VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
./ K/
amely létrejött
egyrészről Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
adószáma: 12099461-2-42
képviselője: Xxxxxxxxx Xxxxx vezérigazgató
továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xxxx 00. adószáma: 23084454-2-42
képviselői: Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxx ügyvezető
továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alulírott napon az alábbi feitételekkel:
MUSZ/1738-1/2015 SZERZ_MUSZ/36-l/2015
1. SZERZŐDÉS TARGYA
1.1. Megrendelő megbízása alapján Vállalkozó vállalja a 1142 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00. xx. alatti Ingatlanon működő létesítmény riasztó rendszerének kiépítését, hálózatra kötését az alábbi részfeladatok szerint:
- Épületben minden kültéri nyílászáróval ellátott zóna ellenőrzésére alkalmas, az épületen kívülre nyíló ajtók nyitásérzékelővel való védését biztosító, a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. központi ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval és 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkező riasztórendszer kiépítése
1.2. Jelen vállalkozási szerződés tárgyának alapja a Megrendelő által elfogadott, Kivitelezővel helyszíni bejárás során egyeztetett műszaki tartalom alapján készült árajánlat, amely jelen szerződés 1 .sz. mellékletét tartalmazza.
2. TELJESÍTÉS, HATÁRIDŐK
2.1. Megrendelő előzetes értesítését és Kivitelezővel való egyeztetést feltételezve az alábbi tartalommal és határidőkkel teljesít Vállalkozó:
1. | I Komplett kivitelezés | | Riasztórendszer végpontjainak, nyomvonalának megtervezése, kiépítése, beüzemelése, távfelügyeletre kötése, programozása. | 2015.04.24. |
2. | Oktatás | Riasztórendszer működésének | Megrendelő igénye |
oktatása, személyzet | szerint. | ||
kódjainak felprogramozása. | |||
obiektum adatlap elkészítése. |
2.2. Vállalkozó jogosult a határidő lejárta előtt is teljesíteni.
2.3. Vállalkozó köteles teljesítése során szükség esetén egyeztetni az érintett szakági tervezőkkel Kivitelező képviselőivel ten/ezőivel. Az egyeztetéseken készült jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt Vállalkozó köteles megküldeni Megrendelő kapcsolattartójának.
2.4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik.
2.5. Felek kölcsönös egyetértésben megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a feladatát rajta kívülálló ok miatt nem tudja teljesíteni, úgy azt akadályoztatás címén írásban köteles jelezni Megrendelő felé. Az akadályoztatást közlő levélnek tartalmaznia kell az akadályoztatás okát, valamint az ebből eredő határidő eltolódást. Megrendelő, ha az akadályoztatás tényét - indokolt esetben - elfogadja, úgy az új határidő elfogadásával visszaigazolja azt, amennyiben nem ismeri el úgy írásban jelzi azt Vállalkozónak.
2.6. Vállalkozó - jogi és anyagi felelősségének terhe mellett - a jelen Szerződés aláírásával kijelenti illetve tanúsítja, hogy rendelkezik a vállalt Feladat elvégzéséhez szükséges jártassággal, jogosultságokkal továbbá garantálja, hogy a vállalt Feladat kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez szükséges minősítéssel, minőségbiztosítási rendszerrel, szaklétszámmal és egyéb kellékkel rendelkezik, illetve mindezeket alvállalkozó bevonása esetén is biztosítja.
2.7. Vállalkozó a jelen Szerződésből eredő feladatait saját maga által és/vagy kvalifikált alvállalkozó bevonásával, illetve közvetített szolgáltatás igénybevételével jogosult teljesíteni, továbbá saját felelősségére és költségére köteles vállalt feladatainak elvégzésére alvállalkozófkajt alkalmazni, valamint az általa foglalkoztatott dolgozó(k), ill. bevont alvállalkozó(k) alkalmazásának minden szempont szerinti jogszerűségéről gondoskodni. Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása, ill. közvetített szolgáltatás igénybe vétele esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglaltak kifogástalan teljesítéséért.
2.8. Vállalkozó felelős a jelen Szerződés minden részletének szerződésszerű teljesítéséért és felel az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért is, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagy alvállalkozója, esetleg más bevont harmadik személy alkalmazza, ill. használja fel.
3. FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. A vállalkozási dij összege
nettó 203. 050,- Ft + ÁFA (27%),
azaz nettó ketfőszózhóromezer- ötven forint plusz ólfalónos forgalmi adó.
3.2. A riasztóközpont helyén 230V betáp biztosítása nem a Vállalkozó feladata, a vállalkozási díj nem tartalmazza.
3.3. Vállalkozó a vállalkozási díjat kizárólag a kifogástalan és teljes körű teljesítést követő számlabenyújtással érvényesítheti. A számlák benyújtásának feltétele Megrendelő teljesítésigazolásának számlához történő csatolása.
3.4. Megrendelő részéről teljesítésigazolás aláírására jogosult személy a vezérigazgató.
3.5. A számla benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges, Postai úton benyújtott számla borítékján fel kell tüntetni a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó személy nevét is. A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint kell benyújtani, Ezek hiányában, valamint a mindenkor hatályos, számlázásra vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően kiállított számlát Megrendelő fizetés nélkül jogosult visszaküldeni.
3.6. Megrendelő köteles az általa aláírt teljesítési igazolást követően benyújtott, szabályszerűen kitöltött számla ellenértékét 30 napon belül átutalással megfizetni Vállalkozó által megjelölt bankszámlára.
4. KÉSEDELEM
4.1. Felek megállapodnak, amennyiben a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét esedékességéig nem teljesíti. Vállalkozó jogosult a késedelembe eséstől a kifizetés napjáig terjedő időre a MNB által közzétett érvényes alapkamat kétszeresének megfelelő éves késedelmi kamat időarányos részét Megrendelővel szemben felszámítani.
S. KAPCSOLATTARTÁS, UTASÍTÁS
5.1. Szerződő felek - a zökkenőmentes együttműködés biztosítása érdekében - kopcsoiattartásra az alábbi személyeket jelöli ki:
a./ Megrendelő részéről: Xxxxxxx Xxxxxx
bV Vállalkozó részéről: Xxxxxx Xxxxxx biztonságtechnikai vezető
6. FELMONDÁS, MEGSZŰNÉS
6.1. Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani, ha a Megrendelő
o a lényeges kérdésekben a Vállalkozó jelzésére határidőn beiül nem foglal állást, utasítást nem ad a Vállalkozónak,
o a teljesítést bármely oknál fogva leállítja és ennek időtartama az egy hónapot meghaladja.
6.2. A Megrendelő vállalja, hogy ha egyoldalúan írásban felbontja ezen szerződést, a Vállalkozónak az elvégzett munka készültségi fokának megfelelő díjat megfizeti.
7. EGYÉB RENDLEKEZÉSEK
7.1. Vállalkozó nem felel a rendszer azon hibáiért, amelyek a teljesítést követően, mások által végzett későbbi módosítással vagy továbbtervezéssel összefüggésben merültek fel.
7.2. A jelen szerződéshez csatolt 1 .sz. melléklet (Vállalkozó árajánlata) e szerződés részét képezi, és ebből következően a szerződés csak a mellékletben foglaltakkal együtt érvényes.
7.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI, Tv. 3.§ (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül. Kijelenti továbbá, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésekkel tisztában van és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
7.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos minden vitájukat egyeztetés keretében rendezik, bíróság elé azt csak akkor terjesztik, ha az egyeztetés véglegesen meghiúsult.
7.5. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a szerződés tárgykörére hatályos más jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
7.6. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készül. 3 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.
Budapest, 2015. hónap, nap
Váívs^amáikodási Közszoígálfató Zúi'ikörűen Muküdő^szvéii>1ársaság | |
Zuglói VárosgMdálkodósi Közszolgáltató Zrt. MEGRENDELŐ Képviselő: Xxxxxxxxx Xxxxx vezérigazgató | Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. VÁLLALKOZÓ Képviselő: Kov0cs-Csincsqfefc®9dS§yve?feti& |
ZKNP
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
0000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx xxxx 00,
Telefon: +36 1/000 00 00
RIASZTÓRENDSZER ARA3ANLAT
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00.
Az ajánlatkérő célja egy olyan riasztórendszer létesítése, amely
• Az Iroda helyiségeinek riasztórendszerrel történő védelmét lehetővé teszi.
• ügyfélszolgálaton rádiós támadásjelző gombbal van ellátva,
• ZKNP központi ügyeletére bekötött távfelügyeleti kommunikációval rendelkezik,
• Rendszer 24 órás szünetmentes tápellátással rendelkezik.
megnevezés | db | aiiyag éavséá ár | díj egység ár | anyag összesen | díj összesen | nettó összesen |
SP5050 + K32 LED kezelő szett | 1 | 33 500 | 5 000 | 33 500 | 5 000 | 38 500 |
8 zónabövitő modul | 1 | 9 000 | 2 000 | 9 000 | 2 000 | 11 000 |
16V 45VA táoeqvséq | 1 | 2 200 | 500 | 2 200 | 500 | 2 700 |
280x280 doboz | 1 | 2 200 | 1 000 | 2 200 | 1 000 | 3 200 |
Tamper kapcsoló | 1 | 550 | 200 | 550 | 200 | 750 |
Akkumulátor 12V/6.5Ah | 2 | 3 600 | 500 | 7 200 | 1 000 | 8 200 |
Kültéri hanq-fénvielző | 1 | 6 800 | 2 000 | 6 800 | 2 000 | 8 800 |
Paradox Pro infra mozqásérzékelő | 10 | 2 400 | 800 | 24 000 | 8 000 | 32 000 |
Nvitásérzékelő | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 600 |
Rem101 vezeték nélküli pánik qomb | 1 | 5 800 | 500 | 5 800 | 500 | 6 300 |
B02 beltéri hanqielző | 1 | 1 700 | 800 | 1 700 | 800 | 2 500 |
Riasztó kábel 6x0.22 | 100 | 50 | 200 | 5 000 | 20 000 | 25 000 |
Kábelcsatorna | 60 | 160 | 200 | 9 600 | 12 000 | 21 600 |
Rádió kommunikátor antennával, relépanel | 1 | 32 900 | 1 000 | 32 900 | 1 000 | 33 900 |
Eovéb anvao. prooramozás. betanítás | 1 | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 5 000 | 7 000 |
NETTÓ ÖSSZESEN | 143 250 | 59 800 | 203 050 | |||
BRUTTÓ ÖSSZESEN | 257 874 |
Riasztórendszer kiépítésének feltételei:
• munkaterület nyomvonal! egyeztetése
• központ helyén 230V hálózati feszültség biztosítása
• Külön kismegszakítóval védett, független áramkör biztosítása
Garancia
A beépített eszközökre 12 hónap teljes körű garanciát vállalunk a karbantartási szerződésben foglaltak szerint.
Határidők
Jelen árajánlatunk a rendszer teljes egészében történő megrendelése esetén 300 HUF/EUR árfolyamon 15 napig érvényes.
Kivitelezés
írásos megrendeléstől számított 10 munkanapon belül.
Fizetési feitételek
A műszaki átadást követő 8 napon beiül átutalással.
Budapest, 2015. ápriiis 15.
Xxxxxx Xxxxxx biztonságtechnikai vezető
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx Web: xxx.xxxx.xx