A szerződő felek között eltérő értelmű írásos megállapodás hiányában kizárólag az alábbi általános beszerzési feltételek érvényesek:
A szerződő felek között eltérő értelmű írásos megállapodás hiányában kizárólag az alábbi általános beszerzési feltételek érvényesek:
1. Érvényesség
1.1 A megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) a vállalkozóval (továbbiakban: Vállalkozó) áru és szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan az alábbi Általános beszerzési feltételekben (ÁBF) állapodik meg, mely érvényes az ezzel kapcsolatos minden ajánlatkérésre, megren- delésre, vételre, valamint egyéb jogügyletre és teljesítésre.
1.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Vállalkozó minden ettől eltérő üzleti feltételét, ami pl. a megrendelés visszaigazolásában, vagy egyéb üzleti irataiban található, már most elutasítja. Az áru, vagy szolgáltatás átvétele, vagy kifizetése nem jelenti, hogy az ÁBF-től eltérő üzleti feltételek elismerésre kerültek volna.
1.3 Az ÁBF-től eltérő üzleti feltételek szerinti megállapodásra csak a Megrendelő írásos hozzá- járulásával van lehetőség.
1.4 A Megrendelő és a Vállalkozó közötti szerződés egyes rendelkezései közötti ellentmondás esetén az alábbi fontossági sorrend érvényes: (i) a megrendelés, (ii) a megrendelés elvá- laszthatatlan tartalmi részét képező olyan melléklet, mint pl. tárgyalási jegyzőkönyv, (iii) az ÁBF.
1.5 Sem a megrendelés, sem az ÁBF nem korlátozzák a Megrendelő további törvényes igényét.
2. Szerződéskötés és elállási jogfenntartás
2.1 A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött szerződés csak a Megrendelő által írásban
tett megrendelést (pl. SAP) követően tekinthető megkötöttnek.
2.2 A Megrendelő által megküldött megrendelés és megbízási szerződés a Vállalkozó által ki- fejezetten elfogadottnak minősül, ha a kézhezvételét követően a Vállalkozó haladéktala- nul írásban nem utasítja el.
2.3 Arról szóló megalapozott információ esetén, hogy határidőt érintő szállítási nehézség adódhat, vagy a Megrendelő szavatossági és jótállási igényére nézve hiányos fedezet vár- ható, a Megrendelőnek bármikor jogában áll a megadott megrendeléstől és megbízástól elállni. Ez különösen abban az esetben áll fenn, ha a Vállalkozó gazdasági helyzete jelentős mértékben rosszabbodik, vagy a Vállalkozó ellen felszámolási, csőd, végelszámolási vagy végrehajtási eljárást kezdeményeztek vagy rendeltek el.
3. Ár
A megrendelésben feltüntetett ár a szerződés megkötésének időpontjától a szállítás vagy a teljesítés teljeskörű megvalósulásáig változatlan rögzített árnak tekintendő - a rendelés- ben szereplő pénznem szerint -, amire semmiféle árváltozás vagy ármódosítás nem érvé- nyes.
4. Teljeskörűségi nyilatkozat
A Vállalkozónak mindent el kell követnie a szerződésben foglaltak sikeres teljesítéséért, beleértve azokat a szükséges intézkedéseket is, melyeket a feladatkiírás-, technikai doku- mentumok, megrendelés, vagy egyéb dokumentumok esetlegesen nem részleteztek.
5. Árképzés és kockázat áthárulása
5.1 A Megrendelő és a Vállalkozó a szállításra és teljesítésre vonatkozóan az árképzésnél, a kockázat áthárulásánál és a vámkötelezettségnél, az Incoterms 2020 rendelkezései szerint, a rendeltetési hely tekintetében, az Európai Unión belüli megállapodás szerint DAP (Deli- very At Place), az Európai Unión kívüli megállapodás szerint DDP (Delivery Duty Paid) ár- paritásban állapodik meg.
5.2 A Vállalkozó által végzett összeszerelés esetén a kockázat áthárulására közvetlenül a sike- res átvételt követően kerül sor.
6. Előlegfizetés
A Megrendelő előlegfizetést biztosít - amennyiben az szerződésszerűen a megrendelésben rögzítésre került - előlegszámla ellenében, amennyiben vele együtt benyújtásra kerül egy teljeskörű visszafizetésre jogosító biztosíték, vagyis a Vállalkozó költségén kiállított, visz- szavonhatatlan, absztrakt, az előlegszámla értékének megfelelő, első felszólításra fize- tendő, a Megrendelő által elfogadott bank nevében kibocsátott bankgarancia.
Általános érvényű, hogy a bankgarancia és a vonatkozó számla azonos banki adatokat kell tartalmazzon.
7. Részfizetés, részszállítás
7.1 A megrendelésben rögzített részfizetést Megrendelő abban az esetben teljesíti, ha Vállal- kozó a vonatkozó szállítási és teljesítési igazolást biztosítja és az ellenőrizhető részszámlá- ját benyújtja, valamint a részszámla megfelel a szerződés szerinti megegyezéssel (fizetési ütemezés).
7.2 A Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a megállapodásban nem rögzített részszállítást visszautasítsa, ill. visszalévő mennyiséget elutasítsa.
8. Számla benyújtása és fizetési határidő
8.1 A Vállalkozó a részszámlát, ill. a végszámlát a szerződésnek megfelelő szállítás átvételétől vagy teljesítés megtörténtétől számított, legkésőbb 15 napon belül köteles benyújtani.
8.2 A számlákat olyan formában kell kiállítani, amit a Megrendelő a tőle elvárható ráfordítással ellenőrizni tud. Ezen számlákat postai úton (Magyar Cukor Zrt., Xxxxx xxxx 00 - 00., 0000 Xxxxxxxx/Xxxxxxx, Adószám 11194044-2-14) vagy elektronikus úton (olvasható .pdf xxxx- xxxx, 0 xxxxxx/e-mail, a 0000.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx e-mail címre) kell Megrendelő címére elküldeni.
Rendszerből (SAP) generált megrendelés útján megrendelt szállítás és teljesítés vonatko- zásában a számlán szerepelnie kell a megrendelés számának. Nem a rendszerből (SAP) ge- nerált megrendelés útján megrendelt szállítás és teljesítés vonatkozásában a számlán sze- repelnie kell a hivatkozott személy teljes nevének és hozzá tartozó 3 jegyű Magyar Cukor referencia számnak. A szállítás és teljesítés ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen bizonylatokat (mennyiségi kimutatás, ár átszámítás, rajz, szállítójegy, mérlegjegy, munkaóra kimutatás, teljesítményjegyzék stb.) áttekinthető formában szükséges mellékelni.
Ha ugyanabban a borítékban több számla is továbbításra kerül, az adott számlára vonat- kozó mellékleteket magával a számlával össze kell tűzni.
8.3 A számlákat a Magyarországon érvényes előírás szerint kell kiállítani, különös tekintettel az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a Számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény rendelkezéseire. A Megrendelőnek jogában áll, hogy a számlát visszaküldje, ha a számlaellenőrzéshez szükséges bizonylatok közül akárcsak egy is hiányzik.
8.4 Ha valamely számla - az Áfa törvény 169. § és egyéb vonatkozó rendelkezések, vagy eme ÁBF 8. pontja előírásai szerint - hiányos, a Vállalkozónak 30 napon belül visszaküldhető, és a Vállalkozónak javítva, ill. kiegészítve azt 30 napon belül ismételten be kell nyújtani Meg- rendelő részére.
A fizetési határidő a javított számla beérkezési keltezésével újra kezdődik.
8.5 Megállapodás szerinti részfizetés esetén, valamint az első részfizetéssel benyújtandó bankgarancia esetén, a bankgaranciát eredeti példányban ugyancsak a 8.2 bekezdésben megadott számlázási címre kell az előlegfizetési számlával együttesen elküldeni. A Vállal- kozó a teljes szállítást vagy teljesítést a végszámlában számolja el. Ebben figyelembe kell venni minden szerződéses kötbért, díjat és hasonló tételt. A vállalkozó azonban nem jogo- sult arra, hogy követelését a Megrendelő ellenkövetelésével szemben felszámítsa. A Vál- lalkozó a végszámlájának benyújtásával kijelenti, hogy a végszámlában a szerződés kivite- lezésével kapcsolatos minden szállítását, teljesítését és egyéb igényét leszámlázta, és kife- jezetten lemond arról, hogy ugyanabban a tárgyban - akár szerződéses jogviszonyból faka- dóan, vagy valamely más jogviszonyra hivatkozva - bármiféle utólagos követelést támasz- szon.
8.6 Azt a számlát kell végszámlának tekinteni, amelynek az előző részszámlái már benyújtásra kerültek. A már korábban megtörtént részfizetés(eke)t minden esetben fel kell tüntetni a végszámlában.
8.7 A megrendelésben a részfizetésre és végleges fizetésre megadott fizetési határidő –
a szállítás vagy a teljesítés szerződésnek megfelelő, Megrendelő által történt átvétel utáni és ellenőrzésre alkalmas - számla kézhezvétele után kezdődik. A számla kifizetése csak a Megrendelő írásbeli megrendelésében, ill. a fennálló keretmegállapodásban megnevezett feltételekkel történik. Csomagolás elszámolására csak a Megrendelő által kifejezetten el- ismert megállapodás esetén kerülhet sor. A szerződésnek megfelelő beszállítás-, vagy a teljesítés-igazolás kiállítását követően készült számla beérkezésének napján veszi kezdetét a megegyezett fizetési feltétel. Amennyiben felek kifejezetten nem állapodtak meg fizetési feltételben, úgy a számla kifizetése leghamarabb 45 napra történik, a számla beérkezését követően.
9. Mérnöki felelősség
A vállalkozó teljes egészében jótáll a mérnöki teljesítés-, a szaktanácsadói tevékenység- és a dokumentáció helytállóságáért és valóságtartalmáért.
10. Dokumentációért való jótállás
A vállalkozó tudatában van a dokumentációkra vonatkozó teljes felelősségére, annak be-
tartására, különös tekintettel a késedelmes vagy hiányos dokumentációért felel.
11. A Megrendelő felelőssége a Vállalkozóval szemben
11.1 A Megrendelő a Vállalkozóval szemben nem felel olyan kárért, amit a Vállalkozó harmadik személynek okozott.
11.2 A Megrendelőt semmilyen felelősség vagy egyetemleges felelősség nem terheli a szállítás- ban vagy szolgáltatásban való részvételéért, ideértve (de nem kizárólagosan) az együttes ellenőrzést, valamint a szabályzatok és dokumentációk Vállalkozó részére történő átadá- sát és hasonlókat. Vállalkozó lemond minden olyan jogáról, hogy ebben az összefüggésben vétkes gondatlanságra hivatkozzon.
12. Igény érvényesítés a Vállalkozó részéről
12.1 A Vállalkozó a megállapodás szerinti szállítási és teljesítési tartalomba nem tartozó szállí- tásról és teljesítésről feljegyzést köteles vezetni, és eme feljegyzést a szállítástól vagy a teljesítéstől számított 7 munkanapon belül - a Megrendelőnek eme szállítás és teljesítés módjának és tartalmának írásos igazolása és elismerése végett - a Megrendelőnek jogvesz- tés terhe mellett át kell adnia.
12.2 A Vállalkozónak a Megrendelővel szembeni egyéb igényéről - tekintet nélkül arra, hogy milyen jogalapból adódik -, a Vállalkozó megítélése szerinti ilyen igényre feljogosító ese- mény bekövetkeztétől számított 14 napon belül a Megrendelőt írásban tájékoztatnia kell, részletes bizonyítékkal és az igénye pontos mértékének megadásával, mivel ellenkező esetben az ilyen igénye érvénytelenné válik.
13. Harmadik személy igénye
Megrendelőt a Vállalkozó beszállításának és szolgáltatás teljesítésének hibájával, eltérésé- vel vagy a szerződéstől eltérő teljesítésével összefüggésben harmadik személy minden igé- nyével szemben kártérítéstől és pertől mentesíti.
14. Engedményezés/elzálogosítás
A Vállalkozó jogának és kötelezettségének engedményezése, elzálogosítása vagy egyéb to- vábbadása csak a Megrendelő írásos jóváhagyásával történhet.
15. Zálogjog/visszatartási jog
15.1 A Megrendelő által biztosított eszközre-, valamint ennek szállítására/teljesítésére- és rész- egységére vonatkozó zálogjog, visszatartási jog vagy egyéb biztosíték megszerzése kizárt.
15.2 A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy alvállalkozóival kötött szerződéseiben megfelelő biztosítékot kössön ki a 15.1. pontban említettekre.
16. Biztosítás
16.1 A Vállalkozónak a szállítási és teljesítési kötelméhez szükséges biztosítást saját hatáskör- ben kell megkötnie. A Megrendelő írásos felszólítására a Vállalkozó köteles a fennálló biz- tosítási védelem bizonyításához szükséges valamennyi bizonylatot a Megrendelőnek át- adni, valamint felhatalmazza a Megrendelőt, hogy a biztosítási szabályzatokról a vonat- kozó biztosítási vállalkozástól információt kérjen be.
16.2 A Vállalkozó köteles a biztosítási díjat pontosan fizetni, és az esedékességi időpontról to-
vábbá a fizetésről a Megrendelőnek biztosítási igazolást átadni.
16.3 A biztosítás megkötése a Vállalkozó kötelezettségét és felelősségét semmiféle módon nem korlátozza, akkor sem, ha a Megrendelő a Vállalkozóval szemben nem él kifogással a fel- szólítására előterjesztett biztosítási kötvénnyel kapcsolatban.
17. Teljesítés helye
Teljesítési helyként a megrendelésben megadott végleges rendeltetési hely érvényes.
Ez a Vállalkozóra nézve különösen érvényes a szállításra-, a teljesítésre- és a fizetésre, füg- getlenül bármely egyedi megállapodástól, mely a szállítási, teljesítési vagy fizetési helyre vonatkozik, vagy a Megrendelő szállítási költség bármiféle átvállalására.
18. Szállítás
18.1 A Vállalkozó felel a Megrendelő megrendelésébe beírt szállítási előírásának pontos betar- tásáért.
18.2 A Vállalkozónak a leszállított és még visszalévő/leszállítandó árut folyamatosan figyelem- mel kell kísérnie, és a Megrendelőt bármiféle hiányosságról, csúszásáról és hibáról - külö- nösen konstrukciós és gyártási hibáról - haladéktalanul, részletesen, írásban tájékoztatnia kell. Ugyanez érvényes a tudomány és a technika állásának változására is. Ha a leszállított áru ilyen jellegű változás miatt hiányosnak vagy hibásnak bizonyul, a Vállalkozónak hala- déktalanul tájékoztatni kell Megrendelőt, és az ilyen hiányos vagy hibás terméket saját költségére vissza kell vennie.
18.3 Szállítás kizárólag a Megrendelő által megnevezett rendeltetési helyre és a Vállalkozó koc- kázatára történhet. Ellentétes értelmű megállapodás hiányában minden szállítást rakodó rampára lerakva, ill. raktárba berakva kell érteni. Ha a megállapodás szerinti szállítási helyre - a Megrendelőnek nem felróható okból - nem kerülhet sor a leszállításra, erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell.
19. Tulajdonjog átszállás
A Megrendelőre a tulajdonjog átszállása a Vállalkozó (rész-) szállításának vagy (rész-) tel- jesítésének megfizetésével vagy átvételével történik, aszerint, hogy melyik következik be előbb.
A Vállalkozó tulajdonjog fenntartása kizárt.
20. Jótállás / garancia / minőségi reklamáció / kártérítés
20.1 A Vállalkozó megrendelésnek megfelelő szállítás és teljesítés teljeskörű és hiánytalan vol- táért jótáll. Ez különösen érvényes az előre feltételezett és minden esetben biztosított, a nyilvános írásbeli nyilatkozatokban említett, próbának vagy mintának megfelelő jellemző- kért, valamint a rendeltetési helyen vagy a Megrendelő által megadott értékesítési piacon fennálló érvényes törvényi és hatósági előírásnak a szállításra és teljesítésre vonatkozólag érvényes betartásáért. A Vállalkozó felel azért, hogy a jótállási-, ill. garanciális időtartamon belül hiba ne adódjon, függetlenül attól, hogy a hiba már a leszállítás előtt jelen volt-e.
20.2 A Vállalkozó a Megrendelőt írásban figyelmezteti arról a kockázatról, amellyel a szállítás- kor és teljesítéskor szokásos módon számolni lehet. A Vállalkozó ugyanúgy felel az általa történt, ill. alvállalkozóval történő szállításért és teljesítésért.
20.3 Kizárólag a teljesítés vagy beszállítás átvételekor megállapított súly-, darabszám vagy meg- rendelésbe adott egyéb mértékegység számít, bármiféle ezt megelőző mérlegelésre vagy számbavételre vonatkozó tekintet nélkül. A súlyra, darabszámra vagy mennyiségi egységre vonatkozó negatív értelmű eltérés hiánynak minősül.
20.4 A Megrendelő nem köteles a szállítást vagy teljesítést megvizsgálni, és bármiféle hiányos- ságot Vállalkozó felé megkifogásolni.
20.5 A Megrendelőnek jogában áll nyilvánvaló hibát - amely a szállítás- vagy teljesítés próbája, ill. vizsgálata nélkül is látható -, a szállítás, ill. a teljesítés átvételét követő 14 naptári napon belül Vállalkozó felé érvényesíteni.
20.6 Abban az esetben, ha a szállítás- vagy teljesítés végleges rendeltetésszerű használat, ill. felhasználása során hiányosság állapítható meg, a Megrendelőnek jogában áll az ilyen hi- ányosságot a teljeskörű feltárást követő 30 naptári napon belül érvényesíteni.
20.7 Ha az áru - megállapodás szerinti vagy általánosan feltételezett - jellemzői nem állnak fenn, a Megrendelő saját döntése szerint jogosult arra, hogy a szerződéstől utólagos határidő kitűzése nélkül elálljon, a vételárat mérsékelje vagy hiánymentes szállítást kérjen újonnan kitűzött határidőn belül. A Vállalkozó kötelezett továbbá arra, hogy a Megrendelő által visszautasított hiányos szállítást saját költsége terhére a visszautasításra vonatkozó nyilat- kozat keltétől számított 7 naptári napon belül saját költségén elszállítsa, ellenkező esetben a Megrendelő végzi a hiányos szállítmány visszaszállítását a Vállalkozó költségére.
20.8 A szerződéses jótállási, ill. garanciális időszak legalább 24 hónap a szállítás vagy a teljesítés átvételét követően. A kártérítési jogi határidő ezáltal nem kerül korlátozásra.
21. Biztosíték visszatartás
21.1 Szerződésjogi értelemben a megrendelés összértékének 10%-os maximális mértékéig tartó, megállapodás szerinti biztosítéki visszatartás esetén a Megrendelő jogosult ezt az összeget a jótállási, ill. garanciális igény kamatmentes biztosítékaként a szerződésben megállapított jótállási, ill. garanciális időszakon túlmenő 30 napos időtartamra visszatar- tani. Ez a megállapodás a Vállalkozó fizetésképtelensége esetére is érvényes.
21.2 A Vállalkozó részére azonban biztosításra kerül az a szerződéses lehetőség, hogy a biztosí- téki visszatartás összegét, a Megrendelő által elfogadott bankkal, a saját költségének ter- hére kiállíttatott, visszavonhatatlan, absztrakt és első felszólításra fizetendő - a szerződés- ben meghatározott jótállási, ill. garanciális időszakot 30 napos futamidővel meghaladó - bankgarancia bemutatásával kiváltsa.
22. Teljesítési idő (Átvételi elismervény)
A szállításnak és a teljesítésnek a megrendelésben rögzített időpont szerint kell megtör- ténnie. A szállítási határidő a megrendelés keltezésének időpontjával veszi kezdetét. A szállítási határidő és a szállítási határidő végpontjának betartására vonatkozólag a szállítás
- a Megrendelő által megadott fogadási, ill. felhasználási helyre történő - beérkezése vagy a dokumentált átvétel időpontja a mérvadó. A késedelmesen teljesített szállítás és teljesí- tés átvételére nézve feltétel mindennemű követelés mindenkori biztosítása.
23. Kártérítés / kötbér
23.1 Ha a megrendelésre vonatkozó, a szerződés tárgyát képező esetre nézve, kártérítésre / kötbérre - pl. szállítási határidőre vonatkozó késedelem miatti kártérítés (ideértve a doku- mentációt is), a szerződésben kikötött teljesítési adatok betartásának elmaradására vonat- kozó kártérítés (rendelkezésre állás, létesítmény teljesítmény, stb.) - történik megállapo- dás (pl. tárgyalási jegyzőkönyv, megrendelés, stb.), a Megrendelő bizonyított igénye ese- tén jogosult ezt az igényt a megrendelésnek nem-megfelelő szállítás- vagy a teljesítéshez vonatkozó (vég-)számla kiegyenlítéséig érvényesíteni, anélkül, hogy ezt a jogot fenntar- taná az áruk és szolgáltatások átvételekor.
23.2 Ha a tárgyalási jegyzőkönyvben, ill. a megrendelési okmányban eltérő értelmű rendelkezés nem volna, az alábbi szabály érvényes:
• Ha a szállító a szerződéses - az ÁBF rendelkezéseinek megfelelő - kötelezettségét meg- szegi, a Megrendelőnek jogában áll ezért az érintett áru szerződéses összegének legfel- jebb 10%-ig kártérítést / kötbért követelni.
• Eme összeget meghaladó kár érvényesítése ezáltal nem kizárt. Ha a Vállalkozó a meg- állapodás szerinti, ill. meghatározott szerződéses kártérítést / kötbért illető határidőt nem tartaná be, az erre nézve - szerződésben - meghatározott kártérítést / kötbért kell teljesítenie.
• Abban az esetben, ha a jogérvényes megbízás időpontja és a szerződés érvényességé- nek vége közti időtartamban, a Megrendelő és a Vállalkozó között, a szerződésben meg- határozott szerződéses kötbér eseményekre vonatkozólag, írásban rögzített, módosító megállapodásra kerülne sor, az újonnan meghatározott szerződéses határidők is kötbér kötelesek.
• A kártérítés / kötbér fizetésére vonatkozó, a Vállalkozót terhelő kötelezettség a szerző- désben meghatározott esemény bekövetkeztével jön létre.
• A kártérítés / kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítési kötelezettsé- gétől és az ebből eredő felelősségtől. A Megrendelő és a Vállalkozó bármiféle kártérí- tésre / kötbérre nézve a bírói mérséklési jogról kifejezetten lemond.
24. Felmondás (szerződésszegés)
24.1 A Megrendelőt a Vállalkozó (és alvállalkozói) részére nem felróható szállítási vagy teljesí- tési késedelem esetén is megilleti az a korlátozás nélküli jog, hogy egyszeri, írásban beje- lentett és méltányos utólagos határidő kikötését követően (ami a Megrendelő mérlegelési joga szerinti) a szerződést részben vagy egészben felmondja. A Vállalkozó a nem-megfelelő szerződésteljesítésből (pl. szállítási késedelem, dokumentációt is ideértve, a garantált jel- lemzők vagy teljesítmény elérésének elmaradása, stb.) keletkező kárért, ill. bármiféle köz- vetlen többletköltségért felel.
24.2 Az ilyen elállásból a Vállalkozónak semmiféle igénye nem keletkezik a Megrendelővel szemben.
25. Írásbeliség
25.1 A szerződés módosítása vagy kiegészítése kivétel nélkül írásban történik.
25.2 Az írásbeliség iránti követelmény magának az írásbeliségnek a közös egyetértésben kért törlésére egyaránt vonatkozik.
26. Biztonsági záradék szerelési teljesítésre
Abban az esetben, ha a megrendelés szerelési teljesítést is tartalmaz, a szerelési teljesítést az érvényes törvényi előírás (ideértendő a CE-egyezőség tanúsítás és szabvány) szerint kell kivitelezeni, a szerződés végleges rendeltetési helyén, a megfelelő biztonsági rendelkezé- sek (ipari biztonsági szabályzat) és a balesetvédelmi, - egészségvédelmi előírások szerint. Eme kötelezettség révén a Vállalkozó a szerelési tevékenység teljes időtartamára a sze- mélyzetének biztonságára felelősséget vállal (idesorolva adott esetben a Vállalkozó által megbízott harmadik félhez tartozó munkavállalókat is).
27. Elválaszthatósági záradék (részleges érvénytelenség)
Amennyiben az ÁBF egyes rendelkezése teljes egészében vagy részlegesen érvénytelenné válik, ez a többi rendelkezés hatályára nem gyakorol befolyást. Ilyen esetben a Vállalkozó és a Megrendelő köteles a hatálytalan rendelkezést olyannal helyettesíteni, amely eme rendelkezés gazdasági célkitűzéséhez a legközelebb áll.
28. Alkalmazandó jog és törvényi illetékesség
28.1 A megrendelés során a magyar gazdasági jog kerül alkalmazásra az Egyesült Nemzetek Ke- reskedelmi-jogi Egyezményének (CISG) és a nemzetközi magánjog ütközési rendszabályai- nak kizárásával.
28.2 A jelen szerződésből, vagy ezzel kapcsolatban fakadó jogi vitában kizárólagos illetékesség- gel bír a Kaposvári Járásbíróság, vagy a Kaposvári Törvényszék, a jogvita értékétől függően.
28.3 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos va- lamennyi jogvita elbírálása jogsértésről, megszüntetésről vagy semmisségről jogerősen Magyarország szabályai szerint kell történjen. Felek megállapodnak abban, hogy a Kapos- vári Járásbíróság, vagy a Kaposvári Törvényszék - a jogvita értékétől függően - kizárólagos illetékességű; az eljárás magyar nyelven zajlik.
28.4 A Vállalkozó székhelyétől függetlenül, a Megrendelő választhat eljárást a rendes, - vagy
választottbírósági eljárás megkezdése előtt.
29. Személyzet
A Vállalkozó felelőssége biztosítani teljes jogszerűséget (társadalombiztosítás megléte, megfelelés a munkavállalói munkavédelmi szabályozásoknak, és a szállítási és teljesítési helyszín országának foglalkoztatási jogszabályainak) munkavállalói alkalmazását illetően. Ugyanez vonatkozik az alvállalkozók és munkaerőkölcsönzők munkavállalóira is.
30. Viselkedési kódex
A megrendelés során a nemzetközileg elismert, környezeti, foglalkoztatási és szociális szabványokat vesszük figyelembe. Ezek az Agrana viselkedési kódexében kerülnek megha- tározásra és szabályozásra:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/
A Vállalkozótól ezen viselkedési kódexnek az elismerését és figyelembevételét várjuk el. A Magyar Cukor Zrt. DIN EN ISO 50001 Energiairányítási rendszert működtet.
Olyan termékek, szolgáltatások és létesítmények beszerzése során, amelyek jelentősen befolyásolják vagy befolyásolhatják az energiafogyasztást, az elbírálás részben az energiá- val kapcsolatos teljesítményen (energiafogyasztás, energiahatékonyság) alapul.
31. Adatvédelem
Az AGRANA számára fontos a GDPR (Általános adatvédelmi rendelet) és alkalmazható adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés. Ugyanezt várjuk el üzleti partnereinktől is. Az AGRANA adatvédelmi nyilatkozatát a következő helyen érhetik el: xxxxx://xxx.xx- xxxx.xxx/xxxx/xx. A dokumentum nyomtatott formában is elérhető, igény esetén.
32. Bankszámla egyeztetési folyamat
Az Agrana 2019-ben kétlépcsős megerősítést vezetett be, a bankszámla változtatással való visszaélések ellen. Ennek eredményeképp új, vagy megváltoztatott bankszámla adatok esetén két Agrana munkatárs fogja felvenni partnerünkkel a kapcsolatot, megerősítés cél- jából. Mindkettő visszaigazolás szükséges az új, vagy megváltoztatott banki adatok szerinti számla fizetésekhez.