Az ELKE Kft. Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF)
Az ELKE Kft. Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) |
Az ELKE Kft. Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF)
Az alábbi feltételek a szállításaink, eladásaink, szolgáltatásaink alapját képezik, meghatározó részei a velünk kötött szerződéseknek és megrendelőink viszonylatában a rendelésigazolásunk elfogadásával általános szerződési feltételeknek minősülnek.
A feltételeinket elfogadottnak tekintjük, ha a megrendelőnk a visszaigazolásunkra három napon belül nem tesz észrevételt vagy egyéb ráutalással ill. a termék átvételével annak tudomásulvételét kifejezésre juttatja.
Ajánlatunkra és teljesítésünkre kizárólag a rendelésigazolásunk és ezen szállítási feltételeink a mérvadóak abban az esetben is, ha a megrendelésben más előírások szerepelnek.
I. Ajánlati dokumentáció, az adás - vétel létrejötte
1) Első ajánlatunk rendszerint díjmentes, a további ajánlatok, tervek stb. elkészítéséért akkor nem jár díjazás, ha a termék (szolgáltatás) megrendelésére ill. visszaigazolására sor került.
2) Az ajánlat mellékletei (ábrák, kapcsolási rajzok, súly- és méretadatok stb.) - amennyiben nincs kifejezett megjelölés - megközelítő értékűek.
3) Az adásvételi szerződés akkor jön létre, ha
- a megrendelő az ajánlatunkat minden részletében elfogadó rendelést ad ki, vagy ajánlat hiányában
- a megrendelő megrendelését minden részletében elfogadó rendelés visszaigazolást adunk ki, vagy
- az adás - vételi szerződést mindkét fél cégszerűen aláírta.
II. Szellemi tulajdon és titkosság
1) A megrendelő részére semmilyen esetben sem vagyunk kötelesek gyártási dokumentációt szolgáltatni. A kivitelezett állapotot tükröző kapcsolási rajzok, tervek szolgáltatása csak abban az esetben kötelező, ha ezek elkészítésére és átadására az adás – vételi szerződésben kötelezettséget vállaltunk.
2) A dokumentációk (kapcsolási rajz, darabjegyzék stb.) tulajdon- és szerzői jogát kifejezetten fenntartjuk, ezeket a megrendelő harmadik személy részére nem teheti hozzáférhetővé. Másfelől kötelezzük magunkat, hogy a megrendelőnk dokumentációját ugyanígy bizalmas anyagként kezeljük, de nem vizsgáljuk, hogy harmadik fél oltalmi joga a megrendelésre kiterjed-e, ezen a címen minden felelősséget elhárítunk.
3) A megrendelőnek átadott tervek és dokumentációk a szállító szellemi tulajdonát képezik és bizalmasan kezelendők. Az átadott dokumentációkat megrendelő kizárólag az adásvétel tárgyát képező termék telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel.
4) A termékekben megjelenő szabadalmaztatott vagy nem szabadalmaztatott technológia ill. know-how, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog kizárólag a szállítót illeti. Pótalkatrészek gyártása, vagy gyárttatása csak a szállító előzetes hozzájárulásával megengedett.
III. Ár és fizetés
1) Eltérő megállapodás hiányában az áraink "ab szállító telephelye" (EXW – Ex-works Nyíregyháza, Xxxxxx xx 00. - INCOTERMS 2000) értendők, megfelelően csomagolva, számlázva. További költség és kockázat a telephelyünktől, a vevőt terhelik. Az importforgalmazású termékeink egységárai irányárak, melyek az ajánlat készítésének napján vagy az ajánlatban külön megjelölt időpontban érvényes devizaszorzó alapján készülnek. Amennyiben az idő közbeni devizaszorzó-változás, vám- vagy egyéb terhelés az árainkat az érvényes deviza-árfolyamhoz viszonyítva
+/- 2 %-nál nagyobb mértékben érinti, az eladási áraink a változás (terhelés) arányában változnak.
2) Ha más megállapodásra nem kerül sor, a fizetés módja: inkasszó, a számla feladásától számított nyolc banki munkanappal. Nagy értékű, ill. kizárólag a vevő igényére gyártott termékek esetén a fizetés esedékessége - eltérő megállapodás hiányában -: a vételár egyharmada előlegként fizetendő a megrendelés elfogadását, további egyharmada a szállítási készre jelentésünk átvételét, az utolsó egyharmada a termék átvételét követő nyolc napon belül.
3) A fizetés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a számlánk összege minden levonás nélkül hozzánk beérkezett. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása vagy olyan igények beszámítása, amelyeket előzetesen írásban nem ismertünk el. Váltót csak külön megállapodás alapján fogadunk el fizetésként, a leszámítolási és beváltási költségek a megrendelőt terhelik.
4) Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától - a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő - késedelmi kamatot számítunk fel, valamint felszámítjuk a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült sürgetési, inkasszálási stb. költségeinket.
5) Jogosultak vagyunk a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását kérni, ha az ellenszolgáltatás időben való teljesítése veszélyeztetve van vagy a rendelésigazolásunk után olyan körülmények váltak ismertté, amelyek a megrendelő hitelképességét csökkentik. Ilyen esetekben a szállítást (szolgáltatást) a pénzügyi fedezet biztosításáig visszatarthatjuk, vagy a szerződéstől elállhatunk, és a felmerült kárunk megtérítését igényelhetjük.
IV. Teljesítés helye és ideje, átvétel, kárveszély
1) A terméknek a telephelyünkön az átvevő, a szállítmányozó vagy a fuvarozó részére történő átadásával vagy a termék feladásával teljesítünk. A megrendelő szállítási (csomagolási) előírásainak hiányában a szállítási eszközt (csomagolást) meghatározhatjuk.
2) A kárveszély a megrendelőre a termék elszállításával száll át, ez vonatkozik a részszállításokra, valamint a külön vállalásainkra is, mint pl. beszállítás és felszerelés. A szállítmányt a megrendelőnk kívánságára és költségére biztosítjuk az általa megjelölt kockázati körben.
3) Ha a feladás tőlünk független körülmények miatt késedelmet szenved, a kárveszély a szállítási készre-jelentés napjától a megrendelőre száll át, azonban a megrendelő kívánságára és költségére ebben az esetben is gondoskodunk az általa igényelt biztosítás megkötéséről.
4) A termék átvételére vonatkozóan a felek hatályosnak ismerik el a szállítási szerződésekről szóló 7/1978.(II. 1.) MT sz. rendeletnek a mennyiségi és minőségi kifogásolásokra vonatkozó, a jelen feltételekkel nem ellentétes rendelkezéseit. A szállítás során bekövetkezett sérülés vagy mennyiségi hiány miatt a termék átvétele nem tagadható meg. A megrendelő köteles a terméket jelentéktelen hiányosságok észlelése esetén is - a VII. pont szerinti jogainak fenntartásával - átvenni.
5) A rész- és előszállítás jogát fenntartjuk.
V. Szállítási határidő, kötbér
1) A szállítási határidő a rendelésigazolásunk keltétől számít, amennyiben minden műszaki és szállítási kérdést a megrendelővel tisztázni tudtunk, valamint a megrendelő az esetleges előleget megfizette. A termék szállíthatóságának készre-jelentése határidőn belüli teljesítést jelent, abban az esetben is, ha annak elszállítása ill. feladása bármilyen okból nem lehetséges.
2) Vis major esetén vagy más olyan esemény következtében, mely önhibánkon kívül a gyártás és szállítás rendes folyamatát (vagy a már meglévő szállítási késedelem megszüntetését) akadályozzák, ill. késleltetik, a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha azt a körülmények kétséget kizáróan indokolják, szállítási kötelezettségünk alól teljesen vagy részlegesen mentesülünk. Az akadályok felmerültéről és megszűntéről a megrendelőt kötelesek vagyunk tájékoztatni.
3) A hibánkon kívül bekövetkező szállítási késedelmünk önmagában nem jogosítja fel a megrendelőt arra, hogy a szerződéstől elálljon, továbbá ilyen esetben a késedelem vagy a szállítás elmaradása miatt kártérítési igény nem támasztható.
4) Ha a teljesítés a megrendelő kérésére húzódik el, a termék szállítási készre-jelentését követő egy hónapon túl felszámítjuk a tárolási költséget, amely saját tárolásunk esetén a számlaösszeg legalább 12 %-a. Amennyiben méltányos póthatáridőn belül sem kerülhet sor a teljesítésre, a további tárolás helyett a termék felett rendelkezhetünk és új szállítási határidőt jelölhetünk meg.
5) Ha rögzített határidőre történő szállítás esetén késedelem következik be, egyéb megállapodás hiányában, a méltányosan kezelendő négy hét eltelte után minden teljes késedelmes hétre a késedelmesen szállított termék Ex- works árának 0,5% - ával egyenlő, de maximum 5% mértékű késedelmi kötbért ismerünk el.
VI. Tulajdonjog fenntartása
1) Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a megrendelő részére szállított valamennyi termékünkre a vételár és az összes mellékköltség kifizetéséig, illetve amíg a megrendelő az üzleti kapcsolatunkból folyó kötelezettségeit - különös tekintettel a folyószámla egyenlegére - nem teljesítette. Ezekre a termékekre a harmadik személy javára történő elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdon átruházás előzetes beleegyezésünk nélkül érvénytelen.
2) A megrendelő az 1.pont esetében is jogosult a szokásos üzleti tevékenysége során a leszállított termékünket más eredetű gyártmányhoz kapcsolni (kombinálni), megmunkálni ill. felhasználni azzal a megkötéssel, hogy a keletkező tárgyra is vonatkozik a tulajdonjogunk fenntartása vagyis azon társtulajdoni jogot szerzünk a termékünk és a másik termék felhasználásának arányában; a megrendelő a tárgyat számunkra térítésmentesen köteles megőrizni a jogfenntartásunk érvényességi időszakában.
3) A termékünk vagy az annak felhasználásából keletkezett termék (kombináció) további eladása esetén a megrendelő köteles az elért bevételből elsődlegesen a hátralékos vételárat ill. a felénk fennálló tartozást rendezni.
VII. Jótállás és szavatosság
1) Az elemek és berendezések minőségéért a teljesítéstől számított egy éves, a szolgáltatások minőségéért hat hónapos jótállást vállalunk egy műszakos üzemeltetés mellett. Minden általunk szállított idegen termékért csak abban az esetben és annyi jótállást vállalunk, amennyit a gyártó felénk nyújt. Megszűnik a jótállási kötelezettségünk, ha a terméket az üzemeltető megbontja vagy szakszerűtlenül használja.
2) Választásunk szerint vagy kijavítjuk, vagy telephelyünkön kicseréljük azt a termékünket, amely bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtt fennálló okból - különösen a konstrukció, alapanyag vagy kivitelezés hibája miatt - hibásnak minősül. Továbbá a szavatosság keretében a kifogásolt terméket a leszámlázott áron visszavehetjük vagy a hibás részek költségmentes visszajuttatása ellenében az eredeti megrendelésnek megfelelő új darabokkal térítésmentesen pótoljuk. A visszaszállítás előzetes beleegyezésünk mellett történhet, ellenkező esetben a visszaszállítást nem kell elfogadnunk, nem írjuk jóvá, nem küldünk pótlást, illetve/és a terméket a feladó költségére és kockázatára tároljuk.
3) A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen vagy hanyag kezelés (különösen a mértéken felüli igénybevétel, a nem megfelelő üzemi környezet, nem kielégítő építési munkák, vegyi, elektrokémiai vagy villamossági befolyásoltság stb.), vagyis a megrendelőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra. Mentesülünk a jótállási és szavatossági kötelezettségünk alól, ha a megrendelő a szükséges időt és lehetőséget nem biztosítja részünkre a javításhoz és/vagy alkatrészcseréhez az erre vonatkozó kiértesítése ellenére, továbbá, ha a megrendelő vagy harmadik személy előzetes beleegyezésünk nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat.
4) A hibák elhárítását megtagadhatjuk mindaddig, amíg a megrendelő a velünk szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget. A megrendelő csak abban az esetben jogosult a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani, és a szállítótól méltányos költségtérítést igényelni, ha az eset sürgőssége az üzembiztonságot fenyegeti, vagy ha a hiba elhárításában indokolatlanul késlekedünk.
5) A javítás, illetőleg a pótszállítás közvetlen költségeit - feltéve, hogy a reklamáció helytállónak bizonyult -, valamint a pótalkatrész- és a velejáró feladási költségeket legfeljebb olyan mértékben vállaljuk, mintha azok belföldi utólagos javítás esetén merültek volna fel.
6) A pótalkatrészre és a javításra ugyanaz a jótállás érvényes, mint a szállított termékre. A termékre vonatkozó jótállás és szavatosság eredeti időtartama a pótjavítás miatti üzemszünet időtartamával meghosszabbodik.
7) A fentieken túlmenően a megrendelő egyéb igényt nem támaszthat, különösen nem azoknak a károknak megtérítésében (termeléskiesés, gépkárosodás stb.), melyek nem a szállítás tárgyán keletkeztek.
VIII. Elállás a szerződéstől
1) A IV. szakaszban is jelzett, előre nem látható események bekövetkeztével, amennyiben ezek a teljesítést jelentős mértékben befolyásolják, vagy súlyosan elnehezítik, valamint abban az esetben, ha a kivitelezés teljes vagy részleges lehetetlensége utólag derül ki, a szerződéstől (rendelés-visszaigazolásunktól) részben vagy egészben egyoldalú nyilatkozattal elállhatunk azzal, hogy ennek folytán semmiféle kártérítési vagy egyéb igény velünk szemben nem támasztható.
2) Az elállási jogunk gyakorlásának feltétele, hogy erről a megrendelőt haladéktalanul értesítenünk kell. Az elállásra abban az esetben is sor kerülhet, ha ezt megelőzően a megrendelővel a szállítási határidő meghosszabbításában megállapodtunk.
IX. Egyéb feltételek
1) A "szállítási feltételek"-től eltérő, azt kiegészítő, módosító bármilyen nyilatkozat kizárólag akkor juttatható érvényre, ha azt írásban igazoltuk. Írásbelinek minősül az elektronikus úton adott közlés is.
2) Amennyiben a jelen feltételeink közül valamelyik eltérő megállapodásunk révén vagy jogszabályi előírás folytán érvényét veszti, a többi feltételt ez nem érinti.
3) Az esetleges vitás kérdéseket a felek minden esetben megkísérlik egyeztetéssel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen választott bírósági eljárást kezdeményeznek. Csupán az erre vonatkozó megegyezés hiányában kerülhet sor a szállító székhelye vagy telephelye szerint illetékes bíróság előtti peres vagy peren kívüli eljárás megindítására, de a szállító a megrendelő székhelye szerint illetékes bíróságon is indíthat eljárást.
4) E "szállítási feltételek"-ben nem érintett további feltételek tekintetében a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésekre vonatkozó szabályai az irányadók.
Nyíregyháza, 2010. február hó