ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: SM kastély udvarán megvalósuló B típusú tornateremről
MELLÉKLETEI: szerződés
AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: képviselő-testület
ÜLÉS TÍPUSA: nyílt
ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. február 25.
AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: PVB
MEGHÍVOTTAK: Xxxx Xxxx a Kosárlabda 2010 egyesület szakmai alelnöke mint Beruházó
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:
ELŐTERJESZTŐ: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: xx Xxxxx Xxxxxx jegyző
AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: xx. Xxxxx Xxxxxxxx
2020. február 04.
ELŐTERJESZTÉS
SM kastély udvarán megvalósuló B típusú tornateremről
2016. április 29 ei dátummal háromoldalú megállapodás került aláírásra a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Kastély udvarán TAO finanszírozás keretében építendő „B” típusú tornaterem (kosárlabda pálya) megvalósítása érdekében. A 2016-ban tervezett beruházás megvalósítására a megnövekedett költségek miatti 30%-os önrész növekedés biztosítására, Képviselő-Testületi döntés szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020-as költségvetésében br 299 679 334 Ft -ot biztosítani szíveskedjék.
Biatorbágy, 2020. február 17.
Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020.( ) önkormányzati határozata
SM kastély udvarán megvalósuló B típusú tornateremről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Kastély udvarán megvalósuló „B” típusú tornaterem önrész igényéről szóló előterjesztést.
A képviselő-testület a szükséges br. 299 679 334,- Ft-ot a 2020 évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a mellékelt szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő:
Szerződés száma: 00101/2016 Eredeti
Együttműködési megállapodás
Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxxxxxxx kastély területén Sportcsarnok és kiszolgáló egységei kivitelezésére
- 2016. április 29. valamint 2020. február
…..napján született módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben,
a módosítások és kiegészítések vastag betűvel dőlten jelölve -
amely létrejött egyrészről
neve: Biatorbágy Város Önkormányzata székhel ye: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/ a. képviseli : Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester adószáma : 15730088-2-13
pénzintézet: Uni Cr xxxx Xxxx Zrt .
pénzforgalmi szám: 10918001-00000005-65370086
a megvalósulandó beruházás területének Tulajdonosa, mint Tulajdonos
másodrészről
neve: VIADUKT Sportegyesület
székhelye : 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
képviseli : xx. Xxxxxxxxx Xxxxx - képviseletre jogosult adószáma: 1 9175168-1-13
jegyzékszáma: Pk.60797/1990 .,
A Xxxxxxxxxx által megjelölt Sportszervezet, mint Megrendelő,
harmadrészről
neve: székhelye:
Kosáriabda 2010 Közhasznú Sportegyesület
0000 Xxxx, Xxxxxxx xxx 0.
képviseli: Xxxxx Xxxxxx - elnök jegyzékszáma: Pk.60015/ 2010., adószáma: 18022043 -1-08, pénzintézet: Lébény-Kunsziget Takarék
mint Beruházó
(Xxxxxxxxxx, Megrendelő és Beruházó együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel :
Preambulum
Felek a jelen megállapodás aláírásával hangsúlyozzák, hogy a sport népszerűsítése és annak a társadalomban elfoglalt minél fontosabb szerepe végett kölcsönös megállapodást kötnek egymással az alábbiakban fo glaltakk szerint . A Látványcsapatsport sportfejlesztési program támogatási keretében (TAO) a támogatásra jogosult jogkörének gyakorlására vonatkozó 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet jogszabályi előírások alapján a pályázat megvalósításába a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesülettel való szakmai együttműködés szükséges Biatorbágy Város területén és vonzáskörzetében élők számára a kosárlabdasport népszerűsítése végett . Ezért Biatorbágy Város Önkormányzata, a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület, valamint a VIADUKT SE egy sikeres pályázat megvalósításának érdekében, jelen háromoldalú megállapodással egyességet kötnek egymással, melyben vállalják, hogy a megjelölt projekt megvalósítását véghez viszik.
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnök
Felek továbbá kijelentik, hogy a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció, és az ezek alapján elkészített szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési tervdokumentáció elkészültét követően végleges együttműködési szerződést kötnek a jelen megállapodásban meghatározottak ala pján.
Felek jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy egy 3 fős Tervtanács bizottságot hoznak létre a műszaki és szakmai előkészítés és kivitelezés ellenő rzésének és koordinálásának céljából. A bizottság felállításának határideje a projekt kezdetének időpontja, azaz 2016. április 01. napja. Eddig a napig a Felek írásban informálják a delegáltjaik nevét és azok elérhetőségeit a Beruházó részére. Felek megállapodnak abban, hogy nevezett bizottság összetétele az alábbiak szerint fog felépülni:
- Tulajdonos Önkormányzat részéről 1 fő (kivitelezési és műszaki),
- Megrendelő VIADUKT SE részéről 1 fő (sportszakmai)
- Beruházó KOSÁRLABDA 2010 KSE részéről 1 fő (projektmenedzsment)
1) Általánosmeghatározások: 1/a) Projekt neve:
1/b) Projekt helyszí ne: 1/c) Projekt kezdet e:
1/d) Projekt várhat óbefejezése:
1/e) Támogatás típusa:
Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxxxxxxx kastély területén a Xxxxxxxxxx által megbízott Sportegyesület megrendelésére, a BYL Bt. tervezőiroda által készítettet engedélyezési
tervdokumentációban szereplő "B" ütem, Sportcsarnok kivitelezése volt Xxxxxx-Xxxxxxxxxx kastély területe : Biatorbágy, Belterület 110 hrsz. 2016. április 1.
2021. augusztus 31.
Látványcsapatsport sportfejlesztési program támogatási keretében (TAO) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének keretein belül.
1/f) Támog a tási időszak : 2016/2017 és 2017/2018-as szezonok 1/g) Támogatás intenzítása : 70%
1/h) Önerő mértéke: 30 %
1/i) Projekt eredeti költségvetése: 766.500.000,-Ft (fordított adózás szerint) 1/j) Eredeti önerő összege: 229.950.000.,-Ft (bruttó)
1/k) Ebből ere detileg beruházó biztosít: 536.550.000,-Ft (TAO pályázati keretből}
2) A megállapodás tárgya:
2/a) A Tulajdonos kizárólagos 1/1 tulajdonát képező természetben Biatorbágy közigazgatási területén található 110 hrsz. hrsz.-ú 21.152 m2 nagyságú összközműves belterületi földterületen az előzetes látvány és PE- 06D/OR/ 69-48/ 2015 számon Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya ált al en gedélyezett · tervdokumentációk műszaki leírásában szereplő tartalma alapján elsősorban kosárlabda sport végzésére alkalmas Sportlétesítmény (tová bbiakban : Sportlétesítmény) megvalósítása, kivitelezése. A Sportlétesítmény Kivitelezése során figyelembe kell venni, hogy az iskolai tornaór ákra a tanulók a kastélyépülettel összeköttetésben legyenek, de a délutáni- esti órákban és a hétvégéken a terem önálló a Megrendelő és a lakosságot is kiszolgáló sportcsarnokként tudjon működni.
2.1) A látványcsapatsport sportfejlesztési programban a teljes projektösszeg meghatározásánál az alább felsorolt kiegészítő tényezőket kell figyelembe venni:
A látványcsapatsporti program során kiállított a támogatók által átutalt összegek korrekciós tényezője (az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére utalandó 1%-os eljárási díj), mely a teljes pályázati fő- összeg nettó 1%-a.
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnök
2.2) Elektromos hálózat bővítési munkálatai:
A Műszaki leírás ide vonatkozó leírásai alapján a Tsz. szárny meglévő 3x100A (69,2 kVA) rendelkezésre állási teljesítményét 3x200A (138,5 kVA) teljesítményre kell bővíteni, melynek terveztetési és kiviteleztetési, továbbá a szolgáltató részére fizetendő közműfejlesztés díja összességében bruttó 0.000.XXX,- Ft (nettó 3.OOO.0O0,- Ft).
2.3) A megvalósulandó Sportlétesítmény és környezetében kialakítandó parkolók:
2.3)1. Az engedélyes tervek és a műszaki leírás alapján a kialakítandó parkolók száma 83 darab.
A parkolók tervezésekor és kivitelezésekor az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
• Támfal építése
• Közvilágítás fejlesztése
• Útépítés
• Járdaépítés
• Csapadékcsatornaépítése olajfogóval
A kialakítandó parkolók megvalósításának tervezett költsége bruttó 175.958.500,- Ft (nettó
138.550.000,- Ft).
2.4) Felek megállapodnak, hogy a 3. pontban szerepeltetett munkálatok és kiegészítő szolgáltatások a projekt költségvetését azalábbiak szerint változtatják meg:
a. Projekteredeti költségvetése:
b. Projektbővítettköltségvetése:
c. Projektnövekedése:
766.500.000,- Ft (fordított adózás szerinti bruttó összeg)
954.680.000,- Ft (fordított adózás szerint bruttó összeg)
188.180.000,- Ft
2.5) Az előző pont szerinti projekt főösszeg növekedésének következtében változik a sportfejlesztési program keretösszege is az alábbiak szerint:
a. Program teljesköltségvetése:
b. Sportfejlesztési program támogatás:
c. Önerőmértéke:
954.680.000,- Ft {100%)
668.276.000, - Ft {70%)
286.404.000,- Ft {30%)
2.6) A Megrendelő VIADUKT SE a kiegészítő munkálatok megnövekedett költségei végett további támogatást nyújt a KOSÁRLABDA 2010 KSE részére, ezzel is hozzájárulva a kivitelezés sikeres lebonyolításához:
2.6.1) A VIADUKT SE, mint megrendelő döntése értelmében további 56.454.000,- Ft összegű kiegészítő támogatást nyújt a Beruházó részére a Sportlétesítmény sikeres megvalósulása céljából.
1.6.2) VIADUKT SE az a) pontban meghatározott kiegészítő támogatás összegét 2016. május
06. napjáig utalja át támogatott Egyesület pénzforgalmi számlájára, melyről az támogatói nyilatkozatot állít ki.
2/b) A Beruházó vállalja - a Xxxxxxxxxx szakmai jóváhagyásával ellátott - a je le n megállapodás aláírását követően a részéről és az általa megpályáztatott tervezői vállalkozóktól elvárható szakmai gondossággal megvizsgált, az e szerződés tárgyát képező Sportlétesítmény megvalósításához és kivitelezéséhez szükséges kiviteli terveket legkésőbb a Megrendelő által biztosított önerő Beruházó számlájára való megérkezését követő 60 azaz hatvan napon belül elkészítteti és annak egy példányát átadja Megrendelő részére.
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnök
A kiviteli tervdokumentációt, annak mennyiség-kimutatását, költségvetés kiírását a Xxxxxxxxxx által megadott tételrendnek megfelelően, építményenként kell elkészíteni, és ezek összessége alkotja a projekt teljes költségét. A Tervtanácsi bizottság részéről elfogadott végleges kiviteli tervekből Megrendelő 1 példányt papír alapon, egy példányt szerkeszthető digitális formátumban (pl. dwg) és egy példányt nem szerkeszthető digitális formátumban (pdf) átad a Tulajdonos részére is.
A Beruházó a megvalósult sportlétesítmény tulajdonjogára nem tart igényt.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az eredeti támogatási összegét, azaz 229.950.000 Ft-ot 2016. március 31. napjáig banki utalással megfizette a Beruházó erre a célra elkülönített pénzforgalmi számlájára az önerő jelen szerződésben megjelölt mértékét önerő bekérő nyilatkozat alapján. Beruházó - az 56.454.000 Ft tekintetében is
- nevezett önerő bekérő nyilatkozatban jelöli meg az erre a célra e /különíte tt pénzforgalmi számlaszámát.
A projekt elkészülte és annak lezárását követően a Megrendelő jogosult elszámoltatni az általa biztosított önerő felhasználásáról Beruházót .
Beruházó a Megbízó által biztosított önerő összegéből az alábbiakban meghatározott szolgáltatások megrendelésére és kifizetésére jogosult a projekt megkezdésének időpontjától:
A.) Végleges kiviteli tervdokumentáció és a azzá tartozó költségvetés el készíttetése.
Mértéke maximálisan a nettó projektösszeg nettó 5% lehet.
B.) A végleges kiviteli tervdokumentáció és a hozzá tartozó költségvetés elkészítésére a rendeletben meghatározott pályáztatási eljárás lebonyolíttatása, melynek mértéke az A.) pontban meghatározott tétel nettó 1,5%-a.
C.) A sportlétesítményt Kivitelező vállalkozás kiválasztásához a rendeletben meghatározott pályáztatás kiírása, lefolytattatása, melynek mértéke a teljes nettó projektösszeg nettó 1,5%-a.
D.) A látványcsapatsport sportfe jlesztés i pályázat előkész ítése, benyújtása, folyamatos követése a támogatási igazolási eljárások lefolytattatása, a sportfejlesztési program elszámolása, továbbá az ezzel a feladatkörrel járó adminisztrációs költségek. Továbbá a Xxxxx által felállításra került tervtanácsi bizottság költségeinek fedezése. A D.) pont tételeinek mértéke a teljes nettó projektösszeg nettó 4,5%-a.
2/d) Amennyiben a projekt bármilyen okból kifolyólag részben vagy teljes egészében a Beruházó hibájából meghiúsul, úgy az köteles - az önerő összege elszámolási kötelezettségének terhe mellett, melyből a már megrendelt és elvégzett szolgáltatások mértéke levonásra kerültek - a Megrendelővel elszámolni a törvényi előírások alapján.
Abban az esetben ha a projekt bármilyen okból kifolyólag részben vagy teljes egészében a Megrendelő hibájából hiúsul meg, felek a készenléti állapot és a 2/c) pont A.), B.), C.), D. ) pontjaiban felsorolt projekt megvalósításhoz szükséges tételek elvégzésének ismeretében kötelesek egymással elszámolni, figyelembe véve az önerőt is.
2/e) A Beruházó jelen nyilatkozatával vállalja, hogy a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó jogerővel ellátott tervdokumentáció, továbbá a szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentáció beszerzését követően, továbbá a végleges beruházói, kivitelezői szerződés megkötését követően a munkák önerővel csökkentett költségét (beleértve az alvállalkozók teljes költségét is) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott és engedélyezett Látványcsapatsport támogatási rendszerében megpályázandó TAO pályázat Sportfejlesztési programjából valósítja meg előreláthatólag a 2016/2017 és a 2017/2018 (az egyes szezonok az adott év július 01. napjától a következő év június 30. napjáig értendőek) egymást követő TAO szezonokban. Felek kijelentik, hogy a program keretösszegének feltöltésében kölcsönösen együttműködnek egymással annak minél hatékonyabb előre haladása végett.
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnök
2/f) Beruházó jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Projekt helyszíne, a Biatorbágy, Xxxxxxxxxx 110 hrsz- on álló Xxxxxx- Xxxxxxxxxx kastély országos szintű műemléki védelem alatt áll műemléki törzsszáma: 6915, azonosítója: 6908, MII kategóriájú. Az építészeti koncepció tervet a teljes műemléki épület együttesre vonatkozóan a BYL Bt - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx okleveles építészmérnök- készítette· el, melyet a Központi Építészeti Tervtanács műemléki testülete 2014. október 28-i tárgyalt és 187/2014. számon véleményezett.
2/g) Beruházó jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy tudomása van arról , hogy a Projekt helyszínén található kútban végzett mérések alapján mintegy 4,00 m-re található a jelenlegi vízállás.
Ám a tapasztalat alapján, miszerint a pincékben tavaszi hónapok során megjelent a víz a talajmechanikai szakvéleményben megállapított becsült maximális talajvízszintet -2,40m szinten fogalmazza meg. A tervezési értéket biztonsági tartalékkal mértékadó talajvízszintként -1,90m-en állapították meg. Ez alapján a
Sportlétesítmény, az öltözők és a felvonó süllyesztéke azonban a -2,79m -es padlóvonalával talajvízben áll.
2/h) Beruházó vállalja, hogy a kivitelezővel kötendő szerződésben az alábbi feladatokat és munkálatokat végzi el a vállalkozói díj fejében:
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya által 2015. november 14. napján jogerőre emelkedett PE-06D/OR/69-48/2015 számú határozatában engedélyezett B ütem: sportcsarnok és ezek kiszolgáló egységeinek kivitelezése tervdokumentáció szerint.
Megrendelő tájékoztatta Beruházót, hogy a megvalósítandó Sportlétesítmény közvetlen közelében azaz a megvalósítandó területen azonos időben másik, jelen projekttől független kivitelezés is folyik. Beruházó kijelenti, hogy tudomással bír erről a tényről. Felek megállapodnak, hogy a kivitelező vállalkozó ismeretében a Tervtanács közreműködésével amennyiben szükségeltetik a kivitelező cégek megfelelő szintű vezetői, műszaki szakemberei kommunikációkat folytatnak egymással a minél sikeresebb kivitelezések végett.
3) A Projekt feladatok ellátására kiírandó rendeletben meghatározott pályáztatási eljárás keretében a Beruházó saját eljárásrendje szerint önállóan jár el azzal, hogy a pályázati kiírás feltételeit, műszaki tartalmát (ajánlattételi dokumentáció) a Felek által létrehozott Tervtanáccsal köteles egyeztetetni és jóváhagyatni.
A Tulajdonos és a Megrendelő köteles a Sportcsarnok kivitelezéséhez szükséges összközműves területet a Beruházó által rendeletben meghatározott pályáztatási eljárásban nyertes Kivitelező, mint vállalkozó részére átadni a későbbiekben megköttetendő Vállalkozási szerződésben kölcsönösen meghatározott időpontig. A kivitelezés színvonala a lehető legmagasabb kell, legyen: a munkákat 1. osztályú minősítésű anyagokból és 1. osztályú minőségben kell elvégezni. A kivitelezés során a megfelelő műszaki színvonal, a terv szerinti kivitelezés és gazdaságos munkavégzés biztosítása érdekében építési műszaki ellenőrzés szükséges.
4) Amennyiben a kivitelezés során a különböző tervfejezetekben, tervlapokon különböző információ vagy hiba szerepelne, azt a Kivitelező köteles a Tervtanácsnak, a projekt műszaki ellenőrének jelezni, és állásfoglalását kérni. Ilyen esetekben a műszaki ellenőr köteles a tervi ellentmondások megszüntetése érdekében a lehetőségek szerint mindent elkövetni és felvenni a kapcsolatot a tervezővel. A kivitelezés és üzemeltetés során külön tervezői utasítás nélkül is be kell tartani és tartatni a vonatkozó környezetvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi biztonságtechnikai stb. előírásokat.
5) Xxxxx kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Projekt zárásának időpontja, így a kivitelezésre megkötött Vállalkozói szerződés teljesítési határideje a mindenkor hatályos Támogatási szerződésben szereplő véghatáridő lehet, mely előzetes megállapodások alapján 2021. aigusztus 31. napja. Eddig az időpontig szükséges a sikeres műszaki átadás-átvételt lebonyolítani, továbbá a Projektben elszámolni kívánt számlákon szereplő teljesítési időpont sem lehet ennél későbbi.
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnök
6) A Felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy a kivitelezési Vállalkozói Szerződés hatálybalépését követően az abban vállalt kötelezettségek teljesítéséig az építést akadályozó bármely körülmény esetén a Beruházó törekszik minden tőle elvárható cselekményt megtenni annak érdekében, hogy az szükségszerűen ne az építés befejezési határidejének módosítását eredményezze.
7) Amennyiben a Beruházó rendeletben meghatározott pályáztatása által a legkedvezőbb ajánlatot tevőnek, illetve az azt követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek javasolt ajánlattevő által tett ajánlati összege meghaladja a rendelkezésre álló forrást, úgy a Beruházó az ajánlatok bontását követő 5 napon belül köteles tájékoztatni Biatorbágy Város Önkormányzatát a beérkezett ajánlatokról, azok összegéről. A bíráló bizottság utolsó üléséről felvett döntés - előkészít ő jegyzőkönyv adatai alapján a Beruházó köteles haladéktalanul tájékoztatást küldeni a Xxxxxxxxxxxxx. Biatorbágy Város Önkormányzata a tájékoztatást követő 1 héten belül képviselő testületi határozatában dönt, hogy a hiányzó szükséges pénzügyi fedezet forrását biztosítja a Projekt megvalósítására.
8/a) A felek megállapodnak amennyiben nem elegendő a támogatási keretösszeg a létesítmény kivitelezéséhez, a 2017/2018-as sportfejlesztési programjaiban Beruházó további költségösszegeket igényelhet a következő sportfejlesztési programjában. Beruházó kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a Kivitelezést végző vállal kozó pótmunka benyújtására nem jogosult a projekttel kapcsolatosan.
9) A felek megállapodnak abban, hogy az előre nem számítható régészeti lelet, vagy előírás szerint elvégzett lőszer mentesítés ellenére talált lőszerek feltárása, elszállítás (hatástalanítása) miatti leállás idejével a teljesítési határidők meghosszabbodnak. Ezeknek a munká_knak a költségét a Xxxxxxxxxx és/vagy Megrendelő viseli, a Beruházónak és az általa kijelölt Kivitelezőnek díj, vagy kártérítési igénye nem keletkezik.
10)Az építési munkák során tartandó rendszeres tervtanácsi üléseken a Xxxxx által képviselt tagoknak részt kell venniük. Amennyiben igénylik, a műszaki ellenőr, illetve a kivitelező is képviselteti magát. Az ülésekről jegyzőkönyv készül.
11) A szerződés alapját képező építési és kivitelezési dokumentációban nem szereplő külön vagy előzetesen, illetve utólagosan Xxxxx által kölcsönösen megállapított és kizárólagosan írásban megrendelt munkatétel, mint t öbbletm unka a vállalkozói díjon kívüli külön elszámolás tárgyát képezi és nem része a sportfejlesztési programnak, sem a Megrendelő által biztosított önerőnek, annak megtérítése Megrendelő feladata. Amennyiben a Projekt megvalósításával összefüggésben többletköltség igény merül fel, Beruházó köteles a Megrendelő, a Xxxxxxxxxx és a Beruházó általi tervtanácsi bizottságot a többletköltség elbírálásának foly amat ó ba bevonni. Amennyiben a felmerülő többletköltség igény vagy igények meghaladják a rendelkezésre álló forr ás t, annak elfogadása Tulajdonos Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő - testületi jóváhagyása és forrásbiz tosítása mellett történhet .
12) A fel ek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a végleges átadás-átvételi eljárás során felfedezett és a jegyzőkönyvben, vagy külön hiánypótlási jegyzőkönyvben, hiányjegyzékben rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok ismeretében nyilatkozik arról, hogy a hiányosságok pótlását, a hibák kijavítását kéri Beruházótól, aki azok jogossága esetén tovább hárítja azt Kivitelezőre.
13) A Kivitelezővel Beruházó köt szerződést a sikeres rendeletben meghatározott pályáztatást követően, melyet Xxxxx által képviselt tervtanács-bizottság tagjai előzetesen véleményeznek, míg az alvállalkozókkal a Kivitelező köt építési szerződést, mely cégek, vállalkozók adatait köteles Beruházó részére átadni. Beruházó biztosítja a Megrendelőn és Xxxxxxxxxxxx keresztül Kivitelező számára a munkaterületet a szerződésben meghatározott szak munkák elvégzéséhez. Kivitelező átveszi az alvállalkozótól a szerződésszerűen teljesített munkát és kifizeti az alváll alkozó(k) vállalkozási díját.
A Kivitelező az alvállalkozók munkájáért, viselkedéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el.
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnök
14) Az építési munkaterületen csak a jogszerűen munkát végzők tartózkodhatnak.
15) A Beruházó a végleges kivitelezői szerződés megkötéséig megnevezi Megrendelő részére a munkálatok felelős műszaki vezetőjét, valamint műszaki ellenőrét, melynek költségei Beruházót terhelik.
16) A Beruházó köteles a Megrendelő megbízottjaival, azaz a Tervtanáccsal együttműködni a megbízásuk szerinti és jogszabályban meghatározott kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében. Köteles továbbá az e szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni.
17) A Beruházó köteles biztosítani a Tervtanács számára az anyagok és munkák ellenőrzésének lehetőségét. Ha valamely munkarészt beépít vagy eltakar a tájékoztatási kötelezettségének a Megrendelő előzetes értesítésével tesz eleget.
18) A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat jogszabályi, vagy hatósági előírással ellentétes utasítást a l3eruházónak és annak Kivitelezőjének és azok alvállalkozóinak. Amennyiben e rendelkezéstől eltér, a Ki vite le ző köteles annak teljesítését megtagadni, és mind az utasítást, mind a végrehajtás megtagadásának tényét az építési naplóba rögzíteni. Szakszerűtlen utasítás esetén köteles a Megrendelőt figyelmeztetni, az utasítás fen nt a rtása esetén a műszaki ellenőrt értesíteni, azt az építési naplóba bejegyezni, és a műszaki ellenőr aláírását kö vetőe n a megrendelő kockázatára a munkát az utasítás szerint elvégezheti, ha az az élet - és vagyon biztonságot nem veszélyezteti.
19) A kivitelezési munkák közben keletkező építési hulladékok gyűjtése, elszállíttatása a hulladék jogosult kezelőhöz a Kivitelező kötelezettsége.
20) Az építési munkákhoz igénybevett közterület tisztántartása, valamint a személy- és vagyonvédelem biztosítása a Kivitelező kötelezettsége.
21) A Beruházó kivitelezőjének teljesítésének elválaszthatatlan része az építési munkák befejezését követően minden hulladék elszállítása és a teljes tereprendezés.
22) A Beruházó Kivitelező garanciális kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenység Megrendelő részére történő átadásától, az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. A Projekt átadása, pénzügyi elszámolása és aktiválása vonatkozásában a Felek az alábbiakban állapodnak meg : Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a vagyont a beruházás megvalósítását követően térítésmentesen a Megrendelő tulajdonába és az erre kijelölt szerv vagy személy vagyonkezelésébe adja. A Beruházó kijelenti, hogy a Tulajdonossal és a Megrendelővel szemben a tulajdonba adással kapcsolatosan semmilyen fizetési igénnyel nem lép fel. A Beruházó vállalja, hogy a Projekt megvalósítását követően a vagyonátadás és vagyonrendezés során a hatályos jogszabályoknak megfelelően eljár a tulajdonviszonyok rendezése és az elszámolások mielőbbi lebonyolítása érdekében.
Beruázó a látványcsapatsport programjának szezononkénti megvalósulását köteles elszámolással igazolnia a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé legkésőbb a szezon zárását követő egy hónapon belül, azaz szezont záró év július 31. napjáig. Ezen elszámolás alapját a számviteli bizonylatok és azok teljesítésének igazolása i je le nt ik, melyeket könyvvizsgáló ellenőriz és véleményez írásban.
Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásban nevezett és megvalósítandó projekt elszámolását követően a könyvvizsgálati jelentés egy jelen nevezett projektjére vonatkozó kivonatának egy eredeti példányát átadja a Megrendelő részére legkésőbb a Szövetségi benyújtást követő S napon belül.
23) Kapcsolattartók:
Tulajdonos részéről:
Név: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
Cím: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/a. Tel.: 00 00 000 000
Fax: 00 00 000 000
Email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnök
Megrendelő részéről:
Név: xx. Xxxxxxxxx Xxxxx - elnök Cím: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
Tel.: 06/00-000-00-00
Beruházó részéről:
Név: Komjáthy-Xxxxxxxxx Xxxx - gazd.vez. Cím: 0000 Xxxx, Xxxxxxx xxx 0.
Tel.: x00-00-00-00-000
24) A felek kijelentik, a megállapodásból eredő vitáik rendezésére jelen alávetési nyilatkozatukkal elfogadják a Győri Járásbíróság, valamint a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
25) A jel en megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései azirányadóak.
Felek a jelen nyolc számozott oldalból álló, 6 azaz hat egyező eredeti példányban létrejött - a mai napon született módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt - megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt annak értelmezése után jóváhagyó aláírásukkal látták el.
Biatorbágy, 2016. április 29.
TULAJDONOS
Biatorbágy Város Önkormányzata képviseletében:
Xxxxxxx Xxxxxx – polgármester
MEGRENDELŐ
VIADUKT Sport Egyesület képviseletében:
xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviseletre jogosult
BERUHÁZÓ
KOSÁRLABDA 2010 Sportegyesület képviseletében:
XXXXX XXXXXX – elnök, XXXX XXXXXX – szakmai alelnök
Biatorbágy Város Önk. - TULAJDONOS VIADUKT SE – MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 se - BERUHÁZÓ
Képv.: Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester Xxxx.: xx. Xxxxxxxxxx Xxxxx – képviselő Képv.: Xxxxx Xxxxxx – elnök, Xxxx Xxxxxx – szkm. alelnö
2020. február 18.
Megvalósulási érték a 2016. április 29.-én kelt megállapodás alapján, kiegészített tételekkel egyetemben
Ssz. megnevezés összeg
1 2016. márciusi egyeztetések alapján megállapiított költség 766 500 000 HUF
2 EMMI 1% eljárási díj korrekciója értéknöv. alapján (kieg. tétel) 8 411 500 HUF
3 Elektromos hálózat bővítése 3 x 200A (kieg. tétel) 3 810 000 HUF
4 Parkolók kialakítása 83 db (támfal, közvill fejlesztés, útépítés, járdaépítés, csapadékcsatorna építése olajfogóval) (kieg. tétel)
175 958 500 HUF
Értéknövekedés összesen 188 180 000 HUF
Elfogadott megnövekedett értékű projekt megvalósulási összege 954 680 000 HUF
Önerő mértéke a 2016. április 29.-ei megállapodás alapján
Ssz. megnevezés összeg
1 A megállapodás szerinti projekt költségvetése 954 680 000 HUF
2 VIADUKT SE részéről támogatás (önerő) mértéke 30% 286 404 000 HUF
3 Ebből megfizetve 2016. március 31. napján -229 950 000 HUF
4 Ebből megfizetve 2016. május 13. napján -56 454 000 HUF
Projekt eddigi megvalósulásához kifizetett tételek összesítője
Ssz. megnevezés nettó ÁFA (27%) bruttó
1 Kiiteli tervek elkészítése | 50 734 000 HUF | 13 698 180 HUF | 64 432 180 HUF |
2 Kiviteli terveket készítő vállalkozás pályáztatása | 909 333 HUF | 245 520 HUF | 1 154 853 HUF |
3 Kivitelezést lebonyolító vállalkozás pályáztatása | 14 320 200 HUF | 3 866 454 HUF | 18 186 654 HUF |
4 Műszaki ellenőrzés | 3 543 000 HUF | 956 610 HUF | 4 499 610 HUF |
5 Projektmenedzsmenti feladatok ellátása | 2 200 000 HUF | 594 000 HUF | 2 794 000 HUF |
Összesen | 71 706 533 HUF | 19 360 764 HUF | 91 067 297 HUF |
Szerződés szerint még elszámolható, kifizethető tételek összesítése
Ssz. megnevezés nettó ÁFA (27%) bruttó
1 Pályázat írása, beadása, lebonyolítása, hosszabbítása, elszámolása | 33 413 800 HUF | 9 021 726 HUF | 42 435 526 HUF |
2 Tervtanácsi tanácsadás | 9 546 800 HUF | 2 577 636 HUF | 12 124 436 HUF |
Összesen | 42 960 600 HUF | 11 599 362 HUF | 54 559 962 HUF |
Összegzés
Ssz. megnevezés
1 Önerő mértéke összesen 286 404 000 HUF
2 Ebből eddig felhasznált összeg a megvalósuláshoz -91 067 297 HUF
3 Még elszámolható tételek összege -54 559 962 HUF
Önerő mértéke 140 776 741 HUF
Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxxxxx Kastély "B" ütem "Sportcsarnok és kiszolgáló egységei" módosított megvalósulási költségösszesítő
Ssz. megnevezés nettó ÁFA (27%) bruttó
1 Kiviteli tervek elkészítése | 50 734 000 HUF | 13 698 180 HUF | 64 432 180 HUF |
2 Kiviteli terveket készítő vállkozás pályáztatása | 909 333 HUF | 245 520 HUF | 1 154 853 HUF |
3 Kivitelező vállalkozás pályáztatásának lebonyolítása | 14 320 200 HUF | 3 866 454 HUF | 18 186 654 HUF |
4 Pályázatírás, elszámolás, pályázat követés | 33 413 800 HUF | 9 021 726 HUF | 42 435 526 HUF |
5 Tervek felülvizsgálata, tervezői művezetés, gyártmánytechnológiai tervezés | 42 900 000 HUF | 11 583 000 HUF | 54 483 000 HUF |
6 Műszaki ellenőrzés | 21 350 000 HUF | 5 764 500 HUF | 27 114 500 HUF |
7 Közműfejlesztés | 16 000 000 HUF | 4 320 000 HUF | 20 320 000 HUF |
8 Projektmenedzsment díj | 27 800 000 HUF | 7 506 000 HUF | 35 306 000 HUF |
9 Kivitelezés | 1 474 537 954 HUF | 398 125 248 HUF | 1 872 663 202 HUF |
Összesen | 1 681 965 287 HUF | 454 130 627 HUF | 2 136 095 914 HUF |
2020. február 18.
Önerő számítás
Ssz. 1 | megnevezés A projektelem új módosított megvaslósulási költsége | összeg 2 136 095 660 HUF |
2 | 2016. április 29.-ei megállapodás szerinti tervezett megvalósulási költség Növekedés mértéke | 954 680 000 HUF 1 181 415 660 HUF |
1 | Új, módosított megvalósuláshoz szükséges önerő mértéke (30,0178609%) | 641 210 224 HUF |
2 | Eddig átadott önerő mértéke | -286 404 000 HUF |
3 | Műszaki ellenőrzés (önerő csökkentő tétel) | -22 614 890 HUF |
4 | Projektmenedzsment (önerő csökkentő tétel) A megvalusuláshoz még szükséges önerő mértéke | -32 512 000 HUF 299 679 334 HUF |