MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

amely létrejött egyrészről az

Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ

székhely: 1088 Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 14-16.

levelezési címe: MNM Esztergomi Vármúzeuma, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0.;

képviseli: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx elnök aláírási jogkörben eljáró

meghatalmazott képviselő: Xx. Xxxxxxxx Xxxxx főigazgató törzskönyvi azonosító PIR: 321226;

nyilvántartási száma: államháztartási egyedi azonosító: 038467; adószám: 15321226-2-42;

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), másrészről:

{*}

székhely:

cégjegyzékszám:

nyilvántartó bíróság:

adószáma:

képviseli:

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”),

(a továbbiakban egyenként „Fél” vagy a Megbízó és a Megbízott együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ pályázati támogatást nyert Zselíz Város Önkormányzattal (Szlovákia) és a zselízi Szent Jakab Templomot üzemeltető egyházzal (Szlovákia) együttműködésben az Interreg V–A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, „Cooperation for reopening the Studiolo of the Esztergom Castle and the southeast part of Esterhazy manor-house in Zeliezovce” (magyarul: Együttműködés az esztergomi vár Studiolója és a zselízi Xxxxxxxxx kastély újranyitásáért) című projekt megvalósítására.

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ által megvalósítandó Projekt keretében sor kerül az intézmény tagjaként (filiáléjaként) működő Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumában található, Európában egyedülálló reneszánsz – vélhetően Xxxxxxxxxx által festett

– „Erények” freskókkal díszített „Studiolo”-néven ismert fogadóterme látogatók számára való múzeumi bemutatása egy olyan komplex fejlesztés keretében, mely a vár 16 helyiségét érintő új, 1 órás körtúrát kínál a látogatóknak, innovatív, legújabb 3D-s és virtuális technológiát alkalmazó elemekkel. A Projekt másik célja a Duna felőli, évtizedek óta ázó várfal szakasz kidőléstől való megmentése, szakszerű szigetelés és vízelvezetés megoldásával, a falak megerősítésével. A Projekt szerves részét képezi a vár látogatóbarát turisztikai fejlesztése,

megfelelő installációk, 3D-s rekonstrukció és VR túrák fejlesztése, valamint a vár és a projekt eredményeinek népszerűsítését szolgáló kiterjedt marketing kommunikációs tevékenység (a továbbiakban: „Projekt”).

A Projekt megvalósítása mérnöki tanácsadó, valamint műszaki ellenőr (továbbiakban együttesen: „műszaki ellenőr”) bevonását igényli. A műszaki ellenőr kiválasztása érdekében a Megrendelő mint ajánlatkérő 2024. július 5. napján megküldött ajánlattételi felhívással „az MNM Esztergomi Vármúzeuma rekonstrukciója tárgyú projekthez kapcsolódó mérnöki tanácsadói, valamint műszaki ellenőrzési tevékenység végzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárást (a továbbiakban:

„Beszerzési Eljárás”) indított és folytatott le.

A Beszerzési Eljárásban beérkezett ajánlatokra figyelemmel, a Megrendelő az eljárást eredményessé nyilvánította, és nyertes ajánlatként a Megbízott ajánlatát hirdette ki.

A fenti előzményeket követően a Felek a jelen Szerződést kötik.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Projekthez szükséges, az előzményekben rögzített ügyleti szándéknak megfelelően elvégzendő az előkészítési szakasz (a továbbiakban “Előkészítési Munkák”) mérnöki tanácsadói feladatainak, valamint a kivitelezési munkák (a továbbiakban:

„Kivitelezési Munkák”) megvalósításának műszaki ellenőri feladatainak ellátásával. Az Előkészítési Munkák és a Kivitelezési Munkák részletes leírása a Szerződés 1. számú mellékleteként csatolt dokumentáció részeként kerül csatolásra.

2. A Megbízott a mérnöki tanácsadói, valamint műszaki ellenőri feladatai körében elvégzi az Ajánlatkérés 3. pontjában részletezett feladatokat.

3. A Megbízott által ellátandó feladatok (a továbbiakban: „Feladatok”) általános és részletes leírását a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az 1. számú melléklet részeként csatolt részletes feladatlista nem teljes körű, a Feladatok időközben különösen a Megbízó kivitelezési szándékainak esetleges változása, az ahhoz kapcsolódó Feladatok bővülése, a gazdasági hatékonyság és fenntarthatóság biztosítása, a műszaki szükségszerűség, illetve a jogszabályok módosulása miatt változhatnak (bővülhetnek, egyes elemeiben csökkenhetnek, illetve átalakulhatnak, stb.).

4. A Megbízott a jelen Szerződés keretében köteles ellátni a teljes körű mérnöki és műszaki szakértelmet igénylő feladatokat, így különösen, de nem kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben („Étv.”), illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben („Épkiv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) meghatározott, valamint az Étv.-re, Épkiv.-re, Ptk.-ra és egyéb releváns jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, továbbá az építési beruházások, valamint a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feladatokat.

5. A Megbízott feladatát képezi továbbá minden olyan, a jelen Szerződésben, illetve mellékleteiben külön nem nevesített, de az Előkészítési Munkák és Kivitelezési Munkák hibátlan, hiánytalan és határidőben történő megvalósításához szükséges mérnök tanácsadói és műszaki ellenőri szakértelmet igénylő feladatok ellátása, amelyekkel a Megbízott, mint erre szakosodott szakmai szervezet, szakcég a tőle elvárható, kellő gondossággal számolhatott.

6. A Megbízott a megbízást (a jelen fejezetben foglaltak a továbbiakban: „Megbízás”) a jelen Szerződés szerinti feltételek ismeretében elfogadja, azt vállalja teljesíteni és felelőssége tudatában kijelenti és szavatolja, hogy a Megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi

jogosultsággal, szakmai tapasztalattal és gyakorlott személyzettel rendelkezik.

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7. A Megbízott köteles a Megbízó szempontjainak, érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az Előkészítési Munkák és Kivitelezési Munkákkal kapcsolatos mérnöki és műszaki szakértelmet teljes körűen biztosítani, a kivitelezést folyamatos figyelemmel kísérni és szükség esetén irányítani.

8. A Megbízott, mint mérnöki tanácsadó, valamint műszaki ellenőr, ezen a szakterületen jártas, nagy tapasztalattal rendelkező szakembere, köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni, hogy az Előkészítési Munkák és Kivitelezési Munkák valamennyi jogszabályi és hatósági előírás betartása mellett a legrövidebb határidőben, műszakilag kifogástalan minőségben, a Megbízó követelményeinek megfelelő, a Megbízó igényei szerinti, a leggazdaságosabb költségfelhasználás mellett valósulhassanak meg.

9. A Megbízott köteles a Megbízás tárgyát képező szolgáltatásokat szerződésszerűen, teljes körűen, hibátlanul és határidőben teljesíteni, továbbá valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

10. A Megbízott a feladatait a Szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával, magas szakmai színvonalon köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízást az arra vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, határozatok, utasítások, szabványok, építési előírások stb.) hatósági előírások, illetve ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján végzi el.

11. Megbízottnak a Megbízás teljesítése során mindenkor a Megbízó érdekeinek, az Előkészítési Munkák és a Kivitelezési Munkák teljesítési céljainak, valamint a Megbízó utasításainak megfelelően kell eljárnia. A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha álláspontja szerint a Megbízó jogszerűtlen, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgyszintén, ha az utasítás betartása a Megbízás, illetőleg az Előkészítési Munkák és a Kivitelezési Munkák határidőre történő vagy megfelelő minőségben történő teljesítését veszélyezteti. Amennyiben a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott köteles a Feladatokat a Megbízó kockázatára ellátni, kivéve, ha az jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben a Megbízott a jelen pontban foglalt figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

12. A Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell.

13. A Megbízott és a Megbízó annak tudatában járnak el, hogy a Megbízó egyéb közreműködői saját tevékenységük tekintetében a Megbízottat a Megbízó megbízottjának tekintik, az általa adott utasításokat ennek megfelelően kezelik, és nem jogosultak azok teljesítése során a Megbízott jogosultságát megkérdőjelezni vagy a Megbízó közvetlen utasítását kérni. Ennek megfelelően, ha a Megbízott túllép az Épkiv. 16. §-ában meghatározott feladatok ellátásán, úgy ahhoz előzetesen köteles a Megbízó írásbeli jóváhagyását kérni, ellenkező esetben teljes felelősséggel tartozik. E körben a Xxxxx rögzítik, hogy a Megbízott nem tehet a Megbízó nevében, képviseletében olyan nyilatkozatot, amely a Megbízó és a harmadik személy (lebonyolító, kivitelező, stb.) közötti jogviszony lényeges feltételét érintené, így különösen nem mondhat le jogról, nem rendelhet el pótmunkát, nem módosíthat határidőt, stb.

14. A Megbízó köteles ellátni a Megbízottat valamennyi olyan, a Megbízó rendelkezésére álló

információval, amely a Megbízott Feladatainak elvégzéséhez szükséges. A Megbízó köteles továbbá az információkat – ide nem értve azon információkat, melyek átadását jogszabály kizárja – vagy utasításokat olyan határidőben megadni a Megbízottnak, hogy az lehetővé tegye a Megbízott szerződésszerű teljesítését. A Megbízott köteles ezen információk szükségességére a Megbízó figyelmét előzetesen, írásban, a döntéshozatalra alkalmas időben felhívni. Amennyiben a Megbízott Xxxxxxxxxxx ellátásához a Megbízó nyilatkozata, hozzájárulása, cselekménye, utasítása, egyéb részvétele szükséges, úgy a Megbízott erre is köteles a Megbízó figyelmét előzetesen, írásban, a döntéshozatalra alkalmas időben felhívni. A Megbízott nem hivatkozhat a Megbízó mulasztására vagy késedelmére, ha a Megbízott ezen felhívási kötelezettségeit nem teljesítette megfelelően.

15. A Megbízó felelősséggel tartozik az átadott információk, adatok, illetve kommunikációs célból átadott szövegek szakmai, tartalmi, minőségi megfelelősége, valódisága és jogszerű felhasználhatósága tekintetében.

16. A Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Megbízás vagy az Előkészítési Munkák és a Kivitelezési Munkák teljesítésének eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős.

17. A Megbízó jogosult a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott Feladatok teljesítésének folyamatos ellenőrzésére.

IV. JELENTÉSEK, JEGYZŐKÖNYVEK

18. A Megbízott az Előkészítési Munkák teljesítése során észrevételeit írásban, e-mail formájában juttatja el Megbízott részére.

19. A Megbízott a Kivitelezési Munkák teljesítése során észrevételeit a Megbízó képviselője számára is elérhető E-naplóban teszi meg..

20. A Megbízott a Kivitelezési Munkák teljesítését követően munkaterület átadás-átvételi, valamint műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít elő, mely tartalmazza a saját naplóbejegyzéseinek másolatait, és a kivitelezőtől bekért valamennyi átadás-átvételi dokumentációt.

V. ALVÁLLALKOZÓK

21. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a műszaki ellenőri feladatainak ellátásához alvállalkozó igénybevételére a Megbízó előzetes, írásbeli engedélye esetén jogosult.

22. A Megbízott a Megbízó engedélyével igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (1) és (2) bekezdései szerinti felelősséggel tartozik, vagyis az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, ami anélkül nem következett volna be.

23. A Megbízott köteles a jelen Szerződés rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződéseiben is megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások, alvállalkozók általi betartásáért a Megbízott a Megbízóval szemben felelősséggel tartozik. A Megbízott a Megbízóval szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért. A Megbízott köteles minden alvállalkozói szerződést írásba foglalni. A Megbízott nem köthet olyan szerződést az alvállalkozóval, amelyben bármely feltétel korlátozza a Megbízó a jelen Szerződésen alapuló jogait.

VI. A TELJESÍTÉS HELYE

24. A Szerződés teljesítésének helye a 2500 Esztergom, Xxxxx Xxxxxx xxx 0. alatt található ingatlan, továbbá olyan egyéb helyszín, amelyet a Feladatok ellátása szükségessé tesz.

VII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

25. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a Xxxxx általi aláírás napján lép hatályba.

26. A Szerződés a Projekt megvalósításának befejezéséig tart, ideértve azt is, ha a kivitelezők késedelméből vagy egyéb (pl.: vis maior vagy Megbízónak felróható mulasztások körén kívül eső ok stb.) okból a Kivitelezési Munkák lezárása elhúzódik.

VIII. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

27. A Megbízott által végzendő feladatok teljesítési idejei a következők:

	Feladat	Teljesítés ideje
1.	Mérnöki tanácsadói feladatok az előkészítési szakaszban - Ajánlatkérés 3. pontja szerinti A)1 feladat	Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése során.
2.	Mérnöki tanácsadói feladatok az előkészítési szakaszban - Ajánlatkérés 3. pontja szerinti A)2 -A)4 feladatok	A kiviteli tervek véglegesítését követően, a kivitelezési tevékenység/építési munkák közbeszerzési eljárás ideje alatt, annak lezárásáig, a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésig.
3.	Műszaki ellenőri feladatok a kivitelezési szakaszban - Ajánlatkérés 3. pontja szerinti B)-C) feladatok	A kivitelezési szerződés aláírásától az átadás-átvételi eljárás lezárásig.

4. A Megbízottnak a fentiek szerinti határidőktől függetlenül is figyelemmel kell lenni az egyes feladatok tekintetében a vonatkozó jogszabályokban rögzített határidőkre.

A) TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

5. A Megbízott a teljesítésigazolása kiállítására irányuló kérelmét a Megbízó jelen Szerződésben megjelölt e-mail címére köteles eljuttatni. A teljesítésigazolás kiállítására irányuló kérelem átvétele nem minősül a megbízotti Feladatok teljesítése elfogadásának, és nem mentesíti a Megbízottat az esetleges nem szerződésszerű teljesítés miatti felelősség, illetve annak jogkövetkezményei alól.

6. A Megbízó a Szerződés teljesítésének keretében 3 (három) darab teljesítésigazolást állít ki.

B) MEGBÍZÁSI DÍJ

7. Megbízó a jelen Szerződés teljesítéséért és a Feladatok hiánytalan és kifogástalan ellátásáért megbízási díjra (a továbbiakban: „Megbízási Díj”) jogosult.

8. A Megbízási Díj összege:

X.xx.	Szolgáltatás megnevezése	Darabszám	Szolgáltatás(ok) nettó ára összesen
1.	Mérnöki tanácsadói feladatok az előkészítési szakaszban – Ajánlatkérés 3. pontja szerinti A)1 feladat	1 db	…,- Ft + ÁFA
2.	Mérnöki tanácsadói feladatok az előkészítési szakaszban – Ajánlatkérés 3. pontja szerinti A)2- A)4 feladatok	1 db	…,- Ft + ÁFA
3.	Műszaki ellenőri feladatok a kivitelezési szakaszban – Ajánlatkérés 3. pontja szerinti B)- C)feladatok	1 db	…,- Ft + ÁFA
Megbízási díj összesen:			…,- Ft + ÁFA

9. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítéséért fizetett Megbízási díj mint egyösszegű átalánydíj magában foglalja a jelen Szerződés alapján a Megbízott által elvégzett Feladatok teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi tevékenység ellenértékét, a felmerülő költségeket és készkiadásokat (pl.: iroda fenntartása, utazás, nyomtatás, másolás, papír, kommunikációs költségek, szoftverek, adatrögzítés, szakértő és kiszolgáló személyzet díja, infrastrukturális háttér biztosítása, a Szerződés teljesítése érdekében megbízott közreműködők díja, stb.).

C) FIZETÉSI FELTÉTELEK

10. A Megbízó nem biztosítja előleg kifizetésének lehetőségét.

11. A Megbízott csak a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően nyújthatja be a számviteli jogszabályoknak alakilag és tartalmilag megfelelően kiállított, sorszámozott számláját.

12. A Megbízott a Megbízási Díjat 3 (három) db számlában jogosult számlázni.

13. A Megbízott által kiállított számla fizetési határideje 30 (harminc) nap.

14. A számlát a Megbízó átutalással, magyar forintban fizeti meg. A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásait figyelembe véve kell eljárni.

15. Amennyiben a számlák, vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Megbízó a hiányosság észlelésekor – a számla Megbízó általi kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül – tájékoztatja erről a tényről a Megbízottat, aki haladéktalanul köteles intézkedni a számla vagy a számlával benyújtandó dokumentumok kijavítása érdekében.

16. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla tartalmi vagy egyéb formai okokból nem befogadható, a jelen Szerződésben szereplő fizetési határidő a befogadható, a meghatározott azonosítókat is tartalmazó számla beérkezése és az eredeti számla beérkezése között eltelt napok számával automatikusan meghosszabbodik. A számla kötelező mellékleteként csatolni szükséges a teljesítés elfogadását tartalmazó teljesítésigazolásokat.

17. A szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a Felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.

18. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízott a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

IX. KÖTBÉR

XII.1. A kötbérre vonatkozó általános szabályok

19. A Felek a Megbízott szerződésszegő magatartása esetére a jelen pontban meghatározott kötbéreket kötik ki.

20. Felek rögzítik, hogy a kötbér összegének meghatározása során a vetítési alap nettóban, azaz ÁFA nélkül értendő.

21. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.

22. A jelen Szerződésben meghatározott mindenfajta kötbér lejárt követelésnek minősül.

23. A Xxxxx megállapodnak, hogy a Megbízó jogosult a jelen Szerződés szerint őt megillető, a Megbízott által elismert kötbérek összegét a számla összegébe egyoldalú nyilatkozattal beszámítani és ez esetben a Megbízó csak a számla és a kötbér összege közötti különbözetet köteles megfizetni

24. Amennyiben a Megbízott a szerződésszegés következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében a szerződésszerű teljesítés akadályáról elvárható időben, neki felróható okból nem tájékoztatja a Megbízót, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár a Megbízónak, ha a Megbízott a felelősség alól magát egyébként kimenti.

XII.3. A hibás teljesítési kötbér

25. A Megbízó hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben a Megbízott a jelen Szerződésben foglalt Feladataival kapcsolatos, bármely kötelezettségét hibásan teljesíti.

26. A hibás teljesítési kötbér mértéke naponta, a hibás teljesítéssel érintett minden megkezdett nap után a jelen Szerződésben meghatározott Megbízási Díj 0,5 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximuma a teljes nettó Megbízási Díj 15 %-a lehet.

27. A hibás teljesítési kötbér minden erre vonatkozó további külön figyelmeztetés nélkül jár.

XII.4. Meghiúsulási kötbér

28. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező megbízotti feladatok teljesítését (a Megbízott szolgáltatását) jogilag oszthatatlannak tekintik, ennek megfelelően jelen Szerződés bármely részére vonatkozó szerződésszegés - a Megbízó saját döntésétől függően - az egész jelen Szerződésben vonatkozó jogkövetkezmény beállását eredményezheti.

29. Amennyiben a jelen Szerződés egészének vagy bármely részének teljesítése a Megbízottnak felróható okból hiúsul meg (ideértve azon eseteket is, ha a Megbízott magatartása miatt a Megbízó jelen Szerződést vagy annak valamely részét jogszerűen felmondja, vagy attól eláll vagy a Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy amennyiben a jelen Szerződés lehetetlenül), úgy a Megbízott köteles meghiúsulási kötbért fizetni a Megbízó részére. A

meghiúsulási kötbér mértéke a jelen Szerződésben meghatározott megbízási díj 15 %-ának megfelelő összeg.

30. A meghiúsulási kötbér esedékessége az a nap, amikor a jelen Szerződés részben vagy egészben megszűnik, vagy a Megbízó a meghiúsulásról tudomást szerez.

X. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

31. A Megbízottnak a Szerződés aláírása időpontjára rendelkeznie kell az általa a jelen Szerződés keretében végzendő tevékenységekre vonatkozó, saját nevére szóló szakmai felelősségbiztosítással. A Megbízott köteles a felelősségbiztosítást a Szerződés teljesítésének a végéig fenntartani és ezt a Megbízó kérésére bármikor igazolni.

32. A felelősségbiztosítási szerződés szerinti kárkifizetési limitnek legalább az alábbi összegűnek kell lennie:

• káreseményenkénti limit: a jelen Szerződésben meghatározott Megbízási díj 25 %-ának megfelelő összeg;

• éves limit: a jelen Szerződésben meghatározott Megbízási díj 100 %-ának megfelelő összeg.

XI. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

33. A Megbízott kijelenti és szavatol, hogy vele szemben, valamint az általa igénybevett Alvállalkozókkal/Egyéb közreműködőkkel szemben nem állnak fenn az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt, összeférhetetlenséget eredményező körülmények.

34. A Felek megállapodnak, hogy összeférhetetlennek tekintik a Megbízottat és/vagy a képviseletében eljáró személyt akkor is, ha alapos okból feltételezhető, hogy a Megbízott valamely személyi összefonódás, Megbízói-vállalkozói, megbízói-megbízotti vagy hasonló kapcsolat miatt a Feladatok aggálytól és fenntartástól mentes ellátására nem képes.

XII. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

35. A jelen Szerződés a Felek kölcsönös kötelezettségeinek teljesítésével szűnik meg. Azon, a jelen Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

36. A Megbízó jogosult - választása szerint - a jelen Szerződéstől részben vagy egészben írásban elállni vagy azt azonnali hatállyal írásban felmondani mindennemű kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:

a) a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségét a Megbízó írásbeli felszólítása ellenére a póthatáridőben sem orvosolja;

b) ha a Megbízott nem tesz eleget a titoktartási kötelezettségének;

c) ha a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeit a Megbízott neki felróható okból ismételten nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti;

d) jogerős, elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott ellen a szakmai tevékenységét érintő etikai vétség, fegyelmi vétség, szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

e) a Megbízott nem biztosítja, vagy nem tartja fenn a jelen Szerződésben előírt felelősségbiztosítást;

f) megsérti a jelen Szerződés összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseit;

g) a Projekt munkálatai leállnak vagy szünetelnek.

h) a ME-É műszaki ellenőr magasépítési szakterületen szakember rendelkezésre állása nem biztosított a Szerződés teljesítése alatt.

37. A Megbízó jogosult - választása szerint - a jelen Szerződéstől részben vagy egészben írásban elállni vagy azt azonnali hatállyal írásban felmondani mindennemű kártérítési, kártalanítási kötelezettség és előzetes felszólítás nélkül, a meghiúsulási kötbér alkalmazása mellett abban az esetben is, ha

a) Megbízott felszámolását vagy csődeljárását jogerősen elrendelik, saját maga kezdeményezi a csődeljárását vagy végelszámolását, vagy ellene végrehajtás indul;

b) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó részesedéssel bír vagy részesedést szerez a Kivitelezési Munkák kivitelezője vagy ennek ismert alvállalkozója (a továbbiakban együttesen: „Érdekeltek”);

c) a Megbízott és az Érdekeltek valamelyike egymással a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyba kerül;

d) alapos okból feltételezhető, hogy a Megbízott valamely egyéb személyi összefonódás miatt a műszaki ellenőri feladatok aggálytól és fenntartástól mentes ellátására nem képes;

e) a Megbízott megrendelői-vállalkozói, megbízói-megbízotti vagy hasonló jogviszonyt alakít ki az Érdekeltek valamelyikével a Projekttel kapcsolatos feladatokból fakadó, a Megbízottat a fővállalkozó kivitelezővel szemben megillető jótállási idő lejártáig.

38. Amennyiben a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Megbízott a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a Szerződésben meghatározott szolgáltatás(ok), Feladatok további teljesítése a Megbízónak már nem áll érdekében, a Megbízó a jelen Szerződéstől elállhat, illetve azt azonnali hatállyal felmondhatja.

39. A Megbízó jogosult a fentieken túl a jelen szerződést indoklás nélkül, rendes felmondással, 15 napos felmondási idő betartásával felmondani. A Felek megállapodnak, hogy rendes felmondás esetén a Felek a felmondás időpontjáig a Megbízott által ellátott feladatok tekintetében egymással elszámolnak, e körben a Megbízó felelősségkorlátozással él, a Megbízott díjazása az elvégzett feladatokhoz igazodhat, a Megbízott semmilyen egyéb térítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

40. A Megbízó szerződésszerű vagy jogszerű felmondása/elállása esetén a Megbízott kizárólag a felmondás/elállás időpontjáig nyújtott szerződésszerűen teljesített szolgáltatásokkal, illetve feladatokkal arányos díjazásra tarthat igényt, semmilyen egyéb jogcímen (kár- vagy költségtérítés, elmaradt haszon stb.) követeléssel nem élhet.

41. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Megbízott a szerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles a Megbízó részére – tételes iratjegyzékkel dokumentáltan – visszaadni minden, a Megbízó által a Megbízott számára a jelen Szerződés teljesítése érdekében átadott dokumentációt, adatot és azok másolatait.

XIII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS KIVÉTELEI

42. A Megbízott köteles a jelen Szerződés szerinti Megbízás teljesítésével kapcsolatban tudomására jutott valamennyi adatot, tényt, információt, dokumentumot biztonságosan kezelni, azok biztonságára vonatkozó személyi és tárgyi feltételek kialakításáról és fenntartásáról folyamatosan gondoskodni.

43. A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés

teljesítése során tudomására jutott a Megbízó működésére, tevékenységére, üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, munkafolyamatára stb., vonatkozó, szóbeli vagy írásbeli, műszaki, jogi, üzleti stb. információkat, tényeket, adatokat, dokumentumokat, ismereteket, eljárásokat, megoldásokat, egyéb információkat bizalmas információként kezeli és sem a jelen Szerződés időtartama alatt, sem annak bármely okból történő megszűnése esetén harmadik féllel nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja, nem sokszorosítja, nem értékesíti és a jelen Szerződésen kívüli célra semmilyen módon fel nem használja, illetve más számára nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a közléshez vagy felhasználáshoz a Megbízó előzetesen írásban hozzájárult. E titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli Megbízottat. A Megbízott titoktartási kötelezettsége a megbízás teljesítésében közreműködő valamennyi személy tekintetében jelen pontban foglaltak szerint fennáll. A Megbízott titoktartási kötelezettsége megszegéséért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, amely kiterjed a megbízás teljesítésében közreműködő személyekért való felelősségre is.

44. Bizalmas információnak minősül az az információ is, amelyet a Megbízó magánjellegűnek vagy titkosnak jelölt meg, vagy írásban egyébként így minősített, vagy az átadás körülményei alapján jóhiszeműen titkosként vagy magánjellegűként kellett volna kezelni.

45. A Felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján pedig a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Minderre és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésre tekintettel a Szerződésnek a központi költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával kapcsolatos része nem minősül üzleti titoknak.

46. Ha a Megbízott jogszabályi előírásnál fogva a bizalmas információt köteles kiadni, mindent megtesz annak érdekében, hogy a másik Xxxxx ezen követelményről haladéktalanul értesítse, hogy így a másik Fél az információ közlése ellen fel tudjon lépni.

47. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízott titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy a Megbízó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni, azonban a Megbízott titoktartási kötelezettsége a jelen Szerződésben rögzített feltételekkel a jelen Szerződés megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül fennmarad.

48. Megbízott köteles az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi. LIV. törvény előírásait teljes körűen betartani.

49. A Megbízott a titoktartási kötelezettsége megszegése esetén a Megbízóval szemben teljes kártérítési felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.

XIV. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

50. Felek a Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Szerződés aláírására jogosult személyek aláírásával jogosultak módosítani.

XV. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS

51. A teljesítés során a Megbízott köteles együttműködni a jelen Szerződés tárgyának megvalósításában részt vevő más szervezetekkel, köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, erről a Megbízót értesíteni, továbbá köteles az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni.

52. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó jó hírnevét tiszteletben tartja, úgy jár

el, ahogy az egy kiemelkedő reputációval rendelkező szakcégtől általánosan elvárható.

53. A Felek a jelen Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatosan kapcsolatot tartanak. A Felek kapcsolattartásra kijelölt és jognyilatkozat tételre jogosult képviselői:

a) A Megbízó kapcsolattartásra és jognyilatkozat tételre kijelölt személye: Név: Xx. Xxxxxxx Xxxxx

Cím: 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 0.

Tel.: +36-70/000-0000

E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

b) A Megbízott kapcsolattartásra és jognyilatkozat tételre kijelölt személye:

Név: […]

Cím: […]

Telefon: […]

E-mail: […]

54. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kapcsolattartóik személyében, elérhetőségében bekövetkező változásról haladéktalanul írásban tájékoztatják a másik Felet. A tájékoztatás elmaradásából származó következményeket a tájékoztatást elmulasztó fél viseli. A kapcsolattartásra kijelölt személyekben és elérhetőségében történt változás esetén a jelen Szerződés módosítására nincs szükség.

55. A mindennapi kommunikációban a Felek a kapcsolattartás elfogadott módjának tekintik az egymásnak küldött e-mail üzeneteket is. A Xxxxx kötelesek gondoskodni arról, hogy az általuk megadott elektronikus levélcímre küldött értesítések, küldemények eredményesen kézbesíthetőek legyenek. Az elektronikus levélcím fenntartásával, működőképességének biztosításával kapcsolatos felelősség, kockázat és költség az elektronikus levélcímet megadó Felet terheli. Az elektronikus levelet abban az időpontban kell kézbesítettnek tekintetni, amikor az egyik Fél a másik Fél által megadott elektronikus levélcímre elküldte, amennyiben nem kapott hibaüzenetet a kézbesítése eredménytelenségéről. A Felek vállalják, hogy a megadott e- mail címeket a jelen Szerződés hatálya alatt fenntartják, a szükséges karbantartásokat – a levelezőrendszer eredményes működése érdekében – elvégzik. A Felek kijelentik, hogy a megadott e-mail címüket – a lehetőségekhez képest és a jelen pontban foglaltak teljesíthetősége érdekében – csak ők használják.

56. Az e-mailben történő kommunikáció nem vonatkozik a kizárólag a jelen Szerződés lényeges kérdéseiben történő nyilatkozattételre (így különösen, de nem kizárólagosan a Szerződés felmondása, módosítása, felmondás előtti figyelmeztetés stb.), amelyek kizárólag a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői által írásban, ajánlott, tértivevényes levél útján tehető meg. Amennyiben nem bizonyítható, hogy az értesítést vagy nyilatkozatot korábban kézhez vették, azt legkésőbb a feladástól számított 5. munkanapon átvettnek kell tekinteni akkor is, ha az értesítés vagy nyilatkozat bármely okból – ideértve különösen a „nem kereste”, „elköltözött”,

„cím ismeretlen” megjelöléssel – a másik Félhez visszaér.

57. Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók jelen Szerződésben kezelt személyes adatait (nevét, telefonszám, e-mail) kizárólagosan a szerződéses kapcsolat fenntartása céljából jogosultak kezelni. A meghatározott személyes adatok őrzési ideje legfeljebb a jelen Szerződésre irányadó dokumentum őrzési idejéig tart.

XVI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

58. A Megbízott jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy a tulajdonosi szerkezetében, jogállásában történő minden változást köteles az arról szóló döntés, határozat meghozatalát, de legkésőbb annak jogerőre emelkedését, hatálybalépését követő 8 napon belül a Megbízónak bejelenteni. Ezen rendelkezés megsértése esetén a Megbízót azonnali hatályú felmondás illeti meg. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a felmondást kézbesíttetnek tekinteni.

59. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Étv., az Épkiv. illetőleg az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

60. A Felek arra törekednek, hogy a jelen Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzenek. Amennyiben a Xxxxx ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Xxxxx a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

61. A jelen Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a Megbízót, 2 (kettő) példány a Megbízottat illeti.

A Felek a jelen Szerződést és annak mellékleteit elolvasták, értelmezték és ezt követően jóváhagyólag, mint ügyleti szándékaikkal mindenben megegyezőt az utolsó oldalon saját kezűleg cégszerűen aláírták, míg a többi oldalon kézjegyükkel látták el.

Esztergom, 2024…………………….	Esztergom, 2024…………………….
Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ mint Megbízó képviseli: Xx. Xxxxxxxx Xxxxx főigazgató	{*} mint Megbízott képviseli: {*} ügyvezető
pénzügyi ellenjegyző Xxxxxx Xxxxxx gazdasági igazgató

Mellékletek:

1. számú melléklet: Ajánlatkérés

2. számú melléklet: Nyertes ajánlata