VALLALKOZASI SZERZŐDÉS

VALLALKOZASI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészt név:

HajdúdorogVVáárros Önkormányzata

címe: 00000000XXxxxxxxxxxxxxxxxxxx,, Xxxxxx xx 0.

telefon: ++3366((5522))557722-1-13355

fax: +36 (52) 572-054

e-mail: oonnkkoorrmmaannyyzzaat@t@hh; xxxxxxxxx.xx

képviselő: Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészt

név: „Kristály-99” Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft.

székhely: 1096 Budapest, Xxxxxxxx X. u. 27/A. központi ügyintézés helye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx 0. IL/9. cégjegyzékszám: 0011--0099--992200115544

adószám: 1111115566773344-2-2-4-433

képviseli: BBoozzssiikkAAtttiillaaééssKKaallmmáárrIImmrreeüüggyyvveezzeettőő,,KKuurruucczzBBééllaaccééggvezető

számlavezető bank neve: CIB Bank Zrt. Debreceni Fiók

bankszámlaszám: 1100770000114411-2-277889922880066-5-511110000000055

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNY

Xxxxx jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, K.É. 13732/2011. iktatási számú, 2011. június 6-án a Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja KÉ 2011. évi 65.

számában közzétett ajánlattételi felhívással megindított közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérő és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő között jött létre.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A „Hajdúdorog 0432 hrsz-ú területen található, felhagyott települési folyékony hulladék és szennyvíz fogadó tórendszer rekultivációja” című projekthez kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás.

2. TELJESÍTÉS HELYE

2.1. Hajdúdorog, hrsz.: 0432.

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

3 i. A Szerződés teljesítésének véghatárideje: jelen vállalkozási szerződés aláírásának napjától számított 60 naptári nap.

4. AZ ELVÉGZENDŐ FELADATOK

4.1. A részletes feladatleírást a műszaki dokumentáció tartalmazza, amely jelen

szerződésnek elválaszthatatlan melléklete.

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ

5.1. Szerződő felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált rögzített, fix

átalányárként határozzák meg az alábbiak szerint:

Egyösszegű átalányár (összesen): 38.999.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincnyolcmillió-

kilencszázkilencvenkilencezer forint + ÁFA.

Részletes bontásban:

Központi medencében lévő szennyezetlen víz EWC 200304 370 m3: 4.521.000,- Ft +

ÁFA

Központi medencében lévő szennyvíz iszap,

mosóvíz veszélyes hulladék EWC 190813* 759 m3: 9.273.000,- Ft + ÁFA

Földmedrű kazettákból szennyvíz iszap EWC 190814 1979 m3: 24.179.000,- Ft +

ÁFA

Ülepítő műtárgyból szennyvíz iszap EWC 190814 84 m3: 1.026.000,- Ft + ÁFA

5.2. A díj a szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Ez alól kivételt képez a Kbt. 303. §-nak megfelelő szerződésmódosítás és a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjának esete.

5.3. A díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges ráfordításokat, és valamennyi felmerülő költséget.

5.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes ismeretében állapodott meg.

5.5. A díj tartalmazza a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági és

egyeztetések költségét, illetve valamennyi engedélyezési eljárás díját is.

5.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az

2

jelen szerződésben, illetve a műszaki dokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A „Hajdúdorog 0432 hrsz-ú területen található, felhagyott, települési folyékony hulladék és szennyvíz fogadó tórendszer rekultivációja’’cím\í projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program keretein belül meghirdetett, „Települési szilárd és folyékony hulladéklerakók, állati hulladéktemetők, dögkutak rekultivációja (kódszám: ÉAOP - 5.1.2/C-09)” keretében benyújtott pályázat alapján támogatásban részesül. A pályázat azonosító száma: ÉAOP-2009-5.1.2/C-09- 2010-0006.

6.2. A Támogatási Szerződés aláírásra került. A támogatási intenzitás mértéke: 90%, így az önerő aránya 10%. A Támogató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A kifizetések pénzneme: HUF.

6.3. A vállalkozói díj 90%-ra eső részét a Közreműködő Szervezet közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel teljesíti.

6.4. Megrendelő a szerződés ellenértékét a munka elvégzéséhez kapcsolódó jelentések

leadása után, teljesítés igazolását követően egyenlíti ki a Kbt. 305. §-a és az Art. 36/A

§-a alapján. A teljesítés során 1 db számla nyújtható be. Ajánlatkérő a szerződés

ellenértékét a teljesítés igazolását követően, Vállalkozó részére egyenlíti ki a Kbt. 305.

§-a és az Art. 36/A §-a alapján,

6.5. Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.

6.6. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla kiállításától számított 45 (negyvenöt) napon belül átutalással teljesíti, Vállalkozó CIB Bank Zrt. Debreceni Fiókjánál vezetett 10700141-27892806-51100005 számú bankszámlájára. Vállalkozó minden számláján köteles fenti bankszámlájának számát feltüntetni.

6.7. A Megrendelő a Vállalkozó igénye esetén a vállalkozói díj 10 %-át, azaz tíz százalékát elérő mértékben előleget fizet a Vállalkozó bankszámlaszámára. Az előleg felhasználásának módja: a Megrendelő által biztosított előleg összege a teljesítés során a Vállalkozó által benyújtott végszámlából kerül levonásra.

6.8. A 6.7. pontban meghatározott vállalkozói előlegre jutó támogatás közvetlen kifizetése

az alábbiak szerint történik:

- a Kedvezményezett a szállító által kiállított előlegbekérőt szállítói finanszírozási mód alkalmazásával benyújtja a Közreműködő Szervezethez, az önerő kifizetésének igazolásával együtt;

- a Közreműködő Szervezet a dokumentáció ellenőrzését követően a szállító

részére átutalja a támogatást;

3

- a Kedvezményezett a szállító által a támogatás megérkezését követően kiállított előlegszámlát haladéktalanul benyújtja a Közreműködő Szervezetnek.

6.9. A számla benyújtását megelőzően Vállalkozó köteles a Megrendelő illetékes képviselőjével egyeztetni. A számla tartalmának a tényleges és az igazolt teljesítésekkel összhangban kell lennie.

6.10. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van kitöltve.

6.11. A Megrendelő kifejezetten kijelenti és hozzájárul, hogy az általa igazolt vállalkozói szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlájának terhére (Kbt. 99. § (1) bekezdés és 305. § (6) bekezdés).

7. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Megrendelő és teljes bizonyító okiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői jogosultak betekinteni a teljesítésbe és észrevételeiket jelezni, melyeket Vállalkozónak figyelembe kell vennie a teljesítés során.

7.2. A Megrendelő és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazott Közreműködői jogosultak a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni.

7.3. Megrendelő köteles a teljesítés helyét Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. Vállalkozó a közművek igénybevételénél a Megrendelővel állapodik meg, ennek költségei a Vállalkozót terhelik.

8. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására.

8.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani.

8.3. Vállalkozó jogosult - a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén - a megjelölt határidők

előtti teljesítésre.

8.4. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt a teljesítés helyén a Megrendelő képviselőjének átadni.

4

8.5. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő megfelelően meghatalmazott

Képviselőivel és Közreműködőivel.

8.6. A Vállalkozó jogosult alvállalkozó igénybe vételére, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel, azonban köteles az általa foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat az általuk végzett tevékenység megnevezésével a munka megkezdése előtt Megrendelőnek írásban bejelenteni. Amennyiben az alvállalkozó által elvégzett munka ellenértéke meghaladja a közbeszerzés ellenértékének tíz százalékát, akkor a feladatot a Vállalkozó kizárólag az ajánlatban megnevezett személy/szervezet bevonásával teljesítheti. Ettől a Vállalkozó csak a Kbt. 304. § (3) bekezdése alapján térhet el a Megrendelő előzetes írásos beleegyezésével.

8.7. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban

jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad.

8.8. Amennyiben a dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, ez a megnevezés csak a közbeszerzési tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, de nem kizárólagos. Ez esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell [Kbt. 58. § (7) bekezdés], a Megrendelő a „vagy azzal egyenértékű” teljesítést elfogadja.

8.9. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt minőségű anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel.

8.10. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását úgy kell végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata, és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy környezetszennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség és következmény.

8.11. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a teljesítéshez szükséges valamennyi segédszerkezet (technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a teljesítés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.

8.12. Vállalkozó köteles az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni. A teljesítés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata.

5

8.13. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:

- a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, szakmai,

munkaügyi);

- a helyi körülményeknek megfelelően a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat megtartani;

- a szükséges egyéni védőfelszereléseket - továbbá, ha indokolt, a kollektív

védőeszközöket - megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani;

- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az engedélyt elkészítette, és azt a Megrendelő jóváhagyta, továbbá ha az abban foglalt feltételeket a helyszínen megvalósították;

- a munkaterületet munkavédelmi és tűzvédelmi szempontból a Megrendelőtől - a munka megkezdése előtt írásban - kell átvennie (az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése Vállalkozó feladata).

8.14. Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles dolgozóit cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni, vagy kötelezi dolgozóit, hogy a vállalkozó cég nevét, címét, és a dolgozó nevét tartalmazó kitűzőt vagy igazoló kártyát munkavégzés közben tartsák maguknál.

8.15. A Vállalkozó saját költségén köteles a teljesítés során:

- teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését;

- biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek;

- megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy egyéb okok eredményeznek.

8.16. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a műszaki leírásban és a vállalkozó részletes árajánlatában (a költségvetési kiírásban) meghatározott mennyiségek teljes egészében megvalósításra kerültek.

8.17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi munka az 1.1. pontban hivatkozott pályázati projekt keretében valósul meg, ezért kötelezettséget vállal a pályázat zökkenőmentes elszámolásának adminisztratív támogatására, a Megrendelő által igényelt dokumentumok pontos, precíz elkészítésére. Az elszámolások hiánypótlásai során is rendelkezésre áll és az igényelt dokumentumokat a tudomásra jutástól számítva mihamarabb, de legfeljebb négy munkanapon belül szolgáltatja.

9. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS

9.1. Szerződő Xxxxx kötelezettséget vállalnak a szolgáltatás megvalósítására irányuló együttműködésre és arra, hogy a megvalósulást akadályozó tényezőkről egymást megfelelő határidőben kölcsönösen tájékoztatják.

6

9.2. A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a Megrendelő utasításai, észrevételei, közlései csak írásbeli nyilatkozat formájában hatályosak. Megrendelő utasításainak Vállalkozó általi betartási kötelezettsége tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

9.3. A munkáért felelős személyek, kapcsolattartók:

Megrendelő részéről: Xxxxx Xxxxx polgármester

Címe: 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x. 4. sz.

Telefon: +36 (52) 572-135

Fax: +36 (52) 572-054

E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Vállalkozó részéről:

Szerződés tekintetében: Xxxxxx Xxxxxx, ügyvezető Címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx 0. Telefon: 30/000-0000

Fax: 52/530-261

E-mail: xxxxxxxx00@xxxxxxxx00.xx

Műszaki részek tekintetében: Xxxxxxx Xxxxxx, műszaki vezető

Címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx 0.

Telefon: 30/000-0000

Fax: 52/530-261

E-mail: xxxxxxxx00@xxxxxxxx00.xx

10. KÁRTÉRÍTÉS

10.1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Vállalkozó felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta.

11. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

11.1. Késedelmi kötbér összege a véghatáridő túllépése esetén 390.000,- Ft/naptári nap.

11.2. Megrendelő azonnali hatállyal jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült ok miatt nem kezdi meg a teljesítést a szerződésben rögzített időpontig vagy igazolatlanul megszakítja a munkák folytatását. Ezekben az esetekben Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a, azaz 7.799.800,- Ft.

11.3. A kötbér érvényesítése nem záija ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak érvényesítését. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető.

11.4. Megrendelő a kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak,

mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért. A kötbér megfizetésének elmaradása esetén Megrendelő jogosult azonnali beszedési megbízást, inkasszót benyújtani Vállalkozó bármelyik bankszámlájára.

11.5. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerződésben meghatározott feltételeknek.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE

12.1. A szerződés módosítása csak a Kbt. előírásainak betartásával, a Felek egyező

akaratnyilatkozata alapján írásban történhet.

12.2. A Megrendelő a Vállalkozó súlyosan szerződésszegő magatartása, a Megrendelő érdeksérelme esetén jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani a szerződést. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően a teljesség igénye nélkül pl.:

a Vállalkozó ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a teljesítést; a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére nem javítja ki;

a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd- vagy felszámolási eljárás indul ellene.

13. kör nyezet védel mi e l ő ír áso k (zö l d szempo nt o k )

13.1. A szolgáltatás nyújtása során Vállalkozó - az elővigyázatosság elvének figyelembe vételével - vállalja az alábbiakat:

- jelen szerződés teljesítése során környezeti szempontokat alkalmaz a teljesítéssel összefüggő eszközök, alapanyagok beszerzésénél. Környezeti szempontból előnyösebb eszköz, termék, alapanyag (továbbiakban: eszköz): azon eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik vagy olyan eszköz, szolgáltatás, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből vagy a szerződési, vagy a szállítási feltételekből egyértelműen megállapíthatók;

- jelen szerződés teljesítése során alacsony természeti erőforrás használattal járó megoldást, megoldásokat alkalmaz a tevékenység ellátásához szükséges szállítások során. Alacsony természeti erőforrás használattal járó teljesítés lehet: alternatív közlekedési módozatok igénybevétele, alacsonyabb üzemanyag felhasználású gépjárművek használata. Ilyen továbbá a szállítandó dokumentációk, a szükséges terepi munkát végző dolgozók szállításának egyéb szállítási tevékenységgel történő összevonása (egy tételben, egy úttal való szállítás), környezeti szempontból előnyösebb szállítási módozatok - vasúti -, illetve megoldások, mint csúcsidőn kívüli szállítás alkalmazása;

- a környezeti elemek kímélése, takarékos használata;

a hulladékkeletkezés csökkentése;

- a fajlagos vízfelhasználását csökkenti;

a fajlagos energiafelhasználását csökkenti;

- újrapapír használata az irodai munkák során;

az előállított anyagok újrafelhasznált papíron kerülnek kétoldalas formában

kinyomtatásra;

- az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett;

a munkafolyamatok környezetre gyakorolt hatásának folyamatos figyelése és

értékelése;

a környezeti megfelelőség folyamatos fejlesztése;

a környezettudatos magatartás fenntartása mind a munkavállalók, mind a

szolgáltatásban partnerként résztvevők esetében.

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát - fokozott együttműködési kötelezettség mellett - tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, s a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem jön létre, úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő vagyonjogi ügyeik tekintetében kikötik - hatáskörtől függően - a Hajdúböszörményi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

14.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire - az irányadók.

14.3. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2

példány a Vállalkozót illeti meg.

14.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;

Vállalkozó ajánlata annak minden részével és mellékletével együtt;

ÉAOP Támogatási Szerződés és annak mellékletei.

Xxxxxxx tanúsításaként Xxxxx jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként - a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag igák alá.

Hajdúdorog, 2011. augusztus 8.

”KRISTÁLY-99” Kft.

1096 Badipest, Xxxxxxxx X. u. 27/A. Fővárosi Bíróság

9