TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől Nógrád Megye Önkormányzata

0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00., xxxxxxxxx: Xxxxx Xxxxx a közgyőlés elnöke

mint megrendelő, a továbbiakban: megrendelő

másfelől a TARJÁNTERV Mérnöki Xxxxx Xxx.

Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. képviseli: Xxx Xxxxxx Xxxxxx

mint vállalkozó, a továbbiakban: vállalkozó között az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya:

1.1. A Vállalkozó vállalja, hogy – a dokumentációban megjelölt, valamint a szakmai ágazati jogszabályokban foglaltak alapján – elkészíti és a megrendelőnek 10 példányban átadja a Xxx Xxxxxx Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (jelenlegi elnevezés: BLSZSZK Xxx Xxxxxx Szakképző Iskola és Kollégium, Bátonyterenye, Ózdi út 39.) 1500 m2 –es tornacsarnoka tetőfelújítási munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációját árazott költségvetéssel.

1.2. Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozó szerződésszerő szolgáltatását átveszi és ezért a

4.1. pontban meghatározott díjat fizeti.

1.3. Vállalkozó vállalja, hogy a dokumentációt az ajánlattételi dokumentációban közölt szempontok alapján készíti el, és azt vázlattervi szinten egyezteti a megrendelővel, az üzemeltetővel, az érdekelt szakhatóságokkal és közmővekkel.

2. Felek együttmőködése:

2.1. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a szerződés teljesítésében együttmőködnek, egymást minden lényeges körülményről tájékoztatják. Ennek keretében megrendelő

– üzemeltető útján – biztosítja az intézménybe történő szabad bejárást.

2.2. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben az építésügyi vagy az érdekelt szakhatóságok, közmővek hiánypótlást, kiegészítést írnak elő, ezt e szerződés keretein belül soron kívül elvégzi.

2.3. Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozó kérésére a tervezéshez szükséges iránymutatást megadja és a döntést igénylő kérdésekben 3 munkanapon belül állást foglal.

2.4. A szerződés teljesítéséhez szükséges együttmőködés keretében a felek részéről szakmai nyilatkozattételre az alábbi személyek jogosultak:

Megrendelő részéről: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx tel.:32/620-120

Xxxxxx Xxxx tel.:32/620-105 Vállalkozó részéről: Xxx Xxxxxx Xxxxxx tel.: 32/788-572

2.5. Jelen szerződés csak a felek megállapodása alapján, írásban módosítható.

3. Teljesítés

3.1. A szerződés teljesítésének határideje: 2008. szeptember 10.

3.2. Késedelmes teljesítés esetén a vállalkozó naponta a bruttó vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles a megrendelőnek fizetni. A kötbér a számlából kerül levonásra.

3.3. Vállalkozó jogosult a 3.1. pont szerinti határidő előtt is teljesíteni.

4. A szerződés összege:

4.1. Megrendelő a szerződés szerint teljesítendő munkáért vállalkozó részére

650.000,- Ft + ÁFA

azaz hatszázötven-ezer forint + ÁFA díjat fizet.

A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a dokumentáció elkészítésével kapcsolatos járulékos költséget.

4.2. A vállalkozói díj megfizetése számla alapján 30 napon belül átutalással történik. Benyújtásának feltétele a dokumentáció átadás-átvételekor a megrendelő által kiadott teljesítésigazolás.

4.3. Fizetési késedelem esetén vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jo- gosult.

5. Egyéb rendelkezések:

5.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa elkészített tervdokumentációval kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.

5.2. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján készített dokumentációt megrendelő – további ellenérték fizetése nélkül – pályázatokhoz felhasználhassa.

5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az adott munka elvégzéséhez szükséges - jogszabályban előírt - jogosultsággal.

5.4. Megrendelő e szerződésben rögzített példányszámon felüli igényét vállalkozó a másolás költségeinek kiszámlázása mellett köteles teljesíteni.

5.5. A szerződés magyar nyelven 3 eredeti példányban készül - melyből vállalkozót 1, megrendelőt 2 példány illeti meg -, és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba.

5.6. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (telefax, tértivevényes levél) kell történnie.

5.7. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetére a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Salgótarján, 2008. év augusztus hó 11. nap

............................................................... ...........................................................

MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ

Ellenjegyezte:

………………………….

A szerződés tartalmát az üzemeltető BLSZSZK Xxx Xxxxxx Szakképző Iskola és Kollégium megismerte és a rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja.

………………………………….

ÜZEMELTETŐ