Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.)

- Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Xxxxxx xxxxx 00-00.

- Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Xxxxxx xxxxx 00-00.

- Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.

- Számlaszáma: 12001008-00154206-00100003

- Adóigazgatási száma: 13834492-2-44

- Statisztikai jelzőszám: 13834492-4910-114-01

- Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10- 045551

- Aláírási joggal felruházott képviselő: Xxxxxx Xxxxxx vezérigazgató

továbbiakban mint megrendelő

másrészről a

……………………………………………………. (rövidített cégnév: ……………..)

- Székhelye:

- Levelezési címe:

- Számlavezető pénzintézete:

- Számlaszáma:

- Adóigazgatási száma:

- Statisztikai jelzőszám:

- Cégbíróság és cégjegyzékszám:

- Aláírási joggal felruházott képviselő:

továbbiakban mint Vállalkozó,

a továbbiakban együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:

Preambulum

Megrendelő „Szolnok és Békéscsaba Vasútijármű Javítási telephelyeken keletkező termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése” tárgyában nyílt pályázati eljárást folytatott le, mely eljárás nyertese Vállalkozó lett. Felek erre tekintettel az alábbi Keretszerződést kötik.

1. A szerződés tárgya:

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Szolnok Vasútijármű Javítási Telephely (5000 Szolnok, Xxxxxx xx 0-0.) és Békéscsaba Vasútijármű Javítási Telephely (5600. Békéscsaba, Xxxxxxxxxx xx 00.) tevékenysége során keletkező

termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételét, elszállítását és tovább kezelését.

1.2. Megrendelő 8.4.2. pontban megjelölt kapcsolattartói a jelen Keretszerződés hatálya alatt egyedi megrendelések leadásával jogosultak Vállalkozótól az 1.1. pontban meghatározott munkát megrendelni. Az egyedi megrendelésekben Megrendelő köteles megjelölni a teljesítés határidejét, a teljesítési helyet, valamint az egyéb, az adott egyedi megrendelésre vonatkozó egyéb információkat. Az egyes megrendeléseket Vállalkozó minden esetben köteles visszaigazolni a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül, valamint köteles a jelen Keretszerződésben, valamint az adott megrendelésben foglaltak alapján a feladatot elvégezni. Vállalkozó a megrendelésben foglalt valamely feltételtől eltérni csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

1.3.A szerződés keretmennyisége

A szerződés keretmennyisége összesen 878.662 kg, azaz nyolcszázhetvennyolcezer- hatszázhatvankettő kilogramm.

Nem veszélyes hulladékok keretmennyisége összesen 326.882 kg, azaz háromszázhuszonhatezer-nyolcszáznyolcvankettő kilogramm.

Veszélyes hulladékok keretmennyisége mennyisége összesen 551.780 kg, azaz ötszázötvenegyezer-hétszáznyolcvan kilogramm.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát és várható mennyiségét azonosító kód és telephely szerinti bontásban az 0.xx. melléklet tartalmazza. Felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben az adott hulladéktípusok vonatkozásában rögzített mennyiségek tájékoztató jellegűek, Megrendelőt nem terheli semmiféle kötelezettség abban a vonatkozásban, hogy melyik hulladéktípusra vonatkozóan milyen mennyiséget rendel meg vagy az adott hulladéktípusra vonatkozóan rendel-e meg Munkát egyáltalán a jelen szerződés időbeli hatálya alatt.

Felek rögzítik, hogy a keretmennyiség Megrendelő tényleges igényének megfelelően + 20 % - kal változhat.

Megrendelő eseti megrendelést a Szerződés hatálya alatt jogosult leadni, azonban nem vállal kötelezettséget a keretmennyiség elköltésére, kimerítésére. A Vállalkozó a jelen pont első mondatában rögzített keretmennyiség részleges vagy teljes kimerítésének elmaradása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben.

2. A szerződés időtartama

2.1. Jelen Keretszerződés a mindkét Fél részéről történő aláírással lép hatályba, és a jelen Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével, illetőleg a 11. pontban rögzített esetekben szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó napjáig jogosult eseti megrendelések leadására. A határidőben leadott eseti megrendeléseket Vállalkozó köteles teljesíteni.

3. A teljesítés helye és menete

- MÁV-START Zrt. Szolnok Vasútijármű Javítási Telephely (5000. Szolnok, Xxxxxx xx 0-0.)

- MÁV-START Zrt. Békéscsaba Vasútijármű Javítási Telephely (5600. Békéscsaba, Xxxxxxxxxx xx 00.)

3.1. Vállalkozó az adott szállításra vonatkozó eseti megrendelést a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt telephelyi kapcsolattartójának elektronikus úton történő megrendelése alapján, az eseti megrendelésben rögzített határidőre, de legkésőbb a megrendelés kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles teljesíteni. Vállalkozó a szállítás pontos időpontjáról köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt, legkésőbb 2 munkanappal a szállítás időpontja előtt. Felek rögzítik, hogy a megrendelés kézhezvételének azt a napot tekintik, amelyen az igazoltan megérkezett a Vállalkozóhoz.

A teljesítés pontos időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdése és 11. számú melléklete alapján a Megrendelő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Vállalkozó legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő kapcsolattartóját, amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó EKAER szám bejelentési kötelezettség fennáll, az EKAER számra vonatkozó adminisztrációs és egyéb jogszabályi kötelezettség Vállalkozót terheli. A kötelezettséggel kapcsolatos mulasztásból eredő, Megrendelőt érő minden kárért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

3.2. Akadályoztatás esetén Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 48 órán belül Megrendelőt telefaxon, vagy elektronikus úton köteles értesíteni, az új egyeztetett átadási időpont megjelölésével.

4. Vállalkozási díj:

4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jelen Keretszerződés 1. pontja szerinti feladatok ellátásáért a 1. számú mellékletben szereplő nettó egységárak alapján kalkulált vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) plusz általános forgalmi adó összeget fizeti meg a Vállalkozó számlán szereplő bankszámlájára.

A Felek megállapodnak abban, hogy az egységárak és az azok alapján kalkulált Vállalkozói díj magában foglalja a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Vállalkozónak a jelen Keretszerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült mindennemű költségét és kiadását, melyen felül Vállalkozó egyéb díjat vagy költséget nem érvényesíthet Megrendelővel szemben.

4.2. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és közreműködői árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya.

4.3. A vállalkozói egységár tartalmazza:

- az egységnyi hulladék elszállításához szükséges - vonatkozó jogszabályoknak megfelelő- tehergépjármű, szállító edényzet és a veszélyes hulladékok szállításához szükséges csomagolás biztosítását,

- a hulladék szállítójárműre történő fel- és lerakodási, mérlegelési, szállítási költségét,

- a hulladék átvételét követő, további kezelés költségét,

- a teljesítés során felmerülő összes egyéb költséget.

Jelen Keretszerződés 1. sz. mellékletében rögzített azonosító kódok szerint meghatározott átvételi egységárak a szerződés időtartama alatt rögzítettek.

4.4. Vállalkozó a Megrendelő részére a szerződés 1. számú melléklete szerint kalkulált nettó díjakat a szerződés teljesítésekor érvényes ÁFA mértékével növelten számlázza.

5. Fizetési feltételek:

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó egyedi megrendelésenként, az adott egyedi megrendelés Megrendelő által igazolt maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult számla benyújtására. A számla benyújtásának alapja a szállítást kísérő szállítólevél/ „SZ”és/vagy „K” jegy kiállítása, melynek biztosítása a Vállalkozó feladata.

5.2. A számlázás alapja az adott egyedi megrendelés alapján elszállított, - szállítólevélen/

„SZ” és/vagy „K” kísérő jegyen - mérlegeléssel átvett, megállapított mennyiség. Megrendelő az így kiállított és Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője által igazolt számla összegét a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó számláján feltüntetett bankszámlaszámra. Megrendelő a hibásan, vagy hiányosan kiállított számla miatti késedelemért nem tartozik felelősséggel.

5.3. A kiállított számla kötelező melléklete a Megrendelő által aláírással, bélyegző lenyomattal ellátott Teljesítésigazolás (2. sz. melléklet) és a hulladékkezelő által aláírt és lepecsételt „Szállítólevél”/„SZ” és/vagy „K” kísérőjegy másolata, A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpontnak meg kell egyeznie a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával (Áfa tv.55.§).

Az „SZ kísérőjegyen” a visszaigazolt, és átvett mennyiségnek egyeznie kell, ellenkező esetben a számla kifizetésre nem kerülhet.

Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla végösszegét Vállalkozó bankszámláján számlavezető pénzintézete jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia.

5.4. A számlán az ÁFA törvényben előírtakon túl Vállalkozó köteles feltüntetni:

- az átvett hulladék mennyiségét azonosító kód szerinti bontásban,

- az azonosító kódhoz tartozó nettó átvételi egységárat (Ft/kg),

- a veszélyes hulladék elszállítását kísérő „Szállítólevél”/„SZ” és/vagy „K” jegy számát ( /év),

- a teljesítés telephelyét,

- a szerződés számát ( ), és Megrendelő rendelésszámát.

Amennyiben Vállalkozó ezen adatok számlán történő feltüntetését elmulasztja, azok alapján kifizetés nem teljesíthető.

A számla Megrendelő általi befogadásának feltétele, hogy a számlán, illetve az ahhoz mellékelt teljesítésigazoláson szerepeljen a Megrendelő rendelésszáma. A rendelésszám, illetve mellékletek nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség, a helyesen kiállított, a Megrendelő által előírt valamennyi adatot tartalmazó számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A nem megfelelően benyújtott számla, illetve az előírt mellékletek csatolásának hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

5.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.

5.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.

5.7. Számlázási adatok:

Vevő neve, címe: MÁV-START Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54- 60.

Számla benyújtási címe: MÁV-START Zrt. 1426. Budapest, Pf.27.

5.8. Amennyiben az adott egyedi megrendelésben valamely hulladékféleség ára az 1. sz. melléklet alapján negatív előjelű, az arra vonatkozó számlát – ÁFA felszámítása nélkül – a Megrendelő állítja ki. Az értékesítés az ÁFA törvény 142.§ (1) d) pontja alá tartozik, ezért az ÁFA megfizetésére a Vállalkozó köteles.

Felek nyilatkoznak, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben szabályozott olyan jogállása, mely alapján az ÁFA fizetése nem követelhető.

5.9. A Megrendelő által kiállított számla fizetési határideje 30 naptári nap. A Megrendelő által kiállított számla a Vállalkozó számlájával szemben pénzügyileg kompenzálható.

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező 1. számú melléklet szerinti hulladékok - Megrendelő telephelyéről történő – átvételét, elszállítását, kezelését saját vagy

közreműködői munkaerejével, gépeivel és eszközeivel, Megrendelő írásos megrendelése alapján végezni.

6.2. Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelőtől átvett, a szállítólevélen, illetve „SZ”, és/vagy „K” kísérőjegyen feltüntetett adatoknak megfelelő hulladéknak – engedélye szerint - saját telephelyére, illetve a 1. sz. melléklet szerinti hulladék típusok befogadására érvényes engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő szállításáról, átadásáról a vonatkozó jogszabályoknak és engedélyeknek megfelelően. Vállalkozó tevékenységét a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó nemzetközi egyezménynek (ADR) és egyéb kapcsolódó rendeleteknek megfelelően köteles elvégezni.

6.3. Vállalkozó az átvett hulladék mennyiségét amennyiben erre lehetőség van, a Megrendelő telephelyén lévő mérlegen mérlegeléssel állapítja meg a Megrendelő jelenlétében. Ahol erre nincs lehetőség, ott Megrendelő a Vállalkozóval közösen egy mindkét fél által elfogadott telephelyen mérlegeli a hulladékokat.

6.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés tárgyát képező hulladékok (be)gyűjtésére, elszállítására és kezelésére, és/ vagy kereskedelmére, közvetítésére vonatkozó érvényes környezetvédelmi, szakhatósági engedéllyel rendelkezik, illetve a szerződés teljesítéséhez csak a szükséges érvényes engedélyekkel rendelkező közreműködő(ke)t vesz igénybe.

Vállalkozó a szerződés tárgyát képező hulladékok környezetvédelmi előírások szerinti szállítását, (be)gyűjtését, kereskedelmét, közvetítését, tovább kezelését az alábbi engedélyek alapján végzi:

- veszélyes hulladékok (be)gyűjtésére vonatkozó engedély száma:

- hulladékok (be)gyűjtésére vonatkozó engedély száma:

- hulladékok szállítására vonatkozó engedély száma:

- közvetítői és kereskedelmi nyilvántartásba vétel száma:

- közvetítői és kereskedelmi hulladékgazdálkodási engedély száma:

- Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):

- Környezetvédelmi Terület Jel (KTJ):

Hulladék befogadó (kezelő, ártalmatlanító) adatai:

- Neve:

- Engedélyének száma:

- KÜJ száma:

- KTJ száma:

Az engedélyek a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezik.

6.5. A Vállalkozó köteles a tevékenysége végzésére jogosító engedélyei, igazolványai szerződés hatálya alatti érvényességét biztosítani. Amennyiben valamely 4. sz. melléklet szerinti engedély érvényességi ideje a Keretszerződés időtartama alatt lejár, Vállalkozó köteles legkésőbb az engedély lejártát követő 5 napon belül az érvényes engedély másolatát Megrendelő részére átadni, illetőleg eredetiben bemutatni. Jelen pont szerinti határidő elmulasztása esetén Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége

keletkezik, illetve a jelen pont szerinti kötelezettségek nem teljesítése a Megrendelő rendkívüli felmondási jogának gyakorlását vonhatja maga után.

E rendelkezés megfelelően irányadó Vállalkozó engedélyköteles tevékenységet végző közreműködőire is.

6.6.A veszélyes hulladék-szállítást kísérő „SZ és/vagy „K” jegyet a Vállalkozó biztosítja, azt a helyszínen egyezteti és leigazoltatja a Megrendelővel. Vállalkozó az átvett hulladékról veszélyes hulladék elszállítását kísérő „SZ” és/vagy „K” jegyet állít ki, mely a számlázás alapját képezi. Az elszállítást követően a Vállalkozó által leigazoltatott veszélyes hulladék elszállítását kísérő „SZ” és/vagy „K” jegyet 5 munkanapon belül elektronikusan (Szolnokon: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx, Békéscsabán: xxxxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx), 10 munkanapon belül az eredeti visszaigazolt példányt, illetve „K” jegy esetében annak másolatát postai úton is meg kell küldeni a Keretszerződésben megjelölt telephelyi kapcsolattartó részére.

6.7. Vállalkozó felelős a fuvarozás során bekövetkezett eseményekért (pl. közúti baleset következménye), illetve köteles a leghatékonyabb intézkedéseket megtenni a következmények elhárításáért.

6.8. Vállalkozó köteles a teljesítés során minden ésszerű és törvényes – előírásokban megkövetelt – intézkedést megtenni annak érdekében, hogy környezetszennyezés ne fordulhasson elő.

6.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka, - vagyon-, tűz és - környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

6.10. A szerződés tárgyát képező hulladékok átvétele és elhelyezése után a Megrendelő hulladékok feletti tulajdonjoga megszűnik, és Vállalkozó felelős a hulladék szállításával, kezelésével összefüggésben bekövetkezett, - különösen az esetleges környezetszennyezéssel járó- minden kárért.

6.11. Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint, megfelelő végzettségű felkészültségű szakemberek közreműködésével köteles végezni a feladatát.

6.12. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:142 §-ában rögzített feltételek szerinti teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik , ennek keretében felel mindazon kárért is, amelyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó köteles azonnal írásban felhívni Megrendelő figyelmét minden olyan problémára, amely nincs összhangban a hatályos jogszabályokkal.

6.13. Vállalkozó a munkavégzéshez szükséges személyi feltételeket a Megrendelő által közölt elvárásoknak megfelelően köteles kialakítani.

Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával jogosult, és az így igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó az általa teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók

felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel, vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

Vállalkozó vállalja, hogy a Keretszerződés teljesítése során csak olyan személyeket alkalmaz, akik rendelkeznek a munkavégzéshez előírt szükséges előírt végzettséggel, képesítéssel.

A munkavégzés személyi feltételeit Vállalkozó a teljesítéshez igénybevett közreműködőitől is köteles megkövetelni. A jelen pontban rögzített feltételeket megsértő események miatti munkahelyi károkozásokért a Vállalkozó teljes kárfelelősséggel tartozik.

A fent rögzített valamely kötelezettség Vállalkozó (vagy közreműködője) általi megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei

7.1. Megrendelő a Keretszerződés hatálya alatt eseti megrendeléssel rendelheti meg a jelen Keretszerződés 1. számú mellékletében meghatározott hulladékok begyűjtését, elszállítását és kezelését.

7.2. Megrendelő köteles az átadásra kerülő hulladékokat megnevezni; köteles továbbá a szállítást kísérő okmány (pl. szállítólevél, „SZ” és/vagy K kísérőjegy) kitöltéséhez szükséges információkat biztosítani.

7.3. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetve megnevezett közreműködői bejutását a munkaterületre és a munkaterületen belüli közlekedését a munka megfelelő elvégzése érdekében. Ennek során a Vállalkozónak a Megrendelő szabályzatait és utasításait fokozott gondossággal be kell tartania.

7.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – a Vállalkozó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – a teljesítés bármely szakaszában, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. A Megrendelő ellenőrzési joga kiterjed különösen az adat- és iratszolgáltatás kérésére, helyszíni ellenőrzés, személyes meghallgatás tartására. Vállalkozó köteles a Megrendelő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsága gyakorlását akadályozza, vagy a tapasztalt hiányosságot a Megrendelő által megadott határidőre nem pótolja, súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Biztonsági Igazgatósága is jogosult gyakorolni.

8. Együttműködés és kapcsolattartás

8.1. Szerződő felek a Keretszerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást írásban (levél, fax vagy e-mail útján) haladéktalanul értesíteni.

8.2. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Felek megállapodnak, hogy ezen adatok változása nem minősül szerződésmódosításnak. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

8.3. Szerződő felek a jelen Keretszerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha telefaxon vagy e-mailen került elküldésre és az átvétel megtörténtét visszaigazolták.

8.4. Kapcsolattartók:

8.4.1. Megrendelő központi kapcsolattartója:

Név: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Telefon: 00(00) 000 0000

Telefax: 00(0) 000 0000

E-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx-xxxxx.xx

8.4.2. Megrendelő kapcsolattartói a telephelyeken:

Szolnok Vasútijármű Javítási Telephely:

Név: Xxxxxxx Xxxxxxx

Cím: 5000. Szolnok, Xxxxxx xx 0-0.

Telefon: 00(00) 000 0000

Telefax: 36(56) 424 976

E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxx.xx

Békéscsaba Vasútijármű Javítási Telephely:

Név: Xxxxxxx Xxxxxx

Cím: 5600 Békéscsaba, Xxxxxxxxxx xx 00.

Telefon: 00(00) 000 0000

Telefax: 36(66) 451 683

E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxx.xx

8.4.3. Vállalkozó kapcsolattartója:

Név: ………………………………

Cím: ……………………………….

Telefon: ……………………………….

Telefax: ……………………………….

E-mail: ……………………………….

9. Szerződésmódosítás

9.1. Jelen Keretszerződés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges.

9.2. A Keretszerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek nem jogosultak a szerződés módosítására, illetve a szerződés módosításának minősülő nyilatkozatok tételére.

9.3. Jelen Keretszerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni vagy teljes átruházásához a másik fél írásbeli hozzájárulása szükséges.

9.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV- START Zrt. "Helyközi vasúti személyszállítás" megnevezésű fő tevékenységét a Keretszerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a jelen szerződéses jogviszonyban a Megrendelő helyébe lépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

10. Szerződésszegés

10.1. A Keretszerződés teljesítésének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, valamint a jelen szerződés preambulumában rögzített pályázati eljárás ajánlati felhívásában és a Keretszerződésben meghatározott feltételeknek. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Keretszerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének nem tesz eleget

10.2. Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér számviteli bizonylata a terhelő levél. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett eseti megrendelés bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenértéke.

10.3. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Vállalkozónak felróhatóan nem a Szerződésben és/vagy az eseti megrendelésben rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a , de legalább 1000 Ft.

10.4. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása az eseti megrendelés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve az eseti megrendelés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.

10.5. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes.

10.6. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben rögzített bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy a Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítettnek minősül a Szerződés abban az esetben is, ha a Megrendelő bármely egyéb a Vállalkozónak felróható okból a Szerződéstől eláll és / vagy ha a Szerződést a

Vállalkozónak felróható okból – felmondja. Nem teljesítés esetén Vállalkozó nemteljesítési kötbért köteles fizetni. A nemteljesítési kötbér alapja az adott teljesítésre eső, illetve a teljes szerződés megszüntetése esetén a Megrendelő által a keretmennyiségből fel nem használt mennyiségre eső bruttó vállalkozási díj. A nemteljesítési kötbér mértéke a jelen pont szerinti kötbéralap 30%-a, amely a Megrendelő – részleges vagy teljes – felmondási / elállási szándékának bejelentésekor esedékes

10.7. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Vállalkozó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20%-a / alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb – így különösen a szavatossági – jogainak érvényesítését.

10.8. A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Vállalkozónak. A Megrendelőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét a Vállalkozónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Vállalkozó díjra nem jogosult.

10.9. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.

11. A Szerződés megszűnése

11.1 Jelen Szerződés a 2.1. pontban foglaltakon kívül megszűnik:

▪ közös megegyezéssel;

▪ az .1.3 pont szerinti keretmennyiség kimerülésével;

▪ rendes felmondással;

▪ rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;

▪ elállással.

11.2 Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor

– részben vagy egészben – megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Xxxxx a megszüntetésről külön megállapodásban kötelesek rendelkezni.

11.3 Megrendelő jogosult a Szerződést bármikor, indoklás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idő betartásával, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal – részben vagy egészben – megszüntetni (rendes felmondás). A Vállalkozó a Megrendelő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben. A rendes felmondás a már megrendelt, de még el nem végzett munkát nem érinti.

11.4 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy eseti megrendelés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében megszüntethető.

Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha

▪ a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét;

▪ a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;

▪ a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

▪ a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít;

▪ a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 7.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;

▪ a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt 2 (kettő) alkalommal kerül sor hibás teljesítési kötbér érvényesítésére a Vállalkozóval szemben;

▪ a Vállalkozó a jelen szerződés 6.5 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;

▪ a Vállalkozó a jelen Szerződés 5.6 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;

▪ a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kártérítési kötelezettség terheli, ha a Megrendelő a Vállalkozó érdekkörében felmerülő ok miatt él a jelen Szerződésben meghatározottak alapján a rendkívüli felmondás lehetőségével. Ebben az esetben a Megrendelő azon igazolható, közvetlen, közvetett és következményes kárai megtérítését követelheti a Vállalkozótól, amelyek a jelen Szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondásából fakadóan Megrendelőt érték, ideértve különösen, de nem kizárólag a helyettesítő megoldás igazolt többletköltségeit.

11.5 Rendkívüli felmondási okok a Vállalkozó részéről: a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést és/vagy az eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendelő

▪ a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;

▪ ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el.

11.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a jelen Szerződés vagy az eseti megrendelés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a Szerződéstől, az adott eseti megrendeléstől vagy annak Megrendelő által behatárolt részétől elállni. Felek rögzítik, hogy Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített eseti megrendeléseket. A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a

Megrendelő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes szolgáltatások (munkák) vonatkozásában az elállás jogát gyakorolni, míg mások vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni.

Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult a Vállalkozó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles a Vállalkozó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot.

11.7. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen Szerződésben meghatározottak alapján csak az eseti megrendelésekkel megrendelt munkával kapcsolatos ésszerű, igazolt, közvetlen igazolt költségeket tekinti a jelen Szerződés Megrendelő általi, nem a Vállalkozó szerződésszegése miatt történő megszüntetése esetén a vállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak. Ennek megfelelően a Munka elvégzéséhez, a Vállalkozó által a Megrendelő Lehívásaitól – részben vagy egészben – függetlenül beszerzett, legyártott, tárolt, stb. termékekkel, eszközökkel, berendezésekkel, alkatrészekkel kapcsolatos költségek, valamint általános, illetve közvetett költségei, vagy azok felosztott részei nem minősülnek a kártérítés szempontjából elismerhetőnek.

A Vállalkozót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét a Vállalkozó viseli.

11.8. Felek rögzítik, hogy a 11. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

11.9. Felek a jelen szerződés bármely okból történő megszűnésekor - legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 (tizenöt) napon belül - kötelesek elszámolni egymással.

12. Eljárás jogvita esetén

12.1. Felek törekszenek arra, hogy a jelen Keretszerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek. Amennyiben a Xxxxx ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályainak megfelelően járnak el. A jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó.

13. Vis maior

13.1. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan. Amennyiben a Felek között a vis maior fennállását illetően véleményeltérés van, úgy a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara igazolása dönt a vis maior fennállásáról.

13.2. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, és ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elektronikus úton és egyúttal ajánlott levélben) értesíteni a másik felet, és közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.

14. A teljesítés során betartandó jogszabályok és utasítások (különösen, de nem kizárólagosan):

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény,

- a tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi

XXXI. törvény,

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet

- 45/2012(IX.07.MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

15. Titoktartás

15.1. Vállalkozó köteles a Megrendelővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

15.2. Megállapodást kötő Xxxxx rögzítik, hogy Vállalkozó titoktartási kötelezettségvállalása kiterjed minden alkalmazottjára és alvállalkozójára (amelyekkel / akikkel jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben jogviszonyt létesített, illetve kapcsolatba került). Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Vállalkozó csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel.

15.3. Jelen Szerződésben foglaltakra vonatkozóan Vállalkozó titoktartásra kötelezett. Megrendelő írásba foglalt egyetértése nélkül nem adhat át harmadik személy részére olyan dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen Szerződéssel kapcsolatosan, akár annak megkötését megelőzően, akár a Szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után, hacsak a jelen Szerződésben nincs máshogy meghatározva.

15.4. A Szerződő fél fent meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információkra:

mely közismertté válik anélkül, hogy valamely Fél a titoktartási kötelezettségét megsértené,

amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő Fél ismerte a titoktartási körbe vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől jutott tudomására; vagy

amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Szerződő Fél számára egy harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

15.5. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik továbbá arra az esetre és azon információkra, melyek kiadására jogszabály vagy kötelező hatósági döntés kötelezi valamely Felet.

15.6. A Szerződés jelen pont szerinti követelményei érvényben maradnak a teljesülésekor, vagy ha a jelen szerződés bármely okból megszűnik.

15.7. A jelen pont szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

16. Záradék

16.1. A Keretszerződés magyar nyelven készült. A Felek minden a Keretszerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációt magyar nyelven folytatnak, és a Vállalkozó minden, a Keretszerződéssel és teljesítésével kapcsolatos dokumentumot magyarul köteles a Megrendelő részére átadni.

16.2. Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyéb vonatkozó, a tevékenységet szabályozó hatályos jogszabályok előírásai, az ajánlattételi felhívás, valamint Vállalkozónak a beszerzési eljárás során benyújtott végleges ajánlata az irányadó.

16.3. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

16.4. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Ptk. rendelkezései irányadóak. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Vállalkozó általános szerződési feltételeinek (ÁSZF) rendelkezései nem alkalmazandók.

16.5. A Keretszerződés 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Keretszerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőnél, 1 db eredeti példánya pedig a Vállalkozónál marad.

16.6. Felek jelen Keretszerződést és annak mellékleteit, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Az aláírók kijelentik, hogy a Keretszerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek, az aláírás után egyik fél sem hivatkozhat felhatalmazás, ill. hatáskör hiányára jelen Keretszerződéssel kapcsolatban.

16.7. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Részletes azonosító kód szerinti hulladék mennyiségek, nettó átvételi egységárak

2. sz. melléklet: Teljesítésigazolás

3. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet

4. sz. melléklet: Engedélyek

5. sz. melléklet: Környezetvédelmi és veszélyes áru szállítási melléklet

Budapest, 2015. ...................hó .........nap Budapest, 2015.

………………hó……nap

............………….............………...…. ............………...………………..

MÁV-START Zrt.

Megrendelő Vállalkozó

.sz. melléklete

Részletes azonosító kód szerinti hulladék mennyiségek, és nettó átvételi egységáraik

0.xx. melléklete

MÁV-START Zrt.

Teljesítés Igazolás (Basware)

Vállalkozó neve:
Vállalkozó telephelye:
Számlabenyújtási hely:	MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, PF. 27
Vevő neve:	MÁV-START ZRT
Vevő címe:	1087 BUDAPEST XXXXXXX XXXXXX KRT 54-60
Rendelés száma:
Teljesítés dátuma:
Típus:
Költségviselő:
Alvállalkozói díj

Munka megnevezése:

===============================

..................... szállítása a teljesítési helyre

Rendelés adatai:

===============================

Rendelés sor száma	Leírás	GIR cikkszám	Mennyiség	ME	Egységár	Nettó
.......................................... .	...................................	........................... .	........................ .	............	....................	.................

Teljes összeg Ft + ÁFA

Kiállító neve:

Telefon száma:

Kiállítás dátuma: ……..év…….hó….nap

3. sz. melléklet

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

a

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja: munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

45/2012(IX.07.MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a

munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3. Munkavégzés

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

5. Ellenőrzés

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.

6. A munkavégzés felfüggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.

7. Oktatás

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9. Balesetek, rendkívüli események

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10. Záró rendelkezések

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV

Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

4. sz. melléklet

Engedélyek

0.xx. melléklete

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI MELLÉKLET

a sz. szerződéshez

Szerződés tárgya: Veszélyes anyagokkal szennyezett védőruha és csomagolási hulladék átvétele, elszállítása és kezelése

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos

- a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény,

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,

- ADR 2013. előírásait kihirdető 2013. évi CX törvény.

KAPCSOLATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:

Vállalkozó képviseletében:

Cég: ………………………………………………….

Név: ………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………….

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Környezetvédelem Név: Xxxx Xxxxxx

Környezetvédelmi szakértő,

Telefon: 00-00-000-0000

E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

1. Környezetvédelem

1.1 A hulladékok környezetvédelmi azonosító kódját, és megnevezését az 0.xx. melléklet tartalamazza.

1.2 Vállalkozó és esetlegesen igénybe vett alvállalkozói kötelesek a szerződés teljes időtartama alatt a szerződés tárgya szerinti veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítására és egyéb kezelésére vonatkozó Magyarországon hatályos hatósági engedéllyel rendelkezni, az esetlegesen lejáró engedély érvényességét meghosszabbítani/új engedélyt Megrendelőnek bemutatni.

1.3 Vállalkozó köteles az ajánlattételhez benyújtott és a Megrendelő által elfogadott hulladékkezelési (átvételtől végső elhelyezés) folyamatot betartani. Az erre vonatkozó folyamatokat és dokumentumokat a Megrendelő jogosult ellenőrizni.

1.4 A Vállalkozó köteles a rakodási területet, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.

1.5 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Megrendelő jogosult a környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.

1.6 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a Megrendelő központi kapcsolattartóját, és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.

2. Veszélyes áru szállítás

2.1 A hulladékok veszélyes áru adatai:

Szolnok VJT		UN szám	Megnevezés:	Osztály:	Csomagolás i csoport:	Szállítási kategória:	Alagút kód:
08 01 11*	Festék maradékok (folyékony)	UN 1263	HULLADÉK FESTÉK vagy FESTÉK SEGÉDANYAG,	3	III.	3.	(D/E)
08 01 17*	Festék maradékok (festékkapa- rék)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (festékkaparék hulladék),	9	III.	3	( E )
08 03 17*	Irodatechni- kai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék),	9	III.	3	( E )
08 04 09*	Megszilárdult gyantamaradé- kok, xxxxxxxxx és csiszolata	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék)	9	III.	3	( E )
10 10 07*	Öntödei homok, kohászati segédanyagok	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (öntödei homok)	9	III.	3	( E )
10 04 02*	Színesfémek olvasztásából származó salak	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (hulladék színesfém salak)	9	III.	3	( E )
12 01 12*	Elhasznált ásványolaj alapu zsírok (OH kenőzsír)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (hulladék kenőzsír),	9	III.	3	( E )
12 01 16*	Színesfém tartalmú porok (szemcseszóró iszap)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (szemcseszóró iszap)	9	III.	3	( E )
12 01 18*	Olajjal szennyezett rozsdapor	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajjal	9	III.	3	( E )

			szennyezett rozsdapor),
13 02 05*	Fáradt olaj	UN 3082	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES Folyékony ANYAG M.N.N. (fáradtolaj)	9	III.	3	( E )
13 05 02*	Olajos iszap	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos iszap)	9	III.	3	( E )
13 07 01*	Szennyezett tüzelőolaj és dízelolaj	UN 1202	HULLADÉK GÁZOLAJ	3	III.	3	(D/E)
13 07 03*	Szennyezett üzemanyagok	UN 1202	HULLADÉK GÁZOLAJ	3	III.	3	(D/E)
14 06 03*	Oldószeres mosófolyadék	UN 1993	HULLADÉK GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG M.N.N, (halogénmentes oldószer),	3	III.	3	(D/E)
15 01 10*	Festékkel szennyezett fólia	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3)	9	III.	3	( E )
15 01 10*	Veszélyes anyaggal szennyezett fém csomagolási hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3)	9	III.	3	( E )
15 01 10*	Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag csomagolási hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3)	9	III.	3	( E )
15 01 11*	Hajtógázas palack	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (-	9	III.	3	( E )

			fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3)
15 02 02*	Olajjal szennyezett felitató anyagok	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens)	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Olajjal szennyezett papírszűrő	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens)	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Olajjal szennyezett textilanyagok (olajosrongy)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens),	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Olajjal szennyezett bőrhulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens),	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Olajjal szennyezett homok	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens),	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Festékes szűrőpaplan	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens),	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Kimerült aktívszén	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens)	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Olajos szűrőkoksz	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens)	9	III.	3	( E )
15 02 02*	Festékkel szennyezett textilanyagok	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens)	9	III.	3	( E )

16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok	UN 3082	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N. (fagyálló),	9	III.	3	( E )
16 01 07*	Olajszűrők	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajszûrôk)	9	III.	3	( E )
16 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyagot tartalmazó szerves hulladék)	9	III.	3	( E )
16 06 01*	Ólomakkumul átorok	UN 2794	HULLADÉK NEDVES, SAVAS AKKUMULÁTORT ELEPEK	8	-	3	( E )
17 01 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó beton	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (cserép, kerámia, beton)	9	III.	3	( E )
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg műanyag fa (olajos fakocka)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos fakocka)	9	III.	3	( E )
17 04 10*	Olajat, vagy más veszélyes anyagot tartalmazó kábel	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos fakocka)	9	III.	3	( E )
17 05 03*	Olajjal szennyezett föld (olajsár)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajsár)	9	III.	3	( E )
17 06 03*	Veszélyes anyagból álló szigetelő hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (szigetelő anyagok)	9	III.	3	( E )
18 01 03*	Egészségügyi hulladék	UN 3291	GYÓGYÁSZATI HULLADÉK M.N.N (fertôzô anyag)	6.2.	II.	2	( - )

19 08 13*	Ipari szennyvizek tisztításából származó iszap	UN 3082	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (szennyvíziszap)	9	III.	3	( E )
20 01 21*	Elhasznált higanygőzlám pák és fénycsövek	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (fénycsövek)	9	III.	3	( E )
20 01 33*	Szárazelemek	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (szárazelem)	9	III.	3	( E )
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes alkatrészek)	9	III.	3	( E )
16 07 08*	Olajat tartalmazó hulladék (olajsár)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajsár)	9	III.	3	( E )
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék)	9	III.	3	( E )
17 09 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó aszfalt hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (aszfalt)	9	III.	3	( E )
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikai hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (elektromos és elektronikai)	9	III.	3	( E )
Békéscsaba VJT
08 01 11 *	Szerves oldószereket tart. festék, lakk hulladék	UN 3082	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (szerves oldószer, festék, lakk)	9	III.	3	( E )
08 01 17 *	Füstgázmosó hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (füstgázmosó	9	III.	3	( E )

			hulladék)
10 04 02 *	Ón-ólom fölözék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (ón, ólom fölözék)	9	III.	3	( E )
11 01 98 *	Vesz.any.tart.egyéb hull.	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyag tartalmú egyéb hulladék )	9	III.	3	( E )
12 01 09 *	Halogénmentes hűtő- kenő emulziók	UN 3082	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (hûtô és kenô emulzió)	9	III.	3	( E )
12 01 12 *	Elhasznált viaszok, zsírok	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (elhasznált viaszok, zsírok)	9	III.	3	( E )
12 01 16 *	Vesz. Anyagokat tart. Homokfúvási hull.	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (veszélyes anyag tartalmú homokfúvási hulladék)	9	III.	3	( E )
13 05 08 *	Olajiszap	UN 3082	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG M.N.N (olajos iszap)	9	III.	3	( E )
14 06 03 *	Egyéb oldószerek és oldószer keverékek	UN 1993	HULLADÉK GYÚLÉKONY, FOLYÉKONY ANYAG M.N.N, (egyéb oldószer, oldószer keverék)	3	III.	3	(D/E)
15 01 10 *	Veszélyes anyagot tart. Csom. Hull.	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3)	9	III.	3	( E )

15 01 11 *	Hajtógázas palack	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N (- fuvarlevélben helyes szállítási megnevezés: „Üres csomagolóeszköz”, 3)	9	III.	3	( E )
15 02 02 *	Veszélyes anyaggal szennyezett abszorbens	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (olajos abszorbens)	9	III.	3	( E )
16 01 21 *	Zsíros bőr, gumi	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N.zsíros bőr,gumi),	9	III.	3	( E )
16 05 06 *	Laborvegyszerek	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (vegyszerek)	9	III.	3	( E )
17 06 03 *	Üveggyapot	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (üveggyapot)	10	III.	4	( E )
20 01 21 *	Fénycsövek	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (fénycsövek)	9	III.	3	( E )
08 03 17 *	Irodatechnika (toner, nyomtatópatron)	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (irodatechnikai hulladék)	9	III.	3	( E )
08 01 12 *	Festék vagy lakk hull.	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (festék vagy lakk hulladék)	9	III.	3	( E )
20 01 35 *	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikai hulladék	UN 3077	HULLADÉK KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG M.N.N. (elektronikai hulladék)	9	III.	3	( E )

2.2 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID, a közúti szállítás során az ADR előírásait kell betartani.

2.3 A feladói kötelezettségeket az ADR 1.4.2.1.3 pontja értelmében a Vállalkozó látja el.

2.4 A szerződés teljes időtartama alatt, valamennyi szállításnál a Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos veszélyes áru szállításra vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásokat teljesíteni. A teljesítést az ajánlattevő jogosult ellenőrizni.

3.

A környezetvédelmi jogszabályokban a hatósági határozatokban foglalt, valamint a veszélyes áru szállításra vonatkozó követelmények nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő, a MÁV-START Zrt-t ért károkért (bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) az ajánlattevő felel.

Keltezés:.......................................................

………………….. ………………….. …………………… Megrendelő Vállalkozó