ÁSZF/

MVM XPERT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÁLLALKOZÁSI, KIVITELEZÉSI, TERVEZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ MVM XPERT ZRT. MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN

/ÁSZF/

Feltéve, hogy a Felek (a továbbiakban: „Felek”) írásban másképpen nem állapodnak meg, az MVM XPert Zrt. (a továbbiakban: „Megrendelő”) jelen általános szerződési feltételei (a továbbiakban:

„ÁSZF”) alkalmazandók minden olyan vállalkozási, kivitelezési, tervezési szerződésre (a továbbiakban: „Szerződés”), amelyet az MVM XPert Zrt., mint a Megrendelő köt a szolgáltatást nyújtó vállalkozóval (a továbbiakban: „Vállalkozó”).

A Szerződés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását.

Az ÁSZF részét képezi a Szerződésnek, azzal együtt kezelendő. Abban az esetben, ha a Szerződés szövege és a jelen ÁSZF-ben foglaltak egymásnak ellentmondanak, a Szerződésben foglaltak az irányadóak.

1. Szerződéses dokumentációk és információk használata, Bizalmas információk

1.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és a mellékletek szövege, a Szerződés és a mellékletek előírásai alapján készült dokumentumok, rajzok, eljárások, egyéb adatok, információk üzleti titoknak minősülnek és a másik fél előzetes engedélye nélkül nem hozhatók nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására.

1.2. A Felek a másik Féltől kapott bizalmas információkat és dokumentumokat a Szerződés

teljesítéséhez szükséges mértékben használhatják fel.

1.3. Felek titoktartási kötelezettsége munkavállalóikra, ügynökeikre, tagjaikra és vezetőikre, továbbá alvállalkozóikra és kapcsolt vállalkozásaikra (a továbbiakban együttesen: „Közreműködők”) is vonatkozik, akik a titoktartási kötelezettséget valamennyi Fél írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel.

A titoktartási kötelezettség tekintetében az üzleti titok átadásának tilalma nem vonatkozik a Megrendelő tekintetében a Fővállalkozói szerződés megrendelőjére.

1.4. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 000-000.; cégjegyzékszám: 00-00-000000.; rövidített neve: MVM Zrt.) – az MVM Csoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében –, valamint a Megrendelő számláit szerződés alapján kezelő MVM Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, II. Xxxxx Xxx pápa tér 20.; cégjegyzékszáma: 01-10- 048351; továbbiakban: MVM Services Zrt.) a Felek által kötött Szerződésbe betekintsen, az abban foglaltakat megismerje. Az MVM Zrt.-t és az MVM Services Zrt.-t a megismert és átadott adatok tekintetében a Megrendelővel azonos titoktartási kötelezettség terheli, amely kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozóval szemben a Megrendelő köteles helytállni.

1.5 A magyarországi MVM cégcsoporthoz tartozó MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 000-000.; cégjegyzékszám: 00-00-000000.; rövidített neve: MVM Zrt.) és egyszemélyes vagy többségi tulajdonú leányvállalatai az üzleti titok megszerzése szempontjából nem minősülnek harmadik személynek, azaz a Megrendelő jogosult az MVM Zrt. és leányvállalatai előtt felfedni a Szerződéssel kapcsolatos üzleti titkot, az MVM Zrt. és leányvállalatai pedig jogosultak az így megszerzett üzleti titkot – a Vállalkozó további külön hozzájárulása nélkül is – hasznosítani.

1

Vállalkozási ÁSZF_XPert_megrendelő Hatályba helyezve: 2023.01.01 Verzió: XP_Vall.ÁSZF_2023_01

1.6.Egyik Felet sem terheli a titoktartási kötelezettség, amennyiben az üzleti titokkal kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul, továbbá bármely Fél jogosult a Szerződés, valamint a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi.

1.7. Felek kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a másik fél közzétegye a Szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgt.) 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben a Szerződés értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a Kgt. 2. § (3) bekezdésében hivatkozott értékhatárt.

1.8. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

1.9. Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

1.10. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a jogosult az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott szankciókat érvényesítheti a másik Féllel szemben, valamint a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott vagyoni kárért teljes körű kártérítési kötelezettség, a nem vagyoni sérelmekért pedig teljes körű sérelemdíj fizetési kötelezettség terheli a titoktartási kötelezettségét megszegő Felet.

2. Vállalkozó feladatai, teljesítése, Alvállalkozók

2.1. A Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező létesítmény kivitelezését és üzembe helyezését a Szerződésben felsorolt dokumentumokban meghatározott minőségben, műszaki tartalommal és határidőben elvégezni. Vállalkozó feladata a Szerződésben jelzett műszaki tartalom végrehajtása, a Megrendelő erre illetékes, Szerződésben kijelölt munkatársának a fenntartási pontokon történő ellenőrzési tevékenysége mellett.

2.2. Vállalkozó akkor teljesít megfelelően, ha a Szerződést az előírt határidőben annak feltételei szerint szerződésszerűen teljesítette, a Szerződés tárgyát képező feladatokat maradéktalanul elvégezte, az így létrehozott létesítményt, valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges dokumentációkat, jegyzőkönyveket (nyilatkozatok, tervek, stb.) a Megrendelő részére átadta, és azokat a Megrendelő hiánytalanul átvette és elfogadta.

2.3. A hatályos jogszabályokban, szakmai előírásokban, szabványokban előírtakon kívül átadandó dokumentumokat a Szerződés mellékletei tartalmazzák. A Vállalkozó a munkavégzés folyamán köteles betartani az ezekben foglaltakat.

2.4. Vállalkozó szavatolja,

- hogy az általa szállított anyagok, berendezések, valamint az elvégzett munka a teljesítéskor megfelelnek a Szerződésben és az alkalmazandó jogszabályokban rögzített követelményeknek,

- az általa a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások minőségét, teljességét és a szerződéses célra

való alkalmasságát,

- hogy a Szerződés teljesítése során átadott létesítmény, berendezés, szellemi termék stb. használatát harmadik személy joga nem korlátozza, akadályozza.

2.5. Amennyiben a létesítmény, illetve megvalósuló mű részben nem felel meg a Szerződésben meghatározott minőségi elvárásnak, úgy a Megrendelő jogosult dönteni arról, hogy a csak részben szerződésszerűen teljesített munkát teljesítésként árleszállítással elfogadja-e, vagy ragaszkodik annak kijavításához.

2.6. A Vállalkozónak el kell látnia továbbá minden olyan, a Szerződést alkotó, mellékletét képező okmányokban külön nem említett tevékenységet is, mely a Szerződés szerinti teljesítéshez, illetve a Szerződés alapján létrehozott létesítmény vagy mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges.

2.7. A Szerződés teljesítése során tett nyilatkozatainak tartalmáért a Vállalkozó közvetlenül is felelősséggel tartozik.

2.8. Amennyiben Vállalkozó a Szerződést vagy annak egy részét az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (Paksi Atomerőmű) területén (Üzemi Terület) teljesíti, úgy Vállalkozó köteles az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Területére való belépéshez szükséges regisztrációt elvégezni, amellyel magára nézve kötelezőnek fogadja el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Területére irányadó szabályokat, valamint az azok megszegésére irányadó szabályokat és kötbérek mértékét. Vállalkozó teljeskörűen köteles helytállni közvetlenül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányában a hivatkozott Üzemi Területi szabályok megszegése esetén, továbbá amennyiben ebből fakadóan az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Megrendelő irányában is hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, illetve követelést támaszt, Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ebből fakadó teljes kárát és költségét, tekintet nélkül a Szerződés esetleges eltérő rendelkezésére.

2.9. Regisztrációt követően az alábbi linken érhetők el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Vállalkozóra irányadó szabályzatai, Irányítási Rendszer Kézikönyv függelékei, valamint eljárásrendjei: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxx/Xxxxx/xxxxxxx.xxxx

2.10. Vállalkozó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemeltetésében álló Paksi Atomerőmű Üzemi Területére vonatkozó üzemi szabályokat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egyoldalúan bármikor módosíthatja.

2.11. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes, kifejezett írásos engedélyével jogosult a tevékenység ellátásához teljesítési segédet, alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt (a továbbiakban ezek együttesen:

„Közreműködő”) igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett Közreműködő tevékenységéért úgy felel, mint ha a munkát maga végezte volna el. Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely a jogosulatlanul igénybe vett Közreműködő igénybevétele nélkül nem következett volna be.

2.12. A kivitelezés ellenőrzésének biztosítása érdekében Vállalkozó köteles Megrendelőt minimum 5 (öt) munkanappal az adott tevékenység megkezdése előtt heti bontásban és rendszerességgel írásban tájékoztatni a tervezett munkákról. A tervtől eltérő változásokat és azok okait a változást megelőzően legalább 1 (egy) munkanappal korábban tartozik jelezni. A tájékoztatási kötelezettség kiterjed a pontos helyszín megjelölésére is. A Vállalkozónak a Megrendelő kívánságára – a Megrendelő képviselője által meghatározott időpontban – jóváhagyásra be kell mutatnia az általa elvégzett számításokat, műszaki paramétereket és a megvalósítási feltételeket. Megrendelő jogosult továbbá Vállalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor ellenőrizni, amely során Vállalkozó együttműködésre köteles.

2.13. A fentieken túl Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

2.14. A kivitelezés előkészítése során a Vállalkozó feladata a kivitelezés megvalósításához szükséges minden engedély beszerzése, valamennyi érintett fél kiértesítése, ill. tájékoztatása, ezek dokumentálása és egy eredeti példány átadása a Megrendelőnek.

2.15. A Vállalkozónak részt kell vennie a Megrendelő által összehívott koordinációs tárgyalásokon.

3. Építési napló, munkavédelem

3.1. Építési napló:

Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabályai szerint köteles e-építési naplót (a továbbiakban: építési napló) nyitni, vezetni, amelyben valamennyi munkavégzési napon rögzíti a munkafázisonkénti teljesítéseket. Azon a napon, amelyen munkavégzés nem történik napi jelentés nem szükséges, azonban ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplóban történik a munkafázisonkénti munkaterület átadása is. Az építési naplót az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni.

Az építési naplóban Vállalkozó felelőst nevez meg a Megrendelővel a helyszínen való közvetlen kapcsolattartásra és a koordinálási feladatok elvégzésére.

Amennyiben Felek a Szerződésben az elszámolás alapjául az elvégzett építési- szerelési munkamennyiséget határozzák meg, úgy Vállalkozó a jelen bekezdésben hivatkozott kormányrendeletben meghatározott ún. felmérési naplót is köteles vezetni, amely az építési napló melléklete, annak része.

A Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell javítania minden, a műszaki ellenőrzési tevékenység során a Megrendelő által kifogásolt és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát.

Az építési napló Vállalkozó általi nem megfelelő, hiányos vagy nem vezetésére visszavezethető minden következmény, kár a Vállalkozót terheli.

Vállalkozó köteles az építési naplóban tett bejegyzésekre 3 napon belül az építési naplóban válaszolni.

3.2. Munkavédelem

3.2.1. Vállalkozó a teljesítési hely teljes területén és a Szerződés teljesítése során mindvégig köteles betartani és betartatni a hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és baleset-megelőzési óvórendszabályokat. Ezek elmulasztása esetén a Megrendelőt semmilyen felelősség nem terheli. Ezek megszegésével okozott kár, büntetés, kiszabott bírság stb. összege a Vállalkozót terheli, a Megrendelő jogosult ezek vonatkozásában a Szerződésben meghatározott Vállalkozói díjjal és a jelen ÁSZF szerinti biztosítékokkal szemben beszámítással élni.

3.2.2. Vállalkozó gondoskodik a szükséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szükséges megfelelő képzettségű munkaerő jelenlétéről, a dolgozók törvényben előírt oktatásának, egészségügyi alkalmasságának, megfelelő szakképesítésének biztosításáról, és a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a tevékenységhez szükséges technológia ismeretéről és ismertetéséről, valamint azok betartásáról és betartatásáról.

Vállalkozó biztosítja továbbá a szükséges tárgyi feltételeket: a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, egyéb eszközök megfelelő színvonalon történő rendelkezésre állását, melyek őrzéséről saját kockázatára és költségére folyamatosan köteles gondoskodni. Vállalkozó biztosítja a védő eszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon való rendelkezésre állását, a feladat elvégzéséhez szükséges kommunikációs eszközök meglétét.

3.2.3. A nem megfelelő munkavégzésből, ill. munkavédelmi, biztonságtechnikai előírások be nem tartásából bekövetkező valamennyi közvetlen és közvetett kár ellenértékét Vállalkozó megtéríti, továbbá baleset esetén annak valamennyi jogkövetkezményét viseli.

3.2.4. A Vállalkozó munkavállalóit (alvállalkozóit) ért sérülésekért, balesetekért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik, az esetleges sérüléseket, baleseteket kivizsgálja, bejelenti és nyilvántartja. A munkabaleset bekövetkezéséről Vállalkozó azonnal értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő képviselője részt vesz a munkabaleset kivizsgálásában. A baleseti jegyzőkönyv tartalmát a Megrendelő képviselőjének jóvá kell hagynia.

3.2.5. Megrendelő a Vállalkozó helyszíni képviselője részére az adott munka biztonságos végzéséhez szükséges munka-, baleset- és tűzvédelmi helyszíni oktatást megtartja, melynek alapján a Vállalkozó helyi képviselője köteles kioktatni a munkacsoportját és igénybe vett Közreműködőit.

3.2.6. Vállalkozó a termékeket és a szolgáltatásokat az elvárható szakértelemmel készíti vagy biztosítja, valamint felügyeletet és irányítást gyakorol a felhasznált eszközök, az alkalmazott módszerek és technológiák, a választott eljárások, valamint a munka minden részletének elvégzése és összehangolása tekintetében.

4. Felelősségbiztosítás, kárkockázat, környezetvédelem

4.1. Vállalkozó, amennyiben megfelelő felelősségbiztosítással nem rendelkezik, köteles általános felelősségbiztosítást kötni a Szerződéssel kapcsolatos tevékenységeire a Megrendelő által elfogadott biztosítóval, továbbá gondoskodnia kell arról, hogy ezen biztosítás a Felek közötti szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt folyamatosan fennálljon.

4.2. A biztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó által beszállított, gyártott bármely termék és a Vállalkozó bármely tevékenysége miatt felmerült károkra, amely károkat a Vállalkozó a Megrendelőnek és/vagy harmadik személynek okozott.

A felelősségbiztosítás minimális értékét és a környezeti károkra való kifizetés minimális értékét a Szerződés tartalmazza. A biztosításoknak ki kell terjedniük a közvetlen és a következményi károk megtérítésére is.

A Vállalkozó minden esetben felelős a tevékenységéből felmerülő, vagy esetlegesen előforduló környezetszennyezésért, illetve környezetkárosításért, az emiatt felmerülő költségek megtérítéséért, valamint a tevékenységet megelőző környezeti állapot helyreállításáért.

4.3. A Szerződés szerinti teljesítés eredményének Megrendelő részére történő átadásáig a Vállalkozó viseli a teljesítéshez felhasználásra kerülő anyagokban, felszerelésekben, eszközökben, szállítmányban bekövetkező kár kockázatát és ezekért teljes felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a Megrendelő rendelkezik-e ezek felett tulajdonjoggal a Szerződés feltételei szerint, kivéve, ha az ilyen kárt vagy károsodást Megrendelő, alkalmazottai, vagy közreműködői okozták.

4.4. A Szerződés szerinti teljesítés eredményének Megrendelő részére történő átadása után Megrendelő viseli a kárveszélyt, kivéve, ha a kárt, károsodást a Vállalkozó, közreműködői, vagy bármely alkalmazottja okozta.

4.5. A teljesítés során keletkező hulladékokról való gondoskodás Vállalkozó feladata, amennyiben Megrendelő erről írásban másképp nem rendelkezik. A Vállalkozó köteles a munkavégzés helyszínén szelektíven, elkülönítetten gyűjteni a munkavégzés során képződött hulladékot. A hulladékokat érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékszállító/kezelő részére kell átadni és az átadást igazoló dokumentumokat a helyszínen megőrizni.

Vállalkozó köteles a munkája során „A kivitelezési munkák környezetvédelmi és energetikai feltételei” és

„A kivitelezési munkák MEB követelményei” elnevezésű 1. sz. melléklet szerint eljárni a munkaterületen.

4.6. Az építési naplón kívül az építési-/munkaterületen tárolandó dokumentumok listáját a Jelen Általános Szerződési Feltételek 0.xx. melléklete tartalmazza.

4.7. A jelen fejezetben hivatkozott mellékletek továbbá a jelen ÁSZF is a Szerződés részét képezik, azok tartalmát a Vállalkozó megismerte, elfogadja és tudomásul veszi, hogy az abban foglaltak betartása a Szerződésből eredő kötelezettsége.

5. Megrendelő feladatai, jogai, kötelezettségei

5.1. A Megrendelő a Szerződésben felelőst nevez meg a Vállalkozóval történő kapcsolattartásra és a

koordinálási feladatok elvégzésére.

5.2. Megrendelő biztosítja továbbá:

- a kivitelezési műszaki terveket,

- a munkaterület átadását a munkavégzésre alkalmas állapotban.

5.3. Egyéb esetleges megrendelői feladato(ka)t a Szerződés tartalmazza.

5.4. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy határidőben megadja Vállalkozónak a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat.

5.5. Amennyiben Vállalkozó részéről további, a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő Vállalkozó ezirányú felhívásától számított 5 munkanapon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni. Ha az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben írásban állapodnak meg.

5.6. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó által végzett munkát és a felhasználásra, beépítésre kerülő anyagokat, berendezéseket bármikor ellenőrizni. A Megrendelő a vállalkozói teljesítés ellenőrzésébe harmadik személyt is bevonhat. E harmadik személy képviseletében eljárók nevét, a Megrendelő nevében megtehető intézkedéseiket, jogkörüket a Megrendelő a Vállalkozóval írásban köteles közölni. E közlés megtörténtéig harmadik személy a Megrendelő képviseletében nem járhat el.

5.7. A Megrendelő az elvégzett munka vagy annak bármely része átvételét jogosult visszautasítani, amennyiben azt hibásnak vagy nem megfelelő minőségűnek találja, de ennek indoklását köteles Vállalkozóval írásban közölni. Vállalkozó köteles az észlelt hibát haladéktalanul kijavítani. Ha Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének a Megrendelővel egyeztetett határidőre nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult azt más Vállalkozóval elvégeztetni és az ezzel kapcsolatban felmerült összes költségét Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

5.8. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő bármilyen ellenőrzést elmulaszt vagy azt nem megfelelően végezte el.

5.9. A munka elvégzését a Megrendelő a számlához csatolásra kerülő teljesítésigazolás aláírásával

igazolja.

5.10. Vállalkozó a Szerződés teljesítését a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő érdekeinek megfelelően, a hatályos magyar jogszabályok alapján, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles végezni.

5.11. Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítása esetén Vállalkozó a Megrendelő figyelmét erre köteles írásban felhívni. Amennyiben Megrendelő a felhívás ellenére írásban fenntartja utasítását, Vállalkozó a jelen szerződéstől elállhat vagy a Munkát a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elvégezheti.

5.12. A Vállalkozó köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét és vagyonát.

5.13. Amennyiben Vállalkozó a fenti kötelezettségét elmulasztja, az ebből származó, a Megrendelőt ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

5.14. A Megrendelő tényszerű, megalapozott írásbeli indokolás mellett kérheti, hogy a Vállalkozó valamely munkavállalója, alvállalkozója, illetve Közreműködője a jelen szerződés teljesítésének további szakaszában ne működjön közre. Vállalkozó a Felek által meghatározott határidőn, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül köteles a kérésnek eleget tenni, és szükség esetén más alkalmas személyt, vállalkozót, Közreműködőt munkába állítani.

5.15. Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére kötelezettségei teljesítése céljából írásbeli felszólítást küldeni, mely felszólítás az elévülést megszakítja.

6. Együttműködés, kapcsolattartás

Mind a Megrendelő mind a Vállalkozó a Szerződésben megjelöli képviselőjét, aki a Szerződés teljesítése során a kapcsolattartásért felelős. Minden lényeges - műszaki vagy ár kihatású - egyeztetésről írásos dokumentumot kell készíteni. A Megrendelő és Vállalkozó között joghatályosan minden közlés csak írásban (faxon, naplóbejegyzéssel, ajánlott postai küldeményben, e-mailben) történhet.

7. Ellenőrzés, átadás, átvétel

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés minősége I. osztályú. A kivitelezés során csak új anyagok, berendezések és készülékek építhetők be.

7.2. Ha a Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerült okból, a Megrendelő írásos kezdeményezésére a munka szüneteltetésére kényszerül, jogosult a szüneteltetés kezdetéig elvégzett munkák értékét leszámlázni.

7.3. Vállalkozó készrejelentését követően a Felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amely során Felek elvégzik az üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek, és amely eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felek nyilatkozatait, észrevételeit, a mennyiségi és minőségi hibákat, ezek kijavításának módját, idejét, a Megrendelő nyilatkozatát a teljesítés átvételéről, vagy megtagadásáról. Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a Szerződésben rögzített teljesítési (részteljesítési) határidő utolsó napjáig az átadás-átvétel befejeződik, Megrendelő a szolgáltatást átveszi. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8. Hibás teljesítés, késedelem, szavatosság, jótállás

8.1. Hibás teljesítés:

8.1.1. Megrendelő a Vállalkozót a hibás teljesítés észlelésekor haladéktalanul írásban értesíti,

megjelölve a hibás termékek/szolgáltatások listáját, valamint a felmerült hibákat.

Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő nyilatkozata szerint, a saját költségén – beleértve a javítási és egyéb költségeket – a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül a hiba kijavítását megkezdeni, és a műszakilag indokolt időn belül befejezni.

A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő a 14.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbért, valamint a kötbért meghaladó kárigényét is érvényesítheti. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbérezés esetén is jogosult szavatossági igényeit - így különösen kijavítás iránti igényét is - érvényesíteni.

8.1.2. Amennyiben a munka elvégzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat, valamint követelheti a 14.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbért és a bizonyított kárainak megtérítését is.

8.2. Késedelem:

8.2.1. Ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítése folyamán bármikor olyan helyzetbe kerül, mely megakadályozza a Szerződés megfelelő időben történő teljesítését, a Megrendelő felé haladéktalanul

írásban közölnie kell a késedelem tényét, várható időtartamát és okait, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt vállalni.

A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a 14.1. pont szerinti késedelmi kötbér, valamint a kötbért meghaladó kárigényét is érvényesítheti. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

8.2.2. Ha a Szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, amely teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő jogosult a szolgáltatást más forrásból beszerezni. Az így esetleg keletkező árkülönbözetet Megrendelő kártérítés jogcímén a Vállalkozóval szemben érvényesítheti, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal elállhat, kötbér és kártérítési igény érvényesítése mellett.

A hibás vagy késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent joglemondást a jogkövetkezmények érvényesítéséről.

8.3. Szavatosság, jótállás

8.3.1. Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok, szabványok és a Szerződés minőségi meghatározásainak megfelelően I. osztályú minőségben készíti el és az általa végzett munkákra, a kivitelezés szerződésszerű hibátlan teljesítésére a teljesítéstől számított 3 (három) éves jótállást vállal. Jótállást vállal továbbá azért, hogy a megvalósított létesítmény az esetleges megrendelői szolgáltatásként megvalósuló, kapcsolódó létesítményekkel együtt komplett, működőképes rendszert alkot és megfelel a Szerződés előírásainak. A jótállási időszakban felmerült hibák kijavítása a Vállalkozó feladata. A javítás során, a környezetben keletkezett károkat is a Vállalkozó köteles elhárítani, illetve megtéríteni.

Vállalkozó köteles a Megrendelő által megküldött jótállási igényben meghatározott határidőn belül a termék kijavítását megkezdeni, vagy a cserét elvégezni.

Csere és javítások esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, mely idő alatt a Megrendelő az árut nem tudta használni. Amennyiben egy meghibásodás miatt az árut ki kell cserélni, vagy javításra szorul, a jótállási időszak korlátlan számban újraindul az áru cseréjét vagy javítását követően.

8.3.2. Ha a jótállás időtartama alatt a javítást Vállalkozó - Megrendelő bizonyítható értesítésének kézhezvételét követően - a Megrendelő által megjelölt határidőn belül nem kezdi meg, ill. a lehetséges legrövidebb időn belül nem fejezi be a hiba elhárítását, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. kijavítás, kijavíttatás, más vállalkozó igénybevétele) a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat- és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne.

A Vállalkozó viseli a Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét.

8.3.3. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.

8.3.4. A Vállalkozó a szállított termékekre/teljesített szolgáltatásokra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal. A Vállalkozó felel azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ezen szavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére.

A Vállalkozó által szállított termékekre és teljesített szolgáltatásokra a jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időszak alatt a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.

8.4. Szavatossági jogok

8.4.1. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.

8.4.2. Ha a Vállalkozó a dolog kijavítását vagy kicserélését megfelelő határidőre nem vállalja, vagy a fentiek szerint nem végzi el, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy Megrendelő jogosult a hibát minden további felszólítás vagy értesítés nélkül a Vállalkozó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, és az ellenszolgáltatás arányos leszállítását kérni, vagy a Szerződéstől elállni (ill. a Szerződést felmondani).

Jelentéktelen (rendeltetésszerű használatot nem akadályozó) hiba miatt elállásnak, felmondásnak nincs

helye.

9. Teljesítési biztosíték, teljesítési ütemtervek, teljesítési határidő

A teljesítési biztosíték (bankgarancia, pénzügyi visszatartás, kezességi nyilatkozat) feltételeit a Szerződés tartalmazza.

A teljesítési ütemterveket, teljesítési határidőt, valamint a végteljesítési határidőt a Szerződés

tartalmazza.

10. Szerződéses ár

10.1. A szerződéses ellenértéket (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) a Szerződés tartalmazza.

10.2. A Vállalkozói Díj fix díj, amely tartalmazza a vállalkozási munka komplett megvalósításához szükséges valamennyi anyag, berendezés árát, ezek rendeltetési helyre történő szállításának költségét, a rakodási díjakat, a beszerzéssel összefüggő esetleges illetéket, vámot, díjakat, a biztosítást, a tevékenység elvégzésének díját és az ehhez kapcsolódó költségeket, beleértve a külön meg nem adott, de a komplettséghez tartozó anyagokat és tevékenységeket is. A Vállalkozói Díj magában foglalja a tervdokumentáció, illetőleg az organizációs jegyzőkönyv alapján szükséges munkák teljes körű elvégzését, valamint az ahhoz szükséges valamennyi anyag ellenértékét is.

10.3. A Vállalkozói Díj tartalmazza a jelen Szerződés teljesítése során elkészült és átadott dokumentációk, továbbá a létrejövő szellemi alkotások területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási és hasznosítási jogának ellenértékét is. A Vállalkozói Díj tartalmazza a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzéséért fizetendő díjakat, illetékeket is.

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti egyúttal, hogy jogdíjigényt nem támaszt sem a Megrendelő, sem harmadik személyek felé.

10.4. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, a fent megállapított díjon felül semmilyen jogcímen további térítést nem követelhet.

10.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj meghatározásakor teljes körűen figyelembe vette a Szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező piaci változásokat (a Vállalkozót érintő kül- és belföldi piaci változásokat, az infláció várható mértékét is ideértve), valamint a Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek megváltozásából adódó kockázatokat, így az árfolyamkockázatot is.

10.6. A Vállalkozói Díj tartalmazza a többletmunka ellenértékét is.

11. Fizetési feltételek

11.1. A számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 42 (negyvenkettő) naptári napon belül

a Vállalkozó számlában feltüntetett bankszámlájára való átutalással történik.

A számla kézhezvétele alatt az MVM Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, II. Xxxxx Xxx pápa tér 20.; cégjegyzékszáma: 00-00-000000; továbbiakban: MVM Services Zrt.) kézhezvétele értendő, amelyhez a számlát az átutalás teljesítése érdekében a szerződés alapján küldeni szükséges, valamint azon nap értendő, amikor ezen társaság a számlát érkezteti.

Amennyiben elektronikus számla kerül kiállításra, úgy azt a xxxxx-xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx címre kell megküldeni.

11.2. A számla ellenértékének megtérítése a szerződésben rögzített, vagy a hatályos céginformációs adatbázisban ellenőrizhető bankszámlaszámra történik. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető, mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban.

11.3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói Díj teljesítése napjának azt a napot tekintik, amikor a Megrendelő bankszámláját vezető pénzintézet a Megrendelő bankszámláját a kifizetendő összeggel megterheli.

11.4. Amennyiben a fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

11.5. A Vállalkozó a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését követően jogosult számla benyújtására.

11.6. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 55-56. §-ai alapján a benyújtott számlán a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátumával egyezik meg.

11.7. Az elvégzett teljesítésről Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, ezt követően SAP TRL teljesítésigazolást kell kiállítani. A jegyzőkönyvben és a teljesítésigazolásban fel kell tüntetni a teljesítés elvégzésének tényét, idejét és annak ellenértékét. A teljesítéstől - amely az SAP TRL teljesítésigazolás kiállításának időpontja - számított 8 (nyolc) naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani. A Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mintát a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete, míg az SAP TRL teljesítésigazolás mintát jelen ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza.

11.8. A számlához mellékelni szükséges a Megrendelő képviselője által aláírt SAP-ból nyomtatott

teljesítésigazolást.

11.9. A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:

- tartalmazza a rendelési számot, vagy szerződés számot,

- megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak,

- tartalmazza a szerződés tartalmának megfelelő TESZOR vagy VTSZ számot,

- tartalmazza a Megrendelő képviselője által aláírt SAP teljesítés igazolás számát,

- mellékleteként csatolják a Megrendelő által szabályszerűen aláírt eredeti/ másolt teljesítésigazolást.

11.10. A nem szerződésszerűen benyújtott számlát a Megrendelő, illetve az MVM Services Zrt. jogosult

– a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – teljesítés nélkül visszaküldeni.

11.11. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamattal – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi kamatot tartozik a Vállalkozó részére megfizetni. A Felek a Vállalkozói Díj összegének meghatározásánál figyelemmel voltak a késedelmi kamat mértékére. Amennyiben Megrendelő a késedelmét kimenti, késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A fizetési határidőig a Megrendelőt a Ptk. 6:47. §-a alapján ügyleti kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

11.12. Megrendelő a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen fennálló, de még le nem járt követelését jogosult erre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Vállalkozóval szemben fennálló tartozásába

beszámítani.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó építési beruházás és szolgáltatás kifizetésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az előírásai irányadók.

12. A szerződés módosítása, átruházás, érvénytelenség

12.1. A Szerződés szerinti feltételek kizárólag Xxxxx közös megegyezésével, mindkét fél által aláírt, írásos nyilatkozatban módosíthatók.

12.2. A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit és felelősségét sem részben, sem egészben nem ruházhatja át, kivéve, ha a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezését adta.

12.3. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez az ÁSZF vagy a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, azok változatlan formában hatályban maradnak és érvényesek.

13. Többletmunka, pótmunka

13.1. Pótmunka az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka. Többletmunka a Szerződés tartalmát képező, de Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munka és az olyan munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg.

13.2. A Vállalkozói Díjon felül a Vállalkozó kizárólag a pótmunka ellenértékét számolhatja fel, többletmunkavégzés alapján a Vállalkozónak a Vállalkozói Díjon felül egyéb díj nem jár.

Mindennemű, az eredetitől eltérő teljesítés (beleértve a pótmunkát is) csak a Megrendelő és a Vállalkozó írásbeli megállapodása alapján végezhető el. A megállapodásnak tartalmaznia kell az elvégzendő munka meghatározását, ellenértékét és teljesítési határidejét. Ennek hiányában a Vállalkozó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére teljesíthet a jóváhagyott tartalomtól eltérően.

14. Kártérítés, kötbér

14.1. Késedelmi kötbér

14.1.1. Bármely, a Vállalkozónak, vagy alvállalkozóinak, egyéb Közreműködőjének felróható okból bekövetkező késedelem esetén, amely a Vállalkozónak a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével függ össze, a Megrendelő a Vállalkozóval szemben kötbért valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

14.1.2. Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a Vállalkozói Díj, a kötbér mértéke a késedelem minden egyes megkezdett napjára a késedelmi kötbér alapjának 1 %-a, de legfeljebb 20 %-a.

14.1.3. Megrendelő a kötbért meghaladó kárigényét valamint a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. Felek rögzítik, hogy késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

14.2. Hibás teljesítési kötbér

14.2.1. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a jótállási illetve szavatossági jogain túlmenően a

Vállalkozóval szemben kötbért valamint a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

14.2.2. Hibás teljesítés esetén – a hiba bejelentésétől az elhárításig terjedő időszakra – a kötbér a késedelmi kötbérrel azonos mértékű.

14.2.3. Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbért meghaladó kárigényét és egyéb, szerződésszegésből eredő jogait is érvényesíteni Vállalkozóval szemben. A Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítés esetén is jogosult szavatossági igényeit érvényesíteni.

14.3. Meghiúsulási kötbér

14.3.1. A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (együttesen: meghiúsulás) esetén a Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja a Vállalkozói Díj, mértéke 20 %.

14.3.2. A Megrendelő a kötbért meghaladó kárigényét és egyéb szerződésszegésből eredő jogait is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben, azonban a meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés követelését kizárja.

14.4. További kötbérkövetelés alapjául szolgáló szerződésszegési események

14.4.1. A Vállalkozót kötbér és kártérítési kötelezettség terheli, ha a Vállalkozó munkavállalója, alvállalkozója vagy egyéb Közreműködője megsért

− bármilyen munka vagy tűzvédelmi rendelkezést,

− bármilyen egészségügyi vagy közegészségügyi rendelkezést,

− a Megrendelő területére vagy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Területére történő beléptetésre vagy a munkahely rendjére vonatkozó szabályokat.

14.4.2. A kötbér mértéke a fenti esetekben 50.000,-- Ft/alkalom (fix összeg), súlyos szabálysértés (a munkát végzők egészségét, testi épségét, valamint a vállalkozás tárgyával összefüggő biztonságos üzemeltetést sértő szabálysértés) esetén 100.000,-- Ft/alkalom.

14.4.3. Ha ugyanazon szabály megsértése többször is előfordul (ismételt hiba), akkor második alkalommal a kötbér mértéke az előző bekezdés szerinti összeg kétszerese (100.000,-- Ft, illetve 200.000,-- Ft), valamint a Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozót nem elfogadott vállalkozónak minősíteni és ennek alapján további beszerzések esetében az ajánlattevői körből kizárni. Megrendelő jogosult továbbá bizonyított, kötbért meghaladó kárigényét is érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

14.4.4. Ha a Vállalkozó a jogszabályi előírások megsértésével, illetve a jelen ÁSZF-ben és a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megszegése folytán a Szerződésen kívülálló harmadik személynek kárt okoz, és a károsult harmadik személy a Megrendelővel szemben támaszt kártérítési igényt, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes mértékben mentesíteni a kártérítési felelősség alól akként, hogy a kárt a károsult harmadik személynek közvetlenül és korlátlanul megtéríti. Ebben az esetben a Vállalkozó által nyújtott kártérítésnek ki kell terjednie azokra a költségekre is, amelyek a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Megrendelő részéről merülnek fel. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy által a Megrendelővel szemben a fentiek szerint indított bármely perbe a Megrendelő perbehívása esetén a Megrendelő oldalán beavatkozóként a perbe belép.

14.4.5. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette esetleges szerződésszegésének következményeit, illetve az esetleges szerződésszegéséből eredő károkat, valamint azok mértékét.

15. A Szerződés egyoldalú megszüntetése szerződésszegés miatt

15.1. A Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségének megszegése, vagy elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy azonnali hatályú elállásra, feltéve, hogy a szerződést szegő Xxxxx megfelelő – legfeljebb 15 (tizenöt) napos - határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a szerződésszegés megszüntetésére írásban felszólította és a szerződésszegést a Vállalkozó a határidő elteltéig sem szünteti meg.

15.2. Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a kijavításra vagy a kicserélésre 8.4. pontban írtak szerint nem kerül sor, úgy Megrendelő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől, ill. azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

Jelentéktelen (rendeltetésszerű használatot nem akadályozó) hiba miatt elállásnak, felmondásnak nincs

helye.

15.3. Vállalkozó késedelme esetén a Megrendelő követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. Nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a Szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, vagy a Megrendelő az utólagos teljesítésre megfelelő határidőt szabott és az is eredménytelenül telt el.

15.4. Ha a Szerződésben vállalt teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó csak olyan számottevő késéssel tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, amely teljesítés Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal elállhat.

15.5. Megrendelő jogosult - határidő tűzése nélkül az alábbi – az alábbi nem kizárólagos jelleggel megállapított - esetekben a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

− a Vállalkozó munkavégzése során baleset-, illetve életveszélyes állapotot idéz elő, illetőleg bármely alkalmazottja, megbízottja általi munkavégzésre vonatkozó szabályok megszegése miatt baleset, testi épség sérülése, haláleset következik be, vagy

− a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás indul, csődeljárását elrendelték vagy

végelszámolását kezdeményezte,

− a Vállalkozó teljesítési képességeiben alapvető változás történik, ami alapján joggal feltételezhető, hogy szerződéses kötelezettségeinek nem képes eleget tenni,

− a Vállalkozó összeférhetetlensége esetén,

− a Vállalkozó az üzleti titok megtartására vonatkozó kötelezettségét megsérti,

− a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű – de legfeljebb

15 (tizenöt) napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit,

− a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül szerződéses jogait és kötelezettségeit másra ruházza át.

15.6. A Szerződés azonnali hatályú felmondása, a Szerződéstől való azonnali hatályú elállás esetén Megrendelő a 14.3. pont szerint meghiúsulási kötbért, továbbá a kötbért meghaladó kárigényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben, és érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is.

16. Vis maior, humánjárvány klauzula, akadályközlés

16.1. Vis maiornak minősül minden olyan, a szerződés megkötésekor előre nem látható rendkívüli esemény, amely a Xxxxx által el nem hárítható, nem vezethető vissza a Felek magatartására vagy mulasztására és a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, akadályozza vagy késlelteti.

A Felek vis maiornak tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi körülményeket:

a) természeti katasztrófákat;

b) tűzvészt, robbanást, tömeges megbetegedést (járvány);

c) háborút, háborús cselekményeket (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);

d) forradalmat, felkelést, zavargásokat, polgárháborút, vagy terrorcselekményeket;

e) sztrájkot.

Ezen vis maior esetek a jelen szerződés megkötésekor nem láthatók előre.

16.2. A Vállalkozó a fenti körülmény bekövetkezése esetén a szerződésben rögzített Akadályközlési eljárás szerint tájékoztatja a Megrendelőt a vis maior eseményről és a teljesítés várható időpontjáról. A vis maior bekövetkezésére az Akadályközlésnél írt jogkövetkezmények irányadóak.

A vis maior alapján a késedelem igazolt késedelemnek minősül.

16.3. Ha a vis maior a szerződés vagy megrendelés Vállalkozó általi teljesítését terhesebbé tennék és/vagy megnehezítenék (ideértve a teljesítés költségeinek megemelkedését), a Xxxxx személyes találkozón kötelesek részt venni a szerződés vagy megrendelés feltételeinek módosítása érdekében, ideértve az árazást és a teljesítési ütemezést. Ha a Xxxxx nem tudnak a módosításokról megállapodni a Vállalkozó egyeztetésre vonatkozó írásbeli kérelmétől számított 30 napon belül, a Vállalkozó jogosult bármilyen felelősség nélkül az érintett szerződést vagy megrendelést felmondani vagy attól elállni.

16.4. Ha a vis maior időtartama meghaladja a 4 hónapot, a Megrendelő jogosult írásos értesítéssel rendes felmondással a Szerződést felmondani az addig nem teljesített részek vonatkozásában.

16.5. A szerződés megszűnésének időpontjáig Xxxxx kötelesek egymással a már elvégzett Xxxxx kapcsán maradéktalanul elszámolni.

16.6. Amennyiben a Xxxxx között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben vis maior következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést vis maior miatt, vagy más okból nem tartotta be, a Xxxxx elsősorban független szakértőhöz fordulnak a vita eldöntése érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a jelen szerződésben kikötött bírói fórumhoz fordulhatnak.

16.7. A vis maior megszűnését követően a késedelembe esett fél köteles haladéktalanul folytatni a teljesítést.

16.8. Humánjárvány klauzula:

Felek tisztában vannak azzal, hogy a COVID-19 humánvírus de akár egyéb jövőbeni humánvírus gyors terjedésére figyelemmel előfordulhat, hogy a Szerződés teljesítésében részt vevő munkatársak, alvállalkozók megbetegednek, így kapacitáshiány léphet fel. Ezért a Vállalkozó a tevékenység végzésének feltételeit úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a Munka szakszerű, gazdaságos és a jelen Szerződés szerinti határidőre történő befejezését.

Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiek ismeretében köti meg a Szerződést, és a fentiek ismeretében vállalja a Szerződésben meghatározott határidőket, illetve vállalja a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, melynek alapján kijelenti, hogy a fentiek ismeretében is képes a Szerződésben foglaltakat a megadott határidőre és minőségben, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíteni, így Vállalkozó a COVID-19 vagy egyéb humánjárvánnyal kapcsolatban nem hivatkozhat vis maior-ra.

16.9. Orosz-ukrán katonai konfliktus:

Felek tisztában vannak azzal, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában Oroszország és Ukrajna között Ukrajna területén zajló háború van folyamatban, amely jelentős hatással van a globális gazdasági folyamatokra is, fennakadásokat okozhat az ellátási láncokban, az áruk és szolgáltatások beszerzésének nehézségét, illetve költségének a növekedését idézheti elő. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiek ismeretében köti meg a Szerződést, és a fentiek ismeretében vállalta a Szerződésben meghatározott határidőket, illetve vállalta a Szerződésben foglalt kötelezettségeit, melynek alapján kijelenti, hogy ezen körülmények ismeretében is képes a Szerződésben foglaltakat a megadott határidőre és minőségben, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint teljesíteni.

16.10. Akadályközlés:

Vállalkozó köteles a Megrendelőt 2 (kettő) munkanapon belül, írásban tájékoztatni a felmerült vállalkozói teljesítési akadályról. Amennyiben meghatározható, Vállalkozó megadja az akadály megszűnésének várható időpontját, javaslatot tesz az akadály kiküszöböléséhez szükséges észszerű intézkedésekre, megoldási javaslatokra, azok esetleges határidőmódosítási vonzatára, illetve szükség esetén

megrendelői utasítást kér. Az akadályközlés kézhezvételét a Megrendelő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolja a Vállalkozó részére, amely azonban nem jelenti az akadályközlés elfogadását. Xxxxx a további lépések vonatkozásában megbeszéléseket kezdeményeznek az akadályközlés megítéléséről, valamint az akadályközlés elfogadása esetén a megszüntetésének módjáról. Az akadályközlés elfogadása esetén a Vállalkozó mentesül a teljesítési akadály által okozott teljesítési késedelem következményei alól.

Amennyiben Vállalkozó a fenti akadályközlési határidőt elmulasztja vagy akadályközlését követően a tőle

elvárható módon

- nem működik közre az akadály mielőbbi megszüntetése érdekében, illetve

- nem segíti elő a Szerződés teljesítésének ésszerű alternatív módozatainak felkutatását,

úgy akadályközlését a Megrendelő elutasíthatja és érvényesítheti Vállalkozóval szemben a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt következményeket.

17. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

17.1. A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt a szerződéses munka megvalósításához szükséges szellemi alkotáshoz fűződő jog (szerzői jog, iparjogvédelmi jog, szabadalom, védjegy, eredet- megjelölés, származásjelzés, mintaoltalom és know-how) megsértéséből eredő, harmadik fél részéről felmerülő jogi, valamint vagyoni kárigénnyel illetve nem vagyoni sérelemmel kapcsolatban.

17.2. A szerződéses munka megvalósításához szükséges licensz, vagy szabadalom felhasználásával összefüggő felelősség a Vállalkozót terheli, teljes körű kártérítési kötelezettség mellett.

17.3. Vállalkozó köteles megvédeni, illetve teljes körűen kártalanítani a Megrendelőt és adott esetben helyette perbe lépni, ha a Vállalkozó tevékenységének következtében a szellemi alkotáshoz fűződő jog megsértése miatt a Megrendelővel szemben követelést érvényesítenek.

17.4. Felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotással a Megrendelő szabadon és korlátlanul rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Vállalkozó felé történő megfizetését követően.

17.5. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény a 18.4/ pontban rögzített feltétel bekövetkezte időpontjától szabadon felhasználható.

17.6. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői vagyoni jog vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

17.7. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen, de nem kizárólagosan:

- a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára

(átdolgoztatás),

- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

17.8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

17.9. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

17.10. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a szerzői vagyoni jogok átruházásának ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a szerződéses ár (Vállalkozói Díj) tartalmazza.

18. Tervanyagok feletti rendelkezési jog

18.1. A szerzői jogok maradéktalan átadása érdekében Vállalkozó köteles az általa készített vagy készíttetett, illetve módosított Terveket papír alapon és digitálisan, szerkeszthető formátumban is a Megrendelő részére, a kért példányszámban átadni.

18.2. Megrendelő az engedélyezési tervet, koncepciótervet, vagy műszaki tervet - amennyiben Felek ettől eltérő módon meg nem állapodtak -, a Szerződés tárgyát képező létesítmény, létesítményrész megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészíttetéséhez korlátozás nélkül felhasználhatja, a Vállalkozó hozzájárulása nélkül sokszorosíthatja, a megvalósításban érdekelt vállalkozó versenyeztetéséhez, a verseny nyertesének a tárgyi létesítmény, létesítményrész megvalósítására korlátozott további felhasználásra rendelkezésére bocsáthatja.

19. Xxxxxxxx rendezése

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 naptári napon belül nem vezet eredményre, úgy azt követően az alábbiak szerint járnak el.

Bármely vita elbírálására, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbírók száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

A Szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

20. Értesítések

A Felek közti bármely, a Szerződéssel kapcsolatos értesítést írásban (ajánlott levél, telefax, e-mail) kell

megküldeni.

Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól lép életbe (amelyik később következik be).

Az értesítési címeket a Szerződés tartalmazza. A Szerződés külön kikötése hiányában az értesítési címnek a Fél Szerződésben megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél a fenti címét megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Xxxxx nem értesíti.

Az írásos értesítést - ellenkező bizonyításig - az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni:

− tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában,

− ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon,

− fax útján történő továbbítás esetén a visszaigazolt időpontban,

− e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a visszaigazolás

napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.

A Szerződésben megjelölt kézbesítési cím(ek)re postázott nyilatkozatok, felhívások kézbesítettnek tekinthetők akkor is, ha a posta a „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel azt a feladónak visszajuttatja. Ezekben az esetekben a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon a postai küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni.

21. Egyéb rendelkezések

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Xxxx XX. Zrt. Atomerőmű létesítésével összefüggésben bármely tárgyban ellenérték fejében vagy ellenérték nélkül, közvetlen vagy közvetett jogviszony keretében szerződést szándékozik kötni olyan harmadik féllel, amely harmadik fél nem Xxxx XX. Zrt., vagy nem az MVM Csoport tagja, úgy a szerződés megkötéséhez a Xxxx XX. Zrt. előzetes írásos hozzájárulása szükséges.

22. Compliance-klauzula

22.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő egyedüli részvényese, az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 000-000.; cégjegyzékszám: 01-10- 041828.; rövidített neve: MVM Zrt.) Etikai Kódexének tartalmát - xxxxx://xxx.xx/-

/media/MVMHu/Documents/Rolunk/AzMVMCsoportrol/EtikaiKodex/MVM_Csoport_Etikai_kodex_2022_ 04.pdf?la=hu-HU - a Szerződés megkötésekor megismerte. A Vállalkozó kötelezettséget és felelősséget vállal egyúttal arra, hogy az Etikai Kódexben foglaltakat a Szerződés teljesítése során betartja, illetve munkavállalóival, esetleges megbízottjaival és közreműködőivel is maradéktalanul betartatja.

22.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy magára nézve kötelezően elismeri az MVM Csoport megfelelőségi alapelveinek érvényességét, így különösen: betartja a mindenkor érvényes jogszabályokat, tiszteli az emberi jogokat, felelősséget vállal a munkatársai egészségéért és munkahelyi biztonságáért, betartja a környezetvédelemre vonatkozó törvényeket és nemzetközi szabványokat, valamint az előzőeknek megfelelő compliance oktatásban részesíti a munkavállalóit.

22.3. Vállalkozó fentieken túl kötelezettséget vállal az alábbiakra:

− a Megrendelő által a részére kifizetett pénzösszeget nem használja fel törvénytelen célokra, különösen a korrupcióellenes, illetve a közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályokat sértő célokra;

− nem ad vagy ígér jogtalan előnyt, illetve nem tesz jogtalan előnnyel kapcsolatos ajánlatot közvetlenül vagy közvetetten bármely hivatalos személynek/szervnek vagy magánszemélynek, abból a célból, hogy e személy kötelezettségeit megszegje,

− a Szerződés teljesítésébe csak abban az esetben von be harmadik személyt (pl. alvállalkozót, tanácsadót), ha e harmadik személyt, annak hírnevét és integritását dokumentáltan megvizsgálta és e vizsgálat alapján a harmadik személy integritásával és jó üzleti hírnevével kapcsolatban nem merül fel aggály;

− a Szerződés teljesítésébe nem von be olyan harmadik személyt (pl. alvállalkozót, tanácsadót), aki nem tartja be a korrupcióellenes, illetve a közélet tisztaságára vonatkozó jogszabályokat, továbbá a korrupcióellenes jogszabályok be nem tartása esetén azonnal tájékoztatja erről a Megrendelőt; és

− indokolt mértékben együttműködik a Megrendelővel a Szerződéssel összefüggő bármely korrupciós visszaélés esetén a korrupciós cselekmény feltárása érdekében, valamint haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt abban az esetben, ha a Szerződéssel összefüggésben korrupció gyanúja merülne fel.

22.4. Összeférhetetlenség. A Vállalkozó megtesz minden szükséges intézkedést az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bármely kockázat kiküszöbölésére, ami a Szerződés objektív és elfogulatlan végrehajtását veszélyeztetheti. Összeférhetetlenség különösen gazdasági vagy személyes érdekből merülhet fel.

Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá, hogy – a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye nélkül - a megállapodás időbeli hatálya alatt illetve a megállapodásból eredő kötelezettségei teljesítése során semmilyen formában nem foglalkoztat a Megrendelőnél vagy az MVM Csoport bármely tagvállalatánál munkaviszonyban álló munkavállalót munkaviszonyának fennállása alatt, továbbá nem alkalmaz olyan alvállalkozót, illetve nem támaszkodik olyan kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre, aki az MVM Csoport bármely tagvállalata munkavállalójának és/vagy közeli hozzátartozójának bármiféle érdekeltségi körébe tartozik. Vállalkozó kijelenti, hogy tulajdonosi körében nincs olyan személy, aki az MVM Csoport bármely tagvállalata munkavállalójának és/vagy közeli hozzátartozójának bármiféle érdekeltségi körébe tartozik. Amennyiben ebben változás áll be, azt vállalja haladéktalanul Megrendelőnek írásban bejelenteni.

22.5. Felek rögzítik és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti 22.1-22.4. pontokban foglaltak bármelyikét megszegi, úgy Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a Szerződést felmondani.

23. Adatkezelés

23.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében egymással természetes személyek adatait közlik.

23.2. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződésben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként/közreműködőként megjelölt természetes személyekre vonatkozó, a személyes adataik kezeléséről szóló részletes adatkezelési tájékoztatót a xxxxx://xxxxx.xxx.xx/-

/media/MVMXPERTSite/Documents/KozerdekuAdatok/GDPR/Tajekoztato_szerzodeses_partnereknek. pdf elérhetőségen tekintheti meg. Vállalkozó köteles a saját adatkezelési tájékoztatóját a Szerződés megkötésekor Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

Felek a fentiekről kötelesek a Szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartóikat/közreműködőiket tájékoztatni, és igazolható módon meggyőződni arról, hogy ezen érintett természetes személyek a fenti dokumentumokat elolvasták. Felek kijelentik, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük megszegéséből eredő következményért őket felelősség terheli, és a kötelezettségük megszegéséből eredően a másik Féllel szemben támasztott igény, követelés alól a másik Felet teljes körűen mentesítik, az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytállnak.

24. A Szerződés hatálybalépése és záró rendelkezések

24.1. A Szerződés a Felek cégszerű aláírásával válik érvényessé és hatályossá és a Szerződés tárgyának maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.

24.2. Jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket Xxxxx egyedileg nem tárgyalták meg, azonban a szerződéskötést megelőzően Megrendelő lehetővé tette, hogy azt Vállalkozó maradéktalanul megismerje és elfogadja.

24.3. Felek kijelentik, hogy a jelen ÁSZF és a Szerződés a Felek között létrejött megállapodást teljeskörűen szabályozza, a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza és hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban korábban folytatott előzetes szóbeli egyeztetést vagy korábban született írásbeli megállapodást, illetve nyilatkozatot, kivéve, ha az a Szerződésben kifejezetten fel van sorolva.

24.4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Ptk. 6:63 §. (5) bekezdésében foglaltaktól el kívánnak térni, az abban foglaltak a jelen jogviszony vonatkozásában nem alkalmazandók. Ennek alapján a Szerződésnek nem képezik tartalmát azon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek az esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve azon gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződésnek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló szerződés xxxxxxx által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

Budapest, 2023.01.01.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A kivitelezési munkák környezetvédelmi és energetikai feltételei A kivitelezési munkák MEB követelményei

2. sz. melléklet: Építési/ munkaterületen tárolandó dokumentumok listája

0.xx. melléklet: Teljesítésigazolási jegyzőkönyv

0.xx. melléklet: SAP TRL minta

1. számú melléklet

A kivitelezési munkák környezetvédelmi és energetikai feltételei

Vállalkozó a lehetőségek figyelembe vételével környezetbarát technológiát alkalmaz, környezetbarát termékeket és anyagokat használ fel és törekszik a keletkező hulladékok újrahasznosítására.

Vállalkozó munkáját a hatályos környezetvédelmi és energetikai jogszabályoknak és előírásoknak megfelelve végzi és végezteti. Ezek be nem tartása esetén minden felelősség Vállalkozót terheli.

A jelen szerződésben nem említett, valamint az oktatásokon, Megbízói/művezetői eligazításokon el nem hangzó környezetvédelmi kötelezettségek nem mentesítik a Vállalkozót a rá vonatkozó, tevékenységéhez, munkákhoz kapcsolódó hatályos környezetvédelmi és energetikai jogszabályok betartása alól.

A szükséges környezetvédelmi engedélyek és szakhatósági hozzájárulások beszerzése, a hatósági egyeztetések megszervezése, ezekről emlékeztetők készítése Vállalkozó feladata.

Vállalkozó a szükséges környezetvédelmi hatósági egyeztetésekről a Megrendelőt előzetesen értesíti: a Megrendelő képviselője jogosult az egyeztetésen részt venni és érdekeit érvényesíteni.

Vállalkozó a munka végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyek, szakhatósági hozzájárulások másolatait a szerződéshez csatolja (környezetvédelmi felülvizsgálatra, veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítására és/vagy átvételére feljogosító engedély).

Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő erről írásban másképpen nem rendelkezik, a munkája során keletkezett hulladékokról (edények biztosítása, szelektálás, dokumentálás), valamint az érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítónak/kezelőnek történő átadásáról az előírásoknak megfelelően gondoskodik és ezt a Megrendelő felé igazolja (naplóbejegyzés, szállítójegyek). Ez a veszélyes hulladékok esetében a hulladék sorsát nyomon követő ”SZ” lapok másolatának átadását jelenti.

Vállalkozó a munka teljesítésének során köteles figyelembe venni az energiahatékonysági szempontokat, törekedni kell az energiafelhasználás minimalizálására, a lehető legkisebb energiafogyasztás elérésére.

Vállalkozó köteles betartani különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokat:

- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

- 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.

- 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

- 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

- 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

- 284/2007. (X.29.) kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabályairól

- 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció

tartalmáról

- 61/2017. (XII.21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

- 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

- 145/2012. (XII.27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

- 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

- 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

- 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

- 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

A kivitelezési munkák MEB követelményei

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkaterületen csak a szükséges orvosi vizsgálaton részt vett, a

vonatkozó szakipari munkavédelmi és biztonsági oktatásban részesült munkavállalót alkalmaz.

A Vállalkozó köteles az általa irányított munkavállalók részére a veszélyeztetéseknek, a kockázati tényezők kézbentartásának megfelelő egyéni védőeszközöket, védőfelszerelést biztosítani.

A Vállalkozó köteles az általa irányított munkavállalók részére a munkaterület veszélyeiről, a helyi sajátosságokról, a munka- és védőeszközök használatáról oktatást tartani.

A Vállalkozó vezetőjének kötelessége a munkafolyamatok ellenőrzése, azon célból, hogy a minőségi, környezetet és egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételei megvalósuljanak.

A legfontosabb MEB jogszabályok:

Törvények:

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

- 2012 évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Rendeletek:

- 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

- 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

Munkahely:

- 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 3/2003. (III.11.) FMM-EszCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanás-veszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

- 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.

- 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

- 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

- 11/2003.(IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról.

Egyéni védőeszköz:

- 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról

- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

Munkaeszköz:

- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

- 16/2008.(VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

- 35/2014. (XI.19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

0.xx. melléklet

Építési- / munkaterületen tárolandó dokumentumok listája

- Alvállalkozói / vállalkozói szerződés

- Munkaszerződés

- Belépési engedélyek

- Kockázatértékelés

- Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi oktatási napló

- Orvosi alkalmassági vizsgálat másolata

- Gépek, berendezések, eszközök felülvizsgálatának dokumentációja

- Kezelési utasítások

- Veszélyes anyagok biztonsági adatlapja

- Építőgép kezelői jogosultságok

- Egyéni védőeszközök kiadási dokumentumai

- Egyéni védőeszközök felülvizsgálati összesítője

- Elsősegélynyújtó egyén vizsgakönyve

- Hulladék nyilvántartási dokumentáció (veszélyes hulladék esetében naprakész, nem veszélyes hulladék esetén a napi adatokat heti rendszerességgel kell nyilvántartásba venni)

- Hulladék szállításával/kezelésével kapcsolatos dokumentumok (pl.: Sz-lap, szállítólevél, mérlegjegy)

- Hulladék szállító/kezelő érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének a másolata

- Tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szakvizsga másolata

- Felelős műszaki vezetők, biztonsági és egészségvédelmi koordinátor megbízása

- Tűzvédelmi szabályzat

- Tűzgyújtási engedély (amennyiben szükséges)

- Kezelési és karbantartási utasítások

- Menekülési terv

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

*Készült: 20….. …….…… hó …..nap Szerződés száma a Vállalkozónál:

*Szerződés tárgya:

Megrendelő neve, címe: MVM XPert Zrt.

1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 105.

*Vállalkozó, neve, címe:

*Teljesítés megnevezése:

*Teljesítés dátuma: 20... ………. hó …. nap – 20 hó ….nap

Vállalkozó képviselője, tel. száma:

*Vállalkozó fax száma, ahová az SAP TRL lapot kéri:

*Megrendelő képviselője, tel száma:

*Rendelésszám:

*Megrendelés szám:

*Keretszerződés szám:

*Számla összege /nettó Ft+ÁFA/: Ft + ÁFA Vállalkozó a Szerződés szerinti munkákat hiánytalanul elvégezte.

A teljesítést a számlához csatolt SAP TRL lappal igazolhatja, ennek hiányában a számla nem kerül befogadásra.

Az SAP TRL lap aláírására jogosult személy neve és fax száma: Név:……………………………………… fax:……………………

*Megrendelő

* Vállalkozó

     , 20………………………

* kötelező kitölteni, és aláírni

Teljesítésigazolás

Teljesítés dátuma: Sorszám: Könyvelési dátum:

R/3 bizonylat: Megrendelés: Keretszerződés:

Az Önök szállítószáma nálunk:

Megrendelő:

MVM XPert Zrt.

1158 Budapest

Rákospalotai Körvasút sor 105.

Vállalkozó:

…………………….

Időszak:

20…………..…….. – 20…………………….

Teljesítésigazolás tárgya:

Megrendelő képviselői a jelen teljesítésigazolás kiállításával kijelentik, hogy a hivatkozott szerződés alábbi tételei a szerződésben rögzített szakmai követelményeknek megfelelően teljesültek, azok teljesítését elfogadják.

Tétel/K.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Nettó érték
10/00
Összérték ÁFA nélkül (HUF):

A fentiek alapján a Vállalkozó

………………….. HUF + ÁFA

azaz HUF + ÁFA

összegű számla benyújtására jogosult (az ÁFA felszámítása a hatályos ÁFA törvény alapján történik).

A Megrendelő képviselőinek fentiek szerinti nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő a teljesítésigazolás kiadásával lemond bármely, hivatkozott szerződésben rögzített jogáról, különös tekintettel a kötbér és kártérítési igényének érvényesítéséről.

Budapest, ………………………….

Megrendelő képviselője és törzsszáma Megrendelő képviselője és törzsszáma