Közbeszerzési dokumentum

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le.

Az eljárásban tárgyalást nem tart, valamint nem alkalmaz keret-megállapodást, dinamikus beszerzési rendszert, elektronikus árlejtést.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően megküldi az eljárást megindító felhívást, és rendelkezésre bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat.

A közbeszerzési dokumentumok között Ajánlatkérő a kivitelezéshez szükséges tender tervdokumentációt és részletes műszaki leírást is rendelkezésre bocsátja az Ajánlattevők részére.

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzési eljárás az alábbi indokokra tekintettel:

Ajánlatkérő a támogatási szerződés-módosítást nyújt be, és a módosítási-igény el nem fogadását, olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. ajánlatkérő, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosításának megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként határozza meg.

Az ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen létrejövő vállalkozási szerződés hatálybalépését a "Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című TOP-2.1.3-15-SO1-2016- 00012 azonosító számú támogatási szerződés 3. számú, "A projekt mérföldkövei" elnevezésű mellékletében leírt 1. számú mérföldkőben meghatározott eredmények, különös képen az eljárás tárgyához kapcsolódó vízjogi létesítési, és kiviteli tervek Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága általi írásos jóváhagyásához köti. Ellenkező esetben a vállalkozói szerződés megszűnik, úgy, hogy a szerződő felek tudomásul veszik, hogy egymással szemben semmilyen kötelezettség a szerződés megszűnését követően nem áll fenn.

I. fejezet Ajánlattételi felhívás

1.) Ajánlatkérő

Ajánlatkérő: Balatonkeresztúr Község Önkormányzata címe: 8648 Balatonkeresztúr Xxx Xxxxx u. 52. képviseli: Xxxxxx Xxxxxx polgármester elérhetősége: x00 00 000-0000

adószám: 15396530-2-14

bankszámlaszám: 66900045-11009993

2.) Az ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító:

Xxxxx Xxxxx FAKSZ: 413 sz. elérhetőségei:

Syntron Mérnöki Xxxxx Xxx. (0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00) Telefon: 00 0 000 0000

Fax: 00 0 000 0000

E-mail: xxxxx@xxxxxxx.xx

3.) A közbeszerzés tárgya:

„Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016- 00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése”

4.) A közbeszerzés mennyisége:

Földmedrű záportározó: 25750 m3 térfogattal, kapcsolódó műtárgyakkal,

Nyílt csapadékvíz elvezető árok, melyből:

• I/40/40 típusú mederelem: 1926,68 m

• II/80/115 típusú mederelem: 2428,14 m

• Mederalap burkolat árok: 830,06 m

• Nagy szelvényű mederalap burkolatú árok: 74,34 m

• Gyeprács meder: 359,20 m

Áteresz:

• Tervezett áteresz: NA 50 cm beton: 6,00 m

• Tervezett fedlapos átjáró: 50 m Hordalékfogó: 2 db

CPV:

Fő CPV kód:

45247000-0 Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése További CPV kódok:

45247110-4 Csatornaépítés 45233140-2 Közúton folyó munkák

45232451-8 Vízelvezetés és felszíni munka

45247200-2 Gátak és hasonló rögzített szerkezetek építése Opció: nincs.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.

5.) A szerződés meghatározása: átalányáras vállalkozási szerződés

6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

Befejezési határidő: 2018.09.30.

A teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás lefolytatása is beletartozik. Előteljesítés elfogadott.

A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: nincsenek

7.) A teljesítés helyei:

Balatonkeresztúr Hrsz: 328, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 81,053/7 , 053/8 , 053/24,053/25

,053/26 ,053/27 ,053/28 ,053/29 , 053/31, 052 ,050/13, 050/14 ,050/15,050/16 ,050/20 ,050/45 ,050/57

, 050/121, 050/127 ,050/3 ,050/4 , 051

8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei illetőleg jogszabályokra való hivatkozás:

Fedezet: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül 100,000000 % Az ajánlattétel, a szerződés valamint a kifizetés pénzneme: HUF

Három rész és egy végszámla bocsátható ki.

A részszámlák benyújtásának feltétele:műszaki ellenőr által igazolt teljesítésigazolás, mely az össz költségvetés 25%-nál, 50 %-ánál, és 75 %-ánál, teljesítésarányosan történhet.

A végszámla benyújtásának feltétele: eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Az előleg számlát a 3. sz résszámlából, és végszámlából vonja le Ajánlatkérő, tehát a számlázási rend az alábbiak szerint alakul:

Előleg számla: a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg

1. résszámla: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25% + Áfa

2. résszámla: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25% + Áfa

3. résszámla: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25% + Áfa, melyből levonásra kerül a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10% - ának megfelelő összeg (előleg első fele)

4. végszámla: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25% + Áfa, melyből levonásra kerül a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10% - ának megfelelő összeg (előleg második fele)

Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-

(3) és (5)-(6) (8) bekezdései szerint átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 36/A §., 2007. évi CXXVII. tv., 2013 évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2015. évi CXLIII. tv., és a 322/2015. (X. 20.) Korm. rendelet 31-32-32/A § szabályaira.

A fizetési határidő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyvben, a 6:130. § (1) – (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén).

Az ajánlatkérő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

Építési beruházás megrendelése esetében az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. A számla kifizetésének további feltétele a Nyertes ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésének megfelelően előleget biztosít, melynek mértéke a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg. Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek.) Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg igénylésére vonatkozóan csak nyertes ajánlattevőnek kell a szerződéskötéskor nyilatkoznia.

A további fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

9.) A szerződés biztosítékai Jótállási Biztosíték:

Nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében az eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésétől számítva minimum 12 hónap jótállást vállal (ajánlat szerint).

Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, a megadott határidőn belül megkezdeni

Ha a Nyertes ajánlattevő a hiba kijavítását a megadott határidőben, napon belül nem kezdi meg, Ajánlatkérő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Nyertes ajánlattevő kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Nyertes ajánlattevővel szemben elvesztené. A Jótállási Biztosíték a Nyertes ajánlattevő bármely jótállási kötelezettsége nem teljesítése esetén a hibák kijavítására felhasználható.

Nyertes ajánlattevő a teljesítést követően vállalt jótállási idő teljes tartamára jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítására Jótállási Biztosítékot nyújt, amelynek mértéke a szerződés szerinti tartalékkeret, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a a jótállási idő végéig fennállóan.

Nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján történő választása szerint a biztosíték nyújtható:

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással vagy

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Amennyiben a biztosíték bankgarancia/biztosítási/banki szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtják, a biztosítéknak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre az alábbi minimális tartalommal:

- hivatkozás a közbeszerzési eljárásra,

- azt, hogy a biztosíték a Nyertes ajánlattevő jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál,

- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,

- a vállalt fizetési összeget (a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg),

- az érvényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

Amennyiben biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtják, ugyancsak tartalmaznia kell a fent meghatározott adatokat.

Ajánlatkérő a jótállási idő lejártakor a jótállási biztosíték nem érvényesített összegével Nyertes ajánlattevő felé elszámol, a nyilatkozatot vagy kötelezvényt visszaadja.

A Nyertes ajánlattevő a fenti pontban foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Kötbér:

Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, késedelmes teljesítése esetén az Ajánlatkérőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Nyertes ajánlattevő által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a késedelemmel érintett nettó vállalkozási díj 1%-nak megfelelő,, legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Alapja: a késedelemmel érintett, szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás.

A kötbér az esedékes számla értékéből is érvényesíthető. Ajánlatkérő a kötbérigényét az adott számlába beszámíthatja. Igénybe vétele esetén a számla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékű, illetve a szerződési biztosítékot biztosító bankgarancia igénybe vétele Ajánlatkérő részéről a bankgarancia feletti egyoldalú rendelkezési joggal történhet.

Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt a Nyertes ajánlattevő – Ajánlatkérő felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni.

Amennyiben a kötbér mértéke eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-át, ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással felmondani a szerződést a meghiúsulási kötbér alkalmazásával.

Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a kötbérfizetési kötelezettség kezdeti időpontja a készre jelentés (teljesítési időpont), amennyiben ez a teljesítési határidőnél korábbi, úgy a teljesítési határidő időpontja.

A kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.

Hibás teljesítés:

Ajánlatkérő a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését írja elő, Xxxxxxx ajánlattevő köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 72 órán belül megkezdeni.

Amennyiben a Xxxxxxx ajánlattevő az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 72 órán belül nem kezdi meg a hiba kijavítását, és nem menti ki magát (érdemi indoklással, és azt alátámasztó bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséig késedelmi kötbért alkalmaz.

Amennyiben a megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, kötbért köteles fizetni.

Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással felmondani, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-os mértékét.

A hibás teljesítéssel kapcsolatosan a kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.

A kijavított, munkarészre vonatkozóan a Nyertes ajánlattevő a garanciáját kiterjeszti. Ajánlatkérő a késedelmi kötbéren felül érvényesítheti a kárát is.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a szerződés teljesítése a bizonyíthatóan olyan okból, amelyért Nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul, az Ajánlatkérő részére kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-a.

A Nyertes ajánlattevő a részteljesítése vonatkozásában az elvégzett munka ellenszolgáltatásának meghiúsulási kötbérrel csökkentett díjára jogosult. Ajánlatkérő jogosult a meghiúsulási kötbér ellenszolgáltatásba történő beszámítására, annak a meghiúsulási kötbér igényének csökkentésére.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek alvállalkozói szerződésben:

Nyertes ajánlattevő az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz- tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. (322/2015. (X.30.) Korm. rend 27. § (2) bek.)

Kbt. 134. § (1) bekezdés alapján a Kbt. 134. § (2)-(8) rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. fejezetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra.

Felelősségbiztosítás:

Nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződést kötni melynek értéke a megajánlott nettó ár, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni megfelelő összegre vonatkozóan. (322/2015. X.30.) Korm. rendelet 26.§ )

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a felelősségbiztosítási kötvényét a szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi), vagy korábbi felelősségbiztosítási szerződése az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszteni, és szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi).

10.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai, módszere

Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint: a legjobb ár - érték arányt megjelenítő olyan szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

	Részszempont	Súlyszám
1.	Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF)	70
2.	Jótállási idő (minimum 12 hónap) (hónapokban)	20
3.	A szerződés teljesítésében résztvevő Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezető szakembere jogosultságának megszerzését követően felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban) (maximum 120 hónap)	10

1. értékelési szempont Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF) Az ajánlati árat nettó HUF módon kérjük meghatározni.

Az ajánlati ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes díját és költségeit, anyag és munkadíját. Valamennyi a teljesítés során felmerülő költség a Nyertes ajánlattevőt terheli. A vállalkozói díj tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan felmerülő minden díjat (ideértve az esetlegesen a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, bérletet, illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó engedélyek beszerzését, az engedélyeztetési eljárások költségét amennyiben azok szükségessé válnak, a hibajavítás költségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, a szükséges vizsgálatok elvégzését, az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az összes anyagmozgatási, felvonulási és munkaterület őrzési költséget, az építési törmelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tárolásának, valamint elszállításának költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget (adott esetben), a felvonulási költséget, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, bármely más kiadást, mely a

szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez szükségeltetik, azaz a kivitelezés

„kulcsrakész” megvalósításának teljes díját

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A Kbt. 76. § (9) bek c) pontja szerinti adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. Ajánlatkérő a pontszámokat kettő tizedes jegy mélységig határozza meg.

Az értékelés módszere:

Az 1. értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 1. részszempontja szerinti tartalmi elemét a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő fordított arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).

Képlet:

a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb (1. értékelési szempont)

P = A legjobb / A vizsgált (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.

2. értékelési szempont Jótállási idő (minimum 12 hónap) (hónapokban)

A 2. értékelési szempont esetében ajánlatoknak az elbírálás 2. részszempontja szerinti tartalmi elemét a felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlat tartalmi elemére maximális 10 pontot, a többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot ad, a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.).

Képlet:

a legmagasabb érték a legelőnyösebb (2. értékelési szempont)

P = A vizsgált /A legjobb (P max - P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme.

A Kbt. 77. § (1) Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel

kapcsolatban az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet.

A 2. értékelési szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti elvárt minimum érték, mely alatt megajánlott értékek esetében az ajánlat érvénytelen: 12 hónap. Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot kapják.

A 2. értékelési szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti érték, melyre, és afelett Ajánlatkérő a maximális 10 pontot adja ajánlattevőnek: 60 hónap

Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőbb értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapják. Ebben az esetben Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb)

3. értékelési szempont

A 3. értékelési szempont tekintetében a szerződés teljesítésébe bevonásra kerülő Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezető

– amennyiben ilyen jogosultsággal rendelkező szakembert bemutat az ajánlattevő - szakember e jogosultságának megszerzését követően, ezen jogosultsága fennállása alatt felelős műszaki vezetői tevékenysége körében ellátott szakmai tapasztalatának idejét értékeli egész hónapban megadva.

A megajánlásnál a hosszabb időtartamú gyakorlati időt megajánló ajánlat a kedvezőbb azzal, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján kiköti, hogy a 3. értékelési szempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 120 hónap, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra (gyakorlati időre) Ajánlatkérő egyaránt a 120 hónapot veszi figyelembe.

120 hónapnál több 10 pont

120 hónapnál kisebb – 100 hónapig (a 100 hónap beleértendő): 10 pont

100 hónapnál kisebb – 80 hónapig (a 80 hónap beleértendő): 9 pont

80 hónapnál kisebb – 60 hónapig (a 60 hónap beleértendő): 8 pont

60 hónapnál kisebb – 40 hónapig (a 40 hónap beleértendő): 6 pont

40 hónapnál kisebb – 24 hónapig (a 24 hónap beleértendő): 4 pont

24 hónapnál kisebb – 1 hónapig (az 1 hónap beleértendő) 2 pont

0 hónap, vagy ajánlattevő egyáltalán nem jelöl meg a Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakembert: 1 pont

Az így kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal.

Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésibe bevonásra kerülő szakember építési szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetői tevékenysége körében ellátott szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál.

Ajánlatkérő az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy

az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének napját is rögzíteni kell, vagy csatolni kell a nyilvántartásba vétel igazolására szolgáló dokumentumot.

Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat számítja.

Ajánlatkérő önéletrajzmintát bocsát rendelkezésre, melynek használata nem kötelező, azonban annak a tartalmi elemeit a fentiek szerint kéri követni.

Összpontszám kiszámítása:

A fenti módszer alapján kiszámított pontot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal.

A jótállást, és a szakember szakmai tapasztalatát egész hónapokban kell megadni, a tört hónapban való megajánlás esetén az ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

11.A) Kizáró okok: Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. (Kbt. 63. § (3) bek)

Az ajánlattevőnek ajánlatában, a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá - Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok - valamint a Kbt.

62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 8. § i) pont ib) alpontja és a 10.

§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (1) bek) 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) pont gb) alpontjában alapján: a Magyarországon és nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend 8. § i) pont ib) alpontja, valamint a 10. § g) pont gb) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni. (321/2015. (X.30.) Korm. rend 14 § (3) bek.)

(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bek.)

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. . (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §) Ajánlattevőnek a nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tennie.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok nem lehetnek az ajánlattételi felhívás megküldésének dátumától korábbi keltezésűek.

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. §)

11.B) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, és a megkövetelt igazolási módok:

Ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági minimumkövetelményt az eljárásban.

12.) Ajánlatok értékelése, hiánypótlás lehetőségének biztosítása:

Az ajánlatok bírálatára és elbírálására a Kbt. 69. §, 70. § rendelkezései, a hiánypótlásra, felvilágosítás-kérésre és számítási hiba javítására a Kbt. 71 § rendelkezései, az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalásokra a Kbt. 72. § vonatkoznak.

A Kbt. 71. § (6) bek. szerint ajánlatkérő elrendel újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás (Ajánlatkérő nem korlátozza a hiánypótlást). A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során pótolhatók.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt.71. § 8) bekezdésében foglaltakra:

Az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

Ajánlatkérő a fentiek tekintetében az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

- a kiadott árazatlan költségvetési főösszesítő ajánlattevők által nem módosítható,

- a közbeszerzési eljárásban ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés ajánlattevők által nem módosítható,

- költségvetést és költségvetési főösszesítőt ajánlattevők jóváhagyás nélkül nem egészíthetik ki, és nem módosíthatják.

13.) Ajánlati biztosíték és ajánlati kötöttség

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

A tárgyi eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: hatvan nap. (Kbt. 81. § (11) bek.)

Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. (Kbt. 70.

§ (2) bek)

A nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított hatvan nappal meghosszabbodik. (Kbt.

131. § (5) bek.)

14.) Ajánlattételi határidő: 2018. január 10. 11:00 óra Az ajánlat benyújtásának címe, módja:

Cím: 8648 Balatonkeresztúr Xxx Xxxxx u. 52. Módja: 25.) pont szerint

15.) Az ajánlattétel nyelve: magyar, más nyelven ajánlattevő nem nyújthatja be ajánlatát.

Az eljárási cselekmények (kapcsolattartás, közbeszerzési dokumentumok stb) nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő általi felelősségteljes fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott fordítások a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordítását tartalmazza.

16.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje: Cím: 8648 Balatonkeresztúr Xxx Xxxxx u. 52.

Ideje: 2018. január 10. 11:00 óra

Az ajánlat felbontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor. (Kbt. 68. § (1) bek.)

17.) Tárgyalásos eljárás indoklása: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt eljárást folytat le, melyben tárgyalást nem tart.

18.) A tárgyalás lefolytatásának menete, szabályai időpontja: Az eljárásban nem lehet tárgyalni.

19.) A szerződéskötés, tervezett időpontja:

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. (Kbt, 131, §

(4) bek)

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés szerinti idő tartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés -

megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. (Kbt. 131, § (6) bek.)

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. (Kbt, 131. § (9) bek)

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra a körülményre, hogy a nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési feladatokat a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet, és 191/2009. ((IX.15.) Korm rendelet előírásait figyelembe véve kell teljesíteni. Ezzel összefüggésben a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezető (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultságú szakemberrel, aktív tagként a kamarai névjegyzékben. A kamarai tagsággal a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a nyertes ajánlattevőnek.

Felhívja Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a Kbt. 131. §

(4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.

Ütemterv: a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő három munkanapon belül részletes ütemtervet kell készítenie, és átadnia ajánlatkérőnek. Az ütemtervben meg kell határozni a részszámlá/k/hoz tartozó műszaki tartalmat. Az ütemtervet „Számla összege”, „Számlabenyújtás időpontja”, „Műszaki tartalom” rovatok kitöltésével kell készíteni, a műszaki tartalmat munkanemenként és mennyiséggel kell meghatározni, nem elegendő a %-os kimutatás, ugyanis a teljesítésigazolások ennek alapján történnek. Az adott részszámlákhoz tartozó műszaki tartalom értékének azonosnak kell lennie a költségvetésben az adott műszaki tartalom szerinti anyag és díj szorzatának megfelelő vállalkozói díjjal, azaz a részszámlában ajánlattevő csak a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékét érvényesítheti.

Az ütemtervet csak a szerződéskötést követően a nyertes ajánlattevőnek kell készíteni, a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem kell benyújtani, az nem az ajánlat része.

Tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő öt napos moratórium lejártát követő első munkanap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le. (Kbt. 48. § (3) bek)

20.) Az eljárás megindító felhívás megküldésének napja: 2017. december 14.

21.) Részekre történő ajánlattétel: Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt (Kbt.

61. § (4) bek). Indoka: Ajánlatkérő olyan építési beruházást kíván beszerezni, mely komplett, egy szakágra vonatkozik, részekre bontása műszaki és gazdasági szempontból nem releváns, nem megoldható. (Kbt. 50. § (1) bek k) pont)

- a tárgyi tevékenység teljesítésében egymásra épülő, egybefüggő munkafolyamatok követik egymást, amelyek egy szerződés keretében történő teljesítése biztosítja a feladatok gördülékeny megvalósítását, a különböző vállalkozói érdekek ütközésének elkerülését, valamint a jótállás biztosítását;

- egy szerződés keretében történő teljesítés esetén kisebb létszámot igényel az előírt feladat elvégzése, egységes felügyelettel, anyagbeszerzéssel, kivonulással, organizációval, tervezéssel,

tehát így összességében kevesebb humán- és eszköz erőforrással is teljesíthetők az előírt feladatok, mely a hatékony és felelős pénzgazdálkodás alapelvének is megfelel.

Alternatív (több változatú) ajánlat: nem tehető.

Kbt. 114. § (11) bekezdésének alkalmazása: Ajánlatkérő nem alkalmazza

22.) Dokumentáció rendelkezésre bocsátása:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától ingyenesen rendelkezésre bocsátja a következő linken (Kbt. 39. § (1) és Kbt. 57. § (1) bek).:

xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxx_xxxxxxx&xxxxxxxxxxxx&xxx00&Xxx mid=28&lang=hu

23.) A közbeszerzési dokumentáció beszerzésének feltételei:

A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. (Kbt. 57.

§ (2) bek).

A közbeszerzési dokumentáció átvételét (elérését) az ajánlattételi határidőig ajánlattevőnek a regisztrációs adatlap visszaküldésével (regisztrálási adatok megadásával) igazolnia kell, mely az ajánlattétel feltétele! Ajánlatkérő a 22. pontban meghatározott helyen is rendelkezésre bocsátja a regisztrációsadatlapot. (Kbt. 57. § (2) bek)

A megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében, ajánlatkérő – a Kbt-ben meghatározottak mellett - az alábbi, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat rendelkezésre bocsátja:

a) a szerződéstervezetet,

b) az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. Az ajánlatkérő további ajánlott igazolás - és nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre.

(Kbt. 57. § (1) bek).

24.) Az ajánlat benyújtásának módja:

A gazdasági szereplőnek közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. (Kbt. 66. § (1) bek) Ajánlattevőknek az ajánlatának elkészítésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d) Az ajánlatot 1 papír alapú +1 elektronikus példányban (az eredeti papír alapú példányról készült pdf formátumú elektronikus másolat CD vagy DVD adathordozón kell beadni

e) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatban a módosítást leszámítva nem lehetnek betoldások, törlések, átírások.

A csomagoláson fel kell tüntetni a tárgyat: „Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül

„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése”

Az eredeti, papír alapú ajánlaton kell a jelen dokumentációban előírt eredeti dokumentumokat, eredeti vagy hitelesített példányban mellékelni.

Az ajánlatot tartalmazó zárt csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét.

Ajánlat benyújtásához tájékoztatásul közöljük az iroda önkormányzat nyitvatartási idejét: munkanap 9.00 órától-16.00 óráig, pénteken: 9.00-14.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 9.00-az ajánlattételi határidőig.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárásban a határidőket a xxx.xxxxxxxxx.xx weboldal “Budapest idő” adat alapján állapítja meg.

Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő semmilyen díjat nem fizet,mely a benyújtott ajánlat elkészítésével kapcsolatos.

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A Kbt. 44. § (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés - vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzák a következő elemeket:

- gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44.

§ (1) - (3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében hívja fel az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. (Kbt. 44. § (4) bek)

Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. (Kbt. 47. § (2) bek).

Ajánlatkérő olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani. (Kbt. 47. § (2) bek)

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. (Kbt. 47. § (2) bek)

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő általi felelősségteljes fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott fordítások a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordítását tartalmazza.

25.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak, további információk a bontásról:

A Kbt. 68. § (2)-(4) (6) bekezdésében foglaltak szerint.

26.) Egyéb információk:

26.1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell. (az ajánlat összesen ... számozott oldalból áll.)

- Felolvasólapot a Kbt. 66. § (5) bek szerint, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat: az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek;

- szakmai önéletrajzot

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett, eredeti nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bek, és Kbt. 47. § (2) bek)

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66.

§ (4) bek.)

- Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll a Kbt.

62. § (1) g)-k) és m) q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt

- Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bek)

- Kbt. 114. § (2) bekezdésnek megfelelve, a 321/2015. Korm. rendelet (X.30.) 8. § i) pont ib) alpontban, és a 10. § g) pont ga) alpontban meghatározottak szerint nyilatkozat a Kbt. 67. §

(1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan

- Az ajánlatban, meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bek). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.

- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésére vonatkozóan.

- A biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (Kbt. 134. § (5) bek)

- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik

- Ajánlattevő nyilatkozatát a felelősségbiztosítás szerződéskötésre történő biztosításáról, és annak módjáról

- Cégkivonatra, és változásbejegyzésre vonatkozó információ

- Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat

- Ajánlattevő bemutatására vonatkozóan

- Egyenértékűségre vonatkozóan

- Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő saját vonatkozásában az ajánlatban kötelezettségvállalásra jogosult nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás- mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek szerint). Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása alapján az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. § és Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint).

- Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott költségvetési főösszesítőt árazott költségvetést, gyártmány és típus megjelölésekkel

- Ajánlattevő az eljárásban az aláírási jogosultságot a cégkivonat alapján ellenőrzi. Ajánlattevőnek nem kell csatolnia a cégkivonatot, ha az az x-xxxxxxxxx.xx oldalon elérhető. Amennyiben a xxx.x-xxxxxxxxxx.xx oldalon az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogosult képviselőinek adatai nem elérhetőek, úgy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy az igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonat egyszerű másolatban.

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozat benyújtását nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani.

- Közös ajánlattevők nyilatkozatát, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést) csatolni kell (adott esetben)

Elkülönített részben (amennyiben Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz)

- a Kbt. 44. § szerint meghatározott üzleti titok (ideértve a védett ismeretet is)

- A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eljárást megindító felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és dokumentumokat is, amiket a Kbt., valamint a közbeszerzési dokumentáció előír, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési dokumentáció csak javaslat jellegű mintákat tartalmaz, de ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevők által készített azonos adattartalmú, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat is.

26.2.) A Kbt. 115. § (4) alapján az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

26.3.) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedi meg a projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért a Kbt. 35. § szabályai szerint. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, valamint a közös ajánlattevők egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást csatolni kell.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé önálló ajánlattevők tekintetében sem a projekttársaság alapítását.

26.4.) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján: kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti észszerű határidőnek kérdésfeltevés esetén az ajánlattételi határidőt megelőző 4. munkanapot, válaszadásra az ajánlattételi határidőt megelőző 3. napot tartja.

A kiegészítő tájékoztatás kérést kizárólag írásban, e-mailen kéri ajánlatkérő a xxxxxxx@xxxxxxx.xx e- mail címre azzal, hogy azt szerkeszthető, doc formában is kéri az ajánlattevőktől.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatás keretében nem adja meg azt az e-mail címet, amelyre a kiegészítő tájékoztatás megadására vonatkozó információt Ajánlatkérő megküldi. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megküldésére vonatkozó információt a közbeszerzési dokumentáció átvételének (regisztrációs adatlap) igazolásán megadott e-mail címre küldi. kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás átvételét minden esetben igazolják vissza az abban megadott e-mail címen.

26.5.) A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság -a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. (Kbt. 73. § (4) bekezdése)

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): xxxx://xxx.xxx.xxx.xx Vidékfejlesztési Minisztérium (VM): xxxx://xxx.xx.xxx.xx és xxx.xxxx.xx Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM): xxxx://xxx.xxx.xxx.xx

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH): xxxx://xxx.xxxx.xx

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF): xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály: xxxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya pest- kh-mmszsz-mv}xxxx.xxx.xx; xxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya pest-kh- mmszsz-mv}xxxx.xxx.xx; xxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Pest Megyei kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály xxx@xxxx.xx

A tájékoztatás a fenti honlapokon, és e-mailben ingyenesen elérhető, illetve kapható. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kb t. 73. § (4)-(5) bekezdésére vonatkozóan.

26.6.) A devizák átváltására vonatkozó részletszabályok: az árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, egyéb esetekben a különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat alkalmazza ajánlatkérő. Az ajánlatban nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

26.7.) Eljárás jogcíme: Kbt. 115. § (1) bek. szerinti hirdetmény közzététele nélküli, nyílt nemzeti eljárás lefolytatása lehetséges, mert az építés becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot.

A Kbt. 115. § (2) bekezdés alapján olyan gazdasági szereplőknek küldi meg ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást, amelyek lehetőleg mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják. (A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó.)

26.8.)

Ajánlatkérő az ajánlattevők számára 2017. december 20-án lehetőséget biztosít a helyszín megtekintésére 10.00 órától. Gyülekező: Ajánlatkérő székhelyén. Ajánlatkérő konzultációt nem tart az eljárásban, és a helyszíni bejáráson sem.

26.9.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.

26.10.) Az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a hatályos magyar jog, a 2015. évi CXLIII. törvény és kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek, valamint a 2013. évi V. törvény előírásai szerint kell eljárni.

II. fejezet További információk az ajánlat összeállításához

2.1 Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlattételt, mely esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. (Kbt. 35. § (2) bek)

A Kbt. 35. § (3) bek szerint a közös ajánlattevők csoportjában tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését, és aláírását.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők képviselőjének küldi meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. (Kbt. 35.

§ (6) bekezdése)

Az egy közös ajánlatot vagy ajánlattételt benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.(Kbt. 35. § (8) bek)

Közös ajánlat esetében kötelező a 3. sz. melléklet nyilatkozat elfogadása és kitöltése, mely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:

- közös ajánlattevők egyenkénti megjelölése,

- közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás,

- közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalása a szerződés teljesítésére,

- egyes közös ajánlattevők által végzendő tevékenységek, illetve ezek részaránya,

A közös ajánlattevők megállapodása (szerződése) vonatkozásában az alábbi feltételeket kell figyelembe venni (melyet csatolni kell az ajánlatban):

- közös ajánlattevők egyenkénti megjelölése,

- közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás,

- közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalása a szerződés teljesítésére,

- egyes közös ajánlattevők által végzendő tevékenységek, illetve ezek részaránya,

- felfüggesztő (hatályba) léptető, illetve bontó feltétel nélküli,

- a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;

- harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, valamennyi ajánlattevő aláírásával hatályba kell lépnie.

A Kbt. 65. § (6) pontja alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon meghatározott követelményeknek, melyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkozhatnak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

2.2 Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke összefoglalva

Benyújtandó nyilatkozat, igazolás	információk
- Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell. (az ajánlat összesen ... számozott oldalból áll.)	Ajánlattevőnek a szövegszerkesztő programja által generált tartalomjegyzéket célszerű használni. Az ehhez szükséges stílusok be vannak állítva a dokumentációban
- Felolvasólapot a Kbt. 66. § (5) bek szerint, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat: az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek;	0.xx melléklet
szakmai önéletrajz	Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésibe bevonásra kerülő szakember Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására az önéletrajz szolgál. Ajánlatkérő az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének napját is rögzíteni kell, vagy mellékletként csatolni szükséges a nyilvántartásba vételre vonatkozó dokumentumot másolatban
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bek)	2sz melléklet
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény	3sz melléklet

szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bek.)
- Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt	3sz melléklet
- Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m) q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Kbt. 67. § (4) bek)	3sz melléklet
- Kbt. 114. § (2) bekezdésnek megfelelve, a 321/2015. Korm. rendelet (X.30.) 8. § i) pont ib) alpontban, és a 10. § g) pont ga) alpontban meghatározottak szerint nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan	3sz melléklet
- Az ajánlatban, meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bek). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.	3sz melléklet
- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésére vonatkozóan.	3sz melléklet
- A biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (Kbt. 134. § (5) bek)	3sz melléklet
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik	3sz melléklet
- Ajánlattevő nyilatkozatát a felelősségbiztosítás szerződéskötésre történő biztosításáról, és annak módjáról	3sz melléklet
- Cégkivonatra, és változásbejegyzésre vonatkozó információ	3sz melléklet
- Ajánlattevő bemutatására vonatkozóan	3sz melléklet
- Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat	3sz melléklet
- Egyenértékűségre vonatkozóan	3sz melléklet
- Ajánlattevő köteles mellékelni ajánlatához az ajánlattevő saját vonatkozásában; az ajánlatban kötelezettségvállalásra jogosult nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek szerint). Amennyiben a képviseletre jogosult személy helyett meghatalmazása alapján az ajánlatot más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges (1952. évi III. törvény 196. § és Kbt. 36.§ (3) bekezdése szerint).	kötelezően csatolandó
- Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell: ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott költségvetési főösszesítőt árazott költségvetést, gyártmány és típus megjelölésekkel	kötelezően csatolandó a kiadott tervdokumentáció árazatlan költségvetését kitöltve, beárazva, valamint az árazatlan költségvetési főösszesítőt
- Ajánlattevő az eljárásban az aláírási jogosultságot a	csak akkor kell csatolni, ha ajánlattevő nem

cégkivonat alapján ellenőrzi. Ajánlattevőnek nem kell csatolnia a cégkivonatot, ha az az x-xxxxxxxxx.xx oldalon elérhető. Amennyiben a xxx.x-xxxxxxxxxx.xx oldalon az ajánlattevő(k) cégjegyzésre jogosult képviselőinek adatai nem elérhetőek, úgy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonatát, vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást, magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság vagy az igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy ezen szervezet adatbázisából közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonat egyszerű másolatban.	érhető el a www.e-cegjegyzek oldalon
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozat benyújtását nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani.	csak adott esetben kell csatolni
- Közös ajánlattevők nyilatkozatát, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést) csatolni kell (adott esetben)	csak adott esetben kell csatolni 0.xx mellékletet, valamint mellékelni kell a közös ajánlattevők közti megállapodást/ szerződést
Elkülönített részben (amennyiben Ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz)
- a Kbt. 44. § szerint meghatározott üzleti titok (ideértve a védett ismeretet is)	csak akkor, kell az elkülönített részt létrehozni, ha üzleti titkot tartalmaz az ajánlat
- A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet	csak akkor kell az elkülönített részt létrehozni, ha üzleti titkot tartalmaz az ajánlat

Az ajánlatkérő olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását kéri, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) (Kbt. 47. §

(2) bek)

III. fejezet Műszaki leírás

A műszaki leírás valamennyi részre vonatkozik.

322/2015. (X.30.) az építési beruházások közbeszerzésének részletes kormányrendelet szerint.

3.1. Alapadatok, okiratok

3.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai

- az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

- az építési munkahely megjelölése:

Balatonkeresztúr Hrsz: 328, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 81,053/7 , 053/8 , 053/24,053/25

,053/26 ,053/27 ,053/28 ,053/29 , 053/31, 052 ,050/13, 050/14 ,050/15,050/16 ,050/20 ,050/45 ,050/57

, 050/121, 050/127 ,050/3 ,050/4 , 051

- az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.):

Lsd. kiadott tervdokumentáció műszaki leírását.

- az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: az eljárást megindító xxxxxxxx XXX) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje pontja, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

3.1.2. Előzmény okiratok

- végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Ajánlatkérő a tervdokumentáció részeként az alábbi dokumentumokat bocsátja rendelkezésre:

- V68/2011 sz. engedélyes terv

- 1691-14/2012-11452 sz vízjogi létesítési engedély,

- 726-4/2014-11452 sz. határozat (vízjogi létesítési engedély módosítás)

- 35200/393-16/2016 sz határozat (vízjogi létesítési engedély módosítás)

- 35200/2370-5/2017 sz határozat (vízjogi létesítési engedély módosítás)

- 723/2011 sz. hozzájárulás

- felmentések, valamint eltérési engedélyek: nincsenek.

- az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: nincsenek

- az ajánlattételt befolyásoló, az építési beruházás során elvégzendő régészeti feladatellátás követelményeit, előzetes régészeti dokumentációt vagy örökségvédelmi hatástanulmányt, ha a beruházás előkészítése során készült – nem releváns

3.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények szolgáltatások

- az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.):

A szakipari munkák végzése közben fokozott figyelemmel kell lenni az építési terület környékére. Megrendelő felvonulási területet nem tud biztosítani. A határoló közlekedési területeken a közlekedést csak nagyon indokolt esetben – külön engedély alapján – lehet akadályozni. A bontás és építés során keletkező hasznosításra nem kerülő anyagokat, hulladékokat kivitelezőnek saját költségén és hatáskörben kell elszállítania, jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő lerakóhelyen elhelyezni. A hasznosításra kerülő anyagokat a Megbízó meghatározza, és azt annak megfelelően kell elhelyezni. Lsd. továbbá kiadott tervdokumentáció műszaki leírását.

Ajánlatkérő a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációt az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.

Lsd. továbbá kiadott tervdokumentáció műszaki leírását.

3.2. Közbeszerzési műszaki leírás

3.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása

- telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés üzemeltetés stb. Lsd. a kiadott tervdokumentáció műszaki leírását.

- az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének részletes meghatározása:

Lsd. a kiadott tervdokumentáció műszaki leírását.

3.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:

Lsd. a kiadott tervdokumentáció műszaki leírását.

3.2.2.1 Az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával:

A kiadott tervdokumentáció, valamint szerződéstervezet szerint.

3.2.2.2 A javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldások részletes ismertetése:

Kiegészítő szempontok, leírások, amelyek eltérnek a szakági műszaki leírásban rögzítettektől:

Megrendelő nem tér el a műszaki leírásban rögzítettektől.

- egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges köre: ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 21.) xxxxxx szerint nem fogad el alternatív ajánlatot.

3.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése

A munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletek

Az építési munkahelyen és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 24/2007. (VII.3.) KHVM rendelet 2. § (2) bek.

A kiadott tervdokumentáció műszaki leírásának vonatkozó pontjában a tervező ismerteti, mely munkavédelmi és balesetvédelmi előírások vonatkoznak az adott szakterületre.

Ezen kívül az általános érvényű munkavédelmi előírások érvényesek.

3.3. Műszaki dokumentáció, tervek, terv és rajzjegyzék: mellékelt terv alapján

3.4. Árazatlan költségvetési kiírás

Árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza az építési beruházás megvalósításához szükséges összes elkülöníthető munkafázis tételszámát, megnevezését, mennyiségét, valamint az ajánlattevő általi beárazást lehetővé tevő üres anyagköltség, munkadíj rovatot. Az árazatlan költségvetési kiírást az ajánlattevők részére átadott tervdokumentáció tartalmazza .

A tervdokumentációban, kifejezetten a költségvetésekben szereplő, tervezők által megjelölt konkrét termékekre utalás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlattevő azzal egyenértékű terméket is ajánlhat. Amennyiben az adott költségvetési tételnél a fentiek szerinti típus megjelölés szerepel, és attól ajánlattevő eltér, akkor kötelező kitölteni egyenértékűségi nyilatkozatot, az adott tétel(ek) vonatkozásában. Ajánlatkérő az egyenértékűséget vizsgálhatja, nem megfelelő, azaz paramétereit tekintve nem egyenértékű termék megajánlása esetében az ajánlat érvénytelen.

Árajánlattal megegyező költségvetési főösszesítőt kell benyújtani. Ajánlattevő a műszaki tender tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetést köteles kitölteni. Az árazatlan költségvetés összesítések eredményét (nettó anyag/díj összesent) kell a főösszesítőbe átvezetni. A felolvasólapjának ajánlati ár (nettó) sorába a költségvetési főösszesítő mindösszesen nettó sor eredményét kell bemásolni!

Amennyiben ajánlattevő a tervdokumentációban eltérést, hiányt észlel, észrevétele van, azt írásban jelezze az adott tétel vonatkozásában, mennyiség megjelölésével. Ajánlatkérő az észrevételeket értékeli, és szükség esetén az észrevételek alapján a költségvetési főösszesítőt korrigálja az abban meghatározottak szerint. Ajánlattevők az árazatlan költségvetést, és költségvetési főösszesítőt jóváhagyás nélkül nem egészíthetik ki, és nem módosíthatják. Az ajánlattevő által eltérő műszaki tartalmú, az Ajánlatkérői korrekciótól eltérő, vagy annak hiányában, a dokumentációban meghatározottól eltérő költségvetésű ajánlat annak érvénytelenségét eredményezheti a hiánypótlást követően.

A költségvetési főösszesítőben található kiegészítő sor „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” szolgál az ajánlattevői észrevételek alapján költségvetési korrekcióra. A kiadott árazatlan költségvetés és költségvetési főösszesítő minden sora kötelezően kitöltendő (amennyiben releváns az adott tétel szempontjából, anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén nulla). Ha egy költségvetési tétel hiányzik, akkor azt új kiegészítő tételként az ajánlattevői észrevételek alapján meghatározott, minden ajánlattevőnek megküldött excel táblázat tartalmazza, melynek végösszegét kell az „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” két cellájába bemásolni.

A vállalkozási szerződés átalányáras, többletmunka és a megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, így az ajánlatadás időszakában nem jelzett költségvetés és az üzemszerű használatra alkalmas műszaki állapot elkészítése közötti esetleges eltérés kockázata az ajánlattevőt terheli.

A költségvetési főösszesítő üres cellát nem tartalmazhat! Az ajánlat érvénytelen, ha a hiánypótlást követően sem ad az ajánlattevő nem ad ajánlatot minden, ajánlatkérő által a

költségvetési főösszesítőben meghatározott, tételre! Az anyagigazgatási költség, az árkockázati fedezet, és az anyag vagy díjtétel nélküli költségvetési tétel esetén - van csak lehetőség nulla forint ajánlatára, ennek költségelése ajánlattevői döntés függvénye. Az organizációs költség, és megvalósulási terv esetén ajánlattevőnek elegendő vagy csak a díj, vagy csak az anyag cellába beírnia a megajánlott összeget.

Amennyiben az „Esetleges ajánlattevői észrevételekre adott válaszok alapján, a megrendelő által elrendelt kiegészítő (elmaradó vagy új) tételek” kiegészítő tájékoztatás keretében nem volt az a két cella nulla, vagy üres.

Amennyiben ajánlattevő ezzel ellentétes ajánlatot tesz, ajánlata érvénytelen lehet a hiánypótlást követően.

3.5. Szakmai ajánlat hiánypótlása:

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt.71. § 8) bekezdésében foglaltakra:

Ajánlatkérő a fentiek tekintetében az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

- a kiadott árazatlan költségvetési főösszesítő ajánlattevők által nem módosítható,

- a közbeszerzési eljárásban ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés ajánlattevők által nem módosítható,

- költségvetést és költségvetési főösszesítőt ajánlattevők jóváhagyás nélkül nem egészíthetik ki, és nem módosíthatják.

3.6. Megfelelőségi igazolás:

a) az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések térbeli elhelyezkedése, mérete, mennyisége: a kiadott tervdokumentáció tartalmazza.

b) a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények:

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészített szerkezetnek meg kell felelnie az MSZ-10- 303:1981 2. pontjában; MSZ-10-310:1986; és MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. A minőség meghatározása: a felsorolt szabványok 3. pontja szerint.

Az ivóvíz hálózatot képező vezetékeket üzembe helyezés előtt hatékony anyaggal - ez idő szerint általában klórozással - fertőtleníteni kell (MSZ-10-310:1986).

Továbbiakat lásd a kiadott tervdokumentációban

c) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: nincs.

d) a meglévő építményre, illetve az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő műszaki szakvéleményeket (például a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket): a kiadott tervdokumentáció tartalmazza.

IV. fejezet Szerződésre vonatkozó információk

A Közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezetet nem kell benyújtani.

A szerződéstervezet véglegesítésekor a jelen közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott eljárást megindító felhívásban szereplő konkrét adatokat írja be Ajánlatkérő. Az „adott rész szerint”-i információkat a nyertes ajánlattevő által elnyert részajánlat szerinti, felhívásban megadott adatokkal, a szerződéskötéskor tölti ki Ajánlatkérő. Ajánlatkérő részenként köt szerződést.

Xxxxxxxxxxx a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat megtételével a szerződés feltételeire, a szerződés megkötésére, és teljesítésére vonatkozóan nyilatkozatot tesz a benyújtott ajánlatában.

Vállalkozási szerződéstervezet

amely létrejött egyfelől a

Balatonkeresztúr Község Önkormányzata székhelye: 8648 Balatonkeresztúr Xxx Xxxxx u. 52. képviseli: Xxxxxx Xxxxxx polgármester elérhetősége: 00 00 000-0000

adószám: 15396530-2-14 bankszámlaszám:66900045-11009993

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő

másfelől az székhelye:

elérhetősége:

képviseli:

címe:

elérhetősége:

adószáma:

bankszámlaszáma:

mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó között az alábbiak szerint.

Preambulum:

Jelen szerződés „Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, ahol a Vállalkozó a nevezett eljáráson 2018 …-i elnyerte a

Megrendelő által meghatározott kivitelezési feladatok ellátásának jogát, amely feladatellátásra a felek a jelen szerződést kötik.

Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja az alábbi munkákat a jelen szerződésben és mellékleteiben részletezett feltételekkel:

1.1. A szerződés tárgya: „Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése”

Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által 1 példányban rendelkezésre bocsátott, tervdokumentációban, a mellékelt, és többször módosított 1691-14/2012-11452 sz vízjogi létesítési engedély és a II. számú mellékletben szereplő költségvetésben rögzített kivitelezési munkák előírásoknak és szerződésnek megfelelően a jogszabályokban, szerződésben és szabványokban előírt minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon elvégzésére. A szerződés részletes műszaki tartalmát a szerződés II. sz. melléklete tartalmazza.

1.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával „Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás során kiadott Közbeszerzési dokumentációban rögzített valamennyi feladat és követelmény maradéktalan teljesítését a Megrendelő által elfogadott "Ajánlattétel" szerint vállalja.

2. A teljesítés helye:

Balatonkeresztúr Hrsz: 328, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 81,053/7 , 053/8 , 053/24,053/25

,053/26 ,053/27 ,053/28 ,053/29 , 053/31, 052 ,050/13, 050/14 ,050/15,050/16 ,050/20 ,050/45

,050/57 , 050/121, 050/127 ,050/3 ,050/4 , 051

3. Teljesítési határidő:

3.1. Szerződő felek a határidők tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg: teljesítési határidő: 2018. 09. 30 .

A teljesítési határidőbe az átadás-átvétel ideje beletartozik.

Megrendelő előteljesítést elfogad, mely nem jelent szerződésmódosítási indokot.

Amennyiben a határidő szerinti teljesítés Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Vállalkozóval szemben a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei – a Megrendelő magatartásával összefüggésben felmerült késedelem tekintetében - nem alkalmazhatók.

Vállalkozó, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában műszaki előteljesítésre jogosult, az előteljesítés a pénzügyi ütemezést nem módosítja.

4. Teljesítés, átadás-átvétel

4.1. Vállalkozó a teljesítési határidő előtt legkésőbb 15 nappal írásban készre jelenti a munkát. A teljesítési időpontot megelőző 5 nappal a Megrendelő képviselője útján köteles az átadás- átvételi eljárást megkezdeni és az ezt követő 5 napos határidővel lezárni. Amennyiben az 5 napos határidő lejártával az átadás-átvételi eljárás meghiúsul a késedelmi kötbér az átadás- átvételi eljárás megkezdésének időpontjától datálódik.

4.2. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó, a műszaki ellenőr által igazoltan, az érvényes szabályok szerint az előírásoknak és szerződésnek megfelelő minőségben, használatra alkalmas állapotban adja át az épített területet, és az átadás-átvételi eljárás lezárult. Nem megfelelő minőségű teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van a kifogásolt munkarészre vonatkozóan javítást kérni, vagy értékcsökkenésben megállapodni.

Amennyiben a költségvetésben szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó a tervezővel és a műszaki ellenőrrel történt egyeztetéssel – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – más, műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult.

4.3. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő részére 3 sorozat átadási dokumentációt, mely tartalmazza a megvalósult állapot 1 példány papír alapú műszaki terveit, és ennek elektronikus verzióját, valamint az alábbi iratanyagot:

• minőségbiztosítási dokumentáció vizsgálati jegyzőkönyvekkel,

• kivitelezői nyilatkozatok

• építési napló vonatkozó oldalai.

A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, amennyiben ez a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétel alkalmával felvett jegyzőkönyvben megállapítják, hogy az elvégzett munka, jelen szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a kivitelezés területén az építési

munkákkal összefüggésben keletkezett károk rendezésre kerültek. A műszaki átadás-átvétel alkalmával felvett jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Megrendelő a Vállalkozó részére teljesítésigazolást állít ki.

4.5. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről: tel.:

Vállalkozó részéről: ……………………………… tel.: …..……….……..

Műszaki ellenőr: tel.:

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükről történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik.

4.6. A Vállalkozóként szerződő fél teljesítésében – a 4.8 pont szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a Megrendelő által meghirdetett

„Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3 15-SO1-

2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. (adott esetben, amennyiben Megrendelő a közbeszerzési eljárásban előírta) A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a nevezett ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a tárgyi közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

4.7. Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. (adott esetben, amennyiben Megrendelő a közbeszerzési eljárásban előírta) E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

4.8. Megrendelő nem korlátozhatja a Vállakozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg-a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4.9. A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 60%-át meghaladó mértékben további közreműködő szervezetet.

4.10. A Vállalkozó személye csak az alábbi esetekben változhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága

érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye,vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személyesetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, -az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését célozza. (Az ajánlattevőként szerződő fél személye a fentebb foglalt eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni. (Az ajánlatkérőként szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat e törvény alkalmazásának megkerülésére.

5. Szerződés értéke:

5.1. Felek a jelen szerződés szerinti építési munkák teljesítésének ellenértékét

.nettó ……………….…,-Ft +Áfa azaz: bruttó ……………………….…….forintban határozzák meg, amely befejezési határidőre prognosztizált fix ár (átalányár).

I. részszámla nettó ,-Ft

II. részszámla nettó ,-Ft

III. részszámla nettó ,-Ft

Végszámla nettó ,-Ft

A tárgyi közbeszerzési eljárás kivitelezése hatósági engedélyköteles munka, melynek a kivitelezése fordított Áfa elszámolást alkalmaz.

5.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet TOP-2.1.3- 15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül 100,000000 %-ban támogatásából kívánja biztosítani.

5.3. Pótmunka

Jelen szerződés 1. pontjában, és a II. sz mellékletben meghatározott munkákon túlmenően a Megrendelő, vagy valamely építési vagy szakhatóság által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó köteles elvégezni. A pótmunkák elrendelése cégszerűen történik Vállalkozó levelezési címére.

A pótmunkák műszaki tartalmának és árának meghatározására minden esetben a szerződő felek által elfogadott tételes költségvetés alapján kerül sor.

A költségvetésben tételesen szerepeltetni kell a pótmunkák miatt esetlegesen elmaradó munkák pontos műszaki tartalmát és árát.

5.4. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy jelen vállalkozási szerződés (mint közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött szerződés) alapján Vállalkozó által a Kbt. szerinti alvállalkozó vagy a polgári jog szerinti alvállalkozó részére teljesített kifizetésekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazása kötelező.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Három rész és egy végszámla bocsátható ki.

végszámla benyújtásának feltétele: eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyv. Az számlázási ütemezés az alábbiak szerint történik:

Előleg számla: a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg

1. résszámla: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25% + Áfa

2. résszámla: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25% + Áfa

végszámla: a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 25% + Áfa, melyből levonásra kerül a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10% - ának megfelelő összeg (előleg második fele)

6.2. Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat a Megrendelő a Kbt. 135. § (1)-(8) bekezdései szerint átutalással, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv. 36/A §., 2007. évi CXXVII. tv., 2013 évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek., a 2015. évi CXLIII. tv., és a 322/2015. (X. 20.) Korm. rendelet 31-32-32/A § szabályaira.

A fizetési határidő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik könyvben, a 6:130. § (1)

– (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén). A számla Megrendelő általi befogadásának és kifizetésének feltétele a Vállalkozó részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő számla, igazolások, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok benyújtásának, átadásának teljesítése.

Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésének megfelelően előleget biztosít, melynek mértéke a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg. Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt. 135. § (8) és (9) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek.) Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teheti függővé a szerződő fél részéről biztosíték nyújtásától. Az előleg igénylésére vonatkozóan csak nyertes ajánlattevőnek kell a szerződéskötéskor nyilatkoznia.

6.3. A Megrendelő hibájából eredő fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

6.4. Vállalkozó a számlákat 3 példányban Megrendelő névére és címére állítja ki.

Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított számláinak az alábbiakat is kell tartalmaznia:

- A jelen szerződés tárgya

- A teljesítés szakasza

- Műszaki ellenőr igazolása

6.5.1. A szerződés 13.2 bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Szerződéses díjváltozás csak a felek kölcsönös megállapodásával, a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével szerződésmódosítás keretében történhet.

6.6. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.7. A szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a szerződés 13.4 pontja szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

7. Vállalkozó kötelezettségei:

7.1. A Vállalkozónak a munkákat a szerződésben és az ajánlatban foglaltaknak megfelelően kell kiviteleznie. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni a felügyeletről, a munkavégzésről, annak irányításáról, azokról az anyagokról és eszközökről, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, továbbá a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak betartásáról.

Vállalkozó saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról. Az ezek be nem tartásából eredő károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

7.2. Vállalkozó feladatát képezi a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak a munkavégzés helyszínéről történő elszállítása, elhelyezése.

A munkák befejeztével Vállalkozó köteles legalább a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállítást (út, park, parkoló, növényzet, gyalogjárda stb.) elvégezni. Vállalkozó megjelöli, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékainak - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállításáért a Vállalkozó, képviseletében a felelős.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott munkaterületen más vállalkozók is dolgozhatnak, így tevékenységüket kötelesek összehangolni, a megrendelő pedig a munkák összehangolásához szükséges feltételeket köteles megteremteni.

7.4. Vállalkozó a részére átadott terv esetleges hibáiról, hiányosságairól köteles - a tőle elvárható módon és mélységben - a Megrendelőt e szerződés aláírásától számított 15 napon belül tájékoztatni és a tervtől való eltéréshez engedélyt kérni.

7.5. Vállalkozó feladata a helyszíni kivitelezési munkák végzéséhez közvetlenül szükséges hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói és egyéb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel összefüggő költségek viselése.

7..6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerint építési naplót vezet és azt állandóan az építkezés helyszínén tartja.

7.7. Szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendelő utasításait Megrendelő képviselője útján elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.

7.8. Az eltakarásra kerülő munkák elkészültéről Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni. Megrendelő képviselője (Megrendelő) az értesítéstől számított 1 munkanapon belül köteles azt ellenőrizni.

7.9. Felek megállapodnak, hogy az Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában, és a kiviteli tervben megjelölt szabványok, műszaki előírások alkalmazását magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A jelen szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell felelnie az ezekben meghatározott követelményeknek.

7.10. Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a Szerződés, szabvány vagy műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges.Ha bármely - a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által elrendelt - vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.

7.11. Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.

7.12. A Vállalkozónak az anyagok, és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett minden kárért, így környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség, és viselnie kell a következményeit.

7.13. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell távolítania a munkaterületről. Vállalkozó, alvállalkozóinak tekintetében is felelős a munkaterületi rendért.

7.14. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéskötés időpontjában ismerteti a teljesítésben részt vevő alvállalkozóit, megadja azok teljesítésből való részesedésének %-os arányát, valamint nyilatkozik, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

7.15. Az ajánlatkérőként szerződő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

7.16 Vállalkozó köteles minden olyan körülményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amely saját vagy közreműködői teljesítését akadályozza, gátolja.

7.17 Vállalkozó köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a munka menetét figyelemmel kísérje, ellenőrizhesse.

7.18 Vállalkozó, a Megrendelő igénye szerint a szerződés tárgyát érintő önkormányzati bizottsági üléseken, Képviselő–testületi üléseken köteles részt venni, szakmai álláspontját képviselni.

7.19 A Vállalkozó a Megrendelő utasításai és szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló jogszabályba nem ütköző érdekei szerint köteles teljesíteni.

7.20 Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződést a Megrendelő kockázatára teljesíti.

7.21 Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének adatait és jogosultságát igazoló dokumentumait köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének.

7.22 A Vállalkozó a kivitelezés során jogszabály szerinti építési naplót vezet, azt köteles a munkaterület átadásakor megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani.

7.23 A kivitelezés megkezdése előtt a közműkezelők jelenlétében kell az esetleges közműfeltárásokat elvégezni. A szükséges szakfelügyeletek biztosításának díja a Vállalkozót terheli, akárcsak az összes esetlegesen szükséges közműkiváltás költsége. Amennyiben az út- és közműkezelői nyilatkozatok érvényességi ideje lejárt, Vállalkozó köteles azokat ismételten megkérni, annak díját fizetni. Az út felbontáshoz, út lezáráshoz, forgalomkorlátozáshoz, forgalomtereléshez, közterület bontásához, helyreállításához és foglalásához, az esetlegesen szükséges fakivágáshoz és pótláshoz szükséges munkakezdés előtti egyeztetések, azok végrehajtása; szükséges fakivágási és fapótlási tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, fakivágás és pótlás, gyepesítés a Vállalkozó feladata, azok költségeivel együtt.

7.24 A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja Műszaki ellenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.

7.25 Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel a kivitelezési munkák alatt. Vállalkozó 2 nappal korábban írásban értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni.

7.26 Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területeket zavartalanul használhatja. Ehhez kapcsolódóan az építési területek elzárásáról Vállalkozónak kell gondoskodnia, a

területen tartózkodó személyek testi épségének, a közlekedés biztosítása mellett. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa végzett kivitelezési munkák teljes ideje alatt a jelen szerződés szerinti munkák építéssel nem érintett részének zavartalan működését biztosítja, a környéken lakók pihenését, éjszakai nyugalmát az adott munkavégzés során nem zavarja.

7.27 Amennyiben a kivitelezés forgalomkorlátozással jár, a Vállalkozó a lakosságot köteles előre - a munkálatok megkezdése előtt 3 nappal - tájékoztatni arról, hogy milyen lezárások és milyen időtartamban várhatóak.

7.28 Amennyiben a kivitelezés útlezárással jár, a Vállalkozó köteles M=l:500 méretarányú forgalomkorlátozási vagy forgalomelterelési tervet készíteni, amelyről a lakosságot előre -- a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal - helyi sajtó útján tájékoztatni köteles.

7.29 A forgalomkorlátozást jelölő közúti táblák csak fényvisszaverő kivitelűek lehetnek.

7.30 Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését Vállalkozónak a közmű üzemeltetőkkel egyeztetnie kell, a kiépítés és a fogyasztás költsége Vállalkozót terheli. Közterület igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót terheli.

7.31. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni.

7.32 A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

7.33. Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi.

7.34. Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap vezetésére köteles.

8. Jótállás:

8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében az átadás- átvétel/üzembehelyezés befejezésétől számítva …………………..hónap (min. 12 hónap) jótállást vállal.

8.2. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket, valamint az igényérvényesítési jogokat felek a Ptk., a vonatkozó egyéb jogszabályok, és a kötelező alkalmasságról szóló 11/1985. (VI.22.) ÉVM- KM-MÉM-BKM számú együttes rendelet figyelembevételével kezelik.

8.3. Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 12 hónap elteltével, (valamint ha a jótállási idő meghaladja a 12 hónapot, a jótállási idő leteltének időpontját megelőző 60 nappal) utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó 30 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi.

A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:…………………………………….

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

9.1. Jótállási Biztosíték:

9.1.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében az eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésétől számítva ………………. hónap ( min. 12 hónap) jótállást vállal.

9.1.2 Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, a megadott határidőn belül megkezdeni, és azt a Megrendelővel előre egyeztetett időpontig köteles a javításokat elvégezni. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a megadott határidőben napon belül nem kezdi meg, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. A Jótállási Biztosíték a Vállalkozó bármely jótállási kötelezettsége nem teljesítése esetén a hibák kijavítására felhasználható.

9.1.3. Vállalkozó a teljesítést követően vállalt jótállási idő teljes tartamára jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítására Jótállási Biztosítékot nyújt, amelynek mértéke a szerződés szerinti (részajánlatonként), tartalékkeret, és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5

%-a a jótállási idő végéig fennállóan.

Vállalkozónak a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján történő választása szerint a biztosíték nyújtható:

a) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással vagy

b) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

9.1.4. Amennyiben bankgarancia/biztosítási/banki szerződés alapján kiállított – készfizető kezességet tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtják, a biztosítéknak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre az alábbi minimális tartalommal:

- hivatkozás a közbeszerzési eljárásra,

- azt, hogy a biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál,

- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,

- a vállalt fizetési összeget (a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg),

- az érvényességi idejét,

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

Amennyiben biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában nyújtják, ugyancsak tartalmaznia kell a 9.2.6. pontban meghatározott adatokat.

Megrendelő a jótállási idő lejártakor a jótállási biztosíték nem érvényesített összegével Vállalkozó felé elszámol, a nyilatkozatot vagy kötelezvényt visszaadja.

9.1.5. A Vállalkozó a 9.2.6. pontban foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

9.2. Kötbér

9.2.1

Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a késedelemmel érintett nettó vállalkozási díj 1%-nak megfelelő,, legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Alapja: a késedelemmel érintett, szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás.

9.2.2. A kötbér az esedékes számla értékéből is érvényesíthető. Megrendelő a kötbérigényét az adott számlába beszámíthatja. Igénybe vétele esetén a számla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékű, illetve a szerződési biztosítékot biztosító bankgarancia igénybe vétele a Megrendelő részéről a bankgarancia feletti egyoldalú rendelkezési joggal történhet.

Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt a Vállalkozó – Megrendelő felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni.

9.2.3. Amennyiben a kötbér mértéke eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-át, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással felmondani a szerződést a meghiúsulási kötbér alkalmazásával.

9.2.4. Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a kötbérfizetési kötelezettség kezdeti időpontja a készre jelentés (teljesítési időpont), amennyiben ez a teljesítési határidőnél korábbi, úgy a teljesítési határidő időpontja.

9.2.5. A kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.

9.3 Hibás teljesítés

9.3.1. Megrendelő a hibás teljesítés kijavítását, kicserélését írja elő, Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 72 órán belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 72 órán belül nem kezdi meg a hiba kijavítását, és menti ki magát (érdemi indoklással, és azt alátámasztó bizonyítékokkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséig késedelmi kötbért alkalmaz.

9.3.2.

Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással felmondani, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-os mértékét.

.9.3.3. A kötbér a Ptk. 6:186 § (1) bek. megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért.

9.3.4. A kijavított, munkarészre vonatkozóan a Vállalkozó a garanciáját kiterjeszti.

9.3.5. Megrendelő a kötbéren felül érvényesítheti a kárát is.

9.4. Meghiúsulási kötbér

9.4.1. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak bizonyíthatóan olyan okból, amelyért felelős meghiúsul, a Megrendelő részére kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-a.

9.4.2. A Vállalkozó a részteljesítése vonatkozásában az elvégzett munka ellenszolgáltatásának meghiúsulási kötbérrel csökkentett díjára jogosult. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér ellenszolgáltatásba történő beszámítására, annak a meghiúsulási kötbér igényének csökkentésére.

9.5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek alvállalkozói szerződésben:

Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki. (322/2015. (X.30.) Korm rend 27. § (2) bek.)

9.6. Kbt. 134. § (1) bekezdés alapján a Kbt. 134. § (2)-(8) rendelkezései nem alkalmazandóak a Ptk. Hatodik Könyvének XXVI. fejezetében szabályozott, a szerződést megerősítő biztosítékokra.

10. Megrendelő kötelezettségei:

10.1. Megrendelő folyamatos munkavégzésre alkalmas munkaterületet szolgáltat, egyeztetett időpontban kooperációs lehetőséget biztosít. A kooperációról emlékeztető készül. A kooperáció szervezését a Műszaki ellenőr látja el, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a tervdokumentációk és a szerződés szerint történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti, továbbá a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a Megrendelő részéről kapcsolattartóként megjelölt személy jogosult a teljesítési igazolás kiadására.

10.2. Megrendelő bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységet a Megrendelő

képviselője útján biztosítja.

10.3. Tervező naplóbejegyzései Megrendelő képviselőjének ellenjegyzésével érvényesek.

Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.

10.4. Megrendelő az építési naplót legalább öt munkanaponként, illetőleg szükség szerint ellenőrzi. A naplót az építési munka befejezését követően le kell zárni. A napló eredeti példányát és mellékleteit Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételtől számított öt évig meg kell őriznie.

10.5. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott munkákat bármely okból leállítja, illetve a szerződés teljesítése bármely, Megrendelő érdekkörében felmerült okból lehetetlenné válik, vagy meghiúsul Vállalkozó jogosult az addig felmerült és igazolt költségét és esetlegesen felmerülő, Megrendelő által elfogadott kárigényét Megrendelő felé számlában érvényesíteni, Megrendelő köteles azt 8 napon belül elszámolni.

10.6 Megrendelő köteles Vállalkozó számára a megvalósításához szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni.

10.7 Megrendelő csak a jelenleg érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő minőségben való teljesítést, valamint új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

11. Káresetek, kártérítés:

11.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, Megrendelő, Műszaki ellenőr és Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.

11.2. Amennyiben Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát.

Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.

11.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő rendelkezésére bocsátja a felelősségbiztosítási szerződése másolatát (I. sz. melléklet).

12. Vis Maior

12.1. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

12.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

12.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.

12.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.

13. Szerződés módosítása, felmondása

13.1. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban a Kbt. 141. §-ának figyelembevételével módosítható.

13.2. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 30 %-os mértékét. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozónak, olyan okból, amelyért felelős, oly mértékű a hibás teljesítése, hogy a fizetendő kötbér eléri a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-os mértékét.

13.4. A Megrendelő szerződést felmondhatja, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint -a szerződéstől elállhat,

(1) a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a

139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

(2) Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy -a Ptk.-ban foglaltak szerint-attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

(3) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14. Egyéb feltételek:

14.1 Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (e-mail, ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be.

14.2. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az eljárást megindító felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés.

14.3. Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel, illetve mediátori közreműködéssel próbálnak egyezségre jutni. Ezek eredménytelensége esetére értékhatártól függően a ………………………., illetve a

………………. Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.

14.4. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok (Kbt. és építésügyi jogszabályok) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

14.5. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1.,2, 3., 4: sz.-ú melléklet.

1. számú melléklet felolvasólap

2. számú melléklet: árazott ajánlati költségvetés és költségvetési főösszesítő

3. számú melléklet: felelősségbiztosítás

4. számú melléklet: ütemterv

A szerződés magyar nyelven, öt eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. A Megrendelő három, a Vállalkozó kettő eredeti példányt kap.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Balatonkeresztúr, 2018. év ………………hó …..nap.

........................................... ...........................................................

MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ

Ellenjegyző:

...........................................

Pénzügyi ellenjegyző

Nyilatkozatminta a szerződéskötés időpontjában az alvállalkozókra vonatkozóan

Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint a(z) (cégnév)

………………………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozókat veszem igénybe:

Alvállalkozó neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége	A teljesítés %-os aránya	A számlázandó összeg

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és

m) q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Kelt:

…………………………………………

cégszerű aláírás

V. fejezet: Mellékletek

Ajánlat tárgya:

„Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése”

Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye:

Ajánlat

Tartalom

1. sz melléklet Felolvasó lap 45

Szakmai önéletrajz 46

0.xx melléklet Nyilatkozatok 48

4. sz melléklet Xxxxxxxxxxx közös ajánlattétel tekintetében 53

Aláírási címpéldány 54

5. sz melléklet Költségvetési főösszesítő, és árazott költségvetés 55

(Az ajánlat összesen számozott oldalból áll.)

1. SZ MELLÉKLET FELOLVASÓ LAP1

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlat tárgya: „Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3- 15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése”

	Részszempont	Ajánlat:
1.	Nettó ajánlati ár (egyösszegű, HUF)	HUF
2.	Jótállási idő (minimum 12 hónap) (hónapokban)	hónap
3.	A szerződés teljesítésében résztvevő Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezető szakembere jogosultságának megszerzését követően felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalata (egész hónapban) (maximum 120 hónap)	hónap

Dátum:

………..………………. (cégszerű aláírás)2

1 A Kbt. 35. § (3) bek szerint a közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni az ajánlattevő neve és székhelye pontokat az ajánlatban. A Kbt. 35. § (2) bek alapján elegendő a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosultnak aláírnia a nyilatkozatokat az ajánlatban, de a nyilatkozatokat a közös ajánlattevők nevében kell megtennie! Ahol a tagoknak külön-külön kell nyilatkoznia, azt jelezzük lábjegyzetben.

2 Az aláírási címpéldány szerint kérjük aláírni a kötelezettség vállalásra jogosult (ak) (vagy meghatalmazott/ak/) részéről az ajánlatban szereplő valamennyi nyilatkozatot!

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok:

Szakember neve:

Telefonszám:

E-mail:

Munkaadó:

Szakmai tapasztalat:

MV-VZ jogosultság megszerzésének időpontja:

Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezető jogosultság megszerzését követően felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalat:

Megrendelő:

Projekt megnevezése, címe:

Elvégzett tevékenység: Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak (MV-VZ) felelős műszaki vezetői feladatok ellátása

Az MV-VZ tevékenység kezdő napja (év/hónap/nap) Az MV-VZ tevékenység befejező napja (év/hónap/nap) Összesen: nap

Összesen: hónap3

Szakmai tapasztalat mindösszesen:

… nap

… hónap4 Kelt:

Szakember saját kezű aláírása

3 A szakember ezt a részt többszörözze a teljesített szakmai tapasztalata szerint.

4 Ajánlatkérő az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének napját is rögzíteni kell, vagy csatolni kell a nyilvántartásba vétel igazolására szolgáló dokumentumot. Ajánlatkérő egy hónapot 30 nappal számít, és csak a teljes hónapokat számítja.

0.XX MELLÉKLET NYILATKOZAT KBT. 66. § (2) BEK SZERINT

Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint a(z) (cégnév)

………………………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3 15-SO1-

2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatokat teszem:

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a „Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban,

hogy a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a kiegészítő tájékoztatásban, szerződésben és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük, és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációja és ajánlatunk alapján a szerződést megkötjük, és magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk, valamint ennek megfelelően az ajánlatunkban megadott ajánlati árért teljesítjük.

Dátum:

................................................................

cégszerű aláírás

0.xx melléklet Nyilatkozatok

Alulírott…………………………...………………………………………………..(név), mint a(z) (cégnév)

………………………………………. (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a

„Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3 15-SO1-

2016-00012 azonosító számú projekt keretén belül „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatokat teszem:

I. A Kbt. 66. § (4) bekezdésének szerint5

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a Kkvt. szerint6 minősül

II. Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Xxxxxxxxxxx ……………………………………….

(székhely) nem áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) q) pontjai szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

III. Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Xxxxxxxxxxx ……………………………………….

(székhely) (rész száma: …) nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m)

q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bek)

IV. Nyilatkozom a Kbt. 114. § (2) bekezdésnek megfelelve, a 321/2015. Korm. rendelet (X 30.) 8.

§ i) pont ib) alpontban, és a 10. § g) pont ga) alpontban meghatározottak szerint a Kbt. 67. § (1) bek.

k) pont kb) alpontjára vonatkozóan, hogy ……………………. (cégnév) Ajánlattevő

5 Közös ajánlattétel esetén kérjük ajánlattevőnként nyilatkozni.

6 kérjük, hogy az alábbi kategóriák közül azt beírni szíveskedjen, ami a nyilatkozattevőre vonatkozik:

a.) mikrovállalkozás b.) kisvállalkozás c.) középvállalkozás

d.) nem tartozik a törvény hatálya alá) 2004. évi XXXIV. törvény

„3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.”

………………………………………. (székhely) ajánlattevő olyan társaságnak minősül melyet a szabályozott tőzsdén7:

jegyeznek nem jegyeznek

Nyilatkozom8, hogy a(z) …………………………………………………………….. xxxxxxxxxxx a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szóló törvény 3. § r) pont pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa9:

tulajdonos neve:

állandó lakóhely:

VAGY

Nyilatkozom10, hogy a(z) …………………………………………………………….. xxxxxxxxxxx a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szóló törvény 3. § r) pont pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik. 11

V. Kbt. 66. § (6) bekezdésben foglaltakról12:

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakat megismertem, és az alábbi nyilatkozatokat teszem:

A közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bek. a) pontja alapján az alábbi rész(ek) tekintetében veszek igénybe alvállalkozót13:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni

7 A megfelelő rész aláhúzandó

8 ha az ajánlattevőt, nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Kérjük a Cégkivonat szerint kitölteni!

9 Több tulajdonos esetén kérjük sokszorosítani.

10 ha az ajánlattevőt, nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Kérjük a Cégkivonat szerint kitölteni!

11 Ajánlattevőnek a nemleges nyilatkozatot csak akkor kell megtennie, ha az abban foglaltak szerint nincsen tényleges tulajdonosa.

12 Közös ajánlattétel esetén kérjük ajánlattevőnként nyilatkozni. A Kbt. 4.§ 2. pontja szerint kell, a kivételek figyelme bevételével

kitölteni. Alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevonva közvetlenül részt vesz!

13 Adott esetben! A táblázat további sorokkal bővíthető.

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerint az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót kíván igénybe venni	Az igénybe vett alvállalkozó megnevezése, székhelye

VAGY

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.

VI: Xxxxxxxxxxx, hogy ……………………. (cégnév) Xxxxxxxxxxx ……………………………………….

(székhely) figyelembe vette a környezetvédelmi, szociális és környezetvédelmi követelményeket, amelyeknek a jogszabályok, vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés előír, és amelyeknek a teljesítés helyén a tárgyi szerződés teljesítése során meg kell felelni.

VII. Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Xxxxxxxxxxx ……………………………………….

(székhely) a közbeszerzési dokumentációban ismertetett biztosítékokat határidőre rendelkezésre bocsátom.

VIII. Nyilatkozat ajánlat elektronikus példányára vonatkozóan

Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

IX. Nyilatkozom, hogy ……………………. (cégnév) Xxxxxxxxxxx ……………………………………….

(székhely) (rész száma: …… ) a − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

X. Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan14

14 adott esetben

Nyilatkozom, hogy az ajánlatom alábbi részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltom:

A Kbt. 44. § szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon az ajánlatom.... - oldalai

tartalmazzák.

Nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem tartalmaz15.

XI. Nyilatkozat az egyenértékűségről

Nyilatkozom, hogy az ajánlatadás során a műszaki specifikációban szereplő termékek gyártmányától, típusától nem tértem el / eltértem, így kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő termékek gyártmánya, típusa mindenben megegyezik azokkal, vagy azokkal minden tekintetben egyenértékű. 16

Ha van eltérés, az eltéréssel érintett termékek:

A dokumentációban szereplő Az ajánlatban megadott termékek termékek gyártmánya, típusa, cikkszáma gyártmánya, típusa, cikkszáma

XII. Cégkivonatra, és változásbejegyzésre vonatkozó információ17

- xxx.x-xxxxxxxxxx.xx honlapról letölthető cégkivonatunk (vagy cégmásolat).

- nem tölthető le cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) a xxx.x-xxxxxxxxxx.xx honlapról. Mellékelten csatoljuk a hatályos és érvényes cégkivonatot (vagy cégmásolatot).

- nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.

15 A nemleges választ is meg kell adnia ajánlattevőnek.

16 A nemleges választ is meg kell adnia ajánlattevőnek.

17 Közös ajánlattétel esetén kérjük ajánlattevőnként nyilatkozni.

- benyújtottunk el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, Mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást18.

XIII. Ajánlattevő bemutatása Ajánlattevő székhelye:

Cégjegyzésre jogosult személy(ek) neve:

beosztása:

telefon:

fax:

e-mail:

web:

adószám19:

Kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve:

beosztása:

telefon:

fax:

e-mail:

web:

adószám20:

Dátum:

................................................................

cégszerű aláírás

18 Az igazolásból megállapítható kell, hogy legyen, hogy mely cégre vonatkozóan nyújtották be.

19 A foglalkoztató szervezet adószáma.

20 A foglalkoztató szervezet adószáma.

4. sz melléklet Xxxxxxxxxxx közös ajánlattétel tekintetében21

A(z)…....................................(cégnév) ……………………………… székhely,valamint

a(z)…..................................(cégnév), a Kbt. 35. §-ának alapján közösen teszünk ajánlatot a

115. § (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ……….......................(cégnév) (név) képviselője:

…………………………………………teljes joggal jogosult.

Egyes közös ajánlattevők által végzendő tevékenységek, illetve ezek részaránya:

……….......................(cégnév) (részarány)

A közös ajánlattevők egyetemlegesen vállalnak kötelezettséget és felelősséget a szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

A közös ajánlattevők megállapodása (szerződése) vonatkozásában az alábbi feltételeket is figyelembe vesszük:

- felfüggesztő (hatályba) léptető, illetve bontó feltétel nélküli,

- a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;

- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a közös ajánlattevői szerződés valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

Dátum:

…………………………………….. ……………………………………. (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)

21 Csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki. Csatolni kell a közös ajánlattevők közt létrejövő megállapodás/szerződést is.

Aláírási címpéldány

5. sz melléklet Költségvetési főösszesítő, és árazott költségvetés

Document Metadata

Table of Contents

Közbeszerzési dokumentum

Document Metadata