Common use of Jótállási és szavatossági garancia Clause in Contracts

Jótállási és szavatossági garancia. Alvállalkozó az Alvállalkozói Szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a Jelen szerződésben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett Alvállalkozó kötelezettségének a Vállalkozó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A jótállási és szavatossági időszak lejártát követő 90. napig Vállalkozó Jótállási és Szavatossági garancia címén - amennyiben az Alvállalkozói Szerződés másként nem rendelkezik - a Szerződéses Ár Alvállalkozói Szerződésben rögzített %-át visszatartja. A jótállási, szavatossági időszakra vonatkozó visszatartási jog attól függetlenül megilleti a Vállalkozót, hogy a visszatartás összegéhez az Alvállalkozói számlákból való közvetlen visszatartás, vagy annak sikertelensége miatt, az Alvállalkozó által a számla Vállalkozó általi kiegyenlítését követő megfizetés útján jutott hozzá. Amennyiben hiba kijavítása vagy a dolog, illetve annak egy része kicserélése folytán a szavatossági jog érvényesítésének határideje újból kezdődik, úgy a szavatossági időszak ezen újból kezdődő szavatossági idő elteltével jár el, ez esetben Vállalkozó a meghosszabbodó - újra kezdődő - szavatossági idő végéig jogosult a Szerződéses ár Alvállalkozói Szerződésben meghatározott %-át visszatartani. Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Jótállási és Szavatossági Garancia összegét ennek megfelelően - a Szerződés módosításának dátumától számított 5 napon belül - ki kell egészíteni. A Vállalkozó jogosult a Jótállási és Szavatossági garancia arányos részének igénybevételére, tekintet nélkül az Alvállalkozó ellenvetésére, amennyiben az Alvállalkozó bármely jótállás, illetve szavatosság körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási és Szavatossági garanciát részben vagy egészben igénybe vette, úgy Alvállalkozó köteles azt az eredeti összegre kiegészíteni, amely kiegészítést köteles a Vállalkozó számlájára, a Vállalkozó felhívásától számított 5 napon belül maradéktalanul átutalni. A jótállási és szavatossági garancia címen visszatartott vállalkozói díj az Alvállalkozó - jótállási és szavatossági időszakot követő 90. nap után előterjesztett - írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 90. napon válik esedékessé, illetve Vállalkozó a fenti határidőn belül köteles azzal elszámolni. A jótállási garanciára visszatartott összeg Vállalkozó általi kifizetésére kizárólag a tárgyi projekt jótállási időszakának lezárására irányuló, Megrendelő bevonásával történő utó-felülvizsgálati eljárás lezárását követően kerülhet sor, és csak és kizárólag Alvállalkozó ezirányú írásbeli kérelme esetén. Amennyiben az utó-felülvizsgálat sikeresen lezárult, úgy Vállalkozó egy, a jelen szerződés 1. sz. mellékleteként csatolt teljesítésigazoló jegyzőkönyvet állít ki a jótállás címén Alvállalkozó részére kifizethető összeg feltüntetésével. Ezt a teljesítésigazolást mindkét Félnek alá kell írnia, és ezt a dokumentumot - további melléklet és számla nélkül - Alvállalkozó köteles eljuttatni Vállalkozó 8.5. pontban rögzített székhelyére (a számlázásnál szabályozottak szerint). Vállalkozó a jótállási garanciára visszatartott összeg kifizetése a Megrendelő részére történő műszaki átadás-átvétel lezárását követő 30. nap. Alvállalkozó akkor is köteles a jelen pontban leírtak szerint a tárgyi projekt jótállási időszakának lezárására irányuló eljáráson részt venni és a teljesítésigazolást beszerezni, amennyiben Alvállalkozó a jótállási garanciát bankgaranciával megváltotta. Amennyiben az eljáráson Alvállalkozó nem vesz részt, vagy a teljesítésigazolást nem szerzi be és a bankgarancia lejáratának időpontja előtt azt nem juttatja el Vállalkozó 8.5. pontban rögzített székhelyére, úgy Vállalkozó jogosult a bankgarancia összegét fedezetként lehívni mindaddig, amíg a fent leírtak nem teljesülnek. A jótállási garancia biztosítására visszatartott összeg után a Vállalkozó kamatot nem fizet. Felek rögzítik és elismerik, hogy az Alvállalkozó által nyújtott bankgarancia, a Vállalkozónak azon igényét biztosítja, hogy Alvállalkozó szerződésszegése esetén a Vállalkozó a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kötbér és egyéb kárigényét gyors és egyszerű eljárás keretén belül érvényesíthesse. Ennek megfelelően az Alvállalkozó - a bankgaranciának az alapjogviszonytól független természetét elismerve - kijelenti, hogy a bankgarancia lehívásának/felhasználásának előzetes letiltását, vagy bármely egyéb módon történő megakadályozását vagy korlátozását a bankgaranciát nyújtó pénzintézet felé nem kezdeményezi, továbbá ezzel összefüggésben Alvállalkozó kifejezetten lemond a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 103. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes intézkedés kezdeményezésére irányuló jogáról. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése a Felek kölcsönös együttműködési kötelezettségébe ütköző, rosszhiszemű magatartásnak minősül az Alvállalkozó részéről, amely a Ptk. 1:3. § (1) bekezdésébe és a 6:62 § -ába ütközik. A fenti joglemondás nem érinti az Alvállalkozó azon jogát, hogy nyilvánvaló, egyértelmű és bizonyított esetben a bankgarancia hamis vagy hamísított dokumentumok alapján történő, vagy egyértelműen visszaélésszerű lehívását megakadályozza. A Ptk. 1:5. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, visszaélésszerű lehívásnak tekintik a felek az alábbi, az Alvállalkozó által közvetlenül és egyértelműen bizonyított eseteket: - az Alvállalkozó a bankgaranciával biztosított szerződéses kötelezettségét teljesítette és azt a Vállalkozó korábban - a szerződésben előírt módon és formában - már elismerte, - Alvállalkozó a Vállalkozó kötbérigényét elismerte és az annak megfizetésére felszólító dokumentumban foglaltaknak megfelelően teljesítette, - a szerződés egészét jogerős bírói ítélet érvénytelennek nyilvánította, - az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó bizonyíthatóan rosszhiszeműen és szándékosan megakadályozta - továbbá a Ptk. 6:436 § (2) bekezdésében rögzített esetek. Alvállalkozó az általa elvégzett munkákra vonatkozóan az Alvállalkozói Szerződésben rögzített időre jótállást és szavatosságot vállal. A jótállási és szavatossági garancia pénzügyi visszatartásának időtartamát ennek megfelelően Xxxxx az Alvállalkozói Szerződésben rögzített időtartamban állapítják meg. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a jótállási garancia pénzügyi biztosítékaként Vállalkozó által visszatartott összeg az Alvállalkozó hibás teljesítése alapján a Vállalkozónál felmerülő károk és költségek teljes mértékű kiegyenlítésére nem nyújt elég fedezetet, a Vállalkozó jogosult az Alvállalkozóval megkötött valamennyi Alvállalkozói Szerződés alapján jótállási garanciák jogcímen visszatartott összegből az Alvállalkozóval szemben fennálló követelését beszámítással közvetlenül kielégíteni. Felek a Ptk. 5:95. § (4) bekezdése alapján kifejezetten megállapodnak abban, hogy Alvállalkozó kiegészítő biztosíték nyújtására köteles, amennyiben a jótállási garancia összege bármely okból - ideértve a Vállalkozó által alkalmazott beszámítással történő igénybevételt is - szerződésben meghatározott érték alá csökken. Ebben az esetben Alvállalkozó köteles a pénzügyi visszatartás összegét a Vállalkozó felszólítására 15 napon belül az eredeti összegre kiegészíteni. A jótállási garancia céljából visszatartott összeg bankgaranciával történő megváltásával kapcsolatban Vállalkozó jogosult egyoldalú döntést hozni, azaz Vállalkozó jogosult egyoldalúan dönteni arról, hogy Alvállalkozó a jótállási visszatartást megválthatja-e bankgaranciával, vagy sem. Alvállalkozó ezt a Vállalkozói döntést nem vitathatja, köteles elfogadni. Amennyiben Vállalkozó úgy dönt, hogy Alvállalkozó a visszatartás tekintetében jogosult bankgaranciát benyújtani, úgy a visszatartás - a Vállalkozóval történt előzetes egyeztetéseket követően - megváltható egy Vállalkozó által elfogadott, I. osztályú bank által kiállított, Vállalkozó, illetve a Vállalkozó számlavezető bankja által elfogadott szövegezésű, feltétel nélküli bankgaranciával - vagy Vállalkozói döntéstől függően fedezeti bankgaranciával -, de csak és kizárólag az alábbi esetben: - amennyiben Alvállalkozó a szerződésben és mellékleteiben meghatározott minőségben, határidőre teljesített; - amennyiben a kivitelezés során feltárt hibákat, hiányosságokat azonnal, vagy a lehetséges legrövidebb időn belül maradéktalanul megszüntette, kezelte; - amennyiben az átadás-átvétel során az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban minőségi kifogás nem merült fel, vagy amennyiben felmerült, úgy azt a meghatározott határidőn belül igazolhatóan, megfelelő módon javította; - amennyiben a jótállási időszak kezdési időpontját követő 90 naptári napon belül az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban garanciális jellegű hiba nem merült fel, vagy amennyiben felmerült, úgy azt a meghatározott határidőn belül igazolhatóan, megfelelő módon javította; - amennyiben a jótállási időszak kezdési időpontját követő 90 naptári napon belül az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban felmerült garanciális hibák Vállalkozó megítélése alapján esetlegesek, nem ismétlődő, visszatérő hibák. Alvállalkozó köteles a bankgarancia tervezett benyújtása előtt Vállalkozó felé jelezni ezen igényét, és a saját bankgarancia tervezetét elkészítheti. Alvállalkozó köteles a bankgarancia tervezetét prognosztizált vállalkozói díjjal a tervezett benyújtás előtt 30 munkanappal Vállalkozó részére megküldeni észrevételezés céljából. Amennyiben Vállalkozó részéről kifogás merül fel a bank, vagy a bankgarancia- tervezettel kapcsolatban formai, tartalmi, vagy bármely tekintetben, akkor azt 15 munkanapon belül írásban közli Alvállalkozóval. Alvállalkozó köteles a Vállalkozói észrevételeket figyelembe venni, és a szükséges módosításokat elvégezni. Egyeztetés nélküli, illetve Vállalkozó által bármely okból el nem fogadott bank által kiállított, vagy Vállalkozó által bármely okból el nem fogadott szövegezésű bankgarancia befogadását Vállalkozó jogosult elutasítani. Amennyiben az Alvállalkozó a jótállási vagy szavatossági garanciát bankgarancia formájában kívánja biztosítani, úgy az egyes garanciákra vonatkozó bankgaranciákat az alábbiakban meghatározott határidőn belül köteles a Vállalkozónak átadni: - Jótállási garancia kiváltására irányuló bankgarancia esetén: az eredményes műszaki átadás-átvételtől számított 30 napon belül, de legkésőbb a jóteljesítési garancia érvényességi idejének lejáratát megelőző 15. napon - Szavatossági garancia kiváltására irányuló bankgarancia esetében: a jótállási időszak lejáratát megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a jótállási garancia érvényességi idejének lejáratát megelőző 15. napon. - Jótállási és/vagy szavatossági kötelezettség fennállása alatt, amennyiben a kötelezettség teljesítésének garanciaként nyújtott bankgarancia érvényességi ideje a jótállási és/vagy szavatossági idő alatt jár le, legkésőbb a bankgarancia érvényességi idejének lejártát megelőző 15. napon. Amennyiben az Alvállalkozó a fenti határidők bármelyikét elmulasztja, vagy a Vállalkozó az Alvállalkozó a szavatossági-, jótállási kötelezettsége fennállása alatt, e kötelezettséget tekintetében más biztosítékkal nem rendelkezik, úgy Vállalkozó - a jelen ÁSZF-ben rögzítettek értelmében - jogosult (marad) a garancia visszatartás formájában való érvényesítésére. Továbbá abban az esetben, ha az Alvállalkozó a jótállási garanciát, és/vagy a szavatossági garanciát kiváltó bankgaranciát nem adja át a fent részletezett határidőben, vagy azokat lejáratuk esetén nem hosszabbítja meg (cseréli ki), szavatossági és/vagy jótállási kötelezettsége fennálltának végső időpontjáig, úgy Vállalkozó - amennyiben erre lehetősége van - a garanciát visszatartás formájában érvényesíti, az Alvállalkozóval szembeni bármely tartozásából. Vállalkozónak jogosult továbbá a fenti bármely alvállalkozói mulasztás esetén a birtokában lévő jótállási szavatossági bankgarancia teljes mértékben történő lehívására. Amennyiben továbbá az Alvállalkozó a jelen pontban meghatározottak szerinti bármelyik határidőt elmulasztja, úgy megszűnik az Alvállalkozó joga a jótállási-, szavatossági visszatartás bankgaranciával történő kiváltására. A Vállalkozó által elfogadott bankgarancia Vállalkozó általi átvételét követően Vállalkozó az átvétel időpontjától számított 45 napon belül teljesíti a visszatartott összeg Alvállalkozó részére történő átutalását. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a saját bankjára engedményezheti az Alvállalkozó Bankja által kiadott jótállási garanciából fakadó követelését. Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Vállalkozó írásban értesíti Alvállalkozót, aki köteles a felmerülő munkákat haladéktalanul, a Vállalkozóval egyeztetett időpontig, saját költségén elvégezni. Alvállalkozó hibás teljesítése alapján a Vállalkozó mindaddig érvényesítheti jogait az Alvállalkozóval szemben, amíg a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a szerződésszegés miatt helytállni tartozik. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak, vagy jelentősebb részének kicserélése, illetve a munkával elérhető eredmény újbóli teljesítése esetén a kicserélt dologra (dologrészre), kijavítás esetén a kijavított dologra (dologrészre), a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Amennyiben Alvállalkozó a Vállalkozói értesítést követően a munka elvégzését nem vállalja, illetőleg nem, vagy nem megfelelő módon végzi el, Vállalkozónak joga van a munkákat Alvállalkozó költségére és felelősségére elvégezni, vagy alvállalkozón kívül álló harmadik személlyel elvégeztetni. Fentiek alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a hiba természete azonnali intézkedést igényel, mert élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet - és ezt az Alvállalkozó az e-mailes és egyidejű faxon történő értesítés alapján nem kezdi meg haladéktalanul, úgy Vállalkozó jogosult azonnali intézkedésre és a keletkező költségek Alvállalkozóra történő terhelésére. Alvállalkozó köteles tudomásul venni, hogy részére a visszatartott jótállási visszatartás csak abban az estben fizethető ki, amennyiben a jelen szerződés teljesítése vonatkozásában tartozása nem áll fenn Vállalkozóval szemben. Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:49. § (1) bekezdése alapján az Alvállalkozóval szemben fennálló pénzkövetelését a jótállási garancia összegéből beszámítással kielégíteni. Csak Vállalkozó által igazolt munka tekinthető elvégzettnek. Amennyiben Alvállalkozó nem, vagy nem megfelelően tesz eleget jótállási kötelezettségének és Vállalkozó a munka elvégzésére, vagy elvégeztetésére kényszerül, a teljesítési igazolás a Felek közti elszámolás alapját képezi (jótállási visszatartás/bankgarancia, tartozás levonások, esedékességi időpontban való visszafizetés), melyet ilyen esetben Vállalkozó tölt ki egyoldalúan. A fenti munkák költsége Alvállalkozó jótállási garancia visszatartásának összegéből kerül kiegyenlítésre. A költségek meghatározásának alapja az elvégzendő munka tényleges kivitelezési díja és a Vállalkozónál felmerült rezsiköltség. A jótállási időszak alatt Megrendelő jogosult utó-felülvizsgálati bejárásokat összehívni, mely bejárásokon - igény esetén - Alvállalkozó köteles egy döntéshozatalra jogosult képviselővel megjelenni. A bejárásokat Megrendelő hívja össze, az érintett Alvállalkozókat Vállalkozó értesíti ki.

Jótállási és szavatossági garancia. Alvállalkozó az Alvállalkozói Szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a Jelen szerződésben Szerződésben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett Alvállalkozó kötelezettségének a Vállalkozó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A jótállási és szavatossági időszak lejártát követő 9030. napig Vállalkozó Jótállási és Szavatossági szavatossági garancia címén - amennyiben az Alvállalkozói Szerződés szerződés másként nem rendelkezik - a Szerződéses Ár Alvállalkozói Szerződésben szerződésben rögzített %-át visszatartja. A jótállási, szavatossági időszakra vonatkozó visszatartási jog attól függetlenül megilleti a Vállalkozót, hogy a visszatartás összegéhez az Alvállalkozói számlákból való közvetlen visszatartás, vagy annak sikertelensége miatt, az Alvállalkozó által a számla Vállalkozó általi kiegyenlítését követő megfizetés útján jutott hozzá. Amennyiben hiba kijavítása vagy a dolog, illetve annak egy része kicserélése folytán a szavatossági jog érvényesítésének határideje újból kezdődik, úgy a szavatossági időszak ezen újból kezdődő szavatossági idő elteltével jár el, ez esetben Vállalkozó a meghosszabbodó - újra kezdődő - szavatossági idő végéig jogosult a Szerződéses ár Alvállalkozói Szerződésben meghatározott %-át visszatartani. Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Jótállási és Szavatossági Garancia szavatossági garancia összegét ennek megfelelően - a Szerződés módosításának dátumától számított 5 napon belül - ki kell egészíteni. A Vállalkozó jogosult a Jótállási és Szavatossági garancia arányos részének igénybevételére, tekintet nélkül az Alvállalkozó ellenvetésére, amennyiben az Alvállalkozó bármely jótállás, illetve szavatosság körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási és Szavatossági garanciát részben vagy egészben igénybe vette, úgy Alvállalkozó köteles azt az eredeti összegre kiegészíteni, amely kiegészítést köteles a Vállalkozó számlájára, a Vállalkozó felhívásától számított 5 napon belül maradéktalanul átutalni. A jótállási és szavatossági garancia címen visszatartott vállalkozói díj az Alvállalkozó - jótállási és szavatossági időszakot követő 90. nap után előterjesztett - írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 90. napon válik esedékessé, illetve Vállalkozó a fenti határidőn belül köteles azzal elszámolni. A jótállási garanciára visszatartott összeg Vállalkozó általi kifizetésére kizárólag a tárgyi projekt jótállási időszakának lezárására irányuló, Megrendelő bevonásával történő utó-felülvizsgálati eljárás lezárását követően kerülhet sor, és csak és kizárólag Alvállalkozó ezirányú írásbeli kérelme esetén. Amennyiben az utó-felülvizsgálat sikeresen lezárult, úgy Vállalkozó egy, a jelen szerződés 1. sz. Szerződés mellékleteként csatolt teljesítésigazoló jegyzőkönyvet állít ki a jótállás címén Alvállalkozó részére kifizethető összeg feltüntetésével. Ezt a teljesítésigazolást mindkét Félnek alá kell írnia, és ezt a dokumentumot - további melléklet és számla nélkül - Alvállalkozó köteles eljuttatni Vállalkozó 8.5. pontban rögzített székhelyére részére (a számlázásnál szabályozottak szerint). Vállalkozó a jótállási garanciára visszatartott összeg kifizetése a Megrendelő részére történő műszaki átadás-átvétel lezárását követő 30. nap. Alvállalkozó akkor is köteles a jelen pontban leírtak szerint a tárgyi projekt jótállási időszakának lezárására irányuló eljáráson részt venni A Jótállási és a teljesítésigazolást beszerezni, amennyiben Alvállalkozó a jótállási garanciát bankgaranciával megváltotta. Amennyiben az eljáráson Alvállalkozó nem vesz részt, vagy a teljesítésigazolást nem szerzi be és a bankgarancia lejáratának időpontja előtt azt nem juttatja el Vállalkozó 8.5. pontban rögzített székhelyére, úgy Vállalkozó jogosult a bankgarancia összegét fedezetként lehívni mindaddig, amíg a fent leírtak nem teljesülnek. A jótállási szavatossági garancia biztosítására visszatartott összeg után a Vállalkozó kamatot nem fizet. Felek rögzítik és elismerik, hogy az Alvállalkozó által nyújtott bankgarancia, a Vállalkozónak azon igényét biztosítja, hogy Alvállalkozó szerződésszegése esetén a Vállalkozó a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kötbér és egyéb kárigényét gyors és egyszerű eljárás keretén belül érvényesíthesse. Ennek megfelelően az Alvállalkozó - a bankgaranciának az alapjogviszonytól független természetét elismerve - kijelenti, hogy a bankgarancia lehívásának/felhasználásának előzetes letiltását, vagy bármely egyéb módon történő megakadályozását vagy korlátozását a bankgaranciát nyújtó pénzintézet felé nem kezdeményezi, továbbá ezzel összefüggésben Alvállalkozó kifejezetten lemond a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX CXXX. törvény 103. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes intézkedés kezdeményezésére irányuló jogáról. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése a Felek kölcsönös együttműködési kötelezettségébe ütköző, rosszhiszemű magatartásnak minősül az Alvállalkozó részéről, amely a Ptk. 1:3. § (1) bekezdésébe és a 6:62 § -ába ütközik. A fenti joglemondás nem érinti az Alvállalkozó azon jogát, hogy nyilvánvaló, egyértelmű és bizonyított esetben a bankgarancia hamis vagy hamísított dokumentumok alapján történő, vagy egyértelműen visszaélésszerű lehívását megakadályozza. A Ptk. 1:5. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, visszaélésszerű lehívásnak tekintik a felek az alábbi, az Alvállalkozó által közvetlenül és egyértelműen bizonyított eseteket: - az Alvállalkozó a bankgaranciával biztosított szerződéses kötelezettségét teljesítette és azt a Vállalkozó korábban - a szerződésben előírt módon és formában - már elismerte, - Alvállalkozó a Vállalkozó kötbérigényét elismerte és az annak megfizetésére felszólító dokumentumban foglaltaknak megfelelően teljesítette, - a szerződés egészét jogerős bírói ítélet érvénytelennek nyilvánította, - az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó bizonyíthatóan rosszhiszeműen és szándékosan megakadályozta - továbbá a Ptk. 6:436 § (2) bekezdésében rögzített esetek. Alvállalkozó az általa elvégzett munkákra vonatkozóan az Alvállalkozói Szerződésben rögzített időre jótállást és szavatosságot vállal. A jótállási Jótállási és szavatossági garancia pénzügyi visszatartásának időtartamát ennek megfelelően Xxxxx az Alvállalkozói Szerződésben rögzített időtartamban állapítják meg. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a jótállási garancia pénzügyi biztosítékaként Vállalkozó által visszatartott összeg az Alvállalkozó hibás teljesítése alapján a Vállalkozónál felmerülő károk és költségek teljes mértékű kiegyenlítésére nem nyújt elég fedezetet, a Vállalkozó jogosult az Alvállalkozóval megkötött valamennyi Alvállalkozói Szerződés alapján jótállási garanciák jogcímen visszatartott összegből az Alvállalkozóval szemben fennálló követelését beszámítással közvetlenül kielégíteni. Felek a Ptk. 5:95. § (4) bekezdése alapján kifejezetten megállapodnak abban, hogy Alvállalkozó kiegészítő biztosíték nyújtására köteles, amennyiben a jótállási garancia összege bármely okból - ideértve a Vállalkozó által alkalmazott beszámítással történő igénybevételt is - szerződésben meghatározott érték alá csökken. Ebben az esetben Alvállalkozó köteles a pénzügyi visszatartás összegét a Vállalkozó felszólítására 15 napon belül az eredeti összegre kiegészíteni. A jótállási garancia céljából visszatartott összeg bankgaranciával történő megváltásával kapcsolatban Vállalkozó jogosult egyoldalú döntést hozni, azaz Vállalkozó jogosult egyoldalúan dönteni arról, hogy Alvállalkozó a jótállási visszatartást megválthatja-e bankgaranciával, vagy sem. Alvállalkozó ezt a Vállalkozói döntést nem vitathatja, köteles elfogadni. Amennyiben Vállalkozó úgy dönt, hogy Alvállalkozó a visszatartás tekintetében jogosult bankgaranciát benyújtani, úgy a visszatartás - a Vállalkozóval történt előzetes egyeztetéseket követően - megváltható egy Vállalkozó által elfogadott, I. osztályú bank által kiállított, Vállalkozó, illetve a Vállalkozó számlavezető bankja által elfogadott szövegezésű, feltétel nélküli bankgaranciával - vagy Vállalkozói döntéstől függően fedezeti bankgaranciával -, de csak és kizárólag az alábbi esetben: - amennyiben Alvállalkozó a szerződésben és mellékleteiben meghatározott minőségben, határidőre teljesített; - amennyiben a kivitelezés során feltárt hibákat, hiányosságokat azonnal, vagy a lehetséges legrövidebb időn belül maradéktalanul megszüntette, kezelte; - amennyiben az átadás-átvétel során az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban minőségi kifogás nem merült fel, vagy amennyiben felmerült, úgy azt a meghatározott határidőn belül igazolhatóan, megfelelő módon javította; - amennyiben a jótállási időszak kezdési időpontját követő 90 naptári napon belül az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban garanciális jellegű hiba nem merült fel, vagy amennyiben felmerült, úgy azt a meghatározott határidőn belül igazolhatóan, megfelelő módon javította; - amennyiben a jótállási időszak kezdési időpontját követő 90 naptári napon belül az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban felmerült garanciális hibák Vállalkozó megítélése alapján esetlegesek, nem ismétlődő, visszatérő hibák. Alvállalkozó köteles a bankgarancia tervezett benyújtása előtt Vállalkozó felé jelezni ezen igényét, és a saját bankgarancia tervezetét elkészítheti. Alvállalkozó köteles a bankgarancia tervezetét prognosztizált vállalkozói díjjal a tervezett benyújtás előtt 30 munkanappal Vállalkozó részére megküldeni észrevételezés céljából. Amennyiben Vállalkozó részéről kifogás merül fel a bank, vagy a bankgarancia- tervezettel kapcsolatban formai, tartalmi, vagy bármely tekintetben, akkor azt 15 munkanapon belül írásban közli Alvállalkozóval. Alvállalkozó köteles a Vállalkozói észrevételeket figyelembe venni, és a szükséges módosításokat elvégezni. Egyeztetés nélküli, illetve Vállalkozó által bármely okból el nem fogadott bank által kiállított, vagy Vállalkozó által bármely okból el nem fogadott szövegezésű bankgarancia befogadását Vállalkozó jogosult elutasítani. Amennyiben az Alvállalkozó a jótállási vagy szavatossági garanciát bankgarancia formájában kívánja biztosítani, úgy az egyes garanciákra vonatkozó bankgaranciákat az alábbiakban meghatározott határidőn belül köteles a Vállalkozónak átadni: - Jótállási garancia kiváltására irányuló bankgarancia esetén: az eredményes műszaki átadás-átvételtől számított 30 napon belül, de legkésőbb a jóteljesítési garancia érvényességi idejének lejáratát megelőző 15. napon - Szavatossági garancia kiváltására irányuló bankgarancia esetében: a jótállási időszak lejáratát megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a jótállási garancia érvényességi idejének lejáratát megelőző 15. napon. - Jótállási és/vagy szavatossági kötelezettség fennállása alatt, amennyiben a kötelezettség teljesítésének garanciaként nyújtott bankgarancia érvényességi ideje a jótállási és/vagy szavatossági idő alatt jár le, legkésőbb a bankgarancia érvényességi idejének lejártát megelőző 15. napon. Amennyiben az Alvállalkozó a fenti határidők bármelyikét elmulasztja, vagy a Vállalkozó az Alvállalkozó a szavatossági-, jótállási kötelezettsége fennállása alatt, e kötelezettséget tekintetében más biztosítékkal nem rendelkezik, úgy Vállalkozó - a jelen ÁSZF-ben rögzítettek értelmében - jogosult (marad) a garancia visszatartás formájában való érvényesítésére. Továbbá abban az esetben, ha az Alvállalkozó a jótállási garanciát, és/vagy a szavatossági garanciát kiváltó bankgaranciát nem adja át a fent részletezett határidőben, vagy azokat lejáratuk esetén nem hosszabbítja meg (cseréli ki), szavatossági és/vagy jótállási kötelezettsége fennálltának végső időpontjáig, úgy Vállalkozó - amennyiben erre lehetősége van - a garanciát visszatartás formájában érvényesíti, az Alvállalkozóval szembeni bármely tartozásából. Vállalkozónak jogosult továbbá a fenti bármely alvállalkozói mulasztás esetén a birtokában lévő jótállási szavatossági bankgarancia teljes mértékben történő lehívására. Amennyiben továbbá az Alvállalkozó a jelen pontban meghatározottak szerinti bármelyik határidőt elmulasztja, úgy megszűnik az Alvállalkozó joga a jótállási-, szavatossági visszatartás bankgaranciával történő kiváltására. A Vállalkozó által elfogadott bankgarancia Vállalkozó általi átvételét követően Vállalkozó az átvétel időpontjától számított 45 napon belül teljesíti a visszatartott összeg Alvállalkozó részére történő átutalását. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a saját bankjára engedményezheti az Alvállalkozó Bankja által kiadott jótállási garanciából fakadó követelésétbankgaranciával. Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Vállalkozó írásban értesíti Alvállalkozót, aki köteles a felmerülő munkákat haladéktalanul, a Vállalkozóval egyeztetett időpontig, saját költségén elvégezni. Alvállalkozó hibás teljesítése alapján a Vállalkozó mindaddig érvényesítheti jogait az Alvállalkozóval szemben, amíg a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a szerződésszegés miatt helytállni tartozik. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak, vagy jelentősebb részének kicserélése, illetve a munkával elérhető eredmény újbóli teljesítése esetén a kicserélt dologra (dologrészre), kijavítás esetén a kijavított dologra (dologrészre), a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Amennyiben Alvállalkozó a Vállalkozói értesítést követően a munka elvégzését nem vállalja, illetőleg nem, vagy nem megfelelő módon végzi el, Vállalkozónak joga van a munkákat Alvállalkozó költségére és felelősségére elvégezni, vagy alvállalkozón Alvállalkozón kívül álló harmadik személlyel elvégeztetni. Fentiek alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a hiba természete azonnali intézkedést igényel, mert élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet - és ezt az Alvállalkozó az e-mailes és egyidejű faxon történő értesítés alapján nem kezdi meg haladéktalanul, úgy Vállalkozó jogosult azonnali intézkedésre és a keletkező költségek Alvállalkozóra történő terhelésére. Alvállalkozó köteles tudomásul venni, hogy részére a visszatartott jótállási visszatartás csak abban az estben fizethető ki, amennyiben a jelen szerződés teljesítése vonatkozásában tartozása nem áll fenn Vállalkozóval szemben. Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:49. § (1) bekezdése alapján az Alvállalkozóval szemben fennálló pénzkövetelését a jótállási Jótállási és szavatossági garancia összegéből beszámítással kielégíteni. Csak Vállalkozó által igazolt munka tekinthető elvégzettnek. Amennyiben Alvállalkozó nem, vagy nem megfelelően tesz eleget jótállási kötelezettségének és Vállalkozó a munka elvégzésére, vagy elvégeztetésére kényszerül, a teljesítési igazolás a Felek közti elszámolás alapját képezi (jótállási visszatartás/bankgarancia, tartozás levonások, esedékességi időpontban való visszafizetés), melyet ilyen esetben Vállalkozó tölt ki egyoldalúan. A fenti munkák költsége Alvállalkozó jótállási garancia visszatartásának összegéből kerül kiegyenlítésre. A költségek meghatározásának alapja az elvégzendő munka tényleges kivitelezési díja és a Vállalkozónál felmerült rezsiköltség. A jótállási időszak alatt Megrendelő jogosult utó-felülvizsgálati bejárásokat összehívni, mely bejárásokon - igény esetén - Alvállalkozó köteles egy döntéshozatalra jogosult képviselővel megjelenni. A bejárásokat Megrendelő hívja össze, az érintett Alvállalkozókat Vállalkozó értesíti ki.

Jótállási és szavatossági garancia. Alvállalkozó az Alvállalkozói Szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a Jelen szerződésben Szerződésben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett Alvállalkozó kötelezettségének a Vállalkozó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A jótállási és szavatossági időszak lejártát követő 9030. napig Vállalkozó Jótállási és Szavatossági szavatossági garancia címén - amennyiben az Alvállalkozói Szerződés szerződés másként nem rendelkezik - a Szerződéses Ár Alvállalkozói Szerződésben szerződésben rögzített %-át visszatartja. A jótállási, szavatossági időszakra vonatkozó visszatartási jog attól függetlenül megilleti a Vállalkozót, hogy a visszatartás összegéhez az Alvállalkozói számlákból való közvetlen visszatartás, vagy annak sikertelensége miatt, az Alvállalkozó által a számla Vállalkozó általi kiegyenlítését követő megfizetés útján jutott hozzá. Amennyiben hiba kijavítása vagy a dolog, illetve annak egy része kicserélése folytán a szavatossági jog érvényesítésének határideje újból kezdődik, úgy a szavatossági időszak ezen újból kezdődő szavatossági idő elteltével jár el, ez esetben Vállalkozó a meghosszabbodó - újra kezdődő - szavatossági idő végéig jogosult a Szerződéses ár Alvállalkozói Szerződésben meghatározott %-át visszatartani. Ha a Szerződéses Ár növekszik, a Jótállási és Szavatossági Garancia szavatossági garancia összegét ennek megfelelően - a Szerződés módosításának dátumától számított 5 napon belül - ki kell egészíteni. A Vállalkozó jogosult a Jótállási és Szavatossági garancia arányos részének igénybevételére, tekintet nélkül az Alvállalkozó ellenvetésére, amennyiben az Alvállalkozó bármely jótállás, illetve szavatosság körébe tartozó kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben a Vállalkozó a Jótállási és Szavatossági garanciát részben vagy egészben igénybe vette, úgy Alvállalkozó köteles azt az eredeti összegre kiegészíteni, amely kiegészítést köteles a Vállalkozó számlájára, a Vállalkozó felhívásától számított 5 napon belül maradéktalanul átutalni. A jótállási és szavatossági garancia címen visszatartott vállalkozói díj az Alvállalkozó - jótállási és szavatossági időszakot követő 90. nap után előterjesztett - írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 90. napon válik esedékessé, illetve Vállalkozó a fenti határidőn belül köteles azzal elszámolni. A jótállási garanciára visszatartott összeg Vállalkozó általi kifizetésére kizárólag a tárgyi projekt jótállási időszakának lezárására irányuló, Megrendelő bevonásával történő utó-utó- felülvizsgálati eljárás lezárását követően kerülhet sor, és csak és kizárólag Alvállalkozó ezirányú írásbeli kérelme esetén. Amennyiben az utó-felülvizsgálat sikeresen lezárult, úgy Vállalkozó egy, a jelen szerződés 1. sz. Szerződés mellékleteként csatolt teljesítésigazoló jegyzőkönyvet állít ki a jótállás címén Alvállalkozó részére kifizethető összeg feltüntetésével. Ezt a teljesítésigazolást mindkét Félnek alá kell írnia, és ezt a dokumentumot - további melléklet és számla nélkül - Alvállalkozó köteles eljuttatni Vállalkozó 8.5. pontban rögzített székhelyére részére (a számlázásnál szabályozottak szerint). Vállalkozó a jótállási garanciára visszatartott összeg kifizetése a Megrendelő részére történő műszaki átadás-átvétel lezárását követő 30. nap. Alvállalkozó akkor is köteles a jelen pontban leírtak szerint a tárgyi projekt jótállási időszakának lezárására irányuló eljáráson részt venni A Jótállási és a teljesítésigazolást beszerezni, amennyiben Alvállalkozó a jótállási garanciát bankgaranciával megváltotta. Amennyiben az eljáráson Alvállalkozó nem vesz részt, vagy a teljesítésigazolást nem szerzi be és a bankgarancia lejáratának időpontja előtt azt nem juttatja el Vállalkozó 8.5. pontban rögzített székhelyére, úgy Vállalkozó jogosult a bankgarancia összegét fedezetként lehívni mindaddig, amíg a fent leírtak nem teljesülnek. A jótállási szavatossági garancia biztosítására visszatartott összeg után a Vállalkozó kamatot nem fizet. Felek rögzítik és elismerik, hogy az Alvállalkozó által nyújtott bankgarancia, a Vállalkozónak azon igényét biztosítja, hogy Alvállalkozó szerződésszegése esetén a Vállalkozó a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kötbér és egyéb kárigényét gyors és egyszerű eljárás keretén belül érvényesíthesse. Ennek megfelelően az Alvállalkozó - a bankgaranciának az alapjogviszonytól független természetét elismerve - kijelenti, hogy a bankgarancia lehívásának/felhasználásának előzetes letiltását, vagy bármely egyéb módon történő megakadályozását vagy korlátozását a bankgaranciát nyújtó pénzintézet felé nem kezdeményezi, továbbá ezzel összefüggésben Alvállalkozó kifejezetten lemond a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX CXXX. törvény 103. § (1) bekezdésében foglalt ideiglenes intézkedés kezdeményezésére irányuló jogáról. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések megszegése a Felek kölcsönös együttműködési kötelezettségébe ütköző, rosszhiszemű magatartásnak minősül az Alvállalkozó részéről, amely a Ptk. 1:3. § (1) bekezdésébe és a 6:62 § -ába ütközik. A fenti joglemondás nem érinti az Alvállalkozó azon jogát, hogy nyilvánvaló, egyértelmű és bizonyított esetben a bankgarancia hamis vagy hamísított dokumentumok alapján történő, vagy egyértelműen visszaélésszerű lehívását megakadályozza. A Ptk. 1:5. § (1)-(2) bekezdésébe ütköző, visszaélésszerű lehívásnak tekintik a felek az alábbi, az Alvállalkozó által közvetlenül és egyértelműen bizonyított eseteket: - az Alvállalkozó a bankgaranciával biztosított szerződéses kötelezettségét teljesítette és azt a Vállalkozó korábban - a szerződésben előírt módon és formában - már elismerte, - Alvállalkozó a Vállalkozó kötbérigényét elismerte és az annak megfizetésére felszólító dokumentumban foglaltaknak megfelelően teljesítette, - a szerződés egészét jogerős bírói ítélet érvénytelennek nyilvánította, - az Alvállalkozó szerződésszerű teljesítését a Vállalkozó bizonyíthatóan rosszhiszeműen és szándékosan megakadályozta - továbbá a Ptk. 6:436 § (2) bekezdésében rögzített esetek. Alvállalkozó az általa elvégzett munkákra vonatkozóan az Alvállalkozói Szerződésben rögzített időre jótállást és szavatosságot vállal. A jótállási Jótállási és szavatossági garancia pénzügyi visszatartásának időtartamát ennek megfelelően Xxxxx az Alvállalkozói Szerződésben rögzített időtartamban állapítják meg. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a jótállási garancia pénzügyi biztosítékaként Vállalkozó által visszatartott összeg az Alvállalkozó hibás teljesítése alapján a Vállalkozónál felmerülő károk és költségek teljes mértékű kiegyenlítésére nem nyújt elég fedezetet, a Vállalkozó jogosult az Alvállalkozóval megkötött valamennyi Alvállalkozói Szerződés alapján jótállási garanciák jogcímen visszatartott összegből az Alvállalkozóval szemben fennálló követelését beszámítással közvetlenül kielégíteni. Felek a Ptk. 5:95. § (4) bekezdése alapján kifejezetten megállapodnak abban, hogy Alvállalkozó kiegészítő biztosíték nyújtására köteles, amennyiben a jótállási garancia összege bármely okból - ideértve a Vállalkozó által alkalmazott beszámítással történő igénybevételt is - szerződésben meghatározott érték alá csökken. Ebben az esetben Alvállalkozó köteles a pénzügyi visszatartás összegét a Vállalkozó felszólítására 15 napon belül az eredeti összegre kiegészíteni. A jótállási garancia céljából visszatartott összeg bankgaranciával történő megváltásával kapcsolatban Vállalkozó jogosult egyoldalú döntést hozni, azaz Vállalkozó jogosult egyoldalúan dönteni arról, hogy Alvállalkozó a jótállási visszatartást megválthatja-e bankgaranciával, vagy sem. Alvállalkozó ezt a Vállalkozói döntést nem vitathatja, köteles elfogadni. Amennyiben Vállalkozó úgy dönt, hogy Alvállalkozó a visszatartás tekintetében jogosult bankgaranciát benyújtani, úgy a visszatartás - a Vállalkozóval történt előzetes egyeztetéseket követően - megváltható egy Vállalkozó által elfogadott, I. osztályú bank által kiállított, Vállalkozó, illetve a Vállalkozó számlavezető bankja által elfogadott szövegezésű, feltétel nélküli bankgaranciával - vagy Vállalkozói döntéstől függően fedezeti bankgaranciával -, de csak és kizárólag az alábbi esetben: - amennyiben Alvállalkozó a szerződésben és mellékleteiben meghatározott minőségben, határidőre teljesített; - amennyiben a kivitelezés során feltárt hibákat, hiányosságokat azonnal, vagy a lehetséges legrövidebb időn belül maradéktalanul megszüntette, kezelte; - amennyiben az átadás-átvétel során az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban minőségi kifogás nem merült fel, vagy amennyiben felmerült, úgy azt a meghatározott határidőn belül igazolhatóan, megfelelő módon javította; - amennyiben a jótállási időszak kezdési időpontját követő 90 naptári napon belül az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban garanciális jellegű hiba nem merült fel, vagy amennyiben felmerült, úgy azt a meghatározott határidőn belül igazolhatóan, megfelelő módon javította; - amennyiben a jótállási időszak kezdési időpontját követő 90 naptári napon belül az Alvállalkozó munkájával kapcsolatban felmerült garanciális hibák Vállalkozó megítélése alapján esetlegesek, nem ismétlődő, visszatérő hibák. Alvállalkozó köteles a bankgarancia tervezett benyújtása előtt Vállalkozó felé jelezni ezen igényét, és a saját bankgarancia tervezetét elkészítheti. Alvállalkozó köteles a bankgarancia tervezetét prognosztizált vállalkozói díjjal a tervezett benyújtás előtt 30 munkanappal Vállalkozó részére megküldeni észrevételezés céljából. Amennyiben Vállalkozó részéről kifogás merül fel a bank, vagy a bankgarancia- tervezettel kapcsolatban formai, tartalmi, vagy bármely tekintetben, akkor azt 15 munkanapon belül írásban közli Alvállalkozóval. Alvállalkozó köteles a Vállalkozói észrevételeket figyelembe venni, és a szükséges módosításokat elvégezni. Egyeztetés nélküli, illetve Vállalkozó által bármely okból el nem fogadott bank által kiállított, vagy Vállalkozó által bármely okból el nem fogadott szövegezésű bankgarancia befogadását Vállalkozó jogosult elutasítani. Amennyiben az Alvállalkozó a jótállási vagy szavatossági garanciát bankgarancia formájában kívánja biztosítani, úgy az egyes garanciákra vonatkozó bankgaranciákat az alábbiakban meghatározott határidőn belül köteles a Vállalkozónak átadni: - Jótállási garancia kiváltására irányuló bankgarancia esetén: az eredményes műszaki átadás-átvételtől számított 30 napon belül, de legkésőbb a jóteljesítési garancia érvényességi idejének lejáratát megelőző 15. napon - Szavatossági garancia kiváltására irányuló bankgarancia esetében: a jótállási időszak lejáratát megelőző 30 napon belül, de legkésőbb a jótállási garancia érvényességi idejének lejáratát megelőző 15. napon. - Jótállási és/vagy szavatossági kötelezettség fennállása alatt, amennyiben a kötelezettség teljesítésének garanciaként nyújtott bankgarancia érvényességi ideje a jótállási és/vagy szavatossági idő alatt jár le, legkésőbb a bankgarancia érvényességi idejének lejártát megelőző 15. napon. Amennyiben az Alvállalkozó a fenti határidők bármelyikét elmulasztja, vagy a Vállalkozó az Alvállalkozó a szavatossági-, jótállási kötelezettsége fennállása alatt, e kötelezettséget tekintetében más biztosítékkal nem rendelkezik, úgy Vállalkozó - a jelen ÁSZF-ben rögzítettek értelmében - jogosult (marad) a garancia visszatartás formájában való érvényesítésére. Továbbá abban az esetben, ha az Alvállalkozó a jótállási garanciát, és/vagy a szavatossági garanciát kiváltó bankgaranciát nem adja át a fent részletezett határidőben, vagy azokat lejáratuk esetén nem hosszabbítja meg (cseréli ki), szavatossági és/vagy jótállási kötelezettsége fennálltának végső időpontjáig, úgy Vállalkozó - amennyiben erre lehetősége van - a garanciát visszatartás formájában érvényesíti, az Alvállalkozóval szembeni bármely tartozásából. Vállalkozónak jogosult továbbá a fenti bármely alvállalkozói mulasztás esetén a birtokában lévő jótállási szavatossági bankgarancia teljes mértékben történő lehívására. Amennyiben továbbá az Alvállalkozó a jelen pontban meghatározottak szerinti bármelyik határidőt elmulasztja, úgy megszűnik az Alvállalkozó joga a jótállási-, szavatossági visszatartás bankgaranciával történő kiváltására. A Vállalkozó által elfogadott bankgarancia Vállalkozó általi átvételét követően Vállalkozó az átvétel időpontjától számított 45 napon belül teljesíti a visszatartott összeg Alvállalkozó részére történő átutalását. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a saját bankjára engedményezheti az Alvállalkozó Bankja által kiadott jótállási garanciából fakadó követelésétbankgaranciával. Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Vállalkozó írásban értesíti Alvállalkozót, aki köteles a felmerülő munkákat haladéktalanul, a Vállalkozóval egyeztetett időpontig, saját költségén elvégezni. Alvállalkozó hibás teljesítése alapján a Vállalkozó mindaddig érvényesítheti jogait az Alvállalkozóval szemben, amíg a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a szerződésszegés miatt helytállni tartozik. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak, vagy jelentősebb részének kicserélése, illetve a munkával elérhető eredmény újbóli teljesítése esetén a kicserélt dologra (dologrészre), kijavítás esetén a kijavított dologra (dologrészre), a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Amennyiben Alvállalkozó a Vállalkozói értesítést követően a munka elvégzését nem vállalja, illetőleg nem, vagy nem megfelelő módon végzi el, Vállalkozónak joga van a munkákat Alvállalkozó költségére és felelősségére elvégezni, vagy alvállalkozón Alvállalkozón kívül álló harmadik személlyel elvégeztetni. Fentiek alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a hiba természete azonnali intézkedést igényel, mert élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet - és ezt az Alvállalkozó az e-mailes és egyidejű faxon történő értesítés alapján nem kezdi meg haladéktalanul, úgy Vállalkozó jogosult azonnali intézkedésre és a keletkező költségek Alvállalkozóra történő terhelésére. Alvállalkozó köteles tudomásul venni, hogy részére a visszatartott jótállási visszatartás csak abban az estben fizethető ki, amennyiben a jelen szerződés teljesítése vonatkozásában tartozása nem áll fenn Vállalkozóval szemben. Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:49. § (1) bekezdése alapján az Alvállalkozóval szemben fennálló pénzkövetelését a jótállási Jótállási és szavatossági garancia összegéből beszámítással kielégíteni. Csak Vállalkozó által igazolt munka tekinthető elvégzettnek. Amennyiben Alvállalkozó nem, vagy nem megfelelően tesz eleget jótállási kötelezettségének és Vállalkozó a munka elvégzésére, vagy elvégeztetésére kényszerül, a teljesítési igazolás a Felek közti elszámolás alapját képezi (jótállási visszatartás/bankgarancia, tartozás levonások, esedékességi időpontban való visszafizetés), melyet ilyen esetben Vállalkozó tölt ki egyoldalúan. A fenti munkák költsége Alvállalkozó jótállási garancia visszatartásának összegéből kerül kiegyenlítésre. A költségek meghatározásának alapja az elvégzendő munka tényleges kivitelezési díja és a Vállalkozónál felmerült rezsiköltség. A jótállási időszak alatt Megrendelő jogosult utó-felülvizsgálati bejárásokat összehívni, mely bejárásokon - igény esetén - Alvállalkozó köteles egy döntéshozatalra jogosult képviselővel megjelenni. A bejárásokat Megrendelő hívja össze, az érintett Alvállalkozókat Vállalkozó értesíti ki.