VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződő felek:
Megrendelő:
Neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata |
Címe: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx 000. |
Tel.: x00 00000000 |
Adószám: 15725527-2-04 |
Képviseli: Xxxxx Xxxxxx polgármester |
Vállalkozó:
Neve: Swietelsky Magyarország Kft. |
Címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 00. |
Tel.: 66/520-750 |
Pénzintézet megnevezése: K&H Bank Rt. |
Bankszámla száma: 10400968-50504854-52531003 |
Cégjegyzékszám: 01 – 09 – 897738 |
Adószám: 14300327-2-44 |
Képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx területi főmérnök és Xxxxxxxxx Xxxxx irodavezető |
1. Preambulum
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le „Útépítés, út karbantartási és parkoló építési-felújítási beruházás 2018” elnevezéssel. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2018. június hó 19 napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint.
2. A szerződés tárgya A munka megnevezése:
Útépítés, út karbantartási és parkoló építési-felújítási beruházás 2018
1. A város belterületén kátyúzás
A hibás felületet minden esetben élvágással vagy marással kell körül határolni. A letisztított helyreállítandó burkolatfelületen a beépítést melegen beépíthető aszfaltkeverékek esetében minden esetben meg kell előzni a rétegek összeragasztását elősegítő gyorsan törő kationaktív bitumenemulzió permetezésnek. 1 m2 felületre számítva a megfelelő ragasztáshoz 0,8-1,0 kg emulzió kiszórása szükséges. Miután a felületre kiszórt gyorsan törő bitumen emulzió
megtört, kezdődhet a helyreállítás. A helyreállítandó felületre kiszórt 140-160 C fokos hőmérsékletű aszfaltot vibrohengerrel kell betömöríteni. A munkahézagokat ki kell önteni. A marásból, bontásból kikerülő anyagot a Megrendelő által kijelölt helyre kell szállítani.
2. Besenyszegi út javítása
A töltésen vezető aszfalt burkolatú úton 455 m hosszúságban és 4,0 m szélességben szükség szerint átlagosan 5 cm vastag kiegyenlítő réteget kell képezni 0/22 zúzottkőből, melyre gépi bedolgozással 5,0 cm AC 11 kopóréteget kell építeni.
A munkaterületen az út két oldalán 0,5 m szélességben padkarendezést kell végezni földfeltöltéssel.
Az útcsatlakozásoknál a meglévő burkolatot a szükséges mértékben vissza kell bontani. Felület: 1820 m2
3. Németzugi sor földút stabilizációja
Az útszakasz középső szakaszán 70m hosszúságban és 3 m szélességben földút stabilizációt kell végezni (20 cm FZKA+5 cm kiékelés).
A tereprendezést követően lehet bedolgozni a 20 cm vastag FZKA útalapot, melyet vibrohengerrel kell tömöríteni. Az 5 cm vastag 0/20-as szemcse összetételű kiékelő réteget a terítés után szintén tömöríteni szükséges. Az út mellett 0,5-0,5 méter szélességben a padkát rendezni kell. A stabilizálandó felület 210 m.
4. Kenderáztató utca útépítés:
Külön műszaki leírás szerint. A 0+000 és a 0+190 szelvények között 2017-ben megépült. A 0+190 és a 0+269,09 szelvények közötti szakasz építendő.
5. Blaha út és Korányi út kereszteződésében kanyarodó ív szélesítés:
A Blaha út és Korányi út kereszteződésében található gépjármű parkoló bejárata mellett háromszög alakban a meglévő pálya burkolattól számítva 35 cm mélységű tükröt kell készíteni 20 m2 felületen, melyre 30 cm vastag FZKA útalapot (25 cm FZKA+5 cm kiékelés), majd 5 cm vastag AC 11 aszfalt réteget kell építeni.
A meglévő aszfaltburkolatot a csatlakozásánál meg kell vágni és a munkahézagot bitumen emulzióval ki kell önteni.
Felület: 20 m2
6. Gyepmesteri út kátyúzása
Az útszakasz kezdő és végszelvényei között összesen 300 m2 felületen a legmélyebb útalap megsüllyedéseket átlagosan 8 cm vastagságban, jól tömörödő 0/22 szemcseméretű kőzúzalékkal fel kell tölteni és a feltöltéseket géppel tömöríteni kell.
Felület: 300 m2
7. Xxxx Xxxxxx utca és Blaha út kereszteződésében térburkolat építés
A Xxxx Xxxxxx utcában a Blaha L. úti csatlakozása és Blaha út 2-6. számú ingatlan kapubejárója között átlagosan 2,7 m szélességben, összesen 52 m2 felületen 49 cm mélységű tükröt kell készíteni. A tükörrendezést követően 20 cm vastag fagyvédő és 20 cm vastag CKt4 alapréteget kell készíteni melyre 6 cm vastag betonidomköves burkolatot kell kiépíteni.
8. Xxxxx xxxx 00. számú ingatlan előtti parkoló felújítása
A meglévő parkoló gyeprács burkolatát és a burkolat alatti szennyezett homokágyazatot a szükséges mértékig vissza kell bontani. A parkoló szegélyköveinek tisztítását követően a visszanyert gyeprácsköveket átlagosan 4 cm vastag homok vagy 4/11 murva rétegre, 4/11 murva kiékeléssel kell kiépíteni.
9. Xx xx 0. szám alatti ingatlanon útépítés
Az ingatlan udvarán a meglévő aszfalt burkolattól a piactér irányába, a meglévő térburkolatig 33 m hosszúságban és 3 m szélességben 35 cm mély tükröt kell készíteni. A rendezett tükörbe 15 cm vastag fagyvédő és 20 cm vastag CKt4 alapréteget kell készíteni, melyre 5 cm vastag AC11 aszfalt kopóréteget kell felhordani.
Az út és a meglévő burkolat csatlakozásánál a kerítést vissza kell bontani és új kétszárnyas, zárható és korrózió védelemmel ellátott nagykaput kell elhelyezni.
A piac területén összesen 22 db monolit beton padlábat el kell bontani és a bontási helyeket 10*20*6 cm idomkővel helyre kell állítani.
Az út két oldalán M56-ból padkát kell készíteni 50 cm szélességben.
A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:
A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás, műszaki dokumentáció, árazott költségvetés és tervdokumentáció alapján kell végezni.
A teljesítés helye:
Gyomaendrőd közigazgatási területe
A munkavégzések során beépíthető anyagok
Az építési munka során bármely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendeletben leírtaknak. A költségvetésben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A megadott gyártmányok helyett a nevezettel azonos műszaki paraméterrel rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőség-igazolással, ill. 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozattal.
3. A vállalkozási ellenértéke
A teljes körű vállalkozási díj:
29.060.994,-Ft + 7.846.468,- Ft ÁFA = 36.907.462,- Ft,
azaz
huszonkilencmillió-hatvanezer-kilencszázkilencvennégy Ft (nettó) + hétmillió- nyolcszáznegyvenhatezer-négyszázhatvannyolc Ft ÁFA (27 %) = harminchatmillió- kilencszázhétezer-négyszázhatvankettő forint (bruttó).
A vállalási összeg I. osztályú anyagok és munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix áron, az anyagár és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám figyelembe vételével tartalmazza a tervekben, engedélyekben és a szerződésben megadott valamennyi tevékenység költségét.
Vállalkozó a jelen szerződéses aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat (építési engedélyek, tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetést) átvette, azokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3. pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg.
Vállalkozó kijelenti, hogy a létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. Kijelenti továbbá, hogy a számítás során a hatályos minimális építőipari rezsióradíj rendelet előírásait figyelembe vette.
A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni az engedélyes és kiviteli tervdokumentációkban, a műszaki leírásban szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, illetve használatba nem helyezhető.
Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunka felmerülését előzetesen be kell jelenteni a Megrendelő részére. A pótmunka elszámolása külön megállapodás szerint történik a Kbt. szabályainak figyelembe vételével.
A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. §. (3) szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a vállalkozóként szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A vállalkozási díj fedezetet nyújt:
A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon túlmenően az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania:
⮚ A műszaki tervdokumentációban leírt munkák teljes körű elvégzésére és átadására,
⮚ A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
⮚ A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
⮚ A kivitelezéshez szükséges víz, villamos energia költségeire,
⮚ Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire,
⮚ A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításának költségeit;
⮚ Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
⮚ Az üzemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának költségeire, költségeire,
⮚ Xxxxx szerződés tárgyában szereplő munka teljes körű felelősségbiztosításának a költségére,
⮚ A közúti és egyéb forgalom építési munkák alatti korlátozásának, és szabályzásának a költségére,
⮚ A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
⮚ A beruházás során felmerülő zöldkár, és egyéb károkozás költségeire.
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.
4. Határidő, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések A munkaterület átadása, munkakezdés
A munkaterület átadása a vállalkozási szerződés aláírásának napját követő 5 munkanapon belül történik meg.
Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés
A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal kapcsolatban a műszaki leírásban és építési engedélyekben előírt valamennyi munkát, valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótmunkákat maradéktalanul elvégezte.
A szerződés teljes-körű teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 60 nap.
A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson történik a Megrendelő által. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal átvett.
A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevétele
Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő és a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr utasításait köteles figyelembe venni.
Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontjával összefüggésben:
Megrendelő alvállalkozók igénybevételéhez hozzájárul.
6. Késedelmes tejesítés, meghiúsulási kötbér
Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.
A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3. pont szerinti nettó vállalkozói díj 1 %/napnak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.
Felek megállapodnak abban, hogy vis maior típusú késedelmi ok esetén a befejezési határidőt módosítják. Vis maiornak tekinthető a rendkívüli időjárás (belvíz, árvíz, földrengés, háború, villámcsapás, stb.). A rendkívüli időjárás tényét, ha ez a munkavégzést akadályozza felek az építési naplóban rögzítik.
Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a Megrendelőnek a nettó vállalási ár 30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség.
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt túllépte és a Megrendelő által biztosított újabb (legalább 30 napos) határidő alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit.
A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni.
7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK OKOZTA KÁROK
Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás
A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.
A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendeletben leírtaknak.
Minőségi elvárás
A Vállalkozó valamennyi elvégzendő munkatétel vonatkozásában I. osztályú anyagokat épít be, I. osztályú munkavégzés mellett. A vállalkozási díj ezek figyelembevételével kerül kidolgozásra a részletes költségvetési kiírás beárazásával.
Garancia, szavatosság, jótállás
A szerződés tárgyának minden részére teljes körűen és egységesen kiterjedő garanciális, szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.
Vállalkozó az elvégzett munkákra 24 hónap jótállást vállal, és a Ptk.-ban meghatározott jótállási kötelezettség terheli.
Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.
Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles gondoskodni.
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni.
Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 3. pont szerinti vállalkozói díj 5%- ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot nyújtani.
A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A jóteljesítési biztosítéknak jelen szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően a jótállási idő teljes időtartama alatt kell rendelkezésre állnia.
Megrendelő jogosult arra, hogy amennyiben a jótállás időtartama alatt Vállalkozó nem tesz eleget – írásbeli felszólítás ellenére - 15 napon belül jótállási kötelezettségeinek, abban az esetben a Megrendelő jogosult a hibás teljesítést más vállalkozóval elhárítani, kijavítani és ennek költségét a jóteljesítési biztosítékból levonni, annak terhére rendezni.
8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA
Megrendelő kapcsolattartója
Név: Xxxxx Xxxxxx
Cím: 0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx 000. Telefon: 36-30/000-0000
E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Vállalkozó kapcsolattartója:
Név: Xxxxx Xxxxxx
Cím: 5600 Békéscsaba, Xxxxx xx 00. Telefon: +36-30/000-0000
E-mail: xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrzi. A Műszaki ellenőrzést a Megrendelővel megkötött megbízási szerződésben szereplő személy látja el. A teljesítésigazolás kiadására Xxxxx Xxxxxx polgármester jogosult.
Műszaki ellenőr: Xxxxxxx Xxxxxx
címe: 5600 Békéscsaba, Batthyány u.4.
A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkaterület átadás-átvételétől a Vállalkozó köteles építési naplót vezetni, melybe a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos megjegyzések kerülnek be. A megjegyzésekre a Megrendelő, a Vállalkozó képviselője, a műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető jogosult. A bejegyzésre 8 napon belül köteles a másik fél válaszolni, az ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, aminek következményét a mulasztott fél köteles vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a felek viszonyában érvénytelen, ahhoz joghatás nem fűződik.
Szerződésmódosítás
A Felek a szerződést csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti feltételek esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.
Az együttműködés elvei
A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Írásban történő értesítésnek felek a faxon, levélben, e-mailben történő értesítést fogadják el.
9. Műszaki átadás
Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:
⮚ kivitelezői nyilatkozatot. (2 pld.),
⮚ a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat (2 pld.),
⮚ a megfelelősséget, igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
⮚ a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelet szerinti megfelelőség-igazolását,
⮚ a megvalósulási tervdokumentációt „D” terv (2 pld.),
⮚ a vagyonnyilvántartáshoz szükséges mennyiségi és költségadatokat,
⮚ építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,
10. Utófelülvizsgálat
A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően a munkát újból meg kell vizsgálni a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét képezi.
11. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS
Számla, rész-számla benyújtása, kifizetése
Megrendelő előleget nem fizet.
Megrendelő 1-1 alkalommal biztosít lehetőséget részszámla és végszámla benyújtására, az alábbiak szerint:
A részszámla benyújtására 50 %-os igazolt készültségnél kerülhet sor, melynek összege a nettó vállalkozási díj 50 %-a (és az azt terhelő egyenes vagy fordított áfa).
Vállalkozó a végszámla benyújtására a szerződés 100 %-os teljesítettsége esetén jogosult. A végszámla kibocsátásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a teljesítésigazolás kiadása.
Vállalkozó a részszámla és a végszámla benyújtásakor külön számlán köteles feltűntetni az egyenes és fordított áfát tartalmazó ellenszolgáltatási összegeket.
Megrendelő a műszakilag igazolható teljesítést követően a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján biztosítja a finanszírozást a vállalkozói díjból a részszámla vonatkozásában.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. Xxxxxxxxxxx a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)
A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/B. §-ai szerint történik meg.
Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a megrendelő a Kbt. 135. § rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk-ban foglaltak szerint.
12. Egyéb
A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet köteles a megrendelőnek írásban igazolni.
Megrendelő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez alávetik magukat hatáskörtől függően a Szarvasi Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt esetekben felmondani.
A jelen szerződéses megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a szerződéses megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen szerződéses megállapodással együtt a szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.