AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS
AJÁNLATKÉRŐ NEVE: BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
AJÁNLATKÉRŐ CÍME: 7623 PÉCS, XXXXXX XXXXXX U. 10. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: 06-72/507082
AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: 06-72/507012
MÓDOSÍTOTT1
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Széchenyi tér
3. szám alatti ingatlan) bővítése
KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
2017.
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Digitálisan aláírta: Baranya Megyei Kormányhivatal Dátum: 2017.08.22
14:15:18 +02'00'
1 A módosítással érintett részek a könnyebb áttekinthetőség érdekében sárga kiemeléssel kerültek megjelölésre
ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Ajánlatkérő, Baranya Megyei Kormányhivatal nevében ezennel felkérem, hogy a 2017. július 28. napján megküldött, illetve 2017. augusztus 22. napján módosított ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Baranya Megyei Kormányhivatal Cím: 7623 Pécs, Xxxxxx Xxxxxx u. 10.
Tel: +36 72/507082
Fax: +36 72/507012
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Az eljárás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt.
115. § (1) bekezdés szerint.
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. xxxx alatti ingatlan) bővítése
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.
1. KÖTET
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Ajánlatkérő adatai:
Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal | ||
Postai cím: Xxxxxx Xxxxxx u. 10. | ||
Város/Község: Pécs | Postai irányító- szám: 7623 | Ország: HU |
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Xxxxxxxxx Xxxxx közbeszerzési referens | Telefon: x00 00000000 | |
Fax: x00 00000000 | ||
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http: //xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx A felhasználói oldal címe (URL): - http: //xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx |
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. §
(1) szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás: Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefoly- tathatja a tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is.
Jelen eljárás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és nem Magyarország or- szághatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az aján- lattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők részére.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Építési beruházás
A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. xxxx alatti ingatlan) bővítése
Főbb műszaki tartalom:
A Mohács Járási Hivatal épülete a Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. hrsz.:2278/3. szám alatt található föld- szint+emeletes,részben alápincézett, magas tetős, falazott szerkezetű. Az épület „U” alaprajzú, aka- dálymentesített főbejárata a Széchenyi tér irányába néz.
Az épület déli épületszárnya hosszabbításában jelenleg egy földszintes toldaléképület található, magas tetős kialakítású,3 db gépkocsi tároló, egy gázmérő-fogadó helyiség valamint egy kis üzlethelyiség ta- lálható benne, mely elbontásra kerül.
Közművek: vezetések víz, szennyvíz, földgáz, elektromos áram.
Tervezett épület:
A meglévő irodaépület földszint és egy emeletes, magas tetős. A tervezett épület a meglévővel azonos kialakítással és kubatúrával épül, mindkét szinten tűzgátló ajtókkal csatlakozik a meglévő épület folyo- sóihoz. Így önálló tűzszakaszként kerül kialakításra. A tervezett épület szinteltolásos, a csatlakozásnál 2 szintes, a keleti épületrész 3 szintes. A szinteket a közlekedőben kialakított lépcső köti össze.
A bejárat az udvar szintjéről történik, az előtérből irattár nyílik, és a földszintre néhány lépcsőfok ve- zet föl. A földszinti iroda ügyfélforgalmat is bonyolít, akadálymentesen a főbejáraton át közelíthető meg, a földszinti folyosón. Akadálymentes wc az épület keleti szárnyában a földszinten kialakított Kormányablakhoz kapcsolódóan van kialakítva. A földszinten, a meglévő épület csatlakozásánál ka- pott helyet az ügyfelek vizesblokkja. A földszinten még egy duplagarázs, valamint a földgáz fogadó- mérő helyiség található, melyeknek az épület déli homlokzatán, közterületről van a bejárata. A gépko- csi tároló fölött vezetői iroda, titkárság valamint teakonyha kapott helyet. Az első emeleten egyterű iroda valamint a személyzeti vizesblokk található. A legfelső szinten egyterű irodát alakítottunk ki 6 fő részére. A padlástérbe innen lehet feljutni lehúzható padlásfeljáró létrán.
A meglévő épület földszinti és emeleti szintjén a folyosók végén lévő helyiségek a folyosó részévé vál- nak, a földszinten a hajdanvolt szolgálati lakás konyhája és fürdőszobája elbontásra kerül (csempebur- kolat, szaniterek, gázkazán, gázvezeték, válaszfal), az emeleten, a folyosó végéből lerekesztett iroda úgyszintén.
Általános adatok-tervezett állapot:
Telek területe: 1255 m2
Telek beépített területe összesen: 815,96 m2
Meglévő-megmaradó épület beépített területe: 692,53 m2 Tervezett épület beépített területe: 123,43 m2
Beépítés: 65,01%
Szilárd burkolatú udvar: 280,45 m2 Építménymagasság főépület: 8,29 m Építménymagasság tervezett épület: 8,29 m Zöldfelület: 158,80 m2
Zöldfelületi mutató: 12,63%
Tervezett épület-beterezett anyagok és épületszerkezetek:
Alapozás:
- beton sávalap meglévő alapsíkokig lelépcsőzve (statikus terv szerint) Határoló falazat:
- Porotherm 38 falazóblokk Belső szerkezeti falak:
- B30 vagy Porotherm 30 Válaszfalak:
- 10 cm vtg válaszfallap Födémek:
- Leier födém béléstestekkel
- emeleti iroda fölött monolit vb födém Lépcsők:
- monolit vasbetonból Homlokzati hőszigetelés:
- 14 cm vtg kőzetgyapot
- vasbeton szerkezetek előtt:+8 cm hőszigetelés
- padlásfödémen: 24 cm vtg kőzetgyapot hőszigetelés
- homlokzati kváderképzés:+3 cm vtg hőszigetelésből, ragasztva
- lábazat: 50 cm magasságig XPS lábazati hőszigetelés, üvegszövettel, lábazati vakolattal (szürke)
- párkányok és ablakkeretek: +3 cm vtg hőszigetelésből ragasztva,húzott vékonyvakolattal.
- ereszpárkány: monolit vasbeton koszorúhoz és szarúfák végeihez rögzített 25 mm vtg OSB laphoz ragasztott 5 cm vtg hőszigetelés, üvegszövet hálóval, vékonyvakolattal.
Padlóburkolatok:
- előtér, lépcsők: greslap
- vizesblokkok, tárolók: kerámia lap
- irodák:laminált parketta
- gépkocsi tároló, gázmérő: pc.simítás
- előlépcső: fagyálló greslap Tetőszerkezet:
- fűrészelt fenyőárúból, metszeteken megadott keresztmetszetekkel, láng mentesítve, állószékes fedél- szék.
Homlokzati nyílászárók:
- egyedi faszerkezetek, 3 rtg hőszigetelő üvegezéssel, alap-és fedőmázolva fehér színben
- gázmérő ajtaja: fémszerkezet
- gépkocsi tárolók: Hörmann billenő kapuk világos szürke színben Belső ajtók:
- típus faszerkezetek, gyárilag felületkezeltek vagy alap-és fedőmázolt kivitel
- meglévő épület tűzfalában:T30 tűzgátló ajtók mindkét szinten ,utólag kialakított falnyílásba helyezve Homlokzat:
- fehér illetve színes vékonyvakolat (pld.STO) Lábazat:
- lábazati vékonyvakolat Falburkolatok:
- irodák,közlekedők: glettelt, diszperziós festés 2 rtg.
- vizesblokkok: csempeburkolat 210 cm magasságig,
- teakonyha:munkapult hosszában 45 cm csempeburkolat Tetőhéjalás:
- meglévővel azonos vagy hasonló piros cserépfedés Korlátok:
- egyedi fémszerkezetek alap-és fedőmázolt kivitel Tervezett épület összes alapterülete 231,27 m2
Főbb mennyiségek:
- Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből 360 m2
- Védőháló: 360 m2
- Munkaárok földkiemelése közművesített területen:56 m3
- Tömörítés:44m3
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 12,0 m3-es konténerbe :14db
- Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása:17,5 m3
- Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból: 88,7m2
- Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból:17,5m3
- Előre gyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése: 28db
- Teherhordó és kitöltő falazat bontása:24,8m3
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése POROTHERM 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk: 41,5m2
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése POROTHERM 30 N+F : 142m2
- Teherhordó és kitöltő falazat készítése POROTHERM 38 N+F : 228m2
- Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm : 110m2
- Fa tetőszerkezet bontása : 109m2
- Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából: 134m2
- Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése:12m2
- FARKO típusú tűzgátló összecsukható padlásfeljáró:1 db
- Szelemen, szarufa, lécezés cseréje: 2,5m3
- Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással: 772m2
- Mennyezetvakolat készítése: 235m2
- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre: 298m2
- Üvegszövet háló elhelyezése: 330m2
- Kültéri vakolóprofilok elhelyezése: 221m
- Kémény- és szellőzőtartozékok, kerámia szellőzőrács elhelyezése: 6db
- Szerelt gipszkarton álmennyezet: 4,2m2
- Cserépfedés bontása: 202m2
- Húzott égetett agyag tetőcserepekkel, 45° alatt TONDACH Hódfarkú:154m2
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben:151,6m2
- Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal: 67m2
- Lépcsőburkolat készítése, beltérben: 84m2
- Laminált padló fektetése:156m2
- Függőereszcsatorna szerelése: 38,6m
- Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel: 49,2m
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása: 27,45m2
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése: 17db
- Fa kültéri nyílászárók elhelyezése: 15db
- Beépített szekrények elhelyezése: 2db
- Kültéri ajtók, többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése: 1db
- Tűzgátló ajtóelem beépítése: 2db
- Billenő garázskapuk szerelése kiegészítők és meghajtás nélkül: 2db
- Lépcsőkorlát elhelyezése: 18,5m
- Diszperziós festés:1080m2
- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez: 240m2
- Külső fal; homlokzati fal hőszigetelése ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) vakolható kőzetgya pot:360,34m2
- Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése:114m2
- Méretre készített szalagfüggöny felszerelése: 14db
- Konyhabútorok: 5db
- Irattári polc:10db
- Xxxxx xxxxxxx készítése:46,7m3
- Vasaltaljzat készítése 12 cm vtg.-ban : 13,68m3
- Vasbeton talpgerenda készítése : 4,74m3
- Betonacél helyszíni szerelése:5,82t
- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése: 0,59m3
- Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése: 8,75m3
- Téglabetétes vagy béléselemes bordás, gerendás födémlemez gerendás födémlemez készítése:14,02m3
- Lépcső készítése vasbetonból: 5,32m3
- Előre gyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése :73db
- Hőhidak hőszigetelése: 69,93m2
Épületgépészet:
Közművesítés:
A vízellátást a meglévő ivóvíz hálózatról kell megoldani, mely az épület délkeleti részén az alagsori ré- szen található. A vezetékek keresztmetszete 3/4”. A csatlakozási pontban rendelkezésre álló nyomás
3.00 bar. A szennyvízelhelyezést a meglévő csatornahálózat segítségével kell megoldani. A befogadó az épület mellett DK-i irányban található, melyeknek folyásfenék magassága: 86.85 mBf. A csapadékvíz elhelyezést a terv nem tartalmazza. Az épület vízellátása kommunális (takarítás, tisztálkodás stb.) jelle- gű. A szociális blokk hálózatát épületen belül főelzáró szerelvénnyel és szűrővel kell ellátni. A vízszű- rőt a hidegvíz belépési pontjára kell szerelni.
Az épületrészbe az alábbi berendezési tárgyak kerülnek felszerelésre: 3 db mosdó
1 db mosogató
4 db WC víztakarékos 3 db kifolyószelep
1 db pissoár
Főbb mennyiségek:
Gázszerelés:
- Faláttörés vezetékek részére:5 db
- Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén: 80 m
- Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén:80m
- Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről:15m
- Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel:40fm
- Gázmérőhely kialakítása, csapos idomos kötéssel, 8 m3/h: 1db
Vízszerelés:
- Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel:18m3
- Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel:18m3
- Áttörés vezetékek részére, helyreállítással: 32db
- Horonyvésés, vegyes kő és beton falban: 40fm
- Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba:17 m
- Műanyag, idom beépítése: 10 db
- Vízzárósági vizsgálat : 17fm
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése :75fm
- Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) kiegészítők szerelése: 61db
- PVC lefolyóvezeték szerelése:91fm
- PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése:74db
- Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése: 3 db
- Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése:3 db
- WC csésze elhelyezése és bekötése:4db
- Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése:4db
- Piperetárgyak elhelyezése :3 db
- Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben: 3 db
- Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben : 7 db
- Vízszűrő elhelyezése és bekötése: 1 db
Fűtésszerelés:
- Áttörés vezetékek részére, helyreállítással: 44 db
- Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái:84 fm
- Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén:168 fm
- Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése:324fm
- Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése:170fm
- Fűtési vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső idomok:109db
- Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel:84fm
- Menetes szerelvény elhelyezése:65db
- Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre:20db
- Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése:20db
- Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló: 1db
- Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig: 1 db
Villanyszerelés:
A korszerű elektromos energiaellátás igényeit figyelembe véve kerül kialakításra az erősáramú hálózat. A villamos hálózat kialakítása a beruházói igényeknek megfelelően valósul meg.
A tárgyi elektromos terv nem terjed ki a következőkre: Terv (feladat) megnevezés: Tervezi – kivitelezi Áramszolgáltató tervezi Új csatlakozó vezetékek tervezése (Kivitelező végzi /végezteti ),Új csatlako- zással kapcsolatos áramszolgáltatói ügyintézés (Kivi telező végzi /végezteti ), Fogyasztásmérés mérési terv.
Gépész tervben Épületgépészeti automatika rendszer. A tervezett villamos berendezéseket (villamos szerelvények, lámpatestek stb.) beépítésük előtt az építtető – megrendelő részére be kell mutatni (ter- vezett kialakítás és műszaki paraméterek figyelembe vételével) és jóváhagyás után kerülhet sor a meg- rendelésükre, beépítésükre.
Villamos alapadatok:
Áram neme: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram, Üzemi feszültség: 3 x 230/400 V,
Elosztó hálózat típusa (Érintésvédelem): TN-S (Nullázás) + ÁVK. Építkezés ideje alatt ideiglenes energiaellátás, organizáció:
- Az építési munkák idejére ideiglenes energiaellátó hálózatot építünk felvonulási villamos energiaellá- tó hálózat kiépítésével.
- A felvonulási erősáramú elosztók elhelyezését a Megrendelővel és az Építésvezetővel kell egyeztetni az építési munkák megkezdése előtt.
- A meglévő részek zavartalan üzemelését biztosítani kell az építkezés során.
Bontás: Az átalakítással érintett részen a meglévő villamos berendezések bontásra kerülnek. Tervezett energiaigény (bővítés):
Egyidejűségi tényező: 0,70 Beépített / Egyidejű teljesítmény: 57,17 / 40,01 kW 44,46 kVA 3 x 64,43 A.
Csatlakozási teljesítmény: Meglévő 3 x 50 A, Tervezett bővítés 3 x 80 A.
Villamos csatlakozás, fogyasztásmérés: - A meglévő fogyasztásmérés bővítése / átalakítása szükséges a V-6 rajzon részletezettek alapján.
A bővítendő épület villamos teljesítményigénye nem biztosítható a rendelkezésre álló csatlakozási tel- jesítményről.
A bővítés Műszaki-gazdasági feltételeit a Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx az Építtető által benyújtásra kerülő igénybejelentés alapján az „Előzetes áramszolgáltatói tájékoztató”-ban határozza meg. A fogyasztás- mérésről engedélyeztetési tervdokumentációt kell készíteni, melyet jóvá kell hagyatni a helyi Áram- szolgáltató mérésügyi referensével.
Kábelfektetés:
- A kábelek fektetését az MSZ 13207 szabvány szerint kell elvégezni. A törési pontok között egyenes szakaszokra bontva célszerű vezetni, de a kábel nyomvonala tereptárgyakkal, létesítményekkel lehető- leg párhuzamosan haladjon. A keresztezés az úton keresztül merőleges kell, hogy legyen. A csővezeté- kek (víz-, gáz-, és szennyvízcső, ) keresztezésénél védőcsövet kell elhelyezni, melynek belső átmérője: d + 4 cm, ahol „d” a kábel külső átmérője. A védőcsöveknek legalább 0,5 m-rel túl kell nyúlniuk a ke- resztezéstől. A védőcsövek közelében a kábelre 0.5...1 m kábelközeget kell hagyni.
- A fektetésnél ügyelni kell a megengedett hajlítási sugárra: fektetéskor : 7.5 x d,egy alkalommal: 5 x d. A műanyag-szigetelésű kábelek esetén a legalacsonyabb fektetési hőmérséklet 0 C. Ha a környezet hőmérséklete – 4 C-nál alacsonyabb, akkor a kábel fektetését kerülni kell. Az erősáramú kábel és a gázvezeték mellett legalább 1m-es távolságot kell tartani. - Hibás, vagy sérült kábelt fektetni tilos! A kábelt nedvesség behatásától meg kell védeni, ezért a kábelvégek csak szerelés és mérés idejére lehet- nek nyitottak
Erősáramú szerelési munkák:
Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel:42 fm Horonyvésés, téglafalban:780 fm
Fészekfúrás elektromos dobozok részére:217db Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez:750m Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére:217db Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése:834m
Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése:217db Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül:80m
Padló alatti szerelés; padlódobozok telepítése : 4db
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve:2650m Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre:465m
Tűzálló és halogénmentes szigetelésű kábel, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva:30m
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerke- zetre:66m
Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve:2db Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei:738db
Első felülvizsgálat. MSZ HD 60364-6:2007 -re szerinti első felülvizsgálat ,szigetelés ellenállás méréssel: 1db
Megvalósulási terv készítése.1 db
Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. Felülvizsgálat. Villámvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. Megvilágítás mérés és jegyzőkönyv készítése.
Teljesítménynövelés; 3x50 A-ről 3x80 A -ra csatlakozási díj (3600 Ft+ ÁFA/A)
Teljesítménynövelés; Meglévő csatlakozó vezeték szükség szerinti cseréjével kapcsolatos költség járu- lékos munkákkal együtt.
Meglévő fogyasztás mérőhelyek bontása, mért hálózati kábelek kikötésével, az új fogyasztásmérőhely elkészítése után a csatlakozó kábelek bekötése, a meglévő és új elosztók áramköreinek ellátása. Fe- szültség alá helyezéssel,járulékos munkákkal együtt.
Áramszolgáltatói ügyintézés: Fogyasztásmérésről -MÉRÉSI TERV készítése, Xxxxxxxxxxxxxxxx jóvá- hagyással együtt.
EPH rendszer kialakítása. Xxxxxxxx elosztó EPH csomópontjának bekötése a villámvédelmi hálózatba járulékos munkákkal együtt.
Új kialakított villámvédelmi rendszer összekötése a meglévő épület villámvédelmi rendszerével, járulé- kos munkákkal együtt. (összekötő kapocs külön tételben szerepel).
Felvonulási ideiglenes erősáramú csatlakozóhely létesítése. IFSZ 6060/250k tip. felvonulási szekrény, telepítése feszültség alá helyezéssel,járulékos munkákkal együtt:1 db
Felvonulási ideiglenes erőáramú csatlakozóhely létesítése. IFSZ 2540/80k tip. felvonulási szekrény, telepítése járulékos munkákkal együtt:2 db
Átadás, átvételi jegyzőkönyv készítése, adminisztrációs munkák elvégzése.
Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. IFSZ 2540/80k tip. felvonulási szekrény IFSZ 6060/250k tip. felvonulási szekrény
Épületgépészeti berendezések bekötése:19 db
Gyengeáramú munkák:
Horonyvésés, téglafalban: 170m
Fészekfúrás elektromos dobozok részére:30db
Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal:540fm Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése:30db
Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra:48 m Rack szekrény telepítése fali kivitelben: 1 db
Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben:1 db
Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben: 5db Rack szekrény telepítése szabadon álló kivitelben: 8db
1 Gigabit Uplinks with 10/100 Ethernet Connectivity Cisco Catalyst 2960-48TT-L 48 Ethernet 10/100 ports 2 Ethernet 10/100/1000 ports:1db
Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei: 106db Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára: 1db
Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva: 2940m Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése rézvezetővel, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve: 152m
QF 25x4x0,4 beltéri falikábel: 65m
Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva, vizsgálat műszerrel: 76db
Villamos biztonságtechnikai mérések üzembe helyezés előtti □Első Felülvizsgálat□ vagy □0- ás vizs- gálat□ MSZ HD 60364 szerint
Felülvizsgálat. Érintésvédelmi felülvizsgálat és Minősítő irat készítése. Informatikai rendszerek Megvalósulási terv készítése.
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt, leírást a közbeszerzési dokumentum mel- lékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedély, árazatlan költségvetés tar- talmazza.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékke- retet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
Az ajánlati felhívásban valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdeké- ben történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) be-
kezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget aján- lattevőnek igazolni kell.
A Nyertes Ajánlattevő a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Nyertes Ajánlattevőnek ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Nyertes Aján- lattevő a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
Nómenklatúra
CPV:fő tárgy: 45000000-7
5. A szerződések meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított legfeljebb 120 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
7. A teljesítés helye:
Cím: 0000 Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxx 0., xxxxxxxxx xxxx: 2278/3.
NUTS: HU231
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A szerződés utófinanszírozással a Magyar Állam által nyújtott „2017. évi ingatlanfejlesztések” című hazai forrásból és a Kormányhivatal 2017. évi költségvetéséből történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Xxxxxxxxxxxxxx az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előlegszámla összege a részszámlában számolható el.
Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 2 darab számlát (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) kell benyújtania az alábbiak szerint:
- 1. részszámla benyújtása: a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli – kivitelezésre vonatkozó - szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- végszámla benyújtása: a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli – kivitelezésre vonatkozó - szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt.
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Az építési beruházás építési hatósági engedélyhez kötött tevékenység, melyre tekintettel az ÁFA fi- nanszírozás a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik (2007. évi CXXVII. törvény), figyelem- mel az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény fordított ÁFA-val kapcsolatos szabályaira (2007. évi CXXVII. törvény 142. §).
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Amennyiben alvállalkozó(ka)t vesz igénybe Ajánlattevő, az ellenszolgáltatás teljesítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Vonatkozó jogszabályok:
• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
9. Xxxxx meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, va- lamint a részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása:
Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt:
Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti mun- kák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszaki- lag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek (illetve rész-munkaterületek) további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkate- rület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egy- azon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordi- nátori feladatok ellátására, melyek miatt valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, ellenkező esetben jelentős többlet kiadással járna ajánlat- kérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.
10. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pont- ja szerint.
Értékelési szempont | Súlyszám |
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | 70 |
2. Kötelező jótállási időn felül megajánlott jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, maximum értéke: 24 hónap. Ajánlatkérő 0 hónaptól 24 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0-24 ig terjedő egész számot kell feltüntetnie.) | 20 |
3. Előteljesítés vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 nap, maximum értéke 30 20 nap. Ajánlatkérő a 0 naptól 30. 20. napig terjedő megajánlá- | 10 |
sokat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0 - 30- 20 ig terjedő egész számot kell feltüntetnie.) |
Szakmai Ajánlat benyújtása jelen eljárásban kötelező, mely az árazott költségvetés, Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumban Árazatlan költségvetés biztosít.
Az 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására - szakmai ajánlatként - ajánlatte- vőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni. Ajánlattevők feladatát képezi, hogy az Ára- zatlan költségvetés beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák a közbeszerzési dokumentumok fi- gyelembe vételével.
A szakmai ajánlat: az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe ven- ni:
• Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a téte- lekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartal- mazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősíté- sek, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
• Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szük- ség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
• A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás ösz- szegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartal- maznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés időtartama alatt.
• A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezé- sére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint áta- lánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem len- ne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:
• Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegé- szítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül össze- vonja, vagy
• Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, meny- nyiségi adatait módosítja, vagy
• egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabály- okban foglaltaknak.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-10 pont, mely minden részszempont esetén azonos.
Azon értékelési részszempontok esetében, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg, az ér- téket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének 1. b.) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
Ajánlatkérő a 2. Értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállási időtartam, 24 hónap) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)1. sz. mellékletének 1. b.) pont bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 24 hónapban hatá- rozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, (amely 60 hónap jótállási időtartamot jelent (a köte- lezően előírt 36 hónap jótállási idővel együtt)), amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egy- aránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlati elem legkedvezőtle- nebb szintje 0 hónap, amely a kötelezően előírt 36 hónap jótállási időtartamot jelent.
Ajánlatkérő a 0 hónap és a 24 hónap közötti megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0-24 hónapig terjedő egész számot kell feltüntetnie, nem egész számú megajánlás esetén az ajánlat ér- vénytelen (pl. 8,5 hónap).
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont (Előteljesítés vállalása) esetében a legjobb ajánlatot tartal- mazó ajánlatra (leghosszabb előteljesítési időtartam, 30 nap) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan keve- sebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni.
Ajánlatkérő a 3. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 30 20 napban ha- tározza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét (amely 90 100 naptári nap teljesítési határidőt je- lent), amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje 0 nap, amely 120 naptári nap tel- jesítési határidőt jelent.
Ajánlatkérő a 0 naptól 30. 20. napig terjedő megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0 - 30 20-ig terjedő egész számot kell feltüntetnie. Nem egész számú megajánlás esetén az ajánlat ér- vénytelen (pl. 3,5 nap).
Ajánlatkérő jelen részszempont esetében „nap” kifejezés alatt minden esetben naptári napot ért, nem pedig munkanapot.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszo- rozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként ösz- szeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbe- szerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok sze- rint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése szerint nyilatkozni szükséges.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az aján- lattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az aján- lattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)–k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldésének dátuma.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvál- lalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csato- landó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbe- jegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkalmassági követel- ményt.
13. Ajánlattételi határidő:
2017. augusztus 17. 25. 10:00 óra 2017. augusztus 29. 10:00 óra
Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.
14. Az ajánlat benyújtásának címe és módja:
Baranya Megyei Kormányhivatal
7621 Pécs, Xxxxxx Xxxxxx u. 10., II. emelet 224-es iroda
15. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás ki- váltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlatte- vőnek kell viselnie.
16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Baranya Megyei Kormányhivatal
7621 Pécs, Xxxxxx Xxxxxx u. 10., II. emelet 224-es szoba
2017. augusztus 17. 25. 10:00 óra 2017. augusztus 29. 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. Ajánlat- kérő a bontás során a Kbt. 68. § (1); (4) és (6) bekezdései szerint jár el.
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Ajánlattevők a tárgyalások befejezésétől számított 2 hónapig kötve van ajánlatához.
18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonat- kozó információ:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.
Nyertes Ajánlattevőt a szerződésben meghatározott kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén – amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozói díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 %-a kötbéralapra vetítetten. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
A késedelmi kötbér mértéke maximális mértéke: nettó szerződéses ár 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a.
Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Vállalkozó részéről elismertnek tekinthető és ezzel
beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesülése esetén.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. Vállalkozó a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.
Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótállást köteles vállalni; melynek mértéke a nyertes ajánlattevő által megajánlott időtartam, de kötelező minimum mértéke 36 hónap.
Ajánlatkérő a kötelező minimum jótállási időn felül megajánlott jótállási időt értékeli (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, maximum értéke: 24 hónap (2. értékelési részszempont).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
19. A közbeszerzés Európai Unióból származó forrásból támogatott? Nem.
20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
1. Az ajánlatok bírálata a tárgyalások megkezdését megelőzően:
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az aján- lattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek.
Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szer- ződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállá- sa miatt érvénytelen. A tárgyalások megkezdését megelőzően csak akkor lehet az ajánlat érvénytelen- ségét a szakmai ajánlat nem megfelelő volta miatt megállapítani, ha az olyan elemében tér el az aján- lattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározottaktól, amelyről az ajánlattételi felhívás sze- rint nem fognak tárgyalni. Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelőzően érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlattevő nem felel meg - vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e - a szer- ződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hi- ánypótlás keretében nincs lehetőség az ajánlat megfelelővé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilat- kozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni.
2. Tárgyalások lefolytatása:
Az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést (Kbt. 88. § (1) bekezdés).
Az ajánlatkérő a tárgyalások során is biztosítja az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek megad.
Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson. Az 1. tárgyalási forduló alkalmával együttes tárgyalásra kerül sor. Az újabb tárgyalási forduló együttesen is és az ajánlattevőkkel külön-külön is le- folytatható. Az újabb tárgyalási forduló időpontjáról és helyszínéről, valamint arról, hogy együttes, vagy külön-külön tárgyalási forduló megtartására kerül-e sor, Ajánlatkérő írásban, vagy az előző tár- gyalási forduló alkalmával tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 88. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden egyes tárgyalásról jegy- zőkönyvet készít, és a jelen lévő Ajánlattevővel aláíratja.
A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult, vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben a meghatalmazás
eredeti példányának, vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása szüksé- ges.
Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét Ajánlatkérő minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi.
Az ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy valamennyi tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatko- zatot – akár újabb ajánlatot is – tenni.
A szakmai ajánlattal kapcsolatban azok az elemek, amelyekről nem lehet tárgyalni a Kbt. 88. § (6 ) be- kezdés a), b) és c ) pontjára figyelemmel: ajánlatkérő a felhívásban nem jelöl meg ilyen konkrét ele- met, a tárgyalás során a Kbt.88. § (6 ) bekezdésében foglalt korlátozás érvényes.
A szakmai ajánlattal kapcsolatban azok az elemek, amelyekről ajánlatkérő tárgyalni fog: a műszaki, szakmai és szerződéses feltételek teljes körűen.
3. A tárgyalások befejezése:
Az ajánlatkérő egyértelműen előzetesen az ajánlattevők tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni (azaz mikor fog az ajánlati kötöttség beállni), a tárgyalások lezárása időpontjának a „végső ajánlattételi határidő” lejárta tekintendő. Ajánlatkérő a végső ajánlattételi határidőt, azaz a
„végleges ajánlatok”, illetve az eredeti ajánlat fenntartásáról szóló nyilatkozat (továbbiakban: fenntar- tó nyilatkozat) beadásának határidejét az utolsó szóbeli tárgyaláson vagy az azt követően a tárgyalási jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg fogja megadni. A végső ajánlattételi határidőről ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt írásban is értesíti.
A tárgyalási jegyzőkönyvben (jegyzőkönyvekben) rögzített, valamint az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételek alapján a szóbeli tárgyalás (tárgyalások) befejezését követően az ajánlattevő fenntartó nyilatkozatot vagy újabb, végleges ajánlatot tehet az alábbiak szerint:
a) Amennyiben a szóbeli tárgyalások során nem kerül sor a műszaki, szakmai vagy szerződéses felté- telek megváltoztatására, abban az esetben ha az ajánlattevő a végső ajánlattételi határidőig nem tesz újabb (végleges) ajánlatot, avagy nem nyilatkozik arról, hogy az eredeti ajánlatát fenntartja-e, akkor az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő az eredeti ajánlatát tartotta fenn, és az ajánlatkérő ezt az eredeti ajánlatot fogja „végleges ajánlatként” bírálni és értékelni.
b) Amennyiben a szóbeli tárgyalások során sor kerül a műszaki, szakmai vagy szerződéses feltételek valamelyikének megváltoztatására, abban az esetben ha az ajánlattevő nem tesz újabb (végleges) aján- latot, avagy nem tesz fenntartó nyilatkozatot, akkor az ajánlata érvénytelennek minősül.
Eredeti ajánlaton ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatot érti.
A tárgyalások befejezésével, azaz a végső ajánlattételi határidő lejártával ajánlati kötöttség jön létre, melynek időtartama 60 nap.
4. A végleges ajánlat megtételének módja, formája:
A végleges ajánlatok megtételének módját, formáját az ajánlatkérő részletesen a tárgyalások során fog- ja meghatározni.
A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új do- kumentáció rendelkezésre bocsátásával – az ajánlattevőket felhívhatja egy végleges ajánlat írásban tör- ténő beadására. Az írásban beadott végleges ajánlatok tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 68. §-a szerint jár el, a végleges ajánlatok felbontásáról és a bontás során felolvasott adatok ismertetéséről jegyző- könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. Amennyiben az a végleges ajánlatok benyújtásánál az ajánlati ár változik, az azt alátámasztó árazott költségvetés is be kell nyújtani.
Ha az ajánlatkérő nem írja elő végleges ajánlatok írásbeli benyújtását, az utolsó tárgyalás befejezését követően két munkanapon belül minden ajánlattevővel egyidejűleg ismerteti az ajánlatoknak azokat a számszerűsíthető adatait, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerül- nek.
5. Az ajánlatok bírálata és értékelése a tárgyalások befejezését követően:
A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelel- nek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezésekori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megha- tározott értékelési szempont alapján értékeli.
Az első tárgyalás tervezett időpontja, helye:
Időpont: 2017. augusztus 21. 14:00 óra 2017. szeptember 1. 12:00 óra
Hely: Baranya Megyei Kormányhivatal
7623 Pécs, Xxxxxx Xxxxxx u. 10. I. emeleti, 127-es tárgyaló.
21. Egyéb információk:
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;
4. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetében meghatározott tartalommal.
6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:
• az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől
kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
• az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
• az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni, és az eredetivel mindenben megegyező 2 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xsl. formátumban is be kell nyújtani);
• A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
a zárt csomagon „Ajánlat:- A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. szám alatti ingatlan) bővítése” -„Az ajánlattételi határidő lejártakor bontha- tó fel!” megjelölést kell feltüntetni.
7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő részéről cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.
9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 09.00-17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óra között lehet leadni előzetes egyeztetéssel.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
12. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
15. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.
18. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: időpontja: 2017. augusztus 01. 10.00 óra, a találkozó helyszín: 7700 Mohács, Széchenyi tér 3. szám alatti épület főbejárata.
19. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.
20. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
21. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. §
(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
22. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
23. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen építési-szerelési felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 50.000.000,- HUF/év, és 10.000.000,- HUF/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
24. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani, amelyet ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és az elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál. A szakmai ajánlat részeként árazott költségvetést kell csatolni, melynek mintáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A szakmai ajánlattal kapcsolatos elvárásokat a jelen Ajánlattételi felhívás 10. pontja részletesen tartal- mazza.
25. Ajánlatkérő jelen eljárás alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
26. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
27. Az Ajánlati felhívás 17. pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 naptári nap értendő.
28. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017/07/28 Módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017/08/22
2. KÖTET
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
1.1. A dokumentáció a következő részekből áll:
1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
3. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
4. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET
5. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
Önálló mellékletek: Műszaki leírás, árazatlan költségvetés, tervek, jogerős építési enge- dély)
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumen- táció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gon- dosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati idő- szak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint aján- lattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
2.1 Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerez- het:
Szervezet neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Székhely: 0000 Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx xxxx 00.
Kapcsolattartó személy neve: Xxxxxxxxx Xxxxx közbeszerzési referens Telefon: x00 00000000
Fax: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
2.2 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon elérhetősé- geit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékozta- tás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).
2.3 A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján és e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a ki- egészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy sza- bályszerű értesítés mellett nem vette át.
A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Az Ajánlatkérő kéri a T. Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +36 72507012-es fax- számra vagy a xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx e-mail címre küldjenek visszajelzést!
2.4 A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
3.1 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
3.2 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72.
§] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
3.3 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
3.4 Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
3.5 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
- a számlázás rendjét.
4. ELŐZETES VITARENDEZÉS
A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az ajánlattételi felhívás megjelölt kapcsolattartási címre kell benyújtani.
5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
5.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
5.2 A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
5.3 Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
5.4 Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
5.5 Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részese- dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott felté- tel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
5.6 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
5.7 A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
5.8 Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
6. Tájékoztatást nyújtó szervezetek
6.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények- nek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellék- letben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
6.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatás- ként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.
73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárás- ban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban fel- tüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
6.3. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:
Adózási kérdésekben:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x 0. (központ)
Tájékoztatási vonal: x00 00000000
NAV Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága
0000 Xxxx, Xxxxxxx xx 00-00.
Tel.: x00 00000000
Fax: x00 00000000
Munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kérésekben:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztó- védelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
Székhely: 7621 Pécs, Király u. 46. Levelezési cím: 7602 Pécs 2, Pf. 406/1. Tel: x00 00000000
Fax: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: x00 00000000
Fax: x00 00000000
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Székhely: 0000 Xxxx, Xxxxxxxxx xx 0.
Tel: x00 00000000
Fax: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Környezetvédelmi kérdésekben:
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvé- delmi Főosztály
0000 Xxxx, Xxxxxxxxxx x. 13-15.
Postacím: 0000 Xxxx, Xxxxxxxxxx x. 13-15.
Telefon: x00 00000000
Fax: x00 00000000
E-mail: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
0000 Xxxx, Xxxxxxxxxxx xxx 0.
Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 101.
Telefon: x00 00000000
Fax: x00 00-000000
Munkahelyi egészség kérdéseiben:
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Székhely: 0000 Xxxx, Xxxxxxxxx xx 0.
Tel: x00 00000000
Fax: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
3. KÖTET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
1. számú melléklet
TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK
AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN
Oldalszám | |
Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet); | |
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján (2. sz. melléklet) | |
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján (3. sz. melléklet) | |
Nyilatkozat az alvállalkozókról a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (4. sz. melléklet) | |
I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK | |
A felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó vonatkozásában (5. SZ. melléklet) | |
II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILAT- KOZATOK, IGAZOLÁSOK | |
Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bár- mely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. | |
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos megha- talmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (6. sz. melléklet) | |
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben) | |
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (7. számú melléklet) | |
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cég- bíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíves- kedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. (8. sz. mellék- let) | |
Árazott költségvetés (csatolandó az elektronikus másolati példányon xsl. formátumban is) | |
III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) Az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz ajánlattevő indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet [Kbt. 44. § (1) bekezdés]. | önálló mellék- letben |
IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMEN- TUMOK (ADOTT ESETBEN) | |
+ Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pendrive, stb.) |
2.1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(önálló ajánlattétel esetén)
1. Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Telefon: E-mail:
Fax:
2. Ajánlattétel tárgya:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. xxxx alatti ingatlan) bővítése
3. Ajánlat:2
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) | |
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | … Ft |
2 Kötelező jótállási időn felül megajánlott jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, maximum értéke: 24 hónap. Ajánlat- kérő 0 hónaptól 24 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. Ajánlatte- vőnek a felolvasólapon 0-24 ig terjedő egész számot kell feltüntetnie.) | … hónap |
3. Előteljesítés vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 nap, ma- ximum értéke 30 20 nap. Ajánlatkérő a 0 naptól 30. 20 napig terje- dő megajánlásokat értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon 0 – 30 20-ig terjedő egész számot kell feltüntetnie.) | …nap |
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
2.2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(közös ajánlattétel esetén)
1. Közös ajánlattevők
Név:
Székhely:
Telefon: Fax:
E-mail:
Tagok adatai (név, székhely):
Tagok adatai (név, székhely):
2. Ajánlattétel tárgya:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. xxxx alatti ingatlan) bővítése
3. Ajánlat:3
Számszerűsíthető értékelési szempont(ok) | |
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | …Ft |
2. Kötelező jótállási időn felül megajánlott jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 0 hónap, maximum értéke: 24 hónap. Ajánlat- kérő 0 hónaptól 24 hónapig terjedő megajánlásokat értékeli. Ajánlatte- vőnek a felolvasólapon 0-24 ig terjedő egész számot kell feltüntetnie.) | … hónap |
3. Előteljesítés vállalása (ajánlati elem minimum értéke: 0 nap, maximum értéke 30 20 nap. Ajánlatkérő a 0 naptól 30. 20. napon 0 -30 20-ig terjedő egész számot kell feltüntetnie.) | … nap |
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
AJÁNLATI NYILATKOZAT
A KBT. 66. § (2) ÉS (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott
3. sz. melléklet
mint a(z)
(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott4 képviselője a(z) „A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. szám alatti ingatlan) bővítése” tárgyban indított tárgyalásos közbeszer- zési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.
I.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.
A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul telje- sítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően a felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.
II.
A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy vállalkozásunk
□ a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
……………………………………vállalkozásnak5 minősül /
□ nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá6.
III.
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattal benyújtott elektronikus másolati példány az ajánlat papír alapú példá- nyával mindenben megegyezik.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meg- hatalmazott képviselő aláírása) |
4 Kérjük aláhúzással jelölni!
5 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek ta- nulmányozását követően kérjük megadni.
6 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az alvállalkozókról
Alulírott
4. sz. melléklet
mint a(z)
(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott7 képviselője a(z) „A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. szám alatti ingatlan) bővítése” tárgyban indított tárgyalásos közbeszer- zési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam igénybe venni kívánt alvállalkozókról.
I.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján8, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatá- rozott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe9:
A közbeszerzés azon része/részei, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni |
II.
Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján10, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1. pontban megha- tározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:
Alvállalkozó neve, címe | A közbeszerzés azon része/részei, amely- nek teljesítését az alvállalkozó fogja végez- ni |
Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen megha- talmazott képviselő aláírása) |
7 Kérjük aláhúzással jelölni!
8 Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.
9 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”
10 Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont: Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
0.xx. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt nem állás vonatkozá-
sában
Alulírott mint a(z)
(székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott11 képviselője a(z) „A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. szám alatti ingatlan) bővítése” tárgyban indított tárgyalásos közbeszer- zési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a kizáró okok hatálya alatt nem állás vonatkozásában.
I.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
II.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.
III.
Alulírott ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy cégemet 12
- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy13
- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé- ről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról14:
neve: , állandó lakóhelye: 15
11 Kérjük aláhúzással jelölni!
12 Megfelelő válasz aláhúzandó!
13 Megfelelő válasz aláhúzandó!
14 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
vagy
- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg- előzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)– rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen megha- talmazott képviselő aláírása) |
15 Szükség esetén bővíthető!
5. sz. melléklet
MEGHATALMAZÁS
Alulírott , mint a(z) (székhely:
) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom
(szig.z.: ; szül.: ; an.: ; lakcím:
), hogy az Ajánlatkérő által az „A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Széchenyi tér 3. szám alatti ingatlan) bővítése” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) képviselőjének aláírása)
Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás: Aláírás:
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
7. számú melléklet
NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………….………………….............................................................. (székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a „A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. szám alatti ingatlan) bővítése” tárgyban kiírt tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb informá- ciókban foglalt legalább 50.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,-Ft/káresemény mértékű építés- szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelős- ségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdé- se alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………………………… (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL
Alulírott
8. számú melléklet
mint a(z)
(székhely: ) ajánlattevő cégjegy- zésre jogosult / meghatalmazott[1] képviselője a(z) „A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivata- lának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. szám alatti ingatlan) bővítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában:
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás[2] Vagy
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban[3]
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) |
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) |
[1] Kérjük aláhúzással jelölni!
[2] Megfelelő válasz aláhúzandó!
[3] Megfelelő válasz aláhúzandó!
4. KÖTET
SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Tervezet
„A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatalának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. xxxx alatti ingatlan) bővítése”
tárgyában
Szerződés száma: BAB/10/ - /2017
……… számú példány
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Név: | |
Székhely: | |
Képviselő neve: | |
Cégjegyzékszám: | |
Bankszámlaszám: | |
Adószám: | |
Statisztikai számjel: | |
Kapcsolattartó neve, telefonszáma: | |
Kapcsolattartó email címe: |
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) másrészről
Név: | Baranya Megyei Kormányhivatal |
Székhely: | 7623 Pécs, Xxxxxx A. u. 10. |
Képviselő neve: | Xx. Xxxxxxx Xxxxxx kormánymegbízott |
Adószám: | 15789240-2-02 |
Bankszámlaszám: | MÁK 10024003-00299585-00000000 |
Alapító okiratszám: | TER-2/539/4/2017. |
PIR törzsszáma: | 789246 |
Kapcsolattartó(k) neve, telefonszáma: | Xxxxxxx Xxxxxx, x00 00 000 0000 |
Kapcsolattartó email címe: |
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő),
együttesen Szerződő Felek között az alábbi napon, az alábbiakban meghatározott feltételek szerint.
Előzmények
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alap- ján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „A Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivata- lának (Mohács, Xxxxxxxxx xxx 0. szám alatti ingatlan) bővítése” elnevezéssel.
Az eljárás során nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a felhívásban meghatározott teljes mennyiségre vonatkozik.
Az eljárás nyertese a fenti Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – az alábbi vállalkozási szerződést köti.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
1. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagá- ban (különösen: közbeszerzési műszaki leírásban és tervekben) meghatározott – a Baranya Megyei Kormányhivatal Mohácsi Járási Hivatal Kormányablakának a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő ingatlan bővítéséhez szükséges – kivitelezési munkálatainak elvégzését, ellátását ered- ményfelelősséggel.
2. A teljesítés helye: 7700 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx 0., xxxxxxxxx xxxx: 2278/3.
3. Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal Megrendelő felé, hogy a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési műszaki leírásban írt – a fent megjelölt épület bővítéséhez szükséges – munkákat kivi- telezi és befejezi, melyről megvalósulási tervet készít, valamint az elvégzett munkákban rejlő hibákat kijavítja jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően.
4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok alapján, a szabványoknak és szakmai szokványoknak megfelelően a munkála- tok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendel- tetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki ada- toknak, adottságoknak megfelelő legyen. A szükséges hatósági és közműszolgáltatói engedélyek beszerzése, a hatósági és közműszolgáltatói átadás-átvétel lebonyolítása és dokumentálása Vállalko- zó feladata.
5. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályok- nak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. Szerződő Felek a beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőségét értik.
6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemu- tatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.
7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezé- sei irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá az építési beruházások, va- lamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) szabályai értelemszerűen irányadóak.
8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozó(i) (közreműködő(i)) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
9. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138. § (1), (3) és (5) bekezdéseire. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkoza- tot a Vállalkozó, amely a 138. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak teljesülését igazolja.
10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megsze- gése súlyos szerződésszegésnek minősül.
11. Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.
12. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalmát, a kivitelezési technológi- át ismeri.
2. Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozó díj mértéke nettó …………… HUF + 27% ( HUF összegű) ÁFA, azaz nettó
…………………………………………… forint + huszonhét % ( forint
összegű) ÁFA, azaz összesen bruttó …………………………….. HUF, azaz összesen bruttó
………………………………………. forint.
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, Szerződő Felek a tartalékke- ret jogintézményét nem alkalmazzák.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozói díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.
5. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
6. Szerződő Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követő 90 napig (de legfeljebb a teljesítésig) az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Szerződő Felek az egyeztetésen kizárólag Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel mű- szakilag egyenértékű, vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő a változtatást nem hagyja jóvá. Amennyiben Szerződő Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülményként értékelik.
7. Az áfa mértékére, elszámolására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában az Áfa törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – figye- lemmel arra, hogy jelen szerződés tárgyát képező építési-szerelési munka építési hatósági engedély köteles tevékenység – az Áfa törvényben rögzített, úgynevezett fordított adózásra vonatkozó rendel- kezéseket kell alkalmazni, melyre tekintettel Vállalkozó a számlát az Áfa törvény 142. § (7) bekezdé- sében, valamint 169. § n) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles kiállítani.
8. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés, illetve a Vállalkozó beárazott költségvetése alapján került meghatározásra.
9. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés alá- írásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő mun- kát, feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második mondatában foglalt
költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondí- ciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedeze- tet nyújt.
10. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Szerződő Felek. Ennek megfelelő megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg. Pótmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat határozott meg, akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor Szerződő Felek a TERC program hatályos adatbázisában foglalt díjat/árat alkalmazzák, ennek hiá- nyában a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai alkalmazandóak, amennyiben azt a mű- szaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak al- kalmazandóak.
11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozása 100%-ban a Magyar Állam által nyújtott hazai forrásból és a Kormányhivatal költségvetéséből történik.
12. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján – a jelen szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az előleg igénybe- vételét, amelynek igénybevétele nem kötelező.
13. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.
14. Az előleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó az előleget előlegbekérőn jogosult kérni azzal, hogy annak – az előleg fenti határidőben történő kifizetése biztosíthatósága érde- kében – a munkaterület átadását követő 8. napig meg kell érkeznie a Megrendelőhöz.
15. Vállalkozó az előleget kizárólag jelen szerződés tárgya szerinti beruházásra használhatja fel.
16. Vállalkozó az előleggel a részszámlában köteles elszámolni.
17. Amennyiben a szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, a szerződés megszű- nésének napját követő banki napon köteles a Vállalkozó a még el nem számolt előleget egyösszegben visszafizetni a Megrendelőnek.
18. A teljesítés során Vállalkozó 2 db számlát (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) nyújt be az alábbiak szerint:
a. 1. részszámla benyújtása: a kivitelezésre vonatkozó teljes nettó vállalkozói díj 50 %- ának megfelelő összegről az áfa nélküli – kivitelezésre vonatkozó – vállalkozói díj 50-
%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
b. végszámla benyújtása: a kivitelezésre vonatkozó teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli – kivitelezésre vonatkozó – vállalkozói díj 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási doku- mentáció és annak összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használat- ra alkalmas állapotban Megrendelő részére történő birtokba adása és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
19. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, magyar forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
• alvállalkozó igénybevételének hiányában a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint;
• alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekez- déseitől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 322/2015. (X. 30.) Korm. ren- delet 32/A. §-ában foglaltak szerint.
20. Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
21. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155. §-a szerinti mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
22. A teljesítésigazolás – mely a számla kötelező melléklete – aláírására a műszaki ellenőr jogosult.
23. Szerződő Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerző- désnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.
24. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyi- séggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
25. Vállalkozó egyúttal nyilatkozik arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen pontban foglalt rendelkezések alkalmazandóak valamennyi alvállalkozóra és közreműködőre is, akik jelen szerződés alapján közvet- len kifizetésben részesülnek, figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezésekre.
3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződés- ben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelembe esik), – a Ptk. 6:186. §-ában fog- laltak alapján – késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem ese- tén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó meg- hiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. A késedelmi kötbér maximális mértéke: a nettó vállalkozói díj 10 %-a.
2. Amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a szerződés teljesítése meghiúsul, Vállalkozó – a Ptk. 6:186. §-ában foglaltak alapján – köteles Megrendelő felé a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfe- lelő mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni.
3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetésre irányuló felszólítás kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói díjba beszámítható.
4. A kötbérigények érvényesítése, vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
5. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
6. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.
7. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, illetőleg elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított ….. (nyertes ajánlattevő által megajánlott) hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolat- ban – megszűnik, ha a hiba a szerződésszerű teljesítést követően keletkezett, különösen:
- nem rendeltetésszerű, vagy szakszerűtlen használat,
- szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő, vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be.
A felhasznált és beépített anyagok gyártója által vállalt jótállási feltételeket a Vállalkozó is köteles biz- tosítani. A hibás teljesítéssel okozott következménykárokra Vállalkozó jótállási kötelezettsége kiterjed. A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthető- ek. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az általa igénybevett alvállalkozókkal, és a jelen szerző- dés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett feladatokra is.
8. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a javítást megkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10. nap. Amennyiben technológi- ailag a fenti határidő nem tartható, a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.
9. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni.
10. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a Megrendelő- nél keletkeztek.
11. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, illetve a külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat és azok érvényesíthetőségét.
12. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre, vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munka- napon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a sérelemre, illetőleg sérelemdíjra is.
13. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van – Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézke- dést megtenni Megrendelő pernyertessége előmozdítása érdekében, vagy amennyiben ez nem lehet- séges, köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén Vállal- kozó köteles megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységé- vel vagy mulasztásával kapcsolatban háramlott a Megrendelőre.
4. Teljesítési határidő
1. Jelen szerződés Szerződő Felek szerződésszerű teljesítésével megszűnik azzal, hogy az a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését nem érinti. Szerződő Felek a Vállalkozó teljesítési határidejét a munkaterület átadásától számított (ajánlattevő vállalásának megfelelően kerül kitöltésre)
napban határozzák meg. Előteljesítés megengedett.
2. Szerződő Xxxxx kifejezetten megállapodnak, hogy a fenti teljesítési határidőbe az átadás átvételi eljárás legfeljebb 15 napos időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munka- végzést szervezni. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése értel- mében a Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás a fenti teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 15 nap, tehát a Vállalkozó a fent írtakat figyelembe véve köteles a munkavégzést szervezni.
3. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezé- si határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkaválla- ló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna a teljesítési határidő betartása. A határidő módosításához az ok (és fennállásának időtartama) e-építési naplóba való bejegyzése és annak Megrendelő műszaki ellenőre részéről történő jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerző- dés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.
4. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező felépítmény közcélokat szolgál és a beruházás támogatással érintett, így fenti határidőben és tartalommal, vala- mint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.
5.A munkaterület átadása, munkavégzés
1. A munkaterületet Megrendelő a szerződéskötést követő 10 naptári napon belül adja a Vállalkozó birtokába.
2. Vállalkozó kijelenti, hogy a tevékenysége folytatásához szükséges hatósági és egyéb engedélyekkel, a szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azokat a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja.
3. A munkavégzés során beépítendő anyagokat és az alkalmazni kívánt technológiát Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrével jóváhagyatni, illetve ehhez az utasítástervezeteket a munka meg- kezdése előtt részére átadni. Megrendelő műszaki ellenőre jóváhagyását írásban adja meg, mely azonban Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.
4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezéssel érintett épületekben a kivitelezés alatt a Megrendelő hivatali tevékenységet végez, az nem kerül sem egészben, sem részben kiürítésre.
5. Vállalkozó köteles a teljesítés során az alábbi szabályok betartására:
a. Az épület és a hivatali helyiségek megközelítését és működését, valamint az ott történő munkavégzést munkaidőben folyamatosan és akadályozás nélkül biztosítani kell. Amennyiben olyan munkát kell elvégezni, amely az előbb írtak akadályozásával jár, an- nak pontos idejéről a Vállalkozó legalább 10 naptári nappal korábban az adott épületben lévő hivatal vezetőjével egyeztetni köteles.
b. Munkavégzésre munkaidőben is lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni kell ezen időszakban a jelentős zajjal és porral járó munkálatokat. E körben a Vállalkozó, a műszaki ellenőr, és az adott épületben lévő hivatal vezetőjének előzetes egyeztetése az irányadó.
c. Vállalkozó munkavégzését a fenti körben csak olyan módon lehet korlátozni, hogy az a határidőben való teljesítést ne zárja ki.
d. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés üzemelő és közforgalom előtt is nyitva álló épüle- ten történik, Vállalkozónak fokozottan be kell tartania a balesetvédelmi előírásokat, a szükséges kordonokat, védőhálókat folyamatosan biztosítania kell.
e. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződésből eredő kö- telezettségei teljesítése érdekében szükséges a Megrendelő által használt épületekbe történő belépése, valamint benntartózkodása, a Megrendelő vonatkozó előírásait betart- ja.
6. Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm . rendelet (a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szerint köteles az e-építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.
7. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel köteles az építési-szerelési munkák irányítására felelős műszaki vezetőt alkalmazni. A felelős műszaki vezető köteles folyamatosan az építkezés helyszínén tartózkodni, vagy akadályozta- tása esetén szakmailag megfelelő helyettesítéséről gondoskodni.
Felelős műszaki vezető neve:
Elérhetősége:
Jogosultság száma:
8. Szerződő Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, illetve eszközök odaszállítása megoldható és a munka megkezdhető.
9. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégít ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét meg- fizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben energiaigényét a Vállalkozó közvetlenül a közüzemi szolgáltató- tól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgálta- tások ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreál- lításának költségei a Vállalkozót terhelik.
10. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, illetve har- madik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében illetve egészsé- gében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
11. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.
12. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Vállalkozó felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségének elmulasztásából, vagy nem megfe- lelő teljesítéséből adódnak.
13. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, illetve az általa a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.
14. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani.
15. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munka a jelen szerződés tárgya, amely jellegénél fogva nem eredményezhet azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolá- sa, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e.
16. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani.
17. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.
18. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.
19. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a közterület-foglalási engedély megkérése és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terheli.
20. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyagokat Vállalkozó köteles saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig.
21. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, illetve az e-építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
22. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célsze- rűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály, vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
23. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává teszi.
24. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
25. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE, vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
26. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére jelen szerződéssel engedményezi az alvállalko- zóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján
érvényesíthető összes jogot. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.
27. Amennyiben jelen szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladékta- lanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni és a munkaterü- letet a Megrendelő birtokába visszaadni.
28. A szerződés teljesítése során, bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes, az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérí- tési felelősség terheli.
29. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett munkavállaló vagy alvállalkozó a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illet- ve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti, és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával a Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvál- lalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ez esetben a Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítása alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Jelen pont alkalmazandó azzal, hogy ezen jog gyakorlására a műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést tárol vagy alkalmaz a Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti.
30. A Vállalkozó részéről a teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsér- tése súlyos szerződésszegésnek minősül.
6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok
1. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, mely jelen szerződés keretein belül a másik Féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosság- ra hozatalát jogszabály előírja.
2. A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó, az alvállalkozó, vagy bármely munkavállaló tudomására jutott adatokra, tényekre.
3. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén – köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, illetve igény vonat- kozásában. Erre nézve jelen szerződés 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezései megfelelően irányadóak.
4. Szerződő Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, bármely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a Féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőkre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
5. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szol- gáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerin- ti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékony- sága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
7. Szerződő Xxxxx kifejezetten rögzítik, tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmon- dásához vagy attól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalko- zó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetet- lenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az an- nak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint azt, hogy a Szerződő Fél a szerző- désszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elál- láshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint azt, hogy Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
8. Szerződőd Xxxxx fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelő- nek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).
9. Szerződő Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejének igazolására alkalmas módon tehetik meg érvényesen. Szerződő Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele megfelelően igazolható, valamint az e-építési naplóba az arra jogosult által tett bejegy- zést is.
Kapcsolattartók:
Megrendelő részéről: Név: Xxxxxxx Xxxxxx
Telefon, Fax: x00 00 000 0000
E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Vállalkozó részéről: Név:…………………………………………
Telefon, Fax: …………………………………
E-mail: ………………………………………...
10. A Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.
A műszaki ellenőr adatai:
a. Az eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: Xxxxxxx Xxxxxx, x00 00 000 0000, xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
b. nyilvántartási azonosító: ME-É 02-0134
11. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályának megszüntetésére nem jogosult.
12. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
13. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számított 2
munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul – írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
14. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.
15. Szerződő Xxxxx kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövet- kezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.
7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás
1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az át- adás-átvételi eljárást 8 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint lefolytat- ni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
2. Az eljáráson Szerződő Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyi- latkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely összességében nem haladhatja meg a 10 munka- napot.
3. Az átvétel feltétele különösen: 2 példány átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely – amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns – különösen a következőket tartalmazza:
• kivitelezői nyilatkozatot,
• megvalósulási terveket,
• felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
• nyomonkövetési napló oldalait,
• beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,
• építési hulladékkezelés dokumentumait,
• ellenőrző mérések dokumentálását,
• jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat.
4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot, továbbá a felvonulási építményeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele.
5. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja 2 példányban a megvalósulási dokumentációt, és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási uta- sításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, illetve javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.
7. Szerződő Xxxxx kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő hiány- és hibamentes teljesítést vesz át, azzal hogy a Ptk. 6: 247. § (3) bekezdése alapján nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.
8. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrende- lő hívja össze a teljesítést követően 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban Szerződő Felek a teljesítés szerződéssze- rűségét, és a hibás, illetőleg hiányos teljesítésből eredő hibákat, hiányosságokat vizsgálják és jegyző- könyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 nap.
8. Szerzői jogi rendelkezések
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvá- nosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valam- ennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie.
9. A szerződés megszűnése, megszüntetése és kapcsolódó szabályok
1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével.
2. A sérelmet szenvedett Xxx jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, illetve azt felmondani a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerző- désben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetke- zését önmagában megalapozza.
3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha
a. Vállalkozó alapos ok nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),
b. Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
c. Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
d. Vállalkozó a felvett előleget nem a tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy részben,
e. Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy
f. Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 40 napot meghaladóan el- mulasztja, vagy
g. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz ele- get, és emiatt a szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
h. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,
i. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tar- talommal újabb, az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor fogadható el, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletke- zett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,
x. xxxxxxxxxx bármely, a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más jogkövet- kezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjának, 138. § (1), illetve (5) bekezdésének meg- sértése esetén,
x. xxxxxxxxxxxx vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
l. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,
m. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,
n. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.
4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való azonnali hatályú elállásra, illetőleg felmondásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan –
a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellené- re, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja,
b. az általa leigazolt teljesítésnek megfelelően kiállított számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti ki, vagy
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.
5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 30 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatko- zatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződéssze- gés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
7. Azonnali hatályú felmondás esetén a felmondás hatályosulásának napja a felmondó fél tértivevényes értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Magyar Posta Zrt. általi második eredménytelen kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon a levél kézbesítettnek tekinthető.
8. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -– ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze- rez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott felté- tel;
b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatáro- zott feltétel.
Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Meg- rendelőt haladéktalanul értesíti.
9. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. §-a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó sze- mélyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ában foglaltaknak; vagy
c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezett- ségszegési eljárás indult, vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
10. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése, illetőleg megszüntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automati- kusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, így a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – azt birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkate- rületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés alá- írásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető – a munkaterülettel kapcsola- tos - birtokvédelmi jogáról.
10. Egyéb rendelkezések
1. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §-ában és az ajánlattételi felhívásban meghatározott – legalább 50.000.000,- HUF/év, és
10.000.000,- HUF/káresemény összegű - felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó kije- lenti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés szerződésszerű teljesítéséig fenntartja.
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
3. Szerződő Xxxxx rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely Fél felmondhatja, ha az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles a másik Felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható.
6. Szerződő Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezmé- nyei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért fele- lős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kocká- zatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben fog- lalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
7. Szerződő Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság, illetőleg Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcse- lekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkal- mazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
9. Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás iratanyaga. A szerződés mindkét Fél kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
10. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben Xxxxx a jelen szerződést nem azonos napon írják alá, úgy a Szerződés a későbbi aláírás napján lép hatályba. Szerződő Xxxxx jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
Kelt: Pécs, 2017. ………………………..
……………………………………………. Baranya Megyei Kormányhivatal Megrendelő | ……………………………………………. Cégnév Vállalkozó |
képviseli: Xx. Xxxxxxx Xxxxxx képviseli: ………………..
Kormánymegbízott Törvényes képviselő
Jogi ellenjegyzés:
Pécs, 2017. ……………………………..
………………………………………….
Xx. Xxxxxx Xxxxx főosztályvezető
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Baranya Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi ellenjegyzés:
Pécs, 2017. ……………………………
…………………………………….
Xxxxxxx Xxxxxx főosztályvezető
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Baranya Megyei Kormányhivatal