AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel”

tárgyú, a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2017. március

I. FEJEZET: ÚTMUTATÓ

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS

A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen dokumentáció külön nem tesz utalást.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Ajánlatkérő) a Kbt. Harmadik Része szerinti, a Kbt. 115. § keretében megindított hirdetmény nélküli nyílt eljárásban a jelen ajánlati dokumentációban meghatározott feltételek szerint várja az ajánlatokat azoktól a gazdasági szereplőktől, melyeknek Ajánlatkérő 2017. március 3-án. napján megküldte az ajánlattételi felhívást.

A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van (Kbt. 81.§ (11) bekezdés).

1. Az ajánlatkérő és lebonyolító adatai

Ajánlatkérő: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0. Képviseli: Dr. Xxxx Xxxxx Xxxxx polgármester

Lebonyolító: Xxxxx Xxxx Ügyvédi Iroda

Székhely: 1051 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx 00. 1. em. Kapcsolattartó: Xx. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx, ügyvéd Telefonszám: 06-1-788-08-56

Faxszám: 06-1-788-08-56

E-mail cím: xxxxxxx@xxx.xx

2. Kiegészítő tájékoztatás

A Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.

A kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon – a felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyidejűleg - élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, amelyet nem tettek hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az ajánlattételre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket, vagy azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

3. A közbeszerzési eljárás tárgyának a bemutatása

Közbeszerzés tárgya: építési beruházás

Eljárás mennyisége és elvégzendő műszaki feladatok:

Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának és építésének teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel.

A./ Opcionális tétel:

A terveken „II. építési ütem 3.1. szám”-mal jelölt építési szakaszon a Naphegy utca és a parkosított zöldfelület között húzódó gyalogos járda, az Orvos lépcsőtől a Pásztor lépcsőig tartó új járdaszakasz építése a terveken szereplő támfallal, támfal cölöpalapozásaival együtt.

B./ Opcionális tétel:

A terveken „II. építési ütem 3.2. szám”-mal jelölt építési szakaszon a Naphegy utca és a parkosított zöldfelület között húzódó gyalogos járda, a Pásztor lépcsőtől Gellérthegy utcáig tartó járdaszakasz. A Pásztor lépcsőtől új járdaszakasz építése öntött aszfalt burkolattal 1,5 m szélességgel a ~ +190-es szelvényig. A ~ +190-es szelvénytől folytatva a járdát a meglévő, rossz állapotú nagykockakő burkolatú járda átépítése a feladat, öntött aszfalt burkolattal 1,5 m szélességgel a Gellérthegy utcáig, csatlakozva a Gellérthegy utca meglévő járdájához.

A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy:

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés).

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni.

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti.

4. A kiírás hatálya

Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre:

Az Ajánlatkérő a jelen dokumentációt legjobb tudása szerint állította össze, azonban az Ajánlattevő köteles az ajánlattételhez szükséges valamennyi lényeges kötelezettségről, jogról és tényről külön is meggyőződni.

Az ajánlott nyilatkozatmintákat jelen dokumentáció I. fejezetének 1-27. számú mellékletei tartalmazzák. Továbbá Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a jelen dokumentációban szereplő műszaki leírás (II. fejezet), valamint a szerződés tervezet (III. fejezet) alapos áttanulmányozására.

Amennyiben a hatályos Kbt. és a dokumentáció között eltérés található, akkor a hatályos Kbt. szabályai irányadóak.

5. Az ajánlat és a kapcsolattartás nyelve

Az ajánlatkérő (és a kapcsolattartó) kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud a pályázók rendelkezésére bocsátani.

Az ajánlat részét képező dokumentumok minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat magyar fordításában kell csatolni.

A Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Ajánlatkérő az alábbiakat fogadja el felelős fordításként:

- akkreditált fordító iroda által fordított okirat, vagy

- cégjegyzésre jogosult által tett, a fordítás helyességért/egyezőségért felelősséget vállaló nyilatkozattal ellátott fordítás.

6. Kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplő) bevonása

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény igazolása kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a referenciára vonatkozó követelmény teljesítését igazoló szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást nyújtó szervezetként történő bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. Az ajánlattevő ebben az esetben is élhet a Kbt.

64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.

7. Alvállalkozó bevonása

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

− a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

− b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladót,

− c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni kell.

Különösen felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezésekre, miszerint építési beruházás megrendelése esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés áfa nélkül számított ellenértékéből.

A Kbt. 138. § (5) bekezdés szerint az építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket (65%).

8. Összeférhetetlenség, többes pozíció tilalma

Ajánlatkérő külön is felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §, valamint a Kbt. 36. § szakaszának alapos áttanulmányozására.

9. Közös Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

10. Bírálati szempontrendszer, bírálati módszerek

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § alapján a legjobb ár-érték arány.

Az Ajánlatkérő bírálati szempontként az alábbi részszempontokat határozza meg:

Az értékelés részszempontjai	Súlyszám
1. Szumma vállalási ár	70
1.1 Szumma vállalási ár alapmennyiségre (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)	40
1.2 A./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül számított nettó Ft)	20
1.3 B./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül számított nettó Ft)	10

2. Napi késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, min. 400.000

Ft/nap, max. 600.000 Ft/nap)

Az adható pontszám valamennyi résszempont esetében: 1-100 pont.

1. Bírálati részszempont - Szumma vállalási ár

Az Ajánlatkérő számára valamennyi alszempont esetén legkedvezőbbnek a legalacsonyabb, forintban kifejezett szumma árat tartalmazó ajánlat minősül (legalacsonyabb ellenszolgáltatásnak). A legalacsonyabb ellenszolgáltatás kapja meg a maximális pontot (felső ponthatár: 100), a többi szumma ajánlati ár pedig a legkedvezőbb szumma ajánlati árhoz viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat

Az 1. sz. részszempont valamennyi alszempontja esetében fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra.

Fordított arányosítási módszer

A legjobb

P= ----------------- * ( Pmax – Pmin ) + Pmin

Avizsgált

P: a vizsgált ajánlati elem/ szumma ajánlati ár adott részszempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Alegjobb: a legelőnyösebb szumma ajánlati ár értéke; Avizsgált: a vizsgált szumma ajánlati ár értéke;

A benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevők megbizonyosodtak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződéses feltételekből ésszerűen következő feladatokra vonatkozó, tartalékkeret nélküli szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden, az ajánlati dokumentációban, valamint az ennek részét képező szerződéstervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot.

Xxxxxxxxxxx a feladat megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy az ajánlati dokumentáció nem volt teljeskörű. Amennyiben az ajánlati dokumentáció nem értelmezhető egyértelműen, saját érdekében az Ajánlattevő kötelezettsége az ellentmondásokat feloldani, a feladatot pontosítani kiegészítő tájékoztatás-kérés útján.

Az ajánlati ár meghatározása: Az ajánlatot egy számadattal (tartalékkeret nélkül), nettó forintban kifejezve kell megadni.

Ajánlatkérő előírja a tételes árazott költségvetés ajánlathoz történő csatolását, az Ajánlati Dokumentáció I. fejezet 18. mellékletében fellelhető bontásban.

Az Ajánlattevő csak teljesítéssel lefedett számlát nyújthat be.

Valamennyi alszempont esetén: A szumma ellenszolgáltatási ár lesz a bírálat alapja. A Felolvasólapon a tartalékkeret nélküli szumma nettó vállalási árat kell feltüntetni.

A pénzügyi adatokat minden esetben magyar forintban (HUF) kell megadni.

2. Bírálati részszempont - Napi késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, min.400.000.- Ft/nap, max. 600.000.- Ft/nap)

A napi késedelmi kötbér tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlásnak minimum 400.000.-Ft/napnak, maximum 600.000.- Ft/napnak kell lennie.

A minimális késedelmi kötbérnél (400.000.-/nap) kisebb megajánlást tenni nem lehet, az érvénytelenséget eredményez.

A maximális késedelmi kötbérnél (600.000.-Ft/nap) nagyobb megajánlás esetében Ajánlatkérő a felhívásban megadott ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

A 2. sz. részszempont esetében a pontozás módszere kerül alkalmazásra.

Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott, alábbiakban részletezett alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.

Pontozás módszere:

Napi késedelmi kötbér	Pont

400.000.- Ft	1
420.000.- Ft	10
440.000.- Ft	20
460.000.- Ft	30
480.000.- Ft	40
500.000.- Ft	50
520.000.- Ft	60
540.000.- Ft	70
560.000.- Ft	80
580.000.- Ft	90
600.000.- Ft	100

11. Bírálat folyamata

Előzetes ellenőrzés

A Kbt. 69. §-a alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-

72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni (hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás kérés

…stb).

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelt 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.

Az előzetes ellenőrzést követően megfelelőnek talált ajánlatot az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

Utólagos igazolás

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt és az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.

A fentieknek megfelelően a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az ajánlattevő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A Kbt. 69.§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő nemcsak a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb Ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb Xxxxxxxxxxxx, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az Ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét

figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az Ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az előzetes ellenőrzés során az Ajánlatkérő által figyelembe vett értékek teljesülését.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, a kizáró okok fenn nem állása teljesülése esetén az ajánlat akkor is érvényes, ha a benyújtott igazolások eltérnek a korábbi nyilatkozatban feltüntetett adatoktól. Az igazolások utólagos benyújtásakor igazolt, adott esetben a korábbi nyilatkozat szerinti értékeket meghaladó adatok azonban már nem változtatják meg az ajánlattételre felhívni kívánt részvételre jelentkezők rangsorát.

12. Hiánypótlás

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §- ban foglaltak szerint biztosítja.

Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) - q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

13. Kizáró ok

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, illetve kifejezetten jelen eljárásra kell szólniuk.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal/nemzeti eljárásban annak megfelelő nyilatkozattal egyidejűleg köteles benyújtani.

14. Vállalkozási szerződésben alkalmazott fogalmak

többletmunka: A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés)

Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

pótmunka: A szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet).

A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés)

árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül.

építőipari rezsióradíj: a Fővállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében rögzített1 órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.

Az ajánlatban alkalmazott építőipari rezsióradíj vizsgálata:

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § és a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében köteles arra vonatkozóan is tájékoztatást kérni, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes – a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező – költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által nyújtott indokolás gazdasági ésszerűséggel való összeegyeztethetőségének vizsgálata során figyelembe veszi az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékét, és amennyiben az ajánlatban alkalmazott rezsióradíj annál alacsonyabb, különös figyelemmel vizsgálja a Kbt. 72. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállását.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében az építési fővállalkozási szerződés megkötésekor az aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az építésügyért felelős miniszter által működtetett honlapon található elektronikus költségvetési kiírási programban meghatározott élőmunka szükségleti normatívákat Ajánlatkérő irányadónak tekinti.

15. Üzleti titok

A Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.

1 27/2016. (IX. 14.) MvM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2016. évi mértékéről: 2550.-forint.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. kógens rendelkezései is kimondják, hogy az

indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

• azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

• az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

o korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

o gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

• az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

• ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az üzleti titokká nyilvánítás feltételei az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

1.16. Iratbetekintés

A Kbt. 45. § (1) bekezdés alapján az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.

1.17. Ajánlat érvénytelensége

A Kbt. 73. § (1) bekezdés alapján az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;

c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a

62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

A Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].

1.18. Eljárás eredménytelensége

A Kbt. 75. § (1) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot

b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

b) a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

e) a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot;

f) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó vagy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.

Tájékoztatjuk a T. Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.

§ (2) bekezdés e) pontját.

1.19. Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie (Kbt. 73. § (5) bekezdés).

A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

A fenti előírásra tekintettel ajánlattevők írásban tájékoztatást kérhetnek a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan a teljesítés helye szerint illetékes szervezetektől, Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztályától, a Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályától és az Országos Tisztifőorvosi Szolgálattól.

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 15.

Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx-xx-xxxx xx@xxxx.xxx.xx

Pest Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Bányászati Osztály

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.

Postacím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 17-23.

Telefon: (00-0) 000-0000 Fax: (00-0) 000-0000

E-mail: xxx@xxxx.xx

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0.; levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.

tel.: 00-0-000-0000, fax: 00-0-000-0000, E-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx

Illetve:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx

0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000., 0000 Budapest, Pf.: 203

Telefon (központi): 000-00-00

Telefon (közvetlen): 00-0-000-0000

Fax (közponzi): 000-00-00

Fax (közvetlen): 00-0-000-0000 Email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx

a megyei és városi intézetek elérhetősége a xxx.xxxxx.xx internet-címen is megtalálható.

II. FORMAI KÖVETELMÉNYEK:

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

Ajánlatkérő kéri ajánlattevőket, hogy ajánlattevők lehetőség szerint az ajánlatot összefűzve nyújtsák be.

Az ajánlatokat a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján 1 papír alapú példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban CD vagy DVD lemezen, zárt csomagolásban, az alábbi címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az árazott költségvetést xls formátumban is be kell csatolni.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.

Ügyfélszolgálati Iroda

Ha az eredeti megjelölésű papír alapú példány és az elektronikus példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti megjelölésű papír alapú példány tartalma az irányadó.

Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.

Az ajánlatban lévő nyilatkozatokat minden esetben cégszerűen kell aláírni. Ajánlatkérő névbélyegző használatát nem fogadja el.

A zárt csomagoláson fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, a „Budapest, I. kerület, Naphegy út és járda felújításának és építésének teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” feliratot.

A postán feladott küldeményen fel kell tüntetni "Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt." szöveget.

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat postai elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK (IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE)

Előzetes ellenőrzés körében csatolandó iratok

Borító lap

Tartalomjegyzék

Céginformációs adatlap (1. melléklet)

Cégszerűen aláírt felolvasó lap (2. melléklet)

A felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

Ajánlattevőnek ajánlatban a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell tennie. (3. melléklet)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot eredetiben aláírva kell benyújtani.

Kizárólag közös ajánlattétel esetén: A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás („konzorciumi szerződés”), amely tartalmazza az ajánlati felhívás 21) pont További információk 6. pontjában foglaltakat. (4. melléklet)

A Nyilatkozat az alvállalkozók igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és

b) pontja alapján:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (5. melléklet)

A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak.

Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) igénybevételéről

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján meg kell jelölni a kapacitást nyújtó szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. (6. melléklet)

A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattevők esetén valamennyi közös ajánlattevőre is

	egyértelműen ki kell terjednie a nyilatkozatoknak.
9.	Nyilatkozat az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésről. (7. melléklet) – Előzetes ellenőrzés során benyújtandó
Xxxxxx okok fenn nem állásának igazolása:
10.	A kizáró okok (Kbt. 62.§ és 63.§) fenn nem állásáról szóló nyilatkozat (8. melléklet)
11.	Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján (9. melléklet)
12.	Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján arról, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. (10. melléklet)
Egyéb dokumentumok:
13.	A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (11. melléklet)
14.	Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni (12. melléklet)
15.	Ajánlattevő részéről a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (13. melléklet)
16.	Teljesítés elmaradásával kapcsolatos, illetve hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékának rendelkezésre bocsátása (14. melléklet)
17.	Nyilatkozat az ajánlati felhívásban meghatározott felelősségbiztosítás megkötéséről vagy kiterjesztéséről (15. melléklet)
18.	Előleg igénylésére vonatkozó nyilatkozat (16. melléklet)
19.	Nyilatkozat az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus példányának egyezőségéről (17. melléklet)

20.

Árazott költségvetés

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik.

Azoknál a tételeknél, ahol a tétel jellegéből adódóan az anyag-, vagy díj egységár valamelyike nulla, ott lehet nulla az adott költségvetési tétel anyag-, vagy díjköltsége is, ez nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. (18. melléklet)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretén belül átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

A Kbt. 69. § szerint utólagos igazolás körében kifejezetten Ajánlatkérő felhívására csatolandó iratok
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
21.	Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot (19. melléklet)
22.	Közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozat (20. melléklet)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:
23.	Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referencia (21. melléklet)
24.	A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása (22. melléklet)
25.	Ajánlattevői nyilatkozat arról, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, úgy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. (23. melléklet)
26.	A szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló oklevelek másolata (24. melléklet)
27.	Szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza (25. melléklet)
28.	Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (26. melléklet)

29.

Az éves

melléklet)

átlagos

statisztikai

állományi

létszámáról

készült

kimutatás

(27.

A fenti jegyzéket Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a jelen dokumentáció alapján, legjobb tudása szerint állította össze. Ettől függetlenül Ajánlattevőnek minden olyan adatot, információt, igazolást és nyilatkozatot tartalmaznia kell, amit a felhívás, a dokumentáció és a Kbt. előírnak.

Előzetes ellenőrzés körében csatolandó iratok

1. melléklet

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel”

CÉGINFORMÁCIÓS LAP

Cég neve:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Címe (székhelye):
- irányítószám, település
- utca, házszám
- telefonszám
- telefaxszám
- E-mail cím
- Képviselő neve
Kapcsolattartó adatai2 − neve − telefonszáma − fax száma − e-mail címe

…………………, 2017.…………..………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

2 Csak azon személyek, akik az AJÁNLATBAN nyilatkozatot tesznek.

2. melléklet

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel”

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve:
Címe (székhelye):
- irányítószám, település
- utca, házszám

Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai3:

Szumma vállalási ár alapmennyiségre (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)

nettó… HUF

A./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)

nettó… HUF

B./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF)

nettó… HUF

Napi késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap, min. 400.000.- Ft/nap, max. 600.000.-Ft/nap)

……………… Ft/nap

…….………2017.…………………

…………….………..

Cégszerű aláírás4

3 A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

4 Közös ajánlattétel esetén kérjük, valamennyi Közös Ajánlattevő írja alá a felolvasólapot.

3. melléklet

Ajánlattevői Nyilatkozat

a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt5 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban részt kívánunk venni.

Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.

Kijelentjük, hogy a Kbt. előírásait, a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és a műszaki leírásban, szerződéstervezetben megadott feltételeket ismerjük, megértettük, a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. A felhívás és a dokumentáció alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el.

Az ajánlat összeállításához szükséges minden tényről, körülményről külön is meggyőződtünk. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.

Nyilatkozunk, hogy az építési beruházás teljesítésére megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként Ajánlatkérővel szerződést kötünk, és az ajánlatunkban szereplő ellenszolgáltatásért az igényelt építési beruházást elvégezzük.

Nyilatkozunk továbbá, hogy vállalkozásunk a Kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak)

- minősül □

- ezen belül középvállalkozásnak □

- ezen belül kisvállalkozásnak □

- ezen belül mikro vállalkozásnak □

- nem minősül □

……………………….., 2017.…………..….………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

5 A megfelelő aláhúzandó

4. melléklet

Kizárólag közös ajánlattétel esetén:

A közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás („konzorciális szerződés”)6

6 Adott esetben az ajánlati felhívás 21. További információ 6.) pontban foglalt tartalommal.

5. melléklet

Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján

Alulírott ……………………….… mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt7 képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban alvállalkozót az alábbiak szerint kívánunk igénybe venni:

a)8

	A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melynek teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybe vételre	Ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat9
1.
2.
3.
4.

b) A szerződés teljesítése során nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.10

……………………, 2017.……..………………………………

…………….………..

Cégszerű aláírás

7 A megfelelő aláhúzandó

8 Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni

9A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

10 Amennyiben nem kívánnak alvállalkozót igénybe venni, kérjük szíveskedjen a b) pontot aláhúzni.

6. melléklet

Nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) igénybe vételéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással xxxxxxx00 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban

a)12 a következő szervezet(ek) (alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) kapacitásait kívánjuk igénybe venni:13

Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik	Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye	A kapacitást nyújtó szervezet valósítja- e meg azt az építési beruházást, amelyhez a kapacitásra szükség van14 Igen/Nem
P.1. alkalmassági feltétel (sorba állítás)
P.2. alkalmassági feltétel (közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel)
M.1.) alkalmassági feltétel (referencia)

11 A megfelelő aláhúzandó

12 Amennyiben alvállalkozót kívánnak igénybe venni, kérjük szíveskedjen az a) pont alatti táblázatot kitölteni

13 A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

14 A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van

Az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik

Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye

A kapacitást nyújtó szervezet valósítja- e meg azt az építési beruházást, amelyhez a kapacitásra szükség van14

Igen/Nem

M.2.) alkalmassági feltétel

(szakember)

M.3.) alkalmassági feltétel

(statisztikai létszám)

b) Az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében nem kívánok más szervezet kapacitására támaszkodni.

…………………., 2017.……………………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

7. melléklet

Nyilatkozat

alkalmassági követelménynek való megfelelésről

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult/meghatalmazással igazolt15 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest,

I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás 13. pontjában előírt alkalmassági követelményeknek (P.1.; P.2.; M.1.; M.2.; M.3.) Társaságunk megfelel.

……………………, 2017.……….…………………………

…………….………..

Cégszerű aláírás

8. melléklet

Nyilatkozat

a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult/meghatalmazással igazolt16 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest,

I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban cégünkre nézve nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben megfogalmazott kritériumok.

……………………, 2017.……….…………………………

…………….………..

Cégszerű aláírás

9. melléklet

Ajánlattevői Nyilatkozat

a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján17

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt18 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára figyelemmel

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; vagy

- ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.19

Ha a társaságot nem jegyzik szabályozott tőzsdén

n y i l a t k o z o m20,

hogy

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja21 szerinti a tényleges tulajdonos(ok) neve és állandó lakóhelye a következő:

17 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § szakasz ib) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

18 A megfelelő aláhúzandó

19 A megfelelő sor aláhúzandó

20 A megfelelő kitöltendő

21 3.§r) tényleges tulajdonos:

- ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

- rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

- rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

Tényleges tulajdonos neve	Állandó lakcíme

vagy

- a társaságban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rb) vagy rc-rd) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.

…………………., 2017.……………………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

- rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

10. melléklet

Nyilatkozat az alvállalkozókról

és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetről

a Kbt. 67. § (4) bekezdés és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdése alapján

Alulírott …………………………… mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt22 képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és 321/2015. (X. 30.) Kormány rend. 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban általunk igénybe venni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésekben megfogalmazott kizáró okok.

………………….., 2017.………………………………

…………….………..

Cégszerű aláírás

22 A megfelelő aláhúzandó

11. melléklet

A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

12. melléklet

Cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) aláírási címpéldánya/aláírás mintája, adott esetben írásos meghatalmazás

13. melléklet

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem

(Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről a körülményről is nyilatkozni kell az ajánlatban)

14. melléklet

Nyilatkozat

Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt23 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az ajánlattételi felhívás 8. pontjában meghatározott összegű teljesítés elmaradásával kapcsolatos, illetve hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékát határidőben az Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátjuk.

…………………., 2017.……………………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

15. melléklet

Ajánlattevői Nyilatkozat a felelősségbiztosításról

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt24 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződéskötés időpontjára, az alvállalkozókra is kiterjedő, közbeszerzés tárgyú, az építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó, legalább 10 millió Ft/káresemény, 30 millió Ft értékű felelősségbiztosítási szerződést megkötöm vagy a meglévő felelősségbiztosítást kiterjesztem.

…………………., 2017.……………………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

16. melléklet

Ajánlattevői Nyilatkozat az előlegről

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő cégjegyzésre

jogosult / meghatalmazással igazolt25 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 135. § (7) bekezdésére figyelemmel

- előleget igényelünk,

- előleget nem igényelünk.26

…………………., 2017.……………………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

25A megfelelő aláhúzandó

26A megfelelő sor aláhúzandó

17. melléklet

Ajánlattevői Nyilatkozat ajánlat megegyezőségéről

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő

cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt27 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlat eredeti példánya a becsatolt elektronikus adathordozón található elektronikus példánnyal minden tekintetben megegyezik.

…………………., 2017.……………………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

27 A megfelelő aláhúzandó

18. melléklet

Árazott költségvetés

(műszaki specifikáció részeként külön fájlban, ehelyütt csak a főösszesítő található)

FŐÖSSZESÍTŐ
Munka	Anyag összege	Díj összege
I.ÜTEM: Bp., Naphegy utca (0+100.60 - 0+315.08 xx.xx. között) út, páratlan oldali járda, páros oldali ferde parkoló és járda átépíté s	0,00 Ft	0,00 Ft

I.ÜTEM: Bp., Naphe gy utca Lisznyai utcai 1 db víznyelő áthe lyezés	0,00 Ft	0,00 Ft

ÉPÍTÉSHELYI ORGANIZÁCIÓ, ÉPÍTÉS ALATTI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS	0,00 Ft	0,00 Ft

Összesen:	0,00 Ft	0,00 Ft

Szumma vállalási ár alapmennyiségre (nettó Ft):	0,00 Ft

27%ÁFA		0,00 Ft

Szumma vállalási ár alapmennyiségre (bruttó Ft)	0,00 Ft

OPCIONÁLIS TÉTEL
A./ OPCIONÁLIS TÉTEL

A./ OPCIONÁLIS TÉTEL: II. ÜTEM 3.1.számú: Bp.,I. Naphegy utca park felőli új járda építés 1. (Orvos lépcső - Pásztor lé pcső között)	0,00 Ft	0,00 Ft

A./ OPCIONÁLIS TÉTEL: II. ÜTEM 3.1.számú: Bp.,I. Naphegy utca park felőli új járda építés 1. Orvos lé pcső - Pásztor lé pcső közötti szögtámfal	0,00 Ft	0,00 Ft

A./ OPCIONÁLIS TÉTEL: II. ÜTEM 3.1.számú: Bp.,I. Naphegy utca park felőli új járda építés 1. Orvos lé pcső - Pásztor lé pcső közötti cölöpalapú támfal	0,00 Ft	0,00 Ft

A./ OPCIONÁLIS TÉTEL: ÉPÍTÉSHELYI ORGANIZÁCIÓ, ÉPÍTÉS ALATTI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS	0,00 Ft	0,00 Ft

A./ Összesen:	0,00 Ft	0,00 Ft

A./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (nettó Ft):	0,00 Ft

A./ 27%ÁFA		0,00 Ft

A./ Opcionális tétel összesen (bruttó Ft):	0,00 Ft

B./ OPCIONÁLIS TÉTEL

B./ OPCIONÁLIS TÉTEL: II. ÜTEM 3.2.számú: Bp.,I. Naphegy utca park felőli új járda építés 2. (Pásztor lépcső- Gellérthegy u. között)	0,00 Ft	0,00 Ft

B./ OPCIONÁLIS TÉTEL: ÉPÍTÉSHELYI ORGANIZÁCIÓ, ÉPÍTÉS ALATTI KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS	0,00 Ft	0,00 Ft

B./ Összesen:	0,00 Ft	0,00 Ft

B./ Opcionális tétel szumma vállalási ára (nettó Ft):	0,00 Ft

B./ 27%ÁFA		0,00 Ft

B./ Opcionális tétel összesen (bruttó Ft):	0,00 Ft

A Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolás, Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása körében csatolandó iratok

19. melléklet

P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot - attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:

- a számlavezetés kezdő időpontja,

- az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított egy évben volt-e sorban- állítása,

- ha igen, hány alkalommal, és

- alkalmanként meghaladta-e a 15 napot.

20. melléklet

Nyilatkozat árbevételről

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont

Alulírott …………………….. mint a(z) ………………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet28 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással xxxxxxx00 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele az alábbi volt.

Év	Közbeszerzés tárgya (járda-, útfelújítás és csatornaépítés) szerinti nettó árbevétel (nettó e Ft)

…………………., 2017.……………………………..

…………….………..

Cégszerű aláírás

28 A megfelelő aláhúzandó

29 A megfelelő aláhúzandó

21. melléklet

Nyilatkozat referenciáról

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő / kapacitást

nyújtó szervezet30 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt31 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest,

I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt évben járda-, útfelújítás és csatornaépítés tárgyú (az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített) jelentősebb referenciáink a következők

Szerződés kötő másik fél megnevezése és az információt nyújtó személy neve, beosztása, elérhetősége	A teljesítés helye	A referenciamunka tárgya, és rövid leírása32	A teljesítés ideje (kezdés- befejezés)	Ellenszolgáltatás (nettó Ft) közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke	Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített? (X=igen)

.............................., 2017. …..………………………..

…………………………….. cégszerű aláírás

30 A megfelelő aláhúzandó

31 A megfelelő aláhúzandó

32 Akként kell meghatározni, hogy abból az alkalmassági kritériumnak megfelelés megállapítható legyen:

„legalább egy darab nettó 45.000.000.- Ft ellenszolgáltatást igazoló, járda-, útfelújítási és csatornaépítési munkák ellátására vonatkozó referenciával, mely az alábbiakat tartalmazza: hengerelt és/vagy öntött aszfaltburkolat építése, kiemelt vagy süllyesztett szegély építése.”

Referenciaigazolás

(benyújtása kötelező)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján a 22. § (3) bekezdés szerint a közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.

Szakemberek bemutatása

22. melléklet

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő / kapacitást

nyújtó szervezet33 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt34 képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi szakembert kívánom bevonni:

NÉV	KÉPZETTSÉG, VÉGZETTSÉG	KAMARAI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM	KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI SZAKÉRTELEM ISMETRTETÉSE

.............................., 2017. …..………………………..

…………………………….. cégszerű aláírás

33 A megfelelő aláhúzandó

34 A megfelelő aláhúzandó

23. melléklet

Nyilatkozat kamarai nyilvántartásba vételről

Alulírott …………………….. mint a(z) ajánlattevő / kapacitást

nyújtó szervezet35 cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt36 képviselője felelősségem tudatában Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy amennyiben a megajánlott szakemberek az ajánlat benyújtásakor nem szerepelnek az illetékes kamarai nyilvántartásban, úgy a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fognak.

.............................., 2017. …..………………………..

…………………………….. cégszerű aláírás

35 A megfelelő aláhúzandó

36 A megfelelő aláhúzandó

24. melléklet

Önéletrajz-minta

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Címe:
Születési idő:
Jelenlegi munkahely neve, címe:
Jelenlegi munkakör:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség / Kamrai nyilvántartási szám


MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év/hó)	Xxxxxxxxx megnevezése, munkakör ismertetése


SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi tapasztalat ismertetése mettől – meddig	Ellátott funkciók, feladatok leírása, az ellátott feladat értékének bemutatása

Kelt:

……………………………… szakember aláírása

25. melléklet

A megnevezett szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló okirat másolata

Rendelkezésre állási nyilatkozat

26. melléklet

Alulírott …………… (anyja neve: …………….., lakcím…………..) nyilatkozom, hogy a hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiírt

„Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a megkötendő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre állok a közbeszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

…………………., 2017.……………………………..

…………….……….. szakember aláírása

27. melléklet

M.3.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés g) pontja alapján csatolni kell az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatá

II. FEJEZET: MŰSZAKI LEÍRÁS

Vállalkozó feladata a terveken „I. építési ütem”-mel jelölt építési szakaszon a Naphegy utca meglévő aszfalt útburkolatainak, járdaburkolatainak és útszegélyeinek átépítése, illetve burkolat-felújítása a Lisznyai utcai torkolattól a Xxxxxxx xxxx 00. A és 29. B számú ingatlanok telekhatáráig. A Lisznyai utcai torkolatnál víznyelő áthelyezendő a szükséges bekötésével, az útpálya felújításnál a közmű kiállások szintbehelyezése szükséges. Továbbá a terveken „II. építési ütem”-mel jelölt építési szakaszon a Naphegy utca és a parkosított zöldfelület között húzódó gyalogos járda. Az ajánlatkérőben A./ jelű opcionális tételként szerepel az Orvos lépcsőtől a Pásztor lépcsőig tartó új járdaszakasz építése a terveken szereplő szögtámfallal, és cölöpalapú támfallal, a cölöpalapozásaival együtt. Az ajánlatkérőben B./ jelű opcionális tételként szerepel a Pásztor lépcsőtől Gellérthegy utcáig tartó járdaszakasz. A Pásztor lépcsőtől új járdaszakasz építése öntött aszfalt burkolattal 1,5m szélességgel a ~ +190-es szelvényig. A

~ +190-es szelvénytől folytatva a járdát a meglévő, rossz állapotú nagykockakő burkolatú járda átépítése a feladat, öntött aszfalt burkolattal 1,5m szélességgel a Gellérthegy utcáig, csatlakozva a Gellérthegy utca meglévő járdájához.

I. Naphegy utca Lisznyai utca–Orvos utca közötti szakasza (I. építési ütem)

Útburkolat felújítás

3 különböző típusú útburkolat felújítás készül ezen a szakaszon a Lisznyai utca torkolatától a Xxxxxxx xxxx 00. A és 29. B számú ingatlanok telekhatáráig a tervek szerint:

1. A burkolat felújítás során csak burkolatmarás és új aszfaltszőnyegezés készül. Az útpálya a meglévő szegélyek nyomvonala között marad, a meglévő nyomvonalon halad. A burkolat felújítás hossza ~ 36,30 m.

2. A burkolat felújítás során csak a burkolat kopóréteg bontása, és újraaszfaltozás készül. Az útpálya a meglévő szegélyek nyomvonala között marad, a meglévő nyomvonalon halad. A burkolat felújítás hossza 3x5m=∑ 15m.

3. A burkolatépítés során a teljes meglévő pályaszerkezetet el kell bontani, és újat kell kialakítani. Az út a meglévő szegélyek nyomvonala között marad, a meglévő nyomvonalon halad. A burkolat felújítás hossza ~174,80m.

A közmű kiállások szintbehelyezése szükséges az útpálya felújításnál, átépítésnél.

Az utcához egy közvetlen útburkolat csatlakozás van a Lisznyai utcából körülbelül a

~ +100,8m szelvényben, ehhez továbbra is közvetlenül csatlakozni kell a Lisznyai utca meglévő útburkolatához az új aszfaltszőnyegezést burkolat kopóréteg bontással és újraaszfaltozással.

A Naphegy utcában 2 forgalomcsillapító borda van, rossz állapotban. Ezeknek felújítása, újjáépítése szükséges. Ennek felülete 2x~4,5m2.

A szegély helyreállítások hossza a Naphegy utcában összesen ~ 444m. Ezek helye a kiviteli terveken szerepel. A csatlakozó útfelületnél egyes helyeken a kiemelt szegély süllyesztése, más helyeken 15cm magas kiemelt szegély építése szükséges, helyenként döntött szegély készül, egyes esetekben a bontott és tisztított szegélykőből, más esetekben új szegélykőből.

A Naphegy utca - Lisznyai utcai torkolatnál víznyelő áthelyezendő a szükséges bekötéssel.

(A fenti méretek közelítőek, tájékoztató jellegűek, az árajánlat készítéséhez a pontos mennyiségi adatok az ajánlatkérés mellékletét képező műszaki dokumentációban találhatók!)

Járda felújítás

3 típusú járdaburkolat felújítás készül ezen a szakaszon a tervek szerint:

1. A járda felújítása során egyes helyeken a régi járda teljes pályaszerkezete elbontása szükséges, új járda megerősített teherbírású aszfaltburkolat történő építésével a meglévő nyomvonalon, a meglévő szélességben, összesen ~ 250,90m.

2. Más helyeken a járda újraaszfaltozásával készül a járdafelújítás a tervek szerint, összesen ~ 187,00m.

3. A kapubehajtók előtt megerősített teherbírású burkolat készül összesen ~ 47,50m.

Forgalomtechnika, engedélyek, hozzájárulások, szakmai felügyelet

A burkolat felújítás és a járdaépítés a meglévő forgalmi renden nem változtat. A kivitelezés előtt az Ajánlattevőnak az építéshelyi organizációhoz igazodó építés alatti forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága jóváhagyását meg kell kérni. Az I. kerületi Önkormányzattól burkolatbontási engedélyt kell kérni, a felvonulási és építési organizáció során használt területekre közterület-foglalási, illetve szükség esetén fakivágási engedélyt kell kérni. Hatósági, közműszolgáltatói, üzemeltetői vagy zöldfelület-kezelői szakmai felügyelet, közterület-foglalási hozzájárulás, forgalomtechnikai hozzájárulás, burkolatbontási engedély megkérése, és azok költsége, eljárási díja az Ajánlattevőt terhelik.

Ajánlatadáshoz kiadott műszaki dokumentáció, tervdokumentáció, építési engedély

Ez az építési tevékenység nem építési engedély köteles.

Az Ajánlatkérő szaktervező által készített, hozzájárulásokkal ellátott Egyesített Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlat elkészítéséhez és a kivitelezéshez.

II. Naphegy utca Orvos utca–Czakó utca közötti szakasza (II. építési ütem)

A. Orvos lépcsőtől az Pásztor lépcsőig tartó, támfallal erősített új járdaszakasz

(A./ Opcionális tétel)

Járda építés

Az Orvos lépcsőtől a terv szerint, támfallal megtámasztva a járda és a lejtő állékonyságának biztosítására a meglévő parkolósáv mellett az Pásztor lépcsőig új járdaszakasz épül. A járda építés hossza ~173,50m. (A fenti méretek közelítőek, tájékoztató jellegűek, az árajánlat készítéséhez a pontos mennyiségi adatok az ajánlatkérés mellékletét képező műszaki dokumentációban találhatók!)

Támfal építés

Az ismertetett új járdaszakasz létesül a meglévő parkolósáv mellett a Orvos lépcsőtől az Pásztor lépcsőig. A járda állékonyságának érdekében megépítendő támfal építés hossza

~54m szögtámfal, és ~11,30m gerendatámfal.

Helyszínrajzi kialakítás

Az új járdaszakasz a meglévő parkolósáv mellett létesül, azzal párhuzamosan lesz kialakítva, a járda és parkolók szegélye közötti kockakővel burkolt sáv ~0,40m végig a parkoló autók túllógása miatt. A járda szélessége általában 1,50m, egy rövid ~11,30m hosszú szakasz kivételével a védendő hársfák mellett elkeskenyedik, ahol 1,30m szélességű.

Forgalomtechnika, engedélyek, hozzájárulások, szakmai felügyelet

- A járdaépítés a meglévő forgalmi renden nem változtat. A kivitelezés előtt az Ajánlattevőnak az építéshelyi organizációhoz igazodó építés alatti forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága jóváhagyását meg kell kérni. Az I. kerületi Önkormányzattól burkolatbontási engedélyt kell kérni, a felvonulási és építési organizáció során használt területekre közterület- foglalási engedélyt kell kérni.

- A parkoló melletti fák esetén, melyek az új járda nyomvonalába esnek, fakivágási engedélyt kell kérni. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet előírásainak betartása mellett a járda- és útépítés közelében lévő fák védelme érdekében a kivitelezés előtt a zöldfelületen építendő járda alá nyúló gyökérzónájú fák (ezen a szakaszon a védendő hársfák) gyökérzónájának feltárása szükséges a járdaépítés előtt, a gyökérzóna talajfelszínhez viszonyított magasságának megállapításához a gyökérzet védelmében. A feltárt, védendő gyökérzónák védelme geotextíliával és drain réteg kialakításával történhet a tervek szerint. A gyökérzónák védelmében geotextíliával és drain réteggel készült kialakítása az I. kerületi hatósággal, és a Tabán fővárosi területén álló fák esetében a FŐKERT Nonprofit Zrt-vel, mint a fővárosi kezelésben lévő zöldfelületek fenntartójával jóváhagyandó a járdaépítés megkezdése előtt. Hatósági, közműszolgáltatói, üzemeltetői vagy zöldfelület-kezelői szakmai felügyelet, közterület-foglalási hozzájárulás, forgalomtechnikai hozzájárulás, burkolatbontási engedély megkérése, és azok költsége, eljárási díja az Ajánlattevőt terhelik.

Ajánlatadáshoz kiadott műszaki dokumentáció, tervdokumentáció, építési engedély

A II.A) pontban jelzett járdaszakasz építési engedély köteles. Az Ajánlatkérő szaktervező által készített, hozzájárulásokkal ellátott Egyesített Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlat elkészítéséhez és a kivitelezéshez, az építési engedélyt beszerzi.

B. Pásztor lépcsőtől a Gellérthegy utcáig tartó járdaszakasz (B./ Opcionális tétel)

Járda felújítás, átépítés

A Pásztor lépcső érkező pihenőjének kialakítása, és az útburkolatig tartó járdaszakasszal öntött aszfalt burkolattal, teljes rétegrenddel 1,8m szélességgel (építési hossza ~5,50m). Az előző II.A) pontban ismertetett járdaszakasz folytatásaként új járdaszakasz létesül a Pásztor lépcsőtől. Az új járdaszakasz építése öntött aszfalt burkolattal, teljes rétegrenddel, 1,5m szélességgel a ~ +190-es szelvényig (járdaépítés hossza ~25,00m) tart. Ennek folytatásaként a

~ +190-es szelvénytől már csak szakaszosan meglévő rossz állapotú nagykockakő burkolatú járda felújítása, átépítése öntött aszfalt burkolattal, teljes rétegrenddel, 1,5m szélességgel történik a Gellérthegy utcáig (járdaépítés hossza ~97,00m). (A fenti méretek közelítőek, tájékoztató jellegűek, az árajánlat készítéséhez a pontos mennyiségi adatok az ajánlatkérés mellékletét képező műszaki dokumentációban találhatók!)

Helyszínrajzi kialakítás

A járda a korábbival ellentétben a burkolatszéllel párhuzamosan lesz kialakítva a Gellérthegy utcától ~ +190-es szelvényig, és a járda közötti 1,00m széles zöldsáv végig a fák és a közvilágítás érintettsége miatt, onnan enyhe ívekkel a Pásztor lépcsőig. A járda szélessége 1,50m. A Pásztor lépcsőtől a Naphegy utca útburkolatig. A járda szélessége 1,80m.

Forgalomtechnika, engedélyek, hozzájárulások, szakmai felügyelet

- A járdaépítés és felújítás a meglévő forgalmi renden nem változtat. A kivitelezés előtt az Ajánlattevőnak az építéshelyi organizációhoz igazodó építés alatti forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága jóváhagyását meg kell kérni. Az I. kerületi Önkormányzattól burkolatbontási engedélyt kell kérni, a felvonulási és építési organizáció során használt területekre közterület- foglalási engedélyt kell kérni.

- Szükség esetén fakivágási engedélyt kell kérni. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet előírásainak betartása mellett a járda- és útépítés közelében lévő fák védelme érdekében a kivitelezés előtt a zöldfelületen építendő járda alá nyúló gyökérzónájú fák gyökérzónájának feltárása szükséges a járdaépítés előtt, a gyökérzóna talajfelszínhez viszonyított magasságának megállapításához a gyökérzet védelmében. A feltárt, védendő gyökérzónák védelme drain réteg kialakításával történhet a tervek szerint. A gyökérzónák védelmében készült drain réteg kialakítása az I. kerületi hatósággal, illetve a Tabán fővárosi területén álló fák esetében a FŐKERT Nonprofit Zrt-vel, mint a fővárosi kezelésben lévő zöldfelületek fenntartójával jóváhagyandó a járdaépítés megkezdése előtt. Hatósági, közműszolgáltatói, üzemeltetői vagy zöldfelület-kezelői szakmai felügyelet, közterület- foglalási hozzájárulás, forgalomtechnikai hozzájárulás, burkolatbontási engedély megkérése, és azok költsége, eljárási díja az Ajánlattevőt terhelik.

Ajánlatadáshoz kiadott műszaki dokumentáció, tervdokumentáció, építési engedély

Ez az építési tevékenység nem építési engedély köteles. Az Ajánlatkérő szaktervező által készített, hozzájárulásokkal ellátott Egyesített Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentációt biztosít az ajánlat elkészítéséhez és a kivitelezéshez.

III. Építéshelyi organizáció és az organizációhoz kapcsolódó forgalomszervezés

A. Naphegy utca Lisznyai utca–Orvos utca közötti szakasza(I. építési ütem)

Az építéshelyi organizáció és az organizációhoz kapcsolódó releváns forgalomszervezés dokumentálása a nyertes Ajánlattevő feladata lesz.

Az építéshelyi organizáció és az organizációhoz kapcsolódó forgalomszervezésnél elvárás, hogy

- a Naphegy utcát nem lehet teljes egészében lezárni a kivitelezés idejére a határoló épületek térfalai, illetve telekhatárai, és az I. építési ütem határai, a Lisznyai utca torkolata és a Naxxxxx xxxx 00. A és 29. B számú ingatlanok telekhatára közötti szakaszon, így szakaszos és sakktábla szerű munkaterület-lezárással ütemezendő az ezen az I. építési ütem szakaszon folyó út- és járdaépítés

- a gyalogos közlekedést egy nyomon, illetve a gépjármű közlekedést legalább egy forgalmi sáv szélességű nyomvonalon biztosítania kell a kivitelezés idejére a kivitelezés területén keresztül az utcában jelenleg is érvényes egyirányú közlekedés fenntartásával, amellett, hogy a kivitelezés területén a parkolás az építés idejére nem megengedett

- a Naphegy utcáról nyíló épületekbe, ingatlanokba a gyalogos bejáratoknál a gyalogos bejutást, illetve gépjármű forgalomra használt bejáratoknál, és a garázsoknál −a tulajdonos kérése esetén− a gépjármű közlekedést biztosítania kell a kivitelezés idejére, szükség esetén ideiglenes szerkezettel (megfelelő teherbírású és csúszásgátlású járófelülettel rendelkező lemez, tábla, vagy hídszerkezet, munka- és balesetvédelmi előírások szerint szükség esetén korláttal ellátva) biztosítva az ott közlekedők balesetmentes átjutását, és vagyontárgyaik megfelelő biztonságát

- parkolás más helyszínen történő megoldása nem az Ajánlattevő feladata, annak megoldásáról az Ajánlatkérő gondoskodik a környéken.

Az építéshelyi organizáció és az organizációhoz kapcsolódó forgalomszervezés a nyertes Ajánlattevő feladata. Az Ajánlattevő építéshelyi organizációját és forgalomszervezését a helyszínt jól ismerő Ajánlatkérő kérése szerint addig kell módosítani, amíg Ajánlatkérő szerint a helyi adottságokhoz mérten megfelelően oldja meg.

Az építéshelyi organizáció és az organizációhoz igazodó forgalomtechnikai terv készítésénél figyelembe kell venni, hogy az Orvos utca-Naphegy utca kereszteződésénél a Naxxxxx xxxx 00. B, Naphegy utca 31. és az Orvos utca 7. és 9., és Orxxx xxxx 0.X és

6.B számú ingatlanokon az útépítéssel egy időben építés-kivitelezés folyik, a Naxxxxx xxxx 00. B, Xxxxxxx xxxx 00. Ingatlanok előtti járdaszakaszra és az Orvos lépcsőre a Naphegy utca-Lisznyai utca közötti szakaszon közterület-foglalási engedéllyel rendelkezik a kivitelező, és az építési forgalomra a Naphegy utca Gellérthegy utca- Orvos utca közötti szakaszát, valamint a Lisznyai utcát használja majd feltételezhetően. Az Ajánlattevő feladata és kötelessége, hogy az említett ingatlanok kivitelezőjével,

építésvezetőjével tárgyalásokat folytasson, egyeztessen, a tárgyalásokon és egyeztetéseken elhangzottakat, megállapodásokat jegyzőkönyvezze, és építéshelyi organizációjában és az organizációjához igazodó építés alatti forgalomtechnikájában vegye figyelembe a fenti ingatlanokon zajló építési tevékenységet és építési forgalmat, építéshelyi organizációját, közterület-foglalásukat, az egyeztetéseken, tárgyalásokon felvett jegyzőkönyvekben rögzített szempontokat, megállapodásokat.

Az Ajánlatkérő által jóváhagyott végleges organizációhoz igazodó forgalomtechnikai tervet kell készíteni, amelyre a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága jóváhagyását az Ajánlattevőnak meg kell kérnie.

III. FEJEZET: SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

amely egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

székhelye: 1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.

adószáma: 15735643-2-41

számlavezető bank: Raiffeisen Bank bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000.

képviseli: dr. Xxxx Xxxxx Xxxxx polgármester mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a(z)

……………………………………………….

székhely: …………………………………………………………….

cégjegyzékszáma: ……………………………………

adószáma.: …………………………………….……

bankszámlaszáma: ………………………..…………..

képviseli: …………………………………..………….

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) jött létre az alábbi napon és helyen a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján „Budapest, I. kerület, Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel” tárgyban 2017. március 3.-án napján megküldött ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő, és az eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint gazdaságilag legelőnyösebb Vállalkozó között, az eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.

I. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Budapest I. kerület Naphegy utca út és járda felújításának teljes körű kivitelezését csatornaépítéssel az ajánlatban feltüntetett egyösszegű átalányáron az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően, műszaki átadás-átvételi eljárásra alkalmas hiba- és hiánymentes állapotban.

Vállalkozó feladata a terveken „I. építési ütem”-mel jelölt építési szakaszon a Naphegy utca

meglévő aszfalt útburkolatainak, járdaburkolatainak és útszegélyeinek átépítése, illetve burkolat-felújítása a Lisznyai utcai torkolattól a Naxxxxx xxxx 00. A és 29. B számú ingatlanok telekhatáráig. A Lisznyai utcai torkolatnál víznyelő áthelyezendő a szükséges bekötésével, az útpálya felújításnál a közmű kiállások szintbehelyezése szükséges („alapmennyiség”).

A./ Opcionális tétel:

B./ Opcionális tétel:

Opcionális tételek (A+B):

Megrendelő/Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult.

Megrendelő/Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó felé nem köteles indokolni.

Az opcionális tétel csak és kizárólag a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető el, és az ezen feladatokra eső vállalkozói díj (1.2-1.3. alszempont szerinti megajánlás) csak ebben az esetben kerülhet megfizetésre.

Az A./ opcionális tétel megrendelésének feltétele a szaktervező által készített, hozzájárulásokkal ellátott Egyesített Engedélyezési és Kiviteli tervdokumentáció és az építési engedély biztosítása az Ajánlatkérő részéről.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja az irányadó.

2. Ezen vállalkozási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, a közbeszerzési eljárás dokumentációja, az esetleges kiegészítő tájékoztatás, valamint Vállalkozó nyertes ajánlata és abból különösen a Vállalkozó által beárazott költségvetés.

3. A fent meghatározott dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.

4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötésnek részéről sem jogi, sem egyéb akadálya nincs, nem tapasztalt olyan tényt vagy körülményt, amely őt a szerződésszerű teljesítésben akadályozná, a teljesítéshez szükséges pénzügyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. Vállalkozó a kézhez vett tervdokumentációt körültekintően ellenőrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajánlata teljeskörű, és az átadott tervekben és dokumentációkban foglalt műszaki tartalom komplett megvalósítására vonatkozik.

5. Az építési tevékenységre vonatkozó követelmény meghatározása: kifogástalan minőség.

6. Vállalkozói képesítési nyilatkozat:

Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére őt feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, kivitelezői nyilvántartási száma: …………

7. Megrendelői fedezetnyilatkozat:

Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettséghez szükséges fedezettel rendelkezik.

II. Teljesítési határidő és a teljesítés helye

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési határideje jelen szerződés aláírásától számított 90 nap. Szerződő felek rögzítik, hogy ezen 90 nap nem tartalmazza a műszaki átadás-átvételi eljárás idejét.

2. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3. A kivitelezés teljesítésének helye: Budapest, I. kerület, Naphegy utca és Lisznyai utca

4. A munkaterület átadásának tervezett napja: jelen Szerződés aláírásának napja.

III. Vállalkozási díj

1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat (alapmennyiséget) egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján nettó ………………..- Ft + Áfa, azaz

………………………………. forint + általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt opcionális munkákat egyösszegű átalányáron, ajánlata alapján

A./ opcionális tétel nettó ………………..- Ft + Áfa, azaz ……………………………….

forint + általános forgalmi adó összeg ellenében,

B./ opcionális tétel nettó ………………..- Ft + Áfa, azaz ……………………………….

forint + általános forgalmi adó összeg ellenében végzi el.

Jelen pontban rögzített vállalkozási díj nem tartalmazza a szerződés III.8. pontjában rögzített tartalékkeretet.

2. A vállalkozási díj tartalmazza az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Étvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, továbbá a Vállalkozónak a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerülő összes költségét, kiadását. A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ár, amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (is), a szakszerű megvalósításhoz szükséges minden tételt (pl. segédelemeket, rögzítéseket, kiegészítő rendszerelemeket, a felvonuláshoz, továbbá a kivitelezésben részt vevőknek, a környezetnek a biztonságához szükséges eszközöket), az átadási, a birtokbaadási eljárás költségeit, az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és

szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabályi díjelemek a Vállalkozó felmért és megalapozott költség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerződő felek a díjmegállapodásra utalva rögzítik, hogy a Vállalkozó viseli a díjelemek esetleges hibás kalkulációjának a kockázatát, a Megrendelő a jogszabályi díjelemek teljesüléséért szavatossággal nem tartozik.

3. A Vállalkozó a III.2. pontban meghatározott áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által külön szerződésmódosítás keretében vagy a hatályos Kbt. előírásainak megfelelően megrendelt és Vállalkozó által elvégzett pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár megemelésére.

4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó építési kivitelezési munkák (az A./ opcionális munkák kivételével) nem építési hatósági engedély-köteles munkák, ekként nem tartoznak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alá.

Vállalkozó ennek megfelelően számláit ÁFA-val növelten köteles kiállítani.

A./Opcionális tétel tekintetében Megrendelő felhívja ajánlattevő figyelmét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontjára.

5. Előleg:

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a alapján a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozási díj 5%-nak megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére a munkaterület átadását követő 15 napon belül. A Vállalkozó az előleget előlegbekérő okirattal igényelheti a Megrendelőtől.

6. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált előleg esetén a Vállalkozó köteles a folyósított előleg összegét részben vagy egészben – az előleg folyósításától számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt – visszafizetni. A kamatszámítás kezdő napja az előleg folyósításának a napja.

7. Az előleg elszámolása a végszámlában történik oly módon, hogy a folyósított előleg összege teljes egészében elszámolásra, vagyis a végszámla összegéből levonásra kerül.

8. Tartalékkeret:

Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít.

A tartalékkeret felhasználásának szabályai:

A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei:

- Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni. A kivitelezés alatt, a feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni

körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.

- Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett változás: az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely minimális többletköltséggel jár; nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint Vállalkozó ésszerűsítési javaslata.

- Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még nem volt vagy nem lehetett ismert.

- Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást maga után vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben számolhatóak el költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki megoldással felgyorsítja a munkák elvégzését; Megrendelő költségeit csökkenti a létesítmény megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény hatékonyságát vagy értékét növeli Megrendelő számára vagy más módon Megrendelő érdekét szolgálja.

A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek.

9. A pótmunka elszámolása

A vállalkozási díjon felül a Vállalkozó jogosult elszámolni a Vállalkozó által kötelezően elvégzendő azon munkákat, amelyek a műszaki dokumentációban meghatározott paramétereken túlmutató tartalom megvalósításához szükségesek (a továbbiakban: pótmunka).

Amennyiben a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó olyan műszaki tartalmat valósít meg, amely pótmunkának minősül, úgy annak ellenértéke a

III.8. pontban meghatározott összegű tartalékkeret még rendelkezésre álló része terhére számolható el a jelen Szerződés és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

A pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó ajánlatában benyújtott árazott költségvetésben szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni. Amennyiben a Vállalkozó ajánlata nem tartalmaz alkalmazható díjat vagy anyagárat, úgy a szerződő felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárakról.

A pótmunka teljesítése kizárólag akkor kezdődhet el, valamint a pótmunka tartalékkeretből történő elszámolásának feltétele az, hogy a megvalósítandó műszaki tartalmat a Megrendelő pótmunkának minősítse, valamint, hogy a pótmunka ellenértéke a jelen Szerződés és Kbt. rendelkezéseivel összhangban megfelelően meghatározásra került.

IV. Fizetési és számlázási feltételek

1. Vállalkozó az alapmennyiség tekintetében:

a szerződés III.5. pontjában rögzített előlegen túl 2 darab részszámla valamint az építési beruházás befejezését követően kiállított teljesítés igazolás alapján 1 db végszámla kiállításra jogosult. Szerződő felek rögzítik, hogy a részszámlák kiállítására a tényleges

teljesítéshez igazodóan kerülhet sor.

Vállalkozó az első részszámlát a nettó ajánlati ár 30%-át elérő teljesítés esetén jogosult benyújtani.

Vállalkozó a második részszámlát a nettó ajánlati ár 60%-át elérő teljesítés esetén jogosult benyújtani.

A./Opcionális tétel tekintetében:

Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.

B./Opcionális tétel tekintetében:

Ajánlatkérő 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.

2. Az ellenérték a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számlák ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(3), (6)-(7) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31. § és és 32/A. §-ában foglaltak szerint 30 napos fizetési határidővel kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottakra is.

3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti építési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó írásban jelzett kezdeményezésére (készre jelentés időpontjára) a Megrendelő hívja össze. A Megrendelő az eljárás meghatározott időpontjáról értesíti a Vállalkozót és egyéb érdekelteket. Az írásban kezdeményezett (készre-jelentés) időpontot a Vállalkozó úgy köteles meghatározni, hogy a Megrendelő az érdekelteket min. 8 nappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása előtt értesíteni tudja. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezártnak csak és kizárólag a Megrendelő által feltárt hibák és hiányosságok maradéktalan kijavításával, pótlásával és a Megrendelő általi igazolásával minősül.

4. A Vállalkozói teljesítés elfogadása a Megrendelő által kizárólag azt követően történhet meg, ha a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az ellenőrzést követően a teljesítést elfogadta és leigazolta. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőr személyéről és a műszaki ellenőr eljárási jogosultságairól a Vállalkozót legkésőbb a munkaterület átadásakor informálja.

5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részéről részszámla és végszámla benyújtása csak és kizárólag aláírt teljesítési igazolás alapján lehetséges, melyet Vállalkozó köteles a részszámla és a végszámla mellé csatolni. Felek megállapodnak továbbá, hogy a végszámla befogadásának további feltétele az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv mellékelése.

6. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkori hatályos, törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak alkalmazásával.

7. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Szerződő felek rögzítik, hogy

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

V. Felek jogai és kötelezettségei

1. Szerződő felek a szerződés megkötését követő 10. napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítik. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt anyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

2.1. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése, az építés-kivitelezési tevékenysége során köteles figyelembe venni, hogy a kivitelezést a szerződés szerinti feladatokkal érintett területen lakók minimális korlátozásával köteles megvalósítani.

2.2. Megrendelő rögzíti, hogy a Budapest I. kexxxxx Xxxxxxx xxxx 00. x, b; 31. és Orvos u. 7-9. sz. alatt egy társasház építési beruházás zajlik, mely beruházás kivitelezője közterület foglalással rendelkezik, melyre tekintettel a Vállalkozónak az organizáció tervezése során egyeztetni és együttműködni a hivatkozott építési beruházás kivitelezőjével.

2.3. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, a munkavégzésre alkalmas állapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerződés keretein belül.

2.4. Vállalkozó köteles a munkaterületet kerítéssel biztonságosan lekeríteni, őrizni, a körbekerítést fenntartani, a Megrendelő felszólítására, vagy engedélyével azt módosítani, elbontani, az anyagot a munkaterületen belül deponálni.

2.5. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint, a munka határidőre történő és szerződésszerű elkészítése érdekében köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó erre köteles őt figyelmeztetni.

Az utasításoktól való eltérésre csak abban az esetben van lehetőség, ha e szerződésben meghatározott feladatok elvégzése céljából feltétlenül szükséges, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Vállalkozónak a Megrendelőt utólagosan, legfeljebb 24 órán belül értesíteni kell, az eltérés indokolással és fotókkal ellátott, részletes dokumentációjának egyidejű átadása mellett.

2.6. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben rögzített feladatai végzésével összefüggésben maga vagy alvállalkozói által okozott károkat teljes körűen megtéríteni.

2.7. Vállalkozó köteles biztosítani (költségtérítés nélkül) a Megrendelő és a műszaki ellenőr számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogukat gyakorolhassák, megtekinthessék és megvizsgálhassák a munkavégzés folyamatát, helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb. minőségét, gyártási helyszínét, fázisait.

2.8. Vállalkozó köteles az ideiglenes villamos energia- és ivóvízellátást, az azokhoz szükséges csatlakozásokat, mérőhelyeket kiépíteni, mérők telepítéséről gondoskodni valamint az ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni, üzemeltetni és azokat elbontani, elszállítani legkésőbb a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.

2.9.Vállalkozó köteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakarítani, a munkaterületet tisztán tartani, a csapadékot elvezetni, az építkezés biztonságos és kulturált megközelíthetőségét biztosítani, az építési területet, valamint az építés, szállítás során használt, csatlakozó utakat (telekhatáron kívül is) rendben, tisztán tartani.

2.10. Vállalkozó köteles állandó – megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező, jogszabály szerinti névjegyzékben szereplő – felelős műszaki vezetője által biztosítani minden szükséges helyszíni felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák kivitelezése és próbaüzemeltetése folyamán.

2.11. Vállalkozó a feladat elvégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki, biztonságtechnikai előírások, szakmai irányelvek rendelkezéseit.

2.12. Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzése során a Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni a Megrendelőt és a szerződés teljesítését érintő fontos körülményekről.

2.13. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Vállalkozó érdekkörén kívül eső és általa el nem hárítható körülményről (vis maior) haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés teljesítésének eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. A fenti értesítések elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.

2.14. Tisztálkodási lehetőségről, öltöző biztosításáról, baleset-, tűz- és vagyonvédelemről, a munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok betartásáról a Vállalkozó köteles saját költségén gondoskodni. A díj ennek figyelembevételével lett megállapítva.

2.15. Vállalkozó köteles a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

3. Megrendelő jogai és kötelezettségei:

3.1. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyv egyidejű felvételével a Vállalkozónak átadni.

3.2. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkáját folyamatosan ellenőrizni.

3.3. A Megrendelő hívja össze a műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a

Vállalkozó írásban jelzett kezdeményezésére.

3.4. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.

3.5. A Megrendelő csak kifogástalan, a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, építési normáknak megfelelő teljesítést fogad el a Vállalkozótól. A nem megfelelő minőségű teljesítés miatti javítási munkálatokat a Vállalkozó köteles a Megrendelővel folytatott egyeztetés alapján, a megállapított kijavítási határidőn belül és tartalommal elvégezni. Az egyeztetés a kötbérekre való jogosultságot nem érinti.

3.6. Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét szerződés szerint kifizetni.

3.7. Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni.

VI. Alvállalkozók igénybevétele, szerződés teljesítése

1. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és egyéb, a vállalkozási munka elkészítésében közreműködő személyekért úgy felel, mintha maga járt volna el.

2. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben meghatározott személyekkel és valamennyi, a vállalkozási munka teljesítésében a jövőben közreműködő személyekkel együttműködik, és velük a vállalkozási munka összehangolt végzése érdekében egyeztet.

3. A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapján szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozónak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát azt határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

4. A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65.§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megrendelő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

5. A Kbt. 138. § (4) bekezdés alapján az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó

szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

6. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (4. melléklet). A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

7. Az építési beruházás megrendelése esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

8. Megrendelő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt.

138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

VII. A vállalkozási munka befejezése, átadás-átvételi eljárás

1. A munka átadás-átvételével egyidejűleg Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges ideiglenes létesítményeket lebontani, és az egyéb berendezésekkel, gépekkel, szerszámokkal, valamint az építkezés során keletkezett törmelékanyagokkal együtt saját költségén elszállítani. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen pontban meghatározott határidőn belül a közterületről valamennyi akadályt képező anyagot, berendezést és létesítményt elszállít.

2. Vállalkozó szavatolja, hogy a vállalkozási munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a kivitelezés szempontjából megfelel a jelen Szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek.

3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jótállási kötelezettségének időtartama alatt felmerülő, szükséges javítások elvégzése során biztosítja a munkaterületen dolgozó összes személy biztonságát és a rend fenntartását, vállalja továbbá a környezetvédelemhez, a személyek és közérdekű javak védelméhez szükséges intézkedések megtételét. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegésével okozott károkért kizárólag Vállalkozó tartozik helytállni.

4. A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni Az átadás-átvételi eljárás időtartama 15 naptári nap. A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik

5. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megindításakor köteles átadni Megrendelőnek 2 példány papíralapú, valamint egy példány elektronikus formátumú (pdf és dwg) átadási dokumentációt magyar nyelven. Az átadási dokumentáció tartalmazza az megvalósulási

tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat, magyar nyelven:

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék- nyilvántartó lap,

b) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatója,

c) minden olyan egyéb hatósági engedély, dokumentum, nyilatkozat, amely a Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja,

d) minőségbiztosítási jegyzőkönyv,

e) mérési jegyzőkönyvek,

f) szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,

g) beépített anyagok műbizonylatai,

h) kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,

i) műszaki dokumentálásra szolgáló irat másolatai,

j) közműkezelői és közútkezelői nyilatkozatok,

k) jótállási dokumentumok,

l) a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,

m) a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma).

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás során az átadási dokumentáció és az elkészült munka vizsgálat alá kerül annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy azok a jelen Szerződés előírásának, illetve a kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően készültek-e el. A vizsgálat időtartama legfeljebb 8 naptári nap. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez értelemszerűen nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.

7. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele az átadási dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult a műszaki átvételt megtagadni.

8. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. §

(3) bekezdésének megfelelően nem akadályozza a szerződés tárgyát képező munka alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni, folyamatosan végezni, illetve 15 napon belül befejezni.

9. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a Szerződésben rögzített

90 napos határidőn belül megkezdődik és a műszaki átadás-átvétel 15 napon belül befejeződik. A Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben vállalt átadás- átvételi eljárás befejezéséig a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem akadályozó hibákat és hiányokat nem javítja ki, vagy nem pótolja, úgy a Megrendelő késedelmi kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben.

VIII. Felelősségbiztosítás

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési feladatok

ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel, megfelelő képzettségű és tapasztalattal rendelkező munkatársakkal, valamint általános és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjáig.

3. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy az alvállalkozókra is kiterjedő, a közbeszerzés tárgyát is lefedő, 10 millió Ft/káresemény; minimum 30 M Ft értékű, a tárgybeli közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás teljesítésének idejére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A felelősségbiztosítási szerződés jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

5. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt a hivatkozott felelősségbiztosítási szerződés feltételeiben bekövetkező változásokról.

IX. Szerződésszegés

1. A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

2. Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A napi késedelmi kötbér mértéke a Vállalkozó megajánlása alapján: nettó .- Ft/nap, azaz nettó forint per nap.

A késedelmi kötbér összege maximum a szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenérték 30%-os mértékéig kerül felszámításra, ezt követően Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

Késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződés teljesítése alól.

3. Hibás teljesítésnek minősül, amikor az Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a

4. A szerződés teljesítésének megtagadása vagy a Vállalkozó érdekkörében történő okból bekövetkezett lehetetlenülése miatt köteles a Vállalkozó meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő a meghiúsulási kötbér mértékét a teljes szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenérték 30%-ban határozza meg.

A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

5. Megrendelő a választása szerint a kötbért annak összegére 8 napos fizetési határidővel kiállított számla útján érvényesíti, ez esetben a Vállalkozó a végszámláját csak a kötbérszámla kiegyenlítését követően jogosult benyújtani; vagy a kötbér összege a teljesítés igazolás összegéből levonásra kerül, így Vállalkozó a kötbér összegével csökkentett összegű számla benyújtására jogosult. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlán a teljesítés összegét és a kötbér összegét elkülönítetten feltüntetni.

6. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (Teljesítési biztosíték) Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az ÁFA nélkül az alapmennyiségre nézve számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű biztosítékot köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

7. A Teljesítési biztosítékot a Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. (3. számú melléklet)

8. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Megrendelő a Teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja

9. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó a hibás teljesítésére kikötött igények biztosítékaként a szerződés szerinti, a tartalékkeret és az ÁFA nélkül, az alapmennyiségre nézve számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű biztosítékot (Jótállási biztosíték) köteles teljesíteni a Megrendelő felé a szerződés teljesítés időpontjában (jótállási időszak kezdete), melyet óvadékként a Megrendelő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

10. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak alatt a Megrendelő felhívása ellenére, a Megrendelő által szabott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a javítási/kicserélési kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a javítást/kicserélést a Vállalkozó költségén elvégezni (elvégeztetni). Az ily módon elvégzett (elvégeztetett) javításról/cseréről a Megrendelő számlát állít ki a Vállalkozó részére, és ezzel egyidejűleg köteles igazolni annak jogszerűségét és összegszerűségét. Amennyiben a Vállalkozó a fentiek szerint kibocsátott számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül nem fizeti meg a számla ellenértékét, a Megrendelő jogosult ezen igényét közvetlenül a hibás teljesítésre kikötött igények biztosítékából kielégíteni, köteles továbbá a biztosítékból fennmaradó összeget a jótállási időszak lejártát követő napon a Vállalkozónak megfizetni.

11. Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapján lehetővé tette, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték vagy annak meghatározott része a Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

12. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

13. Szerződő felek rögzítik, hogy a jótállási idő megegyezik az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet (módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) által meghatározott időtatamokkal.

14. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetésellenes használat következménye.

15. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

X. Szerződés megszűnése

1. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a szerződést 30 napos határidővel felmondja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől eláll, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.

§-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

2. Szerződő Felek megállapodásának megfelelően a jelen szerződés rendkívüli, azonnali hatályú felmondására súlyos szerződésszegés esetén nyílik joga a sérelmet szenvedett félnek.

3. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:

• ha a Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelembe esik,

• Szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő fél az írásbeli felszólítás ellenére feladatának nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget, illetőleg ismételten előforduló szerződésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és felmerült kárát a szerződésszegő féltől követelheti,

• a Megrendelő a vállalkozási díjfizetési kötelezettség teljesítésének írásbeli felhívás ellenére 60 napon túli elmulasztása.

4. A Kbt 143. § (2) bekezdés alapján a Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

5. A Kbt 143. § (3) bekezdés alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

6. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. § alapján a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

X. Kapcsolattartás

1. Megrendelő részéről:

Név:

Tel:

E-mail:

2. Vállalkozó részéről:

……………………………………..………. Tel: +36 (…) ……………………………...

E-mail: ………………………………………

XI. Műszaki dokumentálás

1. 2014. március 15-én a vonatkozó ágazati jogszabály (191/2009 Korm. 24. §) megváltozott, a naplóvezetésre kötelezett építések közül kikerültek a Kbt. hatálya alá tartozó építések. Így az ezután indult, építési engedélyhez vagy tudomásulvételhez nem kötött, a Kbt. hatálya alá tartozó építések nem minősülnek az ágazati jogszabályok szerint naplóvezetésre kötelezett építésnek.

2. A fentiekre tekintettel Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve műszaki dokumentálásra szolgáló iratot köteles vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani.

3. A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a műszaki dokumentálásra szolgáló iratban feltüntetni. Megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak.

4. A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a Megrendelő képviselője hetente legalább egy alkalommal ellenőrizni köteles.

5. A műszaki dokumentálásra szolgáló iratot a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni.

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdés szerinti, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez.

3. A Vállalkozó képviselőjeként aláíró személy nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az általa képviselt személy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni, ezt a feltételt a jelen szerződésben szerződő felek tudomásul veszik.

4. A Kbt. 139. § (1) alapján a Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.

5. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

7. Jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 141. § vonatkozó előírásainak eleget téve, írásban lehetséges.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Alvállalkozó bejelentése

2. sz. melléklet - Felelősségbiztosítás

3. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték

4. sz. melléklet – Organizációs terv

Budapest, 2017. Budapest, 2017.

…………………………… ………………………… Budapest I. kerület,

Budavári Önkormányzat

képviseletében: képviseletében:

dr. Xxxx Xxxxx Xxxxx polgármester

Megrendelő Vállalkozó

1. melléklet

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:……………………………

Alvállalkozó székhelye/címe:………………...

Alvállalkozó feladata:………………………...

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:……………………………

Alvállalkozó székhelye/címe:………………...

Alvállalkozó feladata:………………………...

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:………………………………

3. A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek, személyek

Szervezet neve:……………………………

Szervezet székhelye/címe:………………...

Szervezet feladata:………………………...

Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy igénybevételre került:..........……………

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

a) Alvállalkozó neve:……………………………

Alvállalkozó székhelye/címe:………………...

Alvállalkozó feladata:………………………...

b) Alvállalkozó neve:……………………………

Alvállalkozó székhelye/címe:………………...

Alvállalkozó feladata:………………………...

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: Budapest, …………

…………………………………..

Vállalkozó

Document Metadata

Table of Contents

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Document Metadata