Vállalkozási keretszerződés (tervezet)
amely létrejött egyrészről a
Vállalkozási keretszerződés (tervezet)
MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Szolgáltató Központ Zrt.)
Székhelye: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Számlabefogadás postacíme: 1426 Budapest, Pf. 24.
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 00-00-000000
Adószáma: 14130179-2-44
Statisztikai számjele: 14130179-6311-114-01
Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszáma: 12001008-00135665-00100001
Képviseli: Sejkoczkiné Xxxxxx Xxx – Beszerzési Üzletág vezető Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Általános anyag beszerzés vezető
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
valamint a
Székhelye: .....................................................
Cégbíróság: .....................................................
Cégjegyzék száma: .....................................................
Adószáma: .....................................................
Statisztikai számjele: .....................................................
Számlavezető pénzintézete: .....................................................
Számlaszáma: .....................................................
Képviseli: .....................................................
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön, mint
„Fél”) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Közbeszerzési eljárás megindítása céljából Megrendelő TED 2017/S 247-519052 hivatkozási szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé, „Belső felhasználású kezelési formanyomtatványok gyártása és leszállítása” tárgyban. A Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az eljárást megindító felhívás szerinti bírálati szempont, az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján a nyertes ajánlatként került kiválasztásra, és Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. Felek rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 131. § rendelkezései alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá.
Vállalkozó az eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. A közbeszerzési eljárás dokumentumai – külön csatolás nélküli is – a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel – amennyiben volt ilyen, úgy a kiegészítő tájékoztatás – az eljárást megindító felhívás és a többi közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásra és a nyertes ajánlat tartalmára.
Amennyiben a Kbt. 3. § 21. pont szerinti közbeszerzési dokumentum és a Vállalkozó ajánlata között eltérés, ellentmondás van, akkor a Megrendelő számára kedvezőbb rendelkezés az irányadó. Ha ennek megállapíthatósága kétséges vagy a Felek tekintetében vitás, akkor minden esetben a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadóak.
1. A szerződés tárgya
1.1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a jelen szerződésben és Megrendelő eseti megrendeléseiben foglaltaknak megfelelően Megrendelő részére legyártja, majd leszállítja a jelen szerződés 1. sz. mellékletében részletezett nyomtatványokat (a továbbiakban: „termékek”). Leszállítás alatt felek a termékek teljesítési helyre való szállítását és azok tulajdonjogának Megrendelő részére történő átruházását értik. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékeket szerződésszerű teljesítés esetén átveszi, majd a gyártás és szállítás ellenértékét (továbbiakban: „vállalkozói díj”) jelen szerződés 4. pontja szerint Vállalkozó részére megfizeti.
A Vállalkozó a szerződésben és annak részét képző dokumentumokban illetve jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles teljesíteni.
1.2. A Megrendelő esetenként, egyedi megrendelések (továbbiakban: „eseti megrendelés”) formájában határozza és küldi meg Vállalkozó részére a konkrét feladatok megrendelését a szerződés időbeli hatálya alatt. Megrendelő az eseti megrendeléseket faxon vagy elektronikus formában küldi meg Vállalkozó részére. A megrendelés-megküldésével a Vállalkozó teljesítésére kötelezettség keletkezik.
A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által küldött egyoldalú, írásos eseti megrendelés kézhezvételét követően az 1. sz. melléklet szerinti bármely terméket az eseti megrendelésben meghatározott mennyiségben Megrendelő részére a jelen szerződés 5. pontjában részletezett határidőkön belül legyártja és leszállítja.
1.3. Megrendelő a szerződés 3.2. pontjában rögzített keretösszegnek megfelelő értékű termék megrendelésére vállal kötelezettséget, az ezen lehívási kötelezettségen felüli érték a szerződés 3.2. pontjában rögzített opció, melynek lehívására Megrendelő nem vállal kötelezettséget.
Az opció keretében való megrendelés illetőleg teljesítés vonatkozásában eltérő szabályokat a Felek nem rögzítenek. Megrendelő jogosult az opcionális keretösszegként meghatározott érték nem teljes mértékű, és több részletben történő lehívására is. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg opciós részének nem, vagy nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban Vállalkozó Megrendelő felé semmilyen jogcímen kártérítési-, kártalanítási vagy egyéb igénnyel fellépni nem jogosult.
1.4. A megrendelt termékek típus és a szerződés 1. számú mellékletének „Szerződéses időszak alatti minimális mennyiség / db, gyártás szükségessége esetén” oszlopában rögzített mennyiség szerinti megoszlása tekintetében a Megrendelő szabadon dönt, azonban az 1. sz. melléklet fent hivatkozott oszlopában rögzített mennyiséget Megrendelőnek le kell hívnia a szerződés hatálya alatt abban az esetben, amennyiben ezen mennyiség terhére - akár egy termék erejéig is - eseti megrendeléssel él, nem minősül ugyanakkor a Megrendelő általi szerződésszegésnek, ha egyes termékekből egyáltalán nem történik lehívás.
2. A szerződés hatálya
2.1. A szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba, és a szerződés Xxxxx általi aláírásától számított 24. hónap utolsó napjáig leadott eseti megrendelés Xxxxx általi maradéktalan teljesítéséig vagy – amennyiben az hamarabb bekövetkezik – a jelen Szerződés 3.1. pontjában rögzített teljes keretösszeg kimerülését eredményező eseti megrendelés Xxxxx általi teljesítéségi hatályos.
2.2. Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt leadott eseti megrendeléseket teljesíteni köteles.
3. Ellenszolgáltatás
3.1. A szerződés keretösszege 156.670.155,- Ft + ÁFA, azaz százötvenhatmillió- hatszázhetvenezer-egyszázötvenöt Forint + ÁFA.
3.2. Megrendelő kizárólag 78.335.078,- Ft + ÁFA, azaz hetvennyolcmillió- háromszázharmincötezer-hetvennyolc Ft + ÁFA értékre vállal lehívási kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt keretösszeg).
3.3. Megrendelő a keretösszegből 78.335.077,- Ft + ÁFA, azaz hetvennyolcmillió- háromszázharmincötezer-hetvenhét Forint + ÁFA értékű opció lehívására nem kötelezett.
3.4. A Vállalkozót a Megrendelő által igazolt teljesítmények után a jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő nettó egységárak és az eseti megrendelésekben szereplő mennyiségek szorzatának megfelelő mértékű vállalkozói díj illeti meg.
3.5. A nettó egységárak (illetőleg a vállalkozói díjak) magukban foglalják a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi díjat és költségelemet, így különösen a gyártás és szállítás költségeit. Az 1. sz. melléklet szerinti nettó egységárak nem változtathatóak.
4. Fizetési feltételek
4.1. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, a megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke – az Art. 36/A. §-ának figyelembe vételével – a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással (HUF) kerül kiegyenlítésre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. §-a alapján, összhangban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel. Alvállalkozó igénybevétele estén a kifizetésre a szerződés 4.16. – 4.18. pontjaiban rögzített rendelkezéseket kell alkalmazni.
4.2. A számlázás alapja a leszállított, Megrendelő által szállítólevélen átvett, megszámlált, tételesen vagy mérlegeléssel megállapított mennyiség.
4.3. Megrendelő csak tételes számlát fogad el. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a szállítólevélen feltüntetett átvétel időpontjával (Áfa tv. 55.§).
4.4. Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla ellenértékét a Vállalkozó megfelelő tartalommal kiállított számlája kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a Vállalkozó részére, a számlájában megjelölt bankszámlájára. A Vállalkozó szavatol a bankszámlaszáma helyességéért, továbbá, hogy az az érintett Vállalkozóhoz tartozik.
4.5. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
4.6. Jelen szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés megvalósításához kapcsolódik, továbbá arról, hogy a szerződés és annak teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik.
(Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.)
4.7. Számla elfogadásának feltételei:
4.7.1. A számlán kötelező feltüntetni jelen szerződés számát, az SAP rendelési számo(ka)t és a számlához mellékelni kell a Megrendelő által aláírt szállítóleveleket. A számlán lévő tételeknek meg kell egyezniük a szállítólevélen szereplő tételekkel, valamint magyar nyelven is kötelező feltüntetni a termékek nevét. A szerződés és az SAP rendelési szám nélkül illetőleg a szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak egyéb módon meg nem felelő beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak.
4.7.2. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A teljesítést igazoló szállítólevél hiányából/hiányosságaiból eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.
4.8. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult, a Ptk–ban meghatározott feltételekkel.
4.9. Szerződő Xxxxx megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melynek alapján a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozáselvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött.
4.10. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.
4.11. A számlán szerepeltetendő Megrendelői név, cím, adószám:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx körút 54-60.
Adószám: 14130179-2-44
A számlabefogadás postacíme: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
1426 Budapest, Pf. 24.
4.12. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Megrendelőt - erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul tájékoztatja, különösképpen abban az esetben, ha:
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
4.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és
(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyhez Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
4.14. Megrendelő a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
4.15. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.
4.16. A szállítólevél kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem azonnal jelentette be Vállalkozó részére.
4.17. Belföldi szállítás esetén:
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó EKAER szám bejelentési kötelezettség fennáll, az EKAER számra vonatkozó adminisztrációs és egyéb jogszabályi kötelezettség Vállalkozót terheli. A kötelezettséggel kapcsolatos mulasztásból eredő, Megrendelőt érő minden kárért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
EKAER EU-s közúti fuvarozás esetén:
Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt termékeket a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzítetteknek megfelelő minőségben és mennyiségben, határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható időpontjáról, valamint az Art. 22/E. § (8) bekezdése és az 5/2015 (II.27.) NGM rendelet alapján a Megrendelő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját, amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn.
5. Teljesítés menete, a teljesítésre vonatkozó határidők, teljesítési hely
5.1. A teljesítés során felek a Kbt. 138-139. §-a szerint járnak el.
5.2. A Vállalkozó az 1. pontban meghatározott tevékenységet a szerződés 1. sz. mellékletében részletezett műszaki tartalommal, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles elvégezni.
5.3. A gyártáshoz szükséges szemléltető jellegű mintadarabot Megrendelő az 5.6. pontban meghatározott teljesítési helyen papír alapon adja át Vállalkozó részére vagy ennek hiányában elektronikus formában e-postán (e-mailen) küldi meg a Vállalkozónak a nyomtatvány elvárt adattartalmát.
A papír alapú szemléltető jellegű mintadarabot a Vállalkozónak az eseti megrendeléstől számított 4 munkanapos kötbérköteles határidőn belül át kell vennie a szerződés 5.6. pontjában rögzített teljesítési helyen.
Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy Vállalkozó részére szemléltető jellegű mintadarab vagy adattartalom kerül megküldésre.
A minták/adattartalmak alapján - az eseti megrendeléseknek megfelelően - legyártott termékeket Vállalkozónak a szerződés 5.6. pontjában meghatározott teljesítési helyre kell leszállítania a nyomásengedély Vállalkozó részére való megküldésétől számított alábbi határidőkön belül:
- első eseti megrendelés esetén …1 munkanap,
- minden további eseti megrendelés esetében …2 munkanap.
A gyártáshoz szükséges szemléltető jellegű mintadarab vagy adattartalom kézhez/átvételét követően Vállalkozónak minden esetben látványtervet kell készítenie és azt a Megrendelő részére 5 munkanapos kötbérköteles határidőn belül elektronikus formában e-postán (e-mailen) meg kell küldenie.
A nyomtatványok korrektúra levonatát (látványtervét) Megrendelő minden esetben ellenőrzi.
1 Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő
2 Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kitöltendő
Amennyiben a látványterv nem megfelelő, abban az esetben Megrendelő elektronikus formában e-postán (e-mailen) jelzi az észrevételeit a Vállalkozó felé. Vállalkozónak a javítást el kell végeznie, és a javított látványtervet e-postán (e-mailen) Megrendelő észrevételeinek kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül Megrendelő részére meg kell küldenie.
Amennyiben a látványterv 3 alkalommal sem felel meg a Megrendelő által elvárt, Vállalkozó részére megküldött követelményeknek, úgy Megrendelő jogosult az eseti megrendelést illetőleg annak vonatkozó részét nemteljesítési kötbér kirovása mellett felmondani vagy attól elállni.
Amennyiben a látványterv gyártásra megfelelő, abban az esetben Megrendelő elektronikus formában e-postán (e-mailen) a látványtervre a nyomásengedélyt megadja. A gyártás csak a Megrendelő nyomásengedélyének birtokában kezdhető meg.
5.4. Valamennyi papír alapon átadott, szemléltető jellegű mintadarabot (a minőségi átvétel érdekében) vissza kell szolgáltatni Megrendelőnek a teljesítéskor, melynek hiányában a teljesítés nem szerződésszerű.
Elektronikus formában (e-postán) megküldött adattartalom esetén – a:
- sorszámozás nélküli nyomtatványok esetében, a megrendelt mennyiségen felül 1 db mintát, illetve
- sorszámozott nyomtatványok esetében a 0-dik sorszámú nyomtatványt „MINTA” megjelöléssel,
a gyártási feleslegből térítésmentesen át kell adni a Megrendelőnek a teljesítéskor.
5.5. Előteljesítést Megrendelő elfogad.
5.6. Teljesítési hely:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt alábbi telephelye:
Nyugati Raktárgazdálkodási Régió Budapest Ferencváros
1097 Budapest, IX. Xxxxxx xxxx 0.
Budapest közigazgatási határán belül Megrendelő fenntartja a teljesítési hely megváltoztatásának jogát, melyről a Vállalkozót előzetesen írásban tájékoztatja. A Vállalkozó ezért külön díjazást nem számíthat fel.
A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy munkanapokon a Megrendelő átvevő szervezeti egységének munkarendjéhez igazodóan az alábbi időpontokban fogadja el a szállítást, illetőleg a szemléltető jellegű mintadarabok átvételére is az alábbi időpontok között van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 8-14 óráig,
Pénteken és a hét utolsó munkanapján 8-12 óráig.
6. Alvállalkozók
6.1. Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.
6.1.1. A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.
6.1.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
6.1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét érintő változásról melléklet szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
6.1.4. A jelen szerződés 3. sz. mellékletének 6.1.2. és 6.1.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 6.1.2. és 6.1.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó
– a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (3/1., 3/2., 3/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.
6.1.5. Vállalkozó a 6.1.2. és 6.1.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.
6.1.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés
teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
6.1.7. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.
6.2. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).
6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.
6.4. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen keretszerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni.
7. Kapcsolattartás
7.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján a teljesítésben közreműködő személyek a jelen szerződésben meghatározott feladatok végzéséhez szükséges, jogszabályokban és egyéb vonatkozó előírásokban rögzített képzettséggel, jogosultsággal rendelkeznek.
7.2. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást követő 10 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.
7.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződésben meghatározott teljesítési helyre megadott kapcsolattartó személy, vagy elérhetőségének változása nem igényli a szerződés módosítását. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás esetén a Felek a
változásról az új kapcsolattartó személyek és elérhetőségeik megjelölésével haladéktalanul, de legfeljebb a változás bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül írásban értesítik a másik felet.
7.4. A Vállalkozó a szerződésből eredő bármilyen követelést, igényérvényesítést megelőzően Megrendelővel egyeztetni köteles, ennek elmaradása esetén az ebből eredő kárát Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult érvényesíteni.
7.5. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretében elvégzendő tevékenységre, illetve felügyeletének biztosítására, koordinálására kapcsolattartó személyeket jelölnek ki.
Megrendelő részéről kapcsolattartók:
Kapcsolattartó személy: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Telefon: 1/000-0000; 30/000-0000
Telefax: 1/513-1680
E-mail: xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx Vállalkozó részéről kapcsolattartó(k):
Kapcsolattartó személy neve és beosztása:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
7.6. A kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés keretében értelmezhető, az ilyen nyilatkozat nem tekinthető a jelen szerződés módosításának, tartozás elismerésnek, kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi nyilatkozatok megtételére a cégjegyzésre jogosult képviselők jogosultak.
7.7. Felek a jelen Szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik Fél részére.
Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:
- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,
- futárposta esetében a küldemény átvételének napján,
- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,
- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,
- elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.
8. Minőségi és mennyiségi átvétel
8.1. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy minden elkészült, átadásra felajánlott termékből mintát vegyen és a terméket vagy a mintát külön minőségi vizsgálatnak vesse alá, mely kiterjedhet az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a szerződésben meghatározott műszaki és minőségi követelmények, az alapanyag és a nyomtatás minőségének ellenőrzésére.
A mintavételezést a Megrendelő illetékes egysége végzi, a Vállalkozó képviselője ezen igény esetén jelen lehet. A vizsgálatot ugyancsak a Megrendelő erre illetékességgel rendelkező egysége végzi. Vizsgálat esetén a minőségi átvétel a vizsgálattal fejeződik be. A termék hibájának megállapítása esetén az ellenőrző vizsgálat költsége a Vállalkozót terheli. A mintában fellelt esetleges minőségi vagy mennyiségi hibát az ellenkező bizonyításáig a mintavétellel érintett leszállított termék (azaz a szállítmány) egészében valamint a mintavétellel érintett teljesítést megelőző valamennyi szállítmányban meglévő hibának kell tekinteni. Az ellenkező bizonyítása a Vállalkozó kötelezettsége.
A Megrendelő jogosult ebben az esetben a jelen szerződésben rögzített elállási jogot gyakorolni. Amennyiben az ellenkező bizonyítására nem kerül sor, és Megrendelő nem él az elállási jogával, úgy a Vállalkozó köteles az egyazon gyártásból származó valamennyi terméket a saját költségén kicserélni.
8.2. A minőségi átvétel helye:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt alábbi telephelye:
Nyugati Raktárgazdálkodási Régió Budapest Ferencváros
1097 Budapest, IX. Xxxxxx xxxx 0.
8.3. A szállítmányból a minőségi átvételt a Megrendelő képviselői a fenti helyszínen szúrópróbaszerűen kiválasztott minták alapján végzik, amelynek eredményeképpen a következő esetek lehetségesek:
a) amennyiben Megrendelő a szállítmány szúrópróbaszerű átvételekor úgy ítéli meg, hogy a leszállított termék olyan hibában szenved, amely a termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy korlátozza, ez esetben Megrendelő jogosult a szállítmány átvételét visszautasítani és a hiba jellegével arányban álló póthatáridővel kijavítást, illetve kicserélést kérni. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőben nem javítja ki a hibát, Megrendelő a jelen szerződés 5. és 11. pontjában leírt jogaival élhet.
b) amennyiben Megrendelő a szállítmány szúrópróbaszerű átvételekor hibát nem állapít meg, azonban leszállítást követően a leszállított termék hibásnak bizonyul, Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglalt szerződésszegésre vonatkozó rendelkezések szerinti jogaival élni.
8.4. A minőségi átvétel megtörténte a Megrendelő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg szavatossági jogait nem érinti.
8.5. Mennyiségi átvétel helye:
MÁV Szolgáltató Központ Zrt alábbi telephelye:
Nyugati Raktárgazdálkodási Régió Budapest Ferencváros
1097 Budapest, IX. Xxxxxx xxxx 0.
8.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján átadott szemleltető jellegű mintadarab vagy a nyomdai előkészítéshez szükséges anyagok stb. a Megrendelő szellemi terméke és tulajdona, így a jelen szerződés Vállalkozó számára nem keletkeztet szerzői jogi, iparjogvédelmi, és más szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogot és/vagy jogosultságot a termékek vonatkozásában. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei maradéktalanul történő teljesítését követően köteles a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott bármilyen mintadarabot és nyomdai előkészítés céljára átadott anyagot zártan és bizalmasan kezelni, azokat Megrendelő kérésére köteles bármikor visszajuttatni.
9. Mennyiségi/minőségi kifogással kapcsolatos egyéb kikötések
9.1. Megrendelő mennyiségi, vagy minőségi kifogás esetén a hiányosság felfedezése után haladéktalanul felvett, általa rendszeresített reklamációs jegyzőkönyvet köteles a Vállalkozó részére megküldeni.
9.2. Mennyiségi kifogás rendezése a megrendelt termék leszállításával, minőségi kifogás rendezése az 8.3. pontban foglaltak szerint történik.
Az 8.3. b) pont esetén Vállalkozó a lehető legrövidebb időn – azonban legfeljebb 3 munkanapon belül – köteles a jogos minőségi kifogás rendezésére a szükséges intézkedést megtenni.
9.3. A kifogás teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.
9.4. Az átvételkor nem észlelhető, a felhasználás során jelentkező egyéb hibákról Megrendelő a Vállalkozó részére haladéktalanul írásbeli értesítést küld. Vállalkozó köteles Megrendelő panaszait kivizsgálni és a kifogásokra írásos választ adni. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a minőségi kifogás alapos, Megrendelő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesíti jótállási, illetve szavatossági jogait.
10. Szavatosság, jótállás
10.1. Vállalkozó teljes jog- és kellékszavatossággal tartozik.
10.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett tevékenység és a leszállított termék kifogástalan, hiba- és hiánymentes, megfelel a vonatkozó jogszabályi, szakmai előírásoknak, szabványoknak, a munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, e szerződésben és mellékleteiben valamint az eseti megrendelésben foglaltaknak. A Vállalkozó felelősséget vállal, hogy az. 1. pontban
meghatározott tevékenységet a szükséges engedélyek (ideértve a Megrendelő nyomásengedélyét is) birtokában végzi.
A Vállalkozó az általa szállított termékek vonatkozásában szavatolja a jelen szerződés
1. számú mellékletben előírt minőséget, továbbá azt, hogy a szállított termék az ott előírt paramétereknek megfelel.
10.3. A Vállalkozó felelős az 1. pontban rögzített tevékenység határidőben történő elvégzéséért.
10.4. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, amelyet nem szakszerű, nem szerződésszerű teljesítéssel megrendelőnek, vagy harmadik személynek okoz.
10.5. Nem adható át Megrendelőnek olyan termék, amit harmadik személy tulajdonjog- fenntartással adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Megrendelő tulajdonszerzését, birtoklását vagy használati jogát. Ennek megszegése esetén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.
10.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy az általa alkalmazott technológiák, eljárások fölött harmadik személynek nincs olyan joga, amely a technológia jelen szerződés teljesítése érdekében való alkalmazását kizárja vagy korlátozza. Egyben a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy helytáll a harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amelyet az alkalmazott technológia, eljárás esetleges alkalmazási tilalma vagy korlátozása miatt, vagy bármely jelen szerződéssel összefüggésben bárki a Megrendelő felé benyújt vagy támaszt.
10.7. Vállalkozó az általa legyártott termékre a termék Megrendelő általi átvételének napjától számított 12 hónap jótállást vállal. A jótállási időszak alatt a Vállalkozó a Megrendelő mennyiségi vagy minőségi kifogása esetén köteles a Megrendelő általi értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb a kifogás Vállalkozó általi kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a kifogás rendezésére a szükséges intézkedést megtenni.
Vállalkozó köteles Megrendelő panaszait kivizsgálni és a kifogásokra írásos választ adni. A jogos kifogás teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. Felek rögzítik, hogy egyebekben Megrendelő – kizárólagos választása szerint – ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít a Megrendelő számára.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a minőségi kifogás alapos, Megrendelő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesíti jótállási, illetve szavatossági jogait.
10.8. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését.
11. Szerződésszegés, kötbér kikötése
11.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél a jogszabályok, illetve a jelen Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét megsérti. Felek megállapodása alapján Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, hibás teljesítése esetére, valamint a szerződésben meghatározott egyéb esetben – amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142 § második mondtában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól (vagy) amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – Vállalkozó kötbért köteles fizetni.
11.2. Késedelmes teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben Vállalkozó a teljesítése során, a jelen szerződés 5.3. pontjában a szállításra és a szemléltető jellegű mintadarab átvételére vonatkozó határidők bármelyikét elmulasztja azzal, hogy a 1400 órát, illetve – pénteki és a hét utolsó munkanapján történő szállítás esetén – a 1200 órát követő teljesítés már késedelmes teljesítésnek minősül. Felek rögzítik, hogy a 1400 órától, illetve péntek és a hét utolsó munkanapján történő szállítás esetében a 1200 órától az aznap 2400 óráig terjedő időszak a késedelem első napjának minősül.
A látványtervekkel kapcsolatos határidők első késedelemmel érintett napja a határidő utolsó napjának 2400 óráját közvetlenül követő nap.
Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles haladéktalanul póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése sem mentesíti Vállalkozót a kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, a póthatáridő alatt Vállalkozó a késedelmi kötbér megfizetésére a teljesítés napjáig köteles.
Amennyiben Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és haladéktalanul, de legkésőbb az eredeti teljesítési határidőtől számított 5 munkanapon belül nem kerül sor Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult az adott eseti megrendeléstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért igényelni.
11.3. Hibás teljesítésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – ha Vállalkozó felelősségi körébe eső okból minőségileg vagy mennyiségileg eltérő termék(ek)et szállít, vagy Vállalkozó teljesítése nem felel meg a jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglalt előírásoknak. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesít a hibátlan teljesítésre vonatkozó kötelezettség alól. Amennyiben Megrendelő hibás teljesítés esetén – póthatáridő tűzésével – kicserélést kér, a kötbér mértéke a póthatáridő alatt azonos a késedelemre megállapított kötbér mértékével. Amennyiben Vállalkozó a hibátlan teljesítést, kicserélést a Xxxxx által erre megszabott határidőn belül nem teljesíti, Megrendelő jogosult az adott eseti megrendeléstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
11.4. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés, illetve a Megrendelőt ért további károk megtérítésének kötelezettsége alól.
11.5. A jelen szerződésben azonnali hatályú felmondási okként meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén, vagy ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja, Megrendelő a szerződést jogosult meghiúsultnak tekinteni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Az eseti megrendelésben foglaltak nem teljesülése esetén (ideértve a szerződés 5.4. pontjában foglalt esetet is) Vállalkozó a Megrendelőnek a nem teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó értékének 20 %-át fizeti meghiúsulási kötbérként.
A szerződés nem teljesítése vagy meghiúsulása esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá, mely esetében a kötbéralap a szerződéstől történő elállás/azonnali hatályú felmondás esetében a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott nettó keretösszeg azon része, melynek vonatkozásában teljesítés nem történt. A kötbér mértéke 20%.
Nemteljesítés esetén Vállalkozó a nemteljesítéssel érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.
11.6. A késedelmi, hibás teljesítési és nem teljesítési (meghiúsulási) kötbér alapja és mértéke:
11.6.1. késedelem esetén: minden késedelemben eltelt nap után a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó értékének 0,5 %-a/nap, de maximum a kötbéralap 20%-a, a kötbérmaximum elérése esetében a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására;
11.6.2. hibás teljesítés esetén: a hibás teljesítés által érintett eseti megrendelés nettó értékének 15 %-a;
11.6.3. nem teljesítés (meghiúsulás) esetén: a szerződés 11.5. pontjában
meghatározott kötbéralap 20 %-a.
11.7. Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegéséről elvárható időben, de legfeljebb a körülmény felmerülésétől számított 48 órán belül nem tájékoztatja Megrendelőt, úgy az értesítés elmulasztása miatti kötbérként felek a várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték alapján megállapított, azonban a kimentésre tekintettel meg nem fizetett kötbér értékének 10 %-át kötik ki. Az értesítés elmulasztása miatti kötbér akkor is jár, ha a fél azon szerződésszegési felelősség alól, melyről értesítést kellett volna adnia, magát egyébként kimenti. A kötbér a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé.
11.8. Amennyiben Vállalkozó a Kbt. rendelkezésein alapuló kötelezettségét megszegi (például a Kbt-ben foglaltaktól eltérően vesz igénybe alvállalkozót, vagy nem teszi megismerhetővé a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára, vagy a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul nem értesíti), Megrendelő részére kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 100.000,- forint/alkalom.
11.9. A kötbér esedékessé válik:
- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár vagy a kötbér eléri a maximális mértékét;
- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényére a Vállalkozó szerződésszerűen teljesít (kicserél/kijavít), a póthatáridő lejár vagy a kötbér eléri a maximális mértéket
- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő a felmondását, elállását a Vállalkozónak bejelentette;
- a 11.6. és 11.7. pontban foglalt kötbérek esetén, ha Megrendelő a kötbérrel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette.
11.10. Azon esetben, amennyiben a minőségi hibás termékek mennyisége – eseti megrendelésenként – meghaladja a leszállított részmennyiség 5%-át, úgy a Megrendelő jogosult az adott eseti megrendeléstől – meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett – elállni. Ezen esetben Vállalkozót kártérítés nem illeti meg, azonban Vállalkozó köteles a Megrendelő valamennyi kárát megtéríteni (pld. magasabb áron történő beszerzés). A Ptk. 6:141. §-ában foglaltakra is tekintettel Megrendelő – a teljesítés igazolt megkezdéséig való elállása vagy felmondása esetén - a jelen szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítására alkalmas fedezeti szerződést köthet, és követelheti a Vállalkozótól a jelen szerződésben és a fedezeti szerződésben kikötött ellenértékek közötti különbség, továbbá a fedezeti szerződés megkötéséből eredő költségek megtérítését.
11.11. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálya alatt két eseti megrendelést határidőben nem, vagy hibásan teljesített, és ezért a Megrendelő azoktól elállt, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal – meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett – felmondani (vagy attól elállni). Vállalkozót ezen felmondás esetében kártérítés, vagy kártalanítás nem illeti meg. Megrendelő a kötbéren túlmenően jogosult a szerződésszegés kapcsán felmerült kárát érvényesíteni.
11.12. Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a jótállási/szavatossági jogok együttes érvényesítését, felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti.
11.13. Megrendelő jogosult a jelen pontok szerinti kötbéreket meghaladó kárainak és a szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is.
11.14. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem azonnal történő érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről.
11.15. A kötbérről terhelő levél kerül kiállításra. A kötbér fizetési határideje a terhelő levél kézhezvételét követő 30. nap.
12. A szerződés megszűnése
12.1. Megszűnik a szerződés az abban foglalt szerződéses kötelezettségek felek általi maradéktalan teljesítése esetén. Bármelyik Fél kezdeményezésére a szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni.
12.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés és/vagy az adott eseti megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető meg.
12.3. A felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha
a) a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el; (Ebben az esetben különösen, de nem kizárólag a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel.)
b) a másik fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson ez a fél a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
c) bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
d) a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
e) a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;
f) a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;
g) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket;
h) egyéb, a jelen szerződésben azonnali hatályú felmondási okként meghatározott eset bekövetkezése esetén.
12.4. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen a 8.1. pontban, a 11.10. pontban illetőleg a 11.11. pontban meghatározott esetben.
12.5. Megrendelő (a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján) jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
- a Vállalkozóban közvetetten, vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
12.6. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
12.7. A Megrendelő a jelen szerződést 30 naptári napos felmondási idővel, a Vállalkozó részére megküldött írásos értesítéssel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. Megrendelő a szerződést felmondhatja vagy attól elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt esetek bekövetkezése esetén.
12.8. Szerződő Xxxxx megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen szerződéstől vagy az adott eseti megrendeléstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől a Ptk. rendelkezései szerint elállni.
12.9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, szerződésszegésért való felelősség).
12.10. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába került/jutott valamennyi mintadarabot, a nyomdai előkészítés céljára átadott anyagokat, adatot, információt saját költségén a Megrendelő részére visszajuttatni.
12.11. A Szerződés megszűnése esetén a Felek a már teljesített szolgáltatások tekintetében kötelesek egymással a szerződésben foglaltaknak és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően elszámolni.
13. Titoktartás
13.1. A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik Fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek, és azokat a Felek bizalmasnak minősítik.
13.2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
13.3. A Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is - az
információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.
13.4. A jelen 13. pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követően időkorlát nélkül fennmarad.
13.5. Nem minősül a jelen 13. pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen 13. pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, jogerős bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében, válik szükségessé.
13.6. Az a Fél, aki a jelen 13. pontban foglalt titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik Féllel, illetve külső harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.
14. Vis maior
14.1. A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegés vis maiorra vezethető vissza.
14.2. Felek jelen szerződés körében vis maiornak tekintenek minden olyan rendkívüli, előre nem látható tényt, körülményt, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, Felek akaratától független és általuk elháríthatatlan.
14.3. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról Felek egymást kötelesek azonnal írásban (e-mail vagy fax útján, illetve egyidejűleg ajánlott levélben) értesíteni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból vagy értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett Fél felel.
14.4. A vis maior bekövetkeztét a vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal igazolni kell, amennyiben a vis maior fennállását valamelyik Fél vitatja. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.
14.5. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.
15. A szerződés módosítása
15.1. A szerződést mindkét Fél beleegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. § és 142. § (3) bekezdésében foglaltak betartásával, írásban lehet módosítani. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződés illetőleg annak módosítása – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, adószámában valamint a kapcsolattartók személyében bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban vagy a változás bejegyzését követő 10 napon belül köteles értesíteni. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának az alvállalkozók személyének változása, ha az a Kbt. 138. §-nak megfelelően történt.
15.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő főtevékenységét, vagy egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából releváns tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult – a Kbt.-ben foglaltakra figyelemmel – a szerződésbe a Megrendelő pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
15.3. A jelen Szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházáshoz a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges ide nem értve jelen szerződés 15.2. pontjában foglaltakat.
Vállalkozó az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatban a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdései alapján jár el.
16. Eljárás jogvita esetén
16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, illetve a 2018. január 1-jét követően indult ügyekben a 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni.
17. Egyéb szerződési feltételek
17.1. A teljesítésbe a Kbt. szerinti rendelkezések alapján bevont alvállalkozók teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Alvállalkozó alatt a Ptk. szerinti közreműködő értendő.
17.2. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő
többségi tulajdonosa, a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.
17.3. Vállalkozó megismerte (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx) és jelen szerződés aláírásával elfogadja a MÁV Csoport Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve azt mérvadónak tartja. Vállalkozó kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a Megrendelő vizsgálóival. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő többségi tulajdonosa, a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
17.4. Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Megrendelővel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Megrendelőt nem terheli.
17.5. A szerződés 3 egyező szövegű példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti.
Jelen szerződés kizárólag az alábbiakban megjelölt mellékleteivel együtt érvényes:
1. sz. melléklet: Műszaki, minőségi követelmények, egységárak
2. sz. melléklet: Meghatalmazás
3. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
17.6. Jelen szerződést a Xxxxx erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írnak alá.
Budapest, 201.. ... ... .........., 201.. ... ....
…………………… …………………… Sejkoczkiné Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx üzletágvezető Általános anyag beszerzés vezető MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Megrendelő | …………………… ..... ..... ..... Vállalkozó |
1. sz. melléklet
Műszaki, minőségi követelmények, egységárak
F Ü Z E T E K
Sor szám | Végméret | Tájolás (Álló / Fekvő) | Terjedelem, belív +borító (oldal) | Belív nyomás | Borító nyomás | Belív papír | Borító papír | Oldal számozás | Sorszámozás (laponként) | Speciális művelet | Szerződéses időszak alatti minimális mennyiség / db, gyártás szükségessé ge esetén | Nyomtatvány típusok darabszáma | Nettó ajánlati egységár (Ft/db) |
...
Sor szám | Végméret | Tájolás (Álló / Fekvő) | Terjedelem, belív +borító (oldal) | Belív nyomás | Borító nyomás | Belív papír | Borító papír | Oldal számozás | Sorszámozás (laponként) | Speciális művelet | Szerződéses időszak alatti minimális mennyiség / db, gyártás szükségessé ge esetén | Nyomtatvány típusok darabszáma | Nettó ajánlati egységár (Ft/db) |
...
Sor szám | Végméret | Tájolás (Álló / Fekvő) | Terjedelem, belív +borító (oldal) | Belív nyomás | Borító nyomás | Belív papír | Borító papír | Oldal számozás | Sorszámozás (laponként) | Speciális művelet | Szerződéses időszak alatti minimális mennyiség / db, gyártás szükségessé ge esetén | Nyomtatvány típusok darabszáma | Nettó ajánlati egységár (Ft/db) |
...
Sor szám | Végméret | Tájolás (Álló / Fekvő) | Terjedelem, belív +borító (oldal) | Belív nyomás | Borító nyomás | Belív papír | Borító papír | Oldal számozás | Sorszámozás (laponként) | Speciális művelet | Szerződéses időszak alatti minimális mennyiség / db, gyártás szükségessé ge esetén | Nyomtatvány típusok darabszáma | Nettó ajánlati egységár (Ft/db) |
Valamennyi termékre vonatkozó előírás:
A sorszámokon belül többféle adattartalmú nyomtatvány van, a konkrét adattartalmat ajánlatkérő a megrendeléskor közli.
Budapest, 201.. ... ... .........., 201.. ... ....
…………………… …………………… Sejkoczkiné Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx üzletágvezető Általános anyag beszerzés vezető MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Megrendelő | …………………… ..... ..... ..... Vállalkozó |
2. sz. melléklet
Meghatalmazás
(a Kbt. 136. § (2) bekezdése tekintetében)
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Vállalkozó) cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a magyar adóhatóság az illetékességünk szerinti adóhatóságtól közvetlenül beszerezhet az általam képviselt szervezetre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
Jelen nyilatkozatot a …………..., mint Ajánlatkérő által „…” tárgyú közbeszerzési eljárásban teszem.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)
…………………
Vállalkozó cégszerű aláírása
3. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám: ;
adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint Vállalkozó és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint Megrendelő között a tárgyában
…………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.
Az alvállalkozó megnevezése: Képviselőjének neve: Székhely:
Cégjegyzékszám: Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó Megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó Megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó
……………….., 2018. …………………………..
………………………………… (cégszerű aláírás)