Egyéb megállapodások. 9.1. Vállalkozó maradéktalanul eleget tesz a teljesítés során a vonatkozó környezetvédelmi követelményekben előírtaknak, különös figyelemmel az alábbi jogszabályok (és a később helyükbe lépő új jogszabályok) egyes rendelkezéseiben foglaltakra: • a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes kérdéseiről, • a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet; • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet; • az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet. 9.2. Vállalkozó kötelezettségét képezi és kizárólagos felelősségébe tartozik a munkaterületre és a folytatott tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi, tűz és munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása a munkaterületen foglalkoztatottakkal. Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban nevesített nyilvántartásokat vezetni, a munkája elvégzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyeket beszerezni. És azt a munkavégzés helyén tartani. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jogszabályban meghatározott ideig felelős minden olyan, általa vagy alvállalkozói által okozott környezetszennyezésért, amely a szerződéses teljesítésével összefüggésben következett be. 9.3. Közterület karbantartásával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, a Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre vonatkozó előírások betartása kötelező. Növényzet és esetleges fakivágás, csak az illetékes Önkormányzat előzetes engedélye birtokában lehetséges. Csatornák- lefolyók, védelme, tisztántartása a Vállalkozó önálló felelőssége. 9.4. A Vállalkozó zajvédelemmel összefüggésben jelentkező feladatai: A környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és szádfalverés, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás) időben eltolt és napközbeni szervezésére. 9.5. A levegő tisztaságának biztosításával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Az ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem szennyezhetik a környezet levegőjét. A szakipari munkák végzése során (lehetőség szerint) kerülni kell a vegyi- oldószeres anyagok alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. Az építés-bontási munkával járó porképződést meg kell akadályozni (permetezéssel, locsolással stb.), illetve az építési törmeléket kiporzás-mentesen kell a konténerbe juttatni. Az elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni. A munkaterület elhagyása előtt a szállítójárművek kerekeire rakódott sarat sárrázó vagy kerékmosó alkalmazásával el kell távolítani. Olyan technológiai folyamatok végzése során, ahol elszívó berendezés működtetésére van szükség, csak megfelelő szűrővel ellátott berendezést szabad üzemeltetni. 9.6. Veszélyes anyagok, valamint veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Vállalkozó köteles betartani a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjain szereplő, a tárolásra, szállításra, felhasználásra, baleset- és egészségvédelemre, környezetvédelemre vonatkozó utasításokat, valamint különösen a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásait. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tárolt, vagy felhasznált veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a munkaterületen tartani és Megrendelő részére az adott anyag felhasználását megelőzően másolatban átadni. valamennyi olyan anyag esetében, amelyek a 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet előírásai alapján biztonsági adatlappal hozhatók forgalomba. Veszélyes hulladék megjelölés alatt a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben megjelölteket kell érteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, Vállalkozó a munkavégzése során keletkező veszélyes hulladékokat saját termelésű hulladéknak tekinti, azokról naprakész nyilvántartást vezet és munkaterületen ideiglenes gyűjtésre kijelölt tárolóhelyen gyűjti, valamint a munkavégzés napján a munkaterületről elszállítja, illetve elszállíttatja. A veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvántartásával valamint a környezetvédelmi hatóság felé a Hulladék Információs Rendszerbe történő adatszolgáltatással, bevallással kapcsolatos valamennyi kötelezettség és felelősség a Vállalkozót terheli. A keletkező és elszállított veszélyes hulladékok naprakész nyilvántartását Vállalkozó az építési helyszínen tartja. Az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, SZ-jegy, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére átadja. Vállalkozó a nem veszélyes építési és bontási hulladékokat szelektíven köteles gyűjteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, a hulladékok gyűjtéséhez szükséges konténereket Megrendelő biztosítja, valamint azok nyilvántartásáról és elszállításáról is gondoskodik. Amennyiben a Vállalkozó a keletkezett hulladékok birtokosa, akkor maga gondoskodik a keletkezett hulladékok kezeléséről, gyűjtéséről, nyilvántartásáról és elszállíttatásáról, valamint a Környezetvédelmi Hatóság által működtetett Hulladék Információs Rendszerbe történő bevallásáról, mindemellett az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére késedelem nélkül átadja. Ha Vállalkozó tevékenysége során bontási munkát végez, a bontással összefüggésben keletkezett hulladékokat Vállalkozó saját termelésű hulladékként köteles kezelni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely hulladék esetében az adatszolgáltatása hiányos vagy nem a valóságnak megfelelő, úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, és valamennyi elvégzett munkájának ellenértékét visszatartani mindaddig, míg Vállalkozó ezen kötelezettségének eleget nem tesz. 9.7. Vállalkozó a gépeit üzemszünet esetén egy elkülönített helyen köteles tárolni. Helyszíni karbantartási, utántöltési, javítási munkákat a gépeken csak itt végezhet. Ezen a helyen Vállalkozó köteles kármentőről gondoskodni. 9.8. Személyek közvetlen súlyos veszélyeztetésével, vagy valószínűsíthetően jelentős anyagi kár bekövetkezésével járó esemény kiváltására alkalmas megvalósított tényállás esetében a Megrendelő munkavédelmi kötbér, kártérítés, stb. alkalmazását jelentheti be a Vállalkozóval szemben. Fenti szankciók alkalmazására jogosult a Megrendelő különösen az ÁSZF 2. számú mellékletében foglalt nevesített tényállás megvalósulása esetén. 9.9. A Vállalkozó köteles az építési munkaterületen felállított, összeszerelt, és a Mvt. 87. § (11) pontja, illetve az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a melléklete hatálya alá nem tartozó gépek használatba vétele előtt elvégezni a gépek, berendezések ellenőrző vizsgálatát. Az ellenőrző vizsgálatot végző személy nevét, a megállapításokat és a vizsgálat idejét az építési naplóba be kell jegyezni. 9.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak. 9.11. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük a szerződéssel összefüggésben felmerülő, vagy azzal kapcsolatos jogvita esetén – beleértve annak létezésével, megszegésével, érvényességével vagy megszüntetésével kapcsolatos minden kérdést – a felek az általános hatáskörű, illetékes bírósághoz fordulnak. Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogviszonyukból eredő jogvitájuk esetén mediátor közreműködését nem veszik igénybe és jogvitájukat nem terjesztik eseti- vagy állandó választottbíróság elé. Mellékletek: 0.xx. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozó foglalkoztatásáról minta 0.xx melléklet – Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság (MEB) nemmegfelelősség kódok és alkalmazható kötbérelemek
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions
Egyéb megállapodások. 9.1. Vállalkozó maradéktalanul eleget tesz a teljesítés során a vonatkozó környezetvédelmi követelményekben előírtaknak, különös figyelemmel az alábbi jogszabályok (és a később helyükbe lépő új jogszabályok) egyes rendelkezéseiben foglaltakra: • a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes kérdéseiről, • a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet; • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet; • az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet.
9.2. Vállalkozó kötelezettségét képezi és kizárólagos felelősségébe tartozik a munkaterületre és a folytatott tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi, tűz és munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása a munkaterületen foglalkoztatottakkal. Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban nevesített nyilvántartásokat vezetni, a munkája elvégzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyeket beszerezni. És azt a munkavégzés helyén tartani. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jogszabályban meghatározott ideig felelős minden olyan, általa vagy alvállalkozói által okozott környezetszennyezésért, amely a szerződéses teljesítésével összefüggésben következett be.
9.3. Közterület karbantartásával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, a Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre vonatkozó előírások betartása kötelező. Növényzet és esetleges fakivágás, csak az illetékes Önkormányzat előzetes engedélye birtokában lehetséges. Csatornák- lefolyók, védelme, tisztántartása a Vállalkozó önálló felelőssége.
9.4. A Vállalkozó zajvédelemmel összefüggésben jelentkező feladatai: A környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és szádfalverés, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás) időben eltolt és napközbeni szervezésére.
9.5. A levegő tisztaságának biztosításával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Az ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem szennyezhetik a környezet levegőjét. A szakipari munkák végzése során (lehetőség szerint) kerülni kell a vegyi- oldószeres anyagok alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. Az építés-bontási munkával járó porképződést meg kell akadályozni (permetezéssel, locsolással stb.), illetve az építési törmeléket kiporzás-mentesen kell a konténerbe juttatni. Az elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni. A munkaterület elhagyása előtt a szállítójárművek kerekeire rakódott sarat sárrázó vagy kerékmosó alkalmazásával el kell távolítani. Olyan technológiai folyamatok végzése során, ahol elszívó berendezés működtetésére van szükség, csak megfelelő szűrővel ellátott berendezést szabad üzemeltetni.
9.6. Veszélyes anyagok, valamint veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Vállalkozó köteles betartani a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjain szereplő, a tárolásra, szállításra, felhasználásra, baleset- és egészségvédelemre, környezetvédelemre vonatkozó utasításokat, valamint különösen a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásait. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tárolt, vagy felhasznált veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a munkaterületen tartani és Megrendelő részére az adott anyag felhasználását megelőzően másolatban átadni. valamennyi olyan anyag esetében, amelyek a 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet előírásai alapján biztonsági adatlappal hozhatók forgalomba. Veszélyes hulladék megjelölés alatt a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben megjelölteket kell érteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, Vállalkozó a munkavégzése során keletkező veszélyes hulladékokat saját termelésű hulladéknak tekinti, azokról naprakész nyilvántartást vezet és munkaterületen ideiglenes gyűjtésre kijelölt tárolóhelyen gyűjti, valamint a munkavégzés napján a munkaterületről elszállítja, illetve elszállíttatja. A veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvántartásával valamint a környezetvédelmi hatóság felé a Hulladék Információs Rendszerbe történő adatszolgáltatással, bevallással kapcsolatos valamennyi kötelezettség és felelősség a Vállalkozót terheli. A keletkező és elszállított veszélyes hulladékok naprakész nyilvántartását Vállalkozó az építési helyszínen tartja. Az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, SZ-jegy, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére átadja. Vállalkozó a nem veszélyes építési és bontási hulladékokat szelektíven köteles gyűjteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, a hulladékok gyűjtéséhez szükséges konténereket Megrendelő biztosítja, valamint azok nyilvántartásáról és elszállításáról is gondoskodik. Amennyiben a Vállalkozó a keletkezett hulladékok birtokosa, akkor maga gondoskodik a keletkezett hulladékok kezeléséről, gyűjtéséről, nyilvántartásáról és elszállíttatásáról, valamint a Környezetvédelmi Hatóság által működtetett Hulladék Információs Rendszerbe történő bevallásáról, mindemellett az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére késedelem nélkül átadja. Ha Vállalkozó tevékenysége során bontási munkát végez, a bontással összefüggésben keletkezett hulladékokat Vállalkozó saját termelésű hulladékként köteles kezelni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely hulladék esetében az adatszolgáltatása hiányos vagy nem a valóságnak megfelelő, úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, és valamennyi elvégzett munkájának ellenértékét visszatartani mindaddig, míg Vállalkozó ezen kötelezettségének eleget nem tesz.
9.7. Vállalkozó a gépeit üzemszünet esetén egy elkülönített helyen köteles tárolni. Helyszíni karbantartási, utántöltési, javítási munkákat a gépeken csak itt végezhet. Ezen a helyen Vállalkozó köteles kármentőről gondoskodni.
9.8. Személyek közvetlen súlyos veszélyeztetésével, vagy valószínűsíthetően jelentős anyagi kár bekövetkezésével járó esemény kiváltására alkalmas megvalósított tényállás esetében a Megrendelő munkavédelmi kötbér, kártérítés, stb. alkalmazását jelentheti be a Vállalkozóval szemben. Fenti szankciók alkalmazására jogosult a Megrendelő különösen az ÁSZF 2. számú mellékletében foglalt nevesített tényállás megvalósulása esetén.
9.9. A Vállalkozó köteles az építési munkaterületen felállított, összeszerelt, és a Mvt. 87. § (11) pontja, illetve az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a melléklete hatálya alá nem tartozó gépek használatba vétele előtt elvégezni a gépek, berendezések ellenőrző vizsgálatát. Az ellenőrző vizsgálatot végző személy nevét, a megállapításokat és a vizsgálat idejét az építési naplóba be kell jegyezni.
9.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak.
9.11. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük a szerződéssel összefüggésben felmerülő, vagy azzal kapcsolatos jogvita esetén – beleértve annak létezésével, megszegésével, érvényességével vagy megszüntetésével kapcsolatos minden kérdést – a felek az általános hatáskörű, illetékes bírósághoz fordulnak. Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogviszonyukból eredő jogvitájuk esetén mediátor közreműködését nem veszik igénybe és jogvitájukat nem terjesztik eseti- vagy állandó választottbíróság elé. Mellékletek: 0.xx. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozó foglalkoztatásáról minta 0.xx melléklet – Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság (MEB) nemmegfelelősség kódok és alkalmazható kötbérelemekMunkavédelmi kötbérek 0.xx. melléklet – Környezetvédelmi kötbérek 0.xx. melléklet - Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv minta 0.xx. melléklet - Teljesítési visszatartási összeg kifizetését igazoló jegyzőkönyv minta 0.xx. melléklet - Jótállási visszatartás kifizetését igazoló jegyzőkönyv minta
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions
Egyéb megállapodások. 9.1. Vállalkozó maradéktalanul eleget tesz a teljesítés során a vonatkozó környezetvédelmi követelményekben előírtaknak, különös figyelemmel az alábbi jogszabályok (és a később helyükbe lépő új jogszabályok) egyes rendelkezéseiben foglaltakra: • a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes kérdéseiről, • a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet; • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet; • az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet.
9.2. Vállalkozó kötelezettségét képezi és kizárólagos felelősségébe tartozik a munkaterületre és a folytatott tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi, tűz és munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása a munkaterületen foglalkoztatottakkal. Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban nevesített nyilvántartásokat vezetni, a munkája elvégzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyeket beszerezni. És azt a munkavégzés helyén tartani. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jogszabályban meghatározott ideig felelős minden olyan, általa vagy alvállalkozói által okozott környezetszennyezésért, amely a szerződéses teljesítésével összefüggésben következett be.
9.3. Közterület karbantartásával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, a Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre vonatkozó előírások betartása kötelező. Növényzet és esetleges fakivágás, csak az illetékes Önkormányzat előzetes engedélye birtokában lehetséges. Csatornák- lefolyók, védelme, tisztántartása a Vállalkozó önálló felelőssége.
9.4. A Vállalkozó zajvédelemmel összefüggésben jelentkező feladatai: A környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és szádfalverés, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás) időben eltolt és napközbeni szervezésére.
9.5. A levegő tisztaságának biztosításával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Az ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem szennyezhetik a környezet levegőjét. A szakipari munkák végzése során (lehetőség szerint) kerülni kell a vegyi- oldószeres anyagok alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. Az építés-bontási munkával járó porképződést meg kell akadályozni (permetezéssel, locsolással stb.), illetve az építési törmeléket kiporzás-mentesen kell a konténerbe juttatni. Az elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni. A munkaterület elhagyása előtt a szállítójárművek kerekeire rakódott sarat sárrázó vagy kerékmosó alkalmazásával el kell távolítani. Olyan technológiai folyamatok végzése során, ahol elszívó berendezés működtetésére van szükség, csak megfelelő szűrővel ellátott berendezést szabad üzemeltetni.
9.6. Veszélyes anyagok, valamint veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Vállalkozó köteles betartani a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjain szereplő, a tárolásra, szállításra, felhasználásra, baleset- és egészségvédelemre, környezetvédelemre vonatkozó utasításokat, valamint különösen a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásait. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tárolt, vagy felhasznált veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a munkaterületen tartani és Megrendelő részére az adott anyag felhasználását megelőzően másolatban átadni. valamennyi olyan anyag esetében, amelyek a 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet előírásai alapján biztonsági adatlappal hozhatók forgalomba. Veszélyes hulladék megjelölés alatt a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben megjelölteket kell érteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, Vállalkozó a munkavégzése során keletkező veszélyes hulladékokat saját termelésű hulladéknak tekinti, azokról naprakész nyilvántartást vezet és munkaterületen ideiglenes gyűjtésre kijelölt tárolóhelyen gyűjti, valamint a munkavégzés napján a munkaterületről elszállítja, illetve elszállíttatja. A veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvántartásával valamint a környezetvédelmi hatóság felé a Hulladék Információs Rendszerbe történő adatszolgáltatással, bevallással kapcsolatos valamennyi kötelezettség és felelősség a Vállalkozót terheli. A keletkező és elszállított veszélyes hulladékok naprakész nyilvántartását Vállalkozó az építési helyszínen tartja. Az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, SZ-jegy, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére átadja. Vállalkozó a nem veszélyes építési és bontási hulladékokat szelektíven köteles gyűjteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, a hulladékok gyűjtéséhez szükséges konténereket Megrendelő biztosítja, valamint azok nyilvántartásáról és elszállításáról is gondoskodik. Amennyiben a Vállalkozó a keletkezett hulladékok birtokosa, akkor maga gondoskodik a keletkezett hulladékok kezeléséről, gyűjtéséről, nyilvántartásáról és elszállíttatásáról, valamint a Környezetvédelmi Hatóság által működtetett Hulladék Információs Rendszerbe történő bevallásáról, mindemellett az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére késedelem nélkül átadja. Ha Vállalkozó tevékenysége során bontási munkát végez, a bontással összefüggésben keletkezett hulladékokat Vállalkozó saját termelésű hulladékként köteles kezelni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely hulladék esetében az adatszolgáltatása hiányos vagy nem a valóságnak megfelelő, úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, és valamennyi elvégzett munkájának ellenértékét visszatartani mindaddig, míg Vállalkozó ezen kötelezettségének eleget nem tesz.
9.7. Vállalkozó a gépeit üzemszünet esetén egy elkülönített helyen köteles tárolni. Helyszíni karbantartási, utántöltési, javítási munkákat a gépeken csak itt végezhet. Ezen a helyen Vállalkozó köteles kármentőről gondoskodni.
9.8. Személyek közvetlen súlyos veszélyeztetésével, vagy valószínűsíthetően jelentős anyagi kár bekövetkezésével járó esemény kiváltására alkalmas megvalósított tényállás esetében a Megrendelő munkavédelmi kötbér, kártérítés, stb. alkalmazását jelentheti be a Vállalkozóval szemben. Fenti szankciók alkalmazására jogosult a Megrendelő különösen az ÁSZF 2. számú mellékletében foglalt nevesített tényállás megvalósulása esetén.
9.9. A Vállalkozó köteles az építési munkaterületen felállított, összeszerelt, és a Mvt. 87. § (11) pontja, illetve az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a melléklete hatálya alá nem tartozó gépek használatba vétele előtt elvégezni a gépek, berendezések ellenőrző vizsgálatát. Az ellenőrző vizsgálatot végző személy nevét, a megállapításokat és a vizsgálat idejét az építési naplóba be kell jegyezni.
9.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak.
9.11. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük a szerződéssel összefüggésben felmerülő, vagy azzal kapcsolatos jogvita esetén – beleértve annak létezésével, megszegésével, érvényességével vagy megszüntetésével kapcsolatos minden kérdést – a felek az általános hatáskörű, illetékes bírósághoz fordulnak. Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogviszonyukból eredő jogvitájuk esetén mediátor közreműködését nem veszik igénybe és jogvitájukat nem terjesztik eseti- vagy állandó választottbíróság elé. Mellékletek: 0.xx. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozó foglalkoztatásáról minta 0.xx melléklet – Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság (MEB) nemmegfelelősség kódok és alkalmazható kötbérelemekkötbérelemek 0.xx. melléklet – Környezetvédelmi kötbérek 0.xx. melléklet - Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv minta 0.xx. melléklet - Teljesítési visszatartási összeg kifizetését igazoló jegyzőkönyv minta 0.xx. melléklet - Jótállási visszatartás kifizetését igazoló jegyzőkönyv minta
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions
Egyéb megállapodások. 9.1. Vállalkozó maradéktalanul eleget tesz a teljesítés során a vonatkozó környezetvédelmi követelményekben előírtaknak, különös figyelemmel az alábbi jogszabályok (és a később helyükbe lépő új jogszabályok) egyes rendelkezéseiben foglaltakra: • a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes kérdéseiről, • a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet; • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet; • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet; • az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet.
9.2. Vállalkozó kötelezettségét képezi és kizárólagos felelősségébe tartozik a munkaterületre és a folytatott tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi, tűz és munkabiztonsági szabályok ismertetése, betartása és betartatása a munkaterületen foglalkoztatottakkal. Vállalkozó köteles a környezetvédelmi jogszabályokban nevesített nyilvántartásokat vezetni, a munkája elvégzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyeket beszerezni. És azt a munkavégzés helyén tartani. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jogszabályban meghatározott ideig felelős minden olyan, általa vagy alvállalkozói által okozott környezetszennyezésért, amely a szerződéses teljesítésével összefüggésben következett be.
9.3. Közterület karbantartásával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Közterület foglalás csak a kijelölt területen történhet, a Megrendelő előírásai szerint. Az elfoglalt területre vonatkozó előírások betartása kötelező. Növényzet és esetleges fakivágás, csak az illetékes Önkormányzat előzetes engedélye birtokában lehetséges. Csatornák- lefolyók, védelme, tisztántartása a Vállalkozó önálló felelőssége.
9.4. A Vállalkozó zajvédelemmel összefüggésben jelentkező feladatai: A környezet beépítettségétől függő mértékben törekedni kell a nagy zajjal és rezgéssel járó technológiák (pl. cölöp- és szádfalverés, fúrás, vésés, fűrészelés, vágás) időben eltolt és napközbeni szervezésére.
9.5. A levegő tisztaságának biztosításával kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Az ideiglenesen használt létesítmények berendezései (fűtő-hűtő eszközök) nem szennyezhetik a környezet levegőjét. A szakipari munkák végzése során (lehetőség szerint) kerülni kell a vegyi- oldószeres anyagok alkalmazását, hogy levegőszennyezés ne történjen. Az építés-bontási munkával járó porképződést meg kell akadályozni (permetezéssel, locsolással stb.), illetve az építési törmeléket kiporzás-mentesen kell a konténerbe juttatni. Az elszállítandó konténereket megfelelő takarással kell ellátni. A munkaterület elhagyása előtt a szállítójárművek kerekeire rakódott sarat sárrázó vagy kerékmosó alkalmazásával el kell távolítani. Olyan technológiai folyamatok végzése során, ahol elszívó berendezés működtetésére van szükség, csak megfelelő szűrővel ellátott berendezést szabad üzemeltetni.
9.6. Veszélyes anyagok, valamint veszélyes- és nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos vállalkozói feladatok különösen az alábbiak: Vállalkozó köteles betartani a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjain szereplő, a tárolásra, szállításra, felhasználásra, baleset- és egészségvédelemre, környezetvédelemre vonatkozó utasításokat, valamint különösen a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásait. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tárolt, vagy felhasznált veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjait a munkaterületen tartani és Megrendelő részére az adott anyag felhasználását megelőzően másolatban átadni. valamennyi olyan anyag esetében, amelyek a 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EÜM rendelet előírásai alapján biztonsági adatlappal hozhatók forgalomba. Veszélyes hulladék megjelölés alatt a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben megjelölteket kell érteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, Vállalkozó a munkavégzése során keletkező veszélyes hulladékokat saját termelésű hulladéknak tekinti, azokról naprakész nyilvántartást vezet és munkaterületen ideiglenes gyűjtésre kijelölt tárolóhelyen gyűjti, valamint a munkavégzés napján a munkaterületről elszállítja, illetve elszállíttatja. A veszélyes hulladékok kezelésével, nyilvántartásával valamint a környezetvédelmi hatóság felé a Hulladék Információs Rendszerbe történő adatszolgáltatással, bevallással kapcsolatos valamennyi kötelezettség és felelősség a Vállalkozót terheli. A keletkező és elszállított veszélyes hulladékok naprakész nyilvántartását Vállalkozó az építési helyszínen tartja. Az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, SZ-jegy, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére átadja. Vállalkozó a nem veszélyes építési és bontási hulladékokat szelektíven köteles gyűjteni. Amennyiben a vállalkozási szerződés eltérő megállapodást nem tartalmaz, a hulladékok gyűjtéséhez szükséges konténereket Megrendelő biztosítja, valamint azok nyilvántartásáról és elszállításáról is gondoskodik. Amennyiben a Vállalkozó a keletkezett hulladékok birtokosa, akkor maga gondoskodik a keletkezett hulladékok kezeléséről, gyűjtéséről, nyilvántartásáról és elszállíttatásáról, valamint a Környezetvédelmi Hatóság által működtetett Hulladék Információs Rendszerbe történő bevallásáról, mindemellett az elszállítások bizonylatainak másolatait (szállítólevél, mérlegjegy, a hulladék befogadójának nyilatkozata) valamint a szállító és a befogadó szervezetek környezetvédelmi hatósági engedélyeinek másolatait Vállalkozó Megrendelő részére késedelem nélkül átadja. Ha Vállalkozó tevékenysége során bontási munkát végez, a bontással összefüggésben keletkezett hulladékokat Vállalkozó saját termelésű hulladékként köteles kezelni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely hulladék esetében az adatszolgáltatása hiányos vagy nem a valóságnak megfelelő, úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, és valamennyi elvégzett munkájának ellenértékét visszatartani mindaddig, míg Vállalkozó ezen kötelezettségének eleget nem tesz.
9.7. Vállalkozó a gépeit üzemszünet esetén egy elkülönített helyen köteles tárolni. Helyszíni karbantartási, utántöltési, javítási munkákat a gépeken csak itt végezhet. Ezen a helyen Vállalkozó köteles kármentőről gondoskodni.
9.8. Személyek közvetlen súlyos veszélyeztetésével, vagy valószínűsíthetően jelentős anyagi kár bekövetkezésével járó esemény kiváltására alkalmas megvalósított tényállás esetében a Megrendelő munkavédelmi kötbér, kártérítés, stb. alkalmazását jelentheti be a Vállalkozóval szemben. Fenti szankciók alkalmazására jogosult a Megrendelő különösen az ÁSZF 2. számú mellékletében foglalt nevesített tényállás megvalósulása esetén.
9.9. A Vállalkozó köteles az építési munkaterületen felállított, összeszerelt, és a Mvt. 87. § (11) pontja, illetve az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1/a melléklete hatálya alá nem tartozó gépek használatba vétele előtt elvégezni a gépek, berendezések ellenőrző vizsgálatát. Az ellenőrző vizsgálatot végző személy nevét, a megállapításokat és a vizsgálat idejét az építési naplóba be kell jegyezni.
9.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak.
9.11. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a közöttük a szerződéssel összefüggésben felmerülő, vagy azzal kapcsolatos jogvita esetén – beleértve annak létezésével, megszegésével, érvényességével vagy megszüntetésével kapcsolatos minden kérdést – a felek az általános hatáskörű, illetékes bírósághoz fordulnak. Felek megállapodnak abban, hogy szerződéses jogviszonyukból eredő jogvitájuk esetén mediátor közreműködését nem veszik igénybe és jogvitájukat nem terjesztik eseti- vagy állandó választottbíróság elé. Mellékletek: 0.xx1.sz. melléklet - Nyilatkozat alvállalkozó foglalkoztatásáról minta 0.xx 2.sz melléklet – Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság (MEB) nemmegfelelősség kódok és alkalmazható kötbérelemekkötbérelemek 3.sz. melléklet – Környezetvédelmi kötbérek 4.sz. melléklet - Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv minta 5.sz. melléklet - Teljesítési visszatartási összeg kifizetését igazoló jegyzőkönyv minta 6.sz. melléklet - Jótállási visszatartás kifizetését igazoló jegyzőkönyv minta
Appears in 1 contract
Samples: General Terms and Conditions