taulukkoa, jonka avulla vali- taan se toimittaja, jolle Tuotteiden tilaus tehdään. Tilaustau- lukkoon määriteltyjen Tuotteiden tuotehintojen lisäksi valin- taan vaikuttaa Tilaajan tilaushetkellä arvioima kuljetuskus- tannus.

• Tuotetarjous: Tarjous, jolla Myyjä vastasi Tuotetarjouspyyntöön. Dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsäädännössä tätä kutsutaan tarjoukseksi tai täydentäväksi tarjoukseksi.

• Myyjä: Tilauksen/sopimuksen saanutta toimijaa kutsutaan Myyjäk- si.

• JYSE-ehdoilla tarkoitetaan tätä Sopimusta täydentäviä Julkisten hankintojen yleisiä tavarasopimusehtoja (JYSE 2014 TAVARAT), joita noudatetaan tässä Sopimuksessa (kohdassa 7.1.) kerrotussa laajuudessa.

III. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

3.1. Sopimuksen tausta

Tilaaja on perustanut Dynaamisen hankintajärjestelmän 11.4.2016 julkais- tulla hankintailmoituksella ja kutsunut Järjestelmään hyväksytyt tarjoajat Tuotetarjouskilpailuun. Myyjä on valittu Toimittajaksi hankintapäätöksellä (XX/2016, xx.xx.201X).

3.2. Sopimuksen tarkoitus

Sopimus koskee kohdassa 5. määritellyn mukaisia maa- ja kiviainestuottei- ta (Tuotteita) ja niihin liittyviä Palveluja. Sopimuksen perusteella Tilaaja voi tapauskohtaisesti tilata Tuotteita kuormaamattomana, kuormattuna, toimi- tettuna ja/tai kaikilla tavoilla. Toimitettuna tehdyissä tilauksissa Tilaaja voi tilata Myyjältä myös työmailta pois ajettavien maa-ainesten kuljetuksia pa- luukuormina.

IV. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN TULKINTAJÄRJESTYS

Tässä Sopimuksessa sen erottamattomina osina ovat seuraavat liitteet:

Liite nn: Tilaustaulukko (Laaditaan vain usean toimittajan sopimuksiin.)

Liite 2: Xxxx-xxxxx (Julkisten hankintojen yleiset tavarasopimusehdot, JYSE 2014 TAVARAT)

Mikäli tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä on ristiriitaisuuksia, tulkitaan ensin tämän Sopimuksen sisältöä ja sen jälkeen liitteitä yllä olevassa jär- jestyksessä.

V. SOPIMUKSEN KOHTEET JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

5.1. Tuotteet

Tuotteita voivat olla:

- Suodatinhiekka ja muut hiekkamateriaalit

- Kalliomurskeet

- Soramurskeet

- Hiekoitussepelit –ja hiekat

- Sepelit

- Kivituhkat

- Singelit

- Salaojasorat

- Seulotut kivet

- Louheet

- Putkihiekat

- Sorat

- Välpätyt kiviainekset

- Mullat

- Hakkeet ja kuorikkeet

- Täytelajikkeet

- Betonimurskeet

- Öljysorat

- Muut mahdolliset maa- ja kiviainekset

Yleistä:

- Tuotteita käytetään Altekin urakoimissa kohteissa uudisrakennus- ja saneeraus- kohteissa, sekä teiden ja muiden vastaavien alueiden ylläpito- ja kunnostusteh- tävissä.

- Tilaaja ilmoittaa Tuotteen ja toimitusehdon tilatessaan.

5.2. Sopimuksen kohde / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2)

Tämä Sopimus koskee       (mihin?) hankittavia Tuotteita, jotka on määritelty

tilauksessa.

Toimitusehto on (valitaan):

Kuormattuna      (missä?) Tilaajan osoittamaan kuljetuskalustoon

Kuormaamattomana / Tilaajan kuormattavissa      (missä?)

Toimitettuna kohteeseen/kohteisiin       (mihin?) sisältäen mahdollisesti myös maa-ainesten paluukuljetuksia.

5.2.1. Sopimuksen voimassaoloaika / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa täydenne- tään tämä vaihtoehto, jos sopimus on kohdekohtainen / vaihtoehto 1:n mukainen)

Tämä Sopimus on voimassa   . .20   alkaen.

Se päättyy, kun sovitut Tuotteet on toimitettu, kuitenkin viimeistään

. .20 .

5.3. Sopimuksen kohde / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa valitaan edellä oleva vaihtoehto 1 tai tämä toinen vaihtoehto)

Tämä Sopimus on yksi usean toimittajan kanssa solmituista sopimuksista, joka kuuluu siihen Tuotesopimuskokonaisuuteen, josta valitaan Toimittaja 5.3.2. ot- sikon alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Tilaussopimuksessa viitataan tä- hän Sopimukseen.

5.3.1. Tuotesopimuskokonaisuuden voimassaoloaika / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa täydennetään tämä vaihtoehto, jos sopimuksen kohde on vaihtoehto 2)

Tuotetarjouskilpailun perusteella on solmittu usean Myyjän Tuotesopimus- kokonaisuus, joka on voimassa   . .20 20 .

5.3.2. Tuotesopimuskokonaisuuden periaatteet ja ehdot

5.3.2.1. Tuotesopimuskokonaisuuteen nimetyt Myyjät

Nimetyt Myyjät (lisätään tai vähennetään sen mukaan, kuinka monta tuli nimetyksi) ovat:

1.   (Myyjän nimi)

2.   (Myyjän nimi)

5.3.2.2. Tilaustaulukko (Liite nn)

Tilaustaulukkoon on tallennettu Tuotesopimuskokonaisuuteen nimettyjen

Myyjien Tuotteet hintatietoineen.

5.3.2.3. Tuotesopimuskokonaisuuden tilaamisen periaatteet

Tuotesopimuskokonaisuudessa Tilaaja tilaa eri Myyjiltä Tuotteita kunkin työmaansa tarpeiden mukaisesti. Tilaaminen perustuu Tilaustaulukkoon ja kuljetuskustannuksiin.

Tilattaessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Tilaajan tarve määrittelee Tuotteiden laadun, mahdollisesti tarvittavat Palvelut ja toimitusajankohdan. Työmaalla voidaan tarvita useita eri Tuotteita. Tilaukset voivat jakautua eri Toimittajille.

2. Tilaaja määrää Tuotteiden laskutusperusteen sen mukaan mikä on

Tuotteiden toimitusehto.

3. Tilaus tehdään siltä Myyjältä, joka on kuljetuskustannukset huomioon ottaen Tilaustaulukon mukaan edullisin.

4. Tilaajalla on oikeus työmaansa edistymisen turvaamiseksi tilata lisää

Tuotteita muilta Myyjiltä edellä kuvattuja periaatteita noudattaen.

5.4. Optiot

Tilaaja voi tilata Xxxxxxxxx tämän Sopimuksen perusteella myös Tuotetar- jouspyynnössä määrittelemättömään kohteeseen/työmaalle, jos optiona ti- lattavien Tuotteiden arvo on enintään 50 % Tuotetarjouspyynnössä määri- tellyn hankinnan arvosta. Option tarkoituksena on mahdollistaa järkevä toiminta esimerkiksi yllättäen Tilaajan vastuulle tulleen työmaan osalta.

VI. SOPIMUSOSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET

Osapuolet pyrkivät yhdessä saavuttamaan tämän Sopimuksen tarkoituk- sen.

6.1. Salassapito

Tilaaja noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudes- ta.

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vas- taanottavan sopijapuolen hallussa ilman aineistoa koskevaa salassapito- velvollisuutta ennen aineiston saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle.

Xxxxx ei saa käyttää Sopimusta tai Tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman

Tilaajan lupaa.

6.2. Tilaajaa koskevat yleiset velvoitteet

JYSE-ehtojen mukaisesti siinä laajuudessa kuin niitä tämän Sopimuksen

perusteella noudatetaan.

6.3. Toimittajaa koskevat yleiset velvoitteet

Toimittaja huolehtii saamiensa tilausten toimittamisesta tämän Sopimuksen

ja JYSE-ehtojen mukaisesti.

Toimittaja sitoutuu hoitamaan yhteiskunnalliset velvoitteet. Lisäksi Toimitta- ja sitoutuu käyttämään tilaajavastuulain edellytysten osoittamisessa Tilaa- jan käyttämän kumppanin (Suomen Tilaajavastuu Oy) tuotteita:

• Luotettava Kumppani –palvelua (Tilaajavastuulain velvoitteet)

• sekä hankkimaan Tilaajan työmaalla työskenteleville työntekijöil- leen Valttikortti –henkilökortit.

Niiltä osin kuin Toimittaja työskentelee Tilaajan työmaalla, Toimittajan tulee ilmoittautua työmaalle ennen töiden aloittamista Xxxxxxxxxx.xx – järjestelmän kautta. Kaikki Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen työmailla työskentelevät työntekijät tulee olla kirjattuna järjestelmään ennen töiden aloittamista. Edellä kuvatut vaatimukset sitovat Toimittajaa myös käyttämi- ensä alihankkijoiden osalta.

Toimittaja vastaa omassa toiminnassaan siitä, että:

• Sen Xxxxxxxx täyttävät tämän Sopimuksen vaatimukset

• Työssä noudatetaan Suomen lakia, Tilaajan ohjeita ja Tilaajan työ- maalla toimittaessa työmaan järjestyssääntöjä sekä työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä.

• Toimittajalla on täysimääräinen, koko sopimuskauden kattava vas- tuuvakuutus, josta korvataan vahingot, jotka Toimittaja aiheuttaa Ti- laajalle tai kolmansille osapuolille. Vastuuvakuutuksen määrä on riittävä suhteessa toimituksen riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei kata täysimääräisesti aiheutuneita välittömiä vahinkoja, vastaa Toimittaja vahingoista täyteen määrään asti.

6.4. Toimittajan henkilöstöä koskevat vaatimukset

• Tuotteita käsittelevän henkilöstön tulee olla ammattitaitoisia

• Tilaaja palvelevien henkilöiden tulee kyetä kommunikoimaan suo- men kielellä tehtävän edellyttämällä tavalla (kirjallinen ja suullinen)

• Tilaajan työmaalla työskentelevän henkilöstön:

o tulee olla työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytetty ja jolla on asianomaisessa työssä vaadittavat luvat sekä lii- kennealueilla työskenneltäessä voimassa oleva katu- tai tie- turvakortti.

o tulee huomioida työssään liikenneturvallisuuden sekä liiken- nealueilla työskentelystä annetut määräykset ja Tilaajan tur- vallisuusohjeet

o tulee raportoida työnjohdolle työmaan liikenne- ja työturval- lisuudessa havaitsemansa puutteet ja riskit

o käyttää asianmukaista näkyvää varoitusvaatetusta ja kypä- rää. Liikenne- ja työmaa-alueilla työskenneltäessä tulee Henkilöstön pukea varoitusvaatteet ylle ennen työajan al- kamista ja pitää ne yhtäjaksoisesti yllä työnajan päättymi- seen saakka.

o tulee olla rekisteröity verottajan julkiseen veronumerorekis- teriin ennen työn aloittamista.

o tulee kirjautua työmaalle päivittäin VALTTI –älykortilla.

VII. YLEISET SOPIMUSEHDOT

Yleisinä sopimusehtoina noudatetaan tämän ”VII. YLEISET SOPIMUSEH- DOT” –osion ehtoja ja niille alisteisina tässä osiossa kerrottuja JYSE- ehtoja Sopimuksen kohdassa 7.1. kerrotulla tavalla.

7.1. JYSE-ehtojen pätevyys

Jyse-tavaraehtoja noudatetaan vain tässä 7.1. otsikon alla lueteltujen ehto- jen osalta seuraavasti:

1 Määritelmät: Noudatetaan Jyse-ehtojen määritelminä.

2 Yhteyshenkilöt: Noudatetaan sellaisenaan.

3 Alihankinta: Noudatetaan sellaisenaan pois lukien 3.4. kohdassa määri- telty irtisanomisaika. Irtisanomisen osalta noudatetaan tämän Sopimuksen ehtoja.

4 Tavaran ominaisuudet: Noudatetaan vain kohtia 4.1. - 4.4.

6 Maksuehdot: Noudatetaan sähköisen laskutuksen mukaista maksehtoa. 8 Tavaran luovutus ja vaaranvastuun siirtyminen: Noudatetaan sellai- senaan.

9 Luovutusta edeltävät tarkastukset, valvonta ja vastaanottotarkas- tukset: Noudatetaan sellaisenaan.

10 Viivästyminen: Noudatetaan sellaisenaan.

12 Virhe, hinnanalennus ja sopimuksen purkaminen: Noudatetaan sel- laisenaan, ottaen huomioon tämän sopimuksen ensisijaiset ehdot.

13 Ylivoimainen este: Noudatetaan kohtia 13.1 ja 13.3 - 13.5 kohtia sel- laisenaan. Lisäksi noudatetaan kohtaa 13.2 sellaisenaan alihankkijoiden Suomen toimintojen osalta. Muissa tapauksissa alihankkijalla olevaa yli- voimasta estettä ei katsota vapauttamisperusteeksi.

14 Vahingonkorvaus: Noudatetaan sellaisenaan, ottaen huomioon tämän sopimuksen ensisijaiset ehdot.

15 Hankintasopimuksen päättäminen erityistilanteissa: Noudatetaan sellaisenaan.

16 Immateriaalioikeudet: Noudatetaan sellaisenaan.

17 Salassapito: Noudatetaan sellaisenaan, ottaen huomioon tämän sopi- muksen ensisijaiset ehdot.

18 Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio: Noudatetaan sellai- senaan, ottaen huomioon tämän sopimuksen ensisijaiset ehdot.

19 Avustamisvelvollisuus palveluntuottajan vaihtuessa: Noudatetaan sellaisenaan.

20 Erimielisyydet ja sovellettava laki: Noudatetaan sellaisenaan.

7.2. Yhteyshenkilöt

JYSE-ehtojen mukaisesti.

7.3. Ylivoimainen este

JYSE-ehtojen mukaisesti 7.1. otsikon alla kerrotussa laajuudessa.

7.4. Hinnat

Tuotteiden ja Palvelujen hinnat on kirjattu Liitteessä nn. Hinnat ovat kiinteät koko sopimusajan.

Muut hintoihin liittyvät ehdot

Hinnoissa noudatetaan arvonlisäveron osalta kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Hinnat sisältävät kaikki toimitusehdon mukaisen toimituk- sen kulut. Hintaan sisältyy siten myös mahdolliset päivärahat ja ylityökor- vaukset. Laskuun ei voi lisätä laskutus- tai pientoimituslisiä tai muita lisiä joista ei ole erikseen sovittu.

7.5. Virhe ja hinnanalennus

JYSE-ehtojen mukaisesti.

7.6. Viivästyksen ehkäiseminen ja viivästyssakko

Toimittaja on velvollinen käyttämään kaikkia kohtuudella käytettävissä ole- via keinoja viivästyksen estämiseksi. Kohtuullisia keinoja on ainakin työ- päivän pidentäminen, viikonloppujen käyttäminen, lisätyövoiman ja muun lisäresurssin (esim. aliurakoitsijan) käyttäminen.

Mikäli Tuotteiden toimitus ei onnistu sovitussa aikataulussa, on Tilaajalla oikeus tilata Tuotteita muilta toimittajilta. Osapuolet tiedostavat, että Tuot- teiden toimitusten viivästyminen johtaa usein koko työmaan viivästymiseen ja siten aiheuttaa vahinkoa Tilaajalle. Tuotteiden toimitusten viivästymises- tä Tilaaja on oikeutettu Jyse-ehtojen mukaiseen viivästyssakkoon ja mah- dollisiin vahingonkorvauksiin. Lisäksi seuraamuksena voi olla sopimuksen päättäminen irtisanomalla tai purkamalla.

7.7. Sopimuksesta neuvotteleminen ja Sopimuksen muuttaminen

Sopijapuolet voivat muuttaa Sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksy- neet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

Sopimusneuvottelut käydään suomen kielellä.

7.8. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Jyse-ehtojen mukaisesti.

Lisäksi:

- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli ha- vaitaan, että Myyjä on antanut Alustavassa tarjouksessa ja/tai Tuote- tarjouskilpailussa vääriä tietoja.

- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli Myyjän olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos, ja Tilaaja osoittaa, ettei olisi tehnyt Sopimusta Myyjän kanssa, mikäli kysei- nen olosuhteiden muutos olisi ollut Tilaajan tiedossa sopimuksen- tekohetkellä. Tällöin Myyjällä on oikeus saada täysimääräinen maksu Sopimuksen päättymishetkeen mennessä toimitetuista Tuotteista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen purkamisen johdosta.

7.9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jyse-ehtojen mukaisesti.

7.10. Sopimussakko kartelliin syyllistymisestä

Xxxxx vahvistaa tämän Sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tähän Sopimukseen johtaneen hankintamenettelyn aikana tai Sopimuksen teko- hetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elin- keinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) ky- seisiä Tuotteita koskevilla markkinoilla Tilaajan toiminta-alueella.

Mikäli Myyjä todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mai- nittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), Myyjä on velvollinen suorittamaan Tilaajal- le sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun hankinnan kokonaisar- vosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan sopimussa- kon määrän ylittävät Tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi Myyjän on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeuden- käyntikulut korkoineen.

VIII. LASKUTUSPERUSTEET JA LASKUTUS

8.1. Laskutus

Laskutus tapahtuu Sopimuksen mukaisin hinnoin. Myyjän tulee ottaa huo- mioon, että koostelaskuun ei voi koota usean eri työmaan toimituksia. Las- kuun tulee merkitä yhteyshenkilöksi työmaan työnjohtaja.

Laskutusperusteena käytetään todellisia ja toteutuneita toimituksia. Las- kuun tulee liittää tarkoituksenmukaiset tositteet esim. Tuotteiden punnitus- tositteet ja mahdollisten kuljetusten työnjohdon hyväksymät ajomääräyk- set.

Myyjän tulee laskuttaa kahden viikon välein tai yhdessä sovitulla tavalla, sekä velvollisuus laskuttaa loppulasku välittömästi toimitusten päätyttyä.

Jyväskylän kaupungilla on käytössä sähköinen verkkolaskutus, jota tulee käyttää. Lisätietoja kaupungin verkkolaskuista saa kaupungin talouskes- kuksen ostolaskutiimiltä, puh. 014 266 0104.

8.2. Maksuehto ja viivästyskorko

Jyse-ehtojen mukaisesti.

IX. SOPIMUSKAPPALEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSET

Tätä Sopimusta on allekirjoitettu kaksi saman sisältöistä kappaletta kaikki- ne kohdassa IV kerrottuine liitteineen. Toinen kappale on Tilaajalla ja toi- nen Myyjällä.

Osapuolet ovat vahvistaneet sopimusehdot allekirjoittamalla Sopimuksen.

Tilaaja Myyjä

Jyväskylässä  ssa/ssä/lla/llä

. päivänä   kuuta 2016  . päivänä   kuuta 2016

Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi